2021一级建造师历年真题和解答9节
发布时间：2021-07-07
2021一级建造师历年真题和解答9节 第1节
年名义利率为i，一年内计息周期数为m，则年有效利率为（）。
A.(1+i)m-1
B.(1+i/m)m-1
C.(1+i)m-i
D.(1+i*m)m-i
【答案】B本题考核的是年有效利率的计算公式。年有效利率的计算公式为F=(1+i/m)m-1。
对加工订制、市场采购和自提自运的物资，由提货人在提取产品时检验是采购合同的（ ）验收方式。
A.驻厂
B.提运
C.接运
D.入库
B.提运
C.接运
D.入库
答案：B
解析：
2020教材P277 / 2019教材P274
验收方式有驻厂验收、提运验收、接运验收和人库验收等方式。（1）驻厂验收:在制造时期，由采购方派人在供应的生产厂家进行材质检验。（2）提运验收:对加工订制、市场采购和自提自运的物资，由提货人在提取产品时检验。（3）接运验收:由接运人员对到达的物资进行检查，发现问题当场作出记录。（4）人库验收:是广泛采用的正式的验收方法，由仓库管理人员负责数量和外观检验。
验收方式有驻厂验收、提运验收、接运验收和人库验收等方式。（1）驻厂验收:在制造时期，由采购方派人在供应的生产厂家进行材质检验。（2）提运验收:对加工订制、市场采购和自提自运的物资，由提货人在提取产品时检验。（3）接运验收:由接运人员对到达的物资进行检查，发现问题当场作出记录。（4）人库验收:是广泛采用的正式的验收方法，由仓库管理人员负责数量和外观检验。
下列工程可以适用联合共同承包的项目是()。
A.大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程
B.投资主体众多的建筑工程
C.投资风险较大的建筑工程
D.建设周期短的建筑工程
B.投资主体众多的建筑工程
C.投资风险较大的建筑工程
D.建设周期短的建筑工程
答案：A
解析：
2020版教材P112 / 2019版教材P111
《建筑法》规定，大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包。作为大型的建筑工程或结构复杂的建筑工程，一般是投资额大、技术要求复杂和建设周期长、潜在风险较大，如果采取联合共同承包的方式，有利于更好发挥各承包单位在资金、技术、管理等方面优势，增强抗风险能力，保证工程质量和工期，提高投资效益。至于中小型或结构不复杂的工程，则无需采用共同承包方式，完全可由一家承包单位独立完成。
《建筑法》规定，大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包。作为大型的建筑工程或结构复杂的建筑工程，一般是投资额大、技术要求复杂和建设周期长、潜在风险较大，如果采取联合共同承包的方式，有利于更好发挥各承包单位在资金、技术、管理等方面优势，增强抗风险能力，保证工程质量和工期，提高投资效益。至于中小型或结构不复杂的工程，则无需采用共同承包方式，完全可由一家承包单位独立完成。
铁路工程项目施工成本核算的主要方法不包括()。
A.会计核算
B.统计核算
C.业务核算
D.双轨制核算
B.统计核算
C.业务核算
D.双轨制核算
答案：B
解析：
某水库枢纽工程由大坝、溢洪道、电站等组成。
事件四：根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176—2007）中关于施工质量评定工作的组织要求，相关单位对重要隐蔽单元工程进行了质量评定。
事件五：建设过程中，项目法人按照《水利水电建设工程验收规程》（SL223—2008）的规定，组织了水利站工程单位工程验收，施工单位、监理单位和设计单位作为被验单位参加了验收会议。
问题：
1.指出事件四中关于重要隐蔽单元工程质量评定工作的组织要求。
2.指出事件五中的不妥之处，并说明理由。
事件四：根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176—2007）中关于施工质量评定工作的组织要求，相关单位对重要隐蔽单元工程进行了质量评定。
事件五：建设过程中，项目法人按照《水利水电建设工程验收规程》（SL223—2008）的规定，组织了水利站工程单位工程验收，施工单位、监理单位和设计单位作为被验单位参加了验收会议。
问题：
1.指出事件四中关于重要隐蔽单元工程质量评定工作的组织要求。
2.指出事件五中的不妥之处，并说明理由。
答案：
解析：
1.重要隐蔽单元工程及关键部位单元工程质量经施工单位自评合格，监理单位抽检后，由项目法人（或委托监理）、监理、设计、施工、工程运行管理（施工阶段已有时）等单位，组成联合小组，共同检查核定其质量等级并填写签证表，报工程质量监督机构核备。
2.施工、监理和设计单位作为被验单位不妥，应是验收工作组成员单位。
2.施工、监理和设计单位作为被验单位不妥，应是验收工作组成员单位。
登机口信息显示终端应安装在（ ）位置。
A.登机口区域
B.候机出发大厅
C.值机柜台
D.旅客安检区
B.候机出发大厅
C.值机柜台
D.旅客安检区
答案：A
解析：
登机口信息显示终端应安装在登机口区域位置。
用于烧结普通砖砌体的砌筑砂浆稠度宜为（ ）。
A．30～50mm
B．50～70mm
C．70～90mm
D．90～120mm
正确答案：C
下列法律文书中，不具有强制执行效力的是()（2013）
A.在仲裁程序中形成的仲裁调解书
B.由行政主管部门主持达成的调解书
C.人民法院在民事案件审理中制作的调解书
D.司法确认的人民调解委员会主持达成的调解协议
B.由行政主管部门主持达成的调解书
C.人民法院在民事案件审理中制作的调解书
D.司法确认的人民调解委员会主持达成的调解协议
答案：B
解析：
调解包括人民调解、行政调解、仲裁调解、法院调解等类别，其中，行政调解属于诉讼外调解。行政调解达成的协议也不具有强制约束力，仲裁调解和法院调解具有强制执行力。人民调解本没有强制执行力，但经司法确认的人民调解具有强制执行力。经人民调解委员会调解达成调解协议后，双方当事人认为有必要的，可自调解协议生效之日起30日内共同向人民法院申请司法确认。人民法院依法确认调解协议有效，一方当事人拒绝履行或者未全部履行的，对方当事人可向人民法院申请强制执行。
5
5
2021一级建造师历年真题和解答9节 第2节
（ ）应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。
A.市政部门
B.设计单位
C.建设单位
D.勘测单位
B.设计单位
C.建设单位
D.勘测单位
答案：C
解析：
建设单位应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。
（2019年真题）工程量清单计价模式下，宜采用参数法计价的措施项目费是（）。
A.夜间施工增加费
B.混凝土模板费
C.施工围挡费
D.垂直运输费
B.混凝土模板费
C.施工围挡费
D.垂直运输费
答案：A
解析：
P234-241
参数法计价是指按一定的基数乘系数的方法或自定义公式进行计算。这种方法简单明了，但最大的难点是公式的科学性、准确性难以把握。这种方法主要适用于施工过程中必须发生，但在投标时很难具体分项预测，又无法单独列出项目内容的措施项目。如夜间施工费、二次搬运费、冬雨期施工的计价均可以采用该方法。
混凝土模板、脚手架、垂直运输可以采用综合单价法。
参数法计价是指按一定的基数乘系数的方法或自定义公式进行计算。这种方法简单明了，但最大的难点是公式的科学性、准确性难以把握。这种方法主要适用于施工过程中必须发生，但在投标时很难具体分项预测，又无法单独列出项目内容的措施项目。如夜间施工费、二次搬运费、冬雨期施工的计价均可以采用该方法。
混凝土模板、脚手架、垂直运输可以采用综合单价法。
地铁基坑内支撑围护结构的挡土应力传递路径是（ ）。
A.围檩→支撑→围护墙
B.支撑→围护墙→围檩
C.围护墙→围檩→支撑
D.围护墙→支撑→围檩
B.支撑→围护墙→围檩
C.围护墙→围檩→支撑
D.围护墙→支撑→围檩
答案：C
解析：
在软弱地层的基坑工程中，支撑结构承受围护墙所传递的土压力、水压力。支撑结构挡土的应力传递路径是围护（桩）墙—围檩（冠梁）—支撑。
背景
某承包商通过资格预审后，对招标文件进行了仔细研究，发现招标人提出的工期要求过于苛刻且合同条件规定工期每拖延一天罚合同价的1%。。若要保证实现该工期要求，必须采取特殊措施，从而大大增加成本；经分析，承包商发现原设计存在缺陷并根据现场的实际情况提出了替代方案。承包商在投标说明书中说明招标人的工期要求难以实现，因而按承包商自己认为的合理工期（比招标人要求的工期增加3个月）编制施工进度计划并据此报价。承包商将技术标和商务标分别封装，在封口处加盖公章和项目经理签字。
开标会正常开始，各投标单位代表也都到场。主持人宣布正式开标，并宣读了投标单位名称、投标价格、投标工期和有关投标文件的重要说明。
问题
(1)承包商按自己认定的工期报价是否合理？
(2)如果招标人并未开封投标书就宣布承包商标书作废，原因是什么？
某承包商通过资格预审后，对招标文件进行了仔细研究，发现招标人提出的工期要求过于苛刻且合同条件规定工期每拖延一天罚合同价的1%。。若要保证实现该工期要求，必须采取特殊措施，从而大大增加成本；经分析，承包商发现原设计存在缺陷并根据现场的实际情况提出了替代方案。承包商在投标说明书中说明招标人的工期要求难以实现，因而按承包商自己认为的合理工期（比招标人要求的工期增加3个月）编制施工进度计划并据此报价。承包商将技术标和商务标分别封装，在封口处加盖公章和项目经理签字。
开标会正常开始，各投标单位代表也都到场。主持人宣布正式开标，并宣读了投标单位名称、投标价格、投标工期和有关投标文件的重要说明。
问题
(1)承包商按自己认定的工期报价是否合理？
(2)如果招标人并未开封投标书就宣布承包商标书作废，原因是什么？
答案：
解析：
分析
(1)不合理。
承包商按自己认定的工期报价只是一种替代方案。替代方案是针对业主的，是承包商发挥自己技术优势、取得业主信任和好感的方法之一。其前提条件是，必须对原招标文件中的有关内容和规定进行报价，否则，将被认为对招标文件未做出实质性响应而视为 废标。
(2)承包商的投标文件密封时只有单位公章和项目经理的签字，而无法定代表人印鉴和签字，而且没有法定代表人的授权委托书。
(1)不合理。
承包商按自己认定的工期报价只是一种替代方案。替代方案是针对业主的，是承包商发挥自己技术优势、取得业主信任和好感的方法之一。其前提条件是，必须对原招标文件中的有关内容和规定进行报价，否则，将被认为对招标文件未做出实质性响应而视为 废标。
(2)承包商的投标文件密封时只有单位公章和项目经理的签字，而无法定代表人印鉴和签字，而且没有法定代表人的授权委托书。
接触网按悬挂类型可分为（ ）。
A．未补偿悬挂
B．半补偿悬挂
C．全补偿悬挂
D．简单悬挂
E．链型悬挂
B．半补偿悬挂
C．全补偿悬挂
D．简单悬挂
E．链型悬挂
答案：D,E
解析：
本题考核的是接触网的悬挂类型。接触网按照悬挂类型分为简单悬挂和链型悬挂；按下锚方式分为未补偿、半补偿和全补偿悬挂；按接触线、承力索的相对位置分为直链型、半斜链型和斜链型悬挂。
下列项目各参与方的沟通障碍中，属于组织沟通障碍的是()。
A.机构组织庞大，中间层次太多构成的障碍
B.知识.经验水平的差距导致的障碍
C.对信息的看法不同造成的障碍
D.下属对上级的恐惧心理而形成的障碍
B.知识.经验水平的差距导致的障碍
C.对信息的看法不同造成的障碍
D.下属对上级的恐惧心理而形成的障碍
答案：A
解析：
2020/2019教材P59
在管理中，合理的组织机构有利于信息沟通。但是，如果组织机构过于庞大，中间层次太多，信息从最高决策层传递到下层不仅容易产生信息的失真，而且还会浪费大量时 间，影响信息的及时性。同时，自下而上的信息沟通，如果中间层次过多，同样也浪费时间，影响效率。
在管理中，合理的组织机构有利于信息沟通。但是，如果组织机构过于庞大，中间层次太多，信息从最高决策层传递到下层不仅容易产生信息的失真，而且还会浪费大量时 间，影响信息的及时性。同时，自下而上的信息沟通，如果中间层次过多，同样也浪费时间，影响效率。
下列建设工程项目总进度目标论证的工作中，属于项目结构分析的是（ ）。
A、将项目进行逐层分解
B、了解和调查项目的总体部署
C、对每一个工作项进行编码
D、调查项目实施的主客观条件
B、了解和调查项目的总体部署
C、对每一个工作项进行编码
D、调查项目实施的主客观条件
答案：A
解析：
教材P117
【知识点】项目总进度目标论证的工作步骤。大型建设工程项目的结构分析是根据编制总进度纲要的需要，将整个项目进行逐层分解，并确立相应的工作目录。
【知识点】项目总进度目标论证的工作步骤。大型建设工程项目的结构分析是根据编制总进度纲要的需要，将整个项目进行逐层分解，并确立相应的工作目录。
仅限于主井、风井中采用的井壁结构形式是( )。
A.整体浇筑式井壁
B.锚喷井壁
C.砌筑井壁
D.复合井壁
B.锚喷井壁
C.砌筑井壁
D.复合井壁
答案：B
解析：
常用的井壁结构形式有砌筑井壁、整体浇筑式井壁、锚喷井壁、装配式井壁和复合井壁。锚喷井壁是一种新型支护形式，但仅限于主井、风井中采用。其特点是井壁薄(一般50- 200mm) 、强度高、粘结力强、抗弯性能好、施工效率高、施工速度快。目前喷混凝土井壁主要用在淋水不大，岩层比较稳定的条件下。在较松软的岩层中，则采用金属网喷射混凝土或锚杆、金属网喷射混凝土联合支护。答案为B。
2021一级建造师历年真题和解答9节 第3节
(2014真题)下列经济效果评价指标中，属于盈利能力动态分析指标的有()。
A:总投资收益率
B:财务净现值
C:资本金净利润率
D:财务内部收益率
E:速动比率
B:财务净现值
C:资本金净利润率
D:财务内部收益率
E:速动比率
答案：B,D
解析：
经济效果评价中，盈利能力的动态分析指标包括财务内部收益率和财务净现值。选项A、C是盈利能力的静态分析指标，选项E是偿债能力分析指标。
混合料的配合比试验属于()。
A.原材料的验证试验
B.标准试验
C.工艺试验
D.构(配)件进场验证试验
B.标准试验
C.工艺试验
D.构(配)件进场验证试验
答案：B
解析：
本题考核的是标准试验。标准试验是对各项工程的内在品质进行施工前的数据采集，它是控制和指导施工的科学依据，包括各种标准击实试验、集料的级配试验、混合料的配合比试验、结构的强度试验等。
编码是信息处理的一项重要基础工作，进行建设工程项目的投资项目统一编码时应综合考虑的因素包括概算、预算及（ ）。
A. 标底、合同价和工程款的支付
B. 投标价、合同价和工程款的支付
C. 投标价、合同价和施工成本分析
D. 标底、投标价和施工成本分析
A. 标底、合同价和工程款的支付
B. 投标价、合同价和工程款的支付
C. 投标价、合同价和施工成本分析
D. 标底、投标价和施工成本分析
答案：A
解析：
本题考核的是编码的相关概念。
项目的投资项编码（业主方）、成本项编码（施工方），并不是概预算定额确定的分部分项工程的编码，应综合考虑概算、预算、标底、合同价和工程款的支付等因素，建立统一的编码，以服务于项目投资目标的动态控制。
综上所述，正确选项为A。
项目的投资项编码（业主方）、成本项编码（施工方），并不是概预算定额确定的分部分项工程的编码，应综合考虑概算、预算、标底、合同价和工程款的支付等因素，建立统一的编码，以服务于项目投资目标的动态控制。
综上所述，正确选项为A。
安装胀锚地脚螺栓的基础混凝土强度不得小于（）MPa。
A.8
B.10
C.12
D.15
B.10
C.12
D.15
答案：B
解析：
2020版教材P70 / 2019版教材P59
安装胀锚地脚螺栓的基础混凝土强度不得小于10MPa。
安装胀锚地脚螺栓的基础混凝土强度不得小于10MPa。
在一定范围内，产品生产成本与使用及维护成本的关系是（ ）。
A. 随着产品功能水平的降低，产品的生产成本增加，使用及维护成本提高
B. 随着产品功能水平的提高，产品的生产成本减少，使用及维护成本降低
C. 随着产品功能水平的提高，产品的生产成本增加，使用及维护成本降低
D. 随着产品功能水平的降低，产品的生产成本减少，使用及维护成本提高
A. 随着产品功能水平的降低，产品的生产成本增加，使用及维护成本提高
B. 随着产品功能水平的提高，产品的生产成本减少，使用及维护成本降低
C. 随着产品功能水平的提高，产品的生产成本增加，使用及维护成本降低
D. 随着产品功能水平的降低，产品的生产成本减少，使用及维护成本提高
答案：C
解析：
本题主要考查了价值工程的特点。
产品的寿命周期成本是由生产成本和使用及维护成本组成，产品功能与成本关系图如下：
如图所示，在一定范围内，产品的生产成本与使用及维护成本存在此消彼长的关系，随着产品功能水平F的提高，产品的生产成本C1增加，使用及维护成本C2降低。
综上所述，本题正确答案为C项。 @##
产品的寿命周期成本是由生产成本和使用及维护成本组成，产品功能与成本关系图如下：
如图所示，在一定范围内，产品的生产成本与使用及维护成本存在此消彼长的关系，随着产品功能水平F的提高，产品的生产成本C1增加，使用及维护成本C2降低。
综上所述，本题正确答案为C项。 @##
镀锌钢板制作风管时，不适用高压风管连接的形式是（ ）。
A.单咬口
B.联合角咬口
C.转角咬口
D.按扣式咬口
B.联合角咬口
C.转角咬口
D.按扣式咬口
答案：D
解析：
镀锌钢板风管制作：单咬口、联合角咬口、转角咬口适用于微压、低压、中压及高压系统；按扣式咬口适用于微压、低压及中压系统。
关于球罐产品焊接试件制备的要求，说法正确的是（ ）。
A.产品焊接试件应由本单位焊工施焊
B.产品焊接试件应在球罐焊接前施焊
C.每台球罐制作一块焊接试板
D.试件应与球罐一起进行热处理
B.产品焊接试件应在球罐焊接前施焊
C.每台球罐制作一块焊接试板
D.试件应与球罐一起进行热处理
答案：D
解析：
A选项，产品焊接试件应由焊接球罐的焊工施焊；B选项，产品焊接试件应在球罐焊接过程中，且与球罐焊接相同的条件和相同的焊接工艺情况下焊接。C选项，每台球罐应按施焊位置做横焊、立焊、平焊加仰焊位置的产品焊接试件各一块。
某建设工程合同被人民法院判定为无效合同，关于该施工合同的工程款结算，下列说
法正确的是（ ）。
法正确的是（ ）。
A.验收不合格工程，修复后经竣工验收还是不合格的，承包人请求发包人参照施工合同支付工程价款，应予支持
B.工程经竣工验收合格的，承包人要求发包人参照施工合同支付工程价款，应予支持
C.验收不合格工程，修复后经竣工验收合格的，发包人要求减少支付部分工程款的，应予支持
D.验收不合格工程，修复后经竣工验收合格的，承包人请求发包人支付部分维修费用的，应予支持
B.工程经竣工验收合格的，承包人要求发包人参照施工合同支付工程价款，应予支持
C.验收不合格工程，修复后经竣工验收合格的，发包人要求减少支付部分工程款的，应予支持
D.验收不合格工程，修复后经竣工验收合格的，承包人请求发包人支付部分维修费用的，应予支持
答案：B
解析：
工程经竣工验收合格的，承包人要求发包人参照施工合同支付工程价款，应予支持。
2021一级建造师历年真题和解答9节 第4节
机场飞行区指标I由（ ）长度确定。
A．跑道加停止道 B．跑道 C．飞行场地 D．飞机基准飞行场地
正确答案：D
构成业务网的主要技术要素包括( )。
A.传输介质
B.信令技术
C.网络拓扑结构
D.计费方式
E.业务节点
B.信令技术
C.网络拓扑结构
D.计费方式
E.业务节点
答案：B,C,D
解析：
构成一个业务网的主要技术要素包括网络拓扑结构、交换节点设备、编号计划、信令技术、路由选择、业务类型、计费方式、服务性能保证机制等。
下列建筑安装工程检验批的质量验收中，属于一般检验项目的是（ ）。
A.重要材料
B.管道的压力试验
C.卫生器具给水配件安装
D.风管系统的测定
B.管道的压力试验
C.卫生器具给水配件安装
D.风管系统的测定
答案：C
解析：
考查检验批质量验收评定合格的标准。
主控项目的要求是必须达到的，主控项目包括的检验内容主要有：重要材料、构件及配件、成品及半成品、设备性能及附件的材质、技术性能等。如管道的压力试验；风管系统的测定；电梯的安全保护及试运行等。
一般项目。是指主控项目以外的检验项目，属检验批的检验内容。其规定的要求也是应该达到的，只不过对影响安全和使用功能的少数条文可以适当放宽一些要求。
主控项目的要求是必须达到的，主控项目包括的检验内容主要有：重要材料、构件及配件、成品及半成品、设备性能及附件的材质、技术性能等。如管道的压力试验；风管系统的测定；电梯的安全保护及试运行等。
一般项目。是指主控项目以外的检验项目，属检验批的检验内容。其规定的要求也是应该达到的，只不过对影响安全和使用功能的少数条文可以适当放宽一些要求。
水准测量中设D为后视点，E为前视点；D点的高程是51.237m。若后视读数为1.217m，前视读数为1.365m，则E点的高程是（ ）。
A.50.020m
B.51.089m
C.51.385m
D.49.872m
B.51.089m
C.51.385m
D.49.872m
答案：B
解析：
2020/2019版教材P77
前视点读数+前视点高程=后视点读数+后视点高程，所以E点高程：51.237+1.217—1.365=51.089。
前视点读数+前视点高程=后视点读数+后视点高程，所以E点高程：51.237+1.217—1.365=51.089。
短卸荷板式挡土墙由上、下墙和卸荷板组成，上下墙高度比例一般取()，墙身可采用石砌体。
A.1：1
B.2：1
C.1：6
D.4：6
B.2：1
C.1：6
D.4：6
答案：D
解析：
背景资料：一建筑施工场地，东西长 110m，南北宽 70m。拟建建筑物首层平面 80m*40m，地下 2层，地上 6/20层，檐口高 26/68m，建筑面积约 48000㎡。施工场地部分临时设施平面布置示意图见图 1。图中布置施工临时设施有：现场办公室，木工加工及堆场，钢筋加工及堆场，油漆库房，塔吊，施工电梯，物料提升机，混凝土地泵，大门及围墙，车辆冲洗池（图中未显示的设施均视为符合要求）。
【问题】
1.写出图 1中临时设施编号所处位置最宜布置的临时设施名称（如⑨大门与围墙）。
2.简单说明布置理由。
3.施工现场安全文明施工宣传方式有哪些？
【问题】
1.写出图 1中临时设施编号所处位置最宜布置的临时设施名称（如⑨大门与围墙）。
2.简单说明布置理由。
3.施工现场安全文明施工宣传方式有哪些？
答案：
解析：
【答案 1】①木工加工及堆场；②钢筋加工及堆场；③现场办公室；④物料提升机；⑤塔吊；⑥施工电梯；⑦混凝土地泵；⑧油漆库房；⑨大门与围墙；⑩车辆冲洗池。
【答案2】①木工加工及堆场尽量靠近使用地点，在塔吊作业范围内；（应使材料和构件的运输量最小，垂直运输设备发挥较大的作用）②钢筋加工及堆场尽量靠近使用地点，在塔吊作业范围内；（应使材料和构件的运输量最小，垂直运输设备发挥较大的作用）
③办公用房应设置在出入口处；
④物料提升机安装高度适合 6层在建工程；
⑤塔吊尽量覆盖整个建筑物，考虑材料加工、运输和堆放问题；
⑥施工电梯安装高度适合 20层在建工程；
⑦混凝土地泵靠近建筑物，考虑行走方便、停靠方便、输送距离；
⑧油漆库房等危险品库房远离在建工程；
⑩车辆冲洗池应设置在出入口处。
【答案 3】施工现场应设宣传栏、报刊栏，悬挂安全标语和安全警示标志牌，加强安全文明施工宣传。P190
【答案2】①木工加工及堆场尽量靠近使用地点，在塔吊作业范围内；（应使材料和构件的运输量最小，垂直运输设备发挥较大的作用）②钢筋加工及堆场尽量靠近使用地点，在塔吊作业范围内；（应使材料和构件的运输量最小，垂直运输设备发挥较大的作用）
③办公用房应设置在出入口处；
④物料提升机安装高度适合 6层在建工程；
⑤塔吊尽量覆盖整个建筑物，考虑材料加工、运输和堆放问题；
⑥施工电梯安装高度适合 20层在建工程；
⑦混凝土地泵靠近建筑物，考虑行走方便、停靠方便、输送距离；
⑧油漆库房等危险品库房远离在建工程；
⑩车辆冲洗池应设置在出入口处。
【答案 3】施工现场应设宣传栏、报刊栏，悬挂安全标语和安全警示标志牌，加强安全文明施工宣传。P190
关于仲裁的说法，正确的是（）。（2016）
A.仲裁委员会隶属行政机关
B.仲裁以公幵审理为原则
C.仲裁委员会由当事人协商确定
D.仲裁裁决作出后可以上诉
B.仲裁以公幵审理为原则
C.仲裁委员会由当事人协商确定
D.仲裁裁决作出后可以上诉
答案：C
解析：
选项A，仲裁委员会独立于行政机关，与行政机关没有隶属关系；
选项B，仲裁以不公开审理为原则；
选项D，仲裁裁决不能上诉。
选项B，仲裁以不公开审理为原则；
选项D，仲裁裁决不能上诉。
某施工企业欲租用一种施工设备。与商家甲谈妥每月租金2000元，并支付了定金200元，定金不可退还，此后又有商家乙愿以每月1700元出租同样的设备。如果重新进行租用设备方案的比选，则沉没成本为（ ）元。
A. 200
B. 300
C. 1700
D. 1900
A. 200
B. 300
C. 1700
D. 1900
答案：A
解析：
2007年建设工程经济真题第13题
本题主要考查了设备更新方案的比选原则。
沉没成本是既有企业过去投资决策发生的，非现在决策能改变（或不受现在决策影响）、已经计入过去投资费用回收计划的费用。
由于施工企业与甲商家商谈设备租赁事项时，已经支付了200元的定金，且该定金不可退还，当施工企业不想租赁商家甲的设备，而租赁乙的设备时，已经支付给甲的定金不能改变现在的决策，因此，本题沉没成本为200元。
综上所述，本题正确答案为A项。
本题主要考查了设备更新方案的比选原则。
沉没成本是既有企业过去投资决策发生的，非现在决策能改变（或不受现在决策影响）、已经计入过去投资费用回收计划的费用。
由于施工企业与甲商家商谈设备租赁事项时，已经支付了200元的定金，且该定金不可退还，当施工企业不想租赁商家甲的设备，而租赁乙的设备时，已经支付给甲的定金不能改变现在的决策，因此，本题沉没成本为200元。
综上所述，本题正确答案为A项。
2021一级建造师历年真题和解答9节 第5节
某水利工程混凝土围堰级别为5 级，相应围堰洪水标准应为（ ）年一遇。《》（ ）
A. 5～3
B. 10～5
C. 20～10
D. 50～20
B. 10～5
C. 20～10
D. 50～20
答案：A
解析：
临时水工建筑物洪水标准［重现期（年）］
软吊装扬声器箱及号筒扬声器采用( )的吊装材料安装。
A.镀锌钢丝绳
B.镀锌铁丝
C.镀锌钢链
D.镀锌铁链
E.普通铁丝
B.镀锌铁丝
C.镀锌钢链
D.镀锌铁链
E.普通铁丝
答案：A,D
解析：
（2006年）依开挖方法和开挖难易程度，将土分为（）级。
A.4
B.5
C.6
D.7
B.5
C.6
D.7
答案：A
解析：
分项工程的开工应事先得到监理人的书面同意，承包人应提前（ ）将申请开工的书面通知报送监理人。
A.8h
B.12h
C.24h
D.48h
B.12h
C.24h
D.48h
答案：D
解析：
分项工程的开工应事先得到监理人的书面同意，承包人应提前48h将申请开工的书面通知报送监理人，监理人应在收到通知48h内予以书面答复，否则视为同意。
在SDH传输网中，仅用于延长通信距离的基本网络单元是( )。
A.终端复用器(TM)
B.分插复用器(ADM)
C.再生中继器(REG)
D.同步数字交叉连接设备(SDXC)
B.分插复用器(ADM)
C.再生中继器(REG)
D.同步数字交叉连接设备(SDXC)
答案：C
解析：
再生中继器(REG)的功能是将经过光纤长距离传输后，受到较大衰减和色散畸变的光脉冲信号转换成电信号后，进行放大、整形、再定时、再生成为规范的电脉冲信号，经过调制光源变换成光脉冲信号，送入光纤继续传输，以延长通信距离。
在架空线路施工的一般程序中，线路测量的下一步骤是（ ）。
A.基础施工
B.杆塔组立
C.放线架线
D.导线连接
B.杆塔组立
C.放线架线
D.导线连接
答案：A
解析：
教材P73
架空线路施工的一般程序：线路测量一基础施工一杆塔组立一放线架线一导线连接一线路试验一竣工验收检查。
架空线路施工的一般程序：线路测量一基础施工一杆塔组立一放线架线一导线连接一线路试验一竣工验收检查。
投资回收期和借款偿还期两个经济评价指标都是（ ）。
A．自建设年开始计算
B．时间性指标
C．反映偿还债能力的指标
D．动态评价指标
正确答案：B
下列关于大体积混凝土施工的说法， 正确的是（）。
A.混凝土浇筑宜从低处开始，沿长边方向自一端向另一端进行
B.大体积混凝土与普通混凝土一样，只需要进行常规养护
C.大体积混凝土保湿养护时间不得少于7d
D.大体积混凝土入模温度不宜大于35℃
B.大体积混凝土与普通混凝土一样，只需要进行常规养护
C.大体积混凝土保湿养护时间不得少于7d
D.大体积混凝土入模温度不宜大于35℃
答案：A
解析：
2021一级建造师历年真题和解答9节 第6节
编制工程项目施工组织设计时,一般将施工段的划分、施工顺序的安排列入施工组织设 计的（ ）部分。
A.施工进度计划 B.施工总平面图
C.施工部署和施工方案 D.工程概况
A.施工进度计划 B.施工总平面图
C.施工部署和施工方案 D.工程概况
答案：C
解析：
建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工总承包单位、施工分包单位、材料设备供应商等，任何一方、任何环节的（ ）都会造成建设工程质量的不利影响。
A.怠慢疏忽或质量责任不落实
B.管理不善或施工组织不严谨
C.协调不力或相互不配合
D.计划不周或施工方案有缺陷
B.管理不善或施工组织不严谨
C.协调不力或相互不配合
D.计划不周或施工方案有缺陷
答案：A
解析：
2020/2019教材P159
建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工总承包单位、施工分包单位、材料设备供应商等，任何一方、任何环节的怠慢疏忽或质量责任不落实都会造成对建设工程质量的不利影响。
建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工总承包单位、施工分包单位、材料设备供应商等，任何一方、任何环节的怠慢疏忽或质量责任不落实都会造成对建设工程质量的不利影响。
采用固定总价合同，承包商需承担一定风险，下列风险中，属于承包商价格风险的是（）。
A.设计深度不够造成的误差
B.漏报计价项目
C.工程量计算错误
D.工程范围不确定
B.漏报计价项目
C.工程量计算错误
D.工程范围不确定
答案：B
解析：
2020教材P295 / 2019教材P291
固定总价合同的价格计算是以图纸及规定、规范为基础，工程任务和内容明确，业主的要求和条件清楚，合同总价一次包死，固定不变，即不再因为环境的变化和工程量的增减而变化。
固定总价合同的价格计算是以图纸及规定、规范为基础，工程任务和内容明确，业主的要求和条件清楚，合同总价一次包死，固定不变，即不再因为环境的变化和工程量的增减而变化。
关于冷却塔的要求，正确的有（ ）。
A.冷却塔与基座的连接必须用不锈钢螺栓
B.冷却塔的水平度和垂直度允许偏差为2‰
C.多台开式冷却塔的水面高度应一致
D.冷却塔进风侧距建筑物应大于1m
E.冷却塔的高度偏差值不应大于30mm
B.冷却塔的水平度和垂直度允许偏差为2‰
C.多台开式冷却塔的水面高度应一致
D.冷却塔进风侧距建筑物应大于1m
E.冷却塔的高度偏差值不应大于30mm
答案：B,C,D,E
解析：
教材P187
2.冷却塔安装要求（1）基础的位置、标高应符合设计要求，允许误差应为±20mm。进风侧距建筑物应大于1m。冷却塔部件与基座的连接应采用镀锌或不锈钢螺栓，固定应牢固。（2）冷却塔安装应水平，单台冷却塔的水平度和垂直度允许偏差应为2‰。多台冷却塔安装时，排列应整齐，各台开式冷却塔的水面高度应一致，高度偏差值不应大于30mm。当采用共用集管并联运行时，冷却塔集水盘（槽）之间的连通管应符合设计要求。（3）冷却塔的集水盘应严密、无渗漏，进、出水口的方向和位置应正确。静止分水器的布水应均匀；转动布水器喷水出口方向应一致，转动应灵活，水量应符合设计或产品技术文件的要求。
2.冷却塔安装要求（1）基础的位置、标高应符合设计要求，允许误差应为±20mm。进风侧距建筑物应大于1m。冷却塔部件与基座的连接应采用镀锌或不锈钢螺栓，固定应牢固。（2）冷却塔安装应水平，单台冷却塔的水平度和垂直度允许偏差应为2‰。多台冷却塔安装时，排列应整齐，各台开式冷却塔的水面高度应一致，高度偏差值不应大于30mm。当采用共用集管并联运行时，冷却塔集水盘（槽）之间的连通管应符合设计要求。（3）冷却塔的集水盘应严密、无渗漏，进、出水口的方向和位置应正确。静止分水器的布水应均匀；转动布水器喷水出口方向应一致，转动应灵活，水量应符合设计或产品技术文件的要求。
接受外委试验的试验检测机构应（ ）。
A.取得《公路水运工程试验检测机构等级证书》
B.通过计量认证
C.上年度信用等级为B级及以上
D.上年度信用等级为A级及以上
E.接受同一合同段的施工、监理和检测机构的委托
B.通过计量认证
C.上年度信用等级为B级及以上
D.上年度信用等级为A级及以上
E.接受同一合同段的施工、监理和检测机构的委托
答案：A,B,C
解析：
本题考查工地试验外委管理。接受外委试验的检测机构应取得《公路水运工程试验检测机构等级证书》（含相应参数）、通过计量认证（含相应参数）且上年度信用等级为B级及以上。工程建设项目的同一合同段中的施工、监理单位和检测机构不得将外委试验委托给同一家检测机构。
根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》，建筑市场诚信行为公告可修正或变更的情形有()。（2015）
A.行政处罚决定在被行政复议期间的
B.行政处罚决定被依法停止执行的
C.行政处罚决定经行政诉讼被撤销的
D.行政处罚决定经行政复议被撤销的
E.行政处罚决定因行政行政执法监督被变更的
B.行政处罚决定被依法停止执行的
C.行政处罚决定经行政诉讼被撤销的
D.行政处罚决定经行政复议被撤销的
E.行政处罚决定因行政行政执法监督被变更的
答案：B,C,D,E
解析：
行政处罚决定经行政复议、行政诉讼以及行政执法监督被变更或被撤销，应及时变更或删除该不良记录，并在相应诚信信息平台上予以公布，同时应依法妥善处理相关事宜，所以CDE正确;
行政处理决定在被行政复议或者行政诉讼期间，公告部门依法不停止对违法行为的记录的公告，但行政处理决定被依法停止执行的除外，所以B正确。
-117
行政处理决定在被行政复议或者行政诉讼期间，公告部门依法不停止对违法行为的记录的公告，但行政处理决定被依法停止执行的除外，所以B正确。
-117
对于营业线桥涵顶进施工，常用的线路加固方法有（ ）。
A.吊轨法
B.吊轨纵横梁法
C.钢便梁法
D.排架轨束梁法
E.钢棚架法
B.吊轨纵横梁法
C.钢便梁法
D.排架轨束梁法
E.钢棚架法
答案：A,B,C
解析：
此题主要考察对营业线线路加固方面知识的掌握。教材知识点有营业线桥涵顶进前，应根据线路情况(如直线、曲线、无缝线路、普通线路、轨枕类型、单线、多线、高程)、运输、土质、覆土厚度、施工季节等因素，确定线路加固方案。目前，常用的方法有吊(扣)轨、吊轨纵横梁以及钢便梁三种加固方法。本题的解题思路是对照知识点进行判定，通过分析考试说明，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项，将五个选项分别进行对照判定，本题的正确项应是“ABC”。
（2019年真题）以下施工组织设计的编制依据中，不属于工程文件的是（ ）
A.施工图纸
B.标准规范
C.技术协议
D.会议纪要
B.标准规范
C.技术协议
D.会议纪要
答案：B
解析：
施工组织设计编制依据 （1）与工程建设有关的法律法规、标准规范、工程所在地区行政主管部门的批准文件。 （2）工程施工合同或招标投标文件及建设单位相关要求。 （3）工程文件，如施工图纸、技术协议、主要设备材料清单、主要设备技术文件、新产品工艺性试验资 料、会议纪要等。 （4）工程施工范围的现场条件，与工程有关的资源条件，工程地质及水文地质、气象等自然条件。 （5）企业技术标准、管理体系文件、企业施工能力、同类工程施工经验等
2021一级建造师历年真题和解答9节 第7节
电梯安装单位自检试运行结束后，整理记录，并向制造单位提供，由（）负责进行校验和调试。
A．施工单位
B． 建设单位
C．监理单位
D．制造单位
B． 建设单位
C．监理单位
D．制造单位
答案：D
解析：
本题考查的是电梯工程的施工程序。电梯安装单位自检试运行结束后，整理记录，并向制造单位提供，由制造单位负责进行校验和调试。
根据《建设工程质量管理条例》，属于建设工程竣工验收应当具备的条件有（ ）。
A、施工单位签署的工程保修书
B、工程监理日志
C、完成建设工程设计和合同约定的各项内容
D、完整的技术档案和施工管理资料
E、工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告
B、工程监理日志
C、完成建设工程设计和合同约定的各项内容
D、完整的技术档案和施工管理资料
E、工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告
答案：A,C,D,E
解析：
教材P315
【知识点】竣工验收应当具备的法定条件。建设工程竣工验收应当具备下列条件：（1）完成建设工程设计和合同约定的各项内容；（2）有完整的技术档案和施工管理资料；（3）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；（4）有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；（5）有施工单位签署的工程保修书。建设工程经验收合格的，方可交付使用。
【知识点】竣工验收应当具备的法定条件。建设工程竣工验收应当具备下列条件：（1）完成建设工程设计和合同约定的各项内容；（2）有完整的技术档案和施工管理资料；（3）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；（4）有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；（5）有施工单位签署的工程保修书。建设工程经验收合格的，方可交付使用。
此小节暂无历年考题,后续添加,请返回做题
答案：B
解析：
综合管廊开挖应根据围岩及周边环境条件，优先选用（ ）。
A. 单侧壁导洞法
B. 双侧壁导洞法
C. CRD 法
D. 预留核心土开挖法
E. 中洞法
B. 双侧壁导洞法
C. CRD 法
D. 预留核心土开挖法
E. 中洞法
答案：A,B,D
解析：
根据围岩及周边环境条件，优先选用单侧壁导洞法、双侧壁导洞法或预留核心土 开挖法；围岩的完整性较好时，可采用多台阶开挖，不宜采用全断面法开挖。P166。
通信电源交流供电系统包括（ ）等部分。
A、整流设备
B、燃油发电机组
C、低压交流配电屏
D、逆变器
E、直流变换器(DC／DC)
B、燃油发电机组
C、低压交流配电屏
D、逆变器
E、直流变换器(DC／DC)
答案：B,C,D
解析：
交流供电系统包括交流供电线路、燃油发电机组、低压交流配电屏、逆变器、交流不间断电摞 CUPS) 等部分。
直流供电系统由直流配电屏、整流设备、蓄电池、直流变换器 CDC/DC)等部分组成。
直流供电系统由直流配电屏、整流设备、蓄电池、直流变换器 CDC/DC)等部分组成。
关于利率高低影响因素的说法，正确的有（ ）。
A.利率的高低首先取决于社会平均利润率的高低，并随之变动
B.借出资本所承担的风险越大，利率越低
C.资本借出期间的不可预见因素越多，利率越高
D.社会平均利润率不变的情况下，借贷资本供过于求会导致利率上升
E.借出资本期限越长，利率越高
B.借出资本所承担的风险越大，利率越低
C.资本借出期间的不可预见因素越多，利率越高
D.社会平均利润率不变的情况下，借贷资本供过于求会导致利率上升
E.借出资本期限越长，利率越高
答案：A,C,E
解析：
利息与利率的关系
（1）利率的高低首先取决于社会平均利润率的高低，并随之变动（同向变化，但不一定成比例）。在通常情况下，社会平均利润率是利率的最高界限。因为如果利率高于利润率，无利可图就不会去借款。
（2）在社会平均利润率不变的情况下，利率高低取决于金融市场上借贷资本的供求情况。借贷资本供过于求，利率便下降，求过于供，利率便上升。
（3）借出资本要承担一定的风险，风险越大，利率也就越高。
（4）通货膨胀对利息的波动有直接影响，资金贬值往往会使利息无形中成为负值。
（5）借出资本的期限长短。贷款期限长，不可预见因素多，风险大，利率就高；反之利率就低。
（1）利率的高低首先取决于社会平均利润率的高低，并随之变动（同向变化，但不一定成比例）。在通常情况下，社会平均利润率是利率的最高界限。因为如果利率高于利润率，无利可图就不会去借款。
（2）在社会平均利润率不变的情况下，利率高低取决于金融市场上借贷资本的供求情况。借贷资本供过于求，利率便下降，求过于供，利率便上升。
（3）借出资本要承担一定的风险，风险越大，利率也就越高。
（4）通货膨胀对利息的波动有直接影响，资金贬值往往会使利息无形中成为负值。
（5）借出资本的期限长短。贷款期限长，不可预见因素多，风险大，利率就高；反之利率就低。
矿井安全供电中关于双回路供电的说法，正确的是（ ）。
A.考虑节约用电，第二回路上要安装负荷定量器
B.矿井供电的第二回路作为备用，应能负担全矿井50％的用电量
C.考虑电路功能，第二回路上允许分接部分其他施工负荷
D.矿井主要通风机也应有两回路供电
B.矿井供电的第二回路作为备用，应能负担全矿井50％的用电量
C.考虑电路功能，第二回路上允许分接部分其他施工负荷
D.矿井主要通风机也应有两回路供电
答案：D
解析：
供电： (1)每一矿井施工，应有两回路电源线路，保证任何一回路发生故障时仍可能担负矿井的供电负荷。矿井电源线路上，严禁装设负荷定量器。
(2)井下中央变电所、主排水泵房和下山开采的采区排水泵房供电的线路，不得少于两回路。主要通风机、提升人员的立井绞车、抽放瓦斯泵等主要设备，应各有两回直接由变电所馈出的供电线路。
(3)井下敷设电缆必须悬挂。倾角30°以下巷道用吊钩，间距不超过3m; 倾角30°以上巷道用夹子、卡箍等方法，间距不超过6m; 电缆不应挂在压风管或水管上，如在巷道同侧布置，则应布置在其上方。水平巷道或倾斜巷道中的电缆应有适当松弛，并在遭遇外重力时能自由坠落。
(2)井下中央变电所、主排水泵房和下山开采的采区排水泵房供电的线路，不得少于两回路。主要通风机、提升人员的立井绞车、抽放瓦斯泵等主要设备，应各有两回直接由变电所馈出的供电线路。
(3)井下敷设电缆必须悬挂。倾角30°以下巷道用吊钩，间距不超过3m; 倾角30°以上巷道用夹子、卡箍等方法，间距不超过6m; 电缆不应挂在压风管或水管上，如在巷道同侧布置，则应布置在其上方。水平巷道或倾斜巷道中的电缆应有适当松弛，并在遭遇外重力时能自由坠落。
编制变更设计文件的内容包括()。
A.勘察设计单位应严格按照铁道部相关规定和《变更设计会审纪要》以及确定的安全应急方案编制变更设计文件
B.Ⅰ类变更设计文件应包括变更设计原因、变更设计方案及工程数量和概(预)算
C.原设计方案及工程数量和概算，有关原设计文件和变更设计图纸，经济技术比较资料和分析说明
D.Ⅰ类变更设计的设计深度为施工图设计深度
E.工点按详细施工图设计阶段的重点桥渡、重点隧道等设计要求进行设计
B.Ⅰ类变更设计文件应包括变更设计原因、变更设计方案及工程数量和概(预)算
C.原设计方案及工程数量和概算，有关原设计文件和变更设计图纸，经济技术比较资料和分析说明
D.Ⅰ类变更设计的设计深度为施工图设计深度
E.工点按详细施工图设计阶段的重点桥渡、重点隧道等设计要求进行设计
答案：A,B,C
解析：
2021一级建造师历年真题和解答9节 第8节
根据《建筑施工组织设计规范》（GB／T 50502—2009），以分部（分项）工程或专项工程为主要对象编制的施工方案，其主要内容包括（ ）。
A.工程概况
B.施工部署
C.施工方法和工艺要求
D.施工准备与资源配置计划
E.施工现场平面布置
B.施工部署
C.施工方法和工艺要求
D.施工准备与资源配置计划
E.施工现场平面布置
答案：A,C,D
解析：
水准仪的主要功能是（）。
A.测量待定点的高程
B.测量两点间的水平距离
C.测量两点间的高差
D.测量点的坐标
B.测量两点间的水平距离
C.测量两点间的高差
D.测量点的坐标
答案：C
解析：
水准仪。 主要功能测两点间的高差；它不能直接测量待定点的高程，但可以根据控制点的已知高程来推算待测点的高程；也可以测量两点间的水平距离，但精度不高
下列受弯构件的钢筋接头方式中，同一截面钢筋接头面积占受力钢筋总面积的百分率不符合规范规定的是（ ）。
A.闪光对焊，受拉区 42%
B.绑扎，受拉区 20%
C.绑扎，受压区 55%
D.机械连接，受拉区 38%
B.绑扎，受拉区 20%
C.绑扎，受压区 55%
D.机械连接，受拉区 38%
答案：C
解析：
P113
（2015年）某水利工程施工招标文件依据《水利水电工程标准施工招标文件》（2009年版）编制。招投标及合同管理过程中发生如下事件：
事件二：投标前，该投标人召开了投标策略讨论会，拟采取不平衡报价，分析其利弊。会上部分观点如下：
观点一：本工程基础工程结算时间早，其单价可以高报；
观点二：本工程支付条件苛刻，投标报价可高报；
观点三：边坡开挖工程量预计会增加，其单价适当高报；
观点四：启闭机房和桥头堡装饰装修工程图纸不明确，估计修改后工程量要减少，可低报；
观点五：机电安装工程工期宽松，相应投标报价可低报。
【问题】事件二中，哪些观点符合不平衡报价适用条件？分析不平衡报价策略的利弊。
事件二：投标前，该投标人召开了投标策略讨论会，拟采取不平衡报价，分析其利弊。会上部分观点如下：
观点一：本工程基础工程结算时间早，其单价可以高报；
观点二：本工程支付条件苛刻，投标报价可高报；
观点三：边坡开挖工程量预计会增加，其单价适当高报；
观点四：启闭机房和桥头堡装饰装修工程图纸不明确，估计修改后工程量要减少，可低报；
观点五：机电安装工程工期宽松，相应投标报价可低报。
【问题】事件二中，哪些观点符合不平衡报价适用条件？分析不平衡报价策略的利弊。
答案：
解析：
（1）观点一、观点三和观点四符合不平衡报价适用条件。
（2）不平衡报价的利：既不提高总报价、不影响报价得分，又能在后期结算时得到更理想的经济效益。
不平衡报价的弊：投标人报低单价的项目，如工程量执行时增多将造成承包人损失；
不平衡报价过多或过于明显可能导致报价不合理，引起投标无效或不能中标。
（2）不平衡报价的利：既不提高总报价、不影响报价得分，又能在后期结算时得到更理想的经济效益。
不平衡报价的弊：投标人报低单价的项目，如工程量执行时增多将造成承包人损失；
不平衡报价过多或过于明显可能导致报价不合理，引起投标无效或不能中标。
地下连续墙按成墙方式分为（ ）。2015年
A.组合式
B.抓斗式
C.回转式
D.壁板式
E.桩排式
B.抓斗式
C.回转式
D.壁板式
E.桩排式
答案：A,D,E
解析：
按成墙方式可分为桩排式、壁板式、组合式；
下列各种情况中，施工单位可索赔施工机械使用费的是（ ）。
A. 完成额外工作而增加的机械使用费
B. 业主方未及时提供施工图纸导致机械停工的窝工费
C. 机械配置原因导致机械工效降低而增加的机械使用费
D. 施工机械故障导致机械停工的窝工费
E. 经监理工程师批准的施工方案不当导致机械停工的窝工费
A. 完成额外工作而增加的机械使用费
B. 业主方未及时提供施工图纸导致机械停工的窝工费
C. 机械配置原因导致机械工效降低而增加的机械使用费
D. 施工机械故障导致机械停工的窝工费
E. 经监理工程师批准的施工方案不当导致机械停工的窝工费
答案：A,B
解析：
本题主要考查索赔费用的组成。
施工机械使用费的索赔包括：由于某种原因完成额外工作增加的机械使用费，非承包商责任工效降低增加的机械使用费，由于业主或监理工程师原因导致机械停工的窝工费。
综上所述，本题正确答案为AB。
施工机械使用费的索赔包括：由于某种原因完成额外工作增加的机械使用费，非承包商责任工效降低增加的机械使用费，由于业主或监理工程师原因导致机械停工的窝工费。
综上所述，本题正确答案为AB。
矿山井下钻眼爆破工作中，巷道掏槽眼布置在工作面中间偏下、距底板()m。
A.0．2～0．4
B.0．4～0．6
C.0．6～1．0
D.1．0～1．4
B.0．4～0．6
C.0．6～1．0
D.1．0～1．4
答案：D
解析：
本题考核的是掏槽眼的布置要求。巷道掏槽眼布置在工作面中间偏下、距底板1．2m左右。
下列材料用量对比关系中，属于混凝土配合比设计的内容是（）。
A、砂率
B、水沙比
C、水胶比
D、浆骨比
E、沙石比
B、水沙比
C、水胶比
D、浆骨比
E、沙石比
答案：A,C,D
解析：
教材P36
本题考查的是建筑材料的应用条件。混凝土配合比的设计，实质上就是确定四种材料用量之间的三个对比关系：水胶比、砂率、浆骨比。水胶比表示水与水泥用量之间的对比关系；砂率表示砂与石子用量之间的对比关系；浆骨比是用单位体积混凝土用水量表示是表示水泥浆与骨料用量之间的对比关系。
本题考查的是建筑材料的应用条件。混凝土配合比的设计，实质上就是确定四种材料用量之间的三个对比关系：水胶比、砂率、浆骨比。水胶比表示水与水泥用量之间的对比关系；砂率表示砂与石子用量之间的对比关系；浆骨比是用单位体积混凝土用水量表示是表示水泥浆与骨料用量之间的对比关系。
2021一级建造师历年真题和解答9节 第9节
铁路电气化改造增设道岔，应采用的铺设方法是（ ）。
A.整体吊装入位
B.机械分段铺设
C.侧位预铺面入
D.原位组装铺设
B.机械分段铺设
C.侧位预铺面入
D.原位组装铺设
答案：C
解析：
《建设工程安全生产管理条例》第21条规定，（ ）依法对本单位的安全生产工作全面负责。
A.建设单位的负责人
B.施工单位主要负责人
C.施工单位的专职生产管理人员
D.建设单位的专职生产管理人员
正确答案：B
关于建造师和项目经理的说法，正确的是( )。（2012）
A.取得建造师注册证书的人员即可成为施工项目经理
B.大、中型工程项目施工的项目经理必须取得建造师注册证书的人员担任
C.建造师是管理岗位，项目经理是技术岗位
D.取得建造师注册证书的人员只能担任施工项目经理
B.大、中型工程项目施工的项目经理必须取得建造师注册证书的人员担任
C.建造师是管理岗位，项目经理是技术岗位
D.取得建造师注册证书的人员只能担任施工项目经理
答案：B
解析：
取得建造师注册证书的人员是否担任工程项目施工的项目经理，由企业自主决定，因此AD错;
建造师是一种专业人士的名称，而项目经理是一个工作岗位的名称，C错;
大、中型工程项目施工的项目经理必须由取得建造师注册证书的人员担任。
建造师是一种专业人士的名称，而项目经理是一个工作岗位的名称，C错;
大、中型工程项目施工的项目经理必须由取得建造师注册证书的人员担任。
下列关于财务内部收益率的说法，不正确的是( )。
A．考虑了资金的时间价值
B．考虑了在整个计算期内的经济状况
C．计算比较麻烦
D．总有唯一解
正确答案：D
承包人如未在规定时间内提供完整的工程竣工结算资料，经发包人催促后14日内仍未提供或没有明确答复，发包人有权根据已有资料进行审查，责任由()。
A.发包人承担
B.承包人自负
C.承包人与发包人按比例承担
D.承包人与发包人承担连带责任
B.承包人自负
C.承包人与发包人按比例承担
D.承包人与发包人承担连带责任
答案：B
解析：
2020版教材P323 / 2019版教材P322
承包人如未在规定时间内提供完整的工程竣工结算资料，经发包人催促后14天仍未提供或没有明确答复，发包人有权根据已有资料进行审查，责任由承包人自负。
承包人如未在规定时间内提供完整的工程竣工结算资料，经发包人催促后14天仍未提供或没有明确答复，发包人有权根据已有资料进行审查，责任由承包人自负。
某机型的翼展为15．8m，而主起落架外轮外侧边间距为6．0m，则该机型要求飞行区指标Ⅱ应是（ ）
A.A
B.B
C.C
D.D
B.B
C.C
D.D
答案：C
解析：
飞行区指标Ⅱ按使用该机场飞行区的各类飞机中最大翼展或最大主起落架外轮外侧边间距，分为A 、B 、C 、D 、E 、F六个等级，二者中取其较高者，故为C。
飞行区指标Ⅱ按使用该机场飞行区的各类飞机中最大翼展或最大主起落架外轮外侧边间距，分为A 、B 、C 、D 、E 、F六个等级，二者中取其较高者，故为C。
属于柔性道面类的有（ ）。
A.沥青类道面
B.砂石道面
C. 土道面
D.水泥混凝土道面
E.装配式道面
B.砂石道面
C. 土道面
D.水泥混凝土道面
E.装配式道面
答案：A,B,C,E
解析：
非常彻底的喷射或抛射除锈。钢材表面无可见的油脂、污垢、氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物，任何残留的痕迹应仅是点状或条纹状的轻微色斑的钢材表面处理质量等级是（）。
A.St2级
B.Sa2级
C.Sa2.5级
D.Sa3级
B.Sa2级
C.Sa2.5级
D.Sa3级
答案：C
解析：
2020版教材P150 / 2019版教材P139
（1）Sal级：轻度的喷射或抛射除锈。钢材表面无可见的油脂和污垢，且没有附着不牢的氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物。（2）Sa2级：彻底的喷射或拋射除镑。钢材表面无可见的油脂和污垢，且氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物已基本清除，其残留物应是牢固附着的。（3）Sa2.5级：非常彻底的喷射或拋射除锈。钢材表面无可见的油脂、污垢、氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物，任何残留的痕迹应仅是点状或条纹状的轻微色斑。（4）Sa3级：使金属表观洁净的喷射或拋射除锈。钢材表面无可见的油脂、污垢，氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物，该表面应显示均匀的金属色泽。
（1）Sal级：轻度的喷射或抛射除锈。钢材表面无可见的油脂和污垢，且没有附着不牢的氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物。（2）Sa2级：彻底的喷射或拋射除镑。钢材表面无可见的油脂和污垢，且氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物已基本清除，其残留物应是牢固附着的。（3）Sa2.5级：非常彻底的喷射或拋射除锈。钢材表面无可见的油脂、污垢、氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物，任何残留的痕迹应仅是点状或条纹状的轻微色斑。（4）Sa3级：使金属表观洁净的喷射或拋射除锈。钢材表面无可见的油脂、污垢，氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物，该表面应显示均匀的金属色泽。
下一篇：2021一级建造师考试答案8篇
热门文章
