一级建造师考试题库精选8篇
发布时间：2021-07-15
一级建造师考试题库精选8篇 第1篇
埋地燃气管道，必须回填土至管顶（ ）以上后才可进行气密性试验。
A、0.2m
B、0.5m
C、1.0m
D、0.8m
B、0.5m
C、1.0m
D、0.8m
答案：B
解析：
2020教材P243 / 2019教材P244
（2）严密性试验应在强度试验合格且燃气管道全部安装完成后进行。若是埋地敷设，必须回填土至管顶0.5 m以上后才可进行。
（2）严密性试验应在强度试验合格且燃气管道全部安装完成后进行。若是埋地敷设，必须回填土至管顶0.5 m以上后才可进行。
投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的，可能构成（ ）。
A.串通投标罪
B.合同诈骗罪
C.侵犯商业秘密罪
D.受贿罪
正确答案：B
某常规投资项目，FNPV（i1=15%）=190，FNPV（i2=13%）=-30，该项目财务内部收益率范围（ ）。
A.<13%
B.>15%
C.13%～14%
D.14%～15%
正确答案：C
本题考查的是内部投资收益率的计算。对常规技术方案，财务内部收益率其实质就是使技术方案在计算期内各年净现金流量的现值累计等于零时的折现率。则内部收益率处在净现值由负变正之间的某一利率。根据上述题目，推算IRR在13%～15%范围。可根据直线交叉法求得内部收益率IRR：(15%-13%)／(190+30)=(15%-IRR)／190-0ERR=18．27%故本题正确选项为C。
本题考查的是内部投资收益率的计算。对常规技术方案，财务内部收益率其实质就是使技术方案在计算期内各年净现金流量的现值累计等于零时的折现率。则内部收益率处在净现值由负变正之间的某一利率。根据上述题目，推算IRR在13%～15%范围。可根据直线交叉法求得内部收益率IRR：(15%-13%)／(190+30)=(15%-IRR)／190-0ERR=18．27%故本题正确选项为C。
放坡基坑施工中，常用的护坡措施有（ ）等。
A. 挂网喷浆或混凝土
B. 型钢支撑
C. 锚杆喷射混凝土
D. 水泥抹面
E. 草袋覆盖
B. 型钢支撑
C. 锚杆喷射混凝土
D. 水泥抹面
E. 草袋覆盖
答案：A,C,D,E
解析：
放坡开挖时应及时作好坡脚、坡面的保护措施。常用的保护措施有：
1）叠放砂包或土袋；2）水泥砂浆或细石混凝土抹面；
3）挂网喷浆或混凝土；4）其他措施：包括锚杆喷射混凝土护面、塑料膜或土工织物覆盖坡面等。P128。
1）叠放砂包或土袋；2）水泥砂浆或细石混凝土抹面；
3）挂网喷浆或混凝土；4）其他措施：包括锚杆喷射混凝土护面、塑料膜或土工织物覆盖坡面等。P128。
下列措施中，属于施工进度控制中合同措施的有（ ） 。
A.制定专用条款
B.控制工程变更
C.加强索赔管理
D.编制资金计划
E.工程进度款支付
B.控制工程变更
C.加强索赔管理
D.编制资金计划
E.工程进度款支付
答案：A,B,C
解析：
合同措施（1）协调合同工期与进度计划之间的关系，保证进度目标的实现；施工前与各分包单位签订施工合同，规定完工日期及不能按期完成的惩罚措施等。（2）合同中要有专用条款，防止因资金问题而影响施工进度，充分保障劳动力、施工机具、设备、材料及时进场。（3）严格控制合同变更，对各方提出的工程变更和设计变更，应严格审查后再补入合同文件之中。（4）在合同中应充分考虑风险因素及其对进度的影响，以及相应的处理方法。（5）加强索赔管理，公正地处理索赔。
甲、乙签订了房屋买卖合同，甲为出卖人，乙为买受人。随后甲将其合同中的全部权力转让给丙，则此合同转让属于（ ）变更。
A．主体
B．标的
C．权利
D．义务
正确答案：A
某单代号网络计划如下图所示，其关键线路为（ ）。
A．A—B—D—G
B．A—B—C—E—G
C．A—B—D—F—G
D．A—B—D—E—G
正确答案：B
经过计算，总时差为零的工作为关键工作，可得，A、B、C、E、G的总时差都为零。而从起点到终点都为关键工作的线路即为关键线路，且关键线路上的所有工作之间的时间间隔都为零。
经过计算，总时差为零的工作为关键工作，可得，A、B、C、E、G的总时差都为零。而从起点到终点都为关键工作的线路即为关键线路，且关键线路上的所有工作之间的时间间隔都为零。
下列关于基坑围堰说法正确的有（ ）。
A.围堰的顶面宜高出施工期间可能出现的最高水位1．5m
B.围堰应做到防水严密，减少渗漏
C.围堰应满足强度、稳定性的要求
D.堰内面积应满足基础施工的需要
E.围堰的顶面宜高出施工期间可能出现的最高水位0．5m
B.围堰应做到防水严密，减少渗漏
C.围堰应满足强度、稳定性的要求
D.堰内面积应满足基础施工的需要
E.围堰的顶面宜高出施工期间可能出现的最高水位0．5m
答案：B,C,D,E
解析：
2020版教材页码P46-48
基坑围堰的一般要求：围堰的顶面宜高出施工期间可能出现的最高水位0.5m；对于河流断面被围堰压缩而引起的冲刷，应有防护措施；围堰应做到防水严密，减少渗漏；围堰内面积应满足基础施工的需要；围堰应满足强度、稳定性的要求。
基坑围堰的一般要求：围堰的顶面宜高出施工期间可能出现的最高水位0.5m；对于河流断面被围堰压缩而引起的冲刷，应有防护措施；围堰应做到防水严密，减少渗漏；围堰内面积应满足基础施工的需要；围堰应满足强度、稳定性的要求。
一级建造师考试题库精选8篇 第2篇
在港口工程中，预制混凝土人工块体重量的允许偏差为（ ）。
A．±10%
B．±5%
C．+5%～0
D．0～-5%
B．±5%
C．+5%～0
D．0～-5%
答案：B
解析：
验算桥梁支架及拱架的刚度时，要求其受载后挠曲杆件的弹性挠度不得超过相应结构跨度约（ ）。
A.1/250
B.1/300
C.1/400
D.1/500
B.1/300
C.1/400
D.1/500
答案：C
解析：
2020版教材P128/2019版教材P124
验算模板、支架及拱架的刚度时，其变形值不得超过下列数值:（1）结构表面外露的模板，挠度为模板构件跨度的1/400;（2）结构表面隐蔽的模板，挠度为模板构件跨度的1/250;（3）支架、拱架受载后挠曲的杆件（盖梁、纵梁），其弹性挠度为相应结构跨度的1/400。
验算模板、支架及拱架的刚度时，其变形值不得超过下列数值:（1）结构表面外露的模板，挠度为模板构件跨度的1/400;（2）结构表面隐蔽的模板，挠度为模板构件跨度的1/250;（3）支架、拱架受载后挠曲的杆件（盖梁、纵梁），其弹性挠度为相应结构跨度的1/400。
根据《建设工程监理规范》（GB/T50319—2013），工程建设监理实施细则除应反应专业工程的特点外，还应包括（ ）等内容。2014
A.监理工作流程
B.项目监理机构的组织形式
C.监理工作的方法和措施
D.监理工作依据
E.监理工作的控制点及目标值
A.监理工作流程
B.项目监理机构的组织形式
C.监理工作的方法和措施
D.监理工作依据
E.监理工作的控制点及目标值
答案：A,C,E
解析：
本题考查的是工程建设监理实施细则，应包括下列内容:专业工程的特点；监理工作的流程；监理工作的控制要点及目标值；监理工作的方法和措施。
某技术方案建设期3年，生产经营期15年，建设投资5500万元，流动资金500万元。建设期第1年初贷款2000万元，年利率8%，贷款期限5年，每年复利息一次，到期一次还本付息，该项目的总投资为（ ）万元。
A、6029
B、6800
C、6599
D、6519
B、6800
C、6599
D、6519
答案：D
解析：
2020版教材P165 / 2019版教材P159
建设工程项目总投资包括建设投资和铺底流动资金两部分建设投资由设备及工器具购置费、建筑安装工程费、工程建设其他费用、预备费（包括基本预备费和价差预备费）和资金筹措费组成。因此该技术方案的总投资=5500+500+2000×[（1+8%）^3-1]=6519万元。
建设工程项目总投资包括建设投资和铺底流动资金两部分建设投资由设备及工器具购置费、建筑安装工程费、工程建设其他费用、预备费（包括基本预备费和价差预备费）和资金筹措费组成。因此该技术方案的总投资=5500+500+2000×[（1+8%）^3-1]=6519万元。
关于安全生产事故应急预案管理的说法，正确的是（ ）。
A.非参建单位的安全生产及应急管理方面的专家，均可受邀参加应急方案评审
B.地方各级人民政府应急管理部门的应急预案应报同级人民政府备案同时抄送上一级人民政府应急管理部门
C.应急资源发生变化的，应急预案应及时修订
D.生产经营单位应每年至少组织两次综合应急预案演练或者专项应急预案演练
B.地方各级人民政府应急管理部门的应急预案应报同级人民政府备案同时抄送上一级人民政府应急管理部门
C.应急资源发生变化的，应急预案应及时修订
D.生产经营单位应每年至少组织两次综合应急预案演练或者专项应急预案演练
答案：B
解析：
光纤按工作波长分类可分为( )。
A.短波长光纤
B.超短波长光纤
C.长波长光纤
D.超长波长光纤
E.全波长光纤
B.超短波长光纤
C.长波长光纤
D.超长波长光纤
E.全波长光纤
答案：A,C,D
解析：
铺设土工合成材料加筋垫层的要求有()。
A.砂料应采用含泥量不大于5％的中、粗砂，砂中不得含有尖石、树根等杂物
B.土工织物各横幅之间采用搭接，搭接宽度不应小于0．3～0．5m，土工格栅可不搭接
C.铺设多层土工合成材料时，应使上、下层接头互相错开，错开距离不应小于0．4m
D.铺土工合成材料前应先整平、压实底层，铺设时应理顺、拉直、绷紧，不得有褶皱和破损
E.在加筋垫层上填第一层土时，应先填中间、后填两边，避免挤压面砂，使土工合成材料松弛
B.土工织物各横幅之间采用搭接，搭接宽度不应小于0．3～0．5m，土工格栅可不搭接
C.铺设多层土工合成材料时，应使上、下层接头互相错开，错开距离不应小于0．4m
D.铺土工合成材料前应先整平、压实底层，铺设时应理顺、拉直、绷紧，不得有褶皱和破损
E.在加筋垫层上填第一层土时，应先填中间、后填两边，避免挤压面砂，使土工合成材料松弛
答案：A,B,D
解析：
某县人民法院审理其管辖范围内的行政诉讼案件，应当依据和参照的规范性法律文件包括（ ）。
A、各地的地方法规
B、法律、行政法规
C、案件所在县人民政府公开发布的规定
D、案件所在地的省、自治区、直辖市人民政府规章
E、案件所在地的省、自治区、直辖市所在地的市人民政府规章
B、法律、行政法规
C、案件所在县人民政府公开发布的规定
D、案件所在地的省、自治区、直辖市人民政府规章
E、案件所在地的省、自治区、直辖市所在地的市人民政府规章
答案：A,B,E
解析：
【知识点】行政复议和行政诉讼制度。人民法院审理行政案件，参照国务院部、委根据法律和国务院的行政法规、决定、命令制定、发布的规章以及省、自治区、直辖市和省、自治区的人民政府所在地的市和经国务院批准的较大的市的人民政府根据法律和国务院的行政法规制定、发布的规章。
一级建造师考试题库精选8篇 第3篇
关于单代号搭接网络计划时距的说法，正确的是（）。（2014）
A.时距是某工作具有的特殊时间参数
B.相邻工作间只能有一种时距的限制
C.时距一般标注在箭头的上方
D.时距是时间间隔的特殊形式
B.相邻工作间只能有一种时距的限制
C.时距一般标注在箭头的上方
D.时距是时间间隔的特殊形式
答案：C
解析：
时距的种类有四类：STS，STF，FTF，FTS.
某企业项目的年主营业务收入30000元，资产总额15000元，该项目的总资产周转率为（ ）。
A、2
B、3
C、1.5
D、4.5
B、3
C、1.5
D、4.5
答案：A
解析：
2020版教材P145 / 2019版教材P139
考点:总资产周转率的计算。总资产周转率是指企业在一定时期内主营业务收入与总资产的比率。该项目的总资产周转率=30000÷15000=2。
考点:总资产周转率的计算。总资产周转率是指企业在一定时期内主营业务收入与总资产的比率。该项目的总资产周转率=30000÷15000=2。
在软基上的防波堤工程中，将土工织物铺设于软基上，可以减少堤基的差异沉降和侧向位移，是应用了土工织物的（ ）。
A.加筋作用 B.反滤功能
C.防护功能 D.隔离功能
A.加筋作用 B.反滤功能
C.防护功能 D.隔离功能
答案：A
解析：
在堤防工程的堤身填筑施工中，根据碾压试验确定（ ）等，以保证碾压质量达到设计要求。
A.分段长度
B.碾压遍数
C.含水量
D.铺土厚度
E.土块限制直径
B.碾压遍数
C.含水量
D.铺土厚度
E.土块限制直径
答案：B,C,D,E
解析：
2020版教材P118 / 2019版教材P120
四、压实作业耍求（1）施工前，先做碾压试验，确定机具、碾压遍数、铺土厚度、含水量、土块限制直径，以保证碾压质量达到设计要求。
四、压实作业耍求（1）施工前，先做碾压试验，确定机具、碾压遍数、铺土厚度、含水量、土块限制直径，以保证碾压质量达到设计要求。
根据《中华人民共和国招标投标法》，下列项目宜采用公开招标方式确定承包人的有（ ）。
A、大型基础设施项目
B、部分使用国有资金投资的项目
C、使用国际组织援助资金的项目
D、关系公众安全的公共事业项目
E、技术复杂且潜在投标人较少的项目
B、部分使用国有资金投资的项目
C、使用国际组织援助资金的项目
D、关系公众安全的公共事业项目
E、技术复杂且潜在投标人较少的项目
答案：A,B,C,D
解析：
P251-256
本题考查的是施工招标。按照《中华人民共和国招标投标法》，以下项目宜采用招标的方式确定承包人：（1）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目。（2）全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目。（3）使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。
本题考查的是施工招标。按照《中华人民共和国招标投标法》，以下项目宜采用招标的方式确定承包人：（1）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目。（2）全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目。（3）使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。
应作为价值工程优先改进对像的是（ ）。
A、丙
B、丁
C、甲
D、乙
B、丁
C、甲
D、乙
答案：D
解析：
2020版教材76~77 / 2019版教材P75
5.确定价值工程对象的改进范围（1）Fi/Ci值低的功能计算出来的Vi小于1的功能区域，基本上都应进行改进，特别是Vi值比1小得较多的功能区域，力求使Vi=1。本题：本题功能价值最低的是乙。
5.确定价值工程对象的改进范围（1）Fi/Ci值低的功能计算出来的Vi小于1的功能区域，基本上都应进行改进，特别是Vi值比1小得较多的功能区域，力求使Vi=1。本题：本题功能价值最低的是乙。
工程施工进度计划的实施重点包括（ ）。
A.总进度计划目标的分解
B.绘制施工进度计划图
C.组织资源供应
D.落实承包责任制
E.落实施工条件
B.绘制施工进度计划图
C.组织资源供应
D.落实承包责任制
E.落实施工条件
答案：A,C,D,E
解析：
2020版教材页码P319-P321
工程施工进度计划的实施重点有以下几方面:
（一）总进度计划的目标分解；
（二）落实施工条件；
（三）组织资源供应；
（四）落实承包责任制，充分调动各方面的积极性。
工程施工进度计划的实施重点有以下几方面:
（一）总进度计划的目标分解；
（二）落实施工条件；
（三）组织资源供应；
（四）落实承包责任制，充分调动各方面的积极性。
电站汽轮机主要由（ ）等组成。
A.汽轮机本体设备
B.再热器
C.其他辅助设备
D.空气预热器
E.蒸汽系统设备
B.再热器
C.其他辅助设备
D.空气预热器
E.蒸汽系统设备
答案：A,C,E
解析：
教材P114
电站汽轮机设备主要由汽轮机本体设备，以及蒸汽系统设备、凝结水系统设备、给水系统设备和其他辅助设备组成。
电站汽轮机设备主要由汽轮机本体设备，以及蒸汽系统设备、凝结水系统设备、给水系统设备和其他辅助设备组成。
一级建造师考试题库精选8篇 第4篇
施工人员对设计结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在（ ）监督下现场取样并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。
A. 施工企业质量管理部门
B. 设计单位或监理单位
C. 工程质量监督机构
D. 建设单位或监理单位
A. 施工企业质量管理部门
B. 设计单位或监理单位
C. 工程质量监督机构
D. 建设单位或监理单位
答案：D
解析：
2013年建设工程法规真题第20题
本题考查的知识点是施工检测的见证取样和送检制度。
《建设工程质量管理条例》规定，施工人员对设计结构安全的试块、试件以及有关材料应当在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。
D项：建设单位和监理单位表述无误，故D项正确。
ABC项：和建设单位和监理单位表述不符，故 ABC项错误。
综上所述，D项正确。
本题考查的知识点是施工检测的见证取样和送检制度。
《建设工程质量管理条例》规定，施工人员对设计结构安全的试块、试件以及有关材料应当在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。
D项：建设单位和监理单位表述无误，故D项正确。
ABC项：和建设单位和监理单位表述不符，故 ABC项错误。
综上所述，D项正确。
关于施工组织设计，下列说法正确的是（ ）。
A.施工组织设计是项目实施的依据
B.没有施工组织设计，单项工程不能进行施工准备
C.没有施工组织设计，单位工程不能开工
D.在施工组织设计中必须编制有地质勘探报告
E.有了施工组织设计，单位工程就可以开工
B.没有施工组织设计，单项工程不能进行施工准备
C.没有施工组织设计，单位工程不能开工
D.在施工组织设计中必须编制有地质勘探报告
E.有了施工组织设计，单位工程就可以开工
答案：A,B,C
解析：
根据规定，相应的施工组织设计如没有经过批准，单项工程的施工准备工作不得进行，单位工程不得开工。就是说，施工组织设计是必须经过批准的。地质勘探报告是编制施工组织设计的基础，没有批准的勘探报告不得设立相应的建设项目，但是它不是施工组织设计的内容。当然，施工组织设计只是项目开工的一个条件，申请开工还需要满足其他必要的条件。
建设工程定额按编制程序和用途分类，可以分为（ ）。
A、概算定额
B、施工定额
C、人工定额
D、企业定额
E、概算指标
B、施工定额
C、人工定额
D、企业定额
E、概算指标
答案：A,B,E
解析：
2020版教材P191 / 2019版教材P185
建设工程定额按编制程序和用途分类，可以分为施工定额、预算定额、概算定额、概算指标、投资估算指标。
建设工程定额按编制程序和用途分类，可以分为施工定额、预算定额、概算定额、概算指标、投资估算指标。
某工程施工合同规定用调值公式法对建安工程价款进行动态结算，某分部工趕预算进度款 为300万元，相关调整要素和数据见下表，则调值后该分部工程结算款为（ ）万元。
A. 321.63
B. 303.54
C. 298.74
D. 280.65
A. 321.63
B. 303.54
C. 298.74
D. 280.65
答案：C
解析：
对城市桥梁的一般性损坏进行修理，恢复城市桥梁原有的技术水平和标准的工程属于（）。
A.小修工程
B.中修工程
C.大修工程
D.加固工程
B.中修工程
C.大修工程
D.加固工程
答案：B
解析：
根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013，对招标人不按规定编制的招标控制价进行投诉的说法，正确的是（ ）。
A.投标人应在招标控制价公布后 7 天内向招投标监督机构和工程造价管理机构投诉
B.投诉时，应当提交由单位盖章和项目经理签名或盖章的书面投诉书
C.工程造价管理机构在接到投诉书后应在 2 个工作日内进行审查
D.工程造价管理机构应当在受理投诉的 21 天内完成复查
B.投诉时，应当提交由单位盖章和项目经理签名或盖章的书面投诉书
C.工程造价管理机构在接到投诉书后应在 2 个工作日内进行审查
D.工程造价管理机构应当在受理投诉的 21 天内完成复查
答案：C
解析：
冬季施工，大体积混凝土温降梯度不得大于（ ）。
A.1.0℃/d
B.2.0℃/d
C.3.0℃/d
D.5.0℃/d
B.2.0℃/d
C.3.0℃/d
D.5.0℃/d
答案：C
解析：
防水混凝土的冬期施工，应符合下列规定:
1）混凝土入模温度不应低于 5℃；
2）混凝土养护宜采用蓄热法、综合蓄热法、暖棚法、掺化学外加剂等方法；
3）应采取保湿保温措施。大体积防水混凝土的中心温度与表面温度的差值不应大于 25℃，表面温度与大气温度的差值不应大于 20℃ ，温降梯度不宜大于2℃/d，且不应大于 3℃/d ，养护时间不 应少于 14d
1）混凝土入模温度不应低于 5℃；
2）混凝土养护宜采用蓄热法、综合蓄热法、暖棚法、掺化学外加剂等方法；
3）应采取保湿保温措施。大体积防水混凝土的中心温度与表面温度的差值不应大于 25℃，表面温度与大气温度的差值不应大于 20℃ ，温降梯度不宜大于2℃/d，且不应大于 3℃/d ，养护时间不 应少于 14d
根据《安全生产法》规定，二级总承包资质施工企业( )。
A．应当建立应急救援组织
B．可不建立应急救援组织，但应指定专职应急救援人员
C．可不建立应急救援组织，但应指定兼职应急救援人员
D．可不建立应急救援组织，但应当配备必要的应急救援器材
正确答案：A
14.A【解析】本题值得注意的是命题的思维方式。很多人会发现选项A、C都是有答题依据的，“建筑施工企业应当建立应急救援组织。规模较小的，可以不建立应急救援组织，但应当指定兼职的应急救援人员”。注意题目暗示了二级总承包企业不属于“规模较小的”。
14.A【解析】本题值得注意的是命题的思维方式。很多人会发现选项A、C都是有答题依据的，“建筑施工企业应当建立应急救援组织。规模较小的，可以不建立应急救援组织，但应当指定兼职的应急救援人员”。注意题目暗示了二级总承包企业不属于“规模较小的”。
一级建造师考试题库精选8篇 第5篇
建设工程施工合同订立过程中，发承包双方开展合同谈判的时间是（）。
A、投标人提交投标文件时
B、订立、签署书面合同时
C、招标人退还投标保证金后
D、明确中标人并发出中标通知书后
B、订立、签署书面合同时
C、招标人退还投标保证金后
D、明确中标人并发出中标通知书后
答案：D
解析：
教材P259
本题考查的是合同订立的程序。在明确中标人并发出中标通知书后，双方即可就建设工程施工合同的具体内容和有关条款展开谈判，直到最终签订合同。
本题考查的是合同订立的程序。在明确中标人并发出中标通知书后，双方即可就建设工程施工合同的具体内容和有关条款展开谈判，直到最终签订合同。
有线电视系统防雷设计应有防止()的措施。
A.直击雷
B.球形雷
C.感应雷
D.雷电侵入波
E.云闪
B.球形雷
C.感应雷
D.雷电侵入波
E.云闪
答案：A,C,D
解析：
本题考核的是有线电视系统的防雷设计。有线电视系统防雷设计应有防止直击雷、感应雷、雷电侵入波的措施。
根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201，实行单价合同的工程项目，监理人一般进行计量的工程项目有（ ）。
A、承包人按规定应缴纳的税金
B、承包人完成的全部工作
C、工程量清单中的全部项目
D、合同文件中规定的项目
E、工程变更项目
B、承包人完成的全部工作
C、工程量清单中的全部项目
D、合同文件中规定的项目
E、工程变更项目
答案：C,D,E
解析：
2020版教材P261 / 2019版教材P255
“监理人一般只对以下三方面的工程项目进行计量：（1）工程量清单中的全部项目；（2）合同文件中规定的项目；（3）工程变更项目。”
“监理人一般只对以下三方面的工程项目进行计量：（1）工程量清单中的全部项目；（2）合同文件中规定的项目；（3）工程变更项目。”
背景资料
某海港集装箱码头，采用沉箱重力式结构，沉箱尺寸为15m×22m×19.5m（宽×长×高），
设计高水位+3.0m，设计低水位+0.5m，码头前沿水深-17.0m。
码头基槽设计开挖断面如下图所示，采用抓斗式挖泥船施工，计算超深值取0.3m，计算
超宽值取1.0m。
工程施工中，抛石基床采用爆炸夯实法密实。爆炸夯实后，进行了夯沉率验收，经测量
验收，平均夯沉率为15%，满足设计要求，随即进行基床整平。抛石基床整平范围为沉箱底
面宽度15m，基床顶面-17.0m，细平后预留了规范要求的相应斜坡。沉箱在预制场预制，海
上采用浮运拖带法运至施工现场，沉箱安装后，在填砂压载前出现前倾，施工单位采取在沉
箱后排仓格内先抛填一半高度砂的措施，进行偏心压载，以调整沉箱就位。
港池疏浚工程量为200 万m3，用一艘1600m3/h 绞吸船开挖，开挖土直接吹填至码头后方
的吹填区。1600m3/h 绞吸船挖掘生产率为576m3/h，泥泵管路吸输生产率为410m3/h，三班作
业，时间利用率为65%。
码头交工验收后，在缺陷责任期内发生了两起事件，一是码头前沿停靠渔船，将橡胶护
舷撞坏，二是码头后轨道梁两侧的连锁块局部出现下沉。
问题
在缺陷责任期内，发生的两起事件，应由谁负责组织维修和承担费用？
某海港集装箱码头，采用沉箱重力式结构，沉箱尺寸为15m×22m×19.5m（宽×长×高），
设计高水位+3.0m，设计低水位+0.5m，码头前沿水深-17.0m。
码头基槽设计开挖断面如下图所示，采用抓斗式挖泥船施工，计算超深值取0.3m，计算
超宽值取1.0m。
工程施工中，抛石基床采用爆炸夯实法密实。爆炸夯实后，进行了夯沉率验收，经测量
验收，平均夯沉率为15%，满足设计要求，随即进行基床整平。抛石基床整平范围为沉箱底
面宽度15m，基床顶面-17.0m，细平后预留了规范要求的相应斜坡。沉箱在预制场预制，海
上采用浮运拖带法运至施工现场，沉箱安装后，在填砂压载前出现前倾，施工单位采取在沉
箱后排仓格内先抛填一半高度砂的措施，进行偏心压载，以调整沉箱就位。
港池疏浚工程量为200 万m3，用一艘1600m3/h 绞吸船开挖，开挖土直接吹填至码头后方
的吹填区。1600m3/h 绞吸船挖掘生产率为576m3/h，泥泵管路吸输生产率为410m3/h，三班作
业，时间利用率为65%。
码头交工验收后，在缺陷责任期内发生了两起事件，一是码头前沿停靠渔船，将橡胶护
舷撞坏，二是码头后轨道梁两侧的连锁块局部出现下沉。
问题
在缺陷责任期内，发生的两起事件，应由谁负责组织维修和承担费用？
答案：
解析：
（1）在缺陷责任期内，发生的码头前沿停靠渔船，将橡胶护舷撞坏的事件，不属于施工
单位责任，可由业主组织施工单位进行维修，费用由肇事者承担。
（2）码头后轨道梁两侧的连锁块局部出现下沉，在合同约定的保修期内，属于施工单位
责任造成的任何缺陷，施工单位应无偿修复。
单位责任，可由业主组织施工单位进行维修，费用由肇事者承担。
（2）码头后轨道梁两侧的连锁块局部出现下沉，在合同约定的保修期内，属于施工单位
责任造成的任何缺陷，施工单位应无偿修复。
关于灯具安装的说法，正确的有（ ）。
A．质量为5kg的悬吊灯具，固定在螺栓或预埋吊钩上
B．墙面上安装的灯具，其固定螺栓不应少于2个
C．悬吊灯具与固定装置采用螺纹连接的螺纹啮合扣数不少于3扣
D．柔性导管与灯具壳体应采用专用接头连接
E．灯具载荷强度试验记录应按5%抽查
B．墙面上安装的灯具，其固定螺栓不应少于2个
C．悬吊灯具与固定装置采用螺纹连接的螺纹啮合扣数不少于3扣
D．柔性导管与灯具壳体应采用专用接头连接
E．灯具载荷强度试验记录应按5%抽查
答案：A,B,D
解析：
选项C：悬吊灯具与固定装置采用螺纹连接的螺纹啮合扣数不少于5扣；选项E：灯具固定装置及悬吊装置的载荷强度试验记录应全数检查。
下列是高压开关设备的试验内容，不属于高压开关试验的是（ ）。
A.防护等级检查
B.内部故障试验
C.主回路电阻测量和温升试验
D.漏气及含水率试验
B.内部故障试验
C.主回路电阻测量和温升试验
D.漏气及含水率试验
答案：D
解析：
教材P68
绝缘试验，主回路电阻测量和温升试验，峰值受电流、短时耐受电流试验，关合、关断能力试验，机械试验，操作振动试验，内部故障试验，SF6气体绝缘开关设备的漏气率及含水率检查，防护等级检查。
绝缘试验，主回路电阻测量和温升试验，峰值受电流、短时耐受电流试验，关合、关断能力试验，机械试验，操作振动试验，内部故障试验，SF6气体绝缘开关设备的漏气率及含水率检查，防护等级检查。
（2018年真题）将已汇总的人工、材料、机械台班消耗数量分别乘以所在地区的人工工资标准、材料预算价格、机械台班单价，计算出人料机费的表格是（）。
A、工程量计算汇总表
B、施工预算工料分析表
C、施工预算表
D、项目造价取费表
B、施工预算工料分析表
C、施工预算表
D、项目造价取费表
答案：C
解析：
本题考查的是施工预算。施工预算表是将已汇总的人工、材料、机械台班消耗数量分别乘以所在地区的人工工资标准、材料预算价格、机械台班单价，计算出人料机费（有定额单价时可直接使用定额单价）。
某施工合同仅约定工程质量产生争议时由甲仲裁委员会仲裁。合同履行中，发包人和承包人在工程质量和工程价款上产生纠纷。承包人向甲仲裁委员会申请仲裁，发包人提出管辖异议，关于该案件仲裁受理的说法中，正确的是（ ）。
A. 质量与结算争议均应由甲仲裁委员会受理
B. 合同仲裁条款约定无效
C. 双方必须签订补充仲裁协议
D. 双方协商不成，质量纠纷由甲仲裁委员会受理
A. 质量与结算争议均应由甲仲裁委员会受理
B. 合同仲裁条款约定无效
C. 双方必须签订补充仲裁协议
D. 双方协商不成，质量纠纷由甲仲裁委员会受理
答案：D
解析：
D项：《仲裁法》规定，对于没有约定的仲裁事项，双方可以协商，达成仲裁协议，协商不成的，可以向人民法院起诉。对于原来的仲裁条款的效力并不产生影响。因此双方协商不成，质量纠纷由甲仲裁委员会受理，工程价款结算纠纷起诉至人民法院。所以D项正确。
《仲裁法》规定，当事人申请仲裁，应当符合下列条件：（1）有仲裁协议；（2）有具体的仲裁请求和事实、理由；（3）属于仲裁委员会的受理范围。
A项：本题中，双方仅约定工程质量产生争议时由甲仲裁委员会仲裁，对于工程价款并没有约定，所以工程价款的结算争议不应有甲仲裁委员会管辖。所以A项错误。
B项：双方的仲裁条款符合上述的三个条件，因此是有效的。所以B项错误。
C项：对于没有约定的仲裁事项，双方可以协商，达成仲裁协议，协商不成的，可以向人民法院起诉。所以C项必须签订补充仲裁协议是错误的。
综上所述，本题正确答案为D。
《仲裁法》规定，当事人申请仲裁，应当符合下列条件：（1）有仲裁协议；（2）有具体的仲裁请求和事实、理由；（3）属于仲裁委员会的受理范围。
A项：本题中，双方仅约定工程质量产生争议时由甲仲裁委员会仲裁，对于工程价款并没有约定，所以工程价款的结算争议不应有甲仲裁委员会管辖。所以A项错误。
B项：双方的仲裁条款符合上述的三个条件，因此是有效的。所以B项错误。
C项：对于没有约定的仲裁事项，双方可以协商，达成仲裁协议，协商不成的，可以向人民法院起诉。所以C项必须签订补充仲裁协议是错误的。
综上所述，本题正确答案为D。
一级建造师考试题库精选8篇 第6篇
建设单位与施工单位订立书面的施工合同，该书面合同可以( )方式作出。
A．合同书
B．传真
C．电子邮件
D．互联网音频传输
E．邮寄信函
正确答案：ABCE
91. ABCE【解析】书面形式是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
91. ABCE【解析】书面形式是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
下列施工成本管理的措施中，属于组织措施的有（ ）。
A.进行技术经济分析，确定最佳的施工方案
B.对成本目标进行风险分析，并制定防范对策
C.编制成本控制工作计划
D.确定合理详细的成本控制工作流程
E.做好资金使用计划，严格控制各项开支
B.对成本目标进行风险分析，并制定防范对策
C.编制成本控制工作计划
D.确定合理详细的成本控制工作流程
E.做好资金使用计划，严格控制各项开支
答案：C,D
解析：
选项A 是技术措施，选项B、E 是经济措施。选项C、D 是组织措施。
下列对资本公积理解正确的是( )。
A．由所有者享有且属于企业注册资金范围内的资本
B．由所有者享有，但不属于企业注册资金范围内的资本
C．每个企业都可能发生资本溢价
D．接受捐赠的现金形成企业的实收资本，而不是形成企业的资本公积
正确答案：B
具有安全无毒，耐腐蚀，不结垢，流量大，阻力小，寿命长，柔性好，弯曲后不反弹，安装简单等特点的塑料管道是（ ）。
A.铝塑复合管
B.硬聚氯乙烯管
C.交联聚乙烯管
D.无规共聚聚丙烯管
B.硬聚氯乙烯管
C.交联聚乙烯管
D.无规共聚聚丙烯管
答案：A
解析：
本题考核的是铝塑复合管的特性。铝塑复合管的特性：长期使用温度(冷热水管)80℃，短时最高温度为95℃。安全无毒，耐腐蚀，不结垢，流量大，阻力小，寿命长，柔性好，弯曲后不反弹，安装简单。
下列关于因果分析图法的说法中，正确的有（ ）。
A．因果分析图法又称为质量特性要因分析法
B．可以定量地分析质量问题的因果关系
C．基本原理是对每一个质量特性或问题逐层深入排查可能原因
D．一个质量特性不能使用一张图进行分析
E．通常采用QC小组的方式进行
正确答案：ACE
企业实现的净利润应按照有关规定进行分配，其分配顺序如下所述正确的是（ ）。
①弥补以前年度亏损
②提取法定公积金
③可供投资者分配的利润及其分配
④未分配利润
A. ①→②→③→④
B. ④→②→③→①
C. ②→③→①→④
D. ①→③→②→④
①弥补以前年度亏损
②提取法定公积金
③可供投资者分配的利润及其分配
④未分配利润
A. ①→②→③→④
B. ④→②→③→①
C. ②→③→①→④
D. ①→③→②→④
答案：A
解析：
2005年建设工程经济真题第26题
本题的考点是利润分配的顺序。
按照《公司法》，公司净利润的分配顺序为：（1）弥补公司以前年度亏损；（2）提取法定公积金；（3）经股东会或股东大会决议提取任意公积金；（4）向投资者分配的利润或股利；（5）未分配利润。
综上所述，本题正确答案为A。@##
本题的考点是利润分配的顺序。
按照《公司法》，公司净利润的分配顺序为：（1）弥补公司以前年度亏损；（2）提取法定公积金；（3）经股东会或股东大会决议提取任意公积金；（4）向投资者分配的利润或股利；（5）未分配利润。
综上所述，本题正确答案为A。@##
下列成本项目的分析中，属于材料费分析的是（ ）。2017
A、分析材料节约对劳务分包合同的影响
B、分析材料储备天数对材料储备金的影响
C、分析施工机械燃料消耗量对施工成本的影响
D、分析材料检验试验费占企业管理费的比重
B、分析材料储备天数对材料储备金的影响
C、分析施工机械燃料消耗量对施工成本的影响
D、分析材料检验试验费占企业管理费的比重
答案：B
解析：
本题考查的是成本项目的分析方法。材料费分析包括主要材料、结构件和周转材料使用费的分析以及材料储备的分析。
目前爆破工程中常用的非电起爆方法包括( )。
A.电子雷管起爆法
B.导火索起爆法
C.导爆索起爆法
D.导爆管起爆法
E.继爆管起爆法
B.导火索起爆法
C.导爆索起爆法
D.导爆管起爆法
E.继爆管起爆法
答案：C,D
解析：
导爆管雷管起爆法和导爆索起爆法均属于非电起爆法。
一级建造师考试题库精选8篇 第7篇
对某办公大楼二层一施工段内的框架柱钢筋制作的质量，应按一个（ ）进行验收。
A. 单位工程
B. 分部工程
C. 分项工程
D. 检验批
A. 单位工程
B. 分部工程
C. 分项工程
D. 检验批
答案：D
解析：
本题主要考查了施工过程质量验收的内容。
检验批的定义如下：
所谓的检验批是指“按同一的生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用的，由一定数量样本组成的检验体”，“检验批可根据施工及质量控制和专业验收需要按楼层、施工段、变形缝等进行划分”
检验批是工程验收的最小单位，是分项工程乃至整个建筑工程质量验收的基础。
综上所述，本题正确答案为D项。
检验批的定义如下：
所谓的检验批是指“按同一的生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用的，由一定数量样本组成的检验体”，“检验批可根据施工及质量控制和专业验收需要按楼层、施工段、变形缝等进行划分”
检验批是工程验收的最小单位，是分项工程乃至整个建筑工程质量验收的基础。
综上所述，本题正确答案为D项。
地面锚杆按矩形或梅花形布置，以下施作顺序正确的是（ ）。
A.钻孔→吹孔→插入锚杆→灌浆→孔口固定锚杆
B.钻孔→吹孔-灌浆→插入锚杆→孔口固定锚杆
C.钻孔→吹孔→插入锚杆→孔口固定锚杆→灌浆
D.钻孔→插入锚杆→吹孔→灌浆→孔口固定锚杆
B.钻孔→吹孔-灌浆→插入锚杆→孔口固定锚杆
C.钻孔→吹孔→插入锚杆→孔口固定锚杆→灌浆
D.钻孔→插入锚杆→吹孔→灌浆→孔口固定锚杆
答案：B
解析：
地面锚杆（管）按矩形或梅花形布置，先钻孔→吹净钻孔→用灌浆管灌浆→垂直插入锚杆杆体→孔口将杆体固定。地面锚杆（管）支护，是由普通水泥砂浆和全粘结型锚杆构成地表预加固地层或围岩深孔注浆加固地层。
某建设项目施工中，发现地下古墓葬，因建设工期紧迫，需要对其进行抢救性发掘，则应当由()组织发掘。
A.建设单位
B.施工单位
C.建设单位和施工单位
D.政府文物行政部门
B.施工单位
C.建设单位和施工单位
D.政府文物行政部门
答案：D
解析：
2020版教材P220 / 2019版教材P219
本题考察的是：施工发现文物报告和保护的规定。确因建设工期紧迫或者有自然破坏危险，对古文化遗址、古墓葬急需进行抢救发掘的，由省、自治区、直辖市人民政府文物行政部门组织，并同时补办审批手续。
本题考察的是：施工发现文物报告和保护的规定。确因建设工期紧迫或者有自然破坏危险，对古文化遗址、古墓葬急需进行抢救发掘的，由省、自治区、直辖市人民政府文物行政部门组织，并同时补办审批手续。
某公司中标污水处理厂升级改造工程，处理规模为70万m3/d。其中包括中水处理系统。中水处理系统的配水井为矩形钢筋混凝土半地下室结构，平面尺寸17.6m×14.4m；高11.8m，设计水深9米；底板、顶板厚度分别为1.1m，0.25m。
施工过程中发生了如下事件：
事件一：配水井基坑边坡坡度1:0.7（基坑开挖不受地下水影响），采用厚度6～10cm的细石混凝土护面。配水井顶板现浇施工采用扣件式钢管支架，支架剖面如图4-1所示。方案报公司审批时，主管部门认为基坑缺少降、排水设施，顶板支架缺少重要杆件，要求修改补充。
事件二：在基坑开挖时，现场施工员认为土质较好，拟取消细石混凝土护面，被监理工程师发现后制止。
事件三：项目部识别了现场施工的主要危险源，其中配水井施工现场主要易燃易爆物体包括脱模剂、油漆稀释料……。项目部针对危险源编制了应急预案，给出了具体预防措施。
事件四：施工过程中，由于设备安装工期压力，中水管道未进行功能性试验就进行了道路施工（中水管道在道路两侧）。试运行时中水管道出现问题，破开道路对中水管道进行修复造成经济损失180万元，施工单位为此向建设单位提出费用索赔。
＜1> 、图4-1中基坑缺少哪些降水排水设施？顶板支架缺少哪些重要杆件？
＜2> 、指出图4-2、图4-3中A、B名称，简述本工程采用这种形式螺栓的原因。
＜3> 、事件二中，监理工程师为什么会制止现场施工员的行为？取消细石混凝土护面应履行什么手续？
＜4> 、事件三中，现场的易燃易爆物体危险源还应包括哪些？
＜5> 、事件四所造成的损失能否索赔？说明理由。
＜6> 、配水井满水试验至少应分几次？分别列出每次充水高度。
施工过程中发生了如下事件：
事件一：配水井基坑边坡坡度1:0.7（基坑开挖不受地下水影响），采用厚度6～10cm的细石混凝土护面。配水井顶板现浇施工采用扣件式钢管支架，支架剖面如图4-1所示。方案报公司审批时，主管部门认为基坑缺少降、排水设施，顶板支架缺少重要杆件，要求修改补充。
事件二：在基坑开挖时，现场施工员认为土质较好，拟取消细石混凝土护面，被监理工程师发现后制止。
事件三：项目部识别了现场施工的主要危险源，其中配水井施工现场主要易燃易爆物体包括脱模剂、油漆稀释料……。项目部针对危险源编制了应急预案，给出了具体预防措施。
事件四：施工过程中，由于设备安装工期压力，中水管道未进行功能性试验就进行了道路施工（中水管道在道路两侧）。试运行时中水管道出现问题，破开道路对中水管道进行修复造成经济损失180万元，施工单位为此向建设单位提出费用索赔。
＜1> 、图4-1中基坑缺少哪些降水排水设施？顶板支架缺少哪些重要杆件？
＜2> 、指出图4-2、图4-3中A、B名称，简述本工程采用这种形式螺栓的原因。
＜3> 、事件二中，监理工程师为什么会制止现场施工员的行为？取消细石混凝土护面应履行什么手续？
＜4> 、事件三中，现场的易燃易爆物体危险源还应包括哪些？
＜5> 、事件四所造成的损失能否索赔？说明理由。
＜6> 、配水井满水试验至少应分几次？分别列出每次充水高度。
答案：
解析：
＜1> 、基坑缺少的排水设施有：坡顶没有显示截水沟；基坑内没有显示排水沟和集水井。
顶板支架缺少扫地杆、水平杆和剪刀撑。
＜2> 、A为止水环（止水钢板），拆模后螺栓孔处置节点图中B为聚合物水泥砂浆（防水砂浆）。
采用此种形式螺栓的原因：配水池为给排水构筑物，防渗要求较高，所以，必须采用有止水构造螺栓。
＜3> 、因为施工员违反已经审批的施工方案进行作业。取消细石混凝土护面属于方案变更，应重新编制、论证，并经原批准程序批准后方可实施。
＜4> 、现场的易燃易爆物体风险源还应包括：氧气、乙炔，竹胶板、方木。
＜5> 、施工单位不能索赔。
原因：因为施工单位未按规范规定（倒序）施工，属于施工单位自身责任。
＜6> 、满水试验至少需3次进行。
分为3次注水试验时：第一次充水至设计水深的1/3（充水至3m）；第二次充水至设计水深的2/3（充水至6m） ；第三次充水至设计水深（充水至9m） 。
顶板支架缺少扫地杆、水平杆和剪刀撑。
＜2> 、A为止水环（止水钢板），拆模后螺栓孔处置节点图中B为聚合物水泥砂浆（防水砂浆）。
采用此种形式螺栓的原因：配水池为给排水构筑物，防渗要求较高，所以，必须采用有止水构造螺栓。
＜3> 、因为施工员违反已经审批的施工方案进行作业。取消细石混凝土护面属于方案变更，应重新编制、论证，并经原批准程序批准后方可实施。
＜4> 、现场的易燃易爆物体风险源还应包括：氧气、乙炔，竹胶板、方木。
＜5> 、施工单位不能索赔。
原因：因为施工单位未按规范规定（倒序）施工，属于施工单位自身责任。
＜6> 、满水试验至少需3次进行。
分为3次注水试验时：第一次充水至设计水深的1/3（充水至3m）；第二次充水至设计水深的2/3（充水至6m） ；第三次充水至设计水深（充水至9m） 。
背景资料
长江深水航道整治工程，在长江口南港北槽中建筑两条长导堤，其中北导堤规划全长
49km，南导堤规划全长48km，并在导堤内侧抛筑短丁坝，北堤丁坝10 座，南堤丁坝12 座。
其主要分项工程名称包括：铺设软体排、抛石棱体施工、扭王字块护面施工、防浪墙施工、
碎石反滤层施工、抛石护底施工、扫海、测量、放样、铺土工布、袋装砂堤心施工、块石垫
层。长江口深水航道整治工程的布置如下图所示。
问题：
1．斜坡堤结构形式的优点。
2．袋装砂堤芯斜坡堤的施工工艺流程。
3．软体排护底的作用。
4．长江三大航道整治工程的功能。
长江深水航道整治工程，在长江口南港北槽中建筑两条长导堤，其中北导堤规划全长
49km，南导堤规划全长48km，并在导堤内侧抛筑短丁坝，北堤丁坝10 座，南堤丁坝12 座。
其主要分项工程名称包括：铺设软体排、抛石棱体施工、扭王字块护面施工、防浪墙施工、
碎石反滤层施工、抛石护底施工、扫海、测量、放样、铺土工布、袋装砂堤心施工、块石垫
层。长江口深水航道整治工程的布置如下图所示。
问题：
1．斜坡堤结构形式的优点。
2．袋装砂堤芯斜坡堤的施工工艺流程。
3．软体排护底的作用。
4．长江三大航道整治工程的功能。
答案：
解析：
斜坡堤结构形式的优点为：结构简单、施工方便，有较高的整体稳定性，适用于不同的
地基，可以就地取材，破坏后易于修复。
地基，可以就地取材，破坏后易于修复。
关于主副井短路贯通后的辅助系统的特点，说法正确的是( )。
A．两个井筒均为罐笼提升
B．两个井筒的通风仍相互独立
C．排水系统变成在一个井底集中排水
D．井下通风已经完全不需要风筒
E．巷道运输采用U形矿车
B．两个井筒的通风仍相互独立
C．排水系统变成在一个井底集中排水
D．井下通风已经完全不需要风筒
E．巷道运输采用U形矿车
答案：C,E
解析：
周转性材料消耗一般与()因素有关。
A.第一次制造时的材料消耗
B.周转费用
C.每周转使用一次材料的损耗
D.周转使用次数
E.周转材料的最终回收及其回收折价
B.周转费用
C.每周转使用一次材料的损耗
D.周转使用次数
E.周转材料的最终回收及其回收折价
答案：A,C,D,E
解析：
本题考核的是与周转性材料消耗有关的因素。周转性材料消耗一般与下列四个因素有关：(1)第一次制造时的材料消耗(一次使用量)；(2)每周转使用一次材料的损耗(第二次使用时需要补充)；(3)周转使用次数；(4)周转材料的最终回收及其回收折价。
分组交换的特点有( )。
A.给用户提供了完全“透明”的信号通路
B.容易建立灵活的通信环境，便于在传输速率、信息格式、编码类型、同步方式以及通信规程等方面都不相同的数据终端之间实现互通
C.经济性好
D.由于网络附加的信息较多，影响了分组交换的传输效率
E.通信用户间必须建立专用的物理连接通路
B.容易建立灵活的通信环境，便于在传输速率、信息格式、编码类型、同步方式以及通信规程等方面都不相同的数据终端之间实现互通
C.经济性好
D.由于网络附加的信息较多，影响了分组交换的传输效率
E.通信用户间必须建立专用的物理连接通路
答案：B,C,D
解析：
一级建造师考试题库精选8篇 第8篇
根据《注册建行师执业管理办法（试行）》，注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，（ ）除外。
A、合同约定的工程验收合格的
B、合同约定工程尚未开工的
C、合同约定的工程主体已经完成的
D、因非承包方原因致使工程项目停工超过120天的
B、合同约定工程尚未开工的
C、合同约定的工程主体已经完成的
D、因非承包方原因致使工程项目停工超过120天的
答案：A
解析：
教材P81
【知识点】建造师的受聘单位和执业岗位范围。建造师经不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。三种除外情形：同一工程相邻分段发包或分期施工的；合同约定的工程竣工验收合格的；因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的。
【知识点】建造师的受聘单位和执业岗位范围。建造师经不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。三种除外情形：同一工程相邻分段发包或分期施工的；合同约定的工程竣工验收合格的；因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的。
建设工程索赔成立的前提条件有（ ）。
A. 与合同对照，事件已造成了承包人工程项目的额外支出或直接工期损失
B. 造成费用增加或工期损失额度巨大，超出了正常承受范围
C. 索赔费用计算正确，并且容易分析
D. 造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任
E. 承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告
A. 与合同对照，事件已造成了承包人工程项目的额外支出或直接工期损失
B. 造成费用增加或工期损失额度巨大，超出了正常承受范围
C. 索赔费用计算正确，并且容易分析
D. 造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任
E. 承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告
答案：A,D,E
解析：
本题考查的是索赔成立的前提条件的内容。
索赔的成立，应当同时具备以下三个前提条件：
（1）与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失；
（2）造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任；
（3）承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。
ADE项：ADE项对应着上边的第（1）、（2）、（3）条，故为正确选项。
综上所述，本题正确选项为ADE。
索赔的成立，应当同时具备以下三个前提条件：
（1）与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失；
（2）造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任；
（3）承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。
ADE项：ADE项对应着上边的第（1）、（2）、（3）条，故为正确选项。
综上所述，本题正确选项为ADE。
某工程采用不过水4 级土石围堰，基坑上游围堰挡水位为30m，下游围堰挡水位为29.4m，上下游水位差为0.6m，安全超高为1.0m，该工程上游围堰堰顶高程至少应为（ ）。
A.31.0m
B.31.5m
C.31.6m
D.32.1m
B.31.5m
C.31.6m
D.32.1m
答案：B
解析：
堰顶高程不低于设计洪水的静水位与波浪高度及堰顶安全加高值之和。不过水4 级土石围堰波浪爬高为0.5m，所以上游围堰堰顶高程至少应为30+1.0+0.5=31.5m。
在（ ）结构中，每一个工作部门只有一个直接的上级部门，只有唯一一个指令源。
A. 项目职能
B. 线性组织
C. 职能组织
D. 矩阵组织
A. 项目职能
B. 线性组织
C. 职能组织
D. 矩阵组织
答案：B
解析：
本题主要考查线性组织结构的特点。
在线性组织结构中，每一个工作部门只能对其直接的下属部门下达工作指令，每一个工作部门也只有一个直接的上级部门，因此，每一个工作部门只有唯一一个指令源，避免了由于矛盾的指令而影响组织系统的运行。
综上所述，本题正确答案为B。
在线性组织结构中，每一个工作部门只能对其直接的下属部门下达工作指令，每一个工作部门也只有一个直接的上级部门，因此，每一个工作部门只有唯一一个指令源，避免了由于矛盾的指令而影响组织系统的运行。
综上所述，本题正确答案为B。
根据《建设工程价款结算暂行办法》，建设工程承发包双方未在合同中对工程进度款支付时间、支付比例等作约定的，发包人应该在批准工程进度款支付申请的（ ）天内，向承包人支付规定比例范围内的工程进度款。 (2012)
A.7 B.28 C.56 D.14
A.7 B.28 C.56 D.14
答案：D
解析：
发包人应在收到承包人进度款支付申请后的14天内根据计量结果和合同约定对申请内容予以核实，确认后向承包人出具进度款支付证书。若发承包双方对有的清单项目的计量结果出现争议，发包人应对无争议部分的工程计量结果向承包人出具进度款支付证书。发包人应在签发进度款支付证书后的14天内，按照支付证书列明的金额向承包人支付进度款。
某桥墩基础位于水下，围堰施工困难，表层地基土容许承载力不足，持力层位于地面以下7～8m，且竖向和横向荷载均大，则该桥宜选用（ ）。
A.片石混凝土扩大基础
B.柔性扩大基础
C.挖孔灌注桩基础
D.沉井基础
B.柔性扩大基础
C.挖孔灌注桩基础
D.沉井基础
答案：D
解析：
本题考查的是桥梁沉井和地下连续墙。当桥梁结构上部荷载较大，而表层地基土的容许承载力不足，但在一定深度下有好的持力层，扩大基础开挖工作量大，施工围堰支撑有困难，或采用桩基础受水文地质条件限制时，此时采用沉井基础与其他深基础相比，经济上较为合理。
贯彻落实安全生产方针以及（ ），结合工程特点制定本项目工程的各项安全生产管理办法。
A．政策
B．法律法规
C．检验标准
D．规章制度
E．会议通知
正确答案：ABD
应用动态控制原理控制项目投资时，若将工程合同价作为投资的实际值，则可作为投资计划值的是（）。
A.工程概算和工程款支付值
B.工程概算和工程预算
C.工程概算和工程决算
D.工程决算和工程款支付值
B.工程概算和工程预算
C.工程概算和工程决算
D.工程决算和工程款支付值
答案：B
解析：
2020/2019教材P51
由上可知，投资的计划值和实际值是相对的，如：相对于工程预算而言，工程概算是投资的计划值；相对于工程合同价，则工程概算和工程预算都可作为投资的计划值等。
由上可知，投资的计划值和实际值是相对的，如：相对于工程预算而言，工程概算是投资的计划值；相对于工程合同价，则工程概算和工程预算都可作为投资的计划值等。
上一篇：2021一级建造师预测试题5辑
热门文章
