2021一级建造师经典例题7卷
发布时间：2021-07-01
2021一级建造师经典例题7卷 第1卷
根据《质量管理体系》，建设工程质量控制的定义是（ ）。
A. 参与工程建设者为了保证工程项目质量所从事工作的水平和完善程度
B. 对建筑产品具备的满足规定要求能力的程度所作的有系统的检查
C. 工程项目质量管理的一部分，致力于满足质量要求的一系列相关活动
D. 为达到工程项目质量要求所采取的作业技术和活动
A. 参与工程建设者为了保证工程项目质量所从事工作的水平和完善程度
B. 对建筑产品具备的满足规定要求能力的程度所作的有系统的检查
C. 工程项目质量管理的一部分，致力于满足质量要求的一系列相关活动
D. 为达到工程项目质量要求所采取的作业技术和活动
答案：C
解析：
本题主要考查的是质量控制的定义。
根据《质量管理体系基础和术语》（GB/T 19000-2008/ISO 9000：2500）的定义，质量控制是质量管理的一部分，是致力于满足质量要求的一系列相关活动。
综上所述，正确选项为C。
根据《质量管理体系基础和术语》（GB/T 19000-2008/ISO 9000：2500）的定义，质量控制是质量管理的一部分，是致力于满足质量要求的一系列相关活动。
综上所述，正确选项为C。
下列项目目标动态控制的流程中，正确的是（ ）。
A、收集项目目标的实际值→实际值与计划值比较→找出偏差→采取纠偏措施
B、收集项目目标的实际值→实际值与计划值比较→找出偏差→进行目标调整
C、收集项目目标的实际值→实际值与计划值比较→采取控制措施→进行目标调整
D、实际值与计划值比较→找出偏差→采取控制措施→收集项目目标的实际值
B、收集项目目标的实际值→实际值与计划值比较→找出偏差→进行目标调整
C、收集项目目标的实际值→实际值与计划值比较→采取控制措施→进行目标调整
D、实际值与计划值比较→找出偏差→采取控制措施→收集项目目标的实际值
答案：A
解析：
【知识点】项目目标动态控制的工作程序。收集项目目标的实际值，如实际投资，实际进度等；定期（如每两周或每月）进行项目目标的计划值和实际值的比较；通过项目目标的计划值和实际值的比较，如有偏差，则采取纠偏措施进行纠偏。
下列水泥品种中，其水化热最大的是（ ）。（2014 年真题）
A．普通水泥
B．硅酸盐水泥
C．矿渣水泥
D．粉煤灰水泥
B．硅酸盐水泥
C．矿渣水泥
D．粉煤灰水泥
答案：B
解析：
常用水泥中硅酸盐水泥的水化热最大。
在施工过程中，工程师发现曾检验“合格”的工程部位仍存在施工质量问题，则修复该部位 工程质量缺陷时，应（ ）
A.由发包人承担费用，工期给予顺延
B.由承包人承担费用，工期给予顺延
C.由发包人承担费用，工期不予顺延
D.由承包人承担费用，工期不予顺延
A.由发包人承担费用，工期给予顺延
B.由承包人承担费用，工期给予顺延
C.由发包人承担费用，工期不予顺延
D.由承包人承担费用，工期不予顺延
答案：D
解析：
施工过程中的重新检验：无论工程师是否进行验收，当其提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款,赔偿承包人损失，并相应顺延工期。检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。
根据《合同法》的规定，下列合同属于实践合同的是()。
A.建设工程合同
B.保管合同
C.买卖合同
D.融资租赁合同
B.保管合同
C.买卖合同
D.融资租赁合同
答案：B
解析：
2020版教材P126 / 2019版教材P125
该题主要考察的是：合同的分类根据合同的成立是否需要交付标的物，可以将合同分为诺成合同和实践合同。诺成合同（又称不要物合同），是指当事人双方意思表示一致就可以成立的合同。大多数的合同都属于诺成合同，如建设工程合同、买卖合同、租赁合同等。实践合同（又称要物合同），是指除当事人双方意思表示一致以外，尚须交付标的物才能成立的合同，如保管合同。
该题主要考察的是：合同的分类根据合同的成立是否需要交付标的物，可以将合同分为诺成合同和实践合同。诺成合同（又称不要物合同），是指当事人双方意思表示一致就可以成立的合同。大多数的合同都属于诺成合同，如建设工程合同、买卖合同、租赁合同等。实践合同（又称要物合同），是指除当事人双方意思表示一致以外，尚须交付标的物才能成立的合同，如保管合同。
采用RTK平面控制测量时，基准站应架设在（ ）上，且基准站周边环境应满足相应的要求，有条件时应架高。
A.测量点
B.控制点
C.位移点
D.沉降点
B.控制点
C.位移点
D.沉降点
答案：B
解析：
2020版教材页码P103-P105
RTK平面控制测量基准站架设规定
1. 基准站应架设于控制点上，且该点应具有相当于四等水准及以上精度的高程。
2. 基准站周边环境应满足相应的要求。
3. 数据链天线架设高度应满足基准站与流动站间差分数据传输的要求，有条件时，应架高。
RTK平面控制测量基准站架设规定
1. 基准站应架设于控制点上，且该点应具有相当于四等水准及以上精度的高程。
2. 基准站周边环境应满足相应的要求。
3. 数据链天线架设高度应满足基准站与流动站间差分数据传输的要求，有条件时，应架高。
甲建设单位与乙设计院签订设计合同，设计费用为500万元，双方在协商定金数额时发生意见分歧。根据担保法的规定，该定金数额最多为（ ）万元。
A. 30
B. 50
C. 100
D. 150
A. 30
B. 50
C. 100
D. 150
答案：C
解析：
《担保法》规定，合同定金的数额不得超过合同主标的额的20%。
因此，本题中，定金数额不得超过500×20%=100万元。
综上所述，本题正确答案为C。
因此，本题中，定金数额不得超过500×20%=100万元。
综上所述，本题正确答案为C。
关于施工成本分析依据的说法，正确的是（ ）
A.会计核算的目的在于迅速取得资料
B.业务核算主要是价值核算
C.统计核算可以预测发展趋势
D.会计核算可以对尚未发生的经济活动进核算
B.业务核算主要是价值核算
C.统计核算可以预测发展趋势
D.会计核算可以对尚未发生的经济活动进核算
答案：C
解析：
A 选项，业务核算的目的在于迅速取得资料。B 选项，会计核算主要是价值核算。D 选项，会计核算主要是对已经发生的经济活动进行核算。
2021一级建造师经典例题7卷 第2卷
小刚未满十七即应聘于某施工单位，下列关于此事说法正确的是（ ）。
A. 小刚未成年，签订劳动合同属无效劳动合同
B. 因为是临时工作，可以不签劳动合同
C. 不得安排小刚从事有毒有害的劳动
D. 可以安排小刚从事有毒有害的工作，但必须保证安全
A. 小刚未成年，签订劳动合同属无效劳动合同
B. 因为是临时工作，可以不签劳动合同
C. 不得安排小刚从事有毒有害的劳动
D. 可以安排小刚从事有毒有害的工作，但必须保证安全
答案：C
解析：
CD项：根据《劳动合同法》的规定，不得安排未成年工从事矿山井下、有毒有害、国家规定的第4级体力劳动强度和其他禁忌从事的劳动。用人单位应对未成年工进行健康检查。因此，C项正确，D项错误。
A项：根据《劳动合同法》的规定，禁止用人单位招用未满16周岁的未成年人。本题中，小刚未满17岁，但已满16周岁，因此企业可以招用，签的的劳动合同是有效的。故A项错误。
B项：根据《劳动合同法》的规定，建立劳动关系，应当订立书面劳动合同。用人单位自用工之日起满一年不与劳动者订立书面劳动合同的，视为用人单位与劳动者已订立无固定期限劳动合同。订立劳动合同是法律的一个强制性规定，任何当事人不可以违反。故B项错误。
综上所述，本题的正确答案为C。
A项：根据《劳动合同法》的规定，禁止用人单位招用未满16周岁的未成年人。本题中，小刚未满17岁，但已满16周岁，因此企业可以招用，签的的劳动合同是有效的。故A项错误。
B项：根据《劳动合同法》的规定，建立劳动关系，应当订立书面劳动合同。用人单位自用工之日起满一年不与劳动者订立书面劳动合同的，视为用人单位与劳动者已订立无固定期限劳动合同。订立劳动合同是法律的一个强制性规定，任何当事人不可以违反。故B项错误。
综上所述，本题的正确答案为C。
地下燃气管道与建筑物、构筑物基础或相邻管道之间必须考虑（ ）。
A、水平净距
B、有关夹角
C、管道坐标
D、垂直净距
E、建筑物的扩建
B、有关夹角
C、管道坐标
D、垂直净距
E、建筑物的扩建
答案：A,D
解析：
2020教材P231 / 2019教材P232
燃气管道与建筑物、构筑物、基础或相邻管道之间的水平和垂直净距，不应小于表1K415032-1、表1K415032-2的规定。
燃气管道与建筑物、构筑物、基础或相邻管道之间的水平和垂直净距，不应小于表1K415032-1、表1K415032-2的规定。
当事人对仲裁协议的效力有异议的，一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由（ ）。
A、受案的仲裁委员会决定
B、仲裁委员会所在地的中级人民法院裁定
C、工程所在地的基层人民法院裁定
D、合同签订地的中级人民法院裁定
B、仲裁委员会所在地的中级人民法院裁定
C、工程所在地的基层人民法院裁定
D、合同签订地的中级人民法院裁定
答案：B
解析：
教材P358
【知识点】仲裁协议的效力。当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件，由仲裁协议约定的仲裁机构所在地的中级人民法院管辖；仲裁协议约定的仲裁机构不明确的，由仲裁协议签订地或者被申请人住所地的中级人民法院管辖。
【知识点】仲裁协议的效力。当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件，由仲裁协议约定的仲裁机构所在地的中级人民法院管辖；仲裁协议约定的仲裁机构不明确的，由仲裁协议签订地或者被申请人住所地的中级人民法院管辖。
斜坡式防波堤一般用于水深较浅、地质条件较差、附近又盛产石料的地方，当用（ ）
作护面时，也可用于水深、波浪大的地区。
作护面时，也可用于水深、波浪大的地区。
A．100kg 左右的块石 B．模袋混凝土
C．混凝土人工块体 D．钢制石笼
C．混凝土人工块体 D．钢制石笼
答案：C
解析：
目视助航灯光系统工程质量情况目测检查内容包括（ ）。
A.检查灯具的发光颜色
B.指点标安装牢固
C.导航系统表面清洁
D.泊位系统易折件
B.指点标安装牢固
C.导航系统表面清洁
D.泊位系统易折件
答案：A
解析：
见《民航机场工程管理与实务》1D435012和《民用机场目视助航设施施工及验收规范》MH／T 5012--2010中16．3．1。
水力发电工程截流验收、项目法人应在计划截流前（ ）个月，向省级人民政府能源主管部门报送工程截流验收申请。
A.1
B.2
C.6
D.12
B.2
C.6
D.12
答案：C
解析：
本题考查的是水力发电工程阶段验收的要求。水力发电工程截流验收、项目法人应在计划截流前6个月，向省级人民政府能源主管部门报送工程截流验收申请。
编制人工定额时需要拟定施工的正常条件,包括拟定以下内容（ ）。
A、施工作业内容
B、施工企业技术水平
C、施工作业方法
D、施工作业地点组织
E、施工作业人员组织
B、施工企业技术水平
C、施工作业方法
D、施工作业地点组织
E、施工作业人员组织
答案：A,C,D,E
解析：
2020版教材P194 / 2019版教材P188
拟定施工作业的内容，拟定施工作业的方法，拟定施工作业地点的组织，拟定施工作业施人员的组织；
拟定施工作业的内容，拟定施工作业的方法，拟定施工作业地点的组织，拟定施工作业施人员的组织；
某工程项目的赢得值曲线如下图，关于项目偏差原因分析与纠偏措施的说法，正确的是（ ）。2017
A、效率高，进度较慢，投入延后
B、效率较高,进度较慢，投入超前
C、抽出部分人员，放慢进度
D、增加人员投入，加快速度
B、效率较高,进度较慢，投入超前
C、抽出部分人员，放慢进度
D、增加人员投入，加快速度
答案：C
解析：
本题考查的是赢得值。图示中BCWP＞ACWP＞BCWS，SV＞0，CV＞0，表示效率较高，进度较快，投入延后，要采取措施抽出部分人员，放慢进度。参见教材10。
2021一级建造师经典例题7卷 第3卷
某建设项目工期为2年，工程合同价为500万元人民币。根据《建筑工程施工许可管理办法》的规定，申请施工许可证时期到位资金不得少于（ ）万元人民币。
A. 500
B. 250
C. 150
D. 100
A. 500
B. 250
C. 150
D. 100
答案：C
解析：
《建筑工程施工许可管理办法》规定，建设资金已经落实。建设工期不足一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的50%，建设工期超过一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的30%。建设单位应当提供银行出具的到位资金证明，有条件的可以实行银行付款保函或者其他第三方担保。
本题中，项目工期为2年，因此到位的资金不得少于500×30%=150万元。
综上所述，本题正确答案为C。
本题中，项目工期为2年，因此到位的资金不得少于500×30%=150万元。
综上所述，本题正确答案为C。
关于物权特征的说法，不正确的是（）。
A.物权是一种支配权，无须他人的意思或义务人的行为介入
B.物权是一种财产权，直接体现为财产利益的权利
C.物权是一种相对权，用以对抗特定的相对人
D.物权是具有排他性，同一物上不许有内容不相容的物权并存
B.物权是一种财产权，直接体现为财产利益的权利
C.物权是一种相对权，用以对抗特定的相对人
D.物权是具有排他性，同一物上不许有内容不相容的物权并存
答案：C
解析：
2020 / 2019版教材P17
物权具有以下特征：（1）物权是支配权。物权是权利人直接支配的权利，即物权人可以依自己的意志就标的物直接行使权利，无须他人的意思或义务人的行为介入。（2）物权是绝对权。物权的权利人可以对抗一切不特定的人。物权的权利人是特定的，义务人是不特定的，且义务内容是不作为，即只要不侵犯物权人行使权利就履行义务。（3）物权是财产权。物权是一种具有物质内容的、直接体现为财产利益的权利。财产利益包括对物的利用、物的归属和就物的价值设立的担保。（4）物权具有排他性。物权人有权排除他人对于他行使物权的干涉。而且同一物上不许有内容不相容的物权并存，即“一物一权”.
物权具有以下特征：（1）物权是支配权。物权是权利人直接支配的权利，即物权人可以依自己的意志就标的物直接行使权利，无须他人的意思或义务人的行为介入。（2）物权是绝对权。物权的权利人可以对抗一切不特定的人。物权的权利人是特定的，义务人是不特定的，且义务内容是不作为，即只要不侵犯物权人行使权利就履行义务。（3）物权是财产权。物权是一种具有物质内容的、直接体现为财产利益的权利。财产利益包括对物的利用、物的归属和就物的价值设立的担保。（4）物权具有排他性。物权人有权排除他人对于他行使物权的干涉。而且同一物上不许有内容不相容的物权并存，即“一物一权”.
根据《中华人民共和国招标投标法》，可以不采用法定招标方式确定承包人的项目是（ ）。
A.涉及国家安全或者抢险救灾的项目
B.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目
C.使用国际组织或外国政府资金的项目
D.全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目
B.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目
C.使用国际组织或外国政府资金的项目
D.全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目
答案：A
解析：
2020教材P254 / 2019教材P251
按照我国的《招标投标法》，以下项目宜采用招标的方式确定承包人： 1．大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目； 2．全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目； 3．使用国际组织或者外国政府资金的项目。
按照我国的《招标投标法》，以下项目宜采用招标的方式确定承包人： 1．大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目； 2．全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目； 3．使用国际组织或者外国政府资金的项目。
在我国法律体系中，效力仅次于宪法而高于其他法的形式是( )。
A.行政法规
B.法律
C.地方性法规
D.部门规章
B.法律
C.地方性法规
D.部门规章
答案：B
解析：
在我国的法律体系中，法律的效力是仅次于宪法而高于其他法的形式。
关于质量的定义是：客体的一组（ ）满足要求的程度。
A.固有特性
B.特有特性
C.固有内涵
D.特有结构
B.特有特性
C.固有内涵
D.特有结构
答案：A
解析：
2020/2019教材P148
质量的定义：客体的一组固有特性满足要求的程度。
质量的定义：客体的一组固有特性满足要求的程度。
某建设工程项目建筑安装工程费为2000万元，设备及工器具购置费为800万元，工程建设其他费用为300万元，基本预备费率为8%，该项目的基本预备费为（）万元。（2016）
A．160 B．184 C．248 D．224
A．160 B．184 C．248 D．224
答案：C
解析：
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，发包人具有下列（ ）情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持。
A. 未按约定支付工程价款的
B. 不履行合同约定的协助义务的
C. 提供的主要建筑材料、建筑构（配）件和设备不符合推荐性标准的
D. 已经完成的建筑工程质量不合格，并拒绝修复的
E. 将承包的建设工程非法转包、违法分包的
A. 未按约定支付工程价款的
B. 不履行合同约定的协助义务的
C. 提供的主要建筑材料、建筑构（配）件和设备不符合推荐性标准的
D. 已经完成的建筑工程质量不合格，并拒绝修复的
E. 将承包的建设工程非法转包、违法分包的
答案：A,B
解析：
ABC项：发包人具有下列情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：（一）未按约定支付工程价款的；（二）提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的；（三）不履行合同约定的协助义务的。所以AB项正确，C项根据（二）应该是不符合强制性标准而不是推荐性标准，所以C项错误。
DE项：不属于以上三种情形，所以DE项错误。
综上所述，本题正确答案为AB。
DE项：不属于以上三种情形，所以DE项错误。
综上所述，本题正确答案为AB。
技术方案经济效果评价中，技术方案计算期由两阶段组成，这两阶段是（ ）。
A. 运营期和投产期
B. 投产期和达产期
C. 建设期和投产期
D. 建设期和运营期
A. 运营期和投产期
B. 投产期和达产期
C. 建设期和投产期
D. 建设期和运营期
答案：D
解析：
本题主要考查了技术方案的计算期。
技术方案的计算期是指在经济效果评价中为进行动态分析所设定的期限，包括建设期和运营期。
综上所述，本题正确答案为D项。
本题主要考查了技术方案的计算期。
技术方案的计算期是指在经济效果评价中为进行动态分析所设定的期限，包括建设期和运营期。
综上所述，本题正确答案为D项。
2021一级建造师经典例题7卷 第4卷
（2019年真题）国内实行建筑企业资质管理制度，属于控制建设工程项目质量影响因素的( )。
A.人的因素
B.管理因素
C.方法的因素
D.环境因素
B.管理因素
C.方法的因素
D.环境因素
答案：A
解析：
P152-154
影响项目质量的人的因素，包括两个方面:一是指直接履行项目质量职能的决策者、管理者和作业者个人的质量意识及质量活动能力;二是指承担项目策划、决策或实施的建设单位、勘察设计单位、咨询服务机构、工程承包企业等实体组织的质量管理体系及其管理能力。前者是个体的人，后者是群体的人。我国实行建筑业企业经营资质管理制度、市场准人制度、执业资格注册制度、作业及管理人员持证上岗制度等，从本质上说，都是对从事建设工程活动的人的素质和能力进行必要的控制。
影响项目质量的人的因素，包括两个方面:一是指直接履行项目质量职能的决策者、管理者和作业者个人的质量意识及质量活动能力;二是指承担项目策划、决策或实施的建设单位、勘察设计单位、咨询服务机构、工程承包企业等实体组织的质量管理体系及其管理能力。前者是个体的人，后者是群体的人。我国实行建筑业企业经营资质管理制度、市场准人制度、执业资格注册制度、作业及管理人员持证上岗制度等，从本质上说，都是对从事建设工程活动的人的素质和能力进行必要的控制。
根据《建没工程质量管理条例》，下列情开中，属于违法分包的是（ ）
A.施工企业将其承包的全部工程转给其他单位施工的
B.分包单位将其承包的建设工程再分包给具有相应资质条件的施工企业的
C.总承包单位将工程分包给具备相应资质条件的单位的
D.施工总承包单位不履行管理义务，只向实际施工企业收取费用，主要建筑材料、构配件及工程设备的采购由其他单位实施的
B.分包单位将其承包的建设工程再分包给具有相应资质条件的施工企业的
C.总承包单位将工程分包给具备相应资质条件的单位的
D.施工总承包单位不履行管理义务，只向实际施工企业收取费用，主要建筑材料、构配件及工程设备的采购由其他单位实施的
答案：B
解析：
存在下列情形之一的，属于违法分包：
（1）施工单位将工程分包给个人的；
（2）施工单位将工程分包给不具备相应资质或安全生产许可的单位的；
（3）施工合同中没有约定，又未经建设单位认可，施工单位将其承包的部分工程交由其他单位施工的；
（4）施工总承包单位将房屋建筑工程的主体结构的施工分包给其他单位的，钢结构工程除外；
（5）专业分包单位将其承包的专业工程中非劳务作业部分再分包的；
（6）劳务分包单位将其承包的劳务再分包的；
（7）劳务分包单位除计取劳务作业费用外，还计取主要建筑材料款、周转材料款和大中型施工机械设备费用的；
（8）法律法规规定的其他违法分包行为。
（1）施工单位将工程分包给个人的；
（2）施工单位将工程分包给不具备相应资质或安全生产许可的单位的；
（3）施工合同中没有约定，又未经建设单位认可，施工单位将其承包的部分工程交由其他单位施工的；
（4）施工总承包单位将房屋建筑工程的主体结构的施工分包给其他单位的，钢结构工程除外；
（5）专业分包单位将其承包的专业工程中非劳务作业部分再分包的；
（6）劳务分包单位将其承包的劳务再分包的；
（7）劳务分包单位除计取劳务作业费用外，还计取主要建筑材料款、周转材料款和大中型施工机械设备费用的；
（8）法律法规规定的其他违法分包行为。
全球卫星定位系统英文为：Navigation Satellite Time And Ranging／Global Positioning System，简称（ ）。
A.GPS
B.DGPS
C.NST
D.NSTAR
B.DGPS
C.NST
D.NSTAR
答案：A
解析：
某吹填工程在厚为10～15m 的淤泥质土层海滩上进行吹填造地，吹填土质为细砂，吹填厚为2～4m，对该陆域的淤泥质土层—般不宜采用（ ）进行加固。
A．堆载预压法
B．真空预压法
C．强夯法
D．深层水泥搅拌法
正确答案：C
甲矿业公司请求乙运输公司为其运送一车放射性较强的矿石。对此，下列关于甲和乙的行为中错误的是()。
A.乙可以拒绝运输
B.甲应将其名称、性质和防范措施等书面材料提交乙
C.乙可采取措施以免造成放射性污染
D.只要有防范措施就无需作出危险物标志
B.甲应将其名称、性质和防范措施等书面材料提交乙
C.乙可采取措施以免造成放射性污染
D.只要有防范措施就无需作出危险物标志
答案：D
解析：
2020版教材P188 / 2019版教材P187
托运人托运易燃、易爆、有毒、有腐蚀性、有放射性等危险物品的，应当按照国家有关危险物品运输的规定对危险物品妥善包装，做出危险物标志和标签，并将有关危险物品的名称、性质和防范措施的书面材料提交承运人。承运人违法以上规定的，承运人可以拒绝运输，也可以采取相应措施以避免损失的发生，因此产生的费用由托运人承担。
托运人托运易燃、易爆、有毒、有腐蚀性、有放射性等危险物品的，应当按照国家有关危险物品运输的规定对危险物品妥善包装，做出危险物标志和标签，并将有关危险物品的名称、性质和防范措施的书面材料提交承运人。承运人违法以上规定的，承运人可以拒绝运输，也可以采取相应措施以避免损失的发生，因此产生的费用由托运人承担。
爬模施工时，爬架提升固定后的工序是()。
A.浇筑混凝土
B.模板提升固定
C.制作钢筋笼
D.安放钢筋
B.模板提升固定
C.制作钢筋笼
D.安放钢筋
答案：B
解析：
背景资料 某施工单位施工一主斜井。斜井的倾角22°，斜长1306m。根据地质资料分析，井筒在747m处将遇煤层，施工单位提前编制了穿过煤层的技术措施，经设计单位同意将该段支护改为锚喷网与支架联合支护，其中支架采用20#槽钢，间距为0.6m。施工中，掘进队队长发现煤层较完整，就未安装支架，仅采用锚喷网支护，并将施工中的混凝土回弹料复用，快速通过了该地段。第2天，技术人员检查发现过煤层段的支护有喷层开裂现象，并及时进行了汇报。经现场勘察分析后，施工技术负责人向掘进队下达了补设槽钢支架的通知单，间距为1.0～1.2m。实际施工中支架棚腿未能生根到巷道的实底中。工作面继续向前推进约25m后，该地段发生了顶板冒落事故，造成正在该地段进行风水管路回收的副班长被埋而死亡。
该事故的责任应由哪些人承担？
答案：
解析：
该事故的责任应由：①施工技术负责人承担(1分);
②棚式支架安装人员承担(1分);
③质检人员和监理人员承担(1分)。
该事故的责任应由：①施工技术负责人承担(1分);
②棚式支架安装人员承担(1分);
③质检人员和监理人员承担(1分)。
采用无纺土工织物作重力式码头后方倒滤层材料时，其抗拉强度不宜低于()kN／m。
A.3
B.5
C.6
D.8
B.5
C.6
D.8
答案：C
解析：
2021一级建造师经典例题7卷 第5卷
粗、细骨料一个抽样批的最大数量是（ ）。
A.100m3
B.200m3
C.300m3
D.400m3
B.200m3
C.300m3
D.400m3
答案：D
解析：
2020版教材页码P106-P108
粗、细骨料以同一产地、同一规格，最多400m3或600t为一批。
粗、细骨料以同一产地、同一规格，最多400m3或600t为一批。
当事人以房地产进行抵押，抵押合同自（ ）之日起生效。
A．签字盖章
B．抵押登记
C．债务人不履行债务
D．主合同生效
正确答案：B
（2011 年真题）不属于大修微表处的是（ ）。
A.沥青密封膏处理水泥混凝土板缝
B.旧水泥道路做弯沉实验
C.加铺沥青面层碾压
D.清除泥土杂物
E.剔除局部破损的混凝土面层
B.旧水泥道路做弯沉实验
C.加铺沥青面层碾压
D.清除泥土杂物
E.剔除局部破损的混凝土面层
答案：A,B,C,E
解析：
微表处工艺施工流程与要求：（1）清除原路面的泥土、杂物。（2）可采用半幅施工。施工期间不断行。（3）微表处一摊铺机专用施工机械，速度1.5-3.0km/h.（4）橡胶耙人工找平，清除超大粒料。（5）不许碾压成型，摊铺找平后必须立即进行初期养护，禁止一切车辆和行人通过。（6）通常，气温25-30℃时养护30min 满足设计要求后，即可以开放交通。（7）微表处施工前应安排试验段，长度不小于200m，以便确定施工参数。微表处工艺技术适用于城镇道路进行大修养时，原有路面结构应能满足使用要求，原路面的强度满足设计要求，路面基本无损坏，经微表处大修后可恢复面层的使用功能。ADE 的工艺措施均是重新加铺面层，而不是去恢复原来面层的使用功能，不属于微表处工艺设计，故排除，C 选项错在加铺后碾压，微表处工艺不要求碾压成型。@##
（2015 年真题）桥墩钢模板组装后，用于整体吊装的吊环应采用（ ）
A．热轧光圆钢筋
B．热轧带肋钢筋
C．冷轧带肋钢筋
D．钢枪钢丝
B．热轧带肋钢筋
C．冷轧带肋钢筋
D．钢枪钢丝
答案：A
解析：
本题考查的是钢筋施工技术的一般规定。预制构件的吊环必须采用未经冷拉的热轧光圆钢筋制作，不得以其他钢筋替代，且其使用时的计算拉应力应不大于50MPa。
关于绝热层的施工方法，下列说法正确的是（ ）。
A.水平管道的纵向接缝，应布置在管道正下部，并做好防水
B.保冷设备的吊耳不得进行保冷
C.当绝热层采用捆扎法施工时，需采用螺旋式缠绕捆扎
D.当用绝热灰浆拼砌硬质保温绝热制品时，拼砌不严处应用绝热砂浆填补
B.保冷设备的吊耳不得进行保冷
C.当绝热层采用捆扎法施工时，需采用螺旋式缠绕捆扎
D.当用绝热灰浆拼砌硬质保温绝热制品时，拼砌不严处应用绝热砂浆填补
答案：D
解析：
水平管道的纵向接缝，不得布置在管道下部垂直中心线 45°范围内，A 错误；保冷设备及管道上的裙座、支座、吊耳、仪表管座、支吊架等附件，必须进行保冷，B 错误；当绝热层采用捆扎法施工时，不得采用螺旋式缠绕捆扎,C 错误。
新奥法施工各工序均很重要，但施工控制的核心是（ ）。
A．现场监控测量 B．台阶划分形式 C．超前错杆支护 D．喷错支护形式
正确答案：A
（2013 年真题）土木合成材料膨润土垫（GCL）施工流程主要包括（ ）。
A.土工膜铺设
B.GCL 垫的铺设
C.搭接宽度调整与控制
D.GCL 垫熔接
E.搭接处层间撒膨润土
B.GCL 垫的铺设
C.搭接宽度调整与控制
D.GCL 垫熔接
E.搭接处层间撒膨润土
答案：B,C,E
解析：
GCK 垫施工流程主要包括GCL 垫的摊铺、搭接宽度控制、搭接处两层GCL 垫间撒膨润土。
（2015年真题）某机电公司承接一地铁机电工程（4站4区间），该工程位于市中心繁华区，施工周期共16个月，工程范围包括通风与空调、给排水及消防水、动力照明、环境与设备监控系统等。
工程各站设置3台制冷机组，单台机组重量为5.5t，位于地下站台层。各站两端的新风及排风竖井共安装6台大型风机。空调冷冻、冷却水管采用镀锌钢管焊接法兰连接，法兰焊接处内外焊口做防腐处理。其中某站的3台冷却塔按设计要求设置在地铁出入口外的建筑区围挡内，冷却塔并排安装且与围挡建筑物距离为2.0m。
机电工程工期紧，作业区域分散，项目部编制了施工组织设计，对工程进度、质量和安全管理进行重点控制。在安全管理方面，项目部根据现场作业特点，对重点风险作业进行分析识别，制定了相应的安全管理措施和应急预案。
在车站出入口未完成结构施工时，全部机电设备，材料均需进行吊装作业，其中制冷机组和大型风机的吊装运输分包给专业施工队伍。分包单位编制了吊装运输专项方案后即组织实施，被监理工程师制止，后经审批，才组织实施。
在公共区及设备区走廊上方的管线密集区，采用“管线综合布置”的机电安装新技术，由成品镀锌型钢和专用配件组成的综合支吊架系统。机电管线深化设计后，解决了以下问题：避免了设计图纸中一根600×400mm风管与400×200mm电缆桥架安装位置的碰撞；确定了各机电管线安装位置；断面尺寸最大的风管最高，电缆桥架居中，水管最低；确定管线间的位置和标高，满足施工及维修操作面的要求。机电公司根据优化方案组织施工，按合同要求一次完成。
【问题】 3.采用“管线综合布置”优化方案后，对管线的施工有哪些优化作用？
工程各站设置3台制冷机组，单台机组重量为5.5t，位于地下站台层。各站两端的新风及排风竖井共安装6台大型风机。空调冷冻、冷却水管采用镀锌钢管焊接法兰连接，法兰焊接处内外焊口做防腐处理。其中某站的3台冷却塔按设计要求设置在地铁出入口外的建筑区围挡内，冷却塔并排安装且与围挡建筑物距离为2.0m。
机电工程工期紧，作业区域分散，项目部编制了施工组织设计，对工程进度、质量和安全管理进行重点控制。在安全管理方面，项目部根据现场作业特点，对重点风险作业进行分析识别，制定了相应的安全管理措施和应急预案。
在车站出入口未完成结构施工时，全部机电设备，材料均需进行吊装作业，其中制冷机组和大型风机的吊装运输分包给专业施工队伍。分包单位编制了吊装运输专项方案后即组织实施，被监理工程师制止，后经审批，才组织实施。
在公共区及设备区走廊上方的管线密集区，采用“管线综合布置”的机电安装新技术，由成品镀锌型钢和专用配件组成的综合支吊架系统。机电管线深化设计后，解决了以下问题：避免了设计图纸中一根600×400mm风管与400×200mm电缆桥架安装位置的碰撞；确定了各机电管线安装位置；断面尺寸最大的风管最高，电缆桥架居中，水管最低；确定管线间的位置和标高，满足施工及维修操作面的要求。机电公司根据优化方案组织施工，按合同要求一次完成。
【问题】 3.采用“管线综合布置”优化方案后，对管线的施工有哪些优化作用？
答案：
解析：
3.对管线的施工优化作用：确定合理的施工顺序，合理安排不同专业人员的交叉作业，防止不必要的 拆改。
2021一级建造师经典例题7卷 第6卷
下列施工过程水污染的防治措施中，正确的是（）。
A.现制水磨石的污水严禁排放
B.城市施工现场厕所宜采用水冲式厕所
C.将有毒有害废弃物作土方回填
D.化学用品库房地面必须进行防渗处理
B.城市施工现场厕所宜采用水冲式厕所
C.将有毒有害废弃物作土方回填
D.化学用品库房地面必须进行防渗处理
答案：B
解析：
2020教材P250 / 2019教材P247
施工过程水污染的防治措施有：
(1)禁止将有毒有害废弃物作土方回填.
(2)施工现场搅拌站废水，现制水磨石的污水，电石（碳化钙）的污水必须经沉淀池沉淀合格后再排放，最好将沉淀水用于工地洒水降尘或采取措施回收利用。
(3)现场存放油料，必须对库房地面进行防渗处理，如采用防渗混凝土地面、铺油毡等措施。使用时，要采取防止油料跑、冒、滴、漏的措施，以免污染水体。
(4)施工现场100人以上的临时食堂，污水排放时可设置简易有效的隔油池，定期清理，防止污染。
(5)工地临时厕所、化粪池应采取防渗漏措施。中心城市施工现场的临时厕所可采用水冲式厕所，并有防蝇灭蛆措施，防止污染水体和环境。
(6)化学用品、外加剂等要妥善保管，库内存放，防止污染环境。
施工过程水污染的防治措施有：
(1)禁止将有毒有害废弃物作土方回填.
(2)施工现场搅拌站废水，现制水磨石的污水，电石（碳化钙）的污水必须经沉淀池沉淀合格后再排放，最好将沉淀水用于工地洒水降尘或采取措施回收利用。
(3)现场存放油料，必须对库房地面进行防渗处理，如采用防渗混凝土地面、铺油毡等措施。使用时，要采取防止油料跑、冒、滴、漏的措施，以免污染水体。
(4)施工现场100人以上的临时食堂，污水排放时可设置简易有效的隔油池，定期清理，防止污染。
(5)工地临时厕所、化粪池应采取防渗漏措施。中心城市施工现场的临时厕所可采用水冲式厕所，并有防蝇灭蛆措施，防止污染水体和环境。
(6)化学用品、外加剂等要妥善保管，库内存放，防止污染环境。
关于砌筑空心砖墙的说法，正确的是（ ）。
A.空心砖墙底部宜砌2皮烧结普通砖
B.空心砖孔洞应沿墙呈水平方向，上下皮垂直灰缝相互错开2/3砖长
C.拉结钢筋在空心砖墙中的长度不小于空心砖长加240mm
D.空心砖墙的转角处，应用烧结普通砖砌筑，砌筑长度角边不小于200mm
B.空心砖孔洞应沿墙呈水平方向，上下皮垂直灰缝相互错开2/3砖长
C.拉结钢筋在空心砖墙中的长度不小于空心砖长加240mm
D.空心砖墙的转角处，应用烧结普通砖砌筑，砌筑长度角边不小于200mm
答案：C
解析：
2020教材P117 / 2019教材P116
空心砖墙砌筑时，空心砖孔洞应呈水平方向，门窗洞口两侧一砖范围内应采用烧结普 通砖砌筑。空心砖墙底部宜砌3皮烧结普通砖。 空心砖墙与烧结普通砖墙交接处，应以普通砖墙引出不小于240mm於与空心砖墙相 接，并于隔2皮空心砖高且在交接处的水平灰缝中设置26拉结钢筋，拉结钢筋在空心砖 墙中的长度不小于空心砖长加240mm。 空心砖墙的转角处及交接处应同时砌筑，不得留直槎；留斜槎时，其高度不宜大 于1.2m。 空心砖墙砌筑不得留槎，中途停歇时，应将墙顶砌平。 外墙采用空心砖砌筑时，应采取防雨水渗漏措施。
空心砖墙砌筑时，空心砖孔洞应呈水平方向，门窗洞口两侧一砖范围内应采用烧结普 通砖砌筑。空心砖墙底部宜砌3皮烧结普通砖。 空心砖墙与烧结普通砖墙交接处，应以普通砖墙引出不小于240mm於与空心砖墙相 接，并于隔2皮空心砖高且在交接处的水平灰缝中设置26拉结钢筋，拉结钢筋在空心砖 墙中的长度不小于空心砖长加240mm。 空心砖墙的转角处及交接处应同时砌筑，不得留直槎；留斜槎时，其高度不宜大 于1.2m。 空心砖墙砌筑不得留槎，中途停歇时，应将墙顶砌平。 外墙采用空心砖砌筑时，应采取防雨水渗漏措施。
根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201），关于合同文件的优先解释顺序，正确的有（ ）。
A. 投标书优先于合同专用条款
B. 合同专用条款优先于标准、规范
C. 标准、规范优先于图纸
D. 工程量清单优先于图纸
E. 工程量清单优先于工程报价单
A. 投标书优先于合同专用条款
B. 合同专用条款优先于标准、规范
C. 标准、规范优先于图纸
D. 工程量清单优先于图纸
E. 工程量清单优先于工程报价单
答案：A,B,C,E
解析：
本题主要考查施工合同文件。
解释合同文件优先顺序的规定一般在合同通用条款内，可以根据项目的具体情况在专用条款内进行调整。原则上应把文件签署日期在后的和内容重要的排在前面，即更加优先。
以下是合同通用条款规定的优先顺序： 协议书——中标通知书——投标书及其附件——专用合同条款——通用合同条款——有关的标准、规范及技术文件——图纸——工程量清单——工程报价单或预算书。
综上所述，本题正确答案为ABCE。
解释合同文件优先顺序的规定一般在合同通用条款内，可以根据项目的具体情况在专用条款内进行调整。原则上应把文件签署日期在后的和内容重要的排在前面，即更加优先。
以下是合同通用条款规定的优先顺序： 协议书——中标通知书——投标书及其附件——专用合同条款——通用合同条款——有关的标准、规范及技术文件——图纸——工程量清单——工程报价单或预算书。
综上所述，本题正确答案为ABCE。
价值工程中，必要功能是指用户所要求的功能以及与实现用户所需求功能有关的功能，包括（ ）。
A.辅助功能
B.多余功能
C.重复功能
D.次要功能
E.使用功能
B.多余功能
C.重复功能
D.次要功能
E.使用功能
答案：A,E
解析：
本题考查功能的分类。必要功能包括：使用功能、美学功能、基本功能、辅助功能。不必要功能包括三类：多余功能、重复功能、过剩功能。
某建设工程合同约定，建设单位应于工程验收合格交付后两个月内支付工程款。2005年9月1日，该工程经验收合格交付使用，但建设单位迟迟不予支付工程款。若施工单位通过诉讼解决此纠纷，则下列情形中，会导致诉讼时效中止的是（ ）。
A. 2006年8月，施工单位所在地突发洪灾，一个月后恢复生产
B. 2007年6月，施工单位所在地发生强烈地震，一个月后恢复生产
C. 2007年7月，施工单位注定代表人生病住院，一个月后痊愈出院
D. 2007年9月，施工单位向人民法院提起诉讼，但随后撤诉
A. 2006年8月，施工单位所在地突发洪灾，一个月后恢复生产
B. 2007年6月，施工单位所在地发生强烈地震，一个月后恢复生产
C. 2007年7月，施工单位注定代表人生病住院，一个月后痊愈出院
D. 2007年9月，施工单位向人民法院提起诉讼，但随后撤诉
答案：B
解析：
2007年建设工程法规真题第4题
本题主要考查诉讼时效。
根据《民法通则》的规定，一般的诉讼时效为2年。诉讼时效最后6个月，因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的，诉讼时效中止。
B项：地震属于不可抗力，诉讼时效中止。所以B项正确。
A项：本题中，由于合同约定建设单位应于工程验收合格交付后两个月内支付工程款，2005年9月1日交付的，故诉讼时效的起算点为2005年11月1日。一般诉讼时效为2年，诉讼时效是2005年11月1日-2007年10月30日。诉讼时效中止一般发生在诉讼时效的最后6个月，所以本题的诉讼时效中止应在2007年5月1日-2007年10月30日之间。所以A项错误。
C项：诉讼时效中止的理由是不可抗力或其他障碍不能行使请求权。虽然生病住院，但是不妨碍法定代表人行使请求权，所以C项错误。
D项：施工单位已经起诉，但又撤诉，其已经行使了请求权，不能导致诉讼时效的中止。所以D项错误。
综上所述，本题正确答案为B。
本题主要考查诉讼时效。
根据《民法通则》的规定，一般的诉讼时效为2年。诉讼时效最后6个月，因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的，诉讼时效中止。
B项：地震属于不可抗力，诉讼时效中止。所以B项正确。
A项：本题中，由于合同约定建设单位应于工程验收合格交付后两个月内支付工程款，2005年9月1日交付的，故诉讼时效的起算点为2005年11月1日。一般诉讼时效为2年，诉讼时效是2005年11月1日-2007年10月30日。诉讼时效中止一般发生在诉讼时效的最后6个月，所以本题的诉讼时效中止应在2007年5月1日-2007年10月30日之间。所以A项错误。
C项：诉讼时效中止的理由是不可抗力或其他障碍不能行使请求权。虽然生病住院，但是不妨碍法定代表人行使请求权，所以C项错误。
D项：施工单位已经起诉，但又撤诉，其已经行使了请求权，不能导致诉讼时效的中止。所以D项错误。
综上所述，本题正确答案为B。
下列关于业主方项目管理目标和任务的说法中，正确的是（ ）。
A.业主方的进度目标是指项目通过竣工验收
B.业主方的质量目标指满足业主方的质量要求
C.业主方项目管理任务中最重要的任务是投资控制
D.业主方的项目管理工作涉及项目实施阶段的全过程
B.业主方的质量目标指满足业主方的质量要求
C.业主方项目管理任务中最重要的任务是投资控制
D.业主方的项目管理工作涉及项目实施阶段的全过程
答案：D
解析：
A 选项，业主方的进度目标指的是项目动用的时间目标；B 选项，业主方的质量目标包括满足相应的技术规范和技术标准的规定，以及满足业主方的质量要求；C 选项，安全管理是项目管理中最重要的任务
《国家广播电影电视总局建设项目管理办法》中规定，具备管理一等工程的项目建设管理机构，需要有在职的( )作技术负责人。
A.工程师
B.高级工程师
C.经济师
D.高级经济师
B.高级工程师
C.经济师
D.高级经济师
答案：B
解析：
（2012年真题）工业安装工程分项工程质量验收记录填写的主要内容有（ ）。
A.检验项目
B.施工单位检验结果
C.设计单位验收结论
D.监理单位验收结论
E.建设单位验收结论
B.施工单位检验结果
C.设计单位验收结论
D.监理单位验收结论
E.建设单位验收结论
答案：A,B,D,E
解析：
本题考查的是分项工程质量验收。分项工程质量验收记录应由施工单位质量检验员填写，验收结 论由建设（监理）单位填写。填写的主要内容：检验项目；施工单位检验结果：建设（监理）单位验收结 论。结论为“合格”或“不合格”。记录表签字人为施工单位专业技术质量负责人、建设单位专业技术负 责人、监理工程师。
2021一级建造师经典例题7卷 第7卷
某房屋建筑工程于2008年3月15日通过竣工验收，建设单位于2008年3月31日办理了竣工验收备案手续。按照《建设工程质量管理条例》的规定，该工程电气管线的最低保修期限截止日期是（ ）。
A. 2010年3月15日
B. 2010年3月31日
C. 2012年3月15日
D. 2012年3月31日
A. 2010年3月15日
B. 2010年3月31日
C. 2012年3月15日
D. 2012年3月31日
答案：A
解析：
根据《建设工程质量管理条例》第四十条的规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：（一）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；（二）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；（三）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；（四）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。
在本题中，保修期限从竣工验收通过之日即2008年3月15日起计算，电气管线的保修期为2年，因此截止日期为2010年3月15日。
综上所述，本题的正确答案为A。
在本题中，保修期限从竣工验收通过之日即2008年3月15日起计算，电气管线的保修期为2年，因此截止日期为2010年3月15日。
综上所述，本题的正确答案为A。
建设工程施工合同纠纷的合同履行地是指()。（2015）
A.施工行为地
B.施工合同签订地
C.施工单位所在地
D.施工项亩业主住所地
B.施工合同签订地
C.施工单位所在地
D.施工项亩业主住所地
答案：A
解析：
本题考查的是民事诉讼的法院管辖。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》中规定：“建设工程施工合同纠纷以施工行为地为合同履行地。”@##
某中型土石坝枢纽加固工程划分为一个单位工程，工程建设内容包括大坝加高培厚、穿堤涵洞拆除重建、溢洪道拆除重建等。在施工期间发生如下事件：
事件 1：由于承包人部分施工设备未按计划进场，不能如期开工，监理人通知承包人提交进场延误的书面报告。
事件 2：堤涵洞拆除后，施工单位对涵洞地基加固处理单元工程质量进行自检合格后，报监理单位复核。监理工程师核定该单元工程施工质量等级并签证认可，质量监督部门认为上述涵洞地基加固处理单元工程施工质量评定工作的组织不妥。
事件 3：洪道分部工程有 50 个单元工程，单元工程质量全部经监理单位复核认可，50个单元工程质量全部合格其中优良单元工程 38 个；主要单元工程以及重要隐蔽单元工程共20 个，优良 19 个，施工中未发生过质量事故。
事件 4：溢洪道闸底板施工过程中，底板出现裂缝。现场认定该裂缝属表面裂缝，按质量缺陷处理。裂缝处理工作程序如下：
（1）承包人拟定处理方案并自行组织实施；
（2）裂缝处理完毕，经现场检查验收合格后，由承包人填写《施工质量缺陷备案表》，备案表由监理人签字确认；
（3）《施工质量缺陷备案表》报项目法人备案。
事件 5：施工质量评定工作的组织要求如下：分部工程质量由施工单位自评，监理单位复核，项目法人认定。分部工程验收质量结论由项目法人报工程质量监督机构核备，其中主要建筑物大坝和溢洪道的分部工程验收质量结论由项目法人报工程质量监督机构核定。单位工程质量在施工单位自评合格后，由监理单位抽检，项目法人核定。单位工程验收质量结论报工程质量监督机构核备。
问题：
1. 事件 1 中，承包人在收到监理人通知后多少天内提交进场延误书面报告，该书面报告应包括哪些主要内容？
2. 说明事件 2 涵洞地基加固处理单元工程质量评定工作的正确做法。
3. 依据《水利水电工程施工质量经验与评定规程》（SL176-2007），根据事件 3 供的资料，评定此部分工程的质量等级，并说明理由。
4. 指出并改正事件 4 的不妥之处。
5. 指出事件 5 分部工程质量评定的不妥之处，并说明理由。改正单位工程质量评定错误之处。
事件 1：由于承包人部分施工设备未按计划进场，不能如期开工，监理人通知承包人提交进场延误的书面报告。
事件 2：堤涵洞拆除后，施工单位对涵洞地基加固处理单元工程质量进行自检合格后，报监理单位复核。监理工程师核定该单元工程施工质量等级并签证认可，质量监督部门认为上述涵洞地基加固处理单元工程施工质量评定工作的组织不妥。
事件 3：洪道分部工程有 50 个单元工程，单元工程质量全部经监理单位复核认可，50个单元工程质量全部合格其中优良单元工程 38 个；主要单元工程以及重要隐蔽单元工程共20 个，优良 19 个，施工中未发生过质量事故。
事件 4：溢洪道闸底板施工过程中，底板出现裂缝。现场认定该裂缝属表面裂缝，按质量缺陷处理。裂缝处理工作程序如下：
（1）承包人拟定处理方案并自行组织实施；
（2）裂缝处理完毕，经现场检查验收合格后，由承包人填写《施工质量缺陷备案表》，备案表由监理人签字确认；
（3）《施工质量缺陷备案表》报项目法人备案。
事件 5：施工质量评定工作的组织要求如下：分部工程质量由施工单位自评，监理单位复核，项目法人认定。分部工程验收质量结论由项目法人报工程质量监督机构核备，其中主要建筑物大坝和溢洪道的分部工程验收质量结论由项目法人报工程质量监督机构核定。单位工程质量在施工单位自评合格后，由监理单位抽检，项目法人核定。单位工程验收质量结论报工程质量监督机构核备。
问题：
1. 事件 1 中，承包人在收到监理人通知后多少天内提交进场延误书面报告，该书面报告应包括哪些主要内容？
2. 说明事件 2 涵洞地基加固处理单元工程质量评定工作的正确做法。
3. 依据《水利水电工程施工质量经验与评定规程》（SL176-2007），根据事件 3 供的资料，评定此部分工程的质量等级，并说明理由。
4. 指出并改正事件 4 的不妥之处。
5. 指出事件 5 分部工程质量评定的不妥之处，并说明理由。改正单位工程质量评定错误之处。
答案：
解析：
1. 应在 7 天内提交进场延误书面报告。书面报告主要包括：不能及时进场的原因和补救措施。
2. 涵洞地基加固处理属于重要隐蔽单元工程，其评定程序为：经施工单位自评合格、监理单位抽检后，由项目法人（或委托监理）、监理、设计、施工、工程运行管理（施工阶段已经有时）等单位组成联合小组，共同检查核定其质量等级并填写签证表，报工程质量监督机构核备。
3. 优良，因为单元工程质量全部合格，其中优良率为 76%，大于 70%，主要单元工程以及重要隐蔽单元工程质量优良率为 95%，大于 90%，且未发生过质量事故。
4.（1）承包人拟定处理方案并自行组织实施不妥；
理由：承包人拟定处理方案报送监理单位审批。
（2）由承包人填写《施工质量缺陷备案表》，备案表由监理人签字确认不妥；
理由：现场检查验收合格后，由监理单位填写《施工质量缺陷备案表》，设计、监理及施工等参建单位签字确认；
（3）《施工质量缺陷备案表》报项目法人备案不妥；
理由：《施工质量缺陷备案表》报工程质量监督机构备案。
5.（1）主要建筑物大坝和溢洪道的分部工程验收质量结论由项目法人报工程质量监督机构核定不妥。本枢纽工程为中型枢纽工程（或应报工程质量监督机构核备）。大型枢纽工程主要建筑物的分部工程验收质量结论由项目法人报工程质量监督机构核定。
（2）单位工程质量，在施工单位自评合格后，由监理单位复核，项目法人认定。单位工程验收的质量结论由工程质量监督机构核定。
2. 涵洞地基加固处理属于重要隐蔽单元工程，其评定程序为：经施工单位自评合格、监理单位抽检后，由项目法人（或委托监理）、监理、设计、施工、工程运行管理（施工阶段已经有时）等单位组成联合小组，共同检查核定其质量等级并填写签证表，报工程质量监督机构核备。
3. 优良，因为单元工程质量全部合格，其中优良率为 76%，大于 70%，主要单元工程以及重要隐蔽单元工程质量优良率为 95%，大于 90%，且未发生过质量事故。
4.（1）承包人拟定处理方案并自行组织实施不妥；
理由：承包人拟定处理方案报送监理单位审批。
（2）由承包人填写《施工质量缺陷备案表》，备案表由监理人签字确认不妥；
理由：现场检查验收合格后，由监理单位填写《施工质量缺陷备案表》，设计、监理及施工等参建单位签字确认；
（3）《施工质量缺陷备案表》报项目法人备案不妥；
理由：《施工质量缺陷备案表》报工程质量监督机构备案。
5.（1）主要建筑物大坝和溢洪道的分部工程验收质量结论由项目法人报工程质量监督机构核定不妥。本枢纽工程为中型枢纽工程（或应报工程质量监督机构核备）。大型枢纽工程主要建筑物的分部工程验收质量结论由项目法人报工程质量监督机构核定。
（2）单位工程质量，在施工单位自评合格后，由监理单位复核，项目法人认定。单位工程验收的质量结论由工程质量监督机构核定。
下面不属于建设工程一切险承保的危险与损害的是()。
A.火灾
B.地震
C.原子裂变
D.爆炸
B.地震
C.原子裂变
D.爆炸
答案：C
解析：
2020 / 2019版教材P41
保险人对下列原因造成的损失和费用，负责赔偿：(1)自然事件指地震、海啸、雷电等其他人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象；(2)意外事故，指不可预料的雨季被保险人无法控制并造成物质损失或人身伤亡的突发性事件，包括火灾和爆炸。
保险人对下列原因造成的损失和费用，负责赔偿：(1)自然事件指地震、海啸、雷电等其他人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象；(2)意外事故，指不可预料的雨季被保险人无法控制并造成物质损失或人身伤亡的突发性事件，包括火灾和爆炸。
不属于10kV高压柜试验要求的是（ ）。
A.动作试验
B.关合、关断能力试验
C.工频试验
D.连锁试验
正确答案：B
A、C、D三个选项均为10kV高压柜试验要求的内容，而B则是高压开关设备及元部件进行的试验要求的内容。所以B为正确选项。
A、C、D三个选项均为10kV高压柜试验要求的内容，而B则是高压开关设备及元部件进行的试验要求的内容。所以B为正确选项。
下图所示的双代号时标网络计划，执行到第4周末及第10周末时，检查其实际进度如，图中前锋线所示，检查结果表明（ ）。
A. 第4周末检查时工作A拖后1周，影响工期1周
B. 第4周末检查时工作B拖后1周，但不影响工期
C. 第10周末检查时工作I提前一周，可使工期提前1周
D. 在第5周到第10周内，工作F和工作I的实际进度正常
E. 第10周末检查时工作G拖后1周，但不影响工期
A. 第4周末检查时工作A拖后1周，影响工期1周
B. 第4周末检查时工作B拖后1周，但不影响工期
C. 第10周末检查时工作I提前一周，可使工期提前1周
D. 在第5周到第10周内，工作F和工作I的实际进度正常
E. 第10周末检查时工作G拖后1周，但不影响工期
答案：A,E
解析：
本题主要考查进度计划的检查。
所谓前锋线，是指在原时标网络计划上，从检查时刻的时标点出发，用点划线依此将各项工作实际进展位置点连接而成的折线。通过实际进度前锋线与原进度计划中各工作箭线交点的位置来判断工作实际进度与计划进度的偏差，进而判定该偏差对后续工作及总工期影响程度。对某项工作来说，其实际进度与计划进度之间的关系可能存在以下三种情况： (1)工作实际进展位置点落在检查日期的左侧，表明该工作实际进度拖后，拖后的时间为二者之差； (2)工作实际进展位置点与检查日期重合，表明该工作实际进度与计划进度一致； (3)工作实际进展位置点落在检查日期的右侧，表明该工作实际进度超前，超前的时间为二者之差。4．预测进度偏差对后续工作及总工期的影响通过实际进度与计划进度的比较确定进度偏差后，还可根据工作的自由时差和总时差预测该进度偏差对后续工作及项目总工期的影响。
本题中，首先应找出关键线路（箭线中没有波形线的）：A→E→H→K和A→F→I→K。
A项：第4周末检查时工作A拖后1周，由于A是关键工作，故影响工期1周。故A项正确。
E项：第10周末检查时工作G拖后1周，但其有2周总时差，故不影响工期。故E项正确。
B项：第4周末检查时工作B拖后2周，但由于工作B有1周的总时差，所以将影响工期 1周。故B项错误。
C项：第10周末检查时工作I提前1周，但在关键线路A→E→H→K上的工作H正常进行（没有提前），故工期不会提前。故C项错误。
D项：在第5周到第10周内，工作F的实际进度正常，工作I的实际进度提前1周。故D项错误。
综上所述，本题正确答案为AE。
所谓前锋线，是指在原时标网络计划上，从检查时刻的时标点出发，用点划线依此将各项工作实际进展位置点连接而成的折线。通过实际进度前锋线与原进度计划中各工作箭线交点的位置来判断工作实际进度与计划进度的偏差，进而判定该偏差对后续工作及总工期影响程度。对某项工作来说，其实际进度与计划进度之间的关系可能存在以下三种情况： (1)工作实际进展位置点落在检查日期的左侧，表明该工作实际进度拖后，拖后的时间为二者之差； (2)工作实际进展位置点与检查日期重合，表明该工作实际进度与计划进度一致； (3)工作实际进展位置点落在检查日期的右侧，表明该工作实际进度超前，超前的时间为二者之差。4．预测进度偏差对后续工作及总工期的影响通过实际进度与计划进度的比较确定进度偏差后，还可根据工作的自由时差和总时差预测该进度偏差对后续工作及项目总工期的影响。
本题中，首先应找出关键线路（箭线中没有波形线的）：A→E→H→K和A→F→I→K。
A项：第4周末检查时工作A拖后1周，由于A是关键工作，故影响工期1周。故A项正确。
E项：第10周末检查时工作G拖后1周，但其有2周总时差，故不影响工期。故E项正确。
B项：第4周末检查时工作B拖后2周，但由于工作B有1周的总时差，所以将影响工期 1周。故B项错误。
C项：第10周末检查时工作I提前1周，但在关键线路A→E→H→K上的工作H正常进行（没有提前），故工期不会提前。故C项错误。
D项：在第5周到第10周内，工作F的实际进度正常，工作I的实际进度提前1周。故D项错误。
综上所述，本题正确答案为AE。
两次独立测量同一区域的开挖工程量其差值小于5%（岩石）和7%（土方）时，可取（ ）作为最后值。
A.大值
B.小值
C.方差值
D.中数
B.小值
C.方差值
D.中数
答案：D
解析：
本题考查的是开挖工程测量。两次独立测量同一区域的开挖工程量其差值小于5%（岩石）和7%（土方）时，可取中数作为最后值。
工程规模为小(2)型的水库工程，其相应的注册建造师执业工程规模为（ ）型。
A.大 B.中C.小 D.小（2)
A.大 B.中C.小 D.小（2)
答案：B
解析：
本题考查的是一级建造师（水利水电工程）注册执业工程规模标准。工程规模为 小（2)型的水库工程，其相应的注册建造师执业工程规模为中型。
上一篇：2021一级建造师答疑精华6节
下一篇：2021一级建造师考试答案8篇
