2021一级建造师考试真题及详解9卷

P183-186
本题考查的是施工过程的质量验收。预制构件进场时应检查质量证明文件或质量验收记录。

P343-350
本题考查的是项目信息门户。远程学中的一个核心问题是远程合作，其主要任务是研究和处理分散的各系统和网络服务的组织关系。应认识到项目信息门户的建立和运行的理论基础是远程合作理论。

注浆法是将浆液注入岩土的孔隙、裂隙或孔洞中，浆液在岩土体中经扩散、凝固、硬化，可以减少岩土的渗透性，增加其强度和稳定性，达到岩土加固和堵水的目的。

1.用户申请用电时,应向供电企业提供用电工程项目资料主要有:用电地点、电力用途、用电性质、用电设备清单、用电负荷、保安电力、用电规划等,并依照供电企业规定的格式如实填写用电申请书及办理所需手续。
2.变压器采用电加热干燥的具体方法有:油箱铁损法、铜损法和热油法。
3.可以提前办理竣工验收手续。理由是:①变配电所是一个独立的专业工程,施工完毕并受电运行,已具备预期功能,可以在征得建设单位同意后,单独办理竣工验收或中间交工手续;②从运行管理角度看,运行管理人员的资格认可要由业主或用户向工程所在地供电管理部门办理,还要建立相应的运行管理制度和维护保养制度,早日验收进入规范的运行有利于安全用电。
4.不能得到经济赔偿。理由是:隐蔽工程在隐蔽前必须经监理工程师检验通过后方可隐蔽,而事件3中要求开挖检验的隐蔽的地下管线在隐蔽前并没有经监理工程师检验,所以该开挖费用不应予以赔偿。
5.该工程竣工要依次经过:自检自验、预验收、复验、竣工验收。前三种验收由施工单位组织完成,竣工验收由建设单位组织完成。

2020版教材页码P11-14

目前巷道与硐室施工主要以钻眼爆破法为主。该方法的主要施工程序包括工作面钻眼爆破、安全检查、临时支护、装渣出渣以及巷道永久支护等工作。

教材P467
检验批是工程验收的最小单位，是分项工程乃至整个建筑工程质量验收的基础。组成一个检验批的内容施工完毕，施工单位自检、互检、交接检合格后，经项目专业质检员负责检查评定合格，填写“检验批质量验收记录”，报监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）组织验评签认。检验批是建筑安装工程质量验收的最小单元，所有检验批均应由监理工程师或建设单位项目技术负责人组织验收。

本题考核的是箱涵顶进的工艺流程。箱涵顶进的工艺流程：现场调查→工程降水→工作坑开挖→后背制作→滑板制作→铺设润滑隔离层→箱涵制作→顶进设备安装→既有线加固→箱涵试顶进→吃土顶进→监控量测→箱体就位→拆除加固设施→拆除后背及顶进设备→工作坑恢复。

【答案1】还包括：现场围挡、封闭管理、施工场地、材料管理、现场防火。还应增设适宜种类的灭火器、专供消防用的太平桶、积水桶（池）、黄砂池，且周围不得堆放易燃物品。
针对地下室楼盖，项目部编制了模板及支撑架专项施工方案。方案中采用扣件式钢管支撑架体系，支撑架立杆纵横向间距均为1600mm，扫地杆距地面约150mm，每步设置纵横向水平杆，步距为1500mm，立杆伸出顶层水平杆中心线的长度为600mm，顶托螺杆插入立杆的长度100mm、伸出立杆的长度控制在400mm 以内。
【答案2】引自《混凝土结构工程施工规范》GB 50666-2011
正确做法1：纵横间距最大不得超过1.5m。
正确做法2：立杆伸出顶层水平中心线至支撑点的长度不应超过0.5m。
正确做法3：顶托螺杆插入立杆的长度不小于150mm
正确做法4：满堂支撑架的可调底座、可调托撑螺杆伸出长度不宜超过300mm；



项目部在“X 工程施工组织设计”中制定了临边作业、攀登与悬空作业等高处作业项目安全技术措施。

【答案3】还包括：洞口作业、操作平台、交叉作业及安全防护网搭设。

2020版教材P178 / 2019版教材P177
对于需要运输的标的物，当事人没有约定交付地点或者约定不明确，出卖人将标的物交付给第一承运人后，标的物毁损、灭失的风险由买受人承担。

本题考核的是海上航行通告申请时间。海上航行通告应当在活动开始之日的7D前向该项活动所涉及海区的区域主管机关递交发布海上航行通告的书面申请。但是，有特殊情况，经区域主管机关认定，需要立即发布海上航行通告的除外。

国际工程施工承包合同争议解决的方式一般包括协商、调解、仲裁或诉讼等。协商解决争议是最常见也是最有效的方式，也是应该首选的最基本的方式。双方依据合同，通过友好磋商和谈判，互相让步，折中解决合同争议。由于诉讼在解决工程承包合同争议方面存在明显的缺陷，国际工程承包合同的争议，尤其是较大规模项目的施工承包合同争议，双方即使协商和调解不成功，也很少采用诉讼的方式解决。当协商和调解不成时，仲裁是国际工程承包合同争议解决的常用方式。在双方的合同中应该约定仲裁的效力，即仲裁决定是否为终局性的。DAB 提出的裁决不是强制性的，不具有终局性，合同双方或一方对裁决不满意，仍然可以提请仲裁或诉讼。

2020/2019教材P16
三）基本流程：1.准备工作2.附属构筑物3.路基（土、石方）施工。

2020版教材P229 / 2019版教材P228
项目专职安全生产管理人员具有以下主要职责：(1)负责施工现场安全生产日常检查并做好检查记录；(2)现场监督危险性较大工程安全专项施工方案实施情况；(3)对作业人员违规违章行为有权予以纠正或查处；(4)对施工现场存在的安全隐患有权责令立即整改；(5)对于发现的重大安全隐患，有权向企业安全生产管理机构报告；(6)依法报告生产安全事故情况。本题中，A、B、C选项均不是现场专职安全生产管理人员的职责。

2020教材P273 / 2019教材P270
工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。

2020/2019教材P72
施工成本核算包括两个基本环节：一是按照规定的成本开支范围对施工费用进行归集和分配，计算出施工费用的实际发生额；二是根据成本核算对象，采用适当的方法，计算出该施工项目的总成本和单位成本。施工成本管理需要正确及时地核算施工过程中发生的各项费用，计算施工项目的实际成本。施工项目成本核算所提供的各种成本信息，是成本预测、成本计划、成本控制、成本分析和成本考核等各个环节的依据。

在河道疏浚工程施工中，河道护岸工程一般按照平面布置形式可分为平顺护岸、矶头群护岸、丁坝护岸等。@##

本题主要考查了资产管理比率。

资产管理比率（即营运能力分析指标）是用于衡量公司资产管理效率的指标，常用的指标有总资产周转率、流动资产周转率、存货周转率、应收账款周转率等。

综上所述，本题正确答案为A项。

吊装过程受风的影响，风力对重物等的影响称为风载荷。风载荷必须根据标准风压、迎风面积、风载体系数、高度修正系数等因素计算确定。

2020/2019教材P53
国际上施工企业项目经理的任务仅限于主持项目管理工作，其主要任务是项目目标的控制和组织协调。

2020版教材P163 / 2019版教材P157
存货的决策涉及四项内容：决定进货项目、选择供应单位、决定进货时间和决定进货批量。决定进货项目和选择供应单位是销售部门、采购部门和生产部门的职责。财务部门的职责是决定进货时间和进货批量。

A：实行监理的工程，工程竣工报告须经总监理工程师签署意见。B：总监理工程师应组织各专业监理工程师，对工程质量进行竣工验收预验收，存在施工质量问题时，应由施工单位及时整改。D：建设单位应当在验收工程竣工验收7 个工作日前将验收的时间、地点及验收组名单书面通知负责监督该工程的工程质量监督机构。

2020版教材P329 / 2019版教材P328
施工实施阶段监理工作的基本内容：1、签发开工通知、分部工程开工、单元工程开工、混凝土浇筑开仓。2、根据施工合同约定进行价格调整；审核完工付款申请，签发完工付款证书；3、工程质量评定与验收。

本题主要考查的是施工的安全控制。

建设工程施工安全控制的具体目标包括：

（1）改善生产环境和保护自然环境；

（2）减少或消除人的不安全行为；

（3）减少或消除设备、材料的不安全状态 。

综上所述，正确选项为BCE。

P142-143
间接筹资方式是指筹资主体通过银行等金融中介机构向资金提供者间接筹资。比如，向商业银行申请贷款，委托信托公司进行证券化筹资等。

水利工程建设项目按其功能和作用分为公益性、准公益性和经营性三类。

工程总承包企业按照合同约定对工程项目的质量、工期、造价等向业主负责。 工程总承包企业可依法将承包工程中的部分工作发包给具有相应资质的分包企业;分包企 业按照分包合同的约定对总承包企业负责。

<1>、单位工程进度计划的编制步骤还应包括的内容：确定施工顺序、计算劳动量或机械台班需用量、确定待续时间、绘制可行的施工进度计划图。
<2>、（1）由图中分析计算可知工程总工期：22个月（8+5+3+5+1=22）。
（2）管道安装的总时差为1。自由时差为0。（装饰装修工程优化前）。
（3）除工期优化外，进度网络计划的优化目标还有资源优化、费用优化。
<3>、（1）监理工程师建议合理，理由：因本题中部分屋面为正向抽空四角锥网架结构，分条安装法施工适用于分割后刚度和受力状况改变较小的网架，如正向抽空四角锥网架等。因此建议合理。
（2）网架安装方法还有：滑移法、整体吊装法、整体提升法、整体顶升法。
（3）网架高空散装法施工的特点还有：脚手架用量大、工期较长、需占建筑物场内用地、技术上有一定难度。
<4>、施工单位提出的工期索赔不成立。
理由：电缆电线未按计划进场，虽然是甲方原因导致最早开始时间推迟了1个月，但并未超过该工作的总时差（3个月），未对总工期造成影响。故索赔不成立。

租赁合同可以约定租赁期限，但租赁期限不得超过20年。超过20年的，超过部分无效。A选项错。 承租人经出租人同意，可以将租赁物转租给第三人。承租人转租的，承租人与出租人之间的租赁合同继续有效，第三人对租赁物造成损失的，承租人应当赔偿损失。承租人未经出租人同意转租的，出租人可以解除合同。 结合解析理解，转租的成立是需经出租人同意的，B选项错。
租赁期限6个月以上的，应当采用书面形式。当事人未采用书面形式的，视为不定期租赁。C选项错。
故本题正确答案为D选项。

根据相关规范规定，航道整治工程施工应协调好施工与通航的关系，陆上炸礁应以浅孔爆破为主，严禁采用塞缝爆破或裸爆。故本题正确答案选D。

1.【参考答案】
完整正确的网络进度计划如下：

①→⑤为C工作、持续时间60天；
③→⑥、④→⑦增加虚箭线(虚工作)；
⑦→⑧B3工作的持续时间应为35天。
【考点解析】
本题考核逻辑关系表与网络进度计划之间的对应关系，掌握绘制网络进度计划的方法、节点箭线连接。
根据逻辑关系表，逐个检查每项工作的紧前、紧后工作和持续时间：
(1)C工作无紧前工作、紧后工作为A4；
(2)B2、B3工作的紧前工作除图1所示的B1、B2工作外，还分别有A2、A3工作。
2．【参考答案】
主坝项目的计划工期为170天，最迟完成日期2013年3月20日。
【考点解析】
本题考核网络时间参数之间的关系，掌握网络计划时间参数计算方法，根据网络图的复杂程度，可选择工作时间、节点时间和最长线路法计算。
本题采用节点法计算：

主坝项目包括A1、A2、A3、A4，该项目计划工期为最迟完成时间170天，网络计划从2012年10月1日开始，最迟完成日期为2013年3月20日。
3．【参考答案】
(1)横道图进度计划(简称：横道图)与网络进度计划(简称：网络图)不同之处：
①A2工作持续时间网络图为50天，横道图为45天。
②A3工作开始日期网络图为2013年1月1日，与其他工作无搭接，横道图为2012年12月21日，与A2工作搭接5天。
③A4工作在网络图中持续时间20天，总时差为15天，可以在2013年2月16日至2013年3月20日期间安排，横道图从2013年2月11日开始，持续时间30天。
(2)主坝项目横道图进度计划能满足网络进度计划要求。
理由：主坝项目横道图从2012年10月1日开始，可于2013年3月10日完成，没超过主坝项目的最迟完成日期为2013年3月20日，且A3和A4工作共有10天的总时差。
【考点解析】
本题考核网络图与横道图的比较，掌握两种计划表示方法的特点。
从同一工作的开始时间、持续时间、连续性、搭接关系、机动性、对后续工作的影响等方面进行分析。
4．【参考答案】
事件2的责任方为发包人，C工作计划最迟完成日期为2013年1月30日，实际完成日期为2013年1月15日，不影响工期。
事件3的责任方为承包人，A1工作按横道图延误了3天，A2、A3、A4、B1工作的开始时间将推迟，但3天的延误时间并没有超过总时差，不影响工期。
事件4的责任方为承包人，A4工作从2013年2月16日开始，32天后为2013年3月17日完成，未超过3月20日的最迟完成时间，不影响工期。
【考点解析】
本题考核关于进度延误研判，掌握对进度延误责任认定，对总工期影响程度的分析。
根据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)中有关发包人和承包人的责任和义务，确定造成进度延误的责任方。
判别是否影响工期的方法：是否为关键工作 若是则影响工期；若不是，则判断延误时间是否超过总时差，若超过则影响工期；其余情况均不影响工期。
事件2中因为移民安置为发包人职责，因移民问题影响施工，责任为发包人。
事件3中修理损坏的设备、事件4中的质量问题返工均为承包人原因造成，故为承包人责任。
5．【参考答案】
实际总工期为200天，承包人有权提出增加3万元的费用要求，无权提出延长工期的要求。
理由：事件2为发包人责任，承包人有权提出增加费用要求，而事件3、事件4为承包人责任，增加的费用和延长的工期由承包人自行承担。
【考点解析】
本题考核对工期延误、合同履约的综合分析能力，熟悉《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)有进度条款。
依据原逻辑关系和计划，按实际进度时间数据重新计算工期。
根据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)中，“由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用，并支付合理利润。”
①既影响工期，又增加费用，可延长工期和增加费用；②不影响工期且增加费用，不可延长工期，但可增加费用；③影响工期且不增加费用，可延长工期，但不可增加费用。
C工作和主坝项目均不影响工期，副坝项目均可按网络计划实施，故实际工期为200天。
上述事件中只有事件2延误的责任为发包人，承包人有权提出增加3万元费用的要求，不影响工期，故不能提出延长工期的要求。

当光（电）缆线路元法避开雷暴严重地域时，应采用消弧线、避雷针、排流线等防雷措施。排流线（防雷线）应布放在光（电）缆上方300mm 处，双条排流线（防雷线）的线间间隔应为300~600mm，防雷线的接头应采用重叠焊接方式并作防锈处理。

1.关键线路：C→D→F→H→Q→J→M→N（或①→②→④→⑤→⑥→⑦→⑨→⑩→⑧）。工作L实线长度表示L工作的持续时间（或实际工作天数、或完成工作时间）为5天；波浪线长度表示其自由时差（或总时差）为11天。
2.（1）D工作已完成5天工作量，延误3天，推迟（或影响）工期3天；（2）E工作已完成4天工作 量，延误3天，不影响工期；（3）G工作已完成5天工作量，延误1天，不影响工期。
3.首先，J工作压缩2天（或工作时间从9天调整为7天）；其次，M工作，压缩1天（或工作时间从5天调整为4天），增加总费用为7万元。

特种设备制造、安装、改造单位应当具备的条件：
（1）有与生产相适应的专业技术人员；
（2）有与生产相适应的设备、设施和工作场所；
（3）有健全的质量保证、安全管理和岗位责任等制度。

《建筑法》规定，申请领取施工许可证，应当具备下列条件：(1)已经办理该建筑工程用地批准手续；(2) 在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证；(3)需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求；(4 )已经确定建筑施工企业；(5)有满足施工需要的施工图纸及技术资料；(6)有保证工程质量和安全的具体措施；(7)建设资金已经落实；(8)法律、行政法规规定的其他条件。 开工报告审查的内容主要包括：(1)资金到位情况；(2)投资项目市场预测；(3)设计图纸是否满足施工要求；(4)现场条件是否具备"三通一平"等的要求。