2021一级建造师试题6章
发布时间：2021-07-08
2021一级建造师试题6章 第1章
某工程采用《建设工程工程量清单计价规范》，招标人提供的工程量清单中挖土方的工程量为2600m3，投标人根据其施工方案计算出的挖土方作业量为4300m3，完成该分项工程所需的人、料、机总费用为76000元，管理费20000元，利润5000元，其他因素均不考虑，则根据已知条件，投标人应报的综合单价为( )元／m3。
A.23．49
B.29．28
C.36．92
D.38．85
B.29．28
C.36．92
D.38．85
答案：D
解析：
本题考核的是综合单价的计算。本题的计算过程为：综合单价=(人、料、机总费用+管理费+利润)／清单工程量=(76000+20000+5000)／2600=38．85元／m3。
关于收入的特征的说法，错误的是（ ）。
A.出售固定资产不能作为企业的收入
B.收入可能表现为企业资产的增加，也可能表现为企业负债的减少
C.收入不包括为第三方或客户代收的款项
D.收入是与所有者投入无关的经济利益的净流入
B.收入可能表现为企业资产的增加，也可能表现为企业负债的减少
C.收入不包括为第三方或客户代收的款项
D.收入是与所有者投入无关的经济利益的净流入
答案：D
解析：
收入有以下几方面的特点：（1）收入从企业的日常经济活动中产生，而不是从偶发的交易或事项中产生；（2）收入可能表现为企业资产的增加，也可能表现为企业负债的减少，或二者兼有之；（3）收入能导致企业所有者权益的增加，收入是与所有者投入无关的经济利益的总流入，这里的流入是总流入，而不是净流入；（4）收入只包括本企业经济利益的流入，不包括为第三方或客户代收的款项。
混凝土的（ ）主要与其密实度及内部孔隙的大小和构造有关。
A.抗冻性
B.抗侵蚀性
C.抗渗性
D.碳化
B.抗侵蚀性
C.抗渗性
D.碳化
答案：C
解析：
2020/2019版教材P46
本题考核的是混凝土的耐久性。混凝土的抗渗性主要与其密实度及内部孔隙的大小和构造有关。
本题考核的是混凝土的耐久性。混凝土的抗渗性主要与其密实度及内部孔隙的大小和构造有关。
预制构件应按吊装次序、方向水平分层堆放，标志向外，板梁平放，一般不宜超过（ ）层，要逐层支撑牢固，层与层间要以垫木隔开，相邻构件间要留出适当宽度的通道。
A.2
B.3
C.4
D.5
B.3
C.4
D.5
答案：B
解析：
本题考查的是预制梁（板）的吊装。构件应按吊装次序、方向水平分层堆放，标志向外，板梁平放，一般不宜超过三层，要逐层支撑牢固，层与层间要以垫木隔开，相邻构件间要留出适当宽度的通道。参见教材P170。
进行大型基本建设工程，()应当事先报请省、自治区、直辖市人民政府文物行政部门组织从事考古发掘的单位在工程范围内有可能埋藏文物的地方进行考古调查、勘探。
A.建设单位
B.施工单位
C.监理单位
D.设计单位
B.施工单位
C.监理单位
D.设计单位
答案：A
解析：
2020版教材P220 / 2019版教材P219
本题考核的是配合建设工程进行考古发掘工作的规定。进行大型基本建设工程，建设单位应当事先报请省、自治区、直辖市人民政府文物行政部门组织从事考古发掘的单位在工程范围内有可能埋藏文物的地方进行考古调查、勘探。
本题考核的是配合建设工程进行考古发掘工作的规定。进行大型基本建设工程，建设单位应当事先报请省、自治区、直辖市人民政府文物行政部门组织从事考古发掘的单位在工程范围内有可能埋藏文物的地方进行考古调查、勘探。
在国际工程承包中，承包商收受业主的预付工程款之前，必须交出由有资格的银行出具 的预付款保函’保函中的金额应（ ）。
A.低于预付款金额 B.高于预付款金额
C,与预付款金额相同 D.由双方约定
A.低于预付款金额 B.高于预付款金额
C,与预付款金额相同 D.由双方约定
答案：C
解析：
本题考核的是预付款保函的内容。在国际工程承包中，承包商收受业主的预 付工程款之前，必须交出由有资格的银行出具的与预付款金额相同的预付款保函。
广播电视发射工程安装馈筒时，馈筒检修孔应()。
A.朝上
B.朝下
C.朝内
D.朝外
B.朝下
C.朝内
D.朝外
答案：D
解析：
8.馈筒.馈管.馈线安装
( 1 ) 馈管分为硬馈管和软馈管，馈筒.硬馈管一般用作机房内部高频传输连接，软
馈管一般用作机房到天线的高频传输连接。
( 2 ) 安装馈筒时，馈筒检修孔应朝外。
( 1 ) 馈管分为硬馈管和软馈管，馈筒.硬馈管一般用作机房内部高频传输连接，软
馈管一般用作机房到天线的高频传输连接。
( 2 ) 安装馈筒时，馈筒检修孔应朝外。
机场跑道表面平整度测量，普遍采用（）。
A.支脚3m长直尺
B.无支脚3m长直尺
C.支脚4m长直尺
D.无支脚4m长直尺
B.无支脚3m长直尺
C.支脚4m长直尺
D.无支脚4m长直尺
答案：B
解析：
本题考核的是道面平整度测量工具。道面平整度的表示方法很多，用一定区间内的间隙来表示道面的平整度是我们常用的直尺法，其测量工具是直尺。我国机场和公路普遍采用无支脚3m长直尺。
某县移动公司在民用建筑上建移动基站，应按（ ）规定的标准向该建筑物的产权人支付使用费。
A．省级人民政府
B．省辖市人民政府
C．地级人民政府
D．县级人民政府
A．省级人民政府
B．省辖市人民政府
C．地级人民政府
D．县级人民政府
答案：A
解析：
2021一级建造师试题6章 第2章
对于设计方案比较特殊，无同类工程可比，且审查精度要求高的施工图预算，适宜采用的审查方法是（ ）。
A.全面审查法
B.标准预算审查法
C.对比审查法
D.重点审查法
B.标准预算审查法
C.对比审查法
D.重点审查法
答案：A
解析：
下列选项属于安全生产事故隐患排查的“五项制度”的是（ ）。
A.项目负责人施工现场带班制度
B.安全生产费用保障制度
C.施工现场风险告知制度
D.专项施工方案审查制度
E.事故隐患挂牌督办制度
B.安全生产费用保障制度
C.施工现场风险告知制度
D.专项施工方案审查制度
E.事故隐患挂牌督办制度
答案：B,C,D
解析：
“五项制度’为施工现场危险告知制、施工安全监理制度、专项施工方案审查制度、设备进场验收登记制度、安全生产费用保障制度。
下列关于合同无效的表述中，正确的是（ ）。
A．一方以欺诈、胁迫的手段订立合同
B．损害国家、集体或者第三人利益
C．以合法形式掩盖非法目的
D．违反地方性法规的强制性规定
正确答案：C
管棚是利用钢拱架，沿开挖轮廓线，向开挖面前方打入钢管或钢插板构成的，形成对开挖面前方围岩的预支护，通常可分为（ ）。
A.长管棚
B.短管棚
C.封闭管棚
D.敞口管棚
E.板棚
正确答案：ABE
在职业健康安全管理体系的一级要素“实施和运行”中，所包含的二级要素是（ ）。
A.绩效测量和监视
B.应急准备和响应
C.记录和记录管理
D.风险评价和风险控制的策划
B.应急准备和响应
C.记录和记录管理
D.风险评价和风险控制的策划
答案：B
解析：
2020教材P206 / 2019教材P204
图1Z205011-1《职业健康安全管理体系要总体结构》结构.
图1Z205011-1《职业健康安全管理体系要总体结构》结构.
施工质量控制依据中，属于专业技术性依据的是（ ）。
A.工程建设合同
B.设计修改和技术变更
C.工程建设项目质量检验评定标准
D.国家和政府有关部门颁布的与质量管理有关的法律和法规性文件
B.设计修改和技术变更
C.工程建设项目质量检验评定标准
D.国家和政府有关部门颁布的与质量管理有关的法律和法规性文件
答案：C
解析：
2020/2019教材P168
（二）专业技术性依据指针对不同的行业、不同质量控制对象制定的专业技术规范文件。包括规范、规程、标准、规定等，如：工程建设项目质量检验评定标准，有关建筑材料、半成品和构配件质量方面的专门技术法规性文件，有关材料验收、包装和标志等方面的技术标准和规定，施工工艺质量等方面的技术法规性文件，有关新工艺、新技术、新材料、新设备的质量规定和鉴定意见等。
（二）专业技术性依据指针对不同的行业、不同质量控制对象制定的专业技术规范文件。包括规范、规程、标准、规定等，如：工程建设项目质量检验评定标准，有关建筑材料、半成品和构配件质量方面的专门技术法规性文件，有关材料验收、包装和标志等方面的技术标准和规定，施工工艺质量等方面的技术法规性文件，有关新工艺、新技术、新材料、新设备的质量规定和鉴定意见等。
特殊工种（包括电工、焊工、架子工、司炉工、爆破工、机械操作工、起重工、塔吊司机及指挥人员、人货两用电梯司机等）在通过（ ）培训并取得岗位操作证后可上岗作业。
A、企业
B、安全技术
C、专业技术
D、项目部
B、安全技术
C、专业技术
D、项目部
答案：C
解析：
2020教材P418 / 2019教材P419
（四）安全培训教育：（3）：4）特殊工程（包括电工、焊工、架子工、司炉工、爆破工、机械操作工、起重工、塔吊司机及指挥人员、人货两用电梯司机等）在通过专业技术培训并取得岗位操作证后，每年仍须接受有针对性的安全培训，时间不得少于20学时。
（四）安全培训教育：（3）：4）特殊工程（包括电工、焊工、架子工、司炉工、爆破工、机械操作工、起重工、塔吊司机及指挥人员、人货两用电梯司机等）在通过专业技术培训并取得岗位操作证后，每年仍须接受有针对性的安全培训，时间不得少于20学时。
申领施工许可证时，建设单位应当提供的有关安全施工措施的资料包括（ ）。
A.安全防护设施搭设计划 B.专项安全施工组织设计方案
C.安全施工组织计划 D.安全措施费用计划
E.书面委托监理合同
A.安全防护设施搭设计划 B.专项安全施工组织设计方案
C.安全施工组织计划 D.安全措施费用计划
E.书面委托监理合同
答案：A,B,D
解析：
建设单位在申请领取施工许可证时，应当提供的建设工程有关安全施工措施资料，一般包括：工程中标通知书，工程施工合同，施工现场总平面布置图，临时设施规划方案和已搭建情况，施工现场安全防护设施搭设（设置）计划、施工进度计划、安全措施费用计划，专项安全施工组织设计（方案、措施），拟进入施工现场使用的施工起重机械设备（塔式起重机、 物料提升机、外用电梯）的型号、数量，工程项目负责人、安全管理人员及特种作业人员持证上岗情况，建设单位安全监督人员名册、工程监理单位人员名册，以及其他应提交的材料。故选 ABD。
某路基换填施工，换填深度为2m，地下水位为地面以下1．8～2．0m，含水层以下为非透水层。为降低和拦截地下水，在换填边界处宜设置()。
A.渗井
B.急流槽
C.蒸发池
D.填石渗沟
B.急流槽
C.蒸发池
D.填石渗沟
答案：D
解析：
本题考核的是渗沟的设置。为降低地下水位或拦截地下水，可在地面以下设置渗沟。渗沟有填石渗沟、管式渗沟和洞式渗沟三种形式，三种渗沟均应设置排水层(或管、洞)、反滤层和封闭层。
2021一级建造师试题6章 第3章
（2018年真题）建设工程项目管理规划属于（）项目管理的范畴。
A、工程总承包方
B、业主方
C、工程总承包管理方
D、工程咨询方
B、业主方
C、工程总承包管理方
D、工程咨询方
答案：B
解析：
本题考查的是建设工程项目管理规划的内容和编制方法。建设工程项目管理规划涉及项目整个实施阶段，它属于业主方项目管理的范畴。
根据《水利部关于修改＜水利工程建设监理单位资质管理办法＞的决定》（水利部令第40号），水利工程建设监理单位资质分为（ ）个专业。
A.2
B.3
C.4
D.5
B.3
C.4
D.5
答案：C
解析：
2020版教材P324 / 2019版教材P323
水利工程建设监理单位资质分为水利工程施工监理、水土保持工程施工监理、机电及金属结构设备制造监理、水利工程建设环境保护监理四个专业。
水利工程建设监理单位资质分为水利工程施工监理、水土保持工程施工监理、机电及金属结构设备制造监理、水利工程建设环境保护监理四个专业。
关于建设工程管理内涵的说法，正确的是（ ）。
A.建设工程项目管理和设施管理即为建设工程管理
B.建设工程管理不涉及项目使用期的管理方对工程的管理
C.建设工程管理是对建设工程的行政事务管理
D.建设工程管理的核心任务是为工程的建设和使用增值
B.建设工程管理不涉及项目使用期的管理方对工程的管理
C.建设工程管理是对建设工程的行政事务管理
D.建设工程管理的核心任务是为工程的建设和使用增值
答案：D
解析：
根据《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》，劳务报酬可按（ ）方式结算。
A.成本加酬金 B.固定总价 C.计时单价D.计件单价 E.实际人工工资
A.成本加酬金 B.固定总价 C.计时单价D.计件单价 E.实际人工工资
答案：C,D
解析：
劳务报酬的结算方式包括：固定劳务报酬（含管理费）；约定不同工种劳务的计时单价（含管理费），按确认的工时计算；约定不同工作成果的计件单价（含管理费)，按确认的工程量计算
某质量特性数据分析图如下图所示，则（ ）。
A.说明其质量能力偏大，不经济
B.这些数据说明生产过程存在质量不合格，需要分析原因，采取措施进行纠偏
C.其质量能力处于临界状态，易出现不合格，必须分析原因，采取措施
D.易出现不合格，在管理上必须提高总体能力
B.这些数据说明生产过程存在质量不合格，需要分析原因，采取措施进行纠偏
C.其质量能力处于临界状态，易出现不合格，必须分析原因，采取措施
D.易出现不合格，在管理上必须提高总体能力
答案：A
解析：
该情况说明质量特性数据的分布居中且边界与质量标准的上下界限有较大的距离，说明其质量能力偏大，不经济。
某平原地区中型水库进行除险加固。根据施工需要，施工现场布置有混凝土拌合系统、钢筋加工厂、木工厂、临时码头等临时设施，并在施工现场入口处按规定悬挂了“五牌一图”。其平面布置示意图如下，图中①、②、③、④、⑤为临时设施（混凝土拌合系统、油库、机修车间、钢筋加工厂、办公生活区）代号。
事件 1：项目部编制了施工组织设计，其部分内容如下：
（1）施工用电由系统电网接入，现场安装变压器 1 台；
（2）泵室基坑深 7.5m，坡比 1:2，土方采用明挖施工；
（3）泵室墩墙、电机层施工采用钢管脚手架支撑，中间设施工通道；
（4）混凝土浇筑垂直运输采用塔式起重机。
事件 2：项目监理部编制了监理规划，其中涉及本单位安全责任的部分内容如下：
（1）严格按照国家的法律法规和技术标准进行工程监理；
（2）工程施工前认真履行有关文件的审查义务；
（3）施工过程中履行代表项目法人对安全生产情况进行监督检查的义务。
事件 3：该工程施工过程中，水泥年用量分别为 700t、650t、670t，年工作天数为 350 天，
根据工作需要材料储存天数为 15 天，材料总需求量的不均匀系数为 1.4。
事件 4：水库蓄水验收后，省级水行政主管部门负责组织了蓄水安全鉴定。施工单位为了
检验施工质量，在工地建立了实验室。施工过程中，施工单位有关人员在施工单位技术负责人
的监督下，对闸底板的混凝土进行了见证取样，所取试样在工地实验室进行了实验。
问题：
1、根据有利生产、方便生活、易于管理、安全可靠的原则，给出示意图中代号①、②、③、④、⑤所对应临时设施的名称。
2、指出事件 1 中可能发生生产安全事故危险部位（或设备）?说明施工现场悬挂的“五牌一图”的具体内容。
3、事件 2 中，监理单位代表项目法人对安全生产情况进行监督检查的义务包括哪些方面？
4、根据事件 3，计算需要的材料储存量（结果保留两位小数）。。
5、指出事件 4 中的不妥之处，并说明正确做法。
事件 1：项目部编制了施工组织设计，其部分内容如下：
（1）施工用电由系统电网接入，现场安装变压器 1 台；
（2）泵室基坑深 7.5m，坡比 1:2，土方采用明挖施工；
（3）泵室墩墙、电机层施工采用钢管脚手架支撑，中间设施工通道；
（4）混凝土浇筑垂直运输采用塔式起重机。
事件 2：项目监理部编制了监理规划，其中涉及本单位安全责任的部分内容如下：
（1）严格按照国家的法律法规和技术标准进行工程监理；
（2）工程施工前认真履行有关文件的审查义务；
（3）施工过程中履行代表项目法人对安全生产情况进行监督检查的义务。
事件 3：该工程施工过程中，水泥年用量分别为 700t、650t、670t，年工作天数为 350 天，
根据工作需要材料储存天数为 15 天，材料总需求量的不均匀系数为 1.4。
事件 4：水库蓄水验收后，省级水行政主管部门负责组织了蓄水安全鉴定。施工单位为了
检验施工质量，在工地建立了实验室。施工过程中，施工单位有关人员在施工单位技术负责人
的监督下，对闸底板的混凝土进行了见证取样，所取试样在工地实验室进行了实验。
问题：
1、根据有利生产、方便生活、易于管理、安全可靠的原则，给出示意图中代号①、②、③、④、⑤所对应临时设施的名称。
2、指出事件 1 中可能发生生产安全事故危险部位（或设备）?说明施工现场悬挂的“五牌一图”的具体内容。
3、事件 2 中，监理单位代表项目法人对安全生产情况进行监督检查的义务包括哪些方面？
4、根据事件 3，计算需要的材料储存量（结果保留两位小数）。。
5、指出事件 4 中的不妥之处，并说明正确做法。
答案：
解析：
1.①油库；②混凝土拌合系统；③机修车间；④办公生活区；⑤钢筋加工厂。
2.可能发生生产安全事故的危险部位（或设备）：变压器、起重机、脚手架、施工通道口、基坑边沿等。
“五牌一图”：工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工和环境保护牌，施工现场平面图。
3.包括：1）审查施工单位安全生产许可证及施工单位项目经理、专职安全生产管理人员和特种作业人员的资格；
2）审查施工单位现场安全生产规章制度的建立和实施情况；
3）审查施工单位报审的专项施工方案，核查施工机械和设施的安全许可验收手续；
4）应巡视检查危险性较大的分部分项工程专项施工方案实施情况；
5）发现工程存在安全事故隐患时，应签发监理通知单，要求施工单位整改；情况严重时，
应签发工程暂停令，并应及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，应当及时向有关主管部门报告。
4.需要的材料储存量=(1.4*15*700）/350=42.00t。
5.不妥之处一：蓄水验收后进行蓄水安全鉴定不妥。
正确做法：水库蓄水验收前必须进行蓄水安全鉴定。
不妥之处二：省级水行政主管部门负责组织蓄水安全鉴定不妥。
正确做法：蓄水安全鉴定由项目法人负责组织实施。
不妥之处三：见证取样在工地试验室进行试验不妥。
正确做法：应送到具有相应资质等级的工程质量检测机构进行检测。
不妥之处四：见证取样在施工单位技术负责人的监督下不妥。
正确做法：应在监理单位或项目法人监督下。
2.可能发生生产安全事故的危险部位（或设备）：变压器、起重机、脚手架、施工通道口、基坑边沿等。
“五牌一图”：工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工和环境保护牌，施工现场平面图。
3.包括：1）审查施工单位安全生产许可证及施工单位项目经理、专职安全生产管理人员和特种作业人员的资格；
2）审查施工单位现场安全生产规章制度的建立和实施情况；
3）审查施工单位报审的专项施工方案，核查施工机械和设施的安全许可验收手续；
4）应巡视检查危险性较大的分部分项工程专项施工方案实施情况；
5）发现工程存在安全事故隐患时，应签发监理通知单，要求施工单位整改；情况严重时，
应签发工程暂停令，并应及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，应当及时向有关主管部门报告。
4.需要的材料储存量=(1.4*15*700）/350=42.00t。
5.不妥之处一：蓄水验收后进行蓄水安全鉴定不妥。
正确做法：水库蓄水验收前必须进行蓄水安全鉴定。
不妥之处二：省级水行政主管部门负责组织蓄水安全鉴定不妥。
正确做法：蓄水安全鉴定由项目法人负责组织实施。
不妥之处三：见证取样在工地试验室进行试验不妥。
正确做法：应送到具有相应资质等级的工程质量检测机构进行检测。
不妥之处四：见证取样在施工单位技术负责人的监督下不妥。
正确做法：应在监理单位或项目法人监督下。
甲公司把A、B两栋楼工程发包给乙公司施工，乙公司私下把B楼的施工任务转包给丙公司，丙公司又把B楼的外装修工程分包给丁施工队完成。工程完工后甲公司付清了乙公司工程款，但是丁施工队没有拿到工程款，准备起诉。下面的说法中，不正确的是（ ）。
A. 丁施工队是B楼外装修工程的实际施工人
B. 甲公司没把工程款给实际施工人，应当承担还款责任
C. 丁施工队可以起诉丙公司、乙公司及甲公司
D. 丁施工队只可以起诉丙公司
A. 丁施工队是B楼外装修工程的实际施工人
B. 甲公司没把工程款给实际施工人，应当承担还款责任
C. 丁施工队可以起诉丙公司、乙公司及甲公司
D. 丁施工队只可以起诉丙公司
答案：D
解析：
根据《合同法》的规定，总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。禁止分包单位将其承包的工程再分包。
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的规定，实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。
本案中，甲公司是发包人，乙公司是总承包人也是转包人，丙公司是违法分包人，丁施工队是实际施工人。因此，根据上述规定，丁施工队可以以甲公司、乙公司、丙公司为被告；对于丁公司尚未拿到的工程款，甲公司应承担责任。
因此，D项丙可以起诉发包人、转包人和违法分包人，故D项说法错误；ABC项符合上述规定。
本题为选非题，综上所述，本题的正确答案为D。
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的规定，实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。
本案中，甲公司是发包人，乙公司是总承包人也是转包人，丙公司是违法分包人，丁施工队是实际施工人。因此，根据上述规定，丁施工队可以以甲公司、乙公司、丙公司为被告；对于丁公司尚未拿到的工程款，甲公司应承担责任。
因此，D项丙可以起诉发包人、转包人和违法分包人，故D项说法错误；ABC项符合上述规定。
本题为选非题，综上所述，本题的正确答案为D。
对大中型工程项目，按项目组成编制施工成本计划时，其总成本分解的顺序是 ( )。
A.单项工程成本—单位（子单位）工程成本—分部（子分部）工程成本—分项工程成本
B.单位（子单位）工程成本—单项工程成本—分部（子分部）工程成本—分项工程成本
C.分项工程成本分部（子分部）工程成本—单位（子单位）工程成本—单项工程成本
D.分部（子分部）工程成本—分项工程成本—单项工程成本—单位（子单位）工程成本
B.单位（子单位）工程成本—单项工程成本—分部（子分部）工程成本—分项工程成本
C.分项工程成本分部（子分部）工程成本—单位（子单位）工程成本—单项工程成本
D.分部（子分部）工程成本—分项工程成本—单项工程成本—单位（子单位）工程成本
答案：A
解析：
2020/2019教材P80
大中型的工程项目通常是由若干单项工程构成的，而每个单项工程包括了多个单位工程，每个单位工程又是由若干个分部分项工程构成的。
大中型的工程项目通常是由若干单项工程构成的，而每个单项工程包括了多个单位工程，每个单位工程又是由若干个分部分项工程构成的。
沿工地四周连续设置围挡，市区主要路段围挡的高度不低于（ ）m，其他工地的围挡高度不低于（ ）m。
A.2.5；1.8
B.2.5；1.5
C.2.2；1.8
D.2.2；1.5
B.2.5；1.5
C.2.2；1.8
D.2.2；1.5
答案：A
解析：
沿工地四周连续设置围挡，市区主要路段和其他涉及市容景观路段的工地设置围挡的高度不低于2.5m，其他工地的围挡高度不低于1.8m，围挡材料要求坚固、稳定、统一、整洁、美观。
2021一级建造师试题6章 第4章
某建设工程项目施工单位在施工中发生如下费用：完成业主要求的合同外工作花费3万元；由于业主原因导致工效降低，使人工费增加2万元；施工机械故障造成人员窝工损失1万元。则施工单位可向业主索赔的人工费为（ ）万元。
A. 6
B. 5
C. 4
D. 3
A. 6
B. 5
C. 4
D. 3
答案：B
解析：
本题主要考核费用索赔的内容。
通常，承包商可以提起索赔的事件有：
（1）发包人违反合同给承包人造成时间、费用的损失；
（2）因工程变更造成的时间、费用损失；
（3）由于监理工程师对合同文件的歧义解释、技术资料不确切，或由于不可抗力导致施工条件的改变，造成了时间、费用的增加；
（4）发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加；
（5）发包人延误支付期限造成承包人的损失；
（6）对合同规定以外的项目进行检验，切检验合格，或非承包人的原因导致项目缺陷的修复所发生的损失或费用；
（7）非承包人的原因导致工程暂时停工；
（8）物价上涨，法规变化及其他。
本题中，完成业主要求的合同外工作花费属于（1），由于业主原因导致人工费增加属于（7）。因此都属于可索赔费用；而施工机械故障造成人员窝工损失属于施工单位自身原因造成的损失，因此不能向业主索赔。因此可以索赔的人工费为3+2=5（万元）。
综上所述，正确选项为B。
通常，承包商可以提起索赔的事件有：
（1）发包人违反合同给承包人造成时间、费用的损失；
（2）因工程变更造成的时间、费用损失；
（3）由于监理工程师对合同文件的歧义解释、技术资料不确切，或由于不可抗力导致施工条件的改变，造成了时间、费用的增加；
（4）发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加；
（5）发包人延误支付期限造成承包人的损失；
（6）对合同规定以外的项目进行检验，切检验合格，或非承包人的原因导致项目缺陷的修复所发生的损失或费用；
（7）非承包人的原因导致工程暂时停工；
（8）物价上涨，法规变化及其他。
本题中，完成业主要求的合同外工作花费属于（1），由于业主原因导致人工费增加属于（7）。因此都属于可索赔费用；而施工机械故障造成人员窝工损失属于施工单位自身原因造成的损失，因此不能向业主索赔。因此可以索赔的人工费为3+2=5（万元）。
综上所述，正确选项为B。
钢结构的主要特点有（）。
A．材质均匀，材料强度高
B．制造简便，施工方便，工业化程度高
C．钢材焊接性良好，可满足制造各种复杂结构形状的连接需要
D．耐腐蚀性好，不易锈蚀
E．钢材耐热且防火
B．制造简便，施工方便，工业化程度高
C．钢材焊接性良好，可满足制造各种复杂结构形状的连接需要
D．耐腐蚀性好，不易锈蚀
E．钢材耐热且防火
答案：A,B,C
解析：
钢材耐腐蚀性差，易锈蚀，因此通常都需要有专门的措施加以保护。故D不正确；
钢材耐热不防火。E不正确。此题正确项为ABC。
钢材耐热不防火。E不正确。此题正确项为ABC。下列不属于"隧道照明控制系统的功能"的选项是()。
A.合理地设置隧道照明系统能避免隧道黑洞效应，保证行车安全
B.养护工作所需照明
C.并根据洞外的照度变化，交通量的变化对洞内照明强度进行调节
D.节约用电，降低运营费用
B.养护工作所需照明
C.并根据洞外的照度变化，交通量的变化对洞内照明强度进行调节
D.节约用电，降低运营费用
答案：B
解析：
2020版教材P273/2019版教材P267
隧道照明控制系统的功能与构成：设置隧道照明系统能避免隧道黑洞效应，使驾驶员适应隧道内外的亮度差，保证行车安全；照明控制系统能根据洞外的照度变化、交通量的变化对洞内照明强度进行调节，节约用电，降低运营费用。
隧道照明控制系统的功能与构成：设置隧道照明系统能避免隧道黑洞效应，使驾驶员适应隧道内外的亮度差，保证行车安全；照明控制系统能根据洞外的照度变化、交通量的变化对洞内照明强度进行调节，节约用电，降低运营费用。
挖孔桩基础施工时，孔内爆破应采用浅眼爆破。爆破前，对炮眼附近的支撑应采取防护措施，护壁混凝土强度尚未达到()时，不宜爆破作业。
A.1．0MPa
B.2．0MPa
C.2．5MPa
D.3．0MPa
B.2．0MPa
C.2．5MPa
D.3．0MPa
答案：C
解析：
铁路工程变更设计中，（ ）应对1类变更设计文件进行初审。
A．承包单位
B．监理单位
C．咨询单位
D．建设单位
B．监理单位
C．咨询单位
D．建设单位
答案：D
解析：
通航安全水上水下施工作业涉及的范围包括（）。
A.设置、拆除水上水下设施
B.架设桥梁、索道，构筑水下隧道
C.救助遇难船泊，或紧急清除水面污染物、水下污染源
D.渔船捕捞作业
E.清除水面垃圾
A.设置、拆除水上水下设施
B.架设桥梁、索道，构筑水下隧道
C.救助遇难船泊，或紧急清除水面污染物、水下污染源
D.渔船捕捞作业
E.清除水面垃圾
答案：A,B,C,E
解析：
背景资料
某新建铁路单线隧道长3900m，隧道沿线路走向为6％的上坡。隧道进口段埋深很大，围岩以Ⅲ、Ⅳ级为主，节理裂隙不发育，整体性较好；出口段埋深较浅，围岩软弱，地下水发育，围岩以Ⅳ、V级为主。施工中发生以下事件：
事件一，当进口开挖距洞口35m处时，掌子面发生岩爆。施工单位立即采取了减小开挖循环进尺和对作业人员、机械设备加强防护的措施，但效果不佳。
事件二，为提前工期，业主要求增加斜井。经现场勘察，有两处位置具备增加斜井条件，方案1：可设斜井长度500m，坡度为8％，出碴可以采用无轨运输；方案2：可设斜井长度300m，坡度为20％，出碴必须采用有轨运输。初步安排通过斜井施工正洞长度为800m，开挖量为48000m3。经测算，方案1斜井施工成本为每延米8000元，通过斜井出碴成本为每立方米15元；方案2斜井施工成本为每延米10000元，通过斜井出碴成本为每立方米20元。经过经济比选，施工单位选择了成本低的方案。
问题
1．针对背景资料，给出隧道进、出口工作面施工排水方案。
2．针对事件一，施工单位还应采取哪些技术措施防范岩爆发生?
3．针对事件二，通过计算进行经济比选，给出成本最低方案。
某新建铁路单线隧道长3900m，隧道沿线路走向为6％的上坡。隧道进口段埋深很大，围岩以Ⅲ、Ⅳ级为主，节理裂隙不发育，整体性较好；出口段埋深较浅，围岩软弱，地下水发育，围岩以Ⅳ、V级为主。施工中发生以下事件：
事件一，当进口开挖距洞口35m处时，掌子面发生岩爆。施工单位立即采取了减小开挖循环进尺和对作业人员、机械设备加强防护的措施，但效果不佳。
事件二，为提前工期，业主要求增加斜井。经现场勘察，有两处位置具备增加斜井条件，方案1：可设斜井长度500m，坡度为8％，出碴可以采用无轨运输；方案2：可设斜井长度300m，坡度为20％，出碴必须采用有轨运输。初步安排通过斜井施工正洞长度为800m，开挖量为48000m3。经测算，方案1斜井施工成本为每延米8000元，通过斜井出碴成本为每立方米15元；方案2斜井施工成本为每延米10000元，通过斜井出碴成本为每立方米20元。经过经济比选，施工单位选择了成本低的方案。
问题
1．针对背景资料，给出隧道进、出口工作面施工排水方案。
2．针对事件一，施工单位还应采取哪些技术措施防范岩爆发生?
3．针对事件二，通过计算进行经济比选，给出成本最低方案。
答案：
解析：
1． 进口工作面施工排水方案：进口为顺坡，可采用自然排水；出口工作面施工排水方案：出口为反坡，需要洞内设积水坑，采用多级泵进行梯级抽排水。 [分析]此题主要考察考生是否具有隧道现场施工经验。本题背景资料里交代了隧道沿线路走向为6％的上坡，说明隧道进口开挖为上坡走向，掌子面排水则为下坡走向，只要隧道开挖后留有侧沟，积水可以自然排出。同理说明隧道出口开挖为下坡走向，掌子面排水则为上坡走向，积水无法自然排出，只有采用机械辅助排水，所以需要水泵抽水，由于随着开挖进尺的增加，排水距离增加，应采取多级泵进行梯级抽排水。
2．
还应采取如下措施：减少装药量采取弱爆破，对掌子面采用洒水、打孔等措施释放地应力，开挖后及时进行喷射混凝土支护等综合施工措施。
[分析]此题主要考察考生对隧道特殊地质的认识及处理特殊地质施工的能力，需要一定的理论知识及实践经验。首先要了解岩爆发生的机理，洞室在开挖后，原来岩石的平衡受力状态被打破，其内部应力将重新分布，由于临空面较大，洞室周边的岩体承受的切向应力不断增加，径向应力解除，而岩石本身的抗压、抗剪强度是有限的，当应力达到或超过其极限应力状态时，平衡就被打破，使洞室周边的岩体产生脆性破坏而突发性的向外挤出或弹射。其次要掌握“防”岩爆的方法，主要有：采用短台阶、超前小导洞开挖法；施工爆破中优化爆破设计；隧道掌子面和洞壁喷水或钻孔注水；提前释放高地应力；喷射钢纤维混凝土等施工方法。背景资料中仅采取减小开挖循环进尺和对作业人员、机械设备加强防护的措施是不够的，应当采取相应的综合施工措施。
3．
方案1成本计算：(1)斜井施工成本=500×8000=4000000(元)
(2)出碴成本=48000×15=720000(元)
两项合计：4720000元。
方案2成本计算：(1)斜井施工成本=300×10000=3000000(元)
(2)出碴成本=48000×20=960000(元)
两项合计：3960000元。
通过以上两种方案比较：方案2比方案1成本低760000元，应选择方案2。
[分析]此题主要考察考生对方案优化及经济比选知识的掌握。此题的解题思路：一是题意要求进行计算，就需要列出算式；二是根据两个方案分别计算成本，应包含斜井施工成本和出碴成本；三是根据计算结果，选择成本低的方案。
2．
还应采取如下措施：减少装药量采取弱爆破，对掌子面采用洒水、打孔等措施释放地应力，开挖后及时进行喷射混凝土支护等综合施工措施。
[分析]此题主要考察考生对隧道特殊地质的认识及处理特殊地质施工的能力，需要一定的理论知识及实践经验。首先要了解岩爆发生的机理，洞室在开挖后，原来岩石的平衡受力状态被打破，其内部应力将重新分布，由于临空面较大，洞室周边的岩体承受的切向应力不断增加，径向应力解除，而岩石本身的抗压、抗剪强度是有限的，当应力达到或超过其极限应力状态时，平衡就被打破，使洞室周边的岩体产生脆性破坏而突发性的向外挤出或弹射。其次要掌握“防”岩爆的方法，主要有：采用短台阶、超前小导洞开挖法；施工爆破中优化爆破设计；隧道掌子面和洞壁喷水或钻孔注水；提前释放高地应力；喷射钢纤维混凝土等施工方法。背景资料中仅采取减小开挖循环进尺和对作业人员、机械设备加强防护的措施是不够的，应当采取相应的综合施工措施。
3．
方案1成本计算：(1)斜井施工成本=500×8000=4000000(元)
(2)出碴成本=48000×15=720000(元)
两项合计：4720000元。
方案2成本计算：(1)斜井施工成本=300×10000=3000000(元)
(2)出碴成本=48000×20=960000(元)
两项合计：3960000元。
通过以上两种方案比较：方案2比方案1成本低760000元，应选择方案2。
[分析]此题主要考察考生对方案优化及经济比选知识的掌握。此题的解题思路：一是题意要求进行计算，就需要列出算式；二是根据两个方案分别计算成本，应包含斜井施工成本和出碴成本；三是根据计算结果，选择成本低的方案。
施工现场使用的混凝土小型空心砌块龄期的最小限值应是（ ）d。
A.14
B.21
C.28
D.36
B.21
C.28
D.36
答案：C
解析：
2020教材P398 / 2019教材P399
四、混凝土小型空心砌块砌体工程（—）一般规定（1）施工时所用的小砌块的产品龄期不应小于28d。
四、混凝土小型空心砌块砌体工程（—）一般规定（1）施工时所用的小砌块的产品龄期不应小于28d。
某灌注桩计量支付条款约定工程量以米计算，若设计长度为20米的灌注桩，承包人做了21米，监理工程师未对施工质量表示异议，则发包人应该按（ ）米支付价款。
A、19
B、20
C、21
D、22
B、20
C、21
D、22
答案：B
解析：
【知识点】工程计量的依据。对于不符合合同文件要求的工程，承包人超出施工图纸范围或因承包人原因造成返工的工程量，不予计量。
2021一级建造师试题6章 第5章
预制安装水池接缝的混凝土强度应符合设计规定，当设计无规定时，应采用（ ）的混凝土。
A、比壁板混凝土强度提高一级
B、与壁板混凝土强度等级相同
C、在强度混凝土
D、强度等级为C30混凝土
B、与壁板混凝土强度等级相同
C、在强度混凝土
D、强度等级为C30混凝土
答案：A
解析：
2020教材P192 / 2019教材P194
二、（2）浇筑前，接缝的壁板表面应洒水保持湿润，模内应洁净；接缝的混凝土强度应符合设计要求，设计无要求时，应比壁板混凝土强度提高一级。
二、（2）浇筑前，接缝的壁板表面应洒水保持湿润，模内应洁净；接缝的混凝土强度应符合设计要求，设计无要求时，应比壁板混凝土强度提高一级。
关于建筑业企业资质法定条件的说法，正确的有（）。2018真题
A、有符合规定的净资产
B、必须自行拥有一定数量的大中型机械设备
C、企业净资产以企业申请资质前3年总资产的平均值为准考核
D、除各类别最低等级资质外，取消关于注册建造师等人员的指标考核
E、有符合规定的，已完成工程业绩
B、必须自行拥有一定数量的大中型机械设备
C、企业净资产以企业申请资质前3年总资产的平均值为准考核
D、除各类别最低等级资质外，取消关于注册建造师等人员的指标考核
E、有符合规定的，已完成工程业绩
答案：A,D,E
解析：
本题考查的是施工企业资质的法定条件。施工企业资质的法定条件包含：（1）有符合规定的净资产；（2）有符合规定的主要人员，除各类别最低等级资质外，取消关于注册建造师、中级以上职称人员、持有岗位证书的现场管理人员、技术工人的指标考核；（3）有符合规定的已完成工程业绩；（4）有符合规定的技术装备。
采用镀膜玻璃的玻璃幕墙，其玻璃面板安装不符合技术要求的是（ ）。
A.单片阳光控制（热反射）镀膜玻璃的镀膜面应朝向室内一侧
B.单片离线法生产的低辐射（Low-E）镀膜玻璃的镀膜面应朝向室内一侧
C.中空玻璃的镀膜面应朝向玻璃的气体层
D.幕墙玻璃面板之间的分格缝不应采用酸性硅酮耐候密封胶嵌缝
B.单片离线法生产的低辐射（Low-E）镀膜玻璃的镀膜面应朝向室内一侧
C.中空玻璃的镀膜面应朝向玻璃的气体层
D.幕墙玻璃面板之间的分格缝不应采用酸性硅酮耐候密封胶嵌缝
答案：B
解析：
2020/2019版教材P62
单面镀膜玻璃在安装时，应将膜层面向室内， 以提高膜层的使用寿命和取得节能的最大效果。低辐射膜玻璃一般不单独使用，玻璃幕墙规范规定： 幕墙采用单片低辐射镀膜玻璃时，应使用在线热喷涂低辐射镀膜玻璃； 离线镀膜的低辐射镀膜玻璃宜加工成中空玻璃使用，且镀膜面应朝向中空气体层。
单面镀膜玻璃在安装时，应将膜层面向室内， 以提高膜层的使用寿命和取得节能的最大效果。低辐射膜玻璃一般不单独使用，玻璃幕墙规范规定： 幕墙采用单片低辐射镀膜玻璃时，应使用在线热喷涂低辐射镀膜玻璃； 离线镀膜的低辐射镀膜玻璃宜加工成中空玻璃使用，且镀膜面应朝向中空气体层。
背景资料：
某公司承建一座城市快速路跨河桥梁，该桥由主桥、南引桥和北引桥组成，分东、西双幅分离式结构，主桥中跨下为通航航道，施工期间航道不中断。主桥的上部结构采用三跨式预应力混凝土连续刚构，跨径组合为75m+120m+75m；南、北引桥的上部结构均采用等截面预应力混凝土连续箱梁，跨径组合为（30m×3）×5；下部结构墩柱基础采用混凝土钻孔灌注桩，重力式U型桥台；桥面系护栏采用钢筋混凝土防撞护栏；桥宽35m，横断面布置采用0.5m（护栏）+15m（车行道）+0.5m（护栏）+3m（中分带）+0.5m（护栏）+15m（车行道）+0.5m（护栏）；河床地质自上而下为厚3m淤泥质黏土层、厚5m砂土层、厚2m砂层、厚6m卵砾石层等；河道最高水位（含浪高）高程为19.5m，水流流速为1.8m/s。桥梁立面布置如图4所示。
项目部编制的施工方案有如下内容：
（1）根据主桥结构特点及河道通航要求，拟定主桥上部结构的施工方案，为满足施工进度计划要求，施工时将主桥上部结构划分成?、①、②、③等施工区段，其中，施工区段?的长度为14m，施工区段①每段施工长度为4m，采用同步对称施工原则组织施工，主桥上部结构施工区段划分如图4所示。
（2）由于河道有通航要求，在通航孔施工期间采取安全防护措施，确保通航安全。
（3）根据桥位地质、水文、环境保护、通航要求等情况，拟定主桥水中承台的围堰施工方案，并确定了围堰的顶面高程。
（4）防撞护栏施工进度计划安排，拟组织2个施工组同步开展施工，每个施工班级投入1套钢模板，每套钢模板长91m，每钢模板的施工周转效率为3天。施工时，钢模板两端各0.5m作为导向模板使用。
<1> 、列式计算该桥多孔跨径总长；根据计算结果指出该桥所属的桥梁分类。
<2> 、施工方案（1）中，分别写出主桥上部结构连续刚构及施工区段②最适宜的施工方法；列式计算主桥16号墩上部结构的施工次数（施工区段③除外）。
<3> 、结合图4及施工方案（1），指出主桥“南边孔、跨中孔、北边孔”先后合龙的顺序（用“南边孔、跨中孔、北边孔”及箭头“→”作答；当同时施工时，请将相应名称并列排列）；指出施工区段③的施工时间应选择一天中的什么时候进行？
<4> 、施工方案（2）中，在通航孔施工期间应采取哪些安全防护措施？
<5> 、施工方案（3）中，指出主桥第16、17号墩承台施工最适宜的围堰类型；围堰高程至少应为多少米？
<6> 、依据施工方案（4），列式计算防撞护栏的施工时间。（忽略伸缩缝位置对护栏占用的影响）
某公司承建一座城市快速路跨河桥梁，该桥由主桥、南引桥和北引桥组成，分东、西双幅分离式结构，主桥中跨下为通航航道，施工期间航道不中断。主桥的上部结构采用三跨式预应力混凝土连续刚构，跨径组合为75m+120m+75m；南、北引桥的上部结构均采用等截面预应力混凝土连续箱梁，跨径组合为（30m×3）×5；下部结构墩柱基础采用混凝土钻孔灌注桩，重力式U型桥台；桥面系护栏采用钢筋混凝土防撞护栏；桥宽35m，横断面布置采用0.5m（护栏）+15m（车行道）+0.5m（护栏）+3m（中分带）+0.5m（护栏）+15m（车行道）+0.5m（护栏）；河床地质自上而下为厚3m淤泥质黏土层、厚5m砂土层、厚2m砂层、厚6m卵砾石层等；河道最高水位（含浪高）高程为19.5m，水流流速为1.8m/s。桥梁立面布置如图4所示。
项目部编制的施工方案有如下内容：
（1）根据主桥结构特点及河道通航要求，拟定主桥上部结构的施工方案，为满足施工进度计划要求，施工时将主桥上部结构划分成?、①、②、③等施工区段，其中，施工区段?的长度为14m，施工区段①每段施工长度为4m，采用同步对称施工原则组织施工，主桥上部结构施工区段划分如图4所示。
（2）由于河道有通航要求，在通航孔施工期间采取安全防护措施，确保通航安全。
（3）根据桥位地质、水文、环境保护、通航要求等情况，拟定主桥水中承台的围堰施工方案，并确定了围堰的顶面高程。
（4）防撞护栏施工进度计划安排，拟组织2个施工组同步开展施工，每个施工班级投入1套钢模板，每套钢模板长91m，每钢模板的施工周转效率为3天。施工时，钢模板两端各0.5m作为导向模板使用。
<1> 、列式计算该桥多孔跨径总长；根据计算结果指出该桥所属的桥梁分类。
<2> 、施工方案（1）中，分别写出主桥上部结构连续刚构及施工区段②最适宜的施工方法；列式计算主桥16号墩上部结构的施工次数（施工区段③除外）。
<3> 、结合图4及施工方案（1），指出主桥“南边孔、跨中孔、北边孔”先后合龙的顺序（用“南边孔、跨中孔、北边孔”及箭头“→”作答；当同时施工时，请将相应名称并列排列）；指出施工区段③的施工时间应选择一天中的什么时候进行？
<4> 、施工方案（2）中，在通航孔施工期间应采取哪些安全防护措施？
<5> 、施工方案（3）中，指出主桥第16、17号墩承台施工最适宜的围堰类型；围堰高程至少应为多少米？
<6> 、依据施工方案（4），列式计算防撞护栏的施工时间。（忽略伸缩缝位置对护栏占用的影响）
答案：
解析：
<1> 、 75＋120＋75＋30×3×5×2＝1170（m）；该桥属特大桥。
<2> 、
（1）施工区段?：托架法（膺架法）
施工区段①: 挂篮施工（悬臂施工）
施工区段②：支架法
（2）施工区段①节块数：（118－14）÷4＝26块
对称施工，施工区段①施工次数：26÷2＝13次
施工区段?施工次数：1次
总次数：13＋1＝14次
<3> 、
（1）南边孔、北边孔→跨中孔；
（2）一天气温最低的时候进行。
<4> 、
围堰应有警示灯，增加护桩等防冲撞措施；挂篮应设置防抛网。
主梁上部应设栏杆，栏杆应有踢脚板，栏杆应张挂密目立网。
<5> 、
（1）16、17号墩承台施工最适宜的围堰类型为钢板桩。
（2）19.5＋0.5＝20.0m
<6> 、
每天施工速度：（91－0.5×2）÷3×2＝60（m）
护栏总长：1170×4＝4680（m）
施工时间：4680÷60＝78（d）。
<2> 、
（1）施工区段?：托架法（膺架法）
施工区段①: 挂篮施工（悬臂施工）
施工区段②：支架法
（2）施工区段①节块数：（118－14）÷4＝26块
对称施工，施工区段①施工次数：26÷2＝13次
施工区段?施工次数：1次
总次数：13＋1＝14次
<3> 、
（1）南边孔、北边孔→跨中孔；
（2）一天气温最低的时候进行。
<4> 、
围堰应有警示灯，增加护桩等防冲撞措施；挂篮应设置防抛网。
主梁上部应设栏杆，栏杆应有踢脚板，栏杆应张挂密目立网。
<5> 、
（1）16、17号墩承台施工最适宜的围堰类型为钢板桩。
（2）19.5＋0.5＝20.0m
<6> 、
每天施工速度：（91－0.5×2）÷3×2＝60（m）
护栏总长：1170×4＝4680（m）
施工时间：4680÷60＝78（d）。
可撤销的建设工程施工合同，有权撤销的机构是（ ）。2014
A.人民法院
B.建设行政主管部门
C.工商行政管理部门
D.监理单位
A.人民法院
B.建设行政主管部门
C.工商行政管理部门
D.监理单位
答案：A
解析：
本题考查的是可撤销合同。有权撤销的机构是人民法院和仲裁机构两类。
在合同实施过程中，项目法人可向承包人推荐分包人的条件有（ ）。
A.由于承包人原因，导致某分部工程施工质量不满足合同要求
B.由于承包人原因导致工期拖延，承包人无力在合同规定期限内完成合同任务
C.由于重大设计变更导致施工方案重大变化，承包人要求增加投资
D.由于重大设计变更导致施工方案重大变化，致使承包人不具备相应施工能力
E.项目有特殊技术要求、特殊工艺或涉及专利权保护的
B.由于承包人原因导致工期拖延，承包人无力在合同规定期限内完成合同任务
C.由于重大设计变更导致施工方案重大变化，承包人要求增加投资
D.由于重大设计变更导致施工方案重大变化，致使承包人不具备相应施工能力
E.项目有特殊技术要求、特殊工艺或涉及专利权保护的
答案：B,D,E
解析：
在合同实施过程中,有下列情况之一的,项目法人可向承包人推荐分包人：①由于重大设计变更导致施工方案重大变化,致使承包人不具备相应的施工能力；②由于承包人原因,导致施工工期拖延,承包人无力在合同规定的期限内完成合同任务；③项目有特殊技术要求、特殊工艺或涉及专利权保护的。
下面关于建设工程项目策划的说法，正确的是（ ）。
A.旨在为项目的建设和使用增值
B.工程项目策划是一个开放性的工作过程
C.实质是知识应用的过程
D.决策阶段的策划包括项目实施的风险策划
B.工程项目策划是一个开放性的工作过程
C.实质是知识应用的过程
D.决策阶段的策划包括项目实施的风险策划
答案：B
解析：
A选项，旨在为项目建设的决策和实施增值；C选项，实质是知识管理的过程；D选项决策阶段的策划不包括项目实施的风险策划。
矿山工程建设其他费用中，专业性项目包括（ ）。
A.采矿权转让费
B.探矿权转让费
C.环境影响评价费
D.安全生产评价费
E.维修费
B.探矿权转让费
C.环境影响评价费
D.安全生产评价费
E.维修费
答案：A,B,E
解析：
本题考核的是工程建设其他费用专业性项目的组成。专业性项目包括：采矿权转让费、地质灾害防治费、井筒地质检查钻探费、探矿权转让费、维修费、矿井井位确定费；故选项A、B、E正确。而环境影响评价费和安全生产评价费是通用性项目的组成；故选项C、D错误。
关于公开招标，下列说法正确的有（ ）。
A.需要采用不可替代的专利或者专有技术的项目，一律不得公开招标
B.与工程建设有关的重要设备、材料等的采购必须公开招标
C.公开招标，是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标
D.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标
E.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，可以公开招标
B.与工程建设有关的重要设备、材料等的采购必须公开招标
C.公开招标，是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标
D.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标
E.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，可以公开招标
答案：C,D
解析：
有下列情形之一的，可以不进行招标：（1）需要采用不可替代的专利或者专有技术；（2）采购人依法能够自行建设、生产或者提供；（3）已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供；（4）需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求；（5）国家规定的其他特殊情形。
2021一级建造师试题6章 第6章
关于公路监控系统主要设备安装通用要求的说法，正确的是（ ）。
A、设备开箱检查须由业主、承包方和监理共同参加
B、室内布缆、线，一般均在防静电地板下交叉排列
C、电力电缆和信号电缆应同槽布设
D、焊接应采用腐蚀剂焊接
B、室内布缆、线，一般均在防静电地板下交叉排列
C、电力电缆和信号电缆应同槽布设
D、焊接应采用腐蚀剂焊接
答案：A
解析：
教材P267
【知识点】设备安装通用要求。选项B，室内布缆、线，一般均在防静电地板下平行排列，不能交叉排列；选项C，电力电缆和信号电缆应分槽布设；选项D，焊接严禁使用带腐蚀剂焊剂。
【知识点】设备安装通用要求。选项B，室内布缆、线，一般均在防静电地板下平行排列，不能交叉排列；选项C，电力电缆和信号电缆应分槽布设；选项D，焊接严禁使用带腐蚀剂焊剂。
将现状沥青路面粑松，添加再生剂并重新拌合后，直接碾压成型的施工工艺为（）。
A、现场冷再生
B、现场热再生
C、长拌冷再生
D、厂拌热再生
B、现场热再生
C、长拌冷再生
D、厂拌热再生
答案：A
解析：
本题考查的是沥青路面再生材料生产与应用。再生沥青混合料生产可根据再生方式、再生场地、使用机械设备不同而分为热拌、冷拌再生技术，人工、机械拌合，现场再生、厂拌再生等。选项A是正确的。@##
建筑钢材中，关于钢结构主要特点的说法，错误的是()。
A.钢材的材质均匀，材料强度高，可靠性好
B.当周围环境存在辐射热，温度在100℃以上时，就须采取防火和隔热措施
C.钢结构制造简便，施工方便，工业化程度高
D.钢材焊接性良好，可满足制造各种复杂结构形状的连接需要
B.当周围环境存在辐射热，温度在100℃以上时，就须采取防火和隔热措施
C.钢结构制造简便，施工方便，工业化程度高
D.钢材焊接性良好，可满足制造各种复杂结构形状的连接需要
答案：B
解析：
本题考核的是钢结构的主要特点。当周围环境存在辐射热，温度在150℃以上时，就须采取防火和隔热措施；故选项B错误。?
下列关于施工投标的叙述中，正确的是（ ）。
A.如果不密封或密封不满足要求，投标是无效的
B.对于单价合同，当发现实测工程量与图纸量相差较大时，投标人无须招标人要求澄清
C.投标的截止日期就是公布中标人的日期
D.施工方案由投标人的项目经理主持制定
B.对于单价合同，当发现实测工程量与图纸量相差较大时，投标人无须招标人要求澄清
C.投标的截止日期就是公布中标人的日期
D.施工方案由投标人的项目经理主持制定
答案：A
解析：
B 选项，对于单价合同，当发现实测工程量与图纸量相差较大时，投标人应向招标人要求澄清；C 选项，招标人所规定的投标截止日就是提交标书最后的期限；D 选项，施工方案由投标人的技术负责人主持制定。
施工项目经理的职责包括（ ）。
A．确保工程质量
B．确保工程工期
C．确保项目建设资金的落实到位
D．贯彻执行有关法律法规
E．预防重大工程质量安全事故的发生
正确答案：ABD
在工程质量事故调查中，县级政府可以委托事故发生单位组织事故调查的事故是（）。
A.经济损失低于1000万元的一般事故
B.未发生人员伤亡的一般事故
C.专业性较强的一般事故
D.涉及国家机密的一般事故
B.未发生人员伤亡的一般事故
C.专业性较强的一般事故
D.涉及国家机密的一般事故
答案：B
解析：
2020/2019教材P192
未造成人员伤亡的一般事故，县级人民政府也可以委托事故发生单位组织事故调查组进行调查。
未造成人员伤亡的一般事故，县级人民政府也可以委托事故发生单位组织事故调查组进行调查。
关于缆索吊装施工的说法，错误的是（ ）。
A.主索系统试吊分静载试吊和吊重运行两步
B.试吊重物可以为构件、钢筋混凝土预制件
C.风缆应成对称布置
D.地锚应预先试拉
B.试吊重物可以为构件、钢筋混凝土预制件
C.风缆应成对称布置
D.地锚应预先试拉
答案：A
解析：
2020版教材P196/2019版教材P190
主缆宜采用钢丝绳，安全系数应不小于3。主索系统试吊分跑车空载反复运转、静载试吊和吊重运行三步。
主缆宜采用钢丝绳，安全系数应不小于3。主索系统试吊分跑车空载反复运转、静载试吊和吊重运行三步。
粗装修消防验收属于消防设施的（）验收，建筑物尚不具备投入使用的条件。
A.隐蔽性
B.完整性
C.工期性
D.功能性
B.完整性
C.工期性
D.功能性
答案：D
解析：
2020版教材P238 / 2019版教材P224
2.粗装修消防验收消防工程的主要设施已安装调试完毕，仅留下室内精装修时，称为粗装修消防验收。粗装修消防验收属于消防设施的功能性验收。验收合格后，尚不具备投入使用的条件。
2.粗装修消防验收消防工程的主要设施已安装调试完毕，仅留下室内精装修时，称为粗装修消防验收。粗装修消防验收属于消防设施的功能性验收。验收合格后，尚不具备投入使用的条件。
某施工企业拟租赁一台设备，该设备价格为100万元，寿命期和租期均为6年，每年年末支付租金，折现率为6%，附加率为3%，则按附加率法计算每年租金为（）万元。2018真题
A、24.58
B、22.67
C、25.67
D、36.00
B、22.67
C、25.67
D、36.00
答案：C
解析：
本题考查的是设备租金的附加费率法。R=[P（1+N×i）]/N+P×r,即R=[100（1+6×6%）]/6+100×3%=25.67。
上一篇：2021一级建造师考试真题6辑
热门文章
