2021一级建造师历年真题解析8节 第1节
实际费用法是工程费索赔中最常用的一种计算方法，该方法的计算原则是（ ）
A.以承包商为某项索赔工作所支付的实际开支为根据
B.以承包商为某项索赔工作所支付的含税工程造价为根据
C.以承包商为某项索赔工作所支付的直接工程费为根据
D.以承包商为某项索赔工作所支付的直接费为根据
答案：A
解析：
本题考核的是索赔费用的计算方法。索赔费用的计算方法有：实际费用法、 总费用法和修正的总费用法。实际费用法是计算工程索赔时最常用的一种方法。这种 方法的计算原则是以承包商为某项索赔工作所支付的实际开支为根据，向业主要求费用补偿。
将设计准备、设计、招标投标和施工过程等进行分类属于( )分类。
A.第二维
B.按项目管理工作的对象
C.按项目管理工作的任务
D.按信息内容的属性
答案：A
解析：
2020教材P345 / 2019教材P340
对建设工程项目信息分类中，有多种分类方式。按项目实施的过程分类，如将设计准备、设计、招标投标等进行信息分类。为满足项目管理工作的要求，往往需要对建设工程项目信息进行综合分类，即按多维进行分类，其中第二维分类就是按项目实施的工作过程分类。
根据建设工程竣工验收备案制度，备案文件资料包括（ ）。 （2015）
A．工程竣工验收报告
B．规划部门出具的认可文件
C．工程竣工预验收申请文件
D．环保部门出具的准许使用文件
E．公安消防部门出具的准许使用文件
答案：A,B,D,E
解析：
建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内，向工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门备案
建设单位办理工程竣工验收备案应当提交下列文件：
（一）工程竣工验收备案表；
（二）工程竣工验收报告。
（三）法律、行政法规规定应当由规划、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件；
（四）法律规定应当由公安消防部门出具的对大型的人员密集场所和其他特殊建设工程验收合格的证明文件；
（五）施工单位签署的工程质量保修书；
（六）法规、规章规定必须提供的其他文件。
住宅工程还应当提交《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》
红色字体内容为教材新改的内容，注意。
由于材料变更而引起费用增加的索赔，建设单位是否应接受？为什么？
正确答案：
该索赔不应接受（2分），因为施工企业擅自更换材料，即不是建设单位要求，也未经建设单位同意（2分）。
（2018 年真题）根据《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2014 的规定：停建、缓建工程的档案可暂由（ ）保管。
A.监理单位
B.建设单位
C.施工单位
D.设计单位
答案：B
解析：
《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2014 规定：停建、缓建建设工程的档案，可暂由建设单位保管。
关于尾矿的错误说法的是( )。
A.尾矿的污染在于残余矿石中的金属元素
B.尾矿中可能含有用成分
C.尾矿就是矿脉尾部的矿石
D.尾矿要处理还在于洗选剂带有害成分
答案：C
解析：
尾矿是采出的矿石经过洗选后所剩余的部分，而不是矿脉尾部的矿石部分。 尾矿的污染是由于剩余矿石中的金属元素，以及在洗选过程中所采用的洗选药剂有许多有害成分，因此尾矿不能任意排放。
尾矿处理的意义还在于选剩下的残余矿石可能是暂时不能利用或无法利用的金属甚至是贵金属，待条件成熟后它们可能就是珍贵资源。
二次衬砌施工质量控制中，混凝土浇筑应（ ）浇筑，各部位应对称浇筑振捣密实，且振捣器不得触及防水层。
A、从下向上
B、从上向下
C、从左向右
D、从右向左
答案：A
解析：
2020教材P371 / 2019教材P373
（二）二次衬砌施工（3）混凝土浇筑质量保证措施：3）应从下向上浇筑，各部位应对称浇筑、振捣密实，且振捣器不得触及防水层。
背景资料：
某施工单位中标承担了某路段高速公路收费系统的施工，该路段设计车速为100km/h，有8处互通立交，其中2处互通立交连接其他高速公路，其余6处连接地方道路。全线设一个监控、通信、收费分中心，6个收费站，采用封闭式半自动收费力方式，并且纳入全省高速公路联网收费。
收费车道计算机系统具有按车道操作流程正确工作、对车道设备的管理与控制、设备状态自检并将故障信号实时上传等功能。设计文件要求货车不称重而按载重吨位分型收费，但是在招标文件中要求收费应用软件应满足货车计重收费的需要。签订合同10天后，业主正式书而告知施工单位，本路段要增加货车计重收费系统，并且提供了原设计单位收费系统变更的相应图纸和说明，其涉及的变更未超过批准的建设规模。业主请施工单位组织实施。
收费系统全部施工完毕交付使用后，某收费站发生如下事件：
事件—：收费亭内收费员由于要核对某车辆信息，需与收费站监控值班员直接通话.
事件二：某日深夜，有歹徒袭击收费亭，收费员遭遇人身威胁。
【问题】
1.项目变更为采用货车计重收费方式时，出口车道应增加哪些设备?
2.事件一中，收费员和监控值班员的直接通话应使用哪个收费子系统?事件二中，收费员应使用哪个收费子系统向收费站内的值班员报告情况?
答案：
解析：
1.称重仪、轮胎识别器、红外线车辆分离器、称重数据(采集)处理器。
2.事件一中，收费员和监控值班员的直接通话应使用内部对讲系统。事件二中，收费员应使用安全报警子系统向收费站内的值班员报告情况。
2021一级建造师历年真题解析8节 第2节
某地区发生爆炸事故，事故造成10人重伤，直接经济损失达300万元，关于该事故调查的说法，正确的是（ ）。
A.可由事故发生地级省人民政府直接组织事故调查组织进行调查
B.可由国务院或者国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查
C.可由事故发生地设区的市级人民政府委托有关部门组织事故调查进行调查
D.可由事故发生地县级人民政府委托事故发生单位组织事故调查组进行调查
答案：C
解析：
此事故属于较大事故，可由事故发生地设区的市级人民政府委托有关部门组织事故调查进行调查。
某施工机械预算价格为250万元，年平均工作180个台班，折旧年限为10年，残值率为3％，则该机械台班折旧费为（ ）元。
A.676．92
B.1353．84
C.1347．22
D.1388．89
答案：C
解析：
本题考核的是机械台班折旧费的计算。根据计算公式：台班折旧费=机械预算价格×(1-残值率)÷耐用总台班数，耐用总台班数=折旧年限×年工作台班。本题的计算过程为：该机械台班折旧费=2500000×(1-3％)／(10×180)=1347．22元。
甲建筑公司与乙水泥厂签订了一个水泥供货合同，并且预交了水泥款，后来经过各方协商同意，由丙水泥厂代替乙水泥厂供货，但是，丙水泥厂却没有按约定进供货，则下面说法正确的是()。
A.乙水泥厂向甲建筑公司承担违约责任
B.丙水泥厂向甲建筑公司承担违约责任
C.丙水泥厂向乙水泥厂承担违约责任
D.乙水泥厂和丙水泥厂向甲建筑公司承担连带责任
答案：A
解析：
2020版教材P175 / 2019版教材P174
《合同法》规定，买卖合同是指出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。合同法第六十五条：
第六十五条 当事人约定由第三人向债权人履行债务的，第三人不履行债务或者履行债务不符合约定，债务人应当向债权人承担违约责任。
这里第三人不履行，则债务人应当向债权人承担违约责任。在本题中甲与丙公司是没有签订合同的，只是三方协商约定。如果丙不履行约定，甲肯定还是按照合同来，找乙追究责任。
城市维护建设税和教育费附加，以增值税、消费税为税基乘以相应的税率计算，教育费附加是地方收取的专项费用，应按增值税、消费税额的一定比例确定。该比例是（ ）。
A、2%
B、3%
C、5%
D、6%
答案：B
解析：
2020/2019版教材P52
城市维护建设税和教育费附加，以增值税、消费税为税基乘以相应的税率计算。其中：城市维护建设税税率根据技术方案所在地分市区，县、镇和县、镇以外三个不同等级；教育费附加率为3%。城市维护建设税和教育费附加分别与增值税、消费税同时缴纳。
下列不属于施工企业的其他业务收入的是( )。
A．产品的销售收 B．材料的销售收人
c．机械作业收入 D．施工承包合同收入
施工企业法定代表人甲超出公司章程的规定权限与钢材经销商乙订立了价值800万元的钢材采购合同，钢材经销商乙由于不了解施工企业的内部规定，因而并不知甲超出公司章程的规定权限。则该买卖合同()。
A.有效
B.无效
C.可撤销
D.效力待定
答案：A
解析：
2020 / 2019版教材P15
本题考察的知识点是表见代理。《合同法》规定，行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。
分项工程应按（ ）进行划分。
A.主要工种
B.材料
C.施工工艺
D.设备类别
E.技术难度
答案：A,B,C,D
解析：
教材P466
（三）分项工程是分部工程的组成部分，应按主要工种、材料、施工工艺、设备类别等进行划分。
下列对设备磨损理解不正确的是( )。
A．设备磨损分为有形磨损和无形磨损两大类
B．设备的有形磨损反映了设备使用价值的降低
c．无形磨损也会引起设备原始价值的贬值
D．技术进步使设备的有形磨损加快，无形磨损减缓
2021一级建造师历年真题解析8节 第3节
给水与污水处理厂试运转单机试车，一般空车试运行不少于（ ）h。
A、1
B、2
C、3
D、5
答案：B
解析：
2020教材P187 / 2019教材P188
（二）单机试车要求（1）单机试车，一般空车试运行不少于2h。
编制施工机械台班使用定额时，属于机械工作时间中损失时间的有（ ）。
A.施工本身原因造成的停工时间
B.非施工原因造成的停工时间
C.违反劳动纪律引起的时间损失
D.工人正常的休息时间
E.低负荷下的工作时间
关于生产安全事故应急预案管理的说法，正确的是（ ）。
A. 安全生产及应急管理方面的专家，均可受邀参加应急预案评审
B. 应急预案应报同级人民政府和上一级安全生产监督管理部门备案
C. 施工单位应每半年至少组织一次现场处置方案演练
D. 施工单位应每年至少组织两次综合应急预案演练或者专项应急预案演练
E. 经过修改的应急预案需重新备案
下列关于发包人支付担保的阐述中，正确的有（ ）。
A：可由担保公司提供担保
B：担保的额度为工程合同价总额的 10％
C：实行分段滚动担保
D：支付担保的主要作用是确保工程费用及时支付到位
E：发包人要求承包人提供履约担保的，发包人应当向承包人提供支付担保。
下列关于投标保函的说法中，有误的是( )。
A．投标者必须交出由有资格的银行出具的投标保证书
B．用于保证投标者在投标后不中途退标，并在中标后与业主签订工程承包合同
C．若用于保证投标者在投标后中途退标，则投标保证金予以没收 ’
D．保证期限到定标后 3 个月为止
单因素敏感性分析的步骤中，如果主要分析投资大小对技术方案资金回收能力的影响，则可选用（ ）指标。
A、静态投资回收期
B、财务内部收益率
C、利息备付率
D、财务净现值
答案：B
解析：
2020/2019版教材P38
考点:单因素敏感性分析中分析指标的确定。如果主要分析技术方案状态和参数变化对技术方案投资回收快慢的影响，则可选用静态投资回收期作为分析指标；如果主要分析产品价格波动对技术方案超额净收益的影响，则可选用财务净现值作为分析指标；如果主要分析投资大小对技术方案资金回收能力的影响，则可选用财务内部收益率指标。
应采取措施，使建设工程项目信息的处理由传统方式向()方向发展，以充分发挥信息资源的价值。
A.数字化
B.管理信息系统
C.基于网络的信息处理平台
D.电算化
答案：C
解析：
2020教材P347 / 2019教材P342
应采取措施，使信息处理由传统的方式向基于网络的信息处理平台方向发展，以充分发挥信息资源的价值，以及信息对项目目标控制的作用。
关于安全生产许可证的说法，错误的是()。
A.没有取得施工许可证的，不得颁发安全生产许可证
B.未取得安全生产许可证的企业，不得从事建筑施工活动
C.建设主管部门在颁发施工许可证时，应当审查安全生产许可证
D.在取得安全生产许可证后，不得降低安全生产条件
答案：A
解析：
2020版教材P225 / 2019版教材P224
住房城乡建设主管部门在审核发放施工许可证时，应当对已经确定的建筑施工企业是否有安全生产许可证进行审查，对没有取得安全生产许可证的，不得颁发施工许可证。企业取得安全生产许可证后，不得降低安全生产条件，并应当加强日常安全生产管理，接受安全生产许可证颁发管理机关的监督检查。
2021一级建造师历年真题解析8节 第4节
下列关于梁中钢筋的保护层厚度的说法，正确的是( )。
A.钢筋表面至梁表面的距离
B.钢筋形心至梁表面的距离
C.主筋表面至梁表面的距离
D.主筋形心至梁表面的距离
答案：A
解析：
根据《混凝土结构设计规范》GB50010--2010 第2.1.18 条规定，结
构构件中钢筋外边缘至构件表面范围用于保护钢筋的混凝土，简称保护
层(即钢筋表面至梁表面的距离)。
下列的设备及管线，安装工程中可以划分为一个检验批的是（ ）。
A.设备台套
B.线路种类
C.管路直径
D.设备组别
答案：D
解析：
教材P466
安装工程一般按一个设计系统或设备组别划分为一个检验批。
关于选矿性质的说法，正确的是（）。
A.选矿是矿物加工的全部内容
B.选矿是将贫矿变为富矿
C.有的选矿要完成冶炼
D.选矿是为使有用矿物相对富集
答案：D
解析：
2020版教材页码P54-56
选矿是利用矿物的物理化学性质的差异，借助各种分离、加工的手段和方法将矿石中有用矿物和脉石矿物分离，达到有用矿物相对富集的目的，以便于进一步加工、利用的方法。
下列有关节地与施工用地保护的技术要点描述正确的是()。
A.临时设施占地面积有效利用率大于95%
B.施工现场内避免形成环形通路，减少道路占用土地
C.红线外临时占地应尽量使用荒地.废地，少占用农田和耕地
D.临时设施的占地面积应按用地指标所需的最多面积设计
答案：C
解析：
2020教材P183 / 2019教材P185
节地与施工用地保护的技术要点(1)临时设施的占地面积应按用地指标所需的最低面积设计。要求平面布置合理.紧凑，在满足环境.职业健康与安全及文明施工要求的前提下尽可能减少废弃地和死角，临时设施占地面积有效利用率大于90%。(2)应对深基坑施工方案进行优化，减少土方开挖和回填量，最大限度地减少对土地的扰动，保护周边自然生态环境。(3)红线外临时占地应尽量使用荒地.废地，少占用农田和耕地。利用和保护施工用地范围内原有的绿色植被。(4)施工总平面布置应做到科学.合理，充分利用原有建筑物.构筑物.道路.管线为施工服务。(5)施工现场道路按照永久道路和临时道路相结合的原则布置。施工现场内形成环形通路，减少道路占用土地。
资本积累率指标的计算公式为（ ）。
A．本年所有者权益增长额/年初所有者权益×l00%
B．本年所有者权益增长额/上年所有者权益×l00%
C．本年所有者权益增长额/企业历史最好水平的权益增长额×l00%
D．本年所有者权益增长额/国际平均水平的权益增长率×100%
建设工程项目策划的过程是（ ）的过程。
A．项目成员的知识集成，以及技术和信息的集成
B．专家知识的组织和集成，以及技术的组织和集成
C．项目成员的组织和集成，以及信息的组织和集成
D．专家知识的组织和集成，以及信息的组织和集成
射水锤击沉桩停止射水的桩尖高程，可根据沉桩试验确定的数据及施工情况决定，当没有资料时，距设计高程不得小于（ ）。
A.1m
B.2m
C.3m
D.4m
答案：B
解析：
在射水锤击沉桩中，当桩尖接近设计高程时，应停止射水进行锤击或振动下沉，使桩尖进入未冲动的土中。停止射水的桩尖高程，可根据沉桩试验确定的数据及施工情况决定，当没有资料时，距设计高程不得小于2m。
下列案件调解达成协议，人民法院可以不制作调解书的是（ ）。
A.调节和好的离婚案件
B.调解维持收养关系的案件
C.调解债权债务关系的案件
D.能够即时履行的案件
E.调解知识产权的案件
答案：A,B,D
解析：
下列案件调解达成协议，人民法院可以不制作调解书：①调解和好的离婚案件； ②调解维持收养关系的案件；③能够即时履行的案件；④其他不需要制作调解书的案件。
2021一级建造师历年真题解析8节 第5节
背景
某机场工程建设指挥部（发包方）。通过招投标程序与某施工单位（总承包方）按照《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013- 0201）签订了施工合同。合同总价款5244万元，采用固定总价一次性包死，合同工期400d。
施工中发生了以下事件：
事件一：发包方未与总承包方协商便发出书面通知，要求本工程必须提前60d竣工。
事件二 ：总承包方与没有劳务施工作业资质的包工头签订了主体结构施工的劳务合同。总承包方按月足额向包工头支付了劳务费，但包工头却拖欠作业班组两个月的工资。作业班组因此直接向总承包方讨薪，并导致全面停工2d。
事件三：发包方指令某部分工程变更，并及时办理了合法变更手续，总承包方施工三个月后工程竣工。总承包方在工程竣工结算时追加设计变更增加费用43万元，发包方以固定总价包死为由拒绝签认。
事件四：在工程即将竣工前，当地遭遇了龙卷风袭击，本工程部分遭到破坏，现场临时装配式活动板房损坏。总承包方报送了实际修复费用51840元，临时设施及停窝工损失费178万元的索赔资料，但发包方拒绝签认。
问题
(1)事件一中，发包方以通知书形式要求提前工期是否合法？说明理由。
(2)事件二中，作业班组直接向总承包方讨薪是否合法？说明理由。
(3)事件三中，发包方拒绝签认设计变更增加费是否违约？说明理由。
(4)事件四中，总承包方提出的各项请求是否符合约定？分别说明理由。
答案：
解析：
分析
(1)事件一不合法。因为双方签订的是固定总价合同，价格和工期都是包死不变的，如工期要变化，需双方协商确认后，才有效。
(2)事件二不合法。因为作业班组属劳务方，它与总包方没有直接的合同关系。
(3)事件三不属于违约。因为虽然固定总价合同中承包方的风险不包括设计变更引起的风险，但按《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013 -0201）规定，若发生了合同价款需要调整的因素后，承包人应当在14d内，将调整原因、金额以书面形式通知工程师，工程师确认调整金额后作为追加合同价款，与工程款同期支付。工程师收到承包人通知后14d内不予确认也不提出修改意见。而本案例总包在竣工结算时（三个月后）提出，此时距变更日期已经超过14d。
(4)事件四按不可抗力执行。总包可以向建设单位提出修复费用的补偿，但不能提出临时设施及窝工费的补偿。因为不可抗力事件造成的时间及经济损失，应由双方按以下方法分别承担：
1)工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运到施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担。
2)发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应的费用。
3)承包人机械设备及停工损失，由承包人承担。
4)停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要管理人员及保卫人员的费用由发包人承担。
5)工程所需的清理、修复费用，由发包人承担。
6)延误的工期相应顺延。
根据《立法法》，（）之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决。
A.部门规章
B.地方政府规章与部门规章
C.同一机关制定的旧的一般规定与新的特别规定
D.部门规章与地方性法规
E.地方性法规与地方政府规章
答案：A,B
解析：
根据《立法法》第80条的规定，地方性法规的效力高于本级和下级地方政府规章。故E项不正确。根据《立法法》第85条的规定，地方性法规、规章之间不一致时，由有关机关依照下列规定的权限作出栽决：（1）同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由制定机关裁决；（2）地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院提出意见，国务院认为应当适用地方性法规的，应当决定在该地方适用地方性法规的规定；认为应当适用部门规章的，应当提请全国人民代表大会常务委员会裁决；（3）部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决。故AB项正确，CD项不正确。故应选BE项。
以下关于立井井筒注浆施工，叙述正确的是（）。
A.注浆的作用包括治水防渗、地层加固和地基加固三个方面
B.注浆前，必须编制注浆工程设计和施工组织设计
C.按注浆压力可分为静压注浆和高压喷射注浆，高压喷射注浆压力一般为70MPa
D.渗透注浆主要靠注入浆液的压力在注浆点周围形成压力浆泡，使土体孔隙减小
E.充填注浆是在较高的注浆压力下，把浆液注人破碎岩土体，改善岩土体稳定性
答案：A,B,C
解析：
2020版教材页码P109-110
地层注浆是将具有固结性能的浆液注入地层的孔隙、裂隙或空洞中，以固结岩土，充填地层空隙和裂隙，堵塞岩土渗流通道，提高其力学性能。注浆的作用包括治水防渗、地层加固和地基加固三个方面，是矿山和岩土工程常用的技术。注浆前，必须编制注浆工程设计和施工组织设计。按注浆压力分为静压注浆和高压喷射注浆两大类，通常所说的注浆泛指静压注浆，压力较低；高压喷射注浆一般压力较高（20～70MPA），流体在喷嘴外呈射流状。按浆液对土体的作用机理分为充填注浆、渗透注浆、挤密注浆、劈裂注浆等。渗透注浆是将浆液均匀地注入岩石的裂隙或砂土的孔隙，该种注浆基本不破坏受注岩土体的结构和颗粒排列。充填注浆主要用于衬砌后、构筑物基础下的大空洞、破碎岩体及土中大孔隙的回填注浆，用以加固整个岩土层以及改善岩土体的稳定性，均匀传递岩土压力。故答案D、E表述不准确。
线路竣工测量主要包括（ ）。
A.中线测量
B.高程测量
C.横断面测量
D.沉降测量
E.基平测量
答案：A,B,C
解析：
线路竣工测量包括中线测量、高程测量和横断面测量。
1．背景
某立井井筒工程施工采用公开招标，井筒设计净直径8m，深度920m，其中表士段600m，冻结法施工，工程估算价1.5亿元人民币，招标文件规定，本工程投标保证金为60万元。
A、B、C、D、E五家施工单位通过了资格预审，并购买了招标文件。五家施工单位均按要求在规定时间提交了投标文件，工程开标后，施工单位A因对工程风险因素估计不足，决定放弃投标。于是，主动向评标委员会提出书面澄清文件，要求撤销投标文件，并申请退还投标保证金。
经过综合评标，施工单位B中标，随后与建设单位签订了施工承包合同。施工过程中，由于设计变更，井筒深度增加了50m。建设单位决定按施工单位投标书中井筒单价，增加50m的费用对该设计变更进行补偿。
工程施工中，当地突发5.0级地震，造成现场道路和施工用房经济损失32万元，施工单位的一台价值36万元的施工设备损坏报废，建设单位采购的工程材料损毁损失23万元，现场清理及恢复施工条件花费16万元，施工人员窝工及设备闲置费用18万元。
2．问题
（1）本工程的投标保证金为60万元是否合理?说明理由。
（2）评标委员会是否应受理施工单位A的书面澄清文件？招标人是否应退还施工单位A的投标保证金？分别说明理由。
（3）建设单位对设计变更的费用补偿是否合理?说明理由。
（4）针对地震灾害，施工单位和建设单位各应承担多少损失?列出明细。
答案：
解析：
（1）本工程的投标保证金为60万元合理。理由：因为投标保证金符合不得超过招标项目估算价的2%且不超过80万元的规定。
（2）评标委员会不应受理施工单位A的书面澄清文件。理由：因为开标后评标委员会不得接受投标人主动提出的澄清文件。招标人不应退还施工单位A的投标保证金。理由：因为投标截止开标后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。
（3）建设单位对设计变更的费用补偿不合理理由：因为井筒加深后的提升、吊挂等设施需要进行调整或更换，所发生的费用均应由
建设单位承担。
（4）施工单位应承担54万元。
明细如下：施工设备损坏36万元；施工人员窝工及设备闲置损失18万元。
建设单位应承担71万元。
明细如下：现场道路和施工用房损失32万元；工程材料损失23万元；现场清理及恢复施工条件损失16万元。
预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但至迟应在开工通知载明的开工日期（ ）d前支付。
A.7
B.14
C.28
D.42
答案：A
解析：
本题考核的是预付款的支付。预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但至迟应在开工通知载明的开工日期7d前支付。预付款应当用于材料、工程设备、施工设备的采购及修建临时工程、组织施工队伍进场等。
国际互联网属于( )。
A.骨干网
B.局域网
C.城域网
D.广域网
建设工程人工定额是在（ ）的施工条件下测定和计算的。
A. 最差
B. 平均先进
C. 先进
D. 正常
答案：D
解析：
2009年建设工程经济真题第10题
本题主要考查了建设工程定额按生产要素内容分类。
按生产要素内容可分为：人工定额、材料消耗定额和施工机械台班使用定额。
人工定额也称劳动定额，是指在正常的施工技术和组织条件下，完成单位合格产品所必需的人工消耗量标准。
综上所述，本题正确答案为D项。
2021一级建造师历年真题解析8节 第6节
运至施工现场用于劳务施工的材料和待安装设备，由（ ）办理或获得保险。
A.发包人
B.承包人
C.分包人
D.工程师
答案：B
解析：
2020教材P283 / 2019教材P280
2 .运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备，由承包人办理或获得保险，且不需劳务分包人支付保险费用。
工业安装工程中，分部工程质量验收记录的检查评定结论由（ ）编写。2011
A．建设单位
B．监理单位
C．设计单位
D．施工单位
答案：D
解析：
本题考查的分部工程质量验收评定。分部(子分部)工程质量验收记录的检查评定结论由施工单位填写。验收结论由建设(监理)单位填写。
A点高程40.150m, B点高程41.220m;施工单位从引测点引入场内M点高程：点A引 测，前视读数1.10m,后视读数1.40m;现从B点校核M点高程,后视读数1. 10m，前视 读数应为（）m
A. 1.25 B. 1.37 C. 1.49 D. 1.87
答案：D
解析：
解析本题考核的是建筑物细部点高程位置的测设。M点高程=40.150m+1.40m — 1.10m=40.450m,前视读数=41.220m+1.10m—40.450m=1.87m。
分段围堰导流法包括束窄河床导流和（ ）。
A.明渠导流
B.通过永久建筑物导流
C.涵管导流
D.隧洞导流
答案：B
解析：
分期围堰导流，也称分段围堰导流，就是用围堰将水工建筑物分段分期围护起来进行施工的方法。分段就是将河床围成若干个干地施工基坑，分段进行施工。分期就是从时间上按导流过程划分施工阶段。根据不同时期泄水道的特点，分期围堰导流中又包括束窄河床导流和通过已建或在建的建筑物导流。故本题应选B。
项目经理应履行的职责有()。
A.建立各类专业管理制度，并组织实施
B.组织或参与评价项目管理绩效
C.对资源进行静态管理
D.接受审计，处理项目管理机构解体的善后工作
E.协助和配合组织进行项目检查.鉴定和评奖申报
答案：A,B,D,E
解析：
2020/2019教材P55页
4.6.1项目管理机构负责人应履行下列职责:
1.项目管理目标责任书中规定的职责;
2.工程质量安全责任承诺书中应履行的职责;
3.组织或参与编制项目管理规划大纲、项目管理实施规划，对项目目标进行系统管理;
4.持制定并落实质量、安全技术措施和专项方案，负责相关的组织协调工作;
5.对各类资源进行质量监控和动态管理;
6.对进场的机械、设备、工器具的安全、质量和使用进行监控;
7.建立各类专业管理制度，并组织实施;
8. 制定有效的安全、文明和环境保护措施并组织实施;
9. 组织或参与评价项目管理绩效;
10.进行授权范围内的任务分解和利益分配;
11.按规定完善工程资料，规范工程档案文件，准备工程结算和竣工资料，参与工程竣工验收;
12.接受审计，处理项目管理机构解体的善后工作;
13.协助和配合组织进行项目检查、鉴定和评奖申报;
14.配合组织完善缺陷责任期的相关工作。
根据工程技术档案管理的要求，工程完工验收后，施工单位应交建设单位保管的资料有()。
A.竣工图表
B.隐蔽工程验收记录
C.永久性水准点的位置
D.施工经验总结
E.施工日记
答案：A,B,C
解析：
本题考核的是工程技术档案的内容。工程完工验收后，交建设单位保管的内容有：(1)竣工图表；(2)图纸会审记录、设计变更和技术核定单；(3)材料、构件的质量合格证明；(4)隐蔽工程验收记录；(5)工程质量检查评定和质量事故处理记录；(6)主体结构和重要部位的试件、试块、材料试验、检查记录；(7)永久性水准点的位置，构造物在施工过程中测量定位记录，有关试验观测记录；(8)其他有关该项工程的技术决定。
承担热核反应的主要设备是（ ）。
A.压水堆设备
B.核岛设备
C.常规岛设备
D.重水堆设备
答案：B
解析：
教材P15～16
核电站的设备包括核岛设备、常规岛设备、辅助系统。而核岛设备是承担热核反应的主要部分。
对涉及既有线的施工，施工单位至少在正式施工()h前向设备管理单位提出施工计划、施工地点及影响范围。
A.12
B.24
C.48
D.72
2021一级建造师历年真题解析8节 第7节
建设项目质量控制系统中的事中控制是指（）
A．对质量活动的行为约束与对质量活动过程和结果的检查和监控
B．对质量计划的调整与对质量偏差的纠正
C．对质量活动的行为约束与对质量活动结果的评价认定
D．对质量活动前的准备工作与质量活动过程的监督控制
下列绝热层采用捆扎的施工方法，正确是（ ）。2018真题
A.宜采用螺旋式缠绕捆扎
B.硬质绝热制品均不允许钻孔穿挂钩钉
C.多层绝热层的绝热制品，应逐层捆扎
D.每块绝热制品上的捆扎件不得小于三道
答案：C
解析：
本题考查的是绝热层施工准备及技术要求。捆扎方式：1）不得采用螺旋式缠绕捆扎。2）每块绝热制品上的捆扎件不得少于两道，对有振动的部位应加强捆扎。3）双层或多层绝热层的绝热制品，应逐层捆扎，并应对各层表面进行找平和严缝处理。4）不允许穿孔的硬质绝热制品，钩钉位置应布置在制品的拼缝处；钻孔穿挂的硬质绝热制品，其孔缝应采用矿物棉填塞。
根据我国合同法的规定，下列不属于建设工程合同的是（ ）。
A.勘察合同
B.设计合同
C.施工承包合同
D.工程监理合同
答案：D
解析：
2020教材P265 / 2019教材P262
根据《中华人民共和国合同法》，勘察合同、设计合同、施工承包合同属于建设工程合同，工程监理合同、咨询合同等属于委托合同。
港口与航道工程常用的土工织物的主要性能有（ ）。
A.过滤性能 B.挡土功能
C.排水功能 D.隔离功能
E.消浪功能
某施工项目的商品混凝土目标成本是420000元（目标产量500m3，目标单价800元/m3，预计损耗率为5％），实际成本是511680（实际产量600m3，实际单价820元/m3，实际损耗率为4％）。若采用因素分析法进行成本分析（因素的排列顺序是：产量、单价、损耗率），则由于损耗率降低减少的成本是（ ）元。
A.4920
B.12600
C.84000
D.91280
背景
某机场工程的网络计划见下图，图中箭线之下括号外的数字为正常持续时间；括号内的数字是最短时间；箭线之上是每天的费用。当工程进行到第95天进行检查时，节点⑤之前的工作全部完成，工程耽误了 15d。
问题
问题
(1)试述赶工的对象。
(2)要在以后的时间进行赶工，使合同工期不拖期，问怎样赶工才能使增加的费用最少？
答案：
解析：
分析
(1)工期费用调整的原则是：压缩有压缩潜力的，增加的赶工费最少的关键工作。因此，要在⑤节点后的关键工作上寻找调整对象。
(2)第一步：在⑤→⑥、⑥→⑨和⑨→⑩工作中挑选费用最小的工作，故应首先压缩工作⑤→⑥，利用其可压缩5d的潜力，增加费用5X200=1000元，至此工期压缩了 5d。
第二步：删掉已压缩的工作，在⑥→⑨，⑨→⑩中选择费用最小的工作⑥→⑨压 缩15d。
费用300元X 15 = 4500元，累计增加费用1000 + 4500 = 5500元。
调整后的网络计划见下图。
解析
本题主要考核网络图工期优化和调整。当计算工期不能满足要求工期时，要选择压缩关键工作的持续时间，即选择有压缩潜力的、增加的赶工费最少的关键工作来满足工期要求。
涨价预备费是以（ ）为计算基数的。
A. 设备工器具购置费、建筑安装工程费和工程建设其他费之和
B. 基本预备费
C. 投资总额
D. 建筑安装工程费、设备工器具购置费之和
答案：D
解析：
本题主要考查了预备费的组成。
涨价预备费是指建设工程项目在建设期内由于价格等变化引起投资增加，需要事先预留的费用，涨价预备费以建筑安装工程费、设备及工器具购置费之和为计算基数。
综上所述，本题正确答案为D项。
下列工程建设投资中，属于与未来生产经营有关的其他费用的有（ ）。
A、联合试运转费
B、建设单位管理费
C、办公家具购置费
D、生产家具购置费
E、生产职工培训费
答案：A,C,E
解析：
【知识点】建设工程项目总投资。在工程建设其他费的组成中，与未来企业生产经营有关的其他费用，包括联合试运转费、生产准备费、办公和生活家具购置费，共3项。
2021一级建造师历年真题解析8节 第8节
关于招标人终止招标要求的说法，正确的是（ ）
A. 以口头形式通知被邀请的或者已经获取资格预审文件、招标文件的潜在投标人
B. 已经发售的资格预审文件、招标文件，招标人无须退还所收取的资格预审文件、招标文件的费用
C. 已经收取投标保证金的，应当及时退还投标保证金，但不必退还银行同期存款利息
D. 应当时发布公告
下列关于解决合同纠纷方式的说法中，正确的是( )。
A．对仲裁裁决不服可以再向人民法院起诉
B．协商是解决纠纷的重要方式，和解协议具有强制执行的效力
C．当事人可以经调解程序解决合同争议
D．对法院一审判决不服，可向仲裁机构申请仲裁
正确答案：C
64.C【解析】仲裁和诉讼，当事人只能选择其中一种加以采用（或裁或审制度）。“仲裁实行一裁终局的制度。裁决作出后，当事人就同一纠纷再申请仲裁或向人民法院起诉的，仲裁委员会或人民法院不予受理”。所以A项和D项都是错误的。和解协议有法律效力，但没有强制执行力。所以 B项也是错的。
关于评标规则的说法，正确的是（ ）。
A.评标委员会成员的名单可在开标前予以公布
B.招标项目的标底应当在中标结果确定前公布
C.投标文件未经投标单位盖章和负责人签字的，评标委员会应当否决其投标
D.评标委员会确定的中标候选人至少3 个，并标明顺序
答案：C
解析：
评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密。应当否决其投标：
①投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；
②投标联合体没有提交共同投标协议；
③投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；
④同一投标人提交两份以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；⑤投标报价低于
成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；
⑥投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；
⑦投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。
立井井筒施工中，用于提升及悬吊掘进设备的专用设备是（）。
A．吊盘
B．钢丝绳
C．天轮
D．凿井井架
答案：D
解析：
凿井井架是凿井提升及悬吊掘进设备、井下设施的专用设备。故选D。
路基土在工地测得干密度为1.63g/cm3，湿密度为1.82g／cm3，而在实验室测得最大干密度为1.66g/cm3，则路基土压实度为（ ）
A.91.21％
B.98.19％
C.100％
D.109.64％
某施工企业从银行取得一笔借款500万元，银行手续费为0.5%，借款年利率为7%，期限2年，每年计算并支付利息，到期一次还本，企业所得税率为25%。则这笔借款的资金成本率为（ ）。
A、5.25%
B、7.00%
C、5.28%
D、7.04%
答案：C
解析：
2020版教材P157 / 2019版教材P150
考点:资金成本的计算。资金成本率是单位净筹资额（筹资总额-筹资费）所对应的资金占用费，并且其数值越低，表明筹资方案越好。对于题中所述的债务资金（银行贷款）而言，由于可以享受一定的税收优惠，其资金成本率有所降低。因此，该企业贷款的（年）资金成本率
压轴卷，考前会在瑞牛题库考试软件更新哦~ 软件下载链接www.niutk.com
投标人经复核认为招标人公布的招标控制价未按照《建设工程工程量清单计价规范》的规定进行编制的，应向招投标监督机构和工程造价管理机构投诉。投诉书内容包括（ ）。
A、行业和地方的计价定额以及相关文件
B、投诉人与被投诉人的名称、地址及有效联系方式
C、投诉的招标工程名称、具体事项及理由
D、投诉依据及有关证明材料
E、相关的请求及主张
答案：B,C,D,E
解析：
2020版教材P250 / 2019版教材P244
投标人经复核认为招标人公布的招标控制价按照《建设工程工程量清单计价规范》的规定进行编制的，应在招标控制价公布后5天内向招投标监督机构和工程造价管理机构投诉。投诉书包括下列内容：①投诉人与被投诉人的名称、地址及有效联系方式；②投诉的招标工程名称、具体事项及理由；③投诉依据及有关证明材料；④相关的请求及主张。
分析取源部件在水平和倾斜的管道上安装的方位与（ ）的要求相同。
A.物位取源部件
B.温度取源部件
C.压力取源部件
D.流量取源部件
答案：C
解析：
教材P127
在水平和倾斜的管道上安装分析取源部件时，安装方位与安装压力取源部件的要求相同。
