21年招标师预测试题7节 第1节
投融资服务项目管理模式包括()。
A、业主单位自行组建项目管理机构进行自我服务
B、业主自行管理
C、委托专业咨询机构协助业主进行投融资项目管理
D、委托专业咨询机构全权负责项目管理
E、委托一个专业的咨询工程师进行投融资项目管理
答案：A,C
解析：
投融资服务项目管理模式分为以下两类：①业主单位自行组建项目管理机构进行自我服务。该模式由业主（或建设单位）组建指挥部负责投融资活动。②委托专业咨询机构协助业主进行投融资项目管理。该模式下咨询机构按照合同约定全过程代表委托人提供服务，进行投融资项目管理。
国际贸易惯例是在长期的国际贸易实践中形成的，一般是由_编纂而成的。（）
A.国际组织 B.国家立法机关
C.商业自治团体 D.政府机关
答案：C
解析：
解析 国际贸易惯例是在长期的国际贸易实践中自发形成的。国际贸易惯例的形成过程不受政府机关的控制和制约，它的形成一般也是由商业自治团体自发地编纂而成的，这使它有别于依靠国家立法机关制定的国内法和依靠各国之间的相互谈判、妥协而达成的国际条约。
项目管理目标的“四重约束”是指（ ）之间的相互约束。
A.范围、质量、时间、资源 B.范围、进度、资源、造价
C.质量、安全、环境、时间 D.安全、质量、造价、时间
答案：A
解析：
三重约束是指范围与质量、时间、资源，四重约束是指范围、质量、时间、资源。
海关对一般进出口货物监管的最后一个环节是( )。
A、货物的验收
B、货物的检验
C、货物的评价
D、货物的放行
答案：D
解析：
海关监管是指对进出境的运输工具、货物、物品及相关的进出境行为，实施的专门监督管理。海关对一般进出口货物监管的最后一个环节是放行，即海关将报关单等单据核对注销，同时在有关单据上签印放行，以示结关的海关监管工作。
下列选项中，不属于行政处罚的是（）。
A.降职
B.罚款
C.责令停产停业
D.行政拘留
为了对产品进行过程质量监控，采购方可以在合同中提出的条款有（ ）。
A.安排监理单位建造 B.提供安装、调试服务
C.验收后付清款项 D.质量付款保函
E.提供质保期内的免费服务
答案：A,C,D
解析：
采购方可以在合同中提出以下条款，对产品进行过程质量监控，以保证产品质量达到采购时的要求：①安排监理监造。监理单位可以选取重要部件完工、产品整机完工包装（封装）前等重要制造节点，也可以在整个制造过程中进行全程监控，该项要求应在招标文件或者合同条款中列明。②验收后付清款项。验收的方式主要有：采购方单方面验收、供需双方共同验收和委托第三方验收等。③质量付款保函。银行质量保函可以与预付款保函合并，明确保函责任条款为（或含）质量要求，以此作为产品质量保证的一种手段。
工程建设项目管理服务招标应当具备的条件和依据主要有（ ）。
A.采用的项目管理服务模式
B-开始委托项目管理单位实施项目管理服务的阶段
C.项目管理服务的相应内容范围
D.批准的项目可行性研究报告
E.施工图设计文件和技术要求以及水文、地质等勘察资料
答案：A,B,C
解析：
工程建设项目管理服务招标应当具备的条件和依据主要取决于采用的项目管理 服务模式、开始委托项目管理单位实施项目管理服务的阶段、时间以及项目管理服务 的相应内容范围。DE两项属于工程建设项目监理招标的条件和依据。
21年招标师预测试题7节 第2节
在项目生命周期中，项目随着阶段的推进，所面临的风险和不确定性逐渐降低，这反映了项目具有（ ）特点。
A.特定目标的指向性 B.运行过程的连续性
C.不断完善的周期性 D.资源需求的多样性
答案：C
解析：
项目的属性之一是不断完善的渐进性，指项目的实施过程体现为向实现目标逐渐完善的推进过程，即从项目刚刚提出到完成，项目拟实现的目标、采用的方法手段等，均会呈现从不够具体到具体、从不太完善到日益完善的渐进特点。因此，在项目的初期，对项目的理解和管理均是较为笼统模糊的，而随着项目团队的策划与执行，对项目的理解和管理将会越来越完善，项目产品的特征也会越来越具体清晰。随着对项目的理解不断具体完善，项目所面临的风险和不确定性逐渐降低，项目估价的准确性逐渐增强。
民事法律行为必须具有()，才能为国家法律所确认和保护，从而能够产生行为人预期的民事法律后果。
A、广泛性
B、合法性
C、规范性
D、全面性
答案：B
解析：
本题的考点为民事法律行为的特征。民事法律行为必须具有合法性，才能为国家法律所确认和保护，从而能够产生行为人预期的民事法律后果。
政府投资的某工程，某监理单位承担了该工程施工招标代理和施工监理任务，该工程采用无标底公开招标方式选定施工单位。工程招标时，A、B、C、D、E共五家投标单位通过资格预审，并在投标截止时间前提交了投标文件，评标时，发现A投标单位的投标文件虽加盖了公章，但没有投标单位法定代表人签字，只有法定代表人授权书中被授权人的签字(招标文件中对是否可由被授权人签字没有具体规定);B投标单位的投标报价明显高于其他投标单位的投标报价，分析其原因是施工工艺落后造成的;C投标单位将招标文件中规定的工期380d作为投标工期，但在投标文件中明确表示如果中标，合同工期按定额工期400d签订;E投标单位投标文件中的总价金额汇总有误。
问题：
分别指出A、B、C、E四家投标单位的投标文件是否有效。
答案：
解析：
(1)A单位的投标文件有效。理由：招标文件对此没有具体规定，签字人有法定代表人的授权书。
(2)B单位的投标文件有效。理由：招标文件中对高报价没有限制。
(3)C单位的投标文件无效。理由：没有响应招标文件的实质性要求(或附有招标人无法接受的条件)。
(4)E单位的投标文件有效。理由：总价金额汇总有误属于细微偏差(或明显的计算错误允许补正)。
政府采购项目当采购金额达到公开招标限额标准的，（）。
A.可以邀请招标
B.可以公开招标
C.经报批后可采取邀请招标
D.必须公开招标
在议付信用证方式下，若议付行议付后，因故无法向开证行索得货款，则议付行有权向_行使追索权。 （ ）
A.开证申请人 B.通知行
C.受益人 D.保兑行
答案：C
解析：
国际贸易中最常用的是议付信用证，议付信用证指允许受益人向某一指定银行或任何银行交单议付的信用证。通常在单证相符的条件下，银行扣取垫付利息和手续费后立即将货款垫付给受益人。开证行对议付行承担付款责任。 如果议付行议付后，因故不能向开证行索得货 款，议付行（保兑行除外）有权对受益人行使追索权。
关于招标投标争议行政诉讼中的举证责任，下列说法正确的是()。
A、谁主张，谁举证
B、被告对其做出的具体行政行为负有举证责任
C、原告不承担举证责任
D、诉讼过程中，被告可以补充收集证据
答案：B
解析：
招标投标行政诉讼中，被告对做出的行政行为负有举证责任，应当提供做出该行政行为的证据和所依据的规范性文件。行政诉讼中规定的被告负举证责任，与一般诉讼中“谁主张、谁举证”的原则不同。原因在于：行政机关应当依法行政，负有证明自己行政行为合法的责任，且行政机关的举证能力比民事主体强。在诉讼过程中，被告及其诉讼代理人不得自行向原告、第三人和证人收集证据。
关于工程建设项目风险管理计划调整的表述中，不正确的是()。
A、在风险管理计划实施的过程中，若出现计划不适应实际工程风险管理要求的情况，应调整计划
B、在调整计划时，一般采取局部修补的方式，这时需要注意调整的部分与其他未调整部分的协调关系
C、风险管理组织的调整、增减或调整施工现场的工程风险管理人员是工程建设项目风险管理计划调整的主要环节之一
D、补充或修正风险分析，调整工程建设项目风险处置内容是工程建设项目风险管理计划调整的唯一方法
答案：D
解析：
本题的考点为工程建设项目风险管理计划的调整。在风险管理计划实施的过程中，若出现计划不适应实际工程风险管理要求的情况，应调整计划。在调整计划时，一般采取局部修补的方式，这时需要注意调整的部分与其他未调整部分的协调关系。工程建设项目风险管理计划的调整主要涉及如下几个环节：(1)风险管理组织的调整、增减或调整施工现场的工程风险管理人员。(2)补充或修正风险分析，调整工程建设项目风险处置内容。
21年招标师预测试题7节 第3节
评标中，如发现某个评标专家存在法定回避情形的，则招标人应()。
A、重新组织招标
B、重新组建评标委员进行评标
C、重新确定满足要求的专家替代，该评标专家已经完成的评标结果无效
D、重新确定满足要求的专家替代，但该评标专家之前完成的评标结果有效
答案：C
解析：
招标人可以要求评标专家签署承诺书，确认其不存在法定回避的情形。评标中，发现某个评标专家存在法定回避情形的，该评标专家已经完成的评标结果无效，招标人应重新确定满足要求的专家替代。评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，应当按照确定评标委员会专家成员的办法予以更换。
下列各项中，()不属于工程建设项目质量验收实施主体。
A、施工单位
B、监理单位
C、设计单位
D、政府部门
答案：D
解析：
工程建设项目质量验收包括工程施工质量的过程验收和竣工验收两个部分。实施主体包括建设单位和监理、设计、施工单位等。
下列关于有限责任公司股权转让的说法，正确的有()。
A、股东之间可以转让全部或部分股权
B、经股东同意转让的股权，在任何情况下，其他股东都享有优先购买权
C、股东向股东以外的人转让股权的，应当经其他股东过半数同意
D、公司章程对股权转让另有规定的，从其规定
E、股东向股东以外的人转让股权的，股东应书面通知其他股东征求同意
答案：A,C,D,E
解析：
有限责任公司的股东之间可以相互转让其全部或者部分股权。股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满30日未答复的，视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应当购买该转让的股权；不购买的，视为同意转让。经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权。两个以上股东主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例；协商不成的，按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。公司章程对股权转让另有规定的，从其规定。
财务杠杆系数是指（ ）的变动率与息税前利润变动率的比值。
A.普通股每股税后利润
B.营业额
C.营业利润
D.产销量
答案：A
解析：
本题考查财务杠杆。财务杠杆系数是指普通股每股税后利润变动率与息税前利润变动率的比值。
某工程建设项目施工招标需延长投标有效期，下列表述正确的是 （ ）
A.在原投标有效期结束前，出现特殊情况的，招标人可以书面形式要求所有投标人延长投标 有效期
B.拒绝延长投标有效期的投标人将被没收投标保证金
C.同意延长投标有效期的投标人可以修改其投标文件
D.投标人一旦拒绝延长投标有效期，其投标文件在原投标有效期满后失效
E.招标人应依法承担因投标有效期延长对投标人导致的相应的损失
答案：A,E
解析：
《工程建设项目施工招标投标办法》第29条、4工程建设项目货物招标投标办法》第28条和《工程建设项目勘察设计招标投标办法第16条均规定，在原投标有效期结束前，出现特殊情况的.招标人可以书面形式要求所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件的实质性内容，但应当相应延长其投标保证金的有效期；投标人拒绝延长的其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。因延长投标有效期造成投标人损失的，招标人应当给予补偿，但因不可抗力需要延长投标有效期的除外。
保险人具有的法律特征有()。
A、保险人是保险业务的经营者
B、保险人可以自由设立
C、保险人是履行赔偿损失或者给付保险金义务的保险公司
D、保险人的名称和住所不得更改
E、保险人应是依法成立并取得经营保险业务相应许可的保险公司
答案：A,C,E
解析：
保险人具有以下三个法律特征：①保险人是保险业务的经营者，通过经营保险业务，在保险事故发生时依保险合同承担赔偿或者给付保险金责任；②保险人是履行赔偿损失或者给付保险金义务的保险公司；③保险人应是依法成立并取得经营保险业务相应许可的保险公司。
当初步设计较深、有详细的设备清单时，编制设备及安装工程概算适用的方法是（）。
A.预算单价法 B.扩大单价法
C.概算指标法 D.设备价值百分率法
答案：A
解析：
预算单价法是当初步设计较深，有详细的设备清单时，可直接按安装工程预算定额单价编制安装工程概算，概算编制程序基本同于安装工程施工图预算。
21年招标师预测试题7节 第4节
投保人应当具备的条件不包括()。
A、具备相应的民事行为能力
B、投保人应当支付保险费用
C、人身保险合同的投保人在投保时必须对保险标的具有保险利益
D、投保人只能是自然人
答案：D
解析：
投保人应当具备以下两个条件：①具备相应的民事行为能力；②投保人应当支付保险费用。此外，人身保险合同的投保人在投保时必须对保险标的具有保险利益。D项，投保人既可以是自然人也可以是法人。
根据合同通用条款规定的文件解释优先顺序，下列文件中具有最优先解释权的是()。
A、规范标准
B、中标通知书
C、协议书
D、设计文件
答案：C
解析：
本题的考点为合同通用条款规定的优先顺序。施工合同通用条款规定的优先顺序为：(1)协议书（包括补充协议）；(2)中标通知书；(3)投标书及其附件；(4)专用合同条款；(5)通用合同条款；(6)有关的标准、规范及技术文件；(7)、图纸；(8)工程量清单；(9)工程报价单或预算书等。
根据规定，下列各项不能成为投标人的是()。
A、14岁以下的未成年人
B、合伙组织
C、19周岁的大学生
D、子公司
答案：A
解析：
根据《招标投标法》，投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织。投标人分为三类：①法人；②其他组织；③具有完全民事行为能力的个人，亦称自然人。
国务院要求建立统一规范的公共资源交易平台，不需要整合规范()交易平台。
A、工程建设项目招标投标
B、政府采购
C、信息化建设
D、土地使用权出让
答案：C
解析：
国务院要求建立统一规范的公共资源交易平台，整合规范工程建设项目招标投标、土地使用权和矿业权出让、国有产权交易、政府采购等交易平台。
民事法律关系根据()，可分为单一民事法律关系和复合民事法律关系。
A、形成和实现的特点
B、内容的复杂程度
C、是否直接具有财产利益的内容
D、义务主体的范围
答案：B
解析：
本题的考点为民事法律关系的分类。民事法律关系根据内容的复杂程度，可分为单一民事法律关系和复合民事法律关系。
关于变更管理，下列说法不正确的是()。
A、承包人提出变更的，应通过监理人向发包人发出变更指示，该变更指示应指明变更事项的工程范围和变更的内容
B、监理人提出变更建议的，因尚需获得发包人的批准，该变更建议需要提交书面形式
C、监理人的变更建议是具体和可操作的，应当具体到图纸、标准、范围、数量、价格等方面，尤其应该测算对合同工期变化的影响
D、发包人收到承包人不能执行变更指令的理由后，应当审慎考虑，如承包人的理由能够成立的，发包人应通过监理人通知承包人停止执行该变更指令
答案：A
解析：
A项，关于变更的提出，发包人提出变更的，应通过监理人向承包人发出变更指示，该变更指示应指明变更事项的工程范围和变更的内容。
ROT与TOT的主要区别是()。
A、是否应用于已建成项目
B、特许经营项目是否需要修复更新
C、特许经营权是否有偿取得
D、是否享有项目的经营权和所有权
答案：B
解析：
ROT与TOT的主要区别是特许经营项目是否需要修复更新。A项，ROT与TOT都是应用于已建成项目；C项，特许经营权是否有偿取得是BOT和POT的主要区别；D项，是否享有项目的经营权和所有权是BOT和BOOT的主要区别。
21年招标师预测试题7节 第5节
建造管理模式将全部工程按专业分割为若干子项工程，并对有关子项工程采取依次性发包，其技术基础是( )。
A、快速路径法
B、经验判断法
C、试验法
D、定量分析法
根据《工程建设项目施工招标投标办法》和《标准施工招标资格预审文件》（2007年版），某依法必须招标的施工项目于2011年9月组织资格预审时，下列申请人中不能通过资格预审的有（）。
A.甲公司，曾于2011年5月在外省受到责令停业6个月的行政处罚
B.乙公司，曾于2011年6月因噪声超标受到行政监督部门给予罚款处罚
C.丙公司，曾在该项目前期准备时提供过设计咨询服务
D. 丁公司，正与某施工企业重组，但仍以自己名义投标
E.戊公司，为该项目提供项目管理服务的单位
答案：A,C,D
解析：
按照《工程建设项目施工招标投标办法》第20条规定，资格审查应主要审査潜在投标人是否符合下列条件：①具有独立订立合同的权利；②具有履行合同的能力；③没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；④在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题；⑤法律、行政法规规定的其他资格条件。
下列不是设计概算审查较为常用的方法的是 （）
A.对比分析法B.分组计算审查法
C.查询核实法 D.联合会审法
答案：B
解析：
解析 设计概算审查前需要熟悉设计图纸和有关资料，深入调查研究，进行经济对比分析，使审批后的概算更符合实际。较常用的方法有对比分析法、查询核实法和联合会审法。
《民事诉讼法》规定的强制执行措施包括()。
A、搜查被执行人的财产
B、查询、冻结和划拨被执行人的存款
C、强制被执行人履行法律文书指定的行为
D、强制迁出房屋或者强迫退出土地
E、强制被执行人支付债务利息
答案：A,B,C,D
解析：
E项，应为强制被执行人支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。
根据《政府采购法》的规定，可以采用邀请招标方式采购货物或服务的情形有()。
A、具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的
B、发生了严重的紧急情况不能从其他供应商处采购的
C、技术复杂或者性质特殊，不能确定具体要求的
D、采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的
E、采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的
答案：A,E
解析：
《政府采购法》第29条规定，符合下列情形之一的货物或者服务，可以依照本法采用邀请招标方式采购：①具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；②采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。
某项目法人拟建设一工业园区。园区方案设计、科技创新基地施工总承包、中央空调设备供货三个标包拟采用公开招标方式采购。园区方案设计包：因拟建申请成为国家级高新技术产业园区，本项目对于园区设计功能定位、设计原则和思路、设计服务等方面提出了较高要求。科技创新基地施工包：本标的属于群体工程，工期紧，对施工组织能力要求较高。本地几家有实力的传统企业对参加本标包的竞争表现出浓厚的兴趣。中央空调设备采购包：本标的的生产技术比较成熟。受金融危机影响，多家以出口为主的企业也把目光转向了国内市场，使得原本已经十分激烈的竞争更加白热化。在编制招标方案和招标文件的过程中，招标人拟采用不同的计算方法计算上述三个标包中投标人投标报价得分，用示意图表示，如图6-1所示。
【问题】
1.针对三个标包的特征和需求，为招标人选择最适当的报价得分计算方法（各计算方法表示为：A：方法一；B：方法二；C：方法三）。
2.识别出每种报价得分计算方法的最大风险（各种风险表示为：D：投标中的不公平竞争风险；E：评标中的决策风险；F：履约风险）。
3.针对识别出的每种报价得分计算方法的最大风险，提出一种以上有效的应对措施。
各种应对措施表示为：G：设置招标控制价。H：加强对投标文件雷同性的分析及审核。I：编制更加严密的合同验收、变更和索赔条款。J：适当提高对投标人业绩方面的要求。K：适当提高履约保证金的金额。L：采用资格后审。M：采用资格预审。N：适当使示意图中报价得分计算直线平缓。O：详细界定每个评审因素的评审标准，压缩评标委员会成员的自由裁量空间。P：从国家级专家库中抽取专家。Q：适当延长评标时间。R：用随机抽取的方式确定中标人。S：限制关联企业同时投标。T：采用计算机辅助评标系统。作答要求：将专用答题卡上见表6-5中相应栏目内表示所选方法、最大风险和应对措施的字母用2B铅笔涂黑。对于问题3，各项措施可重复用于应对不同风险。每个栏目内，少选的，得部分分；错选的，该栏不得分。
答案：
解析：
1.针对三个标包的特征和需求，为招标人选择最适当的报价得分计算方法，见表6-6。
2.识别每种报价得分计算方法的最大风险，见表6-6。
3.针对识别出的每种报价得分计算方法的最大风险，提出一种以上有效的应对措施，见表6-6。
现阶段我国的招标代理机构资质包括()。
A、科技项目招标代理机构
B、药品招标代理机构
C、工程建设项目招标代理机构
D、中央投资项目招标代理机构
E、通信建设项目招标代理机构
答案：C,D
解析：
根据相关法律法规，招标代理机构资格目前主要有中央投资项目和工程建设项目两类招标代理机构资格。按照《中央投资项目招标代理机构资格认定管理办法》的规定，中央投资项目招标代理资格分为甲级、乙级和预备级。按照《工程建设项目招标代理机构资格认定办法》的规定，工程招标代理机构分为甲级、乙级和暂定级。除了中央投资项目和工程建设项目招标代理资格以外，法律法规对其他项目招标代理机构资格已经没有相应规定。
21年招标师预测试题7节 第6节
招标投标行政监督部门中的指导协调部门是（ ）。
A.国务院发展改革部门 B.国务院建设部门
C.国务院财政部门 D.国务院监察部门
答案：A
解析：
由于招标投标行政监督部门很多，为了加强部门之间的协调配合，保障政令统一，提高行政监督合力，国务院指定国家发展改革委负责指导和协调全国招投标工作。 《招标投标法实施条例》第4条规定，国务院发展改革部门指导和协调全国招标投标工作，对国家重大建设项目的工程招标投标活动实施监督检查。
下列关于招标人或招标代理机构办理注册登记的表述，正确的是()。
A、办理注册登记不需实名制
B、注册登记产生唯一的主体和项目身份注册编码可以绑定CA证书
C、投标人只能在指定时间通过项目交易平台办理注册登记
D、注册登记人可以向交易平台递交注册登记信息相关证据的复印件，由交易平台运营机构工作人员负责验证确认
答案：B
解析：
招标人或招标代理机构应当通过选定的交易平台入口客户端在国家招标投标公共服务平台免费办理主体和项目的实名注册登记，产生唯一的主体和项目身份注册编码并可以绑定CA证书，投标人可以在参加项目投标前任何时候通过项目交易平台在国家招标投标公共服务平台免费办理注册登记。注册登记人应当向交易平台递交注册登记信息相关证据的原件，由交易平台运营机构工作人员负责验证确认。
业主方可仅就项目施工任务与施工方签订施工承包合同，如果施工方承包责任范围仅涉及项目的某一专业工程，则该合同称为()。
A、项目工程总承包合同
B、专业工程设计施工一体化承包合同
C、专业工程设计施工一体化分包合同
D、项目工程分包合同
答案：B
解析：
业主可仅就项目施工任务与施工单位签订施工承包合同；也可将工程设计与工程施工任务合一，交由一个单位承担，与其签订设计施工一体化工程承包合同。在后一种情况下，如承包责任范围涵盖项目全部工程，则被称为工程总承包合同，如承包责任范围仅涉及项目的某一专业工程，则称为专业工程设计施工一体化承包合同，如这种专业工程设计施工一体化合同被纳入任何一类（工程或施工）总承包体系之下，则该合同称为专业工程设计施工一体化分包合同。
下列对行政诉讼中举证责任的理解不正确的是()。
A、人民法院可责令双方当事人中任何一方负主要举证责任
B、在行政机关不能提供主要证据时，应当径行判其败诉
C、举证责任由被告一方承担
D、被告一方在第一审庭审结束前，不提供或者不能提供作出具体行政行为的主要证据和所依据的规范性文件的，人民法院可以判决撤销被诉具体行政行为
答案：A
解析：
《行政诉讼法》第34条规定，被告对作出的具体行政行为负有举证责任，应当提供作出该具体行政行为的证据和所依据的规范性文件。被告不提供或者无正当理由逾期提供证据，视为没有相应证据。
项目时间管理中，各工作过程会形成不同的成果，其中，项目网络图是()过程的成果。
A、工作定义
B、工作排序
C、工作时间估计
D、工作分解
答案：B
解析：
工作排序的主要成果是表达项目各工作间逻辑关系的项目网络图。项目网络图按其绘制方式不同，可以分为单代号网络图和双代号网络图两种主要方式。
下列情形中，勘察人（设计人）可向发包人提出索赔要求的有()。
A、发包人不能按合同要求及时提交满足勘察设计要求的资料，致使勘察设计人员无法正常开展勘察设计工作
B、发包人未能履行其合同规定的责任，造成勘察设计工作的停工
C、发包人在勘察设计中途提出变更要求，而造成勘察设计工作的修改设计
D、因其他不可抗原因造成勘察人（设计人）利益损害
E、发包人不按合同规定按时支付价款
答案：A,B,C,E
解析：
勘察人（设计人）在下列情况下可向发包人提出索赔要求：①发包人不能按合同要求及时提交满足勘察设计要求的资料，致使勘察设计人员无法正常开展勘察设计工作，勘察人（设计人）可提出延长合同工期索赔。②因发包人未能履行其合同规定的责任或在勘察设计中途提出变更要求，而造成勘察设计工作的返工、停工、窝工或修改设计，勘察人（设计人）可向发包人提出增加设计费和延长合同工期索赔。③发包人不按合同规定按时支付价款，勘察人（设计人）可提出合同违约金索赔。④因其他原因属发包人责任造成勘察人（设计人）利益损害时，勘察人（设计人）可提出增加设计费索赔。
国内竞争性招标的适用条件有()。
A、特殊的非咨询服务
B、采用国际竞争性招标的成本大于收益
C、所需货物具有专卖性质，只能从单一来源获得
D、合同的金额小不大可能吸引国外投标人参加投标
E、在借款国可获得的货物或工程价格低于国际市场价格
答案：B,D,E
解析：
国内竞争性招标是在借款国国内范围的竞争性招标程序，是因其性质或范围不大可能吸引外国厂商和承包商参与竞争的项目。国内竞争性招标适用于合同的规模和金额小、工程的地点分散或工期过长、工程为劳动密集型或当地可获取的货物、工程和非咨询服务的价格低于国际市场价格、国际投标人对投标不感兴趣的项目。当国际竞争性招标所涉及的行政或财务负担明显超过所带来的好处的项目，也可以采用国内竞争性招标。
21年招标师预测试题7节 第7节
在建设工程设计施工一体化/总承包合同中，发包人的义务不包括( )。
A、按照约定向承包人支付工程款
B、协助承包人申请有关许可、执照和批准
C、提供履约保证
D、向承包人提供现场
答案：C
解析：
在建设工程设计施工一体化/总承包合同中，发包人一般应当承担的义务主要包括：①按照约定向承包人支付工程款;②向承包人提供现场;③协助承包人申请有关许可、执照和批准;④如果发包人单方要求终止合同后，没有承包人的同意，在一定时期内不得重新开始实施该工程。
关于世界银行咨询服务（采购）基于服务方资历评审方法的表述，不正确的是()。
A、CQS是客户在不采用竞争性招标的情况下，根据服务方的资质与经验直接选择合适的公司，并就其提交的技术和财务建议书进行合同谈判的方法
B、CQS可用于小型的服务项目，不宜为此准备和评审有竞争的建议书
C、CQS用于小型的服务项目时，客户应准备任务大纲，寻求有兴趣的意向表示，了解服务方与咨询任务有关的经验和能力情况；制定短名单，选择有最合适资质和业绩的公司
D、被选中的公司应分别提交一份技术建议书和一份财务建议书，然后邀请其进行合同谈判
答案：D
解析：
本题的考点为世界银行咨询服务（采购）的评审方法——基于服务方资历的评审方法(QS)。是客户在不采用竞争性招标的情况下，根据服务方的资质与经验直接选择合适的公司，并就其提交的技术和财务建议书进行合同谈判的方法。CQS可用于小型的服务项目，不宜为此准备和评审有竞争的建议书。在这种情况下，客户应准备任务大纲(TOR)，寻求有兴趣的意向表示，了解服务方与咨询任务有关的经验和能力情况，制定短名单，选择有最合适资质和业绩的公司。被选中的公司应提交一份合并的技术一财务建议书，然后邀请其进行合同谈判。
通常采用递交保证金的方式转移违规行为风险，保证招标人招标活动成功进行的是风险转移方式中的 （）
A.履约担保B.投标担保
C.保证担保 D.保证保险
答案：B
解析：
解析 通过投标担保可以有效控制招标采购中投标人开标后撤标的外险，是转移违规行为风险、保证招标人招标活动成功进行的有效方式，通常采用递交保证金的方式。
可调单价合同可以根据实际情况和合同约定，对（ ）进行调整。
A.合同单价 B.预算工程量
C-实际工程量 D.工程条件
E.总价
答案：A,E
解析：
对于可调单价合同，招标文件确定的合同单价，如在工程实施过程中发生约定 的要素价格变化，在工程结算时，根据实际情况和合同约定的条件、因素和办法对合 同单价和总价进行调整，确定实际合同结算价格。
下列各项中，不属于行政处罚的是（ ）。
A.降职 B.罚款 C.责令停产停业 D.行政拘留
答案：A
解析：
行政处罚的种类有：①警告；②罚款；③没收违法所得、没收非法财物；④责令停产停业；⑤暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；⑥行政拘留；⑦法律、行政法规规定的其他行政处罚。A项属于行政处分。
某依法必须招标的工程建设项目，采用公开招标（资格后审）方式组织工程总承包招标。
招标项目进度网络计划图
注：图中所标注时间为日历日，各环节时间满足相关要求，其中：
A.编制招标文件，发布招标公告；
B.发售招标文件；
C.组织一批投标人踏勘现场；
D.组织另一批投标人踏勘现场；
E.组织投标预备会；
F.投标人提出招标文件需要澄清的问题；
G. 投标人编写和提交投标文件；
H. 发出招标文件澄清与修改；
I.招标人和行政监督机构审查投标人营业执照和安全生产许可证，据此决定进入开标的投标文件；
J.开标；
K.评标委员会制订评标办法；
L.考察各投标人，将考察结果作为评标依据；
M.评标；
N.招标人向投标人发出通知，要求投标人进一步澄清、说明有关事项；
O.公示中标结果；
P.发出中标通知书；
Q.就合同非实质性内容进行谈判；
S.中标人进场建设。
问题：
1.按照招标人编制的网络计划，其关键路径，并确定按照该计划完成全部招标工作所需的时间。
2.逐一指出上述网络计划中的不妥之处，说明理由。
答案：
解析：
1.按照招标人编制的网络计划，其关键路径为A—G—I—J—K—L—M—O—P—R。按照该计划完成全部招标工作所需的时间为69天。
2.上述网络计划中的不妥之处与理由。
（1）C、D工作安排不妥。
理由：招标人不得单独或者分别组织任何一个投标人进行现场踏勘。本题未说明两次是否组织全部投标人踏勘现场。
（2）E、F的安排顺序不妥。
理由：“组织投标预备会”应在“投标人提出招标文件需要澄清的问题”之后进行。
（3）F、J的时间间隔未表述清楚。
理由：澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件或者投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，招标人应当顺延投标截止时间。
（4）I的做法不妥。
理由：招标人和行政监督机构无权依据审查执照和许可证的情况来决定进入开标的投标文件，应该在资格后审时由评标委员会审查。
招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时都应当当众予以拆封、宣读。
（5）K的做法不妥。
理由：评标委员会必须依据招标文件中的评标办法进行评标，而不能再另行制定评标办法。
（6）L做法不妥。
理由：不存在考察投标人的程序，更不能将考察结果作为评标依据。
（7）N做法不妥
理由：评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。招标人无权要求。
（8）不妥之处：S工作的安排顺序。
理由：中标人进场建设应该在签订合同后进行。
根据我国公司法，股东享有的权利有（ ）。
A.股东会的出席权
B.董事的选举权
C.经理的聘任权
D.内部管理机构的设置权
E.股份的转让权
答案：A,B,E
解析：
本题考查股东享有的权利。根据我国公司法，股东享有的权利有：（1）股东会的出席权、表决权；（2）临时股东大会的召开提议权和提案权；（3）董事、监事的选举权、被选举权，选举管理者是股东权的重要内容；（4）公司资料的查阅权；（5）公司股利的分配权：通过盈余分配 获取股利是股东出资的收益权，是股东权的核心；（6）公司剩余财产的分配权；（7）出资、股份的转让权；（8）其他股东转让出资优先购买权；（9）公司新增资本的优先认购权；（10）股东诉讼权。参见教材P39.
