2021一级建造师预测试题5辑
发布时间：2021-08-14
2021一级建造师预测试题5辑 第1辑
某项工程建设项目，业主和施工单位按《建设工程施工合同文本》签订了工程施工合同，工程未进行投保。在工程施工过程中，遭受罕见暴风雨的袭击，造成了相应的损失，施工单位及时向监理工程师提出索赔要求，并附有索赔有关的资料和证据。索赔报告的基 本要求如下： 1．遭罕见暴风雨袭击是施工方不可遇见的不可抗力事件，由此造成的损失是因非施工单位原因引起的，故应由业主承担赔偿责任。 2．给已建部分工程造成损坏，损失计l8万元，应由业主承担修复的经济责任，施工单位不承担修复的经济责任。施工单位人员因此灾害数人受伤，处理伤病医疗费用和补偿金总计3万元，业主应给予赔偿。 3．施工单位现场的使用机械、设备受到损坏，造成损失8万元，由于现场停工造成台班费损失4.2万元，业主应承担赔偿和修复的经济责任。工人窝工费3.8万元，业主应予支付。 4．因暴风雨造成现场停工8天，要求合同工期顺延8天。 5．由于工程破坏，清理现场需费用2.4万元，业主应予支付。
(1)监理工程师对施工单位提出的索赔要求如何处理?
(2)发生不可抗力，对于承发包双方风险分担的原则是什么?
(3)发生索赔后，承包人应注意的索赔时效问题是什么?
正确答案：
(1)对已建部分工程造成损坏的损失l8万元应由业主承担；施工单位处理伤病医疗费和补偿金3万元，应由施工单位自己负责；施工单位机械、设备损坏及停工损失由施工单位承担，业主不负责赔偿；因暴风雨造成现场停工8天，业主应给予工期顺延；工程破坏、清理现场费用2．4万元，业主应予支付。
(2)因不可抗力事件导致的费用和延误的工期由双方按以下原则分别承担：
①工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；
②承包人双方人员的伤亡损失，分别由各自负责；
③承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；
④停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费
用由发包人承担；
⑤工程所需清理、修复费用，由发包人承担；⑥延误的工期相应顺延。
(3)当出现索赔事项时，承包人应在事项发生后的28天内，以书面的索赔通知书形式向工程师(或业主)提出索赔意向通知。在索赔通知书发出后的28天内，向工程师提出延长工期和(或)补偿经济损失的索赔报告及有关资料。工程师在收到承包人送交的索赔报告的有关资料后28天未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可。下列10kV三芯户内冷缩式电力电缆终端头制作流程正确的是（ ）。
A.电缆测试→剥切电缆外护套→剥切电缆铠装→剥切电缆内护套→焊接地线→剥铜屏蔽层→收缩三指套→剥半导体层→剥线芯绝缘层→安装终端→安装相色罩帽→压接接线端子→电气性能测试→填写记录
B.剥切电缆外护套→电缆测试→剥切电缆铠装→剥切电缆内护套→焊接地线→收缩三指套→剥铜屏蔽层→剥半导体层→剥线芯绝缘层→安装终端→安装相色罩帽→压接接线端子→电气性能测试→填写记录
C.电缆测试→剥切电缆外护套→剥切电缆铠装→剥切电缆内护套→焊接地线→收缩三指套→剥铜屏蔽层→剥半导体层→剥线芯绝缘层→安装终端→安装相色罩帽→压接接线端子→电气性能测试→填写记录
D.电缆测试→剥切电缆外护套→剥切电缆铠装→剥切电缆内护套→焊接地线→收缩三指套→剥铜屏蔽层→剥半导体层→剥线芯绝缘层→安装终端→压接接线端子→安装相色罩帽→电气性能测试→填写记录
B.剥切电缆外护套→电缆测试→剥切电缆铠装→剥切电缆内护套→焊接地线→收缩三指套→剥铜屏蔽层→剥半导体层→剥线芯绝缘层→安装终端→安装相色罩帽→压接接线端子→电气性能测试→填写记录
C.电缆测试→剥切电缆外护套→剥切电缆铠装→剥切电缆内护套→焊接地线→收缩三指套→剥铜屏蔽层→剥半导体层→剥线芯绝缘层→安装终端→安装相色罩帽→压接接线端子→电气性能测试→填写记录
D.电缆测试→剥切电缆外护套→剥切电缆铠装→剥切电缆内护套→焊接地线→收缩三指套→剥铜屏蔽层→剥半导体层→剥线芯绝缘层→安装终端→压接接线端子→安装相色罩帽→电气性能测试→填写记录
答案：C
解析：
10kV三芯户内冷缩式电力电缆终端头制作流程：电缆测试→剥切电缆外护套→剥切电缆铠装→剥切电缆内护套→焊接地线→收缩三指套→剥铜屏蔽层→剥半导体层→剥线芯绝缘层→安装终端→安装相色罩帽→压接接线端子→电气性能测试→填写记录。
“三同步”检查是提高项目经济核算水平的有效手段，不仅适用于成本盈亏异常的检查，也可用于月度成本的检查。“三同步”可以通过以下哪些对比分析来实现（）。
A.产值与施工任务单的实际工程量和形象进度是否同步
B.施工图预算与施工预算的对比是否同步
C.实际成本与资源消耗是否同步
D.预算成本与产值统计是否同步
E.业务核算与统计核算是否同步
B.施工图预算与施工预算的对比是否同步
C.实际成本与资源消耗是否同步
D.预算成本与产值统计是否同步
E.业务核算与统计核算是否同步
答案：A,C,D
解析：
2020/2019教材P111
“三同步”检查是提高项目经济核算水平的有效手段，不仅适用于成本盈亏异常的检查，也可用于月度成本的检查。“三同步”检查可以通过以下五个方面的对比分析来实现： (1)产值与施工任务单的实际工程量和形象进度是否同步； (2)资源消耗与施工任务单的实耗人工、限额领料单的实耗材料、当期租用的周转材料和施工机械是否同步； (3)其他费用（如材料价、超高费和台班费等）的产值统计与实际支付是否同步； (4)预算成本与产值统计是否同步； (5)实际成本与资源消耗是否同步。
“三同步”检查是提高项目经济核算水平的有效手段，不仅适用于成本盈亏异常的检查，也可用于月度成本的检查。“三同步”检查可以通过以下五个方面的对比分析来实现： (1)产值与施工任务单的实际工程量和形象进度是否同步； (2)资源消耗与施工任务单的实耗人工、限额领料单的实耗材料、当期租用的周转材料和施工机械是否同步； (3)其他费用（如材料价、超高费和台班费等）的产值统计与实际支付是否同步； (4)预算成本与产值统计是否同步； (5)实际成本与资源消耗是否同步。
双绞线主要指标包括（ ）。
A.衰减串扰比
B.接地电阻
C.近端串扰
D.线缆直径
E.衰减
B.接地电阻
C.近端串扰
D.线缆直径
E.衰减
答案：A,C,E
解析：
双绞线主要指标包括衰减、近端串扰、衰减串扰比。
港口与航道工程水工建筑水平位移可采用交会法进行观测，以下说法正确的是()。
A.当采用交会法进行水平位移观测时，其交会方向不宜少于3个
B.当采用测角交会法进行水平位移观测时，交会角应在60°～120°之间
C.当采用测边交会法进行水平位移观测时，交会角宜在30°～150°之间
D.当采用交会法进行水平位移观测时，其交会方向不宜大于3个
E.当采用交会法进行水平位移观测时，其交会角不作规定
B.当采用测角交会法进行水平位移观测时，交会角应在60°～120°之间
C.当采用测边交会法进行水平位移观测时，交会角宜在30°～150°之间
D.当采用交会法进行水平位移观测时，其交会方向不宜大于3个
E.当采用交会法进行水平位移观测时，其交会角不作规定
答案：A,B,C
解析：
成本控制的依据有（）。
A.合同文件
B.成本计划
C.合同协议书
D.索赔资料
E.进度报告
B.成本计划
C.合同协议书
D.索赔资料
E.进度报告
答案：A,B,D,E
解析：
成本控制的依据包括：（1）合同文件；（2）成本计划；（3）进度报告；（4）工程变更与索赔资料；（5）各项资源的市场信息。
2021一级建造师预测试题5辑 第2辑
根据我国《行政强制法》，当事人在法定期限内不申请行政复议或者提起行政诉讼，又不履行行政决定的，没有行政强制执行权的行政机关可以自期限届满之日起()内，依法申请人民法院强制执行。
A.15日
B.1个月
C.3个月
D.2年
B.1个月
C.3个月
D.2年
答案：C
解析：
2020版教材P375 / 2019版教材P373
本题考察的是：行政强制执行的一般程序。当事人在法定期限内不申请行政复议或者提起行政诉讼，又不履行行政决定的，没有行政强制执行权的行政机关可以自期限届满之日起三个月内，依照本章规定申请人民法院强制执行.
本题考察的是：行政强制执行的一般程序。当事人在法定期限内不申请行政复议或者提起行政诉讼，又不履行行政决定的，没有行政强制执行权的行政机关可以自期限届满之日起三个月内，依照本章规定申请人民法院强制执行.
1．背景材料：某施工单位承接了一座4×20m 简支梁桥工程。桥梁采用扩大基础，墩身平均高10m。
项目为单价合同。项目部拟就1～3 号排架组织流水施工，各段流水节拍见下表。
注：表中排架由基础、墩身和盖梁三部分组成。
根据施工组织和技术要求，基础施工完成后至少10d 才能施工墩身。
2．问题：
（1）计算排架施工的流水工期（列出计算过程），并绘制流水横道图。
（2）流水作业的时间参数有哪些？
项目为单价合同。项目部拟就1～3 号排架组织流水施工，各段流水节拍见下表。
注：表中排架由基础、墩身和盖梁三部分组成。
根据施工组织和技术要求，基础施工完成后至少10d 才能施工墩身。
2．问题：
（1）计算排架施工的流水工期（列出计算过程），并绘制流水横道图。
（2）流水作业的时间参数有哪些？
答案：
解析：
（1）计算排架施工的流水工期（列出计算过程），并绘制流水横道图。
① 累加数列：一般按照1～3 号排架的顺序施工。
扩大基础施工A：10，22，37
墩身施工B：15，35，50
盖梁施工C：10，20，30
② 错位减取大差：
③ 流水工期T ＝（KAB ＋ KBC）＋最后工序的流水节拍和＋间歇和＝（10 ＋ 30）＋（10 ＋ 10 ＋ 10）＋ 10 ＝ 80
④ 绘制流水横道图
（2）流水作业的时间参数有：流水节拍、流水步距、技术间歇、组织间歇、搭接时间。
① 累加数列：一般按照1～3 号排架的顺序施工。
扩大基础施工A：10，22，37
墩身施工B：15，35，50
盖梁施工C：10，20，30
② 错位减取大差：
③ 流水工期T ＝（KAB ＋ KBC）＋最后工序的流水节拍和＋间歇和＝（10 ＋ 30）＋（10 ＋ 10 ＋ 10）＋ 10 ＝ 80
④ 绘制流水横道图
（2）流水作业的时间参数有：流水节拍、流水步距、技术间歇、组织间歇、搭接时间。
金属罐中幅板焊接时，控制焊接变形的主要工艺措施有（ ）。
A．先焊短焊缝，后焊长焊缝
B．焊工均匀分布，同向分段焊接
C．焊工均匀分布，对称施焊
D．由罐中心向四周并隔缝对称焊接
E．先焊内侧，再焊外侧
B．焊工均匀分布，同向分段焊接
C．焊工均匀分布，对称施焊
D．由罐中心向四周并隔缝对称焊接
E．先焊内侧，再焊外侧
答案：A,D
解析：
中幅板焊接先焊短焊缝、后焊长焊缝，焊前要将长焊缝的定位焊点全部铲开，用定位板固定。遵循由罐中心向四周并隔缝对称焊接的原则，分段退焊或跳焊。
(2014真题)根据现行《企业会计准则》，下列支出中应列为当期费用的是()。
A:缴纳罚款
B:购买生产原料支出
C:计提固定资产减值准备
D:股利分配支出
B:购买生产原料支出
C:计提固定资产减值准备
D:股利分配支出
答案：B
解析：
支出的分类中只有收益性支出确认为费用，只有B选项属于收益支出。
关于等节奏流水施工的说法，错误的是（ ）。
A、各施工过程在各个施工段流水节拍相等
B、相邻施工过程的流水步距相等
C、专业工作队数等于施工过程数
D、各专业工作队在各施工段上不能连续作业
B、相邻施工过程的流水步距相等
C、专业工作队数等于施工过程数
D、各专业工作队在各施工段上不能连续作业
答案：D
解析：
【知识点】流水施工方法的应用。等节奏流水施工特点：（1）所有施工过程在各个施工段上的流水节拍均相等；选项A正确。（2）相邻施工过程的流水步距相等，且等于流水节拍；选项B正确。（3）专业工作队数等于施工过程数，即每一个施工过程成立一个专业工作队，由该队完成相应施工过程所有施工任务；选项C正确。（4）各个专业工作队在各施工段上能够连续作业，施工段之间没有空闲时间。选项D错误。
下列费用中，（ ）用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价款调整以及发生的索赔、现场签证等确认的费用。
A、暂估价
B、总承包服务费
C、暂列金额
D、企业管理费
B、总承包服务费
C、暂列金额
D、企业管理费
答案：C
解析：
2020版教材P172 / 2019版教材P166
暂列金额是指招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证等确认的费用。
暂列金额是指招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证等确认的费用。
2021一级建造师预测试题5辑 第3辑
建筑安装工程费用项目组成中，暂列金额主要用于（ ）。
A.施工合同签订时尚未确定的材料设备采购费用
B.施工图纸以外的零星项目所需的费用
C.隐藏工程二次检验的费用
D.施工中可能发生的工程变更价款调整的费用
E.项目施工现场签证确认的费用
B.施工图纸以外的零星项目所需的费用
C.隐藏工程二次检验的费用
D.施工中可能发生的工程变更价款调整的费用
E.项目施工现场签证确认的费用
答案：A,D,E
解析：
暂列金额是指发包人在工程量清单中暂定并包括在工程合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。
机电工程项目部对劳务分承包单位协调管理的重点是（ ）。2017真题
A.作业面的调整
B.施工物资的采购
C.质量安全制度制定
D.临时设施布置
B.施工物资的采购
C.质量安全制度制定
D.临时设施布置
答案：A
解析：
本题考查的是项目部对分包商协调管理的内容。协调管理的重点是作业计划的安排、作业面的调整、施工物资的供给、质量管理制度和安全管理制度的执行、劳务费用的支付、分项工程的验收及其资料的形成和生活设施的安排。
公路工程常用的流水参数中的空间参数不包括（ ）。
A.流水强度
B.工作面
C.施工段
D.施工层
B.工作面
C.施工段
D.施工层
答案：A
解析：
空间参数包括工作面、施工段、施工层。
招标公告应当载明（ ）等事项。
A.招标人及其招标代理机构的名称、地址、联系人及联系方式
B.获取资格预审文件或招标文件的时间、方
C.投标人须知
D.投标资格能力要求，以及是否接受联合体投标
E.招标项目名称、内容、范围、规模、资金来源
B.获取资格预审文件或招标文件的时间、方
C.投标人须知
D.投标资格能力要求，以及是否接受联合体投标
E.招标项目名称、内容、范围、规模、资金来源
答案：A,B,D,E
解析：
2020教材P256 / 2019教材P253
第五条依法必须招标项目的资格预审公告和招标公告，应当载明以下内容：
（一）招标项目名称、内容、范围、规模、资金来源；
（二）投标资格能力要求，以及是否接受联合体投标；
（三）获取资格预审文件或招标文件的时间、方式；
（四）递交资格预审文件或投标文件的截止时间、方式；
（五）招标人及其招标代理机构的名称、地址、联系人及联系方式；
（六）采用电子招标投标方式的，潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网址和方法；
（七）其他依法应当载明的内容。
第五条依法必须招标项目的资格预审公告和招标公告，应当载明以下内容：
（一）招标项目名称、内容、范围、规模、资金来源；
（二）投标资格能力要求，以及是否接受联合体投标；
（三）获取资格预审文件或招标文件的时间、方式；
（四）递交资格预审文件或投标文件的截止时间、方式；
（五）招标人及其招标代理机构的名称、地址、联系人及联系方式；
（六）采用电子招标投标方式的，潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网址和方法；
（七）其他依法应当载明的内容。
有耐磨要求的混凝土优先选用的常用水泥有（ ）。
A.矿渣水泥
B.火山灰水泥
C.普通水泥
D.硅酸盐水泥
E.复合水泥
B.火山灰水泥
C.普通水泥
D.硅酸盐水泥
E.复合水泥
答案：C,D
解析：
2020/2019版教材P36
考查的是常用水泥的选用 表1A414011-4中内容，有耐磨性要求的混凝土优先选用硅酸盐水泥、普通水泥。
考查的是常用水泥的选用 表1A414011-4中内容，有耐磨性要求的混凝土优先选用硅酸盐水泥、普通水泥。
《建设工程施工合同》示范文本主要由()等组成。
A.合同协议书
B.招标、投标文件
C.施工图纸与工程量清单
D.通用合同条款
E.专用合同条款
B.招标、投标文件
C.施工图纸与工程量清单
D.通用合同条款
E.专用合同条款
答案：A,D,E
解析：
2020版教材P147 / 2019版教材P146
二、建设工程合同示范文本《建设工程施工合同（示范文本）》由合同协议书、通用合同条款、专用合同条款三部分组成。
二、建设工程合同示范文本《建设工程施工合同（示范文本）》由合同协议书、通用合同条款、专用合同条款三部分组成。
2021一级建造师预测试题5辑 第4辑
某企业项目的年主营业务收入30000元，资产总额15000元，该项目的总资产周转率为（ ）。
A、2
B、3
C、1.5
D、4.5
B、3
C、1.5
D、4.5
答案：A
解析：
2020版教材P145 / 2019版教材P139
考点:总资产周转率的计算。总资产周转率是指企业在一定时期内主营业务收入与总资产的比率。该项目的总资产周转率=30000÷15000=2。
考点:总资产周转率的计算。总资产周转率是指企业在一定时期内主营业务收入与总资产的比率。该项目的总资产周转率=30000÷15000=2。
钢筋原材料进场检验项目中，预应力钢丝的检验项目有（ ）。
A.外观检查、拉力（含伸长率）、反复弯曲试验、松弛性能
B.外观检查、极限抗压强度、抗冲击强度、冷弯试验
C.极限抗拉强度、疲劳强度、延伸率、冷弯试验
D.极限抗拉强度、屈服强度、化学成分检验、冷弯试验
B.外观检查、极限抗压强度、抗冲击强度、冷弯试验
C.极限抗拉强度、疲劳强度、延伸率、冷弯试验
D.极限抗拉强度、屈服强度、化学成分检验、冷弯试验
答案：A
解析：
预应力钢丝的检验项目有：外观检查；拉力（含伸长率）；反复弯曲试验；松弛性能（由生产厂家提供试验报告）。
抛石挤淤施工时,在抛石高出水面后,应采用重型机具碾压紧密,然后在其上设（ ）,再行填土压实。
A.透水层
B.垫层
C.反滤层
D.封层
B.垫层
C.反滤层
D.封层
答案：C
解析：
2020版教材P20/2019版教材P19
5）抛石挤淤施工规定⑴当下卧地层平坦时，应沿道路中线向前呈三角形抛填，再渐次向两旁展开，将淤泥挤向两侧。（2）当下卧地层具有明显横向坡度时，应从下卧层高的一侧向低的一侧扩展，并在低侧边部多抛投不少于2m宽，形成平台顶面。⑶在抛石高出水面后，应采用重型机具碾压紧密，然后在其上设反滤层，再填土压实。
5）抛石挤淤施工规定⑴当下卧地层平坦时，应沿道路中线向前呈三角形抛填，再渐次向两旁展开，将淤泥挤向两侧。（2）当下卧地层具有明显横向坡度时，应从下卧层高的一侧向低的一侧扩展，并在低侧边部多抛投不少于2m宽，形成平台顶面。⑶在抛石高出水面后，应采用重型机具碾压紧密，然后在其上设反滤层，再填土压实。
根据《建设工程工程量清算单计价规范》（GB 50500—2008）,施工招标投标时，工程量清单应由（）负责提供。
A.工程招标代理机构 B.工程设计单位
C.招投标管理部门 D.招标人
A.工程招标代理机构 B.工程设计单位
C.招投标管理部门 D.招标人
答案：D
解析：
【解祈】采用工程量清单方式招标，工程量清单必须作为招标文件的组成部分，由招标人提供，并对其准确性和完整性负责。一经中标签订合同，工程量清单即为合同的组成部分。工程量清单应由具有编制能力的招标人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人进行编制。
在建设工程项目管理中，反映一个组织系统中各项工作之间逻辑关系的是()。
A.组织结构模式
B.任务分工表
C.项目结构图
D.工作流程图
B.任务分工表
C.项目结构图
D.工作流程图
答案：D
解析：
2020/2019教材P28
工作流程图用图的形式反映一个组织系统中各项工作之间的逻辑关系，它可用以描述工作流程组织。
工作流程图用图的形式反映一个组织系统中各项工作之间的逻辑关系，它可用以描述工作流程组织。
矿井进行井上下的联系测量，至少应满足( )的要求。
A.重复进行两次
B.连续进行两次
C.独立进行两次
D.两人进行两次
B.连续进行两次
C.独立进行两次
D.两人进行两次
答案：C
解析：
根据联系测量的要求，井筒联系测量必须独立进行两次，并应在数据的互差不超限的条件下，采用加权平均或算术平均值为最终结果。这表示联系测量的要进行两次，两次测量应独立进行，相互间不能有联系，不能存在相互影响的关系，这样，两次测量的关系与是否连续进行、重复进行以及参与人数等条件无关，只要前后重复测量或连续测量不受到前次测量影响的独立测量就可以，因这种重复进行、连续进行或者两人进行可能对测量的独立性有影响，所以，应选择的正确答案为C。
2021一级建造师预测试题5辑 第5辑
具有模板整体性好、抗震性强、无拼缝等优点的模板是（ ）。
A.木模板
B.大模板
C.组合钢模板
D.压型钢板模板
B.大模板
C.组合钢模板
D.压型钢板模板
答案：B
解析：
2020教材P104 / 2019教材P103
大模板： 它由板面结构、支撑系统、操作平台和附件等组成，是现浇墙、壁结构施工的一种工具式模板。其特点是以建筑物的开间、进深和层高为大模板尺寸， 由于面板为钢板组成，其优点是模板整体性好、抗震性强、无拼缝等； 缺点是模板重量大，移动安装需起重机械吊运
大模板： 它由板面结构、支撑系统、操作平台和附件等组成，是现浇墙、壁结构施工的一种工具式模板。其特点是以建筑物的开间、进深和层高为大模板尺寸， 由于面板为钢板组成，其优点是模板整体性好、抗震性强、无拼缝等； 缺点是模板重量大，移动安装需起重机械吊运
施工单位与物资供应单位因采购的钢筋质量问题发生争议，双方多次协商，但没有达成和解，则关于此争议的处理，下列说法中，正确的是( )。
A.如果双方通过诉讼方式解决争议，不能再和解
B.如果双方在申请仲裁后达成了和解协议，该和解协议即具有法律强制执行力
C.双方依仲裁协议申请仲裁后，仍可以和解
D.如果在人民法院执行中，双方当事人达成和解协议，则原判决书终止执行
B.如果双方在申请仲裁后达成了和解协议，该和解协议即具有法律强制执行力
C.双方依仲裁协议申请仲裁后，仍可以和解
D.如果在人民法院执行中，双方当事人达成和解协议，则原判决书终止执行
答案：C
解析：
和解可以在民事纠纷的任何阶段进行，无论是否已经进入诉讼或仲裁程序。例如，诉讼当事人之间为处理和结束诉讼而达成了解决争议问题的妥协或协议，其结果是撤回起诉或中止诉讼而无需判决。和解也可与仲裁、诉讼程序相结合:当事人达成和解协议的，已提请仲裁的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书或仲裁调解书;已提起诉讼的，可以请求法庭在和解协议基础上制作调解书。仲裁机构作出的调解书和法院调解书具有强制执行效力。 需要注意的是，当事人自行达成的和解协议不具有强制执行力，在性质上仍属于当事人之间的约定。如果一方当事人不按照和解协议执行，另一方当事人不可以请求法院强制执行，但可要求对方就不执行该和解协议承担违约责任。
《民事诉讼法》规定，在执行中，双方当事人自行和解达成协议的，执行员应当将协议内容记入笔录，由双方当事人签名或者盖章。一方当事人不履行和解协议的，人民法院可以根据对方当事人的申请，恢复对原生效法律文书的执行 。
故本题最符合题意的答案为C选项。
《民事诉讼法》规定，在执行中，双方当事人自行和解达成协议的，执行员应当将协议内容记入笔录，由双方当事人签名或者盖章。一方当事人不履行和解协议的，人民法院可以根据对方当事人的申请，恢复对原生效法律文书的执行 。
故本题最符合题意的答案为C选项。
金属储罐安装方法中，适用于大型浮顶罐的是（ ）。
A.倒装法
B.正装法
C.气顶法
D.散装法
B.正装法
C.气顶法
D.散装法
答案：B
解析：
教材P99
金属储罐安装方法分类1.正装法：罐壁板自下而上依次组装焊接，后组焊完成顶层壁板、风圈及顶端包边角钢等。较适用于大型浮顶罐。包括：水浮正装法，架设正装法（包括外搭脚手架正装法、内挂脚手架正装法）等。2.倒装法：在罐底板铺设焊接后，先组装焊接顶层壁板及包边角钢、组装焊接罐顶。然后自上而下依次组装焊接每层壁板，直至底层壁板。包括：中心柱组装法、边柱倒装法有液压顶升、葫芦提升等）、充气顶升法和水浮顶升法等。
金属储罐安装方法分类1.正装法：罐壁板自下而上依次组装焊接，后组焊完成顶层壁板、风圈及顶端包边角钢等。较适用于大型浮顶罐。包括：水浮正装法，架设正装法（包括外搭脚手架正装法、内挂脚手架正装法）等。2.倒装法：在罐底板铺设焊接后，先组装焊接顶层壁板及包边角钢、组装焊接罐顶。然后自上而下依次组装焊接每层壁板，直至底层壁板。包括：中心柱组装法、边柱倒装法有液压顶升、葫芦提升等）、充气顶升法和水浮顶升法等。
按管片螺栓手孔大小，可将管片分为（ ）类。
A、通用型管片
B、标准衬砌环+左右转弯衬砌环组合
C、箱型
D、平板型
E、复合材料管片
B、标准衬砌环+左右转弯衬砌环组合
C、箱型
D、平板型
E、复合材料管片
答案：C,D
解析：
2020教材P108 / 2019教材P109
按管片螺栓手孔大小，可将管片分为箱型和平板型两类。
按管片螺栓手孔大小，可将管片分为箱型和平板型两类。
有一设备买来10万元，账面价值为4万元，市场价值为3万元，现在设备更新买同样的设备为8万元，说法正确的有（ ）。（2016）
A、使用旧设备投资按3万元
B、不考虑沉没成本1万元
C、新方案市场价比旧方案多4万元
D、新方案投资应为10万元
E、新旧方案的经济寿命和运行成本相同
B、不考虑沉没成本1万元
C、新方案市场价比旧方案多4万元
D、新方案投资应为10万元
E、新旧方案的经济寿命和运行成本相同
答案：A,B
解析：
本题考查的是设备更新方案的比选原则。选项A,是正确的，若要保留旧设备，首先要付出相当于旧设备当前市场价值的投资，所以使用旧设备投资是按3万元的；
选项B是正确的，在进行设备更新方案比选时，原设备的价值应按目前实际价值计算，而不考虑其沉没成本，沉没成本=设备账面价值-当前市场价值=4-3=1万元；
选项C是错误的，正确的说法应为新方案市场价比旧方案多（8-3）=5万元；
选项D是错误的，正确的说法应为新方案投资应为8万元；
选项E是错误的，不建议进行选择。旧方案中，随着使用年限的增加，其年运行成本是增加的。而新方案一开始的年运行成本是低的，没有在同一个使用年限，所以其经济寿命和运行成本是不同的。
选项B是正确的，在进行设备更新方案比选时，原设备的价值应按目前实际价值计算，而不考虑其沉没成本，沉没成本=设备账面价值-当前市场价值=4-3=1万元；
选项C是错误的，正确的说法应为新方案市场价比旧方案多（8-3）=5万元；
选项D是错误的，正确的说法应为新方案投资应为8万元；
选项E是错误的，不建议进行选择。旧方案中，随着使用年限的增加，其年运行成本是增加的。而新方案一开始的年运行成本是低的，没有在同一个使用年限，所以其经济寿命和运行成本是不同的。
混凝土质量配合比为1：1．95：3．52：0．58(水泥：砂子：石子：水)，则当水泥质量为336kg时，对应的石子质量约为( )kg。
A.95
B.195
C.655
D.1183
B.195
C.655
D.1183
答案：D
解析：
混凝土配合比是指混凝土各组成材料间的数量比例关系。质量配合比一般以水泥为基本数1，表示出各材料用量间的比例关系，质量配合比为1：1．95：3．52：0．58(水泥：砂子：石子：水)，水泥用量为336kg，则石子用量应为1183kg。
下一篇：2021一级建造师经典例题9节
热门文章
