2021一级建造师考试真题及详解9章
2021一级建造师考试真题及详解9章 第1章
B.附件安装
C.报警阀安装
D.管道冲洗
(3)自动喷水灭火系统施工程序施工准备—干管安装—报警阀安装一立管安装—分层干、支管安装—喷洒头支管安装—管道试压—管道冲洗—减压装置安装—报警阀配件及其他组件安装—喷洒头安装—系统通水调试。
某通信运营商计划在某地建设移动系统试验网工程,委托只有设备入网资质的移动设备生产厂商编制了初步设计,工程估算价约280万元。初步设计得到运营商的批准后,该运营商采用包工不包料的形式将此工程承包给一家长期合作的施工单位,并委托施工单位进行基站站址工作,后由设计单位根据选址及设备的情况编制施工图设计。施工图设计完成后工程开工,由于部分站点选择在民用建筑上,运营商工程管理人员数量有限,又委托施工单位负责完成所选站址的租用谈判工作。
在此项目的施工过程中,质量监督机构进行了现场检查,并对运营商做出了相应处罚。
2.问题
(1)本工程实施阶段的程序符合要求吗?简述通信建设工程项目实施阶段的程序要求。
(2)本工程委托设备厂商编制初步设计的做法是否合适?为什么?简述通信建设工程对设计编制单位的选择要求。
(3)指出本工程设计阶段是否存在问题并说明理由。
(4)本工程是否应进行招投标?为什么?
(5)运营商委托施工单位进行站点选址,并负责相应的租用谈判是否合适,这些工作应由谁在什么时间完成?
(6)本工程中有特殊验收指标吗?如果有的话,指出有哪些?
(7)本工程中运营商的违规操作行为体现在哪些方面?
(3)本工程设计阶段的划分存在问题,设计阶段划分不合理。根据通信工程建设特点及工程建设管理的需要,一般通信建设项目设计按初步设计和施工图设计两个阶段进行;对于技术上复杂的或采用新设备和新技术的项目,可增加技术设计阶段,按初步设计、技术设计、施工图设计三个阶段进行。此工程为移动系统试验网工程,其中包含新设备、新技术应用,所以应按三阶段设计进行,即在初步设计和施工图设计中间增加技术设计阶段。
(4)本工程应以招投标方式确定施工单位。按照工业和信息化部相关文件的规定,施工发包单项合同估算价在200万元人民币及以上的工程项目,就应进行招投标。
(5)运营商委托施工单位进行选址,并负责相应站址租用的谈判工作不合适。这些工作应由运营商(建设单位)在施工准备阶段完成。
(6)本工程有特殊验收指标。应用在工程项目中的新技术、新设备的指标都属于特殊验收指标,新型移动技术试验网中与原有设备的不同指标均应认定为特殊验收指标。
(7)本工程中运营商的违规操作体现在:委托无相应资质的移动设备厂商编制初步设计;未依法进行工程服务采购招标;委托施工单位选址和完成站址租用费的谈判工作;站址租用的谈判和施工图设计的次序颠倒;在初步设计和施工图设计中间遗漏了技术设计等方面。
A.增大土的孔隙率 B.改变土的颗粒组成
C.降低地基的孔隙水压力 D.增大土的孔隙比
某项工作有三项紧后工作,其持续时间分别为4天、5天、6天;其最迟完成时间分别为lB天、l6天、l4天,本工作的最迟完成时间是( )天。
A.14
B.11
C.8
D.6
某民用机场建设工程项目本年节约“三材”的目标为150000,实际160000元;上年140000元,企业先进水平180000元。
2.问题
利用对比法分析本年成本节约实际数与本年目标数、上年实际数、企业先进水平的差异。
在本题中,通过计算本年成本节约实际数与本年目标数、上年实际数、企业成本管理水平的差异,可以直观地看到成本目标的升降幅度和实现情况,有助于确定成本控制的方向。如下表所示,成本节约实际数比目标数增加1万元,比上年实际数增加2万元,表明成本目标不但实现,而且还有提高;但是与企业先进水平相比,还有2万元的差距,应该进一步采取成本控制措施,提高成本管理水平,如下表:
本题主要考核比较法的应用。
比较法又称指标对比分析法,是通过指标对比,以反映出成本升降的方法。它直观、简便而有效。在本题中,通过计算本年成本节约实际数与本年目标数、上年实际数、企业先进水平的差异,可以直观地看到成本目标的升降幅度和实现情况,有助于确定成本控制的方向。
用双耳收听来判断声源的远近和( ),称为双耳定位。
A.内容 B.方向 C.直达 D.反射
B.工程质量会更好
C.有利于降低投资
D.不利于节约资金贷款利息
E.不能保证工程质量
2021一级建造师考试真题及详解9章 第2章
B.风缆应成对称布置,且上、下游风缆的长度相差不宜过大
C.风缆优先采用单线钢丝绳,禁止采用滑轮组
D.对于拱肋为整段吊装或两段吊装的中小跨径双曲拱桥,每孔至少应有一根基肋设置固定的风缆
E.在每孔拱肋全部合龙、横系梁或横隔板达到一定强度后,方可拆除风缆
B.硅脂
C.清机油
D.脱模剂
B.跑道边灯
C.顺序闪光灯
D.滑行道边线灯
B.露天剥离工程
C.特殊凿井工程
D.一般支护井巷工程
在岩石坚硬、岸坡陡峻、交通不便的峡谷地区建坝,其截流方式优先采用( )。
A.抛投块料 B.水力冲填 C.定向爆破 D.建闸
A公司以EPC交钥匙总承包模式中标非洲北部某国一机电工程项目,中标价2.5亿美元,合同约定,总工期36个月,支付币种为美元,设备全套由中国制造,所有技术标准、规范全部执行中国标准和规范。工程进度款每月10日前按上月实际完成量支付,竣工验收后全部付清,工程进度款支付每拖欠一天,业主需支付双倍利息给A公司。工程价格不因各种费率、汇率、税率变化及各种设备、材料、人工等价格变化而作调整,施工过程中发生下列事件:
事件1:A公司因:(1)当地发生短期局部战乱,造成工期延误30天,直接经济损失30万美元;(2)原材料涨价,增加费用150万美元;(3)所在国劳务工因工资待遇罢工,工期延误5天,共计增加劳务工工资50万美元;(4)美元贬值,损失人民币1200万元;(5)进度款多次拖延支付,影响工期5天,经济损失(含利息)40万美元;(6)所在国税率提高,税款比原来增加50万美元;(7)遭遇百年一遇的大洪水,直接经济损失20万美元,工期拖延10天。
事件2:中央控制室接地极施工时,A公司以镀锌角钢作为接地极,遭到业主制止,要求用铜棒作接地极,双方发生分歧。
问题:
1.A公司中标的工程项目包含哪些承包内容?
2.从事件1中分析,国际机电工程总承包除项目实施中自身风险外,还存在哪些风险?
3.事件1中,A公司可向业主索赔的工期和费用金额分别是多少?
4.事件2中,业主的做法是否合理?简述理由。双方协调后,可怎样处理?
2.国际合同除了风险本身的风险外还有环境风险,包括:(1)政治风险;(2)市场和收益风险;(3)财经风险;(4)法律风险;(5)不可抗力风险。
3.事件1中:
(1)当地发生短期局部战乱,造成工期延误30天,直接经济损失30万美元;本事件为不可抗力,可索赔工期30天;费用不能索赔。
(2)原材料涨价,增加费用150万美元;按合同约定不能索赔。
(3)所在国劳务工因资待遇罢工,工期延误5天,共计增加劳务工资50万美元;按合同约定人工费用上涨不可以索赔。
(4)美元贬值,损失人民币1200万元;按合同约定不能索赔。
(5)进度款多次拖延支付,影响工期5天,经济损失(含利息)40万美元;可索赔工期5天,费用40万美元。
(6)所在国税率提高,税款比原来增加50万美元;按合同约定得不到索赔。
(7)遭遇百年一遇的大洪水:直接经济损失20万美元,工期拖延10天,为不可抗力,可索赔工期10天,
直接经济损失费用如果只是设备人员窝工等损失,得不到索赔。
以上事件可索赔工期:30+5+10=45(天)
可索赔费用:40(万元)
4.不合理,因为镀锌角钢做接地极符合中国规范(合同规定执行中国标准和规范)
处理方法:双方协调继续按A公司方案施工;如果按业主要求施工,业主应补材料价差及其他损失。
B.成本加成法
C.余值法
D.市场调整法
E.全面审查法
2021一级建造师考试真题及详解9章 第3章
根据《水法》,水资源规划分为( )。
A.全国战略规划
B.流域规划
C.区域规划
D.保护规划
E.节约用水规划
B.报废处理
C.加固处理
D.限制使用
B.卫星转发器
C.微波站
D.上行传播路径
E.下行传播路径
B.木具加工厂
C.烟花爆竹厂
D.矿山企业
A. 设备安装费=设备原价×设备安装费率
B. 设备安装费=设备安装工程量×预算单价
C. 设备安装费=设备吨数×每吨设备安装费
D. 设备安装费=设备台数×每台设备安装费
E. 设备安装费=建筑面积×单位面积安装费
本题主要考查了概算指标法。
概算指标形式较多,概括起来主要有以下几种计算方法。
(1)按占设备价值的百分比(安装费率)的概算指标计算:设备安装费=设备原价×设备安装费率;
(2)按每吨设备安装费的概算指标计算:设备安装费=设备总吨数×每吨设备安装费(元/吨);
(3)按座、台、套、组、根或功率等为计量单位的概算指标计算,如工业炉按每台安装费指标计算,冷水箱按每组安装费指标计算等;
(4)按设备安装工程每平方米建筑面积的概算指标计算,设备安装工程费有时可按不同的专业内容(如通风、动力、管道等)采用每平方米建筑面积的安装费用概算指标计算。
综上所述,本题正确答案为ACDE。
B.当构件按最小配筋率配筋时,按钢筋代换前后截面面积相等的原则代换
C.钢筋代换时应征得设计单位的同意
D.当构件受裂缝宽度控制时,代换前后应进行裂缝宽度和挠度验算
E.同钢号之间的代换按钢筋代换前后用钢量相等的原则代换
【问题】
1.甲公司向国外公司采购主压缩机存在哪些风险?甲公司沿途应跟哪些单位协调?
2.在主压缩机途径桥梁时,应考虑哪些安全因素?
3.该设备现场验收是否有问题?应如何进行现场验收?
4.压缩机空负荷单机试运转有哪些问题,项目部应如何整改?
1)订立合同前供货商选择失误的风险; 2)压缩机生产过程无法监造的风险;
3)压缩机包装运输过程中监督不力的风险; 4)压缩机交付验收的风险。
(2)甲公司沿途应协调的单位有:
海关、商检部门、港口、码头管理部门、运输公司、交通管理部门、桥梁管理部门等。
2. 在主压缩机途径桥梁时,应考虑安全因素是:
按桥梁的设计符合、使用年限及当时状况,车辆行驶前对每座桥梁进行了检测、计算,并采取了相关的修复和加固措施,以保证运输安全
3.(1)有问题;
(2)应由建设单位组织监理单位、生产厂商、施工方、海关、商检、保险公司等有关代表进行设备现场验收,并且甲公司应当与压缩机供应商联系,获得中文说明书,以便移交给建设单位。
4. 压缩机空负荷单机转的问题有:
(1)点动压缩机无异常,直接进行了两个小时的连续试运行不妥;
整改为:应依次运转5min、30min 和2h 以上。
(2)运行时,压缩机曲轴箱润滑油温度达到了95°不妥;
整改为:运转中润滑油压不得小于0.1MPa,曲轴箱或机身内润滑油的温度不应高于70℃。
(3)压缩机轴颈与轴瓦侧间隙不符合规范要求;
整改为:轴颈与轴瓦的侧间隙用塞尺检查,单侧间隙应为顶间隙的1/2~1/3。
2021一级建造师考试真题及详解9章 第4章
施工成本计划多种类型的关系中,指导性成本计划是( )。
A.竞争性成本计划的深化
B.实施性成本计划的拓展
C.竞争性成本计划的基础
D.实施性成本计划的落实
某机电设备安装公司中标某海上油气处理模块(约2800t钢结构和管道、电气等组成的生产模块)的施工总承包合同。合同的通用条款规定,材料由业主供给,项目生产用电由业主提供,本项目需由机电安装公司完成。在合同的专用条款中约定了工程范围、工期、质量标准、安全环境要求,并规定项目可以将管道、防腐工程分包给有资质的单位。机电安装公司将管道工程分包给了GA1级资质的A单位,将防腐工程分包给了具有资质的B单位。
项目执行期间发生了下列情况:
业主单位新上任的合同部经理认为机电安装公司违法了合同通用条款的规定,给机电安装公司开出了50万元的罚款通知书。
A单位在管道安装时由于甲供管件到货滞后15天造成窝工损失30万元,因为机电安装公司的钢结构安装滞后,造成窝工损失5万元,工期拖后6天。A单位向业主提出30万元的费用索赔和15天的工期索赔,向机电安装公司提出5万元的费用索赔和6天的工期索赔。
A单位在进行管道水压试验时,发现在升压到2.6MPa时,阀门的法兰处有水珠渗出,为了节约时间,项目技术员要求管工带压紧固螺栓,被监理工程师制止。
机电安装公司在试运行时,有两台油泵出现震动大、噪声大,电动机端部发热等异常现象。经调查发现:油泵的钢垫铁有移位和松动;电动机与油泵的联轴器同轴度超差。
问题:
1.业主单位合同部经理开具的50万元罚款单是否成立?为什么?
2.A单位向业主及机电安装公司的索赔是否成立?应该怎么做?
3.监理为什么制止管工带压紧固螺栓的行为?试压时的压力表有何要求?
4.按油泵安装质量问题调查结果,分别指出发生质量问题可能的主要原因。
2.A单位向业主索赔不成立。因为A单位和业主之间没有合同关系,A单位应向机电安装公司索赔,由机电安装公司向业主索赔30万元费用和15天工期。
A单位向机电安装公司索赔成立。因为A单位与机电安装公司之间有合同关系,索赔对象正确。机电安装公司应根据合同予以补偿。
3.因为试验过程中,若发生泄漏,必须泄压之后才能处理,不得带压处理。带压紧固螺栓会造成法兰面受力不均衡,出现垫片爆碎的情况,容易使操作人员受到伤害。
压力表的要求:
在周检期内并校验合格;精度不低于1.6级;满刻度值为被测最大压力的1.5-2倍;不少于2块。
4.垫铁移位和松动的原因可能是:垫铁与基础间接触不良,垫铁间点焊不牢固,灌浆时固定垫铁的方法不对。
联轴器同轴度超差原因可能是:测量仪表精度等级低,测量基准实际偏差大,测点位置选择不当,测量人员技能水平低。
B.具备高中及以上文化程度
C.在本行业工作6年以上
D.具备必要的安全技术知识与技能
特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格,取得《中华人民共和国特种作业操作证》后,方可上岗作业。特种作业人员应当接受与其所从事的特种作业相应的安全技术理论培训和实际操作培训。已经取得职业高中、技工学校及中专以上学历的毕业生从事与其所学专业相应的特种作业,持学历证明经考核发证机关同意,可以免予相关专业的培训。
B.手动除锈
C.动力工具除锈
D.喷射除锈
E.抛射除锈
常用的除锈方法有工具除锈、喷射或抛射除锈
工具除锈可分为手动和动力工具除锈两种方法
0 号块浇筑完成后,项目部采用挂篮悬臂浇筑法对称施工,其中0 号段临时固结构造示意图如图2 所示
施工中发生了如下事件:
事件一:施工过程中,由于建设单位进行了工程变更,对施工单位造成了工期和费用的影响。同期记录的内容有:对工期的延误、对工程的损坏,事件发生及过程中现场实际情况。
事件二:在进行中跨合龙时,选择一天气温较高的时段进行,合龙混凝土的强度不低于两侧现浇段混凝土的强度。为了确定悬臂浇筑段前端标高,项目部仅考虑了施工已浇段的实际标高。
事件三:工程结束后,施工单位编制了工程竣工报告,报告内容包括工程概况、施工组织设计文件等。
问题:
1.指出构件D 的名称,其刚度验算时应该考虑哪些荷载?
2.指出0 号段临时固结示意图中构件A、B、C 的名称。
3.补充事件一中同期记录的内容。
4.指出事件二的不妥之处,并给出正确的做法。
5.补充工程竣工报告的内容。
2.A 是预应力筋;B 是临时支座;C 是垫石。
3.导致现场人员、设备闲置的清单;导致费用增加的项目及所用的工作人员、机械、材料数量、有效票据等。
4.不妥之处一:在进行中跨合龙时,选择一天气温较高的时段进行。
正确做法:在进行中跨合龙时宜在一天气温最低时进行。
不妥之处二:合龙混凝土的强度不低于两侧现浇段混凝土的强度。
正确做法:合龙段混凝土强度宜提高一级。
不妥之处三:为了确定悬臂浇筑段前端标高,项目部仅考虑了施工已浇段的实际标高。
正确做法:悬臂浇筑段前端标高除了考虑施工已浇段的实际标高,还应考虑挂篮前端垂直变形值、预拱度设置、温度影响,必要时结构物的变形值、应力也应进行监测,保证结构的强度和稳定。。
5.工程竣工报告还应包括:(1)工程施工质量检查结果;(2)符合法律法规及工程建设强制性标准情况;
(3)工程施工履行设计文件情况(4)工程合同履约情况。
B、撤销建造师资格证书
C、处以5万元罚款
D、计入建造师执业信用档案
本题考查的是建造师的受聘单位和执业岗位范围。《注册建造师管理规定》中规定,注册建造师在执业活动中有下列行为之一的,由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者其他有关部门给予警告,责令改正,没有违法所得的,处以1万元以下的罚款;有违法所得的,处以违法所得3倍以下且不超过3万元的罚款。(8)超出执业范围和聘用单位业务范围内从事执业活动。2016年9月经修改后发布的《注册建造师管理规定》也规定,违法违规行为、被投诉举报处理、行政处罚等情况应当作为注册建造师的不良行为记入其信用档案。
A.建设单位负责试验,并承担试验费甩
B.建设单位负责试验,双方分担试验费用
C.施工单位负责试验, 建设单位承担试验费用
D.施工单位负责试验,双方分担试验费用
2021一级建造师考试真题及详解9章 第5章
B.指点标性能测试
C.接地电阻测试
D.泊位系统功能测试
A.增强沉箱抗浪的能力 B.保持沉箱的稳定性
C.避免把岸坡淤泥挤入棱体下 D.保持岸坡稳定
某机场工程建设项目,业主与施工单位按《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2017—0201)签订了工程施工合同,工程未进行投保。在工程施工过程中,遭受不可抗力级别暴风雨的袭击,造成了相应的损失。施工单位及时向监理工程师提出索赔要求,并附索赔有关的资料和证据。索赔报告的基本要求如下:
(1)暴风雨袭击是因非施工单位原因造成的损失,故应由业主承担赔偿责任。
(2)已建部分工程造成损坏,损失计18万元,应由业主承担修复的经济责任,施工单位不承担修复的经济责任。
(3)施工单位人员因此灾害数人受伤,处理伤病医疗费用和补偿金总计3万元,业主应给予赔偿。
(4)施工单位进场的在用机械、设备受到损坏4.2万元,业主应负担赔偿和修复的经济责任,工人窝工费3.8万元,业主应予支付。
(5)因暴风雨造成现场停工8d,要求合同工期顺延8d。
(6)由于工程破坏,清理现场需要费用2.4万元,业主应予支付。
2.问题
(1)监理工程师接到施工单位提交的索赔申请后,应进行哪些工作(请详细分条列出)?
(2)不可抗力发生后风险承担的原则是什么?对施工单位提出的要求如何处理(请逐条回答)?
2)审查索赔成立条件,确定索赔是否成立;
3)分清责任,认可合理索赔;
4)与施工单位协商,统一意见;
5)签发索赔报告,处理意见报业主核准。
(2)不可抗力风险承担责任的原则:
1)工程本身的损害由业主承担:
①人员伤亡由其所属单位负责,并承担相应费用;
②造成施工单位机械、设备的损坏及停工等损失,由施工单位承担;
③所需清理、修复工作的费用,由双方协商承担;
④工期给予顺延。
2)对施工单位要求的处理方法:
①经济损失由双方分别承担,工期延误应给予签证顺延;
②工程修复、重建18万元工程款应由业主支付;
③索赔报告中基本要求(3)不予认可,由施工单位承担;
④索赔报告中基本要求(4)不予认可,由施工单位承担;
⑤认可顺延合同工期8d;
⑥由双方协商承担。
B、34万元
C、39.6万元
D、51.6万元
此题主要是考查不可抗力内容的记忆。根据1Z103082-7算例得出在建工程损失26万元的经济损失应补偿给承包人(不可抗力造成工程本身的损失,由发包人承担);承包人为受伤人员支付的医药费、补偿费4.5万元的经济损失不应补偿给承包人(不可抗力造成承发包双方的人员伤亡,分别各自承担);施工机具损坏损失12万元的经济损失不应补偿给承包人(不可抗力造成施工机械设备损坏,由承包人承担);施工机具闲置、施工人员窝工损失5.6万元的经济损失不应补偿给承包人(不可抗力造成承包人机械设备的停工损失,由承包人承担);工程清理、修复赞用3.5万元的经济损失应补偿给承包人(不可抗力造成工程所需清理、修复费用,由发包人承担)一因此,项目监理机构应批准的补偿金额:26+3.5=29.5万元。
A.2点接地,接地线与电源线夹角10°
B.3点接地,接地线与电源线夹角10°
C.2点接地,接地线与电源线夹角20°
D.3点接地,接地线与电源线夹角20°
电源线长度在10m以内,需两个接地:
(1)在10~60m以内时,需三点接地(安装在靠近天线处、馈线中部、靠近馈线窗处);
(2)长度超过60m,每增加20m,应增加一处接地。
B.4000
C.6000
D.8000
某工程项目承包人将部分工程分包给专业工程分包人,承包人对分包人应承担的主要责任和义务有( )。
A.组织分包人参加发包人组织的图纸会审
B.向分包人提供完整的总包合同供查阅
C.要求监理工程师为分包人提供分包工程施工所要求的施工场地和通道
D.协调分包人与同一施工场地的其他分包人之间的交叉配合
E.向分包人提供与分包工程相关的各种证件、批件和各种相关资料
2021一级建造师考试真题及详解9章 第6章
B.勘察单位项目负责人
C.施工单位项目负责人
D.总监理工程师
B.保护珍稀植物措施和防止水土流失环保挡护工程措施
C.保护植被措施和防止水土流失环保挡护工程措施
D.防止水土流失环保挡护工程措施和路基防护措施
B.安装告知书
C.施工方案
D.调试报告
E.施工记录
安装单位提供的安装资料:(1)安装许可证和安装告知书,许可证范围能够覆盖所施工电梯的相应参数;(2)审批手续齐全的施工方案;(3)施工现场作业人员持有的特种设备作业证。
B、设计定员人数
C、项目总投资
D、办公场地的大小
此题主要是考查办公和生活家具购置费内容的记忆。办公和生活家具购置费是指为保证新建、改建、扩建项目初期正常生产、使用和管理所必须购置的办公和生活家具、用具的费用。改、扩建项目所需的办公和生活用具购置费,应低于新建项目。其范围包括办公室、会议室、资料档案室、阅览室、文娱室、食堂、浴室、理发室和单身宿舍等。这项费用按照设计定员人数乘以综合指标计算。
B.主层集料撒布后应采用6~8t的钢筒式压路机进行初压,碾压速度宜为2km/h
C.主层集料碾压完毕后,应立即浇洒第一层沥青
D.主层沥青浇洒后,应在24小时后均匀撒布第一层嵌缝料
贯人式沥青碎石路面的施工应按下列步骤进行:
1.撒布主层集料。撒布时应避免颗粒大小不均,并应检查松铺厚度。撒布后严禁车辆在铺好的集料层上通行。
2.主层集料撒布后应采用6~8t的钢筒式压路机进行初压,碾压速度宜为2km/h。
3.主层集料碾压完毕后,应立即浇洒第一层沥青。
4.主层沥青浇洒后,应立即均匀撒布第一层嵌缝料,嵌缝料撒布后应立即扫匀,不足处应找补。
B.工程结构和技术简单,风险小
C.工程量变化幅度不会太大
D.工程设计详细,图纸完整、清楚,工程任务和范围明确
E.投标期相对宽裕,承包商可以有充足的时间详细考察现场、复核工程量,分析招标文件,拟订施工计划
B.水准测量原理是利用已知点的高程和高差,推算出另一点的高程
C.相邻安装基准点高差应在1mm以内
D.平面安装基准线不少于纵横两条
2021一级建造师考试真题及详解9章 第7章
下列关于设备更新作用的描述中,错误的是()。
A.设备更新是对设备磨损的局部补偿
B.设备更新可以对设备无形磨损进行补偿
C.设备更新可以对设备有形磨损进行补偿
D.设备更新是对设备在运行中消耗掉的价值的重新补偿
【答案】A本题考核的是设备更新的作用。就实物而言,设备更新是用新的设备替换陈旧落后的设备;就价值形态而言,设备更新是设备在运动中消耗掉的价值的重新补偿。设备更新是消除设备有形磨损和无形磨损的重要手段,目的是为了提高企业生产的现代化水平,尽快形成新的生产能力。
B、构造简单
C、易于采用自动化操作
D、加工方便
E、易于检查
B.底孔导流
C.束窄河床导流
D.隧洞导流
A.甲 B.乙
C.丙 D. 丁
显然本题应选B。
B.同一项目的目标内涵对项目的各参与单位来说是相同的
C.项目决策阶段的主要任务是确定项目的定义
D.项目实施阶段的主要任务是实现项目的目标
E.项目的策划指的是项目目标控制前的策划和准备工作
B.发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的,导致工期延误和(或)费用增加的,由发包人承担由此延误的工期和(或),增加的费用,但不包括利润补偿
C.因发包人原因引起的暂停施工,发包人应承担由此增加的费用和(或)延误的工期,但不包括利润补偿
D.任何情况下,发包人不得压缩合理工期。
任何情况下,发包人不得压缩合理工期。A是84天内复工;C因发包人原因引起的暂停施工,要支付承包人合理的利润;B也要向承包人支付合理利润。
该刨床的年折旧率为( )。
A.5%
B.19%
C.20%
D.25%
刨床的固定资产年折旧率=(1-预计净残值率)/固定资产预计使用年限×l00%
=(1-5%)/5×100%=19%
2021一级建造师考试真题及详解9章 第8章
B.9
C.8
D.7
工作最早开始时间和最早完成时间的计算应从网络计划的起点节点开始,顺着箭线方向按节点编号从小到大的顺序依次进行。网络计划起点节点所代表的工作,其最早开始时间未规定时取值为零。由于工作的最早完成时间应等于本工作的最早开始时间与其持续时间之和,依次类推得出工作5的最早开始时间为6,最早完成时间为6J-2=8。相邻两项工作之间的时间间隔是指其紧后工作的最早开始时间与本工作最早完成时间的差值。故LAG5,6=(8-8)d=0d,LAG5,8=(9-8)d=1d,LAG8,9=(11-9)d=2d,LAG8.9=(11-11)d=0d。网络计划终点节点所代表的工作的总时差应等于计划工期与计算工期之差,当计划工期等于计算工期时,该工作的总时差为零。故工作9的总时差为0。其他工作的总时差应等于本工作与其各紧后工作之间的时间间隔加该紧后工作的总时差所得之和的最小值。工作6的总时差=(2+0)d=2d,工作8的总时差为0。工作5的总时差=min{0+2,1+0}d=1d。工作的最迟完成时间等于本工作的最早完成时间与其总时差之和,故工作5的最迟完成时间=(8+1)d=9d。
项目部依据设计要求和工程地质资料编制了施工组织设计。施工组织设计明确以下内容:
(1)工程全长范围内均采用地下连续墙围护结构,连续墙顶部设有800×1000mm的冠梁;钢筋混凝土支撑与钢管支撑的间距为:垂直间距4~6m,水平间距为8m。主体结构采用分段跳仓施工,分段长度为20m。
(2)施工工序为:围护结构施工→降水→第一层土方开挖(挖至冠梁底面标高)→A→第二层土方开挖→设置第二道支撑→第三层土方开挖→设置第三道支撑→最底层开挖→B→拆除第三道支撑→C→负二层中板、中板梁施工→拆除第二道支撑→负一层侧墙、中柱施工→侧墙顶板施工→D。
(3)项目部对支撑作业做了详细的布置:围护结构第一道采用钢筋混凝土支撑,第二、第三道采用φ609×16mm的钢管支撑,钢管支撑一端为活络头,采用千斤顶在该侧施加预应力,预应力加设前后的12h内应加密监测频率。
(4)后浇带设置在主体结构中间部位,宽度为2m,当两侧混凝土强度达到100%设计值时,开始浇筑。
(5)为防止围护变形,项目部制定了开挖和支护的具体措施:
a.开挖范围及开挖、支撑顺序均应与围护结构设计工况相一致。
b.挖土要严格按照施工方案规定进行。
c.软土基坑必须分层均衡开挖。
d.支护与挖土要密切配合,严禁超挖。
<1> 、根据背景资料本工程围护结构还可以采用哪些方式。
<2> 、写出施工工序中代号A、B、C、D对应的工序名称。
<3> 、钢管支撑施加预应力前后,预应力损失如何处理?
<4> 、后浇带施工应有哪些技术要求?
<5> 、补充完善开挖和支护的具体措施。
2.A:第一道钢筋混凝土支撑施工
B:车站垫层及底板施工
C:负二层侧墙及中柱(墙)施工
D:第一道钢筋混凝土支撑拆除
3.预应力损失可通过在活络端塞入钢楔,使用千斤顶进行附加预应力的施工。
4.(1)后浇带应在其两侧混凝土龄期达到42d后再进行施工。
(2)钢筋除锈处理,清理表面锈蚀部分。
(3)混凝土浇筑前应将两侧混凝土进行凿毛,清理后洒水保持表面湿润,采用外贴式止水带或遇水膨胀胶条加强防水。
(4)采用架设独立模板支架。采用补偿收缩混凝土,混凝土强度不低于两侧混凝土强度。
(5)养护不少于28d。
5.(1)设置坑内、外排水设施(排水沟,挡水墙等) 。
(2)基坑开挖过程中,必须采取措施防止开挖机械等碰撞支护结构、格构柱、降水井点或扰动基底原状土。
(3)开挖过程要对基坑本体及支护结构体系进行监控,发生异常情况时,应立即停止挖土,并应立即查清原因且采取措施,正常后方能继续挖土。
在投标阶段,下列( )等行为属于串标行为。
A.投标人之间协商以高、中、低价位报价投标 B.投标人根据相关信息修改投标文件 C.投标人之间签订协议以一个投标人身份共同投标 D.投标人与招标人签订让利承诺协议 E.招标人预先内定中标人
项目变更为采用货车计重收费方式时,出口车道应增加哪些设备?
出口车道轴(称)重检测系统要增设:称重仪、轮胎识别器、红外线车辆分离器、称重数据(采集)处理器。(每条1分,共4分)
B.防吹坪的宽度应等于跑道加上道肩的宽度
C.净空道不一定都要设置
D.停止道宽度应与跑道宽度相等
E.跑道道面两侧道肩宽度应为1.5m
B. 社会环境因素
C. 管理环境因素
D. 作业环境因素
A.海图中所标注的水深
B.潮汐表中给出的潮高(或潮升)值
C.地形图中的水深
D.水下地形图中的水深
E.地质报告中的水深
2021一级建造师考试真题及详解9章 第9章
B.水硬性
C.水密性
D.离散性
A.排水泵房 B.变电所 C.装载硐室 D.井底矿仓 E.水仓
B.限制围岩变形
C.减缓围岩面风化
D.提高层间摩阻力
B.坑内需设支撑,不利于机械化挖土
C.具有挡土、止水的双重功能
D.施工时挤土较为严重
B.最高人民法院
C.文物保护主管部门
D.国务院
本题考核的是历史文化名城名镇名村的保护。保存文物特别丰富并且具有重大历史价值或者革命纪念意义的城镇、街道、村庄,由省、自治区、直辖市人民政府核定公布为历史文化街区、村镇,并报国务院备案。
下列情形不属于工伤的是( )。
A.患职业病者
B.在上下班途中,机动车事故中的受害者
C.在工作时间和工作场所内,因工作原因受到事故伤害者
D.下班后,在工厂逗留打闹引起伤亡
B.受益人
C.被保险人
D.投保人
投保人是指与保险人订立保险合同,并按照合同约定负有支付保险费义务的人。