2021招标师历年真题和解答9卷
发布时间：2021-07-01
2021招标师历年真题和解答9卷 第1卷
关于建筑企业资质及承包范围，下列说法正确的有()。
A、专业承包企业只能承接总承包企业分包的专业工程
B、施工总承包企业对所承接的施工总承包工程应全部自行施工
C、建筑业企业的资质可划分为若干序列、资质类别和资质等级
D、取得劳务分包资质的企业可以承接施工总承包企业或专业承包企业分包的劳务作业
E、所有资质类别均分为3个资质等级
B、施工总承包企业对所承接的施工总承包工程应全部自行施工
C、建筑业企业的资质可划分为若干序列、资质类别和资质等级
D、取得劳务分包资质的企业可以承接施工总承包企业或专业承包企业分包的劳务作业
E、所有资质类别均分为3个资质等级
答案：C,D
解析：
A项，专业承包企业可以承接施工总承包企业依法分包的专业工程和发包单位依法发包的专业工程；B项，施工总承包企业可以对所承接的施工总承包工程内各专业工程全部自行施工，也可将专业工程或劳务作业依法分包给具有相应资质的专业承包企业或施工劳务企业；E项，每个资质类别下分为3或4个资质等级。
关于招标代理机构的资格管理，下列说法中正确的有（ ）。
A.中央投资项目招标代理机构资格，由国家发展和改革委员会负责认定
B.工程建设项目招标代理机构资格，由建设主管部门负责认定
C.科技项目招标代理机构资格，由工业信息主管部门负责认定
D.机电产品国际招标机构资格，由商务部负责认定
E.药品招标代理机构资格，由省级药品监督管理部门负责认定
B.工程建设项目招标代理机构资格，由建设主管部门负责认定
C.科技项目招标代理机构资格，由工业信息主管部门负责认定
D.机电产品国际招标机构资格，由商务部负责认定
E.药品招标代理机构资格，由省级药品监督管理部门负责认定
答案：A,D
解析：
B项，住房城乡建设部负责从事各类工程建设项目招标代理机构资格的认定工作；C项，科技部负责科技项目招标代理机构的资格管理；E项，药品招标代理机构资格的认定方式，是由省、自治区、直辖市药品监督管理部门受理并报国家药品监督管理局和卫生部备案。
对于依法必须进行招标的项目，以暂估价形式包括在总承包范围内的工程、货物、服务，其金额达到国家规定的规模标准时，应当依法进行招标。该规定主要体现了（??? ）思想。
A坚持公平竞争的?????????
B坚持公开原则的
C保护招标人合法利益的???
D保护中标人合法利益的
B坚持公开原则的
C保护招标人合法利益的???
D保护中标人合法利益的
答案：A
解析：
招标投标应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。公开原则是指招标项目的需求、投标人资格条件、评标标准和办法，以及开标信息、中标候选人、中标结果等招标投标程序和时间安排等信息应当按规定公开透明；公平原则是指每个潜在投标人都享有参与平等竞争的机会和权利，不得设置任何条件歧视排斥或偏袒保护潜在投标人，招标人与投标人应当公平交易；公正原则是指招标人和评标委员会对每个投标人应当公正评价，行政监督部门应当公正执法，不得偏袒护私；诚实信用原则是指招标投标活动主体应当遵纪守法、诚实善意，恪守信用，严禁弄虚作假、言而无信。
根据《民事诉讼法》的有关规定，合同当事人可以在书面协议中选择()的人民法院管辖。
A、标的物交割地
B、合同履行地
C、合同签订地
D、原告住所地
E、被告住所地
B、合同履行地
C、合同签订地
D、原告住所地
E、被告住所地
答案：B,C,D,E
解析：
地域管辖是指同级人民法院在受理第一审招标投标争议的权限分工。如果招标投标争议发生时，合同已经成立，如已经发出中标通知书，则按照合同争议确定地域管辖。对于一般的合同争议，由被告住所地或合同履行地人民法院管辖。我国的民事诉讼法也允许合同当事人在书面协议中选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地人民法院管辖。
工程建设项目采用EPC承包方式时，EPC总承包商一般应在（ ）完成后介入项目。
A.技术设计 B.方案设计 C.初步设计 D.施工图设计
答案：B
解析：
工程建设项目的参与方介入工程建设项目的时间与周期具有各自的规律性，招标师在进行工程建设项目招标采购时必须遵从这些规律，具体如图2所示。
2021招标师历年真题和解答9卷 第2卷
不同法律之间对同一事项新的一般规定与旧的特别法律规定不一致的，应由（ ） 裁决。
A.全国人大 B.最髙人民法院
C.全国人大常委会 D.国务院
C.全国人大常委会 D.国务院
答案：C
解析：
《立法法》第85条规定，法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由全国人民代表大会常务委员会裁决。
关于招标采购项目沟通计划的表述，不正确的是()。
A、在招标采购过程中，制定沟通计划是选择项目参与人员及项目外部环境之间的信息沟通渠道、沟通模式和沟通内容的过程
B、在招标采购过程中，制定沟通计划一般以沟通管理规划书的方式表达
C、需要提供的信息，提供信息的来源属于招标采购项目沟通计划应包括的内容
D、提供信息的时间和方式属于招标采购项目沟通计划应包括的内容
B、在招标采购过程中，制定沟通计划一般以沟通管理规划书的方式表达
C、需要提供的信息，提供信息的来源属于招标采购项目沟通计划应包括的内容
D、提供信息的时间和方式属于招标采购项目沟通计划应包括的内容
答案：B
解析：
本题的考点为招标采购项目的沟通计划。在招标采购过程中，制定沟通计划是选择项目参与人员及项目外部环境之间的信息沟通渠道、沟通模式和沟通内容的过程，一般以沟通管理计划表的方式表达。招标采购项目沟通计划应包括的内容有：需要提供的信息，提供信息的来源，提供信息的时间和方式，收集信息的方式和方法，传递信息的方式，沟通信息（例如正式、非正式、手写、口头、打印或者电子邮件）的手段等。
影响招标采购项目管理的主要因素是( )。
A、时间因素
B、沟通因素
C、招标文件因素
D、信息因素
E、标底或最高价因素
B、沟通因素
C、招标文件因素
D、信息因素
E、标底或最高价因素
答案：B,C,D,E
解析：
建筑企业未取得()，不得从事生产活动。
A、ISO9000认证
B、ISO14000认证
C、安全生产许可证
D、中国强制认证(3C)
B、ISO14000认证
C、安全生产许可证
D、中国强制认证(3C)
答案：C
解析：
根据《安全生产许可证条例》（国务院[2004]令第397号）的有关规定，建筑业施工企业应具有安全生产许可证，未取得安全生产许可证的，不得从事工程施工活动。
《货物和工程采购指南》规定的在特殊情况下的采购方式有( )。
A、直接签订合同
B、中间金融机构贷款的采购
C、自营工程
D、基于性能的采购
E、社区参与采购
B、中间金融机构贷款的采购
C、自营工程
D、基于性能的采购
E、社区参与采购
答案：B,D,E
解析：
《货物和工程采购指南》规定了世界银行贷款项目货物、工程采购和招标的主要方式：①国际竞争性招标(ICB);②有限国际招标(LIB);③国内竞争性招标(NCB);④询价采购(Shopping);⑤直接签订合同(Direct Contracting-DC);⑥自营工程(Force Account-FA)。以上六种主要采购方式的顺序是以竞争强弱的顺序排列的，世界银行要求，合同越大，竞争方式越强。此外，《货物和工程采购指南》中还规定了几种特殊情况下的采购方式：①中间金融机构贷款的采购;②BOO、BOT、BOOT特许经营等私营部门融资的采购;③基于性能的采购;④社区参与采购。
2021招标师历年真题和解答9卷 第3卷
下列招标项目中，允许自然人投标的是（ ）。
A.设计项目招标 B.监理项目招标
C.绿化工程项目招标 D.科研项目招标
C.绿化工程项目招标 D.科研项目招标
答案：D
解析：
投标人分为三类：①法人；②其他组织；③具有完全民事行为能力的个人，亦称自然人。《招标投标法》第25条规定，投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织。依法招标的科研项目允许个人参加投标的，投标个人适用本法有关投标人的规定。
某市一栋3000m2普通办公楼为框架结构，建筑工程直接费为370万元，其中，毛石基础为39元/m3。而今拟建一栋3500m2办公楼，采用钢筋混凝土带形基础为51元/m3，其他结构相同。该拟建办公楼直接费的造价概算适合采用()。
A、概算定额法
B、概算指标法
C、扩大单价法
D、类似工程预算法
B、概算指标法
C、扩大单价法
D、类似工程预算法
答案：B
解析：
单位建筑工程概算的编制方法有概算定额法、概算指标法、类似工程预算法等。其中，概算指标法的适用范围是当初步设计深度不够，不能准确地计算出工程量，但工程设计技术比较成熟而又有类似工程概算指标可以利用的工程。本题情形正适合采用此种方法核算。A项，只有在能按照初步设计的平、立、剖面图纸计算出楼地面、墙身、门窗和屋面等扩大分项工程（或扩大结构构件）项目的工程量时，才可采用概算定额法；C项，扩大单价法属于设备及安装工程概算的编制方法；D项，当拟建工程初步设计与已完工程或在建工程的设计相类似而又没有可用的概算指标时，就可以采用类似工程预算法。
某新建办公大楼的招标文件写明：承包范围是土建工程、水电及设备安装工程、装饰装修工程；采用固定总价方式投标，风险范围内价格不做调整，但中央空调设备暂按120万元报价；质量标准为合格，并要求创省优质工程奖，但未写明奖罚标准；合同采用《建设工程施工合同（示范文本）》。
某施工单位以3260万元中标后，与发包方按招标文件和中标人的投标文件签订了合同。合同中还写明：发包方在应付款中扣留合同额5%，即163万元作为质量履约保证金，若工程达不到国家质量验收标准，该质量履约保证金不再返还；逾期竣工违约金每天1万元；暂估价设备经发承包双方认质认价后，由承包人采购。合同履行过程中发生了如下事件。
事件1：主体结构施工过程中发生了多次设计变更，承包人在编制的竣工结算书中提出设计变更实际增加费用共计70万元，但发包方不同意该设计变更增加费。
事件2：中央空调设备经比选后，承包方按照发包方确认的价格与设备供应商签订了80万元采购合同。在竣工结算时，承包方按投标报价120万元编制结算书，而发包方只同意按实际采购价80万元进行结算。双方为此发生争议。
事件3：办公楼工程经四方竣工验收质量为合格，但未获得省优质工程奖。发包方要求没收163万元质量保证金，承包人表示反对。
事件4：办公楼工程实际竣工日期比合同工期拖延了10d，发包人要求承包人承担违约金10万元。承包人认为工期拖延是设计变更造成的，工期应顺延，拒绝支付违约金。
问题
1.发包人不同意支付因设计变更而实际增加的费用70万元是否合理？说明理由。
2.中央空调设备在结算时应以投标价120万元，还是以实际采购价80万元为准？说明理由。
3.发包人以工程未获省优质工程奖为由没收163万元质量履约保证金是否合理？说明理由。
答案：
解析：
1.发包人不同意支付因设计变更而实际增加的费用70万元合理。理由：按照《建设工程施工合同（示范文本）》规定，承包方应在收到设计变更后14d内提出变更报价。本案例是在主体结构施工中发生的设计变更，但承包人却是在竣工结算时才提出报价，已超过了合同约定的提出报价时间，发包人可按合同约定视为承包人同意设计变更但不涉及合同价款调整，因此发包人有权拒绝承包人的70万元设计变更报价。
2.中央空调设备在结算时应按实际采购价80万元来结算中央空调设备价款。理由：因为投标书中的设备报价120万元是暂估价，不能作为合同风险范围内的报价，而80万元才是双方最终确认的设备价款。
3.发包人以工程未获省优质工程奖为由没收163万元质量履约保证金不合理。理由：合同中关于5%即163万元质量履约保证金的条款是针对工程质量是否达到国家工程质量验收标准而设置的，本案工程以达到合同约定的合格标准。所以发包方没收163万元质量履约保证金没有依据。
某市环保局经市人民政府批准，拟通过BOT方式公开招标建设一座处理规模8万立方米／天的污水处理厂，采取自行招标的组织形式。环保局于20 1 4年1 0月2 1日发布了招标公告。招标采取资格预审的方式。公告发布之后，共有1 5家单位提交了申请材料。环保局向通过资格预审的1 3家潜在投标人发出了资格预审通过通知书，邀请这些单位参加投标。
1 2月3 1日14：00，评标委员会开始封闭评标。评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标程序，对投标人的文件进行详细评审，向环保局提供了评标报告，推荐了三名中标候选人，经市长办公会研究批准，环保局确定评标报告推荐排名第一名的中标候选人为中标人。20 1 5年1月2 1日，环保局公布了评标结果，1月28日公告期届满后，向中标人发出了中标通知书，同时向未中标人发出了中标结果通知书0 20 1 5年2月22日，环保局与中标人草签了《项目特许经营协议》。
【问题】
1．什么是BOT模式？
2．案例中的协议属于什么性质的协议？
3．该污水处理厂建成后中标人的经营期限最长是多少年？
答案：
解析：
1．BOT( Build-Operate-Transfer)模式，即“建设一经营一转让”模式，是指通过签订特许经营合同，政府授予特许经营者特定项目的融资、建设、经营和维护的特许经营权，在合同约定的特许经营期限内，通过项目运营向使用者收取费用以收回投资并获取收益，特许经营期届满后将项目移交政府的模式。BOT是实践中特许经营项目最典型的融资运作模式。
2．(1)案例中的协议属于行政协议。
(2)理由：BOT属于特许经营合同的一种，特许经营合同属于行政协议，涉及对公共设施和公共资源的开发利用，政府对于特许经营合同的内容通常有特定的要求。
3．(1)该污水处理厂建成后中标人的经营期限最长是30年，特定情形下，还可以约定超过30年的特许经营期限。
(2)理由：基础设施和公用事业特许经营期限应当根据行业特点、所提供公共产品或服务需求、项目生命周期、投资回收期等综合因素确定，最长不超过30年。但是对于投资规模大、回报周期长的基础设施和公用事业特许经营项目，可以由政府或者其授权部门与特许经营者根据项目实际情况，约定超过前款规定的特许经营期限。
某市由市财政和市环境建设公司共同出资修建一座污水处理厂，出资比例为各50%，由市环境建设公司主持项目建设。市环境建设公司技术力量雄厚，虽无专门的招标机构，但有两名专业招标人员，故决定采用公开招标方式自行组织招标采购，于2007年5月8日在《经济日报》、《给排水杂志》上发布了招标公告，招标公告载明招标人的名称、招标项目性质、资金来源、资格条件等事项。资格预审文件发售时间从2007年5月11日早8:00开始，至5月14日17:00为止，节假日不休息，并强调按购买资格预审文件时间的先后顺序，确定前十个单位作为投标人，允许其购买招标文件和设计文件。提交投标文件的截止时间是2007年6月4日早9:00。6月1日组成由公司董事长、总经理、主管基本建设的副总经理、总工程师、总经济师、总会计师、技术处长和市建委主任、发改委副主任等9人组成的评标委员会。
2007年6月4日早8:30评标委员会工作人员接到市环境建设公司下属的环发公司投标人员电话，称因发生交通事故，道路拥堵严重，投标文件不能按时送达，要求推迟开标时间，经请示，董事长认为，这是不可抗力，同意推迟至11:00开标，经评标，环发公司报价与标底最接近、得分最高而中标。6月4日16:30公布招标结果，并向环发公司发出中标通知书，并称将投标保证金转作履约保证金。6月8日向未中标的投标人退还了投标保证金。2007年6月10日签订了书面合同。
中标结果公布后，其他投标人不服，经商量，认为招标不公平，于2007年6月15日集体到工商部门投诉，要求宣布此次招标无效。工商部门受理了投诉，调查后宣布本次招标无效。
问题：
1.请指出此次招标过程中存在哪些问题？为什么？
2.如果您是招标师应怎样组织这次招标。
2007年6月4日早8:30评标委员会工作人员接到市环境建设公司下属的环发公司投标人员电话，称因发生交通事故，道路拥堵严重，投标文件不能按时送达，要求推迟开标时间，经请示，董事长认为，这是不可抗力，同意推迟至11:00开标，经评标，环发公司报价与标底最接近、得分最高而中标。6月4日16:30公布招标结果，并向环发公司发出中标通知书，并称将投标保证金转作履约保证金。6月8日向未中标的投标人退还了投标保证金。2007年6月10日签订了书面合同。
中标结果公布后，其他投标人不服，经商量，认为招标不公平，于2007年6月15日集体到工商部门投诉，要求宣布此次招标无效。工商部门受理了投诉，调查后宣布本次招标无效。
问题：
1.请指出此次招标过程中存在哪些问题？为什么？
2.如果您是招标师应怎样组织这次招标。
答案：
解析：
1.此次招标过程中存在如下问题：
（1）此项目为政府和企业共同出资，政府出资额占50%，且为公共项目，公开招标是正确的，但该企业只有两个专业招标人员，不具备自行招标采购的条件，同时自行组织招标采购需在可行性研究报批时经核准，因此，该项目不能自行组织招标采购；
（2）发布招标公告的媒体不正确，应在国家指定的媒体：《中国日报》、《中国建设报》、《中国经济导报》、《中国采购与招标网》等媒体发布；
（3）资格预审文件发售时间不足5日；
（4）公开招标不能限制潜在投标人数量，更不能采用按时间顺序排队的办法；
（5）评标委员会组成成员不合法，招标人所在单位人数多、领导多，必定造成缺乏公正性。如组建9人组成的评标委员会，应最多3人为招标人代表，不超过1/3，其他6名成员应从政府部门建立的专家库中随机抽取，主管部门不能作为评标委员会成员，如市建委主任、发改委副主任等，招标人代表也应该是懂技术的专家；
（6）市环境建设公司下属的环发公司不能参加投标，因存在经济利益，会影响公正性；
（7）延迟开标是错误的，道路拥堵不属于不可抗力，应不受理环发公司的招标文件；
（8）环发公司报价与标底接近，有泄漏标底之嫌。
（9）6月4日16： 30公布招标结果，并向环发公司发出中标通知书不妥，理由：应公示至少3天后无争议再发中标通知书。
（10）将投标保证金转作履约保证金不妥，理由：履约保证金为不超过合同额的10%，一般应比投标保证金高。
（11）6月8日向未中标的投标人退还了投标保证金不妥。理由：投标保证金应在合同签订后5日内退还，并支付利息。
（12）投标人不服，经商量后于2007年6月15日集体到工商部门投诉不妥，理由：投标人投诉应独立进行，不能商量；投诉时限为：知道或应当知道之日起10日内，故超过投诉时限；投标人应以书面形式向招投标行政监督部门投诉，不应到工商部门。
（13）工商部门受理了投诉，调查后宣布本次招标无效不妥，理由：招投标行政监督部门不应受理投诉，也不应作出处理决定，因已超过投诉期。
2.作为招标师，应依据招标投标法，严格执行招标组织程序，坚持公平、公正，对所有潜在投标人一视同仁，并先进行招标策划。做法是：
（1）在国家指定的媒体发布招标公告；
（2）编制资格预审文件和招标文件，明确申请人须知和资格审查办法；
（3）按规定时间和地点发售资格预审文件和招标文件；
（4）按资格预审办法，认真进行资格预审，不对潜在投标人设置不合理的条件限制；
（5）认真组织现场踏勘；
（6）协助业主做好准备文件的澄清与修改；
（7）严格执行招标文件不受理的规定；
（8）在提交招标文件截止时间的同一时间，在招标文件中确定的地点开标；
（9）认真组建评标委员会，招标人代表不超过1/3。
（1）此项目为政府和企业共同出资，政府出资额占50%，且为公共项目，公开招标是正确的，但该企业只有两个专业招标人员，不具备自行招标采购的条件，同时自行组织招标采购需在可行性研究报批时经核准，因此，该项目不能自行组织招标采购；
（2）发布招标公告的媒体不正确，应在国家指定的媒体：《中国日报》、《中国建设报》、《中国经济导报》、《中国采购与招标网》等媒体发布；
（3）资格预审文件发售时间不足5日；
（4）公开招标不能限制潜在投标人数量，更不能采用按时间顺序排队的办法；
（5）评标委员会组成成员不合法，招标人所在单位人数多、领导多，必定造成缺乏公正性。如组建9人组成的评标委员会，应最多3人为招标人代表，不超过1/3，其他6名成员应从政府部门建立的专家库中随机抽取，主管部门不能作为评标委员会成员，如市建委主任、发改委副主任等，招标人代表也应该是懂技术的专家；
（6）市环境建设公司下属的环发公司不能参加投标，因存在经济利益，会影响公正性；
（7）延迟开标是错误的，道路拥堵不属于不可抗力，应不受理环发公司的招标文件；
（8）环发公司报价与标底接近，有泄漏标底之嫌。
（9）6月4日16： 30公布招标结果，并向环发公司发出中标通知书不妥，理由：应公示至少3天后无争议再发中标通知书。
（10）将投标保证金转作履约保证金不妥，理由：履约保证金为不超过合同额的10%，一般应比投标保证金高。
（11）6月8日向未中标的投标人退还了投标保证金不妥。理由：投标保证金应在合同签订后5日内退还，并支付利息。
（12）投标人不服，经商量后于2007年6月15日集体到工商部门投诉不妥，理由：投标人投诉应独立进行，不能商量；投诉时限为：知道或应当知道之日起10日内，故超过投诉时限；投标人应以书面形式向招投标行政监督部门投诉，不应到工商部门。
（13）工商部门受理了投诉，调查后宣布本次招标无效不妥，理由：招投标行政监督部门不应受理投诉，也不应作出处理决定，因已超过投诉期。
2.作为招标师，应依据招标投标法，严格执行招标组织程序，坚持公平、公正，对所有潜在投标人一视同仁，并先进行招标策划。做法是：
（1）在国家指定的媒体发布招标公告；
（2）编制资格预审文件和招标文件，明确申请人须知和资格审查办法；
（3）按规定时间和地点发售资格预审文件和招标文件；
（4）按资格预审办法，认真进行资格预审，不对潜在投标人设置不合理的条件限制；
（5）认真组织现场踏勘；
（6）协助业主做好准备文件的澄清与修改；
（7）严格执行招标文件不受理的规定；
（8）在提交招标文件截止时间的同一时间，在招标文件中确定的地点开标；
（9）认真组建评标委员会，招标人代表不超过1/3。
2021招标师历年真题和解答9卷 第4卷
根据《招标投标法实施条例》，关于资格审查，下列说法正确的有()。
A、招标人编制的资格预审文件的内容违反法律、行政法规的强制性规定的，招标人应当在修改资格预审文件后重新招标
B、招标人终止招标的，招标人应当退还已收取的资格预审文件费用
C、资格预审申请人提交资格预审申请文件的时间，应当自资格预审文件停止发售之日起不少于5日
D、国有资金占控股或主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当组建资格审查委员会审查资格预审申请文件
E、申请人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文件截止时间3日前提出
B、招标人终止招标的，招标人应当退还已收取的资格预审文件费用
C、资格预审申请人提交资格预审申请文件的时间，应当自资格预审文件停止发售之日起不少于5日
D、国有资金占控股或主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当组建资格审查委员会审查资格预审申请文件
E、申请人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文件截止时间3日前提出
答案：A,B,D
解析：
C项，澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件编制的，招标人应当在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前，以书面形式通知所有获取资格预审文件的潜在投标人；不足3日的，招标人应当顺延提交资格预审申请文件的截止时间。E项，申请人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文件截止时间2日前向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停实施招标投标活动。
下列关于效力待定的合同的说法，正确的是()。
A、善意相对人不享有撤销的权利
B、效力待定的合同的相对人拥有催告权
C、效力待定的合同是生效合同
D、效力待定的合同是无效合同
B、效力待定的合同的相对人拥有催告权
C、效力待定的合同是生效合同
D、效力待定的合同是无效合同
答案：B
解析：
效力待定的合同，是指虽然合同已经成立，但因不完全符合法律有关生效要件的规定，其发生效力与否尚未确定，一般须经有权人表示承认或追认才能生效的合同。《合同法》第48条规定，行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立的合同，未经被代理人追认，对被代理人不发生效力，由行为人承担责任。相对人可以催告被代理人在一个月内予以追认。被代理人未作表示的，视为拒绝追认。合同被迫认之前，善意相对人有撤销的权利。撤销应当以通知的方式作出。
在项目管理中，项目经理的职责不包括()。
A、对项目所在组织的职责
B、对利益相关者的职责
C、对项目和客户的职责
D、对团队成员的职责
B、对利益相关者的职责
C、对项目和客户的职责
D、对团队成员的职责
答案：B
解析：
在项目管理中，项目经理负责项目的组织、人员配备、预算、指导和控制工作。其职责可主要归结为三个方面：①对项目所在组织的职责；②对项目和客户的职责；③对团队成员的职责。
下列各项中，属于无效民事法律行为的有()。
A、无民事行为能力人实施的
B、违反法律的
C、违反社会公共利益的
D、限制行为能力人接受赠与的
E、以合法形式掩盖非法目的的
B、违反法律的
C、违反社会公共利益的
D、限制行为能力人接受赠与的
E、以合法形式掩盖非法目的的
答案：A,B,C,E
解析：
根据《民法通则》第58条和《合同法》第52条的规定，民事行为无效的原因主要有两种：①行为能力欠缺，包括行为人无行为能力，或者限制行为能力人实施了超出其行为能力范围的行为。②行为内容违法，具体包括以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；以合法形式掩盖非法目的；损害社会公共利益；违反法律、行政法规的强制性规定。
政府依法对招标采购活动的行政管理职能包括()。
A、不接受自行招标备案
B、指定发布招标公告的媒介
C、确定招标方式及招标内容
D、编制有关标准招标文本
E、招标代理机构资质管理及招标从业人员资格管理
B、指定发布招标公告的媒介
C、确定招标方式及招标内容
D、编制有关标准招标文本
E、招标代理机构资质管理及招标从业人员资格管理
答案：B,D,E
解析：
A项，对于法定需要备案的项目，接受自行招标备案；C项，对于法定需要审核、批准的项目，依法审批、核准招标方式及招标内容。
2021招标师历年真题和解答9卷 第5卷
甲单位就某工程项目向社会公开招标，2015年7月1日确定某承包单位为中标人并于当日向其发出中标通知书。根据相关规定，下列说法不正确的有()。
A、中标通知书就是正式的合同
B、双方应在2015年7月15日前订立书面合同
C、双方应在2015年7月30日前订立书面合同
D、建设单位应在2015年7月30日前向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告
E、建设单位应在2015年7月15日前向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告
B、双方应在2015年7月15日前订立书面合同
C、双方应在2015年7月30日前订立书面合同
D、建设单位应在2015年7月30日前向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告
E、建设单位应在2015年7月15日前向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告
答案：A,B,D
解析：
A项，中标通知书是指招标人在确定中标人后向其发出的书面文件，不是正式的合同。BC两项，招标人和中标人应当在投标有效期内并在自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，明确双方责任、权利和义务。DE两项，依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起15日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。
评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为（ ）。
A.弃权 B.同意评标结论
C.无效 D.不同意评标结论
C.无效 D.不同意评标结论
答案：B
解析：
评标报告由评标委员舍全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员 可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈 述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。
下列各项不属于工程设计投标资格申请人能力要素的是()。
A、项目负责人资格
B、投标人财务状况
C、投标人信誉
D、资产
B、投标人财务状况
C、投标人信誉
D、资产
答案：D
解析：
工程设计投标资格能力要素包括：①工程设计资质的设定；②类似设计项目业绩要求；③项目负责人资格；④项目团队要求；⑤投标人财务状况要求；⑥投标人信誉；⑦投标人通过ISO9000质量管理体系认证；⑧投标人限制情形。
关于招标公告发布的媒介，下列说法符合《招标公告发布暂行办法》规定的是（）。
A.依法必须招标项目的招标公告应当在国家发改委指定的媒介上发布
B.地方政府审批的民用建筑项目的招标公告可在该项目所在地省级人民政府发展改革部门指定的媒介上发布
C.指定媒介发布依法必须招标项目的招标公告时，应按时间和所占版面收取费用
D.指定报纸在发布招标公告的同时，应如实抄送《中国采购与招标网》
B.地方政府审批的民用建筑项目的招标公告可在该项目所在地省级人民政府发展改革部门指定的媒介上发布
C.指定媒介发布依法必须招标项目的招标公告时，应按时间和所占版面收取费用
D.指定报纸在发布招标公告的同时，应如实抄送《中国采购与招标网》
答案：D
解析：
甲、乙之间存在债权债务关系，甲将其享有的债权全部转移给丙时，应当采取的措施是（）。
A.不必通知乙，也不必经乙同意
B.应当通知乙，并经乙同意
C.应当通知乙，但不必经乙同意
D.应当经乙同意，但履行时不必通知乙
B.应当通知乙，并经乙同意
C.应当通知乙，但不必经乙同意
D.应当经乙同意，但履行时不必通知乙
答案：C
解析：
2021招标师历年真题和解答9卷 第6卷
民事责任的承担方式不包括（?? ）
A.赔偿损失???
B.支付违约金
C.罚款???????
D.赔礼道歉
B.支付违约金
C.罚款???????
D.赔礼道歉
答案：C
解析：
《民法通则》第134条中规定，承担民事责任的方式主要有：停止侵害；排除妨碍；消除危险；返还财产；恢复原状；修理、重作、更换；赔偿损失；支付违约金；消除影响、恢复名誉；赔礼道歉。以上承担民事责任的方式，可以单独适用，也可以合并使用。
下列单位属于自控主体的是()。
A、施工单位
B、监理单位
C、咨询单位
D、建设单位
B、监理单位
C、咨询单位
D、建设单位
答案：A
解析：
本题的考点为施工阶段的质量自控主体。施工阶段的质量自控主体是施工单位和供应单位，不能因为监控主体的存在和监控责任的实施而减轻或免除其质量责任。
某建设单位经相关主管部门批准，组织某建设项目全过程总承包（即EPC模式）的公开招标工作。根据实际情况和建设单位要求，该工程工期定为两年，考虑到各种因素的影响，决定该工程在基本方案确定后即开始招标，确定的招标程序如下：
（1）成立该工程招标领导机构；
（2）委托招标代理机构代理招标；
（3）发出投标邀请书；
（4）对报名参加投标者进行资格预审，并将结果通知合格的申请投标人；
（5）向所有获得投标资格的投标人发售招标文件；
（6）召开投标预备会；
（7）招标文件的澄清与修改；
（8）建立评标组织，制定标底和评标、定标办法；
（9）召开开标会议，审查投标书；
（10）组织评标；
（11）与合格的投标者进行质疑澄清；
（12）决定中标单位；
（13）发出中标通知书；
（14）建设单位与中标单位签订承发包合同。
问题：
1.指出上述招标程序中的不妥和不完善之处。
2.该工程共有7家投标人投标，在开标过程中，出现如下情况：
（1）其中1家投标人的投标书没有按照招标文件的要求进行密封和加盖企业法人印章，经招标监督机构认定，该投标做无效投标处理。
（2）其中1家投标人提供的企业法定代表人委托书是复印件，经招标监督机构认定，该投标做无效投标处理。
（3）开标人发现剩余的5家投标人中，有1家的投标报价与标底价格相差较大，经现场商议，也作为无效投标处理。
指明以上处理是否正确，并说明原因。
3.假设该工程有效标书经评标专家的评审，其中A、B、C3家投标单位投标方案的有关参数，见表1。
若基准折现率为10%，且已知A方案寿命期年费用为72.40万元；B方案寿命期年费用为69.93万元。试计算C方案寿命期年费用，并利用年费用指标对3个投标方案的优劣进行排序（小数点后保留两位）。
4.建设单位从建设项目投资控制角度考虑，倾向于采用固定总价合同。固定总价合同具有什么特点？
（1）成立该工程招标领导机构；
（2）委托招标代理机构代理招标；
（3）发出投标邀请书；
（4）对报名参加投标者进行资格预审，并将结果通知合格的申请投标人；
（5）向所有获得投标资格的投标人发售招标文件；
（6）召开投标预备会；
（7）招标文件的澄清与修改；
（8）建立评标组织，制定标底和评标、定标办法；
（9）召开开标会议，审查投标书；
（10）组织评标；
（11）与合格的投标者进行质疑澄清；
（12）决定中标单位；
（13）发出中标通知书；
（14）建设单位与中标单位签订承发包合同。
问题：
1.指出上述招标程序中的不妥和不完善之处。
2.该工程共有7家投标人投标，在开标过程中，出现如下情况：
（1）其中1家投标人的投标书没有按照招标文件的要求进行密封和加盖企业法人印章，经招标监督机构认定，该投标做无效投标处理。
（2）其中1家投标人提供的企业法定代表人委托书是复印件，经招标监督机构认定，该投标做无效投标处理。
（3）开标人发现剩余的5家投标人中，有1家的投标报价与标底价格相差较大，经现场商议，也作为无效投标处理。
指明以上处理是否正确，并说明原因。
3.假设该工程有效标书经评标专家的评审，其中A、B、C3家投标单位投标方案的有关参数，见表1。
若基准折现率为10%，且已知A方案寿命期年费用为72.40万元；B方案寿命期年费用为69.93万元。试计算C方案寿命期年费用，并利用年费用指标对3个投标方案的优劣进行排序（小数点后保留两位）。
4.建设单位从建设项目投资控制角度考虑，倾向于采用固定总价合同。固定总价合同具有什么特点？
答案：
解析：
1.上述招标程序中的不妥和不完善之处有：第（3）条发出招标邀请书不妥，应为发布（或刊登）招标通告（或公告）。第（4）条将资格预审结果仅通知合格的申请投标人不妥，资格预审的结果应通知到所有投标人。第（6）条召开投标预备会前应先组织投标单位踏勘现场。第（8）条制定标底和评标、定标办法不妥，该工作不应安排在此处进行。
2.第（1）条的处理是正确的，投标书必须密封和加盖企业法人印章；第（2）条的处理是正确的，企业法定代表人的委托书必须是原件；第（3）条的处理是不正确的，投标报价与标底价格有较大差异不能作为判定是否为无效投标的依据。
4.固定总价合同的特点包括：（1）便于业主（或建设单位）投资的控制；（2）对承包人来说要承担较大的风险（或发包人承担的风险较小）；（3）应在合同中确定一个完成项目总价；（4）有利于在评标时确定报价最低的承包商。
2.第（1）条的处理是正确的，投标书必须密封和加盖企业法人印章；第（2）条的处理是正确的，企业法定代表人的委托书必须是原件；第（3）条的处理是不正确的，投标报价与标底价格有较大差异不能作为判定是否为无效投标的依据。
4.固定总价合同的特点包括：（1）便于业主（或建设单位）投资的控制；（2）对承包人来说要承担较大的风险（或发包人承担的风险较小）；（3）应在合同中确定一个完成项目总价；（4）有利于在评标时确定报价最低的承包商。
标的属性的质量控制不包括()。
A、工程招标采购质量控制
B、货物招标采购质量控制
C、服务招标采购质量控制
D、招标过程质量控制
B、货物招标采购质量控制
C、服务招标采购质量控制
D、招标过程质量控制
答案：D
解析：
标的属性的质量控制主要包括以下三个方面的内容：①工程招标采购质量控制；②货物招标采购质量控制；③服务招标采购质量控制。
6月1日，甲乙双方签订建材买卖合同，总价款为1100万元，约定由买方支付定金30万元。由于资金周转困难，买方于6月10日交付了25万元，卖方予以签收。下列说法正确的有()。
A、买卖合同是主合同，定金合同是从合同
B、买卖合同自6月10日成立
C、买卖合同自6月1日成立
D、若卖方不能交付货物，应返还50万元
E、若买方不履行购买义务，仍可以要求卖方返还5万元
B、买卖合同自6月10日成立
C、买卖合同自6月1日成立
D、若卖方不能交付货物，应返还50万元
E、若买方不履行购买义务，仍可以要求卖方返还5万元
答案：A,C,D
解析：
B项，定金合同是实践性合同，《担保法》第90条规定，定金合同自定金合同实际交付之日起生效。当事人仅签订定金合同而未交付定金的，不影响主合同的成立与生效。本题中，甲乙双方于6月1日签订了买卖合同，该合同应当自签订之日起即6月1日起成立。E项，根据《最高人民法院关于适用<中华人民共和国担保法>若干问题的解释》（法释[2000]44号）第119一条的规定，实际交付的定金与定金合同约定的数额不一致的，视为变更定金合同，即以实际交付的数额为准。若买方不履行购买义务，不能要求卖方返还5万元。
2021招标师历年真题和解答9卷 第7卷
完成合同要素的计划与配置后，形成的成果文件可以称为()。
A、合同要素计划分配书
B、合同要素计划书
C、合同要素提纲
D、合同订立顺序与条件建议书
B、合同要素计划书
C、合同要素提纲
D、合同订立顺序与条件建议书
答案：A
解析：
合同要素的计划和配置成果文件应以合同要素提纲或合同要素计划配置书形式体现。在完成合同要素的计划与配置后，形成的成果文件可以称之为“合同要素计划分配书”。
属于评标委员会成员最基本的权利，同时也是其主要义务的是( )。
A、依法对投标文件进行评审和比较，出具个人评审意见
B、签署评标报告
C、遵守保密、勤勉等评标纪律
D、接受参加评标工作的劳务报酬
B、签署评标报告
C、遵守保密、勤勉等评标纪律
D、接受参加评标工作的劳务报酬
答案：A
解析：
下列关于申报乙级资格招标代理机构业绩要求的说法中，正确的是( )。
A. 机电产品国际招标代理机构2年累计国际招标中标金额达到5000万美元
B. 政府采购项目招标代理机构最近3年内代理政府采购项目中标、成交金额累计在到5000万人民币以上
C. 工程建设项目招标代理机构近3年内累计工程招标代理中标金额在8亿元人民币以上
D. 中央投资项目招标代理机构近3年内从事过的中标金额在5000万元以上的招标代理项目个数在50个以上，或累计中标金额在50亿元人民币以上
B. 政府采购项目招标代理机构最近3年内代理政府采购项目中标、成交金额累计在到5000万人民币以上
C. 工程建设项目招标代理机构近3年内累计工程招标代理中标金额在8亿元人民币以上
D. 中央投资项目招标代理机构近3年内从事过的中标金额在5000万元以上的招标代理项目个数在50个以上，或累计中标金额在50亿元人民币以上
答案：C
解析：
参见教材P29
根据国际贸易标的物的不同，可将国际贸易分为( )。
A、国际货物贸易
B、国际工程贸易
C、国际金融贸易
D、国际技术贸易
E、国际服务贸易
B、国际工程贸易
C、国际金融贸易
D、国际技术贸易
E、国际服务贸易
答案：A,D,E
解析：
国际贸易是指不同国家(和/或地区)之间的商品、劳务和技术的交换活动，是商品、劳务和技术的国际转移。根据国际贸易标的物的不同，可将国际贸易分为三个部分，即国际货物贸易、国际服务贸易和国际技术贸易。
根据《工程施工项目施工招标投标办法》，招标公告中必须载明的内容有（?? ）。
A.评标方法???????????????
B.现场踏勘的时间、地点????
C.对投标人的业绩要求?????
D.对招标文件收取的费用???
E.项目实施的地点和工期要求
B.现场踏勘的时间、地点????
C.对投标人的业绩要求?????
D.对招标文件收取的费用???
E.项目实施的地点和工期要求
答案：D,E
解析：
第十四条 招标公告或者投标邀请书应当至少载明下列内容：
（一）招标人的名称和地址；
（二）招标项目的内容、规模、资金来源；
（三）招标项目的实施地点和工期；
（四）获取招标文件或者资格预审文件的地点和时间；
（五）对招标文件或者资格预审文件收取的费用；
（六）对投标人的资质等级的要求。
（一）招标人的名称和地址；
（二）招标项目的内容、规模、资金来源；
（三）招标项目的实施地点和工期；
（四）获取招标文件或者资格预审文件的地点和时间；
（五）对招标文件或者资格预审文件收取的费用；
（六）对投标人的资质等级的要求。
2021招标师历年真题和解答9卷 第8卷
下列关于投标文件撤回的说法中，符合法律规定的是()。
A、投标文件的撤回表示该投标人放弃投标
B、投标文件的撤回是要约的撤销
C、投标文件的撤回是投标人放弃已提交的投标文件
D、投标文件撤回后，该投标人无权再进行投标
B、投标文件的撤回是要约的撤销
C、投标文件的撤回是投标人放弃已提交的投标文件
D、投标文件撤回后，该投标人无权再进行投标
答案：C
解析：
投标文件的撤回是指投标人在投标截止前收回已经提交的投标文件，投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前书面通知招标人。
分两阶段进行招标的无法精确拟定技术规格的项目，其投标保证金应在()提交。
A、第一阶段
B、第二阶段
C、第一阶段和第二阶段分别
D、第一阶段或第二阶段
B、第二阶段
C、第一阶段和第二阶段分别
D、第一阶段或第二阶段
答案：B
解析：
投标人应在投标截止时间前将投标保证金递交给招标人，或按规定将投标保证金汇入招标人指定银行账户。投标保证金可以与投标文件一起递交，也可以在投标截止时间之前单独递交。投标保证金采用支票形式的，招标人应要求投标人提前一定的时间将支票递交给招标人，以保证投标保证金在投标截止时间之前转入招标人指定账户。采用两阶段招标的，招标人应要求投标人在第二阶段投标时递交投标保证金。
关于民事纠纷案件的执行，下列说法正确的是（?? ）
A.发生法律效力的民事判决，由第二审人民法院执行
B.申请执行当事人只能是原告
C.当事人提起上诉的，可以先按第一审判决申请执行
D.冲裁裁决具有强制执行效力
B.申请执行当事人只能是原告
C.当事人提起上诉的，可以先按第一审判决申请执行
D.冲裁裁决具有强制执行效力
答案：D
解析：
发生法律效力的民事判决、裁定，以及刑事判决、裁定中的财产部分，由第一审人民法院或者与第一审人民法院统计的被执行的财产所在地人民法院执行。法律规定由人民法院执行的其他法律文书，由被执行人住所地或者被执行的财产所在地人民法院执行。
发生法律效力的民事判决、裁定，当事人必须履行。一方拒绝履行的，对方当事人可以向人民法院申请执行，也可以由审判员移送执行员执行。调解书和其他应当由人民法院执行的法律文书，当事人必须履行。一方拒绝履行的，对方当事人可以向人民法院申请执行。
发生法律效力的民事判决、裁定，当事人必须履行。一方拒绝履行的，对方当事人可以向人民法院申请执行，也可以由审判员移送执行员执行。调解书和其他应当由人民法院执行的法律文书，当事人必须履行。一方拒绝履行的，对方当事人可以向人民法院申请执行。
工程设计文件审查类型有()。
A、发包人对设计文件的审查
B、勘察人对工程设计文件进行审查
C、政府有关部门对设计文件的审查
D、施工单位对工程设计文件进行审查
E、组织审查会议对工程设计文件进行审查
B、勘察人对工程设计文件进行审查
C、政府有关部门对设计文件的审查
D、施工单位对工程设计文件进行审查
E、组织审查会议对工程设计文件进行审查
答案：A,C,E
解析：
工程设计文件审查包括：①发包人对设计文件的审查，设计人的工程设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，设计人应当严格按照经发包人审查同意的工程设计文件进行修改。②政府有关部门对设计文件的审查，工程设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在专用合同条款约定的期限内，向政府有关部门报送工程设计文件，设计人应予以协助。③组织审查会议对工程设计文件进行审查，发包人需要组织审查会议对工程设计文件进行审查的，审查会议的审查形式和时间安排，在专用合同条款中约定。
工程建设项目按其立项的基本性质可划分为新建项目、()等六类。
A、改建项目
B、分项工程
C、迁建项目
D、单位工程
E、建设项目
B、分项工程
C、迁建项目
D、单位工程
E、建设项目
答案：A,C
解析：
工程建设项目按其立项的基本性质可划分为六类：①新建项目；②改建项目；③扩建项目；④复建项目；⑤迁建项目；⑥修缮保护项目。按项目建设的管理层级分类，一般可分为五类：①建设项目；②单项工程；③单位工程；④分部工程；⑤分项工程。
2021招标师历年真题和解答9卷 第9卷
衡量项目质量的指标中，反映产品或服务的设计和运作特征是否符合现有标准程度的指标是( )。
A、可靠性
B、适用性
C、科学性
D、一致性
B、适用性
C、科学性
D、一致性
答案：D
解析：
对于()，保险公司不负赔偿责任。
A、因自然灾害和意外事故所造成的损失
B、货物的自然损耗、本质缺陷、特性以及因市价波动、运输延迟引起的损失
C、货物在装卸或转船过程中一部分甚至整批货物落海所造成的全部或部分损失
D、运输工具遭遇海难后在避难港因卸货引起的损失
B、货物的自然损耗、本质缺陷、特性以及因市价波动、运输延迟引起的损失
C、货物在装卸或转船过程中一部分甚至整批货物落海所造成的全部或部分损失
D、运输工具遭遇海难后在避难港因卸货引起的损失
答案：B
解析：
中国海洋运输货物保险条款规定了除外责任，对下列原因造成的损失不负赔偿责任：①因被保险人的故意行为或过失所造成的损失；②发货人责任引起的损失；③货物在保险责任开始前已存在品质不良或数量短少造成的损失；④货物的自然损耗、本质缺陷、特性以及因市价波动、运输延迟引起的损失；⑤海运货物战争险和罢工险条款规定的责任范围和除外责任。
我国某公司与韩国某公司签订了一份CIF合同，进口电子零件。合同订立后，韩国公司按时发货。我公司收到货物后，经检验发现，货物外包装破裂，货物严重受损。韩国公司出具离岸证明，证明货物损失发生在运输途中。对于该批货物的运输风险双方均未投保。
问题：①上述风险损失由谁承担？
②本案中哪一方当事人负责安排运输？
问题：①上述风险损失由谁承担？
②本案中哪一方当事人负责安排运输？
答案：
解析：
①由卖方韩国公司承担。
②卖方韩国公司负责安排运输。根据Inconterms2000的规定，在CIF术语中，货物在装运港越过船舷之后的风险由买方承担。本案中，货物外包装破裂的损失发生在运输途中，该风险属于货物在装运港越过船舷之后的风险，因此，应该由买方承担。但是，卖方韩国公司负有按照Inconterms2000规定，投保货物在海运中的风险的责任，但事实上，卖方违反该规定，没有投保，使得卖方不能取得保险单据，进而也不能就上述损失向保险公司索赔，因此，货物外包装破裂风险不由买方承担，而应由卖方韩国公司承担。
②卖方韩国公司负责安排运输。根据Inconterms2000的规定，在CIF术语中，货物在装运港越过船舷之后的风险由买方承担。本案中，货物外包装破裂的损失发生在运输途中，该风险属于货物在装运港越过船舷之后的风险，因此，应该由买方承担。但是，卖方韩国公司负有按照Inconterms2000规定，投保货物在海运中的风险的责任，但事实上，卖方违反该规定，没有投保，使得卖方不能取得保险单据，进而也不能就上述损失向保险公司索赔，因此，货物外包装破裂风险不由买方承担，而应由卖方韩国公司承担。
建设工程施工合同发承包双方协议选择国内某仲裁机构后，承包人请求人民法院确认该仲裁协议效力的，应由()中级人民法院管辖。
A、仲裁协议签订地
B、该仲裁机构所在地
C、建设工程所在地
D、承包人住所地
B、该仲裁机构所在地
C、建设工程所在地
D、承包人住所地
答案：B
解析：
本题的考点为仲裁协议效力的确认方式。当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁庭首次开庭前提出。当事人既可以请求仲裁委员会作出决定，也可以请求人民法院裁定。一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由人民法院裁定。当事人协议选择国内的仲裁机构仲裁后，一方对仲裁协议的效力有异议请求人民法院裁定的，由该仲裁委员会所在地的中级人民法院管辖。当事人对仲裁委员会没有约定或者约定不明的，由被告所在地的中级人民法院管辖。
海洋运输货物一切险与水渍险责任范围的主要区别在于是否包含 （ ）
A.特别附加险 B. —般附加险
C.平安险 D.特殊附加险
C.平安险 D.特殊附加险
答案：B
解析：
—切险责任范围除包括平安险和水渍险的各项责任外，还包括被保险货物在运输途中由于外来原因所致的全部或部分损失。一般认为，一切险的责任范围在水渍险责任范围基础 上，增加了11种一般附加险的责任范围。
上一篇：2021招标师经典例题8辑
下一篇：2021招标师模拟冲刺试题集5章
热门文章
