2021一级建造师考试试题及答案6章
发布时间：2021-06-27
2021一级建造师考试试题及答案6章 第1章
施工用电安全生产要求中，施工现场必须实行（ ）制。
A.“二相三线”
B.“三相三线”
C.“三相四线”
D.“三相五线”
B.“三相三线”
C.“三相四线”
D.“三相五线”
答案：D
解析：
某公司承担了一项无线通信设备安装工程，合同工期为30 天，工作内容包括勘查、建设、室外设备安装、测试等。建设单位为保证基站的安装质量，要求基站设备安装完成后立即进行本机测试。项目部根据资源配备情况，结合工程特点，按每个工作小组同时只能实施一项工作，计算各项工作的持续时间，确定了各项工作的逻辑关系。本次施工工序逻辑关系；现场勘查—设备安装—本机测试—联调测试—整体测试。
逻辑关系及持续时间表如下：
问题：
1.请将逻辑关系图的紧前紧后工作补全。
2.补全双代号网络图，并计算计划工期。
3.提前一天完工奖励10a 元，迟一天罚款10a 元。如何压缩工期使效益最大化，即奖励最大（罚款最小），并求出收益（损失）。
4.在效益最优的情况下，请计算计划工期，并用工作代号写出关键线路。
5.基站工程参数表的内容包括哪些？
逻辑关系及持续时间表如下：
问题：
1.请将逻辑关系图的紧前紧后工作补全。
2.补全双代号网络图，并计算计划工期。
3.提前一天完工奖励10a 元，迟一天罚款10a 元。如何压缩工期使效益最大化，即奖励最大（罚款最小），并求出收益（损失）。
4.在效益最优的情况下，请计算计划工期，并用工作代号写出关键线路。
5.基站工程参数表的内容包括哪些？
答案：
解析：
1.
2.计划工期：2+10+4+10+5=31 天
3.
①C 压缩1 天压缩费用5a 工期30 天
②B、C 各压缩1 天压缩费用7a 工期29 天
③B、C 各再压缩1 天压缩费用7a 工期28 天
（30-28）×10a-（5a+7a+7a）=a 最大收益a 元
4.
计划工期：2+7+4+10+5=28 天
关键路径：A-B-F-G-J-L A-B-F-G-K-L A-C-G-J-L A-C-G-K-L A-D-E-I-K-L
5.基站工程参数表包含基站的工程参数信息，包括站名、站号、配置、基站经纬度、天线高度、天线增益、天线半功率角、天线方位角、俯仰角、基站类型等。
2.计划工期：2+10+4+10+5=31 天
3.
①C 压缩1 天压缩费用5a 工期30 天
②B、C 各压缩1 天压缩费用7a 工期29 天
③B、C 各再压缩1 天压缩费用7a 工期28 天
（30-28）×10a-（5a+7a+7a）=a 最大收益a 元
4.
计划工期：2+7+4+10+5=28 天
关键路径：A-B-F-G-J-L A-B-F-G-K-L A-C-G-J-L A-C-G-K-L A-D-E-I-K-L
5.基站工程参数表包含基站的工程参数信息，包括站名、站号、配置、基站经纬度、天线高度、天线增益、天线半功率角、天线方位角、俯仰角、基站类型等。
某承包商承揽了某房地产开发商的建设项目。期间，该承包商与开发商签订了房屋买卖合同，购买了部分商铺。这类合同转移的房产权利为()。
A.使用权
B.所有权
C.持有权
D.留置权
B.所有权
C.持有权
D.留置权
答案：B
解析：
2020版教材P175 / 2019版教材P174
买卖合同实质是以等价有偿方式转让标的物的所有权，即出卖人转移标的物的所有权于买方，买方向出卖人支付价款。这是买卖合同的基本特征。
买卖合同实质是以等价有偿方式转让标的物的所有权，即出卖人转移标的物的所有权于买方，买方向出卖人支付价款。这是买卖合同的基本特征。
甲承包人施工过程中，由于自身管理原因，未经监理工程师同意改变了已被批准的施工组织设计，导致同时在现场施工的乙承包人受到损失。按照《合同法》的违约责任原则，乙承包人的损失应（ ）。
A. 视为发包人的主观过错，要求发包人赔偿
B. 视为发包人的合同责任，要求发包人赔偿
C. 视为监理工程师协调不力，要求监理人赔偿
D. 直接要求甲承包人赔偿
A. 视为发包人的主观过错，要求发包人赔偿
B. 视为发包人的合同责任，要求发包人赔偿
C. 视为监理工程师协调不力，要求监理人赔偿
D. 直接要求甲承包人赔偿
答案：D
解析：
2004年建设工程法规真题第52题
根据《建设工程质量管理条例》的规定，施工单位必须按照工程设计图和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。如果施工单位不按照工程设计图纸和施工技术标准施工，则属于违约行为，应该对建设单位承担违约责任。
在本案中，甲未经监理工程师同意改变了己被批准的施工组织设计，因为合同具有相对性，甲应对建设单位承担违约责任。但是，对于乙所受到的的损失，则不属于上述的违约责任，而是应当由甲承担的一种侵权责任。
综上所述，本题的正确答案为D。
根据《建设工程质量管理条例》的规定，施工单位必须按照工程设计图和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。如果施工单位不按照工程设计图纸和施工技术标准施工，则属于违约行为，应该对建设单位承担违约责任。
在本案中，甲未经监理工程师同意改变了己被批准的施工组织设计，因为合同具有相对性，甲应对建设单位承担违约责任。但是，对于乙所受到的的损失，则不属于上述的违约责任，而是应当由甲承担的一种侵权责任。
综上所述，本题的正确答案为D。
在建设项目设计工作阶段，与投资准备工作紧邻的前项工作是（ ）。
A．编制项目建议书
B．编制项目可行性研究报告
C．进行初步设计
D．进行施工图设计
B．编制项目可行性研究报告
C．进行初步设计
D．进行施工图设计
答案：C
解析：
事件3中的基础施工项目是否可以采用计日工计价?说明理由。并列出在施工合同中的三个计日工表名称。
正确答案：
可以（1分）。因为是业主新增加的项目（1分）。劳务、材料、施工机械三个计日工表（3分）。
可以（1分）。因为是业主新增加的项目（1分）。劳务、材料、施工机械三个计日工表（3分）。
2021一级建造师考试试题及答案6章 第2章
通过技术经济指标的对比，检查目标的完成情况，分析产生差异的原因，进行挖掘内部潜力的方法是（ ）。
A.比较法
B.因素分析法
C.差额计算法
D.比率法
B.因素分析法
C.差额计算法
D.比率法
答案：A
解析：
2020/2019教材P104
比较法，又称“指标对比分析法”，就是通过技术经济指标的对比，检查目标的完成情况，分析产生差异的原因，进而挖掘内部潜力的方法。
比较法，又称“指标对比分析法”，就是通过技术经济指标的对比，检查目标的完成情况，分析产生差异的原因，进而挖掘内部潜力的方法。
事故调查组在查明事故情况后，如果对事故的分析和事故责任者的处理不能取得一致意见，（ ）有权提出结论性意见。. .
A.安全行政管理部门 B.公安部门
C.劳动部 D.工会
A.安全行政管理部门 B.公安部门
C.劳动部 D.工会
答案：C
解析：
事故调查组在查明事故情况以后，如果对事故的分析和事故责任者的处理不能取得一致意见，劳动部门有权提出结论性意见。
下列静置设备中不属于塔类的是（ ）。
A.板式塔
B.填料塔
C.浮阀塔
D.合成塔
B.填料塔
C.浮阀塔
D.合成塔
答案：D
解析：
合成塔属于反应器
《合同法》规定，凡是合同中没有订立仲裁条款，事后又没有达成书面仲裁协议的，当事人可以（ ）。
A.自行停止履行合同
B.申请仲裁机构进行调解和裁决
C.向人民法院起诉
D.申请合同条款约定的机构进行调解
A.自行停止履行合同
B.申请仲裁机构进行调解和裁决
C.向人民法院起诉
D.申请合同条款约定的机构进行调解
答案：C
解析：
国际工程投标报价时，对于预计施工现场发生的办公费，正确的做法是（ ）。
A、作为待摊费用摊入到工程量表的各计价分项价格中
B、作为待摊费单列并计入投标总标价
C、作为开办费单列并计入投标总报价
D、按照其费用性质分别计入相应分项工程的人工费、材料费或机具费
B、作为待摊费单列并计入投标总标价
C、作为开办费单列并计入投标总报价
D、按照其费用性质分别计入相应分项工程的人工费、材料费或机具费
答案：A
解析：
教材P305
【知识点】国际工程投标报价的组成。国际工程投标报价中现场管理费、临时工程设施费、保险费、税金等是在工程量清单中没有单独列项的费用项目，需将其作为待摊费用分摊到工程量清单的各个报价分项中去。
【知识点】国际工程投标报价的组成。国际工程投标报价中现场管理费、临时工程设施费、保险费、税金等是在工程量清单中没有单独列项的费用项目，需将其作为待摊费用分摊到工程量清单的各个报价分项中去。
1．背景
某建设公司承揽某机场主跑道的修筑工程，主跑道长3800m，宽60m。在实施合同的过程中，由于业主拖欠工程进度款，造成合同工期延误和巨大的成本额外开支，与施工进度计划相比，主跑道施工工期整体延误200d，施工过程赶上雨期，工期延误20d，由于地质勘察资料不完善，工期延误30d，建设公司蒙受重大损失。据此，该公司邀请某律师事务所于2018年向业主提出索赔报告。
2．问题
(1)指出索赔程序。
(2)指出承包人提出索赔的期限的相关规定。
某建设公司承揽某机场主跑道的修筑工程，主跑道长3800m，宽60m。在实施合同的过程中，由于业主拖欠工程进度款，造成合同工期延误和巨大的成本额外开支，与施工进度计划相比，主跑道施工工期整体延误200d，施工过程赶上雨期，工期延误20d，由于地质勘察资料不完善，工期延误30d，建设公司蒙受重大损失。据此，该公司邀请某律师事务所于2018年向业主提出索赔报告。
2．问题
(1)指出索赔程序。
(2)指出承包人提出索赔的期限的相关规定。
答案：
解析：
(1)索赔程序： 1)承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28d内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；承包人未在前述28d内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和(或)延长工期的权利；
2)承包人应在发出索赔意向通知书后28d内，向监理人正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和(或)延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
3)索赔事件具有持续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和(或)工期延长天数；
4)在索赔事件影响结束后28d内，承包人应向监理人递交最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加付款金额和(或)延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
(2)索赔期限相关规定：
1)承包人按《建设工程施工合同(示范文本)》(GF一2017—0201)第14．2款(竣工结算审核)约定接收竣工付款证书后，应被视为已无权再提出在工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。
2)承包人按第14．4款(最终结清)提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。
2)承包人应在发出索赔意向通知书后28d内，向监理人正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和(或)延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
3)索赔事件具有持续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和(或)工期延长天数；
4)在索赔事件影响结束后28d内，承包人应向监理人递交最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加付款金额和(或)延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
(2)索赔期限相关规定：
1)承包人按《建设工程施工合同(示范文本)》(GF一2017—0201)第14．2款(竣工结算审核)约定接收竣工付款证书后，应被视为已无权再提出在工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。
2)承包人按第14．4款(最终结清)提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。
2021一级建造师考试试题及答案6章 第3章
细度模数为2．0的砂属于（ ）。
A.粗砂
B.中砂
C.细砂
D.特细砂
B.中砂
C.细砂
D.特细砂
答案：C
解析：
细度模数中，粗砂为3．7～3．1，中砂为2．3～3．0，细砂为2．2～1．6，特细砂为1．5～0．7。
46甲仓库为乙单位保管500吨水泥，双方约定保管费用为1000元，后乙为能按约定支付保管费用，则甲可以（ ）
A、行使质押权变卖全部水泥
B、行使质押权变卖部分水泥
C、行使留置权变卖全部水泥
D、行使留置权变卖部分水泥
正确答案：D
背景
新建一图书馆工程，建设单位自行组织招标。招标文件规定：合格
投标人为本省企业;自招标文件发出之日起15d 后投标截止;投标人对招
标人提出的疑问分别以书面形式回复给相应的提出疑问的投标人。建设
行政主管部门评审招标文件时，认为个别条款不符合规定，经整改后进
行招标。
某施工总承包单位中标，参照《建设工程施工合同(示范文本)》
(GF--2013--0201)与建设单位签订总承包施工合同。总承包施工合同中
约定当A 分项工程、B 分项工程实际工程量与清单工程量差异幅度在±
5%以内的按清单价结算，超出幅度大于5%时按清单价的0.9 倍结算，减
少幅度大于5%时按清单价的1.1 倍结算。合同中还约定C 分项工程为
建设单位指定专业分包项目。
施工总承包单位按自己企业的成本管理规定，首先进行该项目成本
预测(其中：人工费287.4 万元，材料费504.5 万元，机械使用费155.3
万元，施工措施费104.2 万元，施工管理费46.2 万元，税金30.6 万元)，
然后将成本预测结果下达给项目经理部进行具体施工成本管理。
分项工程A、B 施工完成后，其相关参数统计如下表所示，造价工
程师对此两项进行价款计算。
在C 分项工程施工过程中发生了如下事件：
事件一：
由于建设单位原因，导致C 分项工程停工7d，专业分包单位就停工
造成的损失向总承包单位提出索赔。总承包单位认为由于建设单位原因
造成的损失，专业分包单位应直接向建设单位提出索赔。
事件二：
甲方指定专业分包单位现场管理混乱、安全管理薄弱，建设单位责
令总承包单位加强管理并提出整改，总承包单位认为C 分项工程施工安
全管理属专业分包单位责任，非总承包单位责任范围。
事件三：
C 分项工程施工完毕并通过验收，专业分包单位向建设单位上报C
分项工程施工档案，建设单位通知总承包单位接收。总承包单位认为C
分项工程属甲方指定专业分包项目，其工程档案应直接上报建设单位。
新建一图书馆工程，建设单位自行组织招标。招标文件规定：合格
投标人为本省企业;自招标文件发出之日起15d 后投标截止;投标人对招
标人提出的疑问分别以书面形式回复给相应的提出疑问的投标人。建设
行政主管部门评审招标文件时，认为个别条款不符合规定，经整改后进
行招标。
某施工总承包单位中标，参照《建设工程施工合同(示范文本)》
(GF--2013--0201)与建设单位签订总承包施工合同。总承包施工合同中
约定当A 分项工程、B 分项工程实际工程量与清单工程量差异幅度在±
5%以内的按清单价结算，超出幅度大于5%时按清单价的0.9 倍结算，减
少幅度大于5%时按清单价的1.1 倍结算。合同中还约定C 分项工程为
建设单位指定专业分包项目。
施工总承包单位按自己企业的成本管理规定，首先进行该项目成本
预测(其中：人工费287.4 万元，材料费504.5 万元，机械使用费155.3
万元，施工措施费104.2 万元，施工管理费46.2 万元，税金30.6 万元)，
然后将成本预测结果下达给项目经理部进行具体施工成本管理。
分项工程A、B 施工完成后，其相关参数统计如下表所示，造价工
程师对此两项进行价款计算。
在C 分项工程施工过程中发生了如下事件：
事件一：
由于建设单位原因，导致C 分项工程停工7d，专业分包单位就停工
造成的损失向总承包单位提出索赔。总承包单位认为由于建设单位原因
造成的损失，专业分包单位应直接向建设单位提出索赔。
事件二：
甲方指定专业分包单位现场管理混乱、安全管理薄弱，建设单位责
令总承包单位加强管理并提出整改，总承包单位认为C 分项工程施工安
全管理属专业分包单位责任，非总承包单位责任范围。
事件三：
C 分项工程施工完毕并通过验收，专业分包单位向建设单位上报C
分项工程施工档案，建设单位通知总承包单位接收。总承包单位认为C
分项工程属甲方指定专业分包项目，其工程档案应直接上报建设单位。
(2)根据成本预测资料，计算该项目的直接成本(保留一位小数)。
项目经理部的具体施工成本管理任务还应包括哪些?
项目经理部的具体施工成本管理任务还应包括哪些?
答案：
解析：
1)直接成本=人工费+材料费+施工机械使用费+施工措施费
=287.4+504.5+155.3+104.2
=1051.4 万元。
2)项目经理部施工成本管理的任务还包括：
① 施工成本计划;
② 施工成本控制;
③ 施工成本核算;
④ 施工成本分析;
⑤ 施工成本考核。
=287.4+504.5+155.3+104.2
=1051.4 万元。
2)项目经理部施工成本管理的任务还包括：
① 施工成本计划;
② 施工成本控制;
③ 施工成本核算;
④ 施工成本分析;
⑤ 施工成本考核。
背景资料：
某市大学城园区新建音乐学院教学楼，其中中庭主演播大厅层高5．4m，双向跨度19．8m，设计采用现浇混凝土井字梁。施工过程中发生如下事件：
事件一：模架支撑方案经施工单位技术负责人审批后报监理签字，监理工程师认为其支撑高度超过5m，需进行专家论证。
事件二：按监理工程师提出的要求，施工单位组织成立以企业总工程师、监理、设计单位技术负责人、同时还聘请了外单位相关专业专家共计七人组成专家组，对模架方案进行论证。专家组提出口头论证意见后离开，论证会结束。
事件三：在演播大厅屋盖混凝土施工过程中，因西侧模板支撑系统失稳，发生局部坍塌，使东侧刚浇筑的混凝土顺斜面往西侧流淌，致使整个楼层模架全部失稳而相继倒塌。整个事故未造成人员死亡，重伤9人，轻伤14人，估计直接经济损失达1300万元。事故发生后，施工单位立刻向相关部门报告事故发生情况。
问题：
1．事件一中，监理工程师说法是否正确?为什么?该方案是否需要进行专家论证?为什么?
2．指出事件二中不妥之处，并分别说明理由。
3．事件三中，按造成损失严重程度划分应为什么类型事90?并给出此类事故的判定标准。
4．生产安全事故发生后，报告事故应包括哪些主要内容(至少列出四条)?
某市大学城园区新建音乐学院教学楼，其中中庭主演播大厅层高5．4m，双向跨度19．8m，设计采用现浇混凝土井字梁。施工过程中发生如下事件：
事件一：模架支撑方案经施工单位技术负责人审批后报监理签字，监理工程师认为其支撑高度超过5m，需进行专家论证。
事件二：按监理工程师提出的要求，施工单位组织成立以企业总工程师、监理、设计单位技术负责人、同时还聘请了外单位相关专业专家共计七人组成专家组，对模架方案进行论证。专家组提出口头论证意见后离开，论证会结束。
事件三：在演播大厅屋盖混凝土施工过程中，因西侧模板支撑系统失稳，发生局部坍塌，使东侧刚浇筑的混凝土顺斜面往西侧流淌，致使整个楼层模架全部失稳而相继倒塌。整个事故未造成人员死亡，重伤9人，轻伤14人，估计直接经济损失达1300万元。事故发生后，施工单位立刻向相关部门报告事故发生情况。
问题：
1．事件一中，监理工程师说法是否正确?为什么?该方案是否需要进行专家论证?为什么?
2．指出事件二中不妥之处，并分别说明理由。
3．事件三中，按造成损失严重程度划分应为什么类型事90?并给出此类事故的判定标准。
4．生产安全事故发生后，报告事故应包括哪些主要内容(至少列出四条)?
答案：
解析：
1． (1)监理工程师的说法不正确；
理由：搭设高度8m及以上的混凝土模板支撑工程施工方案才需要进行专家论证。
(2)本方案需要进行专家论证；
理由：搭设跨度18m及以上的混凝土模板支撑工程施工方案需要进行专家论证，本工程跨度19．8m，故此方案需进行专家论证。
2．
事件二中不妥之处和理由分别如下：
不妥之一：本单位总工程师，监理、设计单位技术负责人作为专家组组成人员；
理由：根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号)，本项目参建各方的人员不得以专家身份参加专家论证会。
不要之二：专家组提出口头论证意见后离开，论证会结束；
理由：根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号)，方案经论证后，专家组应当提交书面论证报告，并在论证报告上签字确认。
3．
(1)按造成直接经济损失严重程度，事件三中事故可划分为较大事故。
(2)凡具备下列条件之一者可判定为较大事故：
1)由于质量事故，造成3人以上10人以下死亡；
2)或者10人以上50人以下重伤；
3)直接经济损失1000万元以上5000万元以下。
4．
建设工程生产安全事故发生后，报告事故应包括的内容主要有：
(1)事故发生单位概况；
(2)事故发生的时间、地点以及事故现场情况；
(3)事故的简要经过；
(4)事故已经造成或者可能造成的伤亡人数(包括下落不明的人数)和初步估计的直接经济损失；
(5)已经采取的措施；
(6)其他应当报告的情况。
理由：搭设高度8m及以上的混凝土模板支撑工程施工方案才需要进行专家论证。
(2)本方案需要进行专家论证；
理由：搭设跨度18m及以上的混凝土模板支撑工程施工方案需要进行专家论证，本工程跨度19．8m，故此方案需进行专家论证。
2．
事件二中不妥之处和理由分别如下：
不妥之一：本单位总工程师，监理、设计单位技术负责人作为专家组组成人员；
理由：根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号)，本项目参建各方的人员不得以专家身份参加专家论证会。
不要之二：专家组提出口头论证意见后离开，论证会结束；
理由：根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号)，方案经论证后，专家组应当提交书面论证报告，并在论证报告上签字确认。
3．
(1)按造成直接经济损失严重程度，事件三中事故可划分为较大事故。
(2)凡具备下列条件之一者可判定为较大事故：
1)由于质量事故，造成3人以上10人以下死亡；
2)或者10人以上50人以下重伤；
3)直接经济损失1000万元以上5000万元以下。
4．
建设工程生产安全事故发生后，报告事故应包括的内容主要有：
(1)事故发生单位概况；
(2)事故发生的时间、地点以及事故现场情况；
(3)事故的简要经过；
(4)事故已经造成或者可能造成的伤亡人数(包括下落不明的人数)和初步估计的直接经济损失；
(5)已经采取的措施；
(6)其他应当报告的情况。
以下关于建设工程企业资质等级划分的表述中，正确的有（ ）。
A.取得申级工程勘察劳务资质的企业，承接工程勘察业务范围不受限制
B.劳务分包与施工总承包是建筑业企业资质划分中两个独立的序列
C.工程监理企业的资质等级分为一级、二级、三级
D.工程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资质和工程设计专项资质
E.工程勘察综合资质与工程设计综合资质只设置一个级别
A.取得申级工程勘察劳务资质的企业，承接工程勘察业务范围不受限制
B.劳务分包与施工总承包是建筑业企业资质划分中两个独立的序列
C.工程监理企业的资质等级分为一级、二级、三级
D.工程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资质和工程设计专项资质
E.工程勘察综合资质与工程设计综合资质只设置一个级别
答案：B,D,E
解析：
工程勘察综合资质只设甲级；工程勘察专业资质根据工程性质和技术特点设立类别和级别；工程勘察劳务资质不分级别。取得工程勘察综合资质的企业，承接工程勘察业务范围不受限制；取得工程勘察专业资质的企业，可以承接同级别相应专业的工程勘察业务；取得工程勘察劳务资质的企业，可以承接岩土工程治理、工程钻探、凿井工程勘察劳务工作。工程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资质、工程设计专项资质。工程设计综合资质只设甲级；工程设计行业资质和工程设计专项资质根据工程性质和技术特点设立类别和级别。工程监理企业的资质等级分为甲级、乙级和丙级，并按照工程性质和技术特点划分为若干工程类别。我国建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列。
（2010 年真题）下列基坑围护结构中，主要结构材料可以回收反复使用的是（ ）。
A.地下连续墙
B.灌注桩
C.水泥挡土墙
D.组合式SMW 桩
B.灌注桩
C.水泥挡土墙
D.组合式SMW 桩
答案：D
解析：
SMW 桩围护结构的特点主要表现在止水性好，构造简单，型钢插入深度一般小于搅拌桩深度，施工速度快，型钢可以回收、重复利用。
2021一级建造师考试试题及答案6章 第4章
以下所列机场中，属于干线机场的有（ ）。
A.青岛流亭机场
B.大连周水子机场
C.徐州观音机场
D.桂林两江机场
E.厦门高崎机场
B.大连周水子机场
C.徐州观音机场
D.桂林两江机场
E.厦门高崎机场
答案：A,B,D,E
解析：
按照我国的规定，(直辖市、省会、自治区首府)、重要旅游城市和计划单列市所在地的机场属于干线机场。
设计概算分级通常不包括（ ）。
A、单位工程概算
B、单项工程综合概算
C、安装工程概算
D、建设工程总概算
B、单项工程综合概算
C、安装工程概算
D、建设工程总概算
答案：C
解析：
2020教材P285 / 2019教材P286
设计概算分级：通常可分为单位工程概算、单项工程综合概算、建设工程总概算三级。
设计概算分级：通常可分为单位工程概算、单项工程综合概算、建设工程总概算三级。
桩板墙顶位移应满足（ ）。
A.小于桩悬臂端长度的1／100，且不宜大于10cm
B.小于桩悬臂端长度的1／20，且不宜大于10cm
C.小于桩悬臂端长度的1／100，且不宜大于20cm
D.小于桩悬臂端长度的1／20，且不宜大于20cm
B.小于桩悬臂端长度的1／20，且不宜大于10cm
C.小于桩悬臂端长度的1／100，且不宜大于20cm
D.小于桩悬臂端长度的1／20，且不宜大于20cm
答案：A
解析：
2020版教材页码P40-42
桩板墙顶位移应小于桩悬臂端长度的1/100，且不宜大于10cm。
桩板墙顶位移应小于桩悬臂端长度的1/100，且不宜大于10cm。
建设工程质量监督档案归档前，应由（ ）签字。
A.质量监督机构负责人
B.项目业主代表
C.项目总监理工程师
D.建设行政主管机构负责人
B.项目业主代表
C.项目总监理工程师
D.建设行政主管机构负责人
答案：A
解析：
2020/2019教材P203
项目工程质量监督档案按单位工程建立。要求归档及时，资料记录等各类文件齐全，经监督机构负责人签字后归档，按规定年限保存。
项目工程质量监督档案按单位工程建立。要求归档及时，资料记录等各类文件齐全，经监督机构负责人签字后归档，按规定年限保存。
采用钻井法开凿立井井筒，钻井设计与施工的最终位置必须穿过冲积层，并深入不透水的稳定基岩中（）以上。
A.4m
B.5m
C.8m
D.10m
B.5m
C.8m
D.10m
答案：B
解析：
2020版教材页码P274-279
现行煤矿安全规程规定：钻井设计与施工的最终位置必须穿过冲积层，并深入不透水的稳定基岩中5M以上。钻井临时锁口深度应大于4M，且应进入稳定地层不少于3M，遇特殊情况应采取专门措施。
现行煤矿安全规程规定：钻井设计与施工的最终位置必须穿过冲积层，并深入不透水的稳定基岩中5M以上。钻井临时锁口深度应大于4M，且应进入稳定地层不少于3M，遇特殊情况应采取专门措施。
关于合同评审的说法，错误的是（ ）。
A、合同评审应在合同签订后进行
B、合同评审包括合同风险评估
C、应评审招标文件的完备性
D、合同发生重大变更后应评审
B、合同评审包括合同风险评估
C、应评审招标文件的完备性
D、合同发生重大变更后应评审
答案：A
解析：
【知识点】建筑工程项目管理的有关规定。承包人的合同管理应遵循下列程序：合同评审；合同订立；合同实施计划；合同实施控制；合同综合评价；有关知识产权的合法使用。
2021一级建造师考试试题及答案6章 第5章
甲不慎掉入闹市街口的一个正在施工的井里受伤。三年零五个月后到法院起诉，要求施工单位赔偿其损失。对此案法院（）。
A.不予受理，因为已过了诉讼时效
B.在甲补充了有关时效中止或中断的证据后才可以受理
C.应当受理
D.不应当受理，因为本案过错难以分清
B.在甲补充了有关时效中止或中断的证据后才可以受理
C.应当受理
D.不应当受理，因为本案过错难以分清
答案：C
解析：
2020版教材P345 / 2019版教材P344
超过诉讼时效期间，在法律上发生的效力是权利人的胜诉权消灭。超过诉讼时效期间权利人行使权利的，如果符合《民事诉讼法》规定的起诉条件，法院仍然应当受理。如果法院经受理后查明无中止、中断，延长事由的，判决驳回诉讼请求。
超过诉讼时效期间，在法律上发生的效力是权利人的胜诉权消灭。超过诉讼时效期间权利人行使权利的，如果符合《民事诉讼法》规定的起诉条件，法院仍然应当受理。如果法院经受理后查明无中止、中断，延长事由的，判决驳回诉讼请求。
在营业线上进行技改工程、线路大中修及大型机械作业时，施工天窗时间不应少于（）。
A.60min
B.70min
C.90min
D.180min
B.70min
C.90min
D.180min
答案：D
解析：
2020版教材页码P452-453
普速铁路施工天窗：技改工程、线桥大中修及大型养路机械作业、接触网大修及改造时，不应少于180min。
普速铁路施工天窗：技改工程、线桥大中修及大型养路机械作业、接触网大修及改造时，不应少于180min。
我国安全事故统计的有关规定有（ ）。
A．企业职工伤亡事故统计实行以行业考核为主的制度
B．各级企业应按当地安全生产行政主管部门规定的时间报送报表
C．安全生产行政主管部门对各部门的企业职工伤亡事故情况实行分级考核
D．企业各级主管部门应如实向同级安全生产行政主管部门报送伤亡事故隋况
E．省级安全生产行政主管部门的职工伤亡事故统计月报表应按时报到国家安全生产行政主管部门
正确答案：BCDE
航道工程专业承包资质分为()。
A.特级
B.一级
C.二级
D.三级
E.四级
B.一级
C.二级
D.三级
E.四级
答案：B,C,D
解析：
在期间费用中，技术转让费属于（ ）。
A. 管理费用
B. 财务费用
C. 营业成本
D. 公允价值变动收益
A. 管理费用
B. 财务费用
C. 营业成本
D. 公允价值变动收益
答案：A
解析：
本题主要考查了管理费。
A项：管理费用中的其他费用包括：技术转让费、技术开发费、业务招待费、绿化费、广告费、公证费、法律顾问费、审计费、咨询费等。因此，A项正确。
B项：财务费用是指企业为筹集生产所需资金等而发生的费用，包括应当作为期间费用的利息支出（减利息收人）、汇兑损失（减汇兑收益）、相关的手续费以及企业发生的现金折扣或收到的现金折扣等内容。因此，B项错误。
C项：营业成本是指企业经营业务所发生的实际成本总额，包括主营业务成本和其他业务成本。因此，C项错误。
D项：公允价值变动收益（或损失）是指企业交易性金融资产等公允价值变动形成的应计人当期损益的利得（或损失）。因此，D项错误。
综上所述，本题正确答案为A项。
A项：管理费用中的其他费用包括：技术转让费、技术开发费、业务招待费、绿化费、广告费、公证费、法律顾问费、审计费、咨询费等。因此，A项正确。
B项：财务费用是指企业为筹集生产所需资金等而发生的费用，包括应当作为期间费用的利息支出（减利息收人）、汇兑损失（减汇兑收益）、相关的手续费以及企业发生的现金折扣或收到的现金折扣等内容。因此，B项错误。
C项：营业成本是指企业经营业务所发生的实际成本总额，包括主营业务成本和其他业务成本。因此，C项错误。
D项：公允价值变动收益（或损失）是指企业交易性金融资产等公允价值变动形成的应计人当期损益的利得（或损失）。因此，D项错误。
综上所述，本题正确答案为A项。
单位工程完工后，（ ）应组织检查、评定，符合验收标准后，向建设单位提交验收申请。
A. 施工单位
B. 设计单位
C. 建设主管部门
D. 质量监督机构
A. 施工单位
B. 设计单位
C. 建设主管部门
D. 质量监督机构
答案：A
解析：
本题考核的是单位工程竣工验收组织的程序。
单位工程作为具有独立使用功能的完整的建筑产品，进行竣工质量验收。《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）规定：单位工程完工后，施工单位应自行组织有关人员进行检查评定，并向建设单位提交工程验收报告。建设单位收到工程验收报告后，应由建设单位（项目）负责人组织施工（含分包单位）、设计、监理等单位（项目）负责人进行单位（子单位）工程验收。
综上所述，正确选项为A。
单位工程作为具有独立使用功能的完整的建筑产品，进行竣工质量验收。《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）规定：单位工程完工后，施工单位应自行组织有关人员进行检查评定，并向建设单位提交工程验收报告。建设单位收到工程验收报告后，应由建设单位（项目）负责人组织施工（含分包单位）、设计、监理等单位（项目）负责人进行单位（子单位）工程验收。
综上所述，正确选项为A。
2021一级建造师考试试题及答案6章 第6章
水利工程项目施工管理机构中，必须是承包人本单位的人员有（ ）等。
A.财务负责人员
B.进度管理人员
C.质量管理人员
D.资料管理人员
E.安全管理人员
B.进度管理人员
C.质量管理人员
D.资料管理人员
E.安全管理人员
答案：A,C,E
解析：
P176
土的塑限是指()。
A、土由可塑状态转为半固体状态时的界限含水量
B、土由流动性状态转为可塑性状态的界限含水量
C、土的天然含水量与塑限之差值对塑性指数之比值
D、土的液限与塑限之差值
B、土由流动性状态转为可塑性状态的界限含水量
C、土的天然含水量与塑限之差值对塑性指数之比值
D、土的液限与塑限之差值
答案：A
解析：
2020/2019教材P20
塑限:土由可塑状态转为半固体状态时的界限含水量为塑性下限，称为塑性界限，简称塑限。
塑限:土由可塑状态转为半固体状态时的界限含水量为塑性下限，称为塑性界限，简称塑限。
施工总承包单位分包工程应当经过建设单位认可，符合法律规定的认可方式有（ ）。
A.建设单位指定分包人
B.劳务分包合同由建设单位确认
C.总承包合同中约定分包的内容
D.总承包合同没有约定分包内容的，事先征得建设单位同意
E.总承包单位在建设单位推荐的分包人中选择
B.劳务分包合同由建设单位确认
C.总承包合同中约定分包的内容
D.总承包合同没有约定分包内容的，事先征得建设单位同意
E.总承包单位在建设单位推荐的分包人中选择
答案：C,D
解析：
总承包单位如果要将所承包的工程再分包给他人，应当依法告知建设单位并取得认可。这种认可应当依法通过两种方式: (1)在总承包合同中规定分包的内容； (2) 在总承包合同中没有规定分包内容的，应当事先征得建设单位的同意。建设单位不得直接指定分包工程承包人。
可撤销合同中享有撤销权的当事人。应当在知道或者应当知道撤销事由之日起（ ）内行使，并应当向人民法院或者仲裁机构申请。。
A. 6个月
B. 1年
C. 2年
D. 5年
A. 6个月
B. 1年
C. 2年
D. 5年
答案：B
解析：
《合同法》规定，有下列情形之一的，撤销权消灭：（一）具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内没有行使撤销权；（二）具有撤销权的当事人知道撤销事由后明确表示或者以自己的行为放弃撤销权。
综上所述，本题正确答案为B。
综上所述，本题正确答案为B。
高桩码头预制构件吊运时的混凝土强度应（ ）。如需提前吊运，应经验算。
A.达设计强度的50％
B.达设计强度的70％
C.符合设计要求
D.达设计强度
B.达设计强度的70％
C.符合设计要求
D.达设计强度
答案：C
解析：
有一设备买来10万元，账面价值为4万元，市场价值为3万元，现在设备更新买同样的设备为8万元，说法正确的有（ ）。（2016）
A、使用旧设备投资按3万元
B、不考虑沉没成本1万元
C、新方案市场价比旧方案多4万元
D、新方案投资应为10万元
E、新旧方案的经济寿命和运行成本相同
B、不考虑沉没成本1万元
C、新方案市场价比旧方案多4万元
D、新方案投资应为10万元
E、新旧方案的经济寿命和运行成本相同
答案：A,B
解析：
本题考查的是设备更新方案的比选原则。选项A,是正确的，若要保留旧设备，首先要付出相当于旧设备当前市场价值的投资，所以使用旧设备投资是按3万元的；
选项B是正确的，在进行设备更新方案比选时，原设备的价值应按目前实际价值计算，而不考虑其沉没成本，沉没成本=设备账面价值-当前市场价值=4-3=1万元；
选项C是错误的，正确的说法应为新方案市场价比旧方案多（8-3）=5万元；
选项D是错误的，正确的说法应为新方案投资应为8万元；
选项E是错误的，不建议进行选择。旧方案中，随着使用年限的增加，其年运行成本是增加的。而新方案一开始的年运行成本是低的，没有在同一个使用年限，所以其经济寿命和运行成本是不同的。
选项B是正确的，在进行设备更新方案比选时，原设备的价值应按目前实际价值计算，而不考虑其沉没成本，沉没成本=设备账面价值-当前市场价值=4-3=1万元；
选项C是错误的，正确的说法应为新方案市场价比旧方案多（8-3）=5万元；
选项D是错误的，正确的说法应为新方案投资应为8万元；
选项E是错误的，不建议进行选择。旧方案中，随着使用年限的增加，其年运行成本是增加的。而新方案一开始的年运行成本是低的，没有在同一个使用年限，所以其经济寿命和运行成本是不同的。
热门文章
