2021一级建造师历年真题解析8辑
发布时间：2021-06-30
2021一级建造师历年真题解析8辑 第1辑
背景资料：
某施工单位承接了平原区一段长65km的双向四车道新建高速公路路面工程施工。该高速公路设计车速为100km／h，全线均为填方路堤，平均填方高度1～2m。硬路肩宽3m，中央分隔带宽2m，单车道宽度3．75m，土路肩宽0．75m(采用M7．5浆砌片石加固)。路面面层采用AC16沥青混凝土，全线没有加宽与超高。行车道、硬路肩、路缘带均采用相同的路面结构尺寸，路面结构设计图如下图所示：
施工过程中发生了以下事件：
事件一：项目部对施工材料实行材料计划管理，在确定材料需用量计划时，材料采购人员对片石采购进行了充分调研，发现片石的虚方与实方比为1：0．8，即采购回来的1m3片石只能砌筑0．8m3M7．5浆砌实体。
事件二：稀浆封层的施工前，施工单位进行了充分的备料，包括：乳化沥青、粗细集料、水、石粉和添加剂。稀浆封层混合料的乳化沥青的用量应通过查阅规范确定，稀浆封层混合料的加水量应根据施工摊铺和易性，由现场经验确定。
事件三：沥青混凝土摊铺时，5号运料车在运输途中，受交通事故影响被堵，沥青拌和料运达摊铺现场时温度为115℃。现场施工员及时将该车料进行了摊铺和碾压。
事件四：当路面底基层施工完毕后，进行中央分隔带的开挖，先挖集水槽后挖纵向盲沟，一般采用人工开挖的方式。开挖的土料应及时运走，以防止污染路面结构层。
该工程采用清单计价，施工合同中的清单单价部分摘录如下表：
问题：
1．计算路基总宽度L(结果保留两位小数)。
2．针对加固路肩工程，材料采购人员应采购片石多少m3(结果保留两位小数)
3．改正事件二中错误之处。
4．事件三中现场施工员的做法是否正确说明理由。
5．计算AC16沥青混凝土路面面层的合同造价(结果保留两位小数)。
6．写出材料成本控制时，如何进行材料用量的控制
某施工单位承接了平原区一段长65km的双向四车道新建高速公路路面工程施工。该高速公路设计车速为100km／h，全线均为填方路堤，平均填方高度1～2m。硬路肩宽3m，中央分隔带宽2m，单车道宽度3．75m，土路肩宽0．75m(采用M7．5浆砌片石加固)。路面面层采用AC16沥青混凝土，全线没有加宽与超高。行车道、硬路肩、路缘带均采用相同的路面结构尺寸，路面结构设计图如下图所示：
施工过程中发生了以下事件：
事件一：项目部对施工材料实行材料计划管理，在确定材料需用量计划时，材料采购人员对片石采购进行了充分调研，发现片石的虚方与实方比为1：0．8，即采购回来的1m3片石只能砌筑0．8m3M7．5浆砌实体。
事件二：稀浆封层的施工前，施工单位进行了充分的备料，包括：乳化沥青、粗细集料、水、石粉和添加剂。稀浆封层混合料的乳化沥青的用量应通过查阅规范确定，稀浆封层混合料的加水量应根据施工摊铺和易性，由现场经验确定。
事件三：沥青混凝土摊铺时，5号运料车在运输途中，受交通事故影响被堵，沥青拌和料运达摊铺现场时温度为115℃。现场施工员及时将该车料进行了摊铺和碾压。
事件四：当路面底基层施工完毕后，进行中央分隔带的开挖，先挖集水槽后挖纵向盲沟，一般采用人工开挖的方式。开挖的土料应及时运走，以防止污染路面结构层。
该工程采用清单计价，施工合同中的清单单价部分摘录如下表：
问题：
1．计算路基总宽度L(结果保留两位小数)。
2．针对加固路肩工程，材料采购人员应采购片石多少m3(结果保留两位小数)
3．改正事件二中错误之处。
4．事件三中现场施工员的做法是否正确说明理由。
5．计算AC16沥青混凝土路面面层的合同造价(结果保留两位小数)。
6．写出材料成本控制时，如何进行材料用量的控制
答案：
解析：
1．路基总宽度L=(0．75+3+2×3．75+0．75)×2+2=26．00m。 2．一侧加固土路肩的面积：(0．75+0．75+0．3×1.5)×0．3×0．5=0．2925m2，
采购的片石总量：0．2925×2×65000／0．8=47531．25m3。
3．稀浆封层混合料的乳化沥青的用量应通过配合比设计确定，稀浆封层混合料的加水量应根据施工摊铺和易性由稠度试验确定。
4．不正确，因为，混合料运至施工现场的温度控制在120～150℃，否则应该废弃。
5．AC16沥青混凝土面层数量=(0．75+2×3．75+3)×2×65000=1462500m2。
AC16沥青混凝土面层造价=1462500×78．6=114952500元=11495.25(万元)
6．材料用量的控制应注意：①坚持按定额确定的材料消费量，实行限额领料制度，各班组只能在规定限额内分期分批领用，如超出限额领料，要分析原因，及时采取纠正措施；②改进施工技术，推广使用降低料耗的各种新技术、新工艺、新材料；③在对工程进行功能分析、对材料进行性能分析的基础上，力求用价格低的材料代替价格高的材料；④认真计量验收，坚持余料回收，降低料耗水平；⑤加强现场管理，合理堆放，减少搬运，降低堆放、仓储损耗；⑥建立材料使用台账，记录使用和节超情况，节约奖励、浪费处罚；⑦及时盘点，随时掌握实际消耗数量和工程进度的计划数量对比分析。
采购的片石总量：0．2925×2×65000／0．8=47531．25m3。
3．稀浆封层混合料的乳化沥青的用量应通过配合比设计确定，稀浆封层混合料的加水量应根据施工摊铺和易性由稠度试验确定。
4．不正确，因为，混合料运至施工现场的温度控制在120～150℃，否则应该废弃。
5．AC16沥青混凝土面层数量=(0．75+2×3．75+3)×2×65000=1462500m2。
AC16沥青混凝土面层造价=1462500×78．6=114952500元=11495.25(万元)
6．材料用量的控制应注意：①坚持按定额确定的材料消费量，实行限额领料制度，各班组只能在规定限额内分期分批领用，如超出限额领料，要分析原因，及时采取纠正措施；②改进施工技术，推广使用降低料耗的各种新技术、新工艺、新材料；③在对工程进行功能分析、对材料进行性能分析的基础上，力求用价格低的材料代替价格高的材料；④认真计量验收，坚持余料回收，降低料耗水平；⑤加强现场管理，合理堆放，减少搬运，降低堆放、仓储损耗；⑥建立材料使用台账，记录使用和节超情况，节约奖励、浪费处罚；⑦及时盘点，随时掌握实际消耗数量和工程进度的计划数量对比分析。
根据《招标投标法实施条例》(国务院令第613号)，下列行为属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的有（ ）。
A.就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息
B.设定的资格、技术、商务条件与招标项目合同履行无关
C.依法必须进行招标的项目以特定行政区域作为加分条件或者中标条件
D.对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准
E.必须进行招标的项目依法限定投标人的所有制形式或者组织形式
B.设定的资格、技术、商务条件与招标项目合同履行无关
C.依法必须进行招标的项目以特定行政区域作为加分条件或者中标条件
D.对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准
E.必须进行招标的项目依法限定投标人的所有制形式或者组织形式
答案：A,B,C,D
解析：
本题考核的是以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的行为。根据《招标投标法实施条例》(国务院令第613号)第32条，招标人不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。招标人有下列行为之一的，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人：(1)就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息；(2)设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；(3)依法必须进行招标的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件；(4)对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准；(5)限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商；(6)依法必须进行招标的项目非法限定潜在投标人或者投标人的所有制形式或者组织形式；(7)以其他不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。
采用工程量清单招标时，提供招标工程量清单并对其完整性和准确性负责的单位是（ ）。
A、发布招标文件的招标人
B、发放招标文件的招标代理人
C、编制清单的工程造价咨询人
D、招标人的上级管理单位
B、发放招标文件的招标代理人
C、编制清单的工程造价咨询人
D、招标人的上级管理单位
答案：A
解析：
【知识点】工程量清单编制的方法。招标工程量清单必须作为招标文件的组成部分，由招标人提供，并对其准确性和完整性负责。
价值工程是一门（ ）的管理技术。
A．系统分析功能与成本之间、效益与费用之间关系，保证功能而降低成本
B．通过降低加工费用达到降低成本
C．从结果分析问题原因帮助消除不良产品达到降低成本
D．通过分析价值与成本之间关系达到降低成本
正确答案：A
以下关于建设工程项目质量控制体系的性质、特点的说法正确的是（ ）。
A.项目质量控制体系是施工方企业的质量管理体系或质量保证体系的一部分
B.项目质量控制体系涉及项目实施过程中所有的质量责任主体
C.由施工方负责建设工程项目质量控制体系的建立和运行，实施质量目标控制
D.项目质量控制体系的有效性应进行第三方认证
B.项目质量控制体系涉及项目实施过程中所有的质量责任主体
C.由施工方负责建设工程项目质量控制体系的建立和运行，实施质量目标控制
D.项目质量控制体系的有效性应进行第三方认证
答案：B
解析：
2020/2019教材P161
2.服务的范围不同项目质量控制体系涉及项目实施过程所有的质量责任主体，而不只是针对某一个承包企业或组织机构，其服务的范围不同。
建设工程项目质量控制体系既不是业主方也不是施工方的质量管理体系货质量保证体系，而整个建设工程项目目标控制的一个工作系统。其性质如下：
（1）项目质量控制体系以项目为对象，由项目实施的总组织者负责建立的面向项目对象开展质量控制工作体系。
5.评价的方式不同项目质量控制体系的有效性一般由项目管理的总组织者进行自我贫家与诊断，不需要进行第三方认证。
2.服务的范围不同项目质量控制体系涉及项目实施过程所有的质量责任主体，而不只是针对某一个承包企业或组织机构，其服务的范围不同。
建设工程项目质量控制体系既不是业主方也不是施工方的质量管理体系货质量保证体系，而整个建设工程项目目标控制的一个工作系统。其性质如下：
（1）项目质量控制体系以项目为对象，由项目实施的总组织者负责建立的面向项目对象开展质量控制工作体系。
5.评价的方式不同项目质量控制体系的有效性一般由项目管理的总组织者进行自我贫家与诊断，不需要进行第三方认证。
背景资料
某大型海上工程孤立墩混凝土承台施工，其混凝土的配合比（胶凝材料:砂:碎石）为1:1.50:2.50，水胶比为0.40，胶凝材料总用量为444kg/m3。混凝土的初凝时间为1.5h，终凝时间为5.0h，承台的平面尺寸为10m×10m，承台底标高为+1.0m（理论深度基准面，下同），顶标高为+5.0m，9 根直径1.2m 的大管桩伸入承台混凝土中2m。承台施工时桩芯混凝土已提前灌注完成。施工水域潮汐为规则半日潮，施工日的潮汐表见表5。因承台尺寸较大，施工用非水密模板。采用有效生产能力为50m3/h 的混凝土拌和船，承台混凝土分两次浇筑，第一次浇筑厚度为1.0m，分四层浇筑，自下而上分别为300mm、300mm、200mm、200mm。海上浇筑混凝土要在水位以上进行振捣，在初凝以前底层混凝土不宜被水淹没。表5 施工日潮汐表背景资料某大型海上工程孤立墩混凝土承台施工，其混凝土的配合比（胶凝材料:砂:碎石）为1:1.50:2.50，水胶比为0.40，胶凝材料总用量为444kg/m3。混凝土的初凝时间为1.5h，终凝时间为5.0h，承台的平面尺寸为10m×10m，承台底标高为+1.0m（理论深度基准面，下同），顶标高为+5.0m，9 根直径1.2m 的大管桩伸入承台混凝土中2m。承台施工时桩芯混凝土已提前灌注完成。施工水域潮汐为规则半日潮，施工日的潮汐表见表5。因承台尺寸较大，施工用非水密模板。采用有效生产能力为50m3/h 的混凝土拌和船，承台混凝土分两次浇筑，第一次浇筑厚度为1.0m，分四层浇筑，自下而上分别为300mm、300mm、200mm、200mm。海上浇筑混凝土要在水位以上进行振捣，在初凝以前底层混凝土不宜被水淹没。
表5 施工日潮汐表
问题
1、本承台混凝土的浇筑总量是多少？本承台混凝土的第一次浇筑量是多少？（计算结果保留小数点后2 位）。
2、何时开始承台混凝土第一次浇筑对赶潮施工最有利，并说明原因。
3、通过计算第一次浇筑的底层和顶层混凝土浇筑时间及潮水涨落潮时间，判断所用拌和船的生产能力是否满足要求？
4、为完成承台第一次混凝土浇筑，拌和船至少需要准备胶凝材料、砂、石子、水各多少？（材料的损耗率按5%计，计算结果保留小数点后2 位）
5、写出提高承台耐久性的主要技术措施。
某大型海上工程孤立墩混凝土承台施工，其混凝土的配合比（胶凝材料:砂:碎石）为1:1.50:2.50，水胶比为0.40，胶凝材料总用量为444kg/m3。混凝土的初凝时间为1.5h，终凝时间为5.0h，承台的平面尺寸为10m×10m，承台底标高为+1.0m（理论深度基准面，下同），顶标高为+5.0m，9 根直径1.2m 的大管桩伸入承台混凝土中2m。承台施工时桩芯混凝土已提前灌注完成。施工水域潮汐为规则半日潮，施工日的潮汐表见表5。因承台尺寸较大，施工用非水密模板。采用有效生产能力为50m3/h 的混凝土拌和船，承台混凝土分两次浇筑，第一次浇筑厚度为1.0m，分四层浇筑，自下而上分别为300mm、300mm、200mm、200mm。海上浇筑混凝土要在水位以上进行振捣，在初凝以前底层混凝土不宜被水淹没。表5 施工日潮汐表背景资料某大型海上工程孤立墩混凝土承台施工，其混凝土的配合比（胶凝材料:砂:碎石）为1:1.50:2.50，水胶比为0.40，胶凝材料总用量为444kg/m3。混凝土的初凝时间为1.5h，终凝时间为5.0h，承台的平面尺寸为10m×10m，承台底标高为+1.0m（理论深度基准面，下同），顶标高为+5.0m，9 根直径1.2m 的大管桩伸入承台混凝土中2m。承台施工时桩芯混凝土已提前灌注完成。施工水域潮汐为规则半日潮，施工日的潮汐表见表5。因承台尺寸较大，施工用非水密模板。采用有效生产能力为50m3/h 的混凝土拌和船，承台混凝土分两次浇筑，第一次浇筑厚度为1.0m，分四层浇筑，自下而上分别为300mm、300mm、200mm、200mm。海上浇筑混凝土要在水位以上进行振捣，在初凝以前底层混凝土不宜被水淹没。
表5 施工日潮汐表
问题
1、本承台混凝土的浇筑总量是多少？本承台混凝土的第一次浇筑量是多少？（计算结果保留小数点后2 位）。
2、何时开始承台混凝土第一次浇筑对赶潮施工最有利，并说明原因。
3、通过计算第一次浇筑的底层和顶层混凝土浇筑时间及潮水涨落潮时间，判断所用拌和船的生产能力是否满足要求？
4、为完成承台第一次混凝土浇筑，拌和船至少需要准备胶凝材料、砂、石子、水各多少？（材料的损耗率按5%计，计算结果保留小数点后2 位）
5、写出提高承台耐久性的主要技术措施。
答案：
解析：
1、本承台混凝土的浇筑总量为：10×10×(5.0-1.0)-9×3.14×(1.2/2)2×2≈379.65m3；本承台混凝土的第一次浇筑量为：10×10×1-9×3.14×(1.2/2)2×1≈89.83m3。
2、在落潮的过程中，当潮位落至+1.0m（承台底模板刚露出水面）时开始承台混凝土第一次浇筑对赶潮施工最有利。
原因是：此时开始承台第一次混凝土浇筑，可使本次混凝土浇筑的施工可利用时间达到
最长，方便施工组织。
3、解法1
1）验算第一次浇筑底层混凝土
第一次底层浇筑量为：10×10×0.3-9×3.14×(1.2/2)2×0.3≈26.95m3；
混凝土拌和船浇筑第一次底层混凝土所需时间：26.95/50=0.54h；
底层混凝土浇筑时间与混凝土初凝时间的和为：0.54+1.5=2.04h。
根据本题潮汐表，可知潮水从+1.0m 落至+0.5m 再涨至+1.3m 时间为：2.5h。
2.5h>2.04h，所以采用有效生产能力为50m3/h 的混凝土拌和船浇筑第一次底层混凝土满足时间要求。
2）验算第一次浇筑顶层混凝土（第一次四层混凝土为连续浇筑，即验算第一次混凝土施工时间是否满足）
第一次混凝土浇筑量为：89.83m3；
混凝土拌和船浇筑第一次混凝土所需时间：89.83/50=1.8h；
浇筑时间与初凝时间的和为：1.8+1.5=3.2h。
根据本题潮汐表，可知潮水从+1m 落至+0.5m 再涨至+2.0m 时间约为：3.5h。
3.5h>3.2h，所以采用有效生产能力为50m3/h 的混凝土拌和船浇筑第一次顶层混凝土满足要求。
PS：本题存在很大争议，允许我发表一下个人意见。
如果支持解法1，请回答以下三个问题：
①题干中“非水密模板”的已知条件作何用？潮水超过底板标高，混凝土未初凝就被淹没，直接和教材关于乘潮浇筑的要求矛盾。
②如果混凝土初凝前允许被淹，那说好的氯离子含量限值要求呢？
③混凝土全部被淹没和部分被淹，实质性的区别在哪里？有定量的规定？
解法2：验算第一次浇筑底层混凝土
第一次底层浇筑量为：10×10×0.3-9×3.14×(1.2/2)2×0.3≈26.95m3；
混凝土拌和船浇筑第一次底层混凝土所需时间：26.95/50=0.54h；
底层混凝土浇筑时间与混凝土初凝时间的和为：0.54+1.5=2.04h。
由于采用非水密模板，潮水涨回至底板+1.0m前，底层混凝土应完成浇筑并初凝。
根据本题潮汐表，可知潮水从+1.0m 落至+0.5m 再涨至+1.0m 时间为：1.84h。推导如下：
6:30～7:00之间，潮水涨落速度为（106.4-78.2）/30=0.94cm/min
可求得潮水从78.2cm涨至1.0m所需时间为20.5min，即0.34h。
故潮水落从+1.0m落至+0.5m，再涨回至+1.0m所需时间为1.84h<2.04h
所以采用有效生产能力为50m3/h 的混凝土拌和船浇筑第一次底层混凝土不满足时间要求。由此，第一次混凝土浇筑拌合船的生产能力不满足要求。
PS：根据出题者的意图，这种相对正确解法可能要被抹杀了。题干中的“淹没”和潮汐表中的数据，均指向了解法1。但是，只有解法2，将“底层混凝土初凝前不宜受水淹”和“非水密模板”完美结合。
从估分的角度，大家按解法1吧…
4、为完成承台第一次混凝土浇筑，拌和船至少需要准备如下：
1）胶凝材料：444×89.83×(1+5%)≈41878.75kg≈41.88t；
2）砂：444×1.50×89.83×(1+5%)≈62818.12kg≈62.82t；
3）石子：444×2.50×89.83×(1+5%)≈104696.87kg≈104.70t；
4）水：444×0.40×89.83×(1+5%)≈16751.50kg≈16.75t。
5、提高承台耐久性的主要技术措施为：
1）选用优质的原材料；
2）按《水运工程混凝土施工规范》的规定，优化混凝土的配合比设计；
3）精心施工；
4）防止混凝土结构开裂；
5）应用高性能混凝土；
6）应用环氧涂层钢筋。
2、在落潮的过程中，当潮位落至+1.0m（承台底模板刚露出水面）时开始承台混凝土第一次浇筑对赶潮施工最有利。
原因是：此时开始承台第一次混凝土浇筑，可使本次混凝土浇筑的施工可利用时间达到
最长，方便施工组织。
3、解法1
1）验算第一次浇筑底层混凝土
第一次底层浇筑量为：10×10×0.3-9×3.14×(1.2/2)2×0.3≈26.95m3；
混凝土拌和船浇筑第一次底层混凝土所需时间：26.95/50=0.54h；
底层混凝土浇筑时间与混凝土初凝时间的和为：0.54+1.5=2.04h。
根据本题潮汐表，可知潮水从+1.0m 落至+0.5m 再涨至+1.3m 时间为：2.5h。
2.5h>2.04h，所以采用有效生产能力为50m3/h 的混凝土拌和船浇筑第一次底层混凝土满足时间要求。
2）验算第一次浇筑顶层混凝土（第一次四层混凝土为连续浇筑，即验算第一次混凝土施工时间是否满足）
第一次混凝土浇筑量为：89.83m3；
混凝土拌和船浇筑第一次混凝土所需时间：89.83/50=1.8h；
浇筑时间与初凝时间的和为：1.8+1.5=3.2h。
根据本题潮汐表，可知潮水从+1m 落至+0.5m 再涨至+2.0m 时间约为：3.5h。
3.5h>3.2h，所以采用有效生产能力为50m3/h 的混凝土拌和船浇筑第一次顶层混凝土满足要求。
PS：本题存在很大争议，允许我发表一下个人意见。
如果支持解法1，请回答以下三个问题：
①题干中“非水密模板”的已知条件作何用？潮水超过底板标高，混凝土未初凝就被淹没，直接和教材关于乘潮浇筑的要求矛盾。
②如果混凝土初凝前允许被淹，那说好的氯离子含量限值要求呢？
③混凝土全部被淹没和部分被淹，实质性的区别在哪里？有定量的规定？
解法2：验算第一次浇筑底层混凝土
第一次底层浇筑量为：10×10×0.3-9×3.14×(1.2/2)2×0.3≈26.95m3；
混凝土拌和船浇筑第一次底层混凝土所需时间：26.95/50=0.54h；
底层混凝土浇筑时间与混凝土初凝时间的和为：0.54+1.5=2.04h。
由于采用非水密模板，潮水涨回至底板+1.0m前，底层混凝土应完成浇筑并初凝。
根据本题潮汐表，可知潮水从+1.0m 落至+0.5m 再涨至+1.0m 时间为：1.84h。推导如下：
6:30～7:00之间，潮水涨落速度为（106.4-78.2）/30=0.94cm/min
可求得潮水从78.2cm涨至1.0m所需时间为20.5min，即0.34h。
故潮水落从+1.0m落至+0.5m，再涨回至+1.0m所需时间为1.84h<2.04h
所以采用有效生产能力为50m3/h 的混凝土拌和船浇筑第一次底层混凝土不满足时间要求。由此，第一次混凝土浇筑拌合船的生产能力不满足要求。
PS：根据出题者的意图，这种相对正确解法可能要被抹杀了。题干中的“淹没”和潮汐表中的数据，均指向了解法1。但是，只有解法2，将“底层混凝土初凝前不宜受水淹”和“非水密模板”完美结合。
从估分的角度，大家按解法1吧…
4、为完成承台第一次混凝土浇筑，拌和船至少需要准备如下：
1）胶凝材料：444×89.83×(1+5%)≈41878.75kg≈41.88t；
2）砂：444×1.50×89.83×(1+5%)≈62818.12kg≈62.82t；
3）石子：444×2.50×89.83×(1+5%)≈104696.87kg≈104.70t；
4）水：444×0.40×89.83×(1+5%)≈16751.50kg≈16.75t。
5、提高承台耐久性的主要技术措施为：
1）选用优质的原材料；
2）按《水运工程混凝土施工规范》的规定，优化混凝土的配合比设计；
3）精心施工；
4）防止混凝土结构开裂；
5）应用高性能混凝土；
6）应用环氧涂层钢筋。
内河航运建设单位工程预算中其他直接费包括（ ）。
A.冬、雨期施工增加费；夜间施工增加费
B.材料二次倒运费
C.施工队伍进退场费（调遣费）
D.浚前扫床费
E.外海工程拖船费
A.冬、雨期施工增加费；夜间施工增加费
B.材料二次倒运费
C.施工队伍进退场费（调遣费）
D.浚前扫床费
E.外海工程拖船费
答案：A,B,C
解析：
@##
（2014 年真题）常用的给水处理工艺有（ ）。
A.过滤
B.浓缩
C.消毒
D.软化
E.厌氧消化
B.浓缩
C.消毒
D.软化
E.厌氧消化
答案：A,C,D
解析：
常用的给水处理方法有自然沉淀、混凝沉淀、过滤、消毒、软化和除铁除锰等。@##
2021一级建造师历年真题解析8辑 第2辑
下列不属于项目经理的安全生产职责的是（ ）。
A.全面负责项目的安全生产工作
B.负责建立项目安全生产管理机构并配备安全管理人员
C.负责施工现场安全生产巡视督查
D.组织并参加项目定期的安全生产检查
B.负责建立项目安全生产管理机构并配备安全管理人员
C.负责施工现场安全生产巡视督查
D.组织并参加项目定期的安全生产检查
答案：C
解析：
项目经理安全生产职责：
（1）全面负责项目的安全生产工作，是项目安全生产的第一责任人；
（2）严格执行安全生产法规、规章制度，与项目管理人员和项目分包单位签订安全生产责任书；
（3）负责建立项目安全生产管理机构并配备安全管理人员，建立和完善安全管理制度；
（4）组织制订项目安全生产目标和施工安全管理计划，并贯彻落实；
（5）组织并参加项目定期的安全生产检查，落实隐患整改，编制应急预案并演练；
（6）及时、如实报告生产安全事故，配合事故调查。
（1）全面负责项目的安全生产工作，是项目安全生产的第一责任人；
（2）严格执行安全生产法规、规章制度，与项目管理人员和项目分包单位签订安全生产责任书；
（3）负责建立项目安全生产管理机构并配备安全管理人员，建立和完善安全管理制度；
（4）组织制订项目安全生产目标和施工安全管理计划，并贯彻落实；
（5）组织并参加项目定期的安全生产检查，落实隐患整改，编制应急预案并演练；
（6）及时、如实报告生产安全事故，配合事故调查。
下列措施属防洪工程措施的是（ ）。
A.修筑堤防
B.整治河道
C.修建分洪道
D.修建水库
E.制定减少洪灾损失政策、法令
B.整治河道
C.修建分洪道
D.修建水库
E.制定减少洪灾损失政策、法令
答案：A,B,C,D
解析：
2020版教材P373 / 2019版教材P372
防洪工程措施是指为防御洪水而采取的诸如修筑堤防、整治河道、修建分洪工程以及水库等工程技术手段；
防洪工程措施是指为防御洪水而采取的诸如修筑堤防、整治河道、修建分洪工程以及水库等工程技术手段；
用实物量法编制施工图预算，其中一些费用的计算是根据当时当地建筑市场供求情况予以具体确定的，这些费用是（ ）。
A、利润
B、税金
C、措施费
D、规费
E、企业管理费
B、税金
C、措施费
D、规费
E、企业管理费
答案：A,E
解析：
2020版教材P229 / 2019版教材P223
对于企业管理费、利润等费用的计算则根据当时当地建筑市场供求情况予以具体确定。@##
对于企业管理费、利润等费用的计算则根据当时当地建筑市场供求情况予以具体确定。@##
在干燥环境下，不得使用（ ）。
A.普通硅酸盐水泥
B.火山灰水泥
C.硅酸盐水泥
D.矿渣水泥
B.火山灰水泥
C.硅酸盐水泥
D.矿渣水泥
答案：B
解析：
2020版教材页码P18
下列对网络计划编制的要求中，正确的是（ ）。
A.正常的组织关系绝对不能颠倒
B.应该一次成功
C.唯一要求是满足工期要求
D.必须是最短的工时结果
B.应该一次成功
C.唯一要求是满足工期要求
D.必须是最短的工时结果
答案：A
解析：
网络编制首先要明确工程内容、工序及每个工序的估算时间，然后可以将项目的所有工序，依次列成表格，编排序号，以便于查对是否遗漏或重复，并分析相互之间的逻辑制约关系。这是基本材料，一定要正确。所谓逻辑关系在矿山工程中还涉及施工顺序等问题。因此网络编制就应遵循建井工期最短，经济技术合理、施工可行，并在具体工程条件、矿井地质和水文地质条件下可以获得最佳的经济效益的原则。可行的计划不一定是最优的计划。计划的优化是提高经济效益的关键步骤。如果计划的优化程度已经可以令人满意，就得到了可以用来指导施工、控制进度的施工网络图了。
饮用水消毒的目的是去除（ ）。
A.水中病毒和细菌
B.地下水中所含过量的铁和锰
C.水中胶体和细微杂质
D.水中的腐质酸和富里酸，以免产生“三致”物质
B.地下水中所含过量的铁和锰
C.水中胶体和细微杂质
D.水中的腐质酸和富里酸，以免产生“三致”物质
答案：A
解析：
本题考查的是给水处理。处理目的是去除或降低原水中悬浮物质、胶体、有害细菌生物以及水中含有的其他有害杂质，使处理后的水质满足用户需求。教材P185。
某建筑企业员工在工程施工中受伤，员工近亲属认为应属于工伤，建筑企业不认为是工伤，则应由( )对是否属于工伤承担举证责任。
A.员工
B.建筑企业工会组织
C.建筑企业
D.社会保险行政部门
B.建筑企业工会组织
C.建筑企业
D.社会保险行政部门
答案：C
解析：
2020版教材P258 / 2019版教材P256
职工或者其近亲属认为是工伤， 用人单位不认为是工伤的， 由用人单位承担举证责任。
职工或者其近亲属认为是工伤， 用人单位不认为是工伤的， 由用人单位承担举证责任。
在产生费用偏差的原因中，建设手续不全属于（ ）。
A．施工原因
B．业主原因
C．客观原因
D．设计原因
正确答案：B
2021一级建造师历年真题解析8辑 第3辑
太阳能直流供电系统由太阳电池列阵、储能装置、（ ）和负载组成。
A．配电盘 B．整流器 C．逆变器 D．滤波器
正确答案：A
根据《民事诉讼法》的规定，起诉必须符合的条件有（ ）。
A. 有充分的证据
B. 有明确的被告
C. 属于人民法院受理民事诉讼的范围
D. 原告是与本案有间接利害关系的公民
E. 有书面的起诉书
A. 有充分的证据
B. 有明确的被告
C. 属于人民法院受理民事诉讼的范围
D. 原告是与本案有间接利害关系的公民
E. 有书面的起诉书
答案：B,C
解析：
2009年建设工程法规真题第85题
本题考查的是起诉的条件。
根据《民事诉讼法》规定， 起诉必须符合下列条件：（一）原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；（二）有明确的被告；（三）有具体的诉讼请求和事实、理由；（四）属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。
综上所述，本题的正确答案为BC。
本题考查的是起诉的条件。
根据《民事诉讼法》规定， 起诉必须符合下列条件：（一）原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；（二）有明确的被告；（三）有具体的诉讼请求和事实、理由；（四）属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。
综上所述，本题的正确答案为BC。
关于深水承台施工注意要点的说法，错误的是（ ）。
A.混凝土中可掺入粉煤灰
B.浇筑水下封底混凝土只能直接泵送
C.对于重要的、大体积的承台最好不要采用普通泵送混凝土，应采用水下不离析混凝土较宜
D.对围堰封底应全断面一次连续浇筑完成
B.浇筑水下封底混凝土只能直接泵送
C.对于重要的、大体积的承台最好不要采用普通泵送混凝土，应采用水下不离析混凝土较宜
D.对围堰封底应全断面一次连续浇筑完成
答案：B
解析：
本题考核的是深水承台施工的注意要点。 1. 深水桩基础的承台一般均为大体积钢筋混凝土施工，必须进行温控防裂措施。
2. 混凝土中可掺入粉煤灰，当加入粉煤灰后其强度龄期可按60d或90d计，这样更合理。
3. 处于最低水位以下的承台，特别是设计将围堰作为模板时，由于承台的施工偏差难以控制，所以必须在施工时考虑相应的控制措施。
4. 浇筑水下封底混凝土可以直接泵送，亦可以按灌注水下混凝土的导管法进行。对于重要的、大体积的承台最好不要采用普通泵送混凝土，应采用水下不离析混凝土较宜。
采用导管法时要注意扩散范围，经验值可取6m。选项B错误。
5. 对围堰封底应全断面一次连续浇筑完成，并在整个封底混凝土初凝前浇筑完成。
6. 承台混凝土浇筑采用低热水泥和良好的粗、细骨料，掺加合格的粉煤灰和适当的外加剂，使拌合物具有和易性好、可泵性好、初凝时间长、坍落度损失小等特性。
7. 混凝土浇筑应一次连续完成。对于二次浇筑的施工缝，除凿毛外还应增设凹型桦槽，并埋设槽钢或工字钢，以增强其整体性。分层浇筑时，上下层浇筑间隔不能过长，以
免后浇的混凝土出现裂缝。
2. 混凝土中可掺入粉煤灰，当加入粉煤灰后其强度龄期可按60d或90d计，这样更合理。
3. 处于最低水位以下的承台，特别是设计将围堰作为模板时，由于承台的施工偏差难以控制，所以必须在施工时考虑相应的控制措施。
4. 浇筑水下封底混凝土可以直接泵送，亦可以按灌注水下混凝土的导管法进行。对于重要的、大体积的承台最好不要采用普通泵送混凝土，应采用水下不离析混凝土较宜。
采用导管法时要注意扩散范围，经验值可取6m。选项B错误。
5. 对围堰封底应全断面一次连续浇筑完成，并在整个封底混凝土初凝前浇筑完成。
6. 承台混凝土浇筑采用低热水泥和良好的粗、细骨料，掺加合格的粉煤灰和适当的外加剂，使拌合物具有和易性好、可泵性好、初凝时间长、坍落度损失小等特性。
7. 混凝土浇筑应一次连续完成。对于二次浇筑的施工缝，除凿毛外还应增设凹型桦槽，并埋设槽钢或工字钢，以增强其整体性。分层浇筑时，上下层浇筑间隔不能过长，以
免后浇的混凝土出现裂缝。
关于公路施工企业信用评价规则的说法，错误的是（ ）。
A、每年开展一次定期评价工作
B、施工企业信用升级每年最多可上升一个等级
C、联合体某一方有不良履约行为的，联合体各方均应扣分
D、因企业资质升级的，其信用评价等级也相应升级
B、施工企业信用升级每年最多可上升一个等级
C、联合体某一方有不良履约行为的，联合体各方均应扣分
D、因企业资质升级的，其信用评价等级也相应升级
答案：D
解析：
【知识点】公路建设市场管理的相关规定。公路施工企业资质升级的，其信用评价等级不变。
1．背景材料：某高速公路施工合同段全长18km，合同段包含大桥3 座，涵洞及通道12 个，路堤填筑均为土方，路面基层为水泥稳定碎石基层，面层为沥青混凝土。施工单位进场后，项目部精心组织施工，认真履行合同。完工后施工单位和建设单位分别提出了交工、竣工验收要求。
2．问题：
（1）公路工程交工、竣工验收的依据是什么？
（2）公路工程交工验收的范围是什么？
（3）公路工程竣工验收的范围是什么？
2．问题：
（1）公路工程交工、竣工验收的依据是什么？
（2）公路工程交工验收的范围是什么？
（3）公路工程竣工验收的范围是什么？
答案：
解析：
（1）公路工程交工、竣工验收的依据是：
① 批准的工程可行性研究报告。
② 批准的工程初步设计、施工图设计及变更设计文件。
③ 批准的招标文件及合同文本。
④ 行政主管部门的有关批复、指示文件。
⑤ 交通运输部颁布的公路工程技术标准、规范、规程及国家有关部门的相关规定。
（2）交工验收是检查施工合同的执行情况，评价工程质量是否符合技术标准及设计要求，是否可以移交下一阶段施工或者是否满足通车要求，对各参建单位工作进行初步评价。
（3）竣工验收是综合评价工程建设成果，对工程质量、参建单位和建设项目进行综合评价。
① 批准的工程可行性研究报告。
② 批准的工程初步设计、施工图设计及变更设计文件。
③ 批准的招标文件及合同文本。
④ 行政主管部门的有关批复、指示文件。
⑤ 交通运输部颁布的公路工程技术标准、规范、规程及国家有关部门的相关规定。
（2）交工验收是检查施工合同的执行情况，评价工程质量是否符合技术标准及设计要求，是否可以移交下一阶段施工或者是否满足通车要求，对各参建单位工作进行初步评价。
（3）竣工验收是综合评价工程建设成果，对工程质量、参建单位和建设项目进行综合评价。
港口与海岸工程施工企业专业承包资质企业近5年承担过（ ）工程施工，工程质量合格才能评为一级资质企业。
A.沿海3万t级以上码头
B.内河3000t级码头
C. 5万t级以上船坞
D.水深为5m的防波堤600m以上
E. 1000m以上围堤护岸工程
A.沿海3万t级以上码头
B.内河3000t级码头
C. 5万t级以上船坞
D.水深为5m的防波堤600m以上
E. 1000m以上围堤护岸工程
答案：A,C,E
解析：
不属于施工合同文件组成的是（ ）。
A.合同协议书
B.投标须知
C.合同通用条款
D.工程报价单
B.投标须知
C.合同通用条款
D.工程报价单
答案：B
解析：
2020教材P263 / 2019教材P260
施工承包合同文件由合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书、其他合同文件组成。
施工承包合同文件由合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书、其他合同文件组成。
审计时，对实物进行核对的方法有（ ）。
A.盘点法
B.调节法
C.调配法
D.核对法
E.鉴定法
B.调节法
C.调配法
D.核对法
E.鉴定法
答案：A,B,E
解析：
2020版教材P172 / 2019版教材P174
审计方法中的实物核对的方法，实物核对的方法，可分为盘点法、调节法和鉴定法等。
审计方法中的实物核对的方法，实物核对的方法，可分为盘点法、调节法和鉴定法等。
2021一级建造师历年真题解析8辑 第4辑
（2017年真题）建筑智能化安全技术防范系统不包括（ ）
A.入侵报警系统
B.视频监控系统
C.出入口控制系统
D.火灾自动报警系统
B.视频监控系统
C.出入口控制系统
D.火灾自动报警系统
答案：D
解析：
安全技术防范系统主要包括：入侵报警系统、视频监控系统、出入口控制系统、电子巡查系统、 停车库（场）管理系统以及以防爆安全检查系统为代表的特殊子系统等。
承包商就已完工，经检验合格的工程提出支付申请，监理工程师复核后，业主批准支付申请，此工作程序属于（ ）流程。
A.物资采购工作
B.信息处理工作
C.设计工作
D.管理工作
B.信息处理工作
C.设计工作
D.管理工作
答案：D
解析：
在国际工程投标总报价组成中，税金、保险费属于()
A.现场管理费
B.其他待摊费
C.开办费
D.分包工程费
B.其他待摊费
C.开办费
D.分包工程费
答案：B
解析：
在国际工程投标总报价组成中，其他待摊费用包括以下几方面：临时设施工程费；保险费；税金保函手续费；经营业务费；工程辅助费；贷款利息；总部管理费；利润；风险费。
建设工程项目的全寿命周期包括项目的（ ）
A．可行性研究阶段、设计阶段、施工阶段
B．可行性研究阶段、施工阶段、使用阶段
C．决策阶段、实施阶段、保修阶段
D．决策阶段、实施阶段、使用阶段
正确答案：D
确定再生沥青混合料最佳沥青用量的方法是（ ）。
A．马歇尔试验法 B．针入度试验法 C．延度试验法 D．水煮试验法
正确答案：A
某企业从银行取得一笔长期借款1000万元，手续费为0.1%，期限为3年，每年结息一次，到期一次还本，企业所得税率为25%，已知这笔借款的资金成本率为3.79%，则这笔借款的年利率为（ ）。
A、3%
B、4%
C、5%
D、6%
B、4%
C、5%
D、6%
答案：C
解析：
2020版教材P157 / 2019版教材P151
[总金额×利率×（1-增值税率）]/[总金额×（1-银行手续费）]=成本率。
[总金额×利率×（1-增值税率）]/[总金额×（1-银行手续费）]=成本率。
组织机构庞大，内部层次多，从最高层传递信息到最低层，从低层汇总情况到最高层，中间环节太多，容易使信息损失较大，体现了沟通通道障碍中的（ ）。
A.几种媒介相互冲突
B.选择沟通媒介不当
C.沟通渠道过长
D.外部干扰
B.选择沟通媒介不当
C.沟通渠道过长
D.外部干扰
答案：C
解析：
本题考核的是沟通通道的障碍。淘通渠道过长，体现在组织机构庞大，内部层次多，从最高层传递信息到最低层，从低层汇总情况到最高层，中间环节太多，容易使信息损失较大。
下列关于合同文件的表述，不正确的是（ ）。
A．专用条款的内容比通用条款更明确、具体
B．合同文件中专用条款的解释优于通用条款
C．合同文件之间应能相互解释、互为说明
D．专用条款与通用条款是相对立的
正确答案：D
2021一级建造师历年真题解析8辑 第5辑
某承包商承揽了某房地产开发商的建设项目。期间，该承包商与开发商签订了房屋买卖合同，购买了部分商铺。这类合同转移的房产权利为()。
A.使用权
B.所有权
C.持有权
D.留置权
B.所有权
C.持有权
D.留置权
答案：B
解析：
2020版教材P175 / 2019版教材P174
买卖合同实质是以等价有偿方式转让标的物的所有权，即出卖人转移标的物的所有权于买方，买方向出卖人支付价款。这是买卖合同的基本特征。
买卖合同实质是以等价有偿方式转让标的物的所有权，即出卖人转移标的物的所有权于买方，买方向出卖人支付价款。这是买卖合同的基本特征。
（2019年真题）为保障施工机械正常运转所需的随机配备工具附具的摊销和维护费用，属于施工机具使用费中的()
A.折旧费
B.经常修理费
C.施工仪器使用费
D.安拆费
B.经常修理费
C.施工仪器使用费
D.安拆费
答案：B
解析：
P161-166
经常修理费，是指施工机械除大修理以外的各级保养和临时故障排除所需的费用。包括为保障机械正常运转所需替换设备与随机配备工具附具的摊销和维护费用，机械运转中日常保养所需润滑与擦拭的材料费用及机械停滞期间的维护和保养费用等。
经常修理费，是指施工机械除大修理以外的各级保养和临时故障排除所需的费用。包括为保障机械正常运转所需替换设备与随机配备工具附具的摊销和维护费用，机械运转中日常保养所需润滑与擦拭的材料费用及机械停滞期间的维护和保养费用等。
根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（GF-2003-2014）,应由劳务分包人完成的工作是（ ）。
A、收集技术资料
B、搭建生活设施
C、编制施工计划
D、加强安全教育
B、搭建生活设施
C、编制施工计划
D、加强安全教育
答案：D
解析：
教材P279
【知识点】劳务分包人的主要义务。选项ABC均是承包人应该完成的工作，只有选项D是劳务分包人应该完成的工作。
【知识点】劳务分包人的主要义务。选项ABC均是承包人应该完成的工作，只有选项D是劳务分包人应该完成的工作。
PIP的核心目的是（ ）。
A.提供互动式的文档管理
B.促进项目季与各方的信息交流
C.促进项目参与各方的协同工作
D.为项目建设增值
B.促进项目季与各方的信息交流
C.促进项目参与各方的协同工作
D.为项目建设增值
答案：D
解析：
2020教材P350 / 2019教材P345
项目信息门户是基于互联网技术为建设工程增值的重要管理工具，是当前在建设工程管理领域中信息化的重要标志。
项目信息门户是基于互联网技术为建设工程增值的重要管理工具，是当前在建设工程管理领域中信息化的重要标志。
某办公楼由12层主楼和3层辅楼组成。施工单位(乙方)与建设单位(甲方)签订了承建该办公楼施工合同，合同工期为41周。合同约定，工期每提前(或拖后)1d奖励(或罚款)2500元。乙方提交了粗略的施工网络进度计划，并得到甲方的批准。该网络进度计划如图1所示。
施工过程中发生了如下事件：
事件1：在基坑开挖后，发现局部有软土层，乙方配合地质复查，配合用工10个工日。根据批准的地基处理方案，乙方增加直接费5万元。因地基复查使基础施工工期延长3d，人工窝工15个工日。
事件2：辅楼施工时，因某处设计尺寸不当，甲方要求拆除已施工部分重新施工，因此造成增加用工30个工日，材料费、机械台班费计2万元，辅楼主体工作拖延1d。
事件3：在主楼主体施工中，因施工机械故障，造成工人窝工8个工日，该工作工期延长4d。
事件4：因乙方购买的室外工程管线材料质量不合格，甲方令乙方重新购买，因此造成该项工作多用人工8个工日，该项工作工期延长4d，材料损失费1万元。
事件5：鉴于工期较紧，经甲方同意，乙方在装饰装修时采取了加快施工的技术措施，使得该项工作缩短了1d，该项技术组织措施费0．6万元。
其余各项工作实际作业工期和费用与原计划相符。
【问题】
1．该网络计划中哪些工作是主要控制对象(关键工作)计划工期是多少
2．针对上述每一事件，分别简述乙方能否向甲方提出工期及费用索赔的理由。
3．该工程可得到的工期补偿为多少天工期奖(罚)款是多少
4．合同约定人工费标准是30元／工日，窝工人工费补偿标准是18元／工日，该项工程相关直接费、间接费等综合取费率为30％。在工程清算时，乙方应得到的索赔款是多少
施工过程中发生了如下事件：
事件1：在基坑开挖后，发现局部有软土层，乙方配合地质复查，配合用工10个工日。根据批准的地基处理方案，乙方增加直接费5万元。因地基复查使基础施工工期延长3d，人工窝工15个工日。
事件2：辅楼施工时，因某处设计尺寸不当，甲方要求拆除已施工部分重新施工，因此造成增加用工30个工日，材料费、机械台班费计2万元，辅楼主体工作拖延1d。
事件3：在主楼主体施工中，因施工机械故障，造成工人窝工8个工日，该工作工期延长4d。
事件4：因乙方购买的室外工程管线材料质量不合格，甲方令乙方重新购买，因此造成该项工作多用人工8个工日，该项工作工期延长4d，材料损失费1万元。
事件5：鉴于工期较紧，经甲方同意，乙方在装饰装修时采取了加快施工的技术措施，使得该项工作缩短了1d，该项技术组织措施费0．6万元。
其余各项工作实际作业工期和费用与原计划相符。
【问题】
1．该网络计划中哪些工作是主要控制对象(关键工作)计划工期是多少
2．针对上述每一事件，分别简述乙方能否向甲方提出工期及费用索赔的理由。
3．该工程可得到的工期补偿为多少天工期奖(罚)款是多少
4．合同约定人工费标准是30元／工日，窝工人工费补偿标准是18元／工日，该项工程相关直接费、间接费等综合取费率为30％。在工程清算时，乙方应得到的索赔款是多少
答案：
解析：
1．该网络计划中，主要控制对象有基础工程、主楼主体工程、设备安装工程、装饰装修工程。计划工期为41周。2．上述各事件中，乙方能否向甲方提出工期及费用索赔的判断及理由如下：
(1)事件1：可提出费用和工期索赔。因为地质条件变化是甲方应承担的责任。由此产生的费用及关键工作工期延误都可以提出索赔。
(2)事件2：可提出费用索赔。因为乙方费用的增加是由甲方原因造成的，可提出费用索赔；而该项关键工作的工期延误不会影响到整个工期，不必提出工期索赔。
(3)事件3：不应提出任何索赔。因为乙方的窝工费及关键工作工期的延误是乙方自身原因造成的。
(4)事件4：不应提出索赔。因为室外工程管线材料质量不合格是乙方自身的原因造成的，由此产生的费用和工期延误应由自己承担。
(5)事件5：不应提出任何索赔。因为乙方采取的加快施工的技术措施是为赶工期做出的决策，属于自身原因。
3．综上所述，事件1、事件2可进行工期索赔。基础工程是关键工作，延长3d，可获得3d的工期补偿；辅楼工程延长1d，但它不是关键线路，且有8周的总时差，所以，不能获得工期补偿。故乙方可得到的工期补偿为3d。
如图4所示，经计算实际工期为293d，工期罚款为：[293-(41×7+3)]×2500=3×2500=7500元。
4．乙方应得到的索赔款为：(15×18+40×30+50000+20000)×(1+30％)=92911元。
(1)事件1：可提出费用和工期索赔。因为地质条件变化是甲方应承担的责任。由此产生的费用及关键工作工期延误都可以提出索赔。
(2)事件2：可提出费用索赔。因为乙方费用的增加是由甲方原因造成的，可提出费用索赔；而该项关键工作的工期延误不会影响到整个工期，不必提出工期索赔。
(3)事件3：不应提出任何索赔。因为乙方的窝工费及关键工作工期的延误是乙方自身原因造成的。
(4)事件4：不应提出索赔。因为室外工程管线材料质量不合格是乙方自身的原因造成的，由此产生的费用和工期延误应由自己承担。
(5)事件5：不应提出任何索赔。因为乙方采取的加快施工的技术措施是为赶工期做出的决策，属于自身原因。
3．综上所述，事件1、事件2可进行工期索赔。基础工程是关键工作，延长3d，可获得3d的工期补偿；辅楼工程延长1d，但它不是关键线路，且有8周的总时差，所以，不能获得工期补偿。故乙方可得到的工期补偿为3d。
如图4所示，经计算实际工期为293d，工期罚款为：[293-(41×7+3)]×2500=3×2500=7500元。
4．乙方应得到的索赔款为：(15×18+40×30+50000+20000)×(1+30％)=92911元。
下列不同材质的仪表管道，用管道外径的总数表示其最小允许弯曲半径，倍数从大到小依次为（ ）。
A、高压钢管、紫钢管、塑料管
B、高压钢管、塑料管、紫铜管
C、塑料管、高压钢管、紫铜管
D、塑料管、紫铜管、高压钢管
B、高压钢管、塑料管、紫铜管
C、塑料管、高压钢管、紫铜管
D、塑料管、紫铜管、高压钢管
答案：B
解析：
【知识点】自动化仪表线路及管路安装要求。高压钢管的弯曲半径宜大于管子外径的5倍，其他金属管的弯曲半径宜大于管子外径的3.5倍，塑料管的弯曲半径宜大于管子外径的4.5倍。
传送网的核心要素有（）。
A.REG
B.DXC
C.OA
D.ADM
E.OMU
B.DXC
C.OA
D.ADM
E.OMU
答案：B,D
解析：
传送网节点主要有分插复用设备(ADM) 和交叉连接设备(DXC) 两种类型，是构成传送网的核心要素。
采用新奥法施工隧道时，隧道开挖通常可采用全断面开挖法、台阶开挖法和分部开挖法。全断面开挖法的主要特点是（ ）
A.具有较大的断面进尺比
B.工作面较多，相互干扰大
C.对围岩的扰动次数多
D.主要适用于围岩软弱、破碎严重的隧道开挖
A.具有较大的断面进尺比
B.工作面较多，相互干扰大
C.对围岩的扰动次数多
D.主要适用于围岩软弱、破碎严重的隧道开挖
答案：A
解析：
全断面开挖施工的特点是：断面一次钻眼爆破而达到设计的全断面尺寸要求，待开挖断面向前推进一定距离或隧洞全线挖通后，便可进行混凝土衬砌或锚喷支护。全断面开挖工作面大，空间尺寸也大，有利于进行机械化施工作业。
2021一级建造师历年真题解析8辑 第6辑
对重力式码头基床块石的质量要求有（ ）。
A.微风化 B.无严重裂纹
C.呈块状或片状 D.夯实基床块石的饱水抗压强度≥50MPa
E.不夯实基床块石的饱水抗压强度≥30MPa
A.微风化 B.无严重裂纹
C.呈块状或片状 D.夯实基床块石的饱水抗压强度≥50MPa
E.不夯实基床块石的饱水抗压强度≥30MPa
答案：B,D,E
解析：
压实质量的评定中，对于压实度，下列叙述不正确的是（ ）。
A、土基、路基、沥青路面工程施工质量检验项目中，压实度均为主控项目，必须达到100%合格
B、压实度必须达到90％以上的合格率
C、压实度达不到要求值时，应采取措施加强碾压
D、压实度是由湿（质量）密度和含水量计算出干（质量）密度后而计算得到的
E、环刀法适用于粉砂压实度检测
B、压实度必须达到90％以上的合格率
C、压实度达不到要求值时，应采取措施加强碾压
D、压实度是由湿（质量）密度和含水量计算出干（质量）密度后而计算得到的
E、环刀法适用于粉砂压实度检测
答案：B,E
解析：
2020教材P355 / 2019教材P357
（一）（1）环刀法：适用于细粒土及无机结合料稳定细粒土的密度和压实度检测（E错误）
三、土基、路基、沥青路面工程施工质量检验项目中，压实度均为主控项自，必须达到100%合格；检验结果达不到要求值时，应采取措施加强碾压（B错误）。
（一）（1）环刀法：适用于细粒土及无机结合料稳定细粒土的密度和压实度检测（E错误）
三、土基、路基、沥青路面工程施工质量检验项目中，压实度均为主控项自，必须达到100%合格；检验结果达不到要求值时，应采取措施加强碾压（B错误）。
在太阳能供电系统中，( )抗辐射能力很强，目前主要运用于宇航及通信卫星等空间领域。
A.单晶硅太阳电池
B.非晶硅太阳电池
C.砷化镓太阳电池
D.硫(碲)化镉太阳电池
B.非晶硅太阳电池
C.砷化镓太阳电池
D.硫(碲)化镉太阳电池
答案：C
解析：
单晶硅太阳电池是目前通信系统应用最广泛的一种太阳电池，效率高但价格也偏高；非晶硅(或多晶硅)太阳电池是单晶硅太阳电池的替代品，效率和价格适中；砷化镓太阳电池抗辐射能力很强，目前主要运用于宇航及通信卫星等空间领域；硫(碲)化镉太阳电池成本低，但稳定性差、寿命短，同时又会污染环境，所以发展慢；本题正确答案为C。
铁路施工项目上场前开展施工队伍配置工作，其主要作用有（ ）。
A.有利于编制组织机构
B.有利于编制劳动力计划
C.可以确定施工单位数量
D.可以明确工程任务划分
E.可以提前确定施工顺序
B.有利于编制劳动力计划
C.可以确定施工单位数量
D.可以明确工程任务划分
E.可以提前确定施工顺序
答案：A,B,C,D
解析：
机场目视助航工程专业承包企业资质等级为一级的标准有（）。
A.企业近5年承担过I项以上合同额2000万元以上的机场目视助航工程施工项目，工程质量合格
B.企业经理具有5年以上从事工程管理工作经历或具有中级以上职称
C.企业有职称的工程技术人员不少于12人
D.企业注册资金800万元以上
E.企业总工具有5年以上从事施工技术管理工作经历并具有相关专业高级职称
B.企业经理具有5年以上从事工程管理工作经历或具有中级以上职称
C.企业有职称的工程技术人员不少于12人
D.企业注册资金800万元以上
E.企业总工具有5年以上从事施工技术管理工作经历并具有相关专业高级职称
答案：A,B
解析：
控制设备安装标高的常用测量仪器是（ ）。
A.水准仪
B.激光准直仪
C.全站仪
D.光学经纬仪
B.激光准直仪
C.全站仪
D.光学经纬仪
答案：A
解析：
2020版教材P38 / 2019版教材P28
1.水准仪的应用范围
（1）用于建筑工程测量控制网标高基准点的测设及厂房、大型设备基础沉降观察的测量，
（2）在设备安装工程项目施工中用于连续生产线设备测量控制网标高基准点的测设及安装过程中对设备安装标高的控制测量
2.经纬仪的用途。广泛用于控制、地形和施工放样等测量。
例如,光学经纬仪（如苏光J2经纬仪等） ,它的主要功能是测量纵、横轴线（中心线）以及垂直度的控制测量等。
2.全站仪的用途。全站仪具有角度测量、距离（斜距、平距、高差）测量、三维坐标测量、导线测量、交会定点测量和放样测量等多种用途。
1.水准仪的应用范围
（1）用于建筑工程测量控制网标高基准点的测设及厂房、大型设备基础沉降观察的测量，
（2）在设备安装工程项目施工中用于连续生产线设备测量控制网标高基准点的测设及安装过程中对设备安装标高的控制测量
2.经纬仪的用途。广泛用于控制、地形和施工放样等测量。
例如,光学经纬仪（如苏光J2经纬仪等） ,它的主要功能是测量纵、横轴线（中心线）以及垂直度的控制测量等。
2.全站仪的用途。全站仪具有角度测量、距离（斜距、平距、高差）测量、三维坐标测量、导线测量、交会定点测量和放样测量等多种用途。
在当今时代，应重视利用信息技术的手段进行建设工程项目信息管理，其核心手段是（ ）。
A.编制统一的信息管理手册
B.制定统一的信息管理流程
C.建立基于网络的信息沟通制度
D.建立基于网络的信息处理平台
B.制定统一的信息管理流程
C.建立基于网络的信息沟通制度
D.建立基于网络的信息处理平台
答案：D
解析：
给水排水管道沟槽回填前的规定中，( )是正确的。
A、水压试验前，除接口外，管道两侧及管顶以上回填高度不应小于0.5m
B、压力管道水压试验合格后，应及时回填其余部分
C、无压管道在闭水或闭气试验合格后应及时回填
D、水压试验前，接口、管道两侧及管顶均不能回填
E、水压试验前，接口、管道两侧及管顶以上回填高度不应小于0.5m
B、压力管道水压试验合格后，应及时回填其余部分
C、无压管道在闭水或闭气试验合格后应及时回填
D、水压试验前，接口、管道两侧及管顶均不能回填
E、水压试验前，接口、管道两侧及管顶以上回填高度不应小于0.5m
答案：A,B,C
解析：
2020教材P468 / 2019教材P469
沟槽回填管道应符合以下要求：（1)压力管道水压试验前，除接口外，管道两侧及管顶以上回填高度不应小于0.5m;水压试验合格后，应及时回填沟槽的其余部分。（2)无压管道在闭水或闭气试验合格后应及时回填。
沟槽回填管道应符合以下要求：（1)压力管道水压试验前，除接口外，管道两侧及管顶以上回填高度不应小于0.5m;水压试验合格后，应及时回填沟槽的其余部分。（2)无压管道在闭水或闭气试验合格后应及时回填。
2021一级建造师历年真题解析8辑 第7辑
甲、乙因工程款纠纷引起诉讼，在案件审理过程中，甲对法院委托的造价咨询部门作出的鉴定结构有异议，申请重新鉴定。甲提出的理由能得到法院准许的有（ ）。
A.鉴定机构不具备相关鉴定资格
B.鉴定程序严重违法
C.鉴定结论明显依据不足
D.鉴定结论没有曰期
E.鉴定人员不具备鉴定资格
A.鉴定机构不具备相关鉴定资格
B.鉴定程序严重违法
C.鉴定结论明显依据不足
D.鉴定结论没有曰期
E.鉴定人员不具备鉴定资格
答案：A,B,C,E
解析：
本题考核的是重新鉴定。当事人对人民法院委托的鉴定部门作出的鉴定结论有异议申请重新鉴定，提出证据证明存在下列情形之一的，人民法院应予准许： 鉴定程序或者鉴定人员不具备相关的鉴定资格的；鉴定程序严重违法的；鉴定结论明显依据不足的；经过质证认定不能作为症据使用的其他情形。
（2019真题）影响钢筋与混凝土之间粘结强度的因素有（ ）。
A、混凝土强度
B、钢筋抗拉强度
C、钢筋抗压强度
D、钢筋屈服强度
B、钢筋抗拉强度
C、钢筋抗压强度
D、钢筋屈服强度
答案：A
解析：
2020/2019版教材P23
本题考查的是混凝土结构的受力特点及其构造。影响粘结强度的主要因素有混凝土的强度、保护层的厚度和钢筋之间的净距离等。
本题考查的是混凝土结构的受力特点及其构造。影响粘结强度的主要因素有混凝土的强度、保护层的厚度和钢筋之间的净距离等。
较大质量事故指对工程造成较大经济损失或延误较短工期，经处理后（ ）的事故。
A.影响正常使用
B.不影响正常使用
C.并不影响使用寿命
D.对工程使用寿命有一定影响
E.对工程使用寿命有较大影响
B.不影响正常使用
C.并不影响使用寿命
D.对工程使用寿命有一定影响
E.对工程使用寿命有较大影响
答案：B,D
解析：
2020版教材P207 / 2019版教材P210
（2）较大质量事故指对工程造成较大经济损失或延误较短工期，经处理后不影响正常使用但对工程使用寿命有一定影响的事故。
（2）较大质量事故指对工程造成较大经济损失或延误较短工期，经处理后不影响正常使用但对工程使用寿命有一定影响的事故。
铁路桥梁墩台应该按照（ ）的施工顺序施工。
A.墩台底面放线→基底处理→绑扎钢筋→安装模板→浇筑混凝土→养护、拆模
B.基底处理→墩台底面放线→绑扎钢筋→安装模板→浇筑混凝土→养护、拆模
C.墩台底面放线→基底处理→安装模板→绑扎钢筋→浇筑混凝土→养护、拆模
D.基底处理→墩台底面放线→安装模板→绑扎钢筋→浇筑混凝土→养护、拆模
B.基底处理→墩台底面放线→绑扎钢筋→安装模板→浇筑混凝土→养护、拆模
C.墩台底面放线→基底处理→安装模板→绑扎钢筋→浇筑混凝土→养护、拆模
D.基底处理→墩台底面放线→安装模板→绑扎钢筋→浇筑混凝土→养护、拆模
答案：A
解析：
墩台施工程序如下：墩台底面放线→基底处理→绑扎钢筋→安装模板→浇筑混凝土→养护、拆模。
机械设备零部件的主要形状误差包括( )。
A．垂直度 B．直线度 C．平面度 D．圆度 E．圆柱度
正确答案：BCDE
索赔成立的条件包括（ ）。
A．已造成承包人实际的额外费用增加或工期损失
B．非承包商原因造成费用增加或工期损失
C．承包人变更工程内容后得到业主认可
D．监理未及时审核工程量
E．承包人按照合同规定的时间和程序提交了索赔意向通知和索赔报告
B．非承包商原因造成费用增加或工期损失
C．承包人变更工程内容后得到业主认可
D．监理未及时审核工程量
E．承包人按照合同规定的时间和程序提交了索赔意向通知和索赔报告
答案：A,B,E
解析：
下列工程属于民航专业工程的是（ ）。
A．航站楼土建工程
B．航站楼供电工程
C．航站楼消防工程
D．航站楼工艺流程项目
B．航站楼供电工程
C．航站楼消防工程
D．航站楼工艺流程项目
答案：D
解析：
@##
环境管理体系的一级要素是（ ）。
A．环境因素、运行与控制、信息交流、检查、内部审核 B．环境方针、方案、权限、监测、管理评审 C．指标、规划、文件控制、合规性评价、内部审核 D．环境方什、规划、实施与运行、检查、管理评审
正确答案：D
2021一级建造师历年真题解析8辑 第8辑
防止教室墙面涂饰流坠除控制基层含水率外，还应控制什么?
正确答案：
还应控制一次涂饰厚度（2分），涂饰间隔时间（2分），施工环境温度（2分）。
还应控制一次涂饰厚度（2分），涂饰间隔时间（2分），施工环境温度（2分）。
项目人力资源管理控制的内容包括()。
A.人力资源的选择
B.编制人力资源需求计划
C.订立劳务分包合同
D.编制人力资源配置计划
E.进行教育培训和考核
B.编制人力资源需求计划
C.订立劳务分包合同
D.编制人力资源配置计划
E.进行教育培训和考核
答案：A,C,E
解析：
本题考核的是项目人力资源管理控制的内容。项目人力资源管理控制应包括：(1)人力资源的选择；(2)订立劳务分包合同；(3)教育培训和考核。
在建设工程项目施工阶段，建设单位职业健康安全与环境管理的任务包括（ ）。
A.办理安全与环保审批手续
B.将保证安全施工的措施报有关管理部门备案
C.提出保障施工作业人员安全和预防安全生产事故的措施建议
D.环保部门对项目完成验收
B.将保证安全施工的措施报有关管理部门备案
C.提出保障施工作业人员安全和预防安全生产事故的措施建议
D.环保部门对项目完成验收
答案：B
解析：
A 选项属于决策阶段，C 选项属于设计阶段，D 选项属于试运行阶段。
沥青路面的路基根据材料划分，可分为（ ）。
A.土方路基
B.石方路基
C.特殊土路基
D.特殊石路基
E.土石混合路基
正确答案：ABC
本题涉及的考点是沥青路面的路基分类。沥青路面的路基从材料上，可分为土方路基、石方路基、特殊土路基。
本题涉及的考点是沥青路面的路基分类。沥青路面的路基从材料上，可分为土方路基、石方路基、特殊土路基。
在项目招投标的开标会议上，正确做法有( )。
A．开标结果由评标委员会在开标会议上分别对投标人通知
B．评标委员会要求投标人对投标书内容要求进一步澄清
C．评标委员会宣布不合格的投标书为无效标书
D．投标人对唱标进行必要的解释
E．评标委员会认为投标人的解释违背投标书本质内容不予认可
B．评标委员会要求投标人对投标书内容要求进一步澄清
C．评标委员会宣布不合格的投标书为无效标书
D．投标人对唱标进行必要的解释
E．评标委员会认为投标人的解释违背投标书本质内容不予认可
答案：B,C,D,E
解析：
下列选项中，（ ）是衡量和评价企业购入存货、投人生产、销售收回等各环节管理状况的综合性指标。
A、存货周转率
B、流动资产周转率
C、速动比率
D、净资产收益率
B、流动资产周转率
C、速动比率
D、净资产收益率
答案：A
解析：
2020版教材P146 / 2019版教材P139
考点:存货周转率的概念。存货周转率是衡量和评价企业购入存货、投人生产、销售收回等各环节管理状况的综合性指标。流动资产周转率是指企业在一定时期内营业收入与全部流动资产之间的比率。速动比率是指企业的速动资产与流动负债之间的比率关系，反映企业对短期债务偿付能力的指标。净资产收益率是指企业本期净利润和净资产的比率，是反映企业盈利能力的核心指标。
考点:存货周转率的概念。存货周转率是衡量和评价企业购入存货、投人生产、销售收回等各环节管理状况的综合性指标。流动资产周转率是指企业在一定时期内营业收入与全部流动资产之间的比率。速动比率是指企业的速动资产与流动负债之间的比率关系，反映企业对短期债务偿付能力的指标。净资产收益率是指企业本期净利润和净资产的比率，是反映企业盈利能力的核心指标。
目前，常用的施工进度计划图的表达方法有（ ）。
A.直方图法
B.横道图
C.进度曲线图
D.鱼刺图
E.网络图
B.横道图
C.进度曲线图
D.鱼刺图
E.网络图
答案：B,E
解析：
2020版教材页码P317-P319
常用的施士进度计划图的表达方法有横道图和网络图两种形式。
常用的施士进度计划图的表达方法有横道图和网络图两种形式。
去除污水中有机物质的方法有下列哪些（ ）。
A、格栅
B、生物膜法
C、稳定塘
D、污水土地处理
E、沉砂池
B、生物膜法
C、稳定塘
D、污水土地处理
E、沉砂池
答案：B,C,D
解析：
2020教材P184 / 2019教材P186
生物处理法是利用微生物的代谢作用，去除污水中有机物质的方法。常用的有活性污泥法、生物膜法等，还有稳定塘及污水土地处理法。
生物处理法是利用微生物的代谢作用，去除污水中有机物质的方法。常用的有活性污泥法、生物膜法等，还有稳定塘及污水土地处理法。
热门文章
