2021一级建造师历年真题解析8节
发布时间：2021-07-22
2021一级建造师历年真题解析8节 第1节
有效控制城市发展的重要手段是（ ）。
A、建筑设计
B、结构设计
C、规划设计
D、功能设计
B、结构设计
C、规划设计
D、功能设计
答案：C
解析：
教材P3
本题考查的是建筑设计要求。规划设计是有效控制城市发展的重要手段。
本题考查的是建筑设计要求。规划设计是有效控制城市发展的重要手段。
我国《建设工程施工合同<示范文本>》由（ ）三部分组成。
A．协议书、合同条款和工程图纸
B．协议书、合同条款和专用条款
C．合同条款、专用条款和工程图纸
D．协议书、通用条款和专用条款
正确答案：D
新建工程与某已建成工程仅外墙饰面不同，已建成工程外墙为水泥砂浆抹面，单价为8.75元/㎡，每平方米建筑面积消耗量为0.852㎡；新建工程外墙为贴釉面砖，单价为49.25元/㎡，每平方米建筑面积消耗量为0.814㎡，若已建成工程概算指标为536元/㎡，则新建工程修正概算指标为（）元/㎡（2016）
A．576.50
B．585.25
C．568.63
D．613.26
B．585.25
C．568.63
D．613.26
答案：C
解析：
题目给出，仅外墙饰面不同，即 536=外墙饰面（0.852*8.75）+非外墙饰面
新建工程概算指标=外墙饰面（0.814*49.25）+非外墙饰面
536-0.852*8.75+0.814*49.25=568.63。
@##
新建工程概算指标=外墙饰面（0.814*49.25）+非外墙饰面
536-0.852*8.75+0.814*49.25=568.63。
@##
当事人可以向仲裁委员会所在地中级人民法院申请撤销裁决的情形有 ( )。
A.没有仲裁协议的
B.裁决的事项不属于仲裁协议的范围或仲裁委员会无权仲裁的
C.当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的
D.仲裁庭的组成或仲裁程序违反法定程序的
E.仲裁所依据的证据是伪造的
B.裁决的事项不属于仲裁协议的范围或仲裁委员会无权仲裁的
C.当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的
D.仲裁庭的组成或仲裁程序违反法定程序的
E.仲裁所依据的证据是伪造的
答案：A,B,C,D,E
解析：
当事人提出证据证明裁决有下列情形之一的，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决： （一）没有仲裁协议的； （二）裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁委员会无权仲裁的； （三）仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的； （四）裁决所根据的证据是伪造的； （五）对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的； （六）仲裁员在仲裁该案时有索贿受贿，徇私舞弊，枉法裁决行为的。 人民法院经组成合议庭审查核实裁决有前款规定情形之一的，应当裁定撤销。 人民法院认定该裁决违背社会公共利益的，应当裁定撤销。
@##
@##
下列关于财务净现值(FNPV)的说法中，不正确的是( )。
A．是评价项目盈利能力的相对指标
B．FNPV≥O，表明经济方案可行
C．FNPV 考虑了资金的时间价值
D．FNPV 直接以货币额表示项目的盈利水平，判断直观
正确答案：A
滑行道桥沉降缝的位置应按设计要求设置，缝宽均匀一致，从上到下竖直贯穿桥涵结构物。缝端面必须平整，按设计要求设置（ ）。
A.伸缩装置
B.支座
C.嵌缝材料
D.防水
B.支座
C.嵌缝材料
D.防水
答案：C
解析：
2021一级建造师历年真题解析8节 第2节
当斜坡堤堤身采用爆破挤淤填石施工方法时，置换淤泥质软基的（ ）均应进行施工期和竣工期检查。
A.平面位置
B.厚度
C.深度
D.工程量
E.位移
B.厚度
C.深度
D.工程量
E.位移
答案：A,C
解析：
我国内河港口采用某一保证率的（ ）作为深度基准面。
A．中水位
B．高水位
C．低水位
D．最低水位
B．高水位
C．低水位
D．最低水位
答案：C
解析：
采取具有一定保证率的低水位作为水深的起算面，保证水深图所标水深具有较高的保证率，利于航行的安全。
施工机具使用费应包括()的内容。
A.场外运费
? B.因公差旅交通费
? C.工具用具使用费
? D.检验试验费
? B.因公差旅交通费
? C.工具用具使用费
? D.检验试验费
答案：A
解析：
某架空线路工程为三类工程，施工地点位于山区，建设单位通过招投标选定了一乙级监理单位和一通信信息网络系统集成甲级资质的施工单位，施工合同规定工程按月进度付款。监理单位在工程开工后，按照监理合同的要求向建设单位报送了监理规划，并向建设单位送交了对总监理工程师任命的文件。监理单位到达施工现场后，施工单位向总监理工程师递交了开工申请报告和施工组织设计。监理单位对此施工组织设计进行了审查，认为此文件的内容齐全、符合合同要求，同意施工单位按照此文件进行施工。监理单位按照施工组织设计的施工要求和施工计划，对施工单位开始进行监理。
在施工过程中，施工单位在立杆和埋设拉线时通知了监理单位，监理单位因为无交通工具而未到现场。现场监理人员后来随施工单位对立好的电杆和埋好的拉线进行了现场检查，认为从地面上漏出的电杆和拉线部分来看施工满足规范要求，于是现场监理人员在隐蔽工程随工验收签证上签字，确认合格。施工单位每天向现场监理人员报送进度日报，现场监理人员每周汇总后上报总监理工程师，总监理工程师根据周进度报表按月汇总后，向施工单位签发支付工程进度款的凭证。施工单位拿着总监理工程师签发的月进度凭证向建设单位收取工程进度款时，建设单位以资金紧张为由，暂不拨付进度款。到第二个月时，施工单位仍未得到工程进度款。此时，施工单位因资金紧张向总监理工程师递交了停工报告。监理单位经过在建设单位和施工单位之间进行调解后，工程最终停工。后经建设单位的筹款，施工单位拿到进度款以后，向监理单位报送复工报告，工程复工。施工单位计算停工期间的损失，并向监理单位提出了索赔要求，监理单位经过核实批复了施工单位的索赔申请。经施工单位的努力工作，顺利完成了全部工程量，并编写好了竣工资料，施工单位向监理单位递交了交工报告。在监理单位对本工程的监理过程中，总监理工程师按时向建设单位报送了监理周报和月报。
监理单位在收到交工报告后，对施工单位的工程质量和竣工资料进行了全面检査，认为没有问题后编写了检査报告，并报送建设单位，同时向建设单位提出验收申请。经建设单位、监理单位和施工单位的共同验收，工程顺利交工。监理单位协助建设单位对施工单位的工程结算进行了审计，并向建设单位递交了工程监理总结报告。
问题
(1)建设单位选定的监理单位的资质符合要求吗？乙级监理单位有资格监理甲级施工单位施工的工程吗？监理单位承揽业务的资质等级要求是如何规定的？
(2)监理单位向建设单位送交监理规划和总监任命文件的时间正确吗？为什么？
(3)在此背景中，包含了监理单位的哪些工作内容？
(4)现场监理人员的质量控制存在什么问题？
(5)总监理工程师收到施工单位递交的停工报告后应怎么办？
(6)此工程中，监理单位所作的信息管理工作有哪些？
在施工过程中，施工单位在立杆和埋设拉线时通知了监理单位，监理单位因为无交通工具而未到现场。现场监理人员后来随施工单位对立好的电杆和埋好的拉线进行了现场检查，认为从地面上漏出的电杆和拉线部分来看施工满足规范要求，于是现场监理人员在隐蔽工程随工验收签证上签字，确认合格。施工单位每天向现场监理人员报送进度日报，现场监理人员每周汇总后上报总监理工程师，总监理工程师根据周进度报表按月汇总后，向施工单位签发支付工程进度款的凭证。施工单位拿着总监理工程师签发的月进度凭证向建设单位收取工程进度款时，建设单位以资金紧张为由，暂不拨付进度款。到第二个月时，施工单位仍未得到工程进度款。此时，施工单位因资金紧张向总监理工程师递交了停工报告。监理单位经过在建设单位和施工单位之间进行调解后，工程最终停工。后经建设单位的筹款，施工单位拿到进度款以后，向监理单位报送复工报告，工程复工。施工单位计算停工期间的损失，并向监理单位提出了索赔要求，监理单位经过核实批复了施工单位的索赔申请。经施工单位的努力工作，顺利完成了全部工程量，并编写好了竣工资料，施工单位向监理单位递交了交工报告。在监理单位对本工程的监理过程中，总监理工程师按时向建设单位报送了监理周报和月报。
监理单位在收到交工报告后，对施工单位的工程质量和竣工资料进行了全面检査，认为没有问题后编写了检査报告，并报送建设单位，同时向建设单位提出验收申请。经建设单位、监理单位和施工单位的共同验收，工程顺利交工。监理单位协助建设单位对施工单位的工程结算进行了审计，并向建设单位递交了工程监理总结报告。
问题
(1)建设单位选定的监理单位的资质符合要求吗？乙级监理单位有资格监理甲级施工单位施工的工程吗？监理单位承揽业务的资质等级要求是如何规定的？
(2)监理单位向建设单位送交监理规划和总监任命文件的时间正确吗？为什么？
(3)在此背景中，包含了监理单位的哪些工作内容？
(4)现场监理人员的质量控制存在什么问题？
(5)总监理工程师收到施工单位递交的停工报告后应怎么办？
(6)此工程中，监理单位所作的信息管理工作有哪些？
答案：
解析：
(1)建设单位选定的监理单位的资质符合要求。
监理单位的监理资质与施工单位的施工企业资质没有关系。也就是说，任意一种通信工程监理资质都能够监理各种具有与通信工程施工相关资质的施工单位。
监理单位承揽业务的资质等级要求是：通信建设甲级监理单位可以监理一、二、三类通信工程；乙级监理单位可以监理二、三类通信工程；丙级监理单位可以监理三类的通信工程。
(2)监理单位向建设单位送交监理规划和总监任命文件的时间不正确。监理单位向建设单位送交监理规划和总监任命文件的时间应在施工单位进场以前，即开工之前。这样，施工单位进场以后，施工组织设计及开工申请报告才能及时地送交。
(3)在此背景中，包含了监理单位的以下工作：质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理和现场协调等工作。
(4)现场监理人员在质量控制过程中，对于立电杆和拉线制作两项工作未实行旁站监理而直接在隐蔽工程随工验收签证上签字，这样做不符合要求。如果施工单位在山区立电杆和制作拉线时，由于杆坑或拉线坑难以挖到规定深度而将电杆根部砸掉或将地锚铁柄缠绕在地销石上，这样，虽然检查电杆和拉线地面以上部分符合要求，但实际上这些电杆和 拉线的埋深仍然不符合规范要求，这样极有可能使施工单位在施工过程中发生安全事故。 因此，现场监理人员应对这些隐蔽工程进行旁站监理后，再在隐蔽工程随工验收签证上签字，以确保其施工质量。
(5)总监理工程师收到施工单位递交的停工报告后，应根据施工合同中对工程款拨付问题的相关规定，在施工单位和建设单位之间进行协调，尽可能地避免工程停工事件的发生。
(6)在本工程中，监理单位所做的信息管理工作主要有：编写监理规划，编写监理周报和月报，收集、审核、审批施工单位提交的工程文件，统计每天、每周、每月施工单位完成的工程量，收集工程及质量情况，审查施工单位的工程竣工资料，编写工程质量检查报告、工程监理总结报告等。
监理单位的监理资质与施工单位的施工企业资质没有关系。也就是说，任意一种通信工程监理资质都能够监理各种具有与通信工程施工相关资质的施工单位。
监理单位承揽业务的资质等级要求是：通信建设甲级监理单位可以监理一、二、三类通信工程；乙级监理单位可以监理二、三类通信工程；丙级监理单位可以监理三类的通信工程。
(2)监理单位向建设单位送交监理规划和总监任命文件的时间不正确。监理单位向建设单位送交监理规划和总监任命文件的时间应在施工单位进场以前，即开工之前。这样，施工单位进场以后，施工组织设计及开工申请报告才能及时地送交。
(3)在此背景中，包含了监理单位的以下工作：质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理和现场协调等工作。
(4)现场监理人员在质量控制过程中，对于立电杆和拉线制作两项工作未实行旁站监理而直接在隐蔽工程随工验收签证上签字，这样做不符合要求。如果施工单位在山区立电杆和制作拉线时，由于杆坑或拉线坑难以挖到规定深度而将电杆根部砸掉或将地锚铁柄缠绕在地销石上，这样，虽然检查电杆和拉线地面以上部分符合要求，但实际上这些电杆和 拉线的埋深仍然不符合规范要求，这样极有可能使施工单位在施工过程中发生安全事故。 因此，现场监理人员应对这些隐蔽工程进行旁站监理后，再在隐蔽工程随工验收签证上签字，以确保其施工质量。
(5)总监理工程师收到施工单位递交的停工报告后，应根据施工合同中对工程款拨付问题的相关规定，在施工单位和建设单位之间进行协调，尽可能地避免工程停工事件的发生。
(6)在本工程中，监理单位所做的信息管理工作主要有：编写监理规划，编写监理周报和月报，收集、审核、审批施工单位提交的工程文件，统计每天、每周、每月施工单位完成的工程量，收集工程及质量情况，审查施工单位的工程竣工资料，编写工程质量检查报告、工程监理总结报告等。
基站工程参数表包含基站的( )。
A.经纬度
B.天线方位角
C.天线高度
D.天线俯仰角
E.基带测试
B.天线方位角
C.天线高度
D.天线俯仰角
E.基带测试
答案：A,B,C,D
解析：
基带测试只在工厂测试不在工程中进行。
4000t压机就位后，试运行之前，施工单位还需完成哪些安装步骤？
答案：
解析：
还需完成的工作有： ①（4000t压机）安装精度调整与检测 ②（4000t压机）设备固定与灌浆 ③（4000t压机）设备装配 ④（4000t压机）润滑与设备加油
2021一级建造师历年真题解析8节 第3节
属于验收工作依据的是（ ）。
A.有关法律、规章和技术标准，主管部门有关文件
B.批准的设计文件及相应设计变更、修改文件，施工合同
C.监理签发的施工图纸和说明
D.设备技术说明书等
E.施工单位的施工组织设计
B.批准的设计文件及相应设计变更、修改文件，施工合同
C.监理签发的施工图纸和说明
D.设备技术说明书等
E.施工单位的施工组织设计
答案：A,B,C,D
解析：
2020版教材P267 / 2019版教材P270
工程验收应以下列文件为主要依据：1、国家现行有关法律、法规、规章和技术标准；2、有关主管部门的规定；3、经批准的工程立项文件、初步设计文件、调整概算文件；4、经批准的设计文件及相应的工程变更文件；5、施工图纸及主要设备技术说明书等；6、法人验收还应以施工合同为依据。
工程验收应以下列文件为主要依据：1、国家现行有关法律、法规、规章和技术标准；2、有关主管部门的规定；3、经批准的工程立项文件、初步设计文件、调整概算文件；4、经批准的设计文件及相应的工程变更文件；5、施工图纸及主要设备技术说明书等；6、法人验收还应以施工合同为依据。
《中华人民共和国港口法》第七条规定港口规划应符合城镇体系规划，并与土地利用总体规划、城市总体规划、江河流域规划、防洪规划、海洋功能区划、()以及法律、行政法规规定的其他有关规划相衔接、协调。
A.水路运输发展规划
B.水路运输发展规划和其他运输方式发展规划
C.水路运输发展规划和航空运输发展规划
D.公路、铁路、航空运输发展规划
B.水路运输发展规划和其他运输方式发展规划
C.水路运输发展规划和航空运输发展规划
D.公路、铁路、航空运输发展规划
答案：B
解析：
界定接入网覆盖范围的接口是（）
A.SNI
B.UNI
C.NNI
D.Q3
E.X2
B.UNI
C.NNI
D.Q3
E.X2
答案：A,B,D
解析：
接入网所覆盖的范围由三个接口来定界，即网络侧经业务节点接口（SNI）与业务节点(SN)相连；用户侧经用户网络接口（UNI）与用户相连；管理方面则经Q3接口与电信管理网（TMN）相连。
对竣工项目进行工程现场成本核算的目的是（ ）。
A.评价财务管理效果
B.核算企业经营效益
C.考核项目管理绩效
D.评价项目成本效益
B.核算企业经营效益
C.考核项目管理绩效
D.评价项目成本效益
答案：C
解析：
根据《工程建设国家标准管理办法》，下列标准中，属于强制性标准的有（）。
A.工程建设勘察、规划、设计、施工等行业定额标准
B.工程建设专用的有关安全、卫生和环境保护的标准
C.工程建设重要的行业专用的信息技术标准
D.工程建设重要的行业专用的试验、检验和评定方法等标准
E.工程建设重要的行业专用的术语、符号和制图方法等标准
B.工程建设专用的有关安全、卫生和环境保护的标准
C.工程建设重要的行业专用的信息技术标准
D.工程建设重要的行业专用的试验、检验和评定方法等标准
E.工程建设重要的行业专用的术语、符号和制图方法等标准
答案：B,C,D,E
解析：
《工程建设国家标准管理办法》第3条规定，下列工程建设国家标准属于强制性标准：（1）工程建设勘察、规划、设计、施工（包括安装）及验收等通用的综合标准和重要的通用的质量标准；（2）工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准；（3）工程建设通用的术语、符号、代号、量与单位、建筑模数和制图方法标准；（4）工程建设重要的通用的试验、检验和评定方法等标准；（5）工程建设重要、通用的信息技术标准；（6）国家需要控制的其他工程建设通用的标准。@##
机场助航灯光按出射光的方向可分为（ ）。
A.定向发光、全向发光和单向发光
B.定向发光、全向发光和全向定向发光
C.全向发光和定向发光
D.双向发光、全向发光和全向定向发光
B.定向发光、全向发光和全向定向发光
C.全向发光和定向发光
D.双向发光、全向发光和全向定向发光
答案：B
解析：
见《民航机场工程管理与实务》1D115021，《民用机场灯具一般要求》GB 7256——2005和 《民用机场目视助航设施施工及验收规范》MH/T 5012——2010中2. 0. 5的规定。
2021一级建造师历年真题解析8节 第4节
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释》中规定发生安全事故，应当被认定为“发生重大伤亡事故或者其他严重后果”的情形是（ ）。
A.造成重伤 2 人
B.造成直接经济损失 80 万
C.造成间接经济损失 120 万
D.造成死亡人数 2 人
B.造成直接经济损失 80 万
C.造成间接经济损失 120 万
D.造成死亡人数 2 人
答案：D
解析：
本题考查的是建设工程保险制度。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第一百三十九条规定的行为，因而发生安全事故，具有下列情形之一的，应当认定为“造成严重后果”或者“发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果”：
（一）造成死亡一人以上，或者重伤三人以上的；
（二）造成直接经济损失一百万元以上的；
（三）其他造成严重后果或者重大安全事故的情形
（一）造成死亡一人以上，或者重伤三人以上的；
（二）造成直接经济损失一百万元以上的；
（三）其他造成严重后果或者重大安全事故的情形
泵送与滑模方法施工主要掺入的外加剂是（ ）。
A.早强剂
B.缓凝剂
C.引气剂
D.膨胀剂
B.缓凝剂
C.引气剂
D.膨胀剂
答案：B
解析：
2020/2019版教材P47
缓凝剂主要用于高温季节混凝土、大体积混凝土、 泵送与滑模方法施工以及远 距离运输的商品混凝土等， 不宜用于日最低气温 5°以下施工的混凝土，也不宜用于有早 强要求的混凝土和蒸汽养护的混凝土。缓凝剂的水泥品种适应性十分明显， 不同品种水泥 的缓凝效果不相同，甚至会出现相反的效果。因此，使用前必须进行试验，检测其缓凝效果
缓凝剂主要用于高温季节混凝土、大体积混凝土、 泵送与滑模方法施工以及远 距离运输的商品混凝土等， 不宜用于日最低气温 5°以下施工的混凝土，也不宜用于有早 强要求的混凝土和蒸汽养护的混凝土。缓凝剂的水泥品种适应性十分明显， 不同品种水泥 的缓凝效果不相同，甚至会出现相反的效果。因此，使用前必须进行试验，检测其缓凝效果
要求发包人补偿费用损失，调整合同价格的索赔是（ ）。
A.工期索赔
B.费用索赔
C.道义索赔
D.总索赔
B.费用索赔
C.道义索赔
D.总索赔
答案：B
解析：
按照索赔目的和要求分类：①工期索赔，一般指承包人向业主或者分包人向承包人要求延长工期；②费用索赔，即要求补偿经济损失，调整合同价格。
下列选项中，属于供用电协议（合同）的内容的是（ ）。
A.供电方式
B.用电规划
C.用电设备清单
D.用电地址
E.用电容量
B.用电规划
C.用电设备清单
D.用电地址
E.用电容量
答案：A,D,E
解析：
供电企业和工程建设或施工单位应当在供电前根据工程建设需要和供电企业的供电能力签订供用电协议(合同)。供用电协议(合同)应当具备以下内容：(1)供电方式、供电质量和供电时间；(2)用电容量和用电地址、用电性质；(3)计量方式和电价、电费结算方式；(4)供用电设施维护责任的划分；协议(合同)的有效期限；(5)违约责任,以及双方共同认为应当约定的其他条款。
（2014 年真题关于桥梁模板及承重支架的设计与施工的说法，错误的是（ ）。
A.模板及支架应具有足够的承载力、刚度和稳定性
B.支架立柱高于5m 时，应在两横撑之间加剪刀撑
C.支架通行孔的两边应加护桩，夜间设警示灯
D.施工脚手架应与支架相连，以提高整体稳定性
B.支架立柱高于5m 时，应在两横撑之间加剪刀撑
C.支架通行孔的两边应加护桩，夜间设警示灯
D.施工脚手架应与支架相连，以提高整体稳定性
答案：D
解析：
脚手架应按规定采用连接件与构筑物相连接，使用期间不得拆除；脚手架不得与模板支架相连接。
某施工单位承担了某新建航站楼公共广播系统工程的施工，甲是该项目的项目经理。事件一：在信号传输线缆敷设过程中，施工单位将传输电压分别为70V、70V、100V的根线缆捆扎在一起后敷设在一个开放式金属桥架内，将其中两根线缆从分线盒处用一根PVC管水平引接至两个相邻广播分区边界，再分别用PVC保护管引接至各自分区的扬声器。对金属线槽，施工单位用铜带进行了跨接。
事件二：甲在现场工作时，发现本单位一名高处作业人员未系安全帽帽带。经了解因施工期紧张，在该作业人员到达现场项目部后，其所在的作业小组负责人立即安排其进入现场，开展作业。
问题
1.说明航站楼公共广播系统应具备的播音方式。
2.针对事件1，指出施工单位做法的不妥之处，并分别提出技术解决方案
3.针对事件二，项目经理甲应采取的措施有哪些？
事件二：甲在现场工作时，发现本单位一名高处作业人员未系安全帽帽带。经了解因施工期紧张，在该作业人员到达现场项目部后，其所在的作业小组负责人立即安排其进入现场，开展作业。
问题
1.说明航站楼公共广播系统应具备的播音方式。
2.针对事件1，指出施工单位做法的不妥之处，并分别提出技术解决方案
3.针对事件二，项目经理甲应采取的措施有哪些？
答案：
解析：
1.公共广播系统应具备自动广播半自动广播、T（文语转换技术）广播和人工语音广播等播音方式。
2.①施工单位将传输电压分别为7伏特、70伏特、100伏特的三根线缆捆扎在一起后敷设在同一个桥架内不妥，技术解决方案：不同电压等级的线缆应分管敷设，如需合用同一桥架（线槽）时，应用隔板分隔②信号传输线缆敷设在开放式金属桥架内不妥，技术解决方案：应采用金属管、可挠（金属电气导管或封闭式线槽（桥架）：③将两根线缆从分线盒处用同一根PVC管水平引接至两个相邻广播分区边界，再分别用PVC保护管引接至各自分区的扬声器不妥，技术解决方案：不同广播分区的两根线缆应分别穿入不同的金属保护管或可挠（金属）电气导管内引到各自分区的扬声器箱，再从扬声器箱用金属保护管或可挠（金属）电气导管引接至扬声器。
3.①当场指出安全隐患并责令作业人员暂停作业，从施工区域撤离②对作业人员、作业小组负责人、专职安全员等相关责任人进行批评教育，并按照安全管理制度相关要求进行相应处罚：③责令其立即整改，待完成安全培训，安全技术交底，作业人员戴好安全帽、系好安全带，安全员到达现场监护，安全设施检查等工作后方可继续作业：④事后检查项目部各项安全生产管理制度健全情况，加强安全生产教育培训，加大工程安全生产的检查监督力度，及时发现、处理类似安全事故隐患。
2.①施工单位将传输电压分别为7伏特、70伏特、100伏特的三根线缆捆扎在一起后敷设在同一个桥架内不妥，技术解决方案：不同电压等级的线缆应分管敷设，如需合用同一桥架（线槽）时，应用隔板分隔②信号传输线缆敷设在开放式金属桥架内不妥，技术解决方案：应采用金属管、可挠（金属电气导管或封闭式线槽（桥架）：③将两根线缆从分线盒处用同一根PVC管水平引接至两个相邻广播分区边界，再分别用PVC保护管引接至各自分区的扬声器不妥，技术解决方案：不同广播分区的两根线缆应分别穿入不同的金属保护管或可挠（金属）电气导管内引到各自分区的扬声器箱，再从扬声器箱用金属保护管或可挠（金属）电气导管引接至扬声器。
3.①当场指出安全隐患并责令作业人员暂停作业，从施工区域撤离②对作业人员、作业小组负责人、专职安全员等相关责任人进行批评教育，并按照安全管理制度相关要求进行相应处罚：③责令其立即整改，待完成安全培训，安全技术交底，作业人员戴好安全帽、系好安全带，安全员到达现场监护，安全设施检查等工作后方可继续作业：④事后检查项目部各项安全生产管理制度健全情况，加强安全生产教育培训，加大工程安全生产的检查监督力度，及时发现、处理类似安全事故隐患。
2021一级建造师历年真题解析8节 第5节
根据《建设工程质量管理条例》,下列行为中属于建设单位应当被责令改正,处20万元以上50万元以下罚款的情形有()。
A.迫使承包方以低于成本的价格竞标的
B.任意压缩合同约定的工期的
C.未依法对设计文件进行设计交底的
D.施工图设计文件未经市查或者审查不合格,擅自施工的
E.明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的
B.任意压缩合同约定的工期的
C.未依法对设计文件进行设计交底的
D.施工图设计文件未经市查或者审查不合格,擅自施工的
E.明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的
答案：A,B,D,E
解析：
2020版教材P309 / 2019版教材P308
《建设工程质量管理条例》规定,建设单位有下列行为之一的,责令改正,处20万元以上50万元以下的罚款:(1)迫使承包方以低于成本的价格竞标的;(2)任意压缩合理工期的;(3)明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准,降低工程质量的;(4)施工图设计文件未经审查或者审查不合格,擅自施的;(5)建设项目必须实行工程监理而未实行工程监理的;(6)未按照国家规定办理工程质量监督手续的;(7)明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的;(8)未按照国家规定将竣工验收报告、有关认可文件或者准许使用文件报送备案的。设计文件设计交底工作是设计单位的。
《建设工程质量管理条例》规定,建设单位有下列行为之一的,责令改正,处20万元以上50万元以下的罚款:(1)迫使承包方以低于成本的价格竞标的;(2)任意压缩合理工期的;(3)明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准,降低工程质量的;(4)施工图设计文件未经审查或者审查不合格,擅自施的;(5)建设项目必须实行工程监理而未实行工程监理的;(6)未按照国家规定办理工程质量监督手续的;(7)明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的;(8)未按照国家规定将竣工验收报告、有关认可文件或者准许使用文件报送备案的。设计文件设计交底工作是设计单位的。
隧道初期支护采用钢拱架，主要作用是（ ）。
A.支承锚固围岩
B.阻止围岩松动
C.加强限制变形
D.填平补强围岩
B.阻止围岩松动
C.加强限制变形
D.填平补强围岩
答案：C
解析：
下列情形中，评标委员会应当否决投标人投标的有（ ）。
A.投标报价高于招标文件设定的最高限价
B.投标报价低于成本
C.投标文件没有响应招标文件的实质性要求
D.投标人有串通投标行为
E.投标人主动提出了对投标文件的澄清、修改
B.投标报价低于成本
C.投标文件没有响应招标文件的实质性要求
D.投标人有串通投标行为
E.投标人主动提出了对投标文件的澄清、修改
答案：A,B,C,D
解析：
投标人主动提出对投标文件的澄清修改，评标委员会不应接受，但不是否决投标 的情形。
某液压启闭机启闭力为 1200kN，则其属于（ ）。
A.超小型
B.小型
C.中型
D.大型
B.小型
C.中型
D.大型
答案：D
解析：
本题考查的是启闭机分类。。
启闭机按启闭力T分档表（单位：kN）表IF418014
启闭机按启闭力T分档表（单位：kN）表IF418014
安全检查的类型包括（ ）。
A.全面安全检查
B.抽查性安全检查
C.季节性检查
D.节假日检查
E.定期检查
B.抽查性安全检查
C.季节性检查
D.节假日检查
E.定期检查
答案：A,C,D
解析：
2020教材P230 / 2019教材P228
一、安全生产检查监督的主要类型（一）全面安全检查（二）经常性安全检查（三）专业或专职安全管理人员的专业安全检查（四）季节性安全检查（五）节假日检查（六）要害部门重点安全检查.
一、安全生产检查监督的主要类型（一）全面安全检查（二）经常性安全检查（三）专业或专职安全管理人员的专业安全检查（四）季节性安全检查（五）节假日检查（六）要害部门重点安全检查.
某县一建筑工地发生生产安全重大事故，则事故调查组应由（）负责组织。（2018年真题）
A、事故发生地省级人民政府
B、事故发生地县级人民政府
C、国务院安全生产监督管理部门
D、事故发生单位
B、事故发生地县级人民政府
C、国务院安全生产监督管理部门
D、事故发生单位
答案：A
解析：
本题考查的是建设工程安全事故的处理。重大事故，应当由省级人民政府组织调查，也可以授权或者委托有关部门组织事故调查组进行调查。
2021一级建造师历年真题解析8节 第6节
消防水泵的要求有哪些？
答案：
解析：
消防水泵应设有备用泵，且流量和扬程不应小于消防泵房内最大的一台工作泵的流量和扬程；应设有两条吸水管，当其中一条检修或损坏时，气与的吸水管应仍能通过100%的用水总量；保证水箱的水用完之前（5-10min），在5min内启动供水。
临时用电施工组织设计的主要内容有（ ）。
A.现场勘察
B.确定电源出线
C.选择变压器容量
D.电气防火措施
E.负荷计算
B.确定电源出线
C.选择变压器容量
D.电气防火措施
E.负荷计算
答案：A,C,D,E
解析：
教材P439
（二）临时用电施工组织设计的编制；3.临时用电施工组织设计主要内容应包括：现场勘察；确定电源进线、变电所、配电室、总配电箱、分配电箱等的位置及线路走向；进行负荷计算；
选择变压器容量、导线截面积和电器的类型、规格；绘制电气平面图、立面图和接线系统图；制定安全用电技术措施和电气防火措施。@##
（二）临时用电施工组织设计的编制；3.临时用电施工组织设计主要内容应包括：现场勘察；确定电源进线、变电所、配电室、总配电箱、分配电箱等的位置及线路走向；进行负荷计算；
选择变压器容量、导线截面积和电器的类型、规格；绘制电气平面图、立面图和接线系统图；制定安全用电技术措施和电气防火措施。@##
某工程项目，业主与施工单位巳经签订施工合同，在执行合同的过程中陆续遇到一些问题需要进行处理，对遇到的下列问题，请问该如何处理。
(1)在施工招标文件中，按工期定额计算，工期为550d。但在施工合同中，开工日期为1997年12月15日，竣工日期为1999年7月20日，日历天数为581d，请问工期目标应该为多少天，为什么？
(2)施工合同中规定，业主给施工单位供应图纸7套，施工单位在施工中要求业主再提供3套图纸，施工图纸的费用应由谁来支付？
(3)在基槽开挖土方完成后，施工单位未按施工组织设计对基槽四周进行围栏防护，业主代表进人施工现场不慎掉入基坑摔伤，由此发生的医疗费用应由谁来支付， 为什么？
(4)在结构施工中，施工单位需要在夜间浇筑混凝土，经业主同意并办理了有关手续。按地方政府有关规定，在晚上11点以后一般不得施工，若有特殊需要给附近居民补贴，此项费用应由谁来承担？
(5)在结构施工中，由于业主供电线路事故原因，造成施工现场连续停电3d。停电后施工单位为了减少损失，经过调剂，工人尽量安排其他生产工作。但现场一台塔吊，两台混凝土搅拌机停止工作，施工单位按规定时间就停工情况和经济损失提出索赔报告，要求索赔工期和费用，索赔是否成立？
(1)在施工招标文件中，按工期定额计算，工期为550d。但在施工合同中，开工日期为1997年12月15日，竣工日期为1999年7月20日，日历天数为581d，请问工期目标应该为多少天，为什么？
(2)施工合同中规定，业主给施工单位供应图纸7套，施工单位在施工中要求业主再提供3套图纸，施工图纸的费用应由谁来支付？
(3)在基槽开挖土方完成后，施工单位未按施工组织设计对基槽四周进行围栏防护，业主代表进人施工现场不慎掉入基坑摔伤，由此发生的医疗费用应由谁来支付， 为什么？
(4)在结构施工中，施工单位需要在夜间浇筑混凝土，经业主同意并办理了有关手续。按地方政府有关规定，在晚上11点以后一般不得施工，若有特殊需要给附近居民补贴，此项费用应由谁来承担？
(5)在结构施工中，由于业主供电线路事故原因，造成施工现场连续停电3d。停电后施工单位为了减少损失，经过调剂，工人尽量安排其他生产工作。但现场一台塔吊，两台混凝土搅拌机停止工作，施工单位按规定时间就停工情况和经济损失提出索赔报告，要求索赔工期和费用，索赔是否成立？
答案：
解析：
(1)按照合同文件的解释顺序，合同条款与招标文件在内容上有矛盾时，应以合同条款为准。故目标工期应为581d。
(2)合同规定业主供应图纸7套，施工单位再要3套图纸，超出合同规定故增加的图纸费用应由施工单位支付。
(3)在基槽开挖土方后，在四周设置围栏，按合同文件规定是施工单位的责任。未设围栏而发生人员摔伤事故，发生的医疗费用应由施工单位支付。
(4)夜间施工已经业主同意，并办理了有关手续后应由业主承担有关费用。
(5)由于施工单位以外的原因造成连续停电，在一周内累计超过8h。施工单位又按规定提出索赔，应该批准其工期顺延。由于工人已安排其他生产工作，可以批准其因改换工作引起的生产效率降低的费用。造成施工机械停止工作可视情况进行机械设备租赁或折旧费的补偿。
(2)合同规定业主供应图纸7套，施工单位再要3套图纸，超出合同规定故增加的图纸费用应由施工单位支付。
(3)在基槽开挖土方后，在四周设置围栏，按合同文件规定是施工单位的责任。未设围栏而发生人员摔伤事故，发生的医疗费用应由施工单位支付。
(4)夜间施工已经业主同意，并办理了有关手续后应由业主承担有关费用。
(5)由于施工单位以外的原因造成连续停电，在一周内累计超过8h。施工单位又按规定提出索赔，应该批准其工期顺延。由于工人已安排其他生产工作，可以批准其因改换工作引起的生产效率降低的费用。造成施工机械停止工作可视情况进行机械设备租赁或折旧费的补偿。
安装坡度要求最大的采暖管道是()。2015年
A . 热水采暖管道
B . 蒸汽管道
C . 散热器支管管道
D . 蒸汽凝结水管道
B . 蒸汽管道
C . 散热器支管管道
D . 蒸汽凝结水管道
答案：C
解析：
本题考查的是建筑管道施工技术要点。
采暖管道安装坡度应符合设计及规范的规定。例如：汽、水同向流动的热水采暖管道和汽、水同向流动的蒸汽管道及凝结水管道，坡度应为3‰，不得小于2‰。汽、水逆向流动的热水采暖管道和汽、水逆向流动的蒸汽管道，坡度不应小于5‰。散热器支管的坡度应为1%，坡度朝向应利于排气和泄水。
采暖管道安装坡度应符合设计及规范的规定。例如：汽、水同向流动的热水采暖管道和汽、水同向流动的蒸汽管道及凝结水管道，坡度应为3‰，不得小于2‰。汽、水逆向流动的热水采暖管道和汽、水逆向流动的蒸汽管道，坡度不应小于5‰。散热器支管的坡度应为1%，坡度朝向应利于排气和泄水。
如露天矿边坡工程的安全等级为Ⅲ级，则应进行监测的内容有( )。
A.裂缝错位
B.支护结构变形
C.边坡应力
D.降雨监测
B.支护结构变形
C.边坡应力
D.降雨监测
答案：A
解析：
边坡监测是判别边坡稳定的重要手段。对于安全等级高的边坡，则应测的项目就应该更多些；但是，即使安全等级低的边坡，有些监测项目也是应该坚持进行的。本题要求是安全等级为Ⅲ级，因此要求监测的项目均是一些基本项目，其中裂缝错位是应测项目。降雨监测虽然简单，但是并非必须的应测项目。本题A。
关于投标人异议与投诉程序，说法正确的是（ ）。
A.投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间前 5 日向招标人书面提出异议
B.投标人对开标有异议的，应当在评标后提出异议
C.投标人对评标结果有异议的，可以在中标候选人公示期间直接向招标行政监督部门投诉
D.招标人在对投标人异议做出书面答复前，应当暂停招投标活动
B.投标人对开标有异议的，应当在评标后提出异议
C.投标人对评标结果有异议的，可以在中标候选人公示期间直接向招标行政监督部门投诉
D.招标人在对投标人异议做出书面答复前，应当暂停招投标活动
答案：D
解析：
A 错误，投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间前 10 日前向招标人书面提出异议；B 错误，投标人对开标有异议的，应当在开标现场当场提出异议C 错误，投标人对评标结果有异议的，可以在中标候选人公示期间直接向招标人提出。
2021一级建造师历年真题解析8节 第7节
项目工程质量监督档案按单位工程建立。要求归档及时，资料记录等各类文件齐全，经（ ）签字后归档，按规定年限保存。
A.建设单位负责人
B.总监理工程师
C.监督机构负责人
D.施工单位技术负责人
B.总监理工程师
C.监督机构负责人
D.施工单位技术负责人
答案：C
解析：
2020/2019教材P203
项目工程质量监督档案按单位工程建立。要求归档及时，资料记录等各类文件齐全，经监督机构负责人签字后归档，按规定年限保存。
项目工程质量监督档案按单位工程建立。要求归档及时，资料记录等各类文件齐全，经监督机构负责人签字后归档，按规定年限保存。
投标人根据招标文件在约定期限内向招标人提交投标文件的行为，称为（ ）。2014
A.要约
B.承诺
C.要约邀请
D.合同生效
A.要约
B.承诺
C.要约邀请
D.合同生效
答案：A
解析：
招标人通过媒体发布招标公告，或向符合条件的投标人发出招标邀请，为要约邀请；投标人根据招标文件内容在约定的期限内向招标人提交投标文件，为要约；招标人通过评标确定中标人，发出中标通知书，为承诺；招标人和中标人按照中标通知书、招标文件和中标人的投标文件等订立书面合同时，合同成立并生效。
2012年4月6日，甲建筑公司与乙水泥厂签订了一个购买水泥的合同，合同价为100万元，约定违约金比例为1%。同时，应水泥厂的要求甲建筑公司交付了2万元定金。合同交货时间为2012年8月6日。2012年4月16日，乙水泥厂与甲建筑公司协议，由丙水泥厂代为提供水泥，甲建筑公司表示同意。但是，在2012年8月6日，丙水泥厂并没有按时提供水泥，则（ ）。
A. 由丙水泥厂承担违约责任，支付违约金1万元，返还定金4万元
B. 由丙水泥厂承担违约责任，不支付违约金，而是返还定金4万元
C. 由乙水泥厂承担违约责任，支付违约金1万元，返还定金4万元
D. 由乙水泥厂承担违约责任，不支付违约金，而是返还定金4万元
A. 由丙水泥厂承担违约责任，支付违约金1万元，返还定金4万元
B. 由丙水泥厂承担违约责任，不支付违约金，而是返还定金4万元
C. 由乙水泥厂承担违约责任，支付违约金1万元，返还定金4万元
D. 由乙水泥厂承担违约责任，不支付违约金，而是返还定金4万元
答案：D
解析：
《合同法》规定，当事人约定由第三人向债权人履行债务的，第三人不履行债务或者履行债务不符合约定，债务人应当向债权人承担违约责任。
AB项：本题中，当事人约定由丙向甲履行水泥的交付义务，当甲不履行时，应由合同的债务人即乙向甲承担违约责任。所以AB错误。
CD项：当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。定金条款和违约金只能择一使用。所以C项错误。《担保法》规定，给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。因此，甲有权要求乙双倍返还定金4万元，不支付违约金或者支付违约金1万元。所以D项正确。
综上所述，本题正确答案为D。
AB项：本题中，当事人约定由丙向甲履行水泥的交付义务，当甲不履行时，应由合同的债务人即乙向甲承担违约责任。所以AB错误。
CD项：当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。定金条款和违约金只能择一使用。所以C项错误。《担保法》规定，给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。因此，甲有权要求乙双倍返还定金4万元，不支付违约金或者支付违约金1万元。所以D项正确。
综上所述，本题正确答案为D。
建设工程索赔是一种（ ）。
A．非正常的权力要求
B．非正常的合同管理业务
C．正当的权力要求
D．常用的经营策略
正确答案：C
该工程的混凝土表面的蜂窝现象应该如何处理?
正确答案：
应除掉附近不密实的混凝土和突出骨料颗粒（1分），用水清理于净并湿润（1分），再用高一级标号的细石混凝土填补（1分），应振捣密实并养护（1分）。
应除掉附近不密实的混凝土和突出骨料颗粒（1分），用水清理于净并湿润（1分），再用高一级标号的细石混凝土填补（1分），应振捣密实并养护（1分）。
市政公用工程设计概算的作用包括()。
A.编制建设项目投资计划、确定和控制建设项目投资的依据
B.签订建设工程合同和贷款合同的依据
C.是施工单位进行施工准备的依据
D.是工程量清单编制的依据
E.是施工单位控制项目成本的依据
B.签订建设工程合同和贷款合同的依据
C.是施工单位进行施工准备的依据
D.是工程量清单编制的依据
E.是施工单位控制项目成本的依据
答案：A,B
解析：
2021一级建造师历年真题解析8节 第8节
假设某蓄电池组，没有负载的情况下测得电压为48.8v，加上负载后，测得端电压为46.2v，电流为0.5A，则电池组内阻为（）。
A.5.2
B.1.3
C.2.6
D.6
B.1.3
C.2.6
D.6
答案：A
解析：
放电3h 后，即可用电压降法测试电池内阻；
R 内=-(E–U 放)／I 放
式中E——电池组开路电压，V；
U 放一一放电时端电压，V；
I 放——放电电流，A。
R 内=-(E–U 放)／I 放
式中E——电池组开路电压，V；
U 放一一放电时端电压，V；
I 放——放电电流，A。
在进行直方图分部位置的观察分析时，如果质量特性数据的分布集中且边界与质量标准的上下界限有较大距离，说明生产过程的质量能力（ ）。
A. 适中，符合要求
B. 偏大，不经济
C. 偏小，需要整改
D. 处于临界状态，应采取措施
A. 适中，符合要求
B. 偏大，不经济
C. 偏小，需要整改
D. 处于临界状态，应采取措施
答案：B
解析：
本题主要考查直方图分布位置的观察分析。
正常直方图呈正态分布，其形状特征是中间高、两边低、成对称。观察直方图质量特性数据分布的规律如下：
根据上表可知，本题正确答案为B。
正常直方图呈正态分布，其形状特征是中间高、两边低、成对称。观察直方图质量特性数据分布的规律如下：
根据上表可知，本题正确答案为B。
根据《水工碾压混凝土施工规范》(DL/T5112-2009)，使用天然砂石料时，三级配碾压混凝土的砂率为()。
A.22%～28%
B.28%～32%
C.32%～37%
D.37%～42%
B.28%～32%
C.32%～37%
D.37%～42%
答案：B
解析：
砂率:应通过试验选取最佳砂率值。使用天然砂石料时，三级配碾压混凝土的砂率为28%-32%，二级配时为32%-37%；使用人工砂石料时，砂率应增加3%-6%。
应用曲线法进行施工成本偏差分析时，已完工作实际成本曲线与已完工作预算成本曲线 的竖向距离，表示（ ）。
A.成本偏差 B.进度偏差
C.进度局部偏差 D.成本局部偏差
A.成本偏差 B.进度偏差
C.进度局部偏差 D.成本局部偏差
答案：A
解析：
已完工作预箅成本一已完工作实际成本=成本偏差。
某项目现金流量如下：
计算期
0
1
2
3
4
5
6
净现金流量
-200
60
60
60
60
60
60
若基准收益率大于零，则其动态投资回收期的可能值是（）年。
A.2.33
B.2.63
C.3.33
D.3.63
D
【例题】某项目有关数据见表，设基准收益率为10%，基准投资回收期为5年，寿命期为6年，则该项目净现值和动态回收期分别为（ ）2001年的考题
年序/年 1 2 3 4 5 6
净现金流量/万元 -200 60 60 60 60 60
A、33.87万元和4.33年 B、33.87万元和5.26年
C、24.96万元和4.33年 D、24.96万元和5.26年
【答案】D
【解析】有学员认为答案为C,解题要点：动态pt=（5-1+|-20|/60）=4.33年。
我们的解释是：动态投资回收期与静态投资回收期不一样，此题答案应为D
NPV=－200×(1+10%)－1+60×(1+10%)－2+60×(1+10%)－3+60×(1+10%)－4+60×(1+10%)－5+60×(1+10%)－6=24.96
静态：pt=1+200/60=4.33
动态：pt=5+{[200×(1+10%)－1]－[60×(1+10%)－2+60×(1+10%)－3+60×(1+10%)－4+60×(1+10%)－5]}/[60×(1+10%)－6]=5.26
注：数字-1.，-2,-3,-4,-5,-6；那个是（1+10%）的上标，表示负一次幂，负二次幂，负三次幂，负四次幂，负五次幂，负六次幂。
焊接工艺评定环节设置的控制点有（ ）。
A.焊接工艺指导书拟定
B.焊接工艺规程编制、校核
C.焊接性试验
D.施焊过程及焊接检验
E.焊接工艺评定报告
B.焊接工艺规程编制、校核
C.焊接性试验
D.施焊过程及焊接检验
E.焊接工艺评定报告
答案：A,C,E
解析：
本题考查控制施工质量影响的因素。焊接工艺评定环节的控制点设置：焊接性试验；焊接工艺指导书拟定；焊接工艺评定试验；焊接工艺评定报告。B选项属于“焊接工艺”控制环节的控制点。D选项属于“焊接作业”控制环节的控制点。
上一篇：一级建造师考试题库精选8篇
下一篇：21年一级建造师考试题库精选6辑
热门文章
