2021一级建造师考试真题及答案9节
发布时间：2021-07-24
2021一级建造师考试真题及答案9节 第1节
修正隧道设计支护的主要参数的主要依据是（）
A、洞外控制测量
B、洞内控制测量
C、围岩变形测量
D、洞内外联系测量
B、洞内控制测量
C、围岩变形测量
D、洞内外联系测量
答案：C
解析：
（2010 年真题）下列供热管道的补偿器中，属于自然补偿方式的是（ ）。
A.波形补偿器
B.Z 型补偿器
C.方形补偿器
D.填充式补偿器
B.Z 型补偿器
C.方形补偿器
D.填充式补偿器
答案：B
解析：
补偿器分为自然补偿器和人工补偿器两种，自然补偿器是利用管路几何形状所具有的弹性来吸收热变形。自然补偿器分为L 形和Z 形两种，人工补偿器是利用管道补偿器来吸收热变形的补偿方法，常用的有方形补偿器、波形补偿器、球形补偿器和填料式补偿器等。
某高速公路隧道为双向四车道分离式隧道，隧道右线长1618m，左线长1616m，设计净空宽度10.8m，净空高度6.6m，设计车速80km/h。该隧道围岩主要为IV级，采用复合式衬砌，衬砌断面设计如图3-1所示。
隧道穿越岩溶区，地表水、地下水丰富，开挖过程中发现不同程度的渗水和涌水，为保证隧道施工安全，施工单位对隧道渗水和涌水采用超前小导管预注浆进行止水处理，注浆工艺流程如图3-2所示。
隧道采用台阶法开挖，施工单位做法如下：
①上台阶开挖，掌子面距初期支护距离为3m；
②下台阶开挖，掌子面距初期支护距离为4m；
③仰拱每循环开挖长度为3m；
④仰拱与掌子面的距离为120m；
⑤下台阶在上台阶喷射混凝土强度达到设计强度的70%后开挖。
＜1> 、按隧道断面形状，该隧道的洞身属于哪一类型？该类型适用条件是什么？
＜2> 、写出图3-1中构造物A、B、C、D的名称。
＜3> 、写出图3-2中工序E、F的名称。
＜4> 、除背景中所采用的隧道涌水处理方法外，还可能需要选择哪些辅助施工方法？
＜5> 、逐条判断施工单位台阶法开挖做法是否正确。
隧道穿越岩溶区，地表水、地下水丰富，开挖过程中发现不同程度的渗水和涌水，为保证隧道施工安全，施工单位对隧道渗水和涌水采用超前小导管预注浆进行止水处理，注浆工艺流程如图3-2所示。
隧道采用台阶法开挖，施工单位做法如下：
①上台阶开挖，掌子面距初期支护距离为3m；
②下台阶开挖，掌子面距初期支护距离为4m；
③仰拱每循环开挖长度为3m；
④仰拱与掌子面的距离为120m；
⑤下台阶在上台阶喷射混凝土强度达到设计强度的70%后开挖。
＜1> 、按隧道断面形状，该隧道的洞身属于哪一类型？该类型适用条件是什么？
＜2> 、写出图3-1中构造物A、B、C、D的名称。
＜3> 、写出图3-2中工序E、F的名称。
＜4> 、除背景中所采用的隧道涌水处理方法外，还可能需要选择哪些辅助施工方法？
＜5> 、逐条判断施工单位台阶法开挖做法是否正确。
答案：
解析：
＜1> 、属于曲墙式。适用于地质条件差、需承受较大围岩水平压力的情况。
＜2> 、A是二次衬砌，B是排水盲沟，C是中心排水管沟，D是仰拱。
＜3> 、E是安装导管，F是注浆管路安装。
＜4> 、还可以选择超前钻孔或辅助坑道排水；超前围岩预注浆堵水；井点降水；深井降水。
＜5> 、①错；②错；③对；④错；⑤对。
＜2> 、A是二次衬砌，B是排水盲沟，C是中心排水管沟，D是仰拱。
＜3> 、E是安装导管，F是注浆管路安装。
＜4> 、还可以选择超前钻孔或辅助坑道排水；超前围岩预注浆堵水；井点降水；深井降水。
＜5> 、①错；②错；③对；④错；⑤对。
箱形预制梁制造技术证明书应（ ）。
A.一式五份
B.一式两份
C.一份交用户
D.一份交监理单位
E.一份随同施工原始记录归档
B.一式两份
C.一份交用户
D.一份交监理单位
E.一份随同施工原始记录归档
答案：B,C,E
解析：
预制梁制造技术证明书应一式两份。一份随同施工原始记录归档，另一份交用户。
在国际工程投标总报价组成中，税金、保险费属于（ ）。
A、现场管理费
B、其他待摊费
C、开办费
D、分包工程费
B、其他待摊费
C、开办费
D、分包工程费
答案：B
解析：
2020版教材P312 / 2019版教材P306
表1Z103092国际工程投标总报价组成。税金、保险费属于其他待摊消费。
表1Z103092国际工程投标总报价组成。税金、保险费属于其他待摊消费。
SDH设备平均发送光功率的测试点在（）点。
A.R
B.S
C.M
D.N
B.S
C.M
D.N
答案：B
解析：
2020版教材页码P108-113
SDH设备平均发送光功率：是指发送机耦合到光纤的伪随机数据序列的平均功率在S参考点上的测试值。
SDH设备平均发送光功率：是指发送机耦合到光纤的伪随机数据序列的平均功率在S参考点上的测试值。
2021一级建造师考试真题及答案9节 第2节
结构正常使用的极限状态包括控制（）。
A.变形 B.位移 C.振幅
D.裂缝 E.保温
A.变形 B.位移 C.振幅
D.裂缝 E.保温
答案：A,B,C,D
解析：
结构正常使用的极限状态包括：构件在正常使用条件下产生过度变形，导致影响正常使用或建筑外观；构件过早产生裂缝或裂缝发展过宽；在动力荷栽作用下结构或构件产生过大的振幅等。变形包括梁的挠度、柱顶位移等。@niutk
设备基础混凝土强度的验收要求中，如果对设备基础的强度有怀疑时，可请有检测资质的工程检测单位，采用（ ）等对基础的强度进行复测。
A.解析法或钻芯法
B.回弹法或解析法
C.回弹法或钻芯法
D.电磁波测距法或解析法
B.回弹法或解析法
C.回弹法或钻芯法
D.电磁波测距法或解析法
答案：C
解析：
教材P59
（1）基础施工单位应提供设备基础质量合格证明文件，主要检查验收其混凝土配合比、混凝土养护及混凝土强度是否符合设计要求；如果对设备基础的强度有怀疑时，可请有检测资质的工程检测单位，采用回弹法或钻芯法等对基础的强度进行复测。
（1）基础施工单位应提供设备基础质量合格证明文件，主要检查验收其混凝土配合比、混凝土养护及混凝土强度是否符合设计要求；如果对设备基础的强度有怀疑时，可请有检测资质的工程检测单位，采用回弹法或钻芯法等对基础的强度进行复测。
建设工程施工合同不能认定无效的是()。
A.承包人超越资质等级承揽工程
B.借用有资质的建筑施工企业名义承揽工程
C.建设工程必须进行招标而未招标
D.资质低的承包人与资质等级高的企业联合承揽工程
B.借用有资质的建筑施工企业名义承揽工程
C.建设工程必须进行招标而未招标
D.资质低的承包人与资质等级高的企业联合承揽工程
答案：D
解析：
2020版教材P140 / 2019版教材P139
此题考核是建设工程无效施工合同的主要情形。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律何题的解释》规定，建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据《合同法》第52条第5项的规定（即违反法律、行政法规的强制性规定），认定无效：(1) 承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；(2) 没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；(3)建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。。
此题考核是建设工程无效施工合同的主要情形。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律何题的解释》规定，建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据《合同法》第52条第5项的规定（即违反法律、行政法规的强制性规定），认定无效：(1) 承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；(2) 没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；(3)建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。。
根据《水利部关于废止和修改部分规章的决定》（水利部令第 49 号），水利工程保修期从通过（ ）之日算起。
A. 单位工程完工验收
B. 单项合同工程完工验收
C. 合同工程完工验收
D. 竣工验收
B. 单项合同工程完工验收
C. 合同工程完工验收
D. 竣工验收
答案：B
解析：
水利工程保修期从通过单项合同工程完工验收之日算起，保修期限按法律法规和合同约定执行。
某总造价5000万元的固定总价建造合同，约定工期为3年。假定经计算期第1年完工进度为30%，第2年完工进度为70%，第3年全部完工交付使用。则关于合同收入确认的说法，正确的有（ ） (2012)
A.第2年确认的合同收入为3500万元
B.第3年确认的合同收入为0
C.第1年确认的合同收入为1500万元
D.第3年确认的合同收入少于第2年
E.3年累计确认的合同收入为5000万元
B.第3年确认的合同收入为0
C.第1年确认的合同收入为1500万元
D.第3年确认的合同收入少于第2年
E.3年累计确认的合同收入为5000万元
答案：C,D,E
解析：
第一年确定的收入为5000*30%=1500（万元）；
第二年确定的收入为5000*70%-1500=2000（万元），
第三年确定的收入为5000-1500-2000=1500（万元）。
例题;@##
第二年确定的收入为5000*70%-1500=2000（万元），
第三年确定的收入为5000-1500-2000=1500（万元）。
例题;@##
在可行性研究及以前阶段的勘测、规划设计等前期工作中的工程质量（ ）。
A.由项目法人负责
B.由项目审批部门负责
C.由设计单位负责
D.由项目主管部门负责
B.由项目审批部门负责
C.由设计单位负责
D.由项目主管部门负责
答案：C
解析：
2020版教材P243 / 2019版教材P246
水力发电工程建设各方质量管理职责里的内容。根据《水电建设工程质量管理暂行办法》（电水农[1997]220号），除可行性研究及以前阶段的勘测、规划设计等前期工作中的工程质量由设计单位负责，设计审查单位负审查责任。
水力发电工程建设各方质量管理职责里的内容。根据《水电建设工程质量管理暂行办法》（电水农[1997]220号），除可行性研究及以前阶段的勘测、规划设计等前期工作中的工程质量由设计单位负责，设计审查单位负审查责任。
2021一级建造师考试真题及答案9节 第3节
下列管道分项工程中，属于主要分项工程是（ ）。
A.物料输送管道
B.空气输送管道
C.煤气管道
D.给排水管道
B.空气输送管道
C.煤气管道
D.给排水管道
答案：C
解析：
教材P461
若干个分项工程组成一个分部工程，其中对工程质量影响大的分项工程定为主要分项工程。例如，工业管道工程中，按管道工作介质划分时，氧气管道、煤气管道是易燃、易爆危险介质的管道，如果这类管道安装质量低劣，如管道内清洗不干净、焊口缺陷、垫片泄漏、焊后热处理消除应力不当，试压不符合标准，管道焊缝射线探伤数量不符合规定等，投入使用将成为事故的隐患，一旦引发，便会发生爆裂、气体泄漏、火灾或爆炸等重大事故。因此，这类管道安装视为主要分项工程。
若干个分项工程组成一个分部工程，其中对工程质量影响大的分项工程定为主要分项工程。例如，工业管道工程中，按管道工作介质划分时，氧气管道、煤气管道是易燃、易爆危险介质的管道，如果这类管道安装质量低劣，如管道内清洗不干净、焊口缺陷、垫片泄漏、焊后热处理消除应力不当，试压不符合标准，管道焊缝射线探伤数量不符合规定等，投入使用将成为事故的隐患，一旦引发，便会发生爆裂、气体泄漏、火灾或爆炸等重大事故。因此，这类管道安装视为主要分项工程。
根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500 — 2008)，采用工程量清单招标的工程，投标人在投标报价时不得作为竞争性费用的是 （ ）
A. 二次搬运费 B.安全文明施工费
C.夜间施工费 D.总承包服务费
A. 二次搬运费 B.安全文明施工费
C.夜间施工费 D.总承包服务费
答案：B
解析：
采用工程量清单招标的工程，其措施费计价中，安全文明施工费应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计价，不得作为竞争性费用。
防腐工程中，阴极保护技术通常应用于（）。
A.PVC塑料管
B.埋地钢质管道
C.管网
D.储罐
E.硫酸设备
B.埋地钢质管道
C.管网
D.储罐
E.硫酸设备
答案：B,C,D
解析：
2020版教材P146 / 2019版教材P136
3.电化学保护电化学保护是利用金属电化学腐蚀原理对设备或管道进行保护，分为阳极保护和阴极保护两种形式。例如，硫酸设备等化工设备和设施可采用阳极保护技术；埋地钢质管道、管网以及储罐常采用阴极保护技术。
3.电化学保护电化学保护是利用金属电化学腐蚀原理对设备或管道进行保护，分为阳极保护和阴极保护两种形式。例如，硫酸设备等化工设备和设施可采用阳极保护技术；埋地钢质管道、管网以及储罐常采用阴极保护技术。
在基本的量本利图坐标系中，反映正确的是（ ）。
A、盈利平衡点越低，项目投产后盈利可能性越大，适应市场变化能力越强，抗风险能力越强
B、盈利平衡点越低，项目投产后盈利可能性越小，适应市场变化能力越强，抗风险能力越强
C、盈利平衡点越高，项目投产后盈利可能性越大，适应市场变化能力越强，抗风险能力越弱
D、盈利平衡点越高，项目投产后盈利可能性越大，适应市场变化能力越弱，抗风险能力越强
B、盈利平衡点越低，项目投产后盈利可能性越小，适应市场变化能力越强，抗风险能力越强
C、盈利平衡点越高，项目投产后盈利可能性越大，适应市场变化能力越强，抗风险能力越弱
D、盈利平衡点越高，项目投产后盈利可能性越大，适应市场变化能力越弱，抗风险能力越强
答案：A
解析：
2020/2019版教材P38
盈亏平衡点反映了技术方案对市场变化的适应能力和抗风险能力。从图1Z101032中可以看到，盈亏平衡点越低，达到此点的盈亏平衡产销量就越少，技术方案投产后盈利的可能性越大，适应市场变化的能力越强，抗风险能力也越强。
盈亏平衡点反映了技术方案对市场变化的适应能力和抗风险能力。从图1Z101032中可以看到，盈亏平衡点越低，达到此点的盈亏平衡产销量就越少，技术方案投产后盈利的可能性越大，适应市场变化的能力越强，抗风险能力也越强。
关于工程量计量一般要求的说法，正确的是（ ）。
A.除非监理人另有准许，一切计量工作都应在承包人在场情况下，由监理人测量、记录
B.除监理人另有批准外，凡超过图纸所示的面积或体积，都不予计量与支付
C.全部必需的模板、脚手架、装备、机具、螺栓、垫圈和钢制件等其他材料，应包括在工程量清单中所列的有关支付项目中，均应单独计量
D.沥青混凝土、沥青碎石、水泥混凝土、高强度等级水泥砂浆的施工现场不得使用电子计量设备称重
B.除监理人另有批准外，凡超过图纸所示的面积或体积，都不予计量与支付
C.全部必需的模板、脚手架、装备、机具、螺栓、垫圈和钢制件等其他材料，应包括在工程量清单中所列的有关支付项目中，均应单独计量
D.沥青混凝土、沥青碎石、水泥混凝土、高强度等级水泥砂浆的施工现场不得使用电子计量设备称重
答案：B
解析：
除非监理人另有准许，一切计量工作都应在监理人在场情况下，由承包人测量、记录。故选项A错误。全部必需的模板、脚手架、装备、机具、螺栓、垫圈和钢制件等其他材料，应包括在工程量清单中所列的有关支付项目中，均不单独计量。故选项C错误。沥青混凝土、沥青碎石、水泥混凝土、高强度等级水泥砂浆的施工现场必须使用电子计量设备称重。故选项D错误。 除监理工程师另有批准外，凡超过图纸所示的面积或体积，都不予计量与支付。
根据《财政投资项目评审操作规程》（试行）（财办理[2002]619号），投送评审机构评审的项目概算应由项目（ ）提供。 (2012)
A.建设单位
B.主管部门
C.设计单位
D.施工单位
B.主管部门
C.设计单位
D.施工单位
答案：A
解析：
建设单位
.项目概算应由项目建设单位提供，项目建设单位委托其他单位编制项目概算的，由项目单位确认后报送评审机构进行评审。项目建设单位没有编制项目概算的，评审机构应督促项目建设单位尽快编制。
.项目概算应由项目建设单位提供，项目建设单位委托其他单位编制项目概算的，由项目单位确认后报送评审机构进行评审。项目建设单位没有编制项目概算的，评审机构应督促项目建设单位尽快编制。
2021一级建造师考试真题及答案9节 第4节
某水利工程发生安全事故导致7人死亡，该事故等级应为（ ）。
A.特别重大事故
B.重大事故
C.较大事故
D.一般事故
B.重大事故
C.较大事故
D.一般事故
答案：C
解析：
2020版教材P237 / 2019版教材P240
生产安全事故分为特别重大事故、重大事故、较大事故和一般事故4个等级（见表1F420055-5），死亡人数在3人以上10人以下属于较大事故，题干中导致7人死亡，因此选择C选项。
生产安全事故分为特别重大事故、重大事故、较大事故和一般事故4个等级（见表1F420055-5），死亡人数在3人以上10人以下属于较大事故，题干中导致7人死亡，因此选择C选项。
城市主干道的水泥混凝土路面不宜选择的主要原材料是（ ）。2017真题
A、42.5级以上硅酸盐水泥
B、粒径小于19.0mm砾石
C、粒径小于31.5mm碎石
D、细度模数在2.5以上的淡化海砂
B、粒径小于19.0mm砾石
C、粒径小于31.5mm碎石
D、细度模数在2.5以上的淡化海砂
答案：D
解析：
本题考查的是水泥混凝土路面构造特点。淡化海砂不应用于城市快速路、主干路、次干路，可用于支路。
（）基站间的同步是必须的。
A.TD-SCDMA
B.CDMA2000
C.WCDMA
D.GSM
E.CDMA
B.CDMA2000
C.WCDMA
D.GSM
E.CDMA
答案：A,B
解析：
分层法在实际应用中按产品材料分：（ ）。
A.产地
B.厂商
C.规格
D.品种
E.名称
B.厂商
C.规格
D.品种
E.名称
答案：A,B,C,D
解析：
2020/2019教材P196
：二、分层法的实际应用（3）按产品材料分，如产地、厂商、规格、品种；
：二、分层法的实际应用（3）按产品材料分，如产地、厂商、规格、品种；
某工程，施工总承包单位（以下简称“乙方”) 按《建设工程施工合同( 示范文 本）》（GF一1999一0201 )与建设单位(以下简称“甲方”）签订了施工总承包合同 合同中约定开工日期2005年3月1日，乙方每月25日向甲方提交已完工程量报告， 工程进度款支付时间为次月8日。甲方依据合同推荐某电梯安装单位（以厂简称“丙 方”)作为本项目电梯安装施工单位，丙方与乙方签订了分包合同。甲方委托监理公 司对工程实施施工监理。
乙方项目经理开工前对本项目今后的工作作了如下安排：
（1)由项目经理负贵组织编制“项目施工管理实施规划“；
（2）由项目总工程师负责建立项目质量管理体系，由项目生产经理负责建立安 全管理体系并组织实施；
(3）由项目行政管理人员负责6运Dp安全施工的技术要求进行交底；
（4）由项目商务经理负责与劳务作业层、各协作单位、发包人、分包人的组织协调工作，解决项目中出现的各种问题；
（5）由项目经理负责组织有关单位进行单位工程竣工验收。
2005年5月15日，项目经理和项目商务经理一起向甲方催要4月份工程进度款。甲方说：“监理单位正在对四月份的工程量进行核对，工程进度款还要等一等”。项目经理立即停止施工，以催要工程进度款。
电梯安装施工过程中，因甲方采购的一部电梯导轨型号到货错误，需要退换。丙方向项目监理机构提出了申请，要求补偿因退换导轨造成的费用损失。监理说：“此事应先找乙方”。丙方找到乙方，乙方项目经理回答：“你们是甲方推荐的，费用直接找甲方要，此事与我们没有关系”。
乙方项目经理对于丙方提出索赔的回答是否恰当？说明理由。
乙方项目经理开工前对本项目今后的工作作了如下安排：
（1)由项目经理负贵组织编制“项目施工管理实施规划“；
（2）由项目总工程师负责建立项目质量管理体系，由项目生产经理负责建立安 全管理体系并组织实施；
(3）由项目行政管理人员负责6运Dp安全施工的技术要求进行交底；
（4）由项目商务经理负责与劳务作业层、各协作单位、发包人、分包人的组织协调工作，解决项目中出现的各种问题；
（5）由项目经理负责组织有关单位进行单位工程竣工验收。
2005年5月15日，项目经理和项目商务经理一起向甲方催要4月份工程进度款。甲方说：“监理单位正在对四月份的工程量进行核对，工程进度款还要等一等”。项目经理立即停止施工，以催要工程进度款。
电梯安装施工过程中，因甲方采购的一部电梯导轨型号到货错误，需要退换。丙方向项目监理机构提出了申请，要求补偿因退换导轨造成的费用损失。监理说：“此事应先找乙方”。丙方找到乙方，乙方项目经理回答：“你们是甲方推荐的，费用直接找甲方要，此事与我们没有关系”。
乙方项目经理对于丙方提出索赔的回答是否恰当？说明理由。
答案：
解析：
（1）妥当（1分）；
（2）不妥（1分）。正确做法：应由项目经理负责（1分）；
（3）不妥（1分）。正确做法：由负责项目管理的技术人员负责（1分）；
（4）不妥（1分）。正确做法：由项目经理负责（1分）；
（5）不妥（1分）。正确做法：由建设单位负责组织（1分）
（2）不妥（1分）。正确做法：应由项目经理负责（1分）；
（3）不妥（1分）。正确做法：由负责项目管理的技术人员负责（1分）；
（4）不妥（1分）。正确做法：由项目经理负责（1分）；
（5）不妥（1分）。正确做法：由建设单位负责组织（1分）
根据《注册建造师管理规定》，下列情形中，不予注册的有（ ）。
A.钱某取得资格证书3 年后申请注册
B.赵某因工伤丧失了民事行为能力
C.孙某与原单位解除劳动关系后申请变更注册
D.周某申请在两个单位分别注册
E.李某已满60 岁但仍担任单位的咨询顾问
B.赵某因工伤丧失了民事行为能力
C.孙某与原单位解除劳动关系后申请变更注册
D.周某申请在两个单位分别注册
E.李某已满60 岁但仍担任单位的咨询顾问
答案：B,D
解析：
申请人有下列情形之一的，不予注册：
（1）不具有完全民事行为能力的；
（2）申请在两个或者两个以上单位注册的；
（3）未达到注册建造师继续教育要求的；
（4）受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的；
（5）因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5 年的；
（6）因前项规定以外的原因受到刑事处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3 年的；
（7）被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2 年的；
（8）在申请注册之日前3 年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故的；
（9）申请人的聘用单位不符合注册单位要求的；
（10）年龄超过65 周岁的；
（11）法律、法规规定不予注册的其他情形。
（1）不具有完全民事行为能力的；
（2）申请在两个或者两个以上单位注册的；
（3）未达到注册建造师继续教育要求的；
（4）受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的；
（5）因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5 年的；
（6）因前项规定以外的原因受到刑事处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3 年的；
（7）被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2 年的；
（8）在申请注册之日前3 年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故的；
（9）申请人的聘用单位不符合注册单位要求的；
（10）年龄超过65 周岁的；
（11）法律、法规规定不予注册的其他情形。
2021一级建造师考试真题及答案9节 第5节
线路复测的工作内容包括 （ ）。
A.中线测量
B.基平测量
C.放样测量
D.中平测量
E.横断面测量
B.基平测量
C.放样测量
D.中平测量
E.横断面测量
答案：A,B,D,E
解析：
此题主要考察对铁路工程线路复测知识的掌握。教材知识点显示线路复测的工作内容和方法包括中线测量、基平测量、中平测量、横断面测量。本题的解题思路是对照知识点进行判定，通过分析考试说明，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项，对五个选项进行对照判定，本题的正确项应是“ABDE”。
根据《合同法》，下列文件中，不属于要约邀请的有( )。（2012）
A.投标文件
B.中标通知书
C.符合要约规定的售楼广告
D.拍卖公告
E.招标公告
B.中标通知书
C.符合要约规定的售楼广告
D.拍卖公告
E.招标公告
答案：A,B,C
解析：
A属于要约，B属于承诺,C属于要约。DE属于要约邀请。
《合同法》规定，要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示。寄送的价目表、拍卖公告、招标公告、招股说明书、商业广告等为要约邀请。
《合同法》规定，要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示。寄送的价目表、拍卖公告、招标公告、招股说明书、商业广告等为要约邀请。
1．背景
某机场场道施工结束后，按竣工验收程序，施工单位进行了自检自验。
2．问题
(1)自检自验包括哪些内容？
(2)自检自验应在何时进行?
(3)自检自验的文件依据是什么?
(4)应及时回收、归档哪些资料?
某机场场道施工结束后，按竣工验收程序，施工单位进行了自检自验。
2．问题
(1)自检自验包括哪些内容？
(2)自检自验应在何时进行?
(3)自检自验的文件依据是什么?
(4)应及时回收、归档哪些资料?
答案：
解析：
(1)主要内容：
1)逐段、逐步检查场道(土基、基层及面层)的各项施工完成情况，避免出现丢项、漏项。
2)检查施工现场的一些临时设施(材料堆放处、施工工棚、临时电力设施等)是否已经拆除及清理。
3)各类施工设备及工具(模板、摊铺机、切缝机、振捣器、照明设施等)是否已经回收入库。
4)多余的建筑材料(钢筋、水泥、砂石、电缆、木材等)是否已经回收入库。
5)检查各类竣工资料是否已经回收、分类及归档。
(2)根据竣工验收程序，自检自验应在提出竣工验收申请之前，并贯穿于现场项目经理部进行的竣工验收准备工作及企业内部组织的自验过程中。
(3)依据的文件：
1)上级主管部门的有关工程竣工的文件和规定；
2)业主与施工单位签订的合同(包括：合同条款、规范、工程质量清单、设计图纸、设计变更等)；
3)国家及行业的施工验收规范。
(4)应及时回收、归档的资料：
1)竣工技术文件说明；
2)竣工技术文件目录；
3)图纸会审记录；
4)技术交底记录；
5)开工报告；
6)材料设备开箱交接检查记录；
7)设计变更；
8)材料设备质量证明；
9)隐蔽工程验收记录；
10)中间施工验收证书；
11)竣工报告；
12)竣工验收证书；
13)单位工程质量评定表；
14)竣工技术文件移交书；
15)特殊工种上岗证复印件；
16)竣工图；
17)施工日志；
18)施工技术总结。
1)逐段、逐步检查场道(土基、基层及面层)的各项施工完成情况，避免出现丢项、漏项。
2)检查施工现场的一些临时设施(材料堆放处、施工工棚、临时电力设施等)是否已经拆除及清理。
3)各类施工设备及工具(模板、摊铺机、切缝机、振捣器、照明设施等)是否已经回收入库。
4)多余的建筑材料(钢筋、水泥、砂石、电缆、木材等)是否已经回收入库。
5)检查各类竣工资料是否已经回收、分类及归档。
(2)根据竣工验收程序，自检自验应在提出竣工验收申请之前，并贯穿于现场项目经理部进行的竣工验收准备工作及企业内部组织的自验过程中。
(3)依据的文件：
1)上级主管部门的有关工程竣工的文件和规定；
2)业主与施工单位签订的合同(包括：合同条款、规范、工程质量清单、设计图纸、设计变更等)；
3)国家及行业的施工验收规范。
(4)应及时回收、归档的资料：
1)竣工技术文件说明；
2)竣工技术文件目录；
3)图纸会审记录；
4)技术交底记录；
5)开工报告；
6)材料设备开箱交接检查记录；
7)设计变更；
8)材料设备质量证明；
9)隐蔽工程验收记录；
10)中间施工验收证书；
11)竣工报告；
12)竣工验收证书；
13)单位工程质量评定表；
14)竣工技术文件移交书；
15)特殊工种上岗证复印件；
16)竣工图；
17)施工日志；
18)施工技术总结。
根据合同法规定，（ ）可以变更合同。
A.业主
B.设计单位
C.承包商
D.当事人协商同意后
B.设计单位
C.承包商
D.当事人协商同意后
答案：D
解析：
关于合同款支付的方式，支付的（ ）等有很多种可能的选择，并且可能对承包人的成本、进度等产生比较大的影响，因此，合同支付方式的有关条款是谈判的重要方面。
A.时间
B.方式
C.地点
D.条件
E.审批程序
B.方式
C.地点
D.条件
E.审批程序
答案：A,B,D,E
解析：
2020教材P262 / 2019教材P259
：（五）关于合同款支付方式的条款建设工程施工合同的付款分四个阶段进行，即预付款、工程进度款、最终付款和退还保留金。关于支付时间、支付方式、支付条件和支付审批程序等有很多种可能的选择，并且可能对承包人的成本、进度等产生比较大的影响，因此，合同支付方式的有关条款是谈判的重要方面。
：（五）关于合同款支付方式的条款建设工程施工合同的付款分四个阶段进行，即预付款、工程进度款、最终付款和退还保留金。关于支付时间、支付方式、支付条件和支付审批程序等有很多种可能的选择，并且可能对承包人的成本、进度等产生比较大的影响，因此，合同支付方式的有关条款是谈判的重要方面。
某建筑公司与应届毕业的大学生王某以书面形式签订了一份为期2年的劳动合同，关于小王的试用期，以下说法正确的是（ ）。
A. 不得约定试用期
B. 试用期不得超过1个月
C. 试用期不得超过2个月
D. 试用期不得超过6个月
A. 不得约定试用期
B. 试用期不得超过1个月
C. 试用期不得超过2个月
D. 试用期不得超过6个月
答案：C
解析：
《劳动合同法》第十九条规定，劳动合同期限三个月以上不满一年的，试用期不得超过一个月；劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过二个月；三年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过六个月。
在本题中，小王签订的合同期限是两年，试用期不得超过二个月。
综上所述，本题的正确答案为C。
在本题中，小王签订的合同期限是两年，试用期不得超过二个月。
综上所述，本题的正确答案为C。
2021一级建造师考试真题及答案9节 第6节
估算分项工程人、料、机费用时，为保证估价的正确和合理性，（ ）应包括制定施工计划，计算各项工程的资源费用等。
A、定额估价法
B、作业估价法
C、工程量单价法
D、匡算估价法
B、作业估价法
C、工程量单价法
D、匡算估价法
答案：B
解析：
2020版教材P318 / 2019版教材P312
分项工程人、料、机费常用的估价方法有定额估价法、作业估价法和匡算估价法等。为保证估价的正确和合理性，作业估价法应包括：制定施工计划，计算各项作业的资源费用等。
分项工程人、料、机费常用的估价方法有定额估价法、作业估价法和匡算估价法等。为保证估价的正确和合理性，作业估价法应包括：制定施工计划，计算各项作业的资源费用等。
应由（）委托具备相应资质的第三方对基坑工程实施现场监控量测。
A.建设单位
B.设计单位
C.监理单位
D.施工单位
B.设计单位
C.监理单位
D.施工单位
答案：A
解析：
固定资产双倍余额递减法折旧的特点有（）（2016）
A．每年计算折旧的固定资产价值不变
B．折旧率逐渐降低
C．计算折旧时不考虑固定资产预计净残值
D．折旧年限比平均年限法折旧年限短
E．前期折旧额高，后期折旧额低
B．折旧率逐渐降低
C．计算折旧时不考虑固定资产预计净残值
D．折旧年限比平均年限法折旧年限短
E．前期折旧额高，后期折旧额低
答案：C,E
解析：
双倍余额递减法，是在不考虑固定资产预计净残值的情况下，根据每年年初固定资产净值和双倍的直线法折旧率计算固定资产折旧额的一种方法。采用这种方法，固定资产账面余额随着折旧的计提逐年减少，而折旧率不变，因此，各期计提的折旧额必然逐年减少。双倍余额递减法是加速折旧的方法，是在不缩短折旧年限和不改变净残值率的情况下，改变固定资产折旧额在各年之间的分布，在固定资产使用前期提取较多的折旧，而在使用后期则提取较少的折旧。
关于混凝土施工缝的处理，说法正确的是（ ）。
A.新混凝土浇筑前，应用高压水枪或风砂枪将老混凝土表面含游离石灰的水泥膜清除
B.纵缝表面必须凿毛，且应冲洗干净
C.采用高压水冲毛，视气温高低．可在浇筑后5～20h进行
D.用风砂枪冲毛时，一般应在浇后一两天进行
E.施工缝面凿毛或冲毛后，应用压力水冲洗干净
B.纵缝表面必须凿毛，且应冲洗干净
C.采用高压水冲毛，视气温高低．可在浇筑后5～20h进行
D.用风砂枪冲毛时，一般应在浇后一两天进行
E.施工缝面凿毛或冲毛后，应用压力水冲洗干净
答案：A,C,D,E
解析：
施工缝指浇筑块间临时的水平和垂直结合缝，也是新老混凝土的结合面。在新混凝土浇筑前，必须采用高压水枪或风砂枪将老混凝土表面含游离石灰的水泥膜(乳皮)清除，并使表层石子半露，形成有利于层间结合的麻面。对纵缝表面可不凿毛，但应冲洗干净，以利灌浆。采用高压水冲毛，视气温高低，可在浇筑后5～20h进行；当用风砂枪冲毛时，一般应在浇后一两天进行。施工缝面凿毛或冲毛后，应用压力水冲洗干净，使其表面无碴、无尘，才能浇筑混凝土。故本题应选ACDE。
对全国注册建造师的注册、执业活动实施统一监督管理的机构是（）。
A.国务院建设主管部门B.省、自治区、直辖市人民政府
C.建设行业协会
D.人力资源与社会保障或其授权机构
A.国务院建设主管部门B.省、自治区、直辖市人民政府
C.建设行业协会
D.人力资源与社会保障或其授权机构
答案：A
解析：
根据《注册建造师管理规定》第4条的规定，国务院建设主管部门对全国注册建造师的注册、执业活动实施统一监督管理；国务院铁路、交通、水利、信息产业、民航等有关部门按照国务院规定的职责分工，对全国有关专业工程注册建造师的执业活动实施监督管理。故应选A项。
装修施工中，需在承重结构上开洞凿孔，应经相关单位书面许可，其单位是（ ）。
A.原建设单位
B.原设计单位
C.原监理单位
D.原施工单位
B.原设计单位
C.原监理单位
D.原施工单位
答案：B
解析：
P22
在装修施工中，不允许在原有承重结构构件上开洞凿孔，降低结构构件的承载能力。如果实在需要，应经原设计单位的书面有效文件许可，方可施工。
在装修施工中，不允许在原有承重结构构件上开洞凿孔，降低结构构件的承载能力。如果实在需要，应经原设计单位的书面有效文件许可，方可施工。
2021一级建造师考试真题及答案9节 第7节
陆上深层水泥搅拌桩桩体现场钻孔取样的取芯率应大于（ ）。
A．80％
B．85％
C．90％
D．95％
正确答案：B
在进行合同跟踪时，对“承包的任务”跟踪的内容是（ ）。
A.工程施工的质量
B.工程施工的安全
C.工程数量
D.成本的增加和减少
E.工程施工的责任
B.工程施工的安全
C.工程数量
D.成本的增加和减少
E.工程施工的责任
答案：A,C,D
解析：
2020教材P315 / 2019教材P311
合同跟踪的对象。承包的任务：（1）工程施工的质量，包括材料、构件、制品和设备等的质量，以及施工或安装质量，是否符合合同要求等；（2）工程进度，是否在预定期限内施工，工期有无延长，延长的原因是什么等；（3）工程数量，是否按合同要求完成全部施工任务，有无合同规定以外的施工任务等；（4）成本的增加和减少。
合同跟踪的对象。承包的任务：（1）工程施工的质量，包括材料、构件、制品和设备等的质量，以及施工或安装质量，是否符合合同要求等；（2）工程进度，是否在预定期限内施工，工期有无延长，延长的原因是什么等；（3）工程数量，是否按合同要求完成全部施工任务，有无合同规定以外的施工任务等；（4）成本的增加和减少。
背景资料
某光缆线路工程采用直埋敷设方式。开工前，施工单位办理了施工许可证，根据现场考察情况，确定了办公地点等临时设施。为了保证工程的顺利实施，制定了质量、安全等制度，编制了施工组织设计。工序安排见下图，图中字母是工作代号，字母后的数字为该工作的正常工作天数，括号内的数字为该工作的最短工作天数，横线下方的数字为本工作压缩1 天所增加的费用，单位为元。该工程合同工期等于计算工期。
1.施工单位的现场准备工作还应包括哪些内容?
2.在工程开工至交付阶段，施工单位应如何做才符合质量行为规范的要求?
3.编制本工程双代号网络计划图（只设1 个开始节点），用双箭线标出关键路径，并计算工期。（参考《项目管理》）
4.当工程措行列第23 天时。A、B、C 工作已完成。其它工作尚未开始，此时实际进度比计划延误多少天?为使总工期满足合同要求，增加的总费用最少，需要对以后的部分工作的时间进行压缩，写出压缩步骤并计算增加费用，画出最终压缩后的网络图，并用双箭线标出关键路径。
5.检查时发现部分标石符号使用有误。第23 至26 块标石的符号如下图，指出错误所在，并写出标石符号所表示的正确内容。
某光缆线路工程采用直埋敷设方式。开工前，施工单位办理了施工许可证，根据现场考察情况，确定了办公地点等临时设施。为了保证工程的顺利实施，制定了质量、安全等制度，编制了施工组织设计。工序安排见下图，图中字母是工作代号，字母后的数字为该工作的正常工作天数，括号内的数字为该工作的最短工作天数，横线下方的数字为本工作压缩1 天所增加的费用，单位为元。该工程合同工期等于计算工期。
1.施工单位的现场准备工作还应包括哪些内容?
2.在工程开工至交付阶段，施工单位应如何做才符合质量行为规范的要求?
3.编制本工程双代号网络计划图（只设1 个开始节点），用双箭线标出关键路径，并计算工期。（参考《项目管理》）
4.当工程措行列第23 天时。A、B、C 工作已完成。其它工作尚未开始，此时实际进度比计划延误多少天?为使总工期满足合同要求，增加的总费用最少，需要对以后的部分工作的时间进行压缩，写出压缩步骤并计算增加费用，画出最终压缩后的网络图，并用双箭线标出关键路径。
5.检查时发现部分标石符号使用有误。第23 至26 块标石的符号如下图，指出错误所在，并写出标石符号所表示的正确内容。
答案：
解析：
1.P209（本小题4 分）
（1）建立分屯点；
（2）材料进场检验；
（3）光缆配盘；
（4）地质条件考察及路由复测（各1 分）。
2.（本小题6 分）
（1）进行材料进场检验；
（2）按合同标准及规范要求施工；
（3）自觉接受质量监督；
（4）提供完整准确的竣工资料（答对l 项2 分）。
3.（本小题8 分）
或
（图3 分，关键路径3 分，共6 分） 该工程工期为46 天（2 分）。
4.（本小题8 分）23-18=5（天）
此时实际进度比计划延迟5 天。（ 1 分）
第一步：压缩I 工作1 天，增加费用600 元（1 分）
第二步：压缩D 工作2 天，增加费用2×800=1600 元（1 分）
第三步：压缩F 工作1 天，增加费用l000 元（1 分）
第四步：同时压缩F 工作和H 工作l 天，增加费用l000+800=1800（ 元）（ 1 分）
共增加费用：600+1600+1000+1800=5000（元）（ 1 分）最终压缩后的网络图如下：（2 分） 或 5.P148（本小题4 分）
第23 块错（1 分），表示普通接头标石（1 分）。
第24 块错（1 分），表示监测标石（1 分）。
（1）建立分屯点；
（2）材料进场检验；
（3）光缆配盘；
（4）地质条件考察及路由复测（各1 分）。
2.（本小题6 分）
（1）进行材料进场检验；
（2）按合同标准及规范要求施工；
（3）自觉接受质量监督；
（4）提供完整准确的竣工资料（答对l 项2 分）。
3.（本小题8 分）
或
（图3 分，关键路径3 分，共6 分） 该工程工期为46 天（2 分）。
4.（本小题8 分）23-18=5（天）
此时实际进度比计划延迟5 天。（ 1 分）
第一步：压缩I 工作1 天，增加费用600 元（1 分）
第二步：压缩D 工作2 天，增加费用2×800=1600 元（1 分）
第三步：压缩F 工作1 天，增加费用l000 元（1 分）
第四步：同时压缩F 工作和H 工作l 天，增加费用l000+800=1800（ 元）（ 1 分）
共增加费用：600+1600+1000+1800=5000（元）（ 1 分）最终压缩后的网络图如下：（2 分） 或 5.P148（本小题4 分）
第23 块错（1 分），表示普通接头标石（1 分）。
第24 块错（1 分），表示监测标石（1 分）。
声音的特性有( )三个要素来描述。
A、反射
B、响度
C、方向性
D、音调
E、音色
B、响度
C、方向性
D、音调
E、音色
答案：B,D,E
解析：
声音的特性由响度、音调和音色三个要素来描述； 彩色三要素是指彩色光的亮度、色调和饱和度； 电视三基色是指红、绿、蓝基色光。
某混凝土结构工程施工完成2个月后，发现表面有宽度0.25mm的裂缝，经鉴定其不影响结构安全和使用，对此质量问题，恰当的处理方式是（ ）。
A.修补处理
B.不作处理
C.返工处理
D.加固处理
B.不作处理
C.返工处理
D.加固处理
答案：A
解析：
2020/2019教材P193
四施工质量缺陷处理的基本方法（一）返修处理
四施工质量缺陷处理的基本方法（一）返修处理
背景
某建筑安装公司承包了某机场航站楼行李处理系统的建设工程，合同中约定于7月29日之前由机场方提供220V、500kW的电源，以便该公司从即日起进行系统联调。但由于该地区今年气候异常炎热，电力紧张，市供电局决定推迟到8月1日再为机场提供该部分电力。因乙方工程安装部分已经结束，只等联调，故机场方希望建筑安装公司停工3d，以弥补这几日其他项目电力供应的不足。
问题
(1)若要求该建筑安装公司停工，机场方应进行哪些工作，接到停工通知后该建筑安装公司应进行哪些工作？
(2)停工造成的费用应由哪一方来承担？
某建筑安装公司承包了某机场航站楼行李处理系统的建设工程，合同中约定于7月29日之前由机场方提供220V、500kW的电源，以便该公司从即日起进行系统联调。但由于该地区今年气候异常炎热，电力紧张，市供电局决定推迟到8月1日再为机场提供该部分电力。因乙方工程安装部分已经结束，只等联调，故机场方希望建筑安装公司停工3d，以弥补这几日其他项目电力供应的不足。
问题
(1)若要求该建筑安装公司停工，机场方应进行哪些工作，接到停工通知后该建筑安装公司应进行哪些工作？
(2)停工造成的费用应由哪一方来承担？
答案：
解析：
分析
(1)机场方应向该公司提出停工要求后48h之内提出处理意见。该建筑安装公司按机场方要求停止施工，妥善保护好已完成的工程，直到机场代表向其提出复工要求后，再复工。
(2)此次停工是因机场方供电不到位造成的，是机场方的责任，由机场方承担因停工造成的经济损失，并应允许工期顺延。
解析
建设工程施工合同管理规定：甲方代表应按合同约定，及时向乙方提供所需指令、批准、图纸并履行其他约定的义务，否则乙方在约定时间后24h内将具体要求、需要的理由和迟误的后果通知甲方代表，甲方代表收到通知后48h内不予答复，应承担由此造成的经济支出，顺延因此延误的工期，赔偿乙方有关损失。
(1)机场方应向该公司提出停工要求后48h之内提出处理意见。该建筑安装公司按机场方要求停止施工，妥善保护好已完成的工程，直到机场代表向其提出复工要求后，再复工。
(2)此次停工是因机场方供电不到位造成的，是机场方的责任，由机场方承担因停工造成的经济损失，并应允许工期顺延。
解析
建设工程施工合同管理规定：甲方代表应按合同约定，及时向乙方提供所需指令、批准、图纸并履行其他约定的义务，否则乙方在约定时间后24h内将具体要求、需要的理由和迟误的后果通知甲方代表，甲方代表收到通知后48h内不予答复，应承担由此造成的经济支出，顺延因此延误的工期，赔偿乙方有关损失。
2021一级建造师考试真题及答案9节 第8节
下列不得申请水利安全生产标准化评审的单位有（ ）。
A.水利水电施工企业在评审期内发生较大及以上生产安全事故
B.水利水电施工企业在评审期内存在非法违法生产经营建设行为
C.水利工程项目法人所管辖的建设项目重大事故隐患未治理达到安全生产要求
D.水利工程管理单位在评审期内发生直接经济损失50万元的生产安全事故
E.水利工程管理单位在评审期内发生造成重伤2人的生产安全事故
B.水利水电施工企业在评审期内存在非法违法生产经营建设行为
C.水利工程项目法人所管辖的建设项目重大事故隐患未治理达到安全生产要求
D.水利工程管理单位在评审期内发生直接经济损失50万元的生产安全事故
E.水利工程管理单位在评审期内发生造成重伤2人的生产安全事故
答案：A,B,C
解析：
2020版教材P241 / 2019版教材P244
申请水利安全生产标准化评审的单位应具备以下条件：1、设立有安全生产行政许可的，应依法取得国家规定的相应安全生产行政许可；2、水利工程项目法人所管辖的建设项目、水利水电施工企业在评审期（申请等级评审之日前1年）内，未发生较大及以上生产安全事故，不存在非法违法生产经营建设行为，重大事故隐患已治理达到安全生产要求；3、水利工程管理单位在评审期内，未发生造成人员伤亡、重伤3人以上或直接经济损失超过100万元以上的生产安全事故，不存在非法违法生产经营建设行为，重大事故隐患已治理达到安全生产要求。
申请水利安全生产标准化评审的单位应具备以下条件：1、设立有安全生产行政许可的，应依法取得国家规定的相应安全生产行政许可；2、水利工程项目法人所管辖的建设项目、水利水电施工企业在评审期（申请等级评审之日前1年）内，未发生较大及以上生产安全事故，不存在非法违法生产经营建设行为，重大事故隐患已治理达到安全生产要求；3、水利工程管理单位在评审期内，未发生造成人员伤亡、重伤3人以上或直接经济损失超过100万元以上的生产安全事故，不存在非法违法生产经营建设行为，重大事故隐患已治理达到安全生产要求。
钢网架结构总拼完成后应测量其接度值，所测的挠度值不应超过相应设计值的（）倍。
A. 1. 10 B. 1.15C. 1.20 D. 1.25
A. 1. 10 B. 1.15C. 1.20 D. 1.25
答案：B
解析：
钢网架结构总拼完成后及屋面工程完成后应分别测量其挠度值，且所测挠度值不应超过相应设计值的1.15倍。
自动化仪表工程的高压管道上开孔时，应采用（）的方法。
A.气割加工
B.机械加工
C.电弧加工
D.凿子加工
B.机械加工
C.电弧加工
D.凿子加工
答案：B
解析：
2020版教材P136 / 2019版教材P125
在高压、合金钢、有色金属设备和管道上开孔时，应采用机械加工的方法。
在高压、合金钢、有色金属设备和管道上开孔时，应采用机械加工的方法。
属于施工总平面图的设计原则的是()。
A.计量能源标准
B.工程材料数量合格
C.符合节能、环保、安全和消防等要求
D.工程合同内容合格
B.工程材料数量合格
C.符合节能、环保、安全和消防等要求
D.工程合同内容合格
答案：C
解析：
2020教材P171 / 2019教材P173
施工总平面图设计原则（1）平面布置科学合理，施工场地占用面积少；（2）合理组织运输，减少二次搬运；（3）施工区域的划分和场地的临时占用应符合总体施工部署和施工流程的要求，减少相互干扰；（4）充分利用既有建（构）筑物和既有设施为项目施工服务，降低临时设施的建造费用；（5）临时设施应方便生产和生活，办公区、生活区、生产区宜分离设置；（6）符合节能、环保、安全和消防等要求；（7）遵守当地主管部门和建设单位关于施工现场安全文明施工的相关规定。
施工总平面图设计原则（1）平面布置科学合理，施工场地占用面积少；（2）合理组织运输，减少二次搬运；（3）施工区域的划分和场地的临时占用应符合总体施工部署和施工流程的要求，减少相互干扰；（4）充分利用既有建（构）筑物和既有设施为项目施工服务，降低临时设施的建造费用；（5）临时设施应方便生产和生活，办公区、生活区、生产区宜分离设置；（6）符合节能、环保、安全和消防等要求；（7）遵守当地主管部门和建设单位关于施工现场安全文明施工的相关规定。
工程观感质量应按（ ）进行。
A.验收人员现场检查
B.必要的测量
C.验收人员共同确认
D.评分（10分制）制
E.典型区域检查法
B.必要的测量
C.验收人员共同确认
D.评分（10分制）制
E.典型区域检查法
答案：A,C
解析：
2020版教材页码P386-P387
工程的观感质量应由验收人员通过现场检查，并应共同确认。、
工程的观感质量应由验收人员通过现场检查，并应共同确认。、
关于有机防火封堵材料特点的说法，正确的有（ ）。
A、不能重复使用
B、遇火时发泡膨胀
C、优异的水密性能
D、优异的气密性能
E、可塑性好
B、遇火时发泡膨胀
C、优异的水密性能
D、优异的气密性能
E、可塑性好
答案：B,C,D,E
解析：
【知识点】防火堵料。有机防火堵料又称可塑性防火堵料，它是以合成树脂为胶粘剂，并配以防火助剂、填料制成的。此类堵料在使用过程长期不硬化，可塑性好，容易封堵各种不规则形状的孔洞，能够重复使用。遇火时发泡膨胀，因此具有优异的防火、水密、气密性能。施工操作和更换较为方便，因此尤其适合需经常更换或增减电缆、管道的场合。
2021一级建造师考试真题及答案9节 第9节
属于行政责任种类的是()。
A.留用察看
B.签订履行合同失职罪
C.记大过
D.重大环境污染事故罪
B.签订履行合同失职罪
C.记大过
D.重大环境污染事故罪
答案：C
解析：
2020 / 2019版教材P52
该题主要考察的是：行政责任。行政责任包括行政处罚和行政处分，行政处罚的种类：(1)警告；(2)罚款；(3)没收违法所得，没收非法财物；(4)责令停产停业；(5)暂扣或者吊销许可证，暂扣或者吊销执照；(6)行政拘留；(7)法律、行政法规规定的其他行政处罚。行政处分种类有：警告、记过、记大过、降级、撤职、开除。
该题主要考察的是：行政责任。行政责任包括行政处罚和行政处分，行政处罚的种类：(1)警告；(2)罚款；(3)没收违法所得，没收非法财物；(4)责令停产停业；(5)暂扣或者吊销许可证，暂扣或者吊销执照；(6)行政拘留；(7)法律、行政法规规定的其他行政处罚。行政处分种类有：警告、记过、记大过、降级、撤职、开除。
下列适合采用参数法计价的措施费有（ ）。
A：混凝土模板
B：脚手架
C：二次搬运费
D：夜间施工费
E：安全文明施工费
B：脚手架
C：二次搬运费
D：夜间施工费
E：安全文明施工费
答案：C,D,E
解析：
本题考查的是工程量清单计价的方法。可采用参数法计价的费用包括：
（1）安全文明施工费。
（2）夜间施工增加费。
（3）二次搬运费。
（4）冬雨期施工增加费。
（5）已完工程及设备保护费。
（1）安全文明施工费。
（2）夜间施工增加费。
（3）二次搬运费。
（4）冬雨期施工增加费。
（5）已完工程及设备保护费。
（2019年真题）根据《关于建筑服务等营改增试点政策的通知》,纳税人提供建筑服务取得预收款,应在收到预收款时以取得的预收款扣除支付的分包款后的余额,应规定的预征率预缴增值。适用一般计税方法计税的项目预征率为（）。
A.1%
B.3%
C.5%
D.2%
B.3%
C.5%
D.2%
答案：D
解析：
P46-48
适用一般计税方法计税的项目预征率为2% ，适用简易计税方法计税的项目预征率为3%。
适用一般计税方法计税的项目预征率为2% ，适用简易计税方法计税的项目预征率为3%。
某平原区枢纽工程由泵站、节制闸等组成，采用闸、站结合布置方式，泵站与节制闸并排布置于调水河道，中间设分流岛，如图1所示。泵站共安装4台立式轴流泵，装机流量100m3/s，配套电机功率4×1600kW；节制闸最大过闸流量960m3/s。建筑物地基地层结构从上至下依次为淤泥质黏土、中粉质壤土、重粉质壤土、粉细砂、中粗砂等，其中粉细砂和中粗砂层为承压含水层，承压水位高于节制闸底板高程。节制闸基础采用换填水泥土处理。泵站基坑最大开挖深度为10.5m，节制闸基坑最大开挖深度为6.0m（包括换土层厚度）。
图1 枢纽工程布置示意图
该枢纽工程在施工期间发生如下事件：
事件一：为方便施工导流和安全度汛，施工单位计划将泵站与节制闸分两期实施，在分流岛部位设纵向围堰，上、下游分期设横向围堰，如图1所示。纵、横向围堰均采用土石结构。在基坑四周布置单排真空井点进行基坑降水。
事件二：泵站厂房施工操作平台最大离地高度38.0m，节制闸启闭机房和桥头堡施工操作平台最大离地高度35.0m。施工单位采用满堂脚手架进行混凝土施工，利用塔吊进行混凝土垂直运输，其中厂房外部走廊采用外悬挑脚手架施工。厂房内桥式起重机安装及室内装饰工程采用移动式操作平台施工，泵站机组利用桥式起重机进行安装；节制闸启闭机房施工时进行闸门安装（交叉作业），闸门在铺盖上进行拼装。
事件三：施工单位为加强施工安全生产管理，在施工区入口处悬挂“五牌一图”，对施工现场的“三宝”、“四口”、“五临边”作出明确规定和具体要求。
＜1> 、指出本枢纽工程等别、主要建筑物级别以及施工围堰的洪水标准范围。
＜2> 、根据事件一，本枢纽工程是先施工泵站还是先施工节制闸？为什么？
＜3> 、事件一中基坑降水方案是否可行，为什么？你认为合适的降水方案是什么？
＜4> 、根据事件二的施工方案以及工程总体布置，指出本工程施工现场可能存在的重大危险源（部位或作业）。
＜5> 、事件三中提到的“四口”指的是什么？
图1 枢纽工程布置示意图
该枢纽工程在施工期间发生如下事件：
事件一：为方便施工导流和安全度汛，施工单位计划将泵站与节制闸分两期实施，在分流岛部位设纵向围堰，上、下游分期设横向围堰，如图1所示。纵、横向围堰均采用土石结构。在基坑四周布置单排真空井点进行基坑降水。
事件二：泵站厂房施工操作平台最大离地高度38.0m，节制闸启闭机房和桥头堡施工操作平台最大离地高度35.0m。施工单位采用满堂脚手架进行混凝土施工，利用塔吊进行混凝土垂直运输，其中厂房外部走廊采用外悬挑脚手架施工。厂房内桥式起重机安装及室内装饰工程采用移动式操作平台施工，泵站机组利用桥式起重机进行安装；节制闸启闭机房施工时进行闸门安装（交叉作业），闸门在铺盖上进行拼装。
事件三：施工单位为加强施工安全生产管理，在施工区入口处悬挂“五牌一图”，对施工现场的“三宝”、“四口”、“五临边”作出明确规定和具体要求。
＜1> 、指出本枢纽工程等别、主要建筑物级别以及施工围堰的洪水标准范围。
＜2> 、根据事件一，本枢纽工程是先施工泵站还是先施工节制闸？为什么？
＜3> 、事件一中基坑降水方案是否可行，为什么？你认为合适的降水方案是什么？
＜4> 、根据事件二的施工方案以及工程总体布置，指出本工程施工现场可能存在的重大危险源（部位或作业）。
＜5> 、事件三中提到的“四口”指的是什么？
答案：
解析：
＜1> 、枢纽工程等别为Ⅱ等，主要建筑物级别为2级，施工围堰洪水标准范围为10～20年一遇。
＜2> 、先施工节制闸。根据事件一分期实施方案和工程总体布置，本工程分两期实施主要是方便施工导流，先施工节制闸，利用原有河道导流（泵站无法进行施工导流）；在泵站施工时可利用节制闸导流。
＜3> 、不可行。因为粉细砂和中粗砂层渗透系数较大，地基承压含水层水头较高（承压水位高于节制闸底板高程），因此不宜采用单排真空井点降水。宜采用管井降水方案。
＜4> 、施工现场可能存在的重大危险源（部位或作业）有：30米以上的高处作业（泵站厂房、启闭机房、桥头堡施工操作平台）、“四口”部位（楼梯口、通道口、预留洞口、电梯井口）、临时用电设施、塔吊、外悬挑脚手架、移动操作平台、易发生事故的交叉作业、桥式起重机等。
＜5> 、“四口”是指楼梯口、通道口、预留洞口、电梯井口。
＜2> 、先施工节制闸。根据事件一分期实施方案和工程总体布置，本工程分两期实施主要是方便施工导流，先施工节制闸，利用原有河道导流（泵站无法进行施工导流）；在泵站施工时可利用节制闸导流。
＜3> 、不可行。因为粉细砂和中粗砂层渗透系数较大，地基承压含水层水头较高（承压水位高于节制闸底板高程），因此不宜采用单排真空井点降水。宜采用管井降水方案。
＜4> 、施工现场可能存在的重大危险源（部位或作业）有：30米以上的高处作业（泵站厂房、启闭机房、桥头堡施工操作平台）、“四口”部位（楼梯口、通道口、预留洞口、电梯井口）、临时用电设施、塔吊、外悬挑脚手架、移动操作平台、易发生事故的交叉作业、桥式起重机等。
＜5> 、“四口”是指楼梯口、通道口、预留洞口、电梯井口。
某工程基础底板施工，合同约定工期50天，项目经理部根据业主提供的电子版图纸编制了施工进度计划（如图1）。底板施工暂未考虑流水施工。
图1 施工进度计划图
在施工准备及施工过程中，发生了如下事件：
事件一：公司在审批该施工进度计划（横道图）时提出，计划未考虑工序B与C，工序D与F之间的技术间歇（养护）时间，要求项目经理部修改。两处工序技术间歇（养护）均为2天，项目经理部按要求调整了进度计划，经监理批准后实施。
事件二：施工单位采购的防水材料进场抽样复试不合格，致使工序C比调整后的计划开始时间延后3天。因业主未按时提供正式图纸，致使工序E在6月11日才开始。
事件三：基于安全考虑，建设单位要求仍按原合同约定的时间完成底板施工。为此，施工单位采取调整劳动力计划、增加劳动力等措施，在15天内完成了2700吨钢筋制作（工效为4.5吨/每人·工作日）。
＜1> 、在答题卡上绘制事件一中调整后的施工进度计划网络图（双代号），并用双线表示出关键线路。
＜2> 、考虑事件一、二的影响，计算总工期（假定各工序持续时间不变），如果钢筋制作、钢筋绑扎及混凝土浇筑按两个流水段组织等节拍流水施工，其总工期将变为多少天？是否满足原合同约定的工期？
＜3> 、计算事件三钢筋制作的劳动力投入量，编制劳动力需求计划时，需要考虑哪些参数？
＜4> 、根据本案例的施工过程，总承包单位依法可以进行哪些专业分包和劳务分包？
图1 施工进度计划图
在施工准备及施工过程中，发生了如下事件：
事件一：公司在审批该施工进度计划（横道图）时提出，计划未考虑工序B与C，工序D与F之间的技术间歇（养护）时间，要求项目经理部修改。两处工序技术间歇（养护）均为2天，项目经理部按要求调整了进度计划，经监理批准后实施。
事件二：施工单位采购的防水材料进场抽样复试不合格，致使工序C比调整后的计划开始时间延后3天。因业主未按时提供正式图纸，致使工序E在6月11日才开始。
事件三：基于安全考虑，建设单位要求仍按原合同约定的时间完成底板施工。为此，施工单位采取调整劳动力计划、增加劳动力等措施，在15天内完成了2700吨钢筋制作（工效为4.5吨/每人·工作日）。
＜1> 、在答题卡上绘制事件一中调整后的施工进度计划网络图（双代号），并用双线表示出关键线路。
＜2> 、考虑事件一、二的影响，计算总工期（假定各工序持续时间不变），如果钢筋制作、钢筋绑扎及混凝土浇筑按两个流水段组织等节拍流水施工，其总工期将变为多少天？是否满足原合同约定的工期？
＜3> 、计算事件三钢筋制作的劳动力投入量，编制劳动力需求计划时，需要考虑哪些参数？
＜4> 、根据本案例的施工过程，总承包单位依法可以进行哪些专业分包和劳务分包？
答案：
解析：
＜1> 、
＜2> 、（1）考虑事件一、二的影响，总工期55天。
（2）如果钢筋制作、钢筋绑扎及混凝土浇筑按两个流水段组织等节拍流水施工，其总工期最短变为49.5天。能满足原合同约定50天的工期。
将E、F、G三个工作划分为两个施工段，那么三个工序的每个施工段的持续时间为10、10、2.5，利用大差法计算，KEF=10天，KFG=17.5天，所有横道图调整后的横道图如下所示：
＜3> 、事件三中劳动力投入量为：2700/（15×4.5）＝40人。
编制劳动力需要量计划时，需要考虑的参数：工程量、劳动投入量、持续时间、班次、劳动效率、每班工作时间。
＜4> 、（1）专业分包：防水工程，地基基础工程；
（2）劳务分包：模板工程，钢筋制作绑扎，混凝土浇筑，垫层和胎模。
＜2> 、（1）考虑事件一、二的影响，总工期55天。
（2）如果钢筋制作、钢筋绑扎及混凝土浇筑按两个流水段组织等节拍流水施工，其总工期最短变为49.5天。能满足原合同约定50天的工期。
将E、F、G三个工作划分为两个施工段，那么三个工序的每个施工段的持续时间为10、10、2.5，利用大差法计算，KEF=10天，KFG=17.5天，所有横道图调整后的横道图如下所示：
＜3> 、事件三中劳动力投入量为：2700/（15×4.5）＝40人。
编制劳动力需要量计划时，需要考虑的参数：工程量、劳动投入量、持续时间、班次、劳动效率、每班工作时间。
＜4> 、（1）专业分包：防水工程，地基基础工程；
（2）劳务分包：模板工程，钢筋制作绑扎，混凝土浇筑，垫层和胎模。
在雨期进行道路路堑开挖，正确的开挖措施有（ ）。
A：土质路堑开挖前，在路堑边坡坡顶2m以外开挖截水沟并接通出水口
B：开挖土质路堑宜分层开挖，每挖一层均应设置排水纵横坡
C：挖方边坡一次挖到设计标高，防止沉降
D：土的强度低于规定值时应按设计要求进行处理
E：雨期开挖岩石路堑，炮眼应倾斜45°设置
B：开挖土质路堑宜分层开挖，每挖一层均应设置排水纵横坡
C：挖方边坡一次挖到设计标高，防止沉降
D：土的强度低于规定值时应按设计要求进行处理
E：雨期开挖岩石路堑，炮眼应倾斜45°设置
答案：A,B,D
解析：
本题考查的是路基雨期施工技术。开挖土质路堑宜分层开挖，每挖一层均应设置排水纵横坡。挖方边坡不宜一次挖到设计标高，应沿坡面留30cm 厚，待雨期过后整修到设计坡度。以挖作填的挖方应随挖随运随填。雨期开挖岩石路堑，炮眼应尽量水平设置。
上一篇：2021一级建造师每日一练5节
下一篇：2021一级建造师预测试题9辑
热门文章
