一级建造师考试历年真题精选6辑
发布时间：2021-07-09
一级建造师考试历年真题精选6辑 第1辑
重力式码头墙后回填的中粗砂适用（ ）进行加固密实。
A.堆载预压法 B.真空预压法
C.深层水泥搅拌法 D.振动水冲法
正确答案：D
分部分项工程成本分析采用的“三算”对比分析法，其“三算”对比指的是（ ）的比较。
A．概算成本、预算成本、决算成本
B．预算成本、目标成本、实际成本
C．月度成本、季度成本、年度成本
D．预算成本、计划成本、目标成本
正确答案：B
综合布线系统由（）、设备间、进线间、管理七部分组成。
A.工作区
B.配线子系统
C.干线子系统
D.建筑群子系统
E.安全防范系统
B.配线子系统
C.干线子系统
D.建筑群子系统
E.安全防范系统
答案：A,B,C,D
解析：
2020版教材P207 / 2019版教材P194
综合布线系统由工作区、配线子系统、干线子系统、建筑群子系统、设备间、进线间、管理七部分组成。
综合布线系统由工作区、配线子系统、干线子系统、建筑群子系统、设备间、进线间、管理七部分组成。
某机电安装工程项目，业主与该安装施工单位签订了工程合同。在合同中规定：工期提前一天奖励一万元，每拖后一天罚款一万元。通过双方协调编制了网络计划，计划工作逻辑关系及持续时间见下表，并经业主同意。在计划执行过程中，出现了下列一些情况：
(1)因业主不能及时供应设备，使B延误3天，E延误2天，H延误3天。
(2)因机械发生故障检修，使F延误2天，N延误2天，M延误1天。
(3)因土建设备基础部分重捣，使C延误3天。
(4)因总厂全部停电，使N延误1天。
(5)安装单位在---1施工过程中采取了加快施工的技术措施(技术措施费1万元)，使
----1施工缩短了4天。
双代号网络图工序关系如下表所示：?
【问题】
1．为A单位项目部绘制双代号网络计划图。找出关键性线路，工期多少天?
2．施工单位就上述5种情况中哪些可以向业主提出工期补偿?共补偿工期多少天?
3．该工程的实际工期为多少天?安装单位得到的提前奖是多少?
4．针对本案例分析影响施工进度计划的因素有哪些??
(1)因业主不能及时供应设备，使B延误3天，E延误2天，H延误3天。
(2)因机械发生故障检修，使F延误2天，N延误2天，M延误1天。
(3)因土建设备基础部分重捣，使C延误3天。
(4)因总厂全部停电，使N延误1天。
(5)安装单位在---1施工过程中采取了加快施工的技术措施(技术措施费1万元)，使
----1施工缩短了4天。
双代号网络图工序关系如下表所示：?
【问题】
1．为A单位项目部绘制双代号网络计划图。找出关键性线路，工期多少天?
2．施工单位就上述5种情况中哪些可以向业主提出工期补偿?共补偿工期多少天?
3．该工程的实际工期为多少天?安装单位得到的提前奖是多少?
4．针对本案例分析影响施工进度计划的因素有哪些??
答案：
解析：
答1：双代号网络计划图
关键性线路为A—E—L—N。工期为80d。
答2：
情况1，业主不能及时供应设备，是业主的责任，因为只有E工作在关键线路上，B、H不在关键线路上，且延误时间没有超过其总时差，所以可以补偿工期2d。
情况2，因机械发生故障检修是施工单位责任，不能索赔。
情况3，因土建设备基础部分重捣，是业主的责任，但C工作不在关键线路上，且延误3天没有超过总时差，因此不能提出工期补偿要求。
情况4，因总厂全部停电是业主应承担的风险责任，且N工作在关键线路上，所以可以补偿工期1d。
情况5，采取加快施工的技术措施是施工单位的责任(因为保证进度是施工单位的责任，且工期提前有奖励)，不能索赔。
共补偿工期：2+1=3d。
答3：关键线路因F增加2d、M增加1d、L减少4d而改变为A—D—F—M。
实际工期为：22+16+(19+2)+(22+1)=82d。
安装单位能得到的提前奖：(80+3-82)×10000=10000元。
答4：影响进度计划的因素主要有：
(1)设备到货时间；
(2)上道工序的完成时间与质量；
(3)不可控的施工条件变化因素；
(4)资源分配及协调能力。
关键性线路为A—E—L—N。工期为80d。
答2：
情况1，业主不能及时供应设备，是业主的责任，因为只有E工作在关键线路上，B、H不在关键线路上，且延误时间没有超过其总时差，所以可以补偿工期2d。
情况2，因机械发生故障检修是施工单位责任，不能索赔。
情况3，因土建设备基础部分重捣，是业主的责任，但C工作不在关键线路上，且延误3天没有超过总时差，因此不能提出工期补偿要求。
情况4，因总厂全部停电是业主应承担的风险责任，且N工作在关键线路上，所以可以补偿工期1d。
情况5，采取加快施工的技术措施是施工单位的责任(因为保证进度是施工单位的责任，且工期提前有奖励)，不能索赔。
共补偿工期：2+1=3d。
答3：关键线路因F增加2d、M增加1d、L减少4d而改变为A—D—F—M。
实际工期为：22+16+(19+2)+(22+1)=82d。
安装单位能得到的提前奖：(80+3-82)×10000=10000元。
答4：影响进度计划的因素主要有：
(1)设备到货时间；
(2)上道工序的完成时间与质量；
(3)不可控的施工条件变化因素；
(4)资源分配及协调能力。
下列属于闭式喷水灭火系统的是（ ）
A.自动喷水—泡沫联用系统
B.水幕系统
C.湿式系统
D.雨淋系统
B.水幕系统
C.湿式系统
D.雨淋系统
答案：C
解析：
本题考核的是闭式喷水灭火系统，自动喷水灭火系统可分为闭式系统、雨淋系统、 水幕系统和喷水 -泡沫联用系统。闭式喷水灭火系统包括：湿式系统、干式系统、干湿 式系统、预作用系统
关于工程质量保证金的说法，正确的是（ ）。
A.承包人已经提供履约担保的，发包人可以同时预留工程质量保证金
B.承包人提供质量保证金的方式优先采取按相应比例的工程款扣回
C.发包人累计扣留的质量保证金不得超过工程价款结算总额的3%
D.最终结清时，承包人被预留的质量保证金是抵减发包人工程缺陷维修费用的上限
B.承包人提供质量保证金的方式优先采取按相应比例的工程款扣回
C.发包人累计扣留的质量保证金不得超过工程价款结算总额的3%
D.最终结清时，承包人被预留的质量保证金是抵减发包人工程缺陷维修费用的上限
答案：C
解析：
本题考查的是竣工结算与支付——质量保证金。
A.承包人已经提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
B.承包人提供质量保证金的方式优先采取质量保证金保函
D 错误，最终结清时，如果承包人被预留的质量保证金不足以抵减发包人工程缺陷修复费用的，承包人应承担不足部分。
A.承包人已经提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
B.承包人提供质量保证金的方式优先采取质量保证金保函
D 错误，最终结清时，如果承包人被预留的质量保证金不足以抵减发包人工程缺陷修复费用的，承包人应承担不足部分。
矢拱度是指拱桥中拱圈（或拱肋）的（ ）。
A.净矢高与计算跨径之比
B.计算矢高与净跨径之比
C.净矢高与净跨径之比
D.计算矢高与计算跨径之比
B.计算矢高与净跨径之比
C.净矢高与净跨径之比
D.计算矢高与计算跨径之比
答案：D
解析：
2020版教材P115/2019版教材P111
矢跨比是拱桥中拱圈（或拱肋）的计算矢高f与计算跨径l之比，也称拱矢度，它是反映拱桥受力特性的一个重要指标.
矢跨比是拱桥中拱圈（或拱肋）的计算矢高f与计算跨径l之比，也称拱矢度，它是反映拱桥受力特性的一个重要指标.
一级建造师考试历年真题精选6辑 第2辑
建设工程项目质量控制体系运行的核心机制是（ )
A.动力机制 B.约束机制
C.反馈机制D.持续改进机制
A.动力机制 B.约束机制
C.反馈机制D.持续改进机制
答案：A
解析：
动力机制是建设工程项目质量控制体 系运行的核心机制，它来源于公正、公开、公平的 竞争机制和利益机制的制度设计或安排。
在施工成本控制过程中，采取措施纠正成本偏差之前需要完成的的工作有（ ）。
A. 检查纠偏的执行情况和效果
B. 比较计划值与实际值
C. 确定偏差的严重性及偏差产生的原因
D. 估计完成项目所需的总费用
E. 考核成本降低的实际效果
A. 检查纠偏的执行情况和效果
B. 比较计划值与实际值
C. 确定偏差的严重性及偏差产生的原因
D. 估计完成项目所需的总费用
E. 考核成本降低的实际效果
答案：B,C,D
解析：
本题考核的是施工成本控制的内容。
施工成本控制的步骤包括：
（1）比较，按照某种确定的方式将施工成本计划值与实际值逐项进行比较，以发现施工成本是否已超支；
（2）分析，在比较的基础上，对比较的结果进行分析，以确定偏差的严重性及偏差产生的原因；
（3）预测，按照完成情况估计完成项目所需的总费用；
（4）纠偏，当工程项目的实际施工成本出现了偏差，应当根据工程的具体情况、偏差分析和预测的结果，采取适当的措施，以期达到使施工成本偏差尽可能小的目的；
（5）检查，是指对工程的进展进行跟踪和检查，及时了解工程进展状况以及纠偏措施的执行情况和效果，为今后的工作积累经验。
综上所述，正确选项为BCD。
施工成本控制的步骤包括：
（1）比较，按照某种确定的方式将施工成本计划值与实际值逐项进行比较，以发现施工成本是否已超支；
（2）分析，在比较的基础上，对比较的结果进行分析，以确定偏差的严重性及偏差产生的原因；
（3）预测，按照完成情况估计完成项目所需的总费用；
（4）纠偏，当工程项目的实际施工成本出现了偏差，应当根据工程的具体情况、偏差分析和预测的结果，采取适当的措施，以期达到使施工成本偏差尽可能小的目的；
（5）检查，是指对工程的进展进行跟踪和检查，及时了解工程进展状况以及纠偏措施的执行情况和效果，为今后的工作积累经验。
综上所述，正确选项为BCD。
水工建筑物表层垂直位移观测点应结合工程特点布设在下列位置：()；不同结构分界处；不同基础或地基交结处。
A.墩式结构的四角
B.墩式结构的中心
C.沉降或伸缩缝两侧
D.码头的左右两端
E.码头的前后沿
B.墩式结构的中心
C.沉降或伸缩缝两侧
D.码头的左右两端
E.码头的前后沿
答案：A,C,E
解析：
施工企业的项目经理属于施工企业的().
A.主要负责人
B.法定代理人
C.指定代理人
D.企业授权的项目管理者
B.法定代理人
C.指定代理人
D.企业授权的项目管理者
答案：D
解析：
2020 / 2019版教材P11
因此，在每个施工项目上必须有一个经企业法人授权的项目经理。施工企业的项目经理，是受企业法人的委派，对建设工程施工项目全面负责的项目管理者，是一种施工企业内部的岗位职务。
因此，在每个施工项目上必须有一个经企业法人授权的项目经理。施工企业的项目经理，是受企业法人的委派，对建设工程施工项目全面负责的项目管理者，是一种施工企业内部的岗位职务。
关于敏感度系数SAF 的说法，正确的是（ ）
A.SAF 越大，表示评价指标A 对于不确定因素F 越敏感
B.SAF>0 表示评价指标A 与不确定因素F 同方向变化
C.SAF 表示不确定因素F 的变化额与评价指标A 的变化额之间的比例
D.SAF 可以直接显示不确定因素F 变化后评价指标A 的值
B.SAF>0 表示评价指标A 与不确定因素F 同方向变化
C.SAF 表示不确定因素F 的变化额与评价指标A 的变化额之间的比例
D.SAF 可以直接显示不确定因素F 变化后评价指标A 的值
答案：B
解析：
敏感度系数
（1）SAF＞0，表示评价指标与不确定因素同方向变化；SAF＜0，表示评价指标与不确定因素反方向变化。
（2）|SAF|越大，表明评价指标A 对于不确定因素F 越敏感；反之，则不敏感。
（3）敏感系数提供了各不确定因素变化率与评价指标变化率之间的比例，但不能直接显示变化后评价指标的值。
（1）SAF＞0，表示评价指标与不确定因素同方向变化；SAF＜0，表示评价指标与不确定因素反方向变化。
（2）|SAF|越大，表明评价指标A 对于不确定因素F 越敏感；反之，则不敏感。
（3）敏感系数提供了各不确定因素变化率与评价指标变化率之间的比例，但不能直接显示变化后评价指标的值。
下列关于工程保修期内维修的经济责任承担的说法，正确的有（ ）。
A.施工单位未按国家有关标准和设计要求施工，造成的质量缺陷由施工单位承担
B.由于设计方面的原因造成的质量缺陷，由设计单位负责承担经济责任
C.材料设备不合格原因造成的，由施工单位承担
D.材料设备由项目法人采购造成的质量缺陷，由项目法人承担经济责任
E.因使用不当造成的，由使用单位自行负责
B.由于设计方面的原因造成的质量缺陷，由设计单位负责承担经济责任
C.材料设备不合格原因造成的，由施工单位承担
D.材料设备由项目法人采购造成的质量缺陷，由项目法人承担经济责任
E.因使用不当造成的，由使用单位自行负责
答案：A,B,D,E
解析：
2020版教材P214 / 2019版教材P217
工程保修期内维修的经济责任由责任方负责承担，其中，施工单位未按国家有关标准和设计要求施工，造成的质量缺陷由施工单位承担；由于设计方面的原因造成的质量缺陷，由设计单位负责承担经济责任；因材料设备不合格原因，属于施工单位采购的或由其验收同意的，由施工单位承担经济责任。属于项目法人采购的，由项目法人承担经济责任；因使用不当造成的，由使用单位自行负责。
工程保修期内维修的经济责任由责任方负责承担，其中，施工单位未按国家有关标准和设计要求施工，造成的质量缺陷由施工单位承担；由于设计方面的原因造成的质量缺陷，由设计单位负责承担经济责任；因材料设备不合格原因，属于施工单位采购的或由其验收同意的，由施工单位承担经济责任。属于项目法人采购的，由项目法人承担经济责任；因使用不当造成的，由使用单位自行负责。
下列关于沉入桩施工的说法中错误的是（ ）。
A．当桩埋置有深浅之别时，宜先沉深的桩,后沉浅的桩
B．在斜坡地带沉桩时，应先沉坡脚的桩，后沉坡顶的桩
C．当桩数较多时，沉桩顺序宜由中间向两端或向四周施工
D．在砂土地基中沉桩困难时，可采用水冲锤击法沉桩
正确答案：B
一级建造师考试历年真题精选6辑 第3辑
关于建设工程施工现场环境保护要求的说法，错误的是（ ）。
A.已经建成的设施，其污染物排放超过排放标准的，停产整改
B.开发利用自然资源的项目，必须采取措施保护生态环境
C.尽量减少建设工程施工中所产生的干扰周围生活环境的噪声
D.应采取生态保护措施，有效预防和控制生态破坏
B.开发利用自然资源的项目，必须采取措施保护生态环境
C.尽量减少建设工程施工中所产生的干扰周围生活环境的噪声
D.应采取生态保护措施，有效预防和控制生态破坏
答案：A
解析：
2020教材P248 / 2019教材P245
（1）涉及依法划定的自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源保护区及其他需要特别保护的区域时，应当符合国家有关法律法规及该区域内建设工程项目环境管理的规定，不得建设污染环境的工业生产设施；建设的工程项目设施的污染物排放不得超过规定的排放标准。已经建成的设施，其污染物排放超过排放标准的，限期整改。（2）开发利用自然资源的项目，必须采取措施保护生态环境。（7）尽量减少建设工程施工中所产生的干扰周围生活环境的噪声。（8）应采取生态保护措施，有效预防和控制生态破坏。
（1）涉及依法划定的自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源保护区及其他需要特别保护的区域时，应当符合国家有关法律法规及该区域内建设工程项目环境管理的规定，不得建设污染环境的工业生产设施；建设的工程项目设施的污染物排放不得超过规定的排放标准。已经建成的设施，其污染物排放超过排放标准的，限期整改。（2）开发利用自然资源的项目，必须采取措施保护生态环境。（7）尽量减少建设工程施工中所产生的干扰周围生活环境的噪声。（8）应采取生态保护措施，有效预防和控制生态破坏。
根据《电信建设管理办法》，中断电信业务给电信业务经营者造成的经济损失包括( )。
A．直接经济损失
B．电信企业因中断电信业务向他人提出迁改电信设施的费用
C．电信企业采取临时措施疏通电信业务的费用
D．因中断电信业务而向用户支付的损失赔偿费用
E．电信企业自行采取措施防止再次中断电信业务的费用
A．直接经济损失
B．电信企业因中断电信业务向他人提出迁改电信设施的费用
C．电信企业采取临时措施疏通电信业务的费用
D．因中断电信业务而向用户支付的损失赔偿费用
E．电信企业自行采取措施防止再次中断电信业务的费用
答案：A,C,D
解析：
中断电信业务给电信业务经营者造成的经济损失包括直接经济损失、电信企业采取临时措施疏通电信业务的费用以及因中断电信 业务而向用户支付的损失赔偿费。
机械设备试运行过程中，应注意检查设备各部件在运行中的（ ）。
A.噪音
B.温度
C.振动
D.泄漏
E.齿轮间隙
正确答案：ABCD
对于高速公路、一级公路，沥青面层使用的粗骨料可以选用( )
A、碎石
B、筛选砾石
C、破碎砾石
D、矿渣
E、钢渣
B、筛选砾石
C、破碎砾石
D、矿渣
E、钢渣
答案：A,C,E
解析：
沥青面层使用的粗集料包括碎石、破碎砾石、筛选砾石、
钢渣、矿渣等，但高速公路和一级公路不得使用筛选砾石和矿渣。
钢渣、矿渣等，但高速公路和一级公路不得使用筛选砾石和矿渣。 饮用水消毒的目的是：（ ）。
A、去除水中病毒和细菌，保证饮水卫生和生产用水安全
B、去除地下水中所含过量的铁和锰，使水质符合饮用水要求
C、去除水中胶体和细微杂质
D、清除水中的腐殖酸和富里酸，以免产生“三致”物质
B、去除地下水中所含过量的铁和锰，使水质符合饮用水要求
C、去除水中胶体和细微杂质
D、清除水中的腐殖酸和富里酸，以免产生“三致”物质
答案：A
解析：
2020教材P183 / 2019教材P185
表1K414012-1，消毒：去除水中病毒和细菌，保证饮水卫生和生产用水安全。
表1K414012-1，消毒：去除水中病毒和细菌，保证饮水卫生和生产用水安全。
企业管理办公用的文具、纸张、账表、印刷、邮电、书报、会议、水电、烧水和集体取暖(包括现场临时宿舍取暖)用煤等费用计入（ ）。
A．财务费
B．固定资产使用费
C．办公费
D．工具用具使用费
正确答案：C
请参见书中 IZ103015 企业管理费
请参见书中 IZ103015 企业管理费
（二）
背景资料
在一新建民用机场场道道面工程的施工招标过程中，招标人规定采用工程量清单计价作为投标人的商务报价。
评标过程中发现，A投标人在分部分项工程量清单中，对“道面加筋补强”的钢筋数量进行了修正，补列了“道面标志”的工程量。后经证实，该两处错漏确因设计单位的疏忽产生。
B投标人在措施项目清单中，说明由于工期紧张而另外安排了夜间施工，并因此特别增列了夜间施工措施费。
工程施工过程中，由于设计变更，道面半刚性基层的工程量发生了一定的增加，承包人参考合同中的报价，对增加的工程量重新提出综合单价，以此作为结算依据。
问题
1.工程量清单应由哪个单位提供?说明工程量清单的组成部分。
2.A授标人对分部分项工程量清单提出的修正和项目补列是否允许?说明理由。
3.B投标人农招标文件提供的措施项目清单中增列夜间施工项目是否允许?说明理由。
4.评价承包人对道面半刚性基层增加的工程量提出的综合单价的合理性。
正确答案：
1.（本小题共5分）
工程量清单应由招标人统一提供（2分），工程量清单由分部分项工程量清单（1分）、措施项目清单（1分）和其他项日清单（1分）组成。
2.（本小题共6分）
不允许（2分）。
因为分部分项工程量清单为不可调整的闭口清单，对清单所列内容不允许作任何更改变动（2分）。投标人如对清单内容有疑义，只能通过质疑的方式由招标人作统一修改（2分）。
3.（本小题共4分）
允许（2分）。
措施项目清单为可调整清单，投标人可根据工程实际及可能发生的措施项目和费用计列（2分）。
4.（本小题共5分）
该部分工程量的增加，如在合同约定幅度以内的，应执行原有的综合单价（2分）；如属合同约定幅度以外的，其超过部分的工程量的综合单价由承包人提出（2分），经发包人确认后作为结算依据（1分）。
1.（本小题共5分）
工程量清单应由招标人统一提供（2分），工程量清单由分部分项工程量清单（1分）、措施项目清单（1分）和其他项日清单（1分）组成。
2.（本小题共6分）
不允许（2分）。
因为分部分项工程量清单为不可调整的闭口清单，对清单所列内容不允许作任何更改变动（2分）。投标人如对清单内容有疑义，只能通过质疑的方式由招标人作统一修改（2分）。
3.（本小题共4分）
允许（2分）。
措施项目清单为可调整清单，投标人可根据工程实际及可能发生的措施项目和费用计列（2分）。
4.（本小题共5分）
该部分工程量的增加，如在合同约定幅度以内的，应执行原有的综合单价（2分）；如属合同约定幅度以外的，其超过部分的工程量的综合单价由承包人提出（2分），经发包人确认后作为结算依据（1分）。
一级建造师考试历年真题精选6辑 第4辑
下列元素中，能使钢材的热加工性能改善同时也可提高钢材强度的是（ ）。
A.硫
B.氧
C.氮
D.锰
B.氧
C.氮
D.锰
答案：D
解析：
2020版教材P40 / 2019版教材P41
锰能消减硫和氧引起的热脆性，使钢材的热加工性能改善，同时也可提高钢材的强度。
锰能消减硫和氧引起的热脆性，使钢材的热加工性能改善，同时也可提高钢材的强度。
承包商提出索赔的要求成立条件应该包括（）。
A.已造成了承包商的实际施工成本加大
B.由于现场气候条件的影响
C.承包商施工责任原因导致
D.监理工程师协调管理原因所致
E.在合同规定的时间内提出索赔要求
A.已造成了承包商的实际施工成本加大
B.由于现场气候条件的影响
C.承包商施工责任原因导致
D.监理工程师协调管理原因所致
E.在合同规定的时间内提出索赔要求
答案：A,D,E
解析：
偿债能力主要反映企业偿还到期债务的能力，常用的指标不包括（ ）。
A、资产负债率
B、流动比率
C、流动资产周转率
D、速动比率
B、流动比率
C、流动资产周转率
D、速动比率
答案：C
解析：
2020/2019版教材P29
偿债能力指标主要有借款偿还期、利息备付率、偿债备付率、资产负债率、流动比率和速动比率。本题中的C项是资产管理比率常用的指标。
偿债能力指标主要有借款偿还期、利息备付率、偿债备付率、资产负债率、流动比率和速动比率。本题中的C项是资产管理比率常用的指标。
关于施工许可证，下列表述正确的是()。
A.颁发施工许可证只是表明主管部门对开工条件的认可
B.只要颁发了施工许可证就不会再被废止
C.颁发了施工许可证后，工程施工发生中止超一年的，应该重新申请施工许可证
D.领取了施工许可证后，无论什么情况都必须开工建设
B.只要颁发了施工许可证就不会再被废止
C.颁发了施工许可证后，工程施工发生中止超一年的，应该重新申请施工许可证
D.领取了施工许可证后，无论什么情况都必须开工建设
答案：A
解析：
2020 / 2019版教材P56
施工许可制度是由国家授权的有关行政主管部门，在建设工程开工之前对其是否符合法定的开工条件进行审核，对符合条件的建设工程允许其开工建设的法定制度。：《建筑法》规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核核验施工许可证。
施工许可制度是由国家授权的有关行政主管部门，在建设工程开工之前对其是否符合法定的开工条件进行审核，对符合条件的建设工程允许其开工建设的法定制度。：《建筑法》规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核核验施工许可证。
企业利润表中的营业收入总额由（ ）组成。
A、主营业务收入和投资收益
B、主营业务收入和其他业务收入
C、投资收益和其他业务收入
D、其他业务收入和营业外收入
B、主营业务收入和其他业务收入
C、投资收益和其他业务收入
D、其他业务收入和营业外收入
答案：B
解析：
2020版教材P136 / 2019版教材P130
利润表主耍反映以下几个方面的内容：
（1）营业收入,由主营业务收入和其他业务收入组成。
（2）营业利润,营业收入减去营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用、财务费用、资产减值损失、信用减值损失,加上其他收益、投资收益、净敞日套期收益、公允价值变动收益、资产处置收益,即为营业利润。
（3）利润总额,营业利润加上营业外收入,减去营业外支出,即为利润总额。
（4）净利润,利润总额减去所得税费用,即为净利润。
（5）其他综合收益的税后净额。
（6）综合收益总额,净利润加上其他综合收益净额,即为综合收益总额。
（7）每股收益,包括基本每股收益和稀释每股收益两项指标。
利润表主耍反映以下几个方面的内容：
（1）营业收入,由主营业务收入和其他业务收入组成。
（2）营业利润,营业收入减去营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用、财务费用、资产减值损失、信用减值损失,加上其他收益、投资收益、净敞日套期收益、公允价值变动收益、资产处置收益,即为营业利润。
（3）利润总额,营业利润加上营业外收入,减去营业外支出,即为利润总额。
（4）净利润,利润总额减去所得税费用,即为净利润。
（5）其他综合收益的税后净额。
（6）综合收益总额,净利润加上其他综合收益净额,即为综合收益总额。
（7）每股收益,包括基本每股收益和稀释每股收益两项指标。
受控制的室内环境污染物有（ ）。
A.氡
B.甲醛
C.乙醇
D.苯
E.总挥发性有机化合物（TVOC）
B.甲醛
C.乙醇
D.苯
E.总挥发性有机化合物（TVOC）
答案：A,B,D,E
解析：
受控制的室内环境污染物有氡、甲醛、氨、苯和总挥发性有机化合物（TVOC）。
当事人对债权请求权提出的诉讼时效抗辩中，不能得到法院支持的请求权有（ ）。 2016
A、延付或拒付租金请求权
B、寄存财物被丢失的赔偿请求权
C、兑付国债本息请求权
D、基于投资关系产生的缴付出资请求权
E、支付工程款请求权
B、寄存财物被丢失的赔偿请求权
C、兑付国债本息请求权
D、基于投资关系产生的缴付出资请求权
E、支付工程款请求权
答案：C,D
解析：
本题考查的是不适用于诉讼时效的情形。当事人可以对债权请求权提出诉讼时效抗辩，但对下列债权请求权提出诉讼时效抗辩的，法院不予支持：（1）支付存款本金及利息请求权；（2）兑付国债、金融债券以及向不特定对象发行的企业债券本息请求权；（3）基于投资关系产生的缴付出资请求权；（4）其他依法不适用诉讼时效规定的债权请求权。
一级建造师考试历年真题精选6辑 第5辑
广播电视建设项目采购的建筑材料、建筑构配件和设备，其包装上的标识应当符合( )要求。
A.有产品质量检验合格证
B.有中文注明的产品名称、规格、型号、重量、生产日期、厂名、厂址及其他必要的标识
C.产品包装和商标样式符合国家有关规定和标准
D.设备应有产品详细的使用说明书，电气设备应附有线路图
E.实施生产许可证或使用产品质量认证标志的产品，应有号码
B.有中文注明的产品名称、规格、型号、重量、生产日期、厂名、厂址及其他必要的标识
C.产品包装和商标样式符合国家有关规定和标准
D.设备应有产品详细的使用说明书，电气设备应附有线路图
E.实施生产许可证或使用产品质量认证标志的产品，应有号码
答案：A,B,C,D
解析：
按照我国《合同法》和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，下列当事人签订的施工合同中属于有效合同的是（ ）。
A．承包人超越资质等级与发包人签订的承包合同
B．合同专用条款中列有承包人带资承包条款的承包合同
C．没有资质的实际施工人借用有资质的企业名义与承包人签订了承包合同，但在 工程竣工后取得了相应的资质
D．建设工程必须进行招标而未招标、经当事人双方协商签订的书面承包合同
正确答案：B
再生沥青混合料性能试验指标有（ ）。
A.空隙率
B.饱和度
C.残留马歇尔稳定度
D.流值
D.冻融劈裂抗拉强度比
B.饱和度
C.残留马歇尔稳定度
D.流值
D.冻融劈裂抗拉强度比
答案：A,B,D
解析：
(3)再生沥青混合料性能试验指标有:空隙率、矿料间隙率、饱和度、马歇尔稳定度、流值等。(4)再生沥青混合料的检测项目有车辙试验动稳定度、残留马歇尔稳定度、冻融劈裂抗拉强度比等，其技术标准参考热拌沥青混合料标准。
估算分项工程人、料、机费用时，为保证估价的正确和合理性，( )应制定施工计划，计算各项工程的资源费用等。
A.定额估价法
B.作业估价法
C.工程量单价法
D.匡算估价法
B.作业估价法
C.工程量单价法
D.匡算估价法
答案：B
解析：
本题考核的是分项工程人、料、机费用的估算。分项工程人、料、机费常用的估价方法有定额估价法、作业估价法和匡算估价法等。为保证估价的正确和合理性，作业估价法应包括：制定施工计划，计算各项作业的资源费用等。
属于污水处理的构筑物有（ ）。
A.消化池
B.沼气储罐
C.闸槽
D.沉砂池
E.管廊桥架
B.沼气储罐
C.闸槽
D.沉砂池
E.管廊桥架
答案：A,B,D
解析：
本题考核的是污水处理构筑物的种类。污水处理构筑物包括进水闸井、进水泵房、格筛间、沉砂池、初沉淀池、二次沉淀池、曝气池、氧化沟、生物塘、消化池、沼气储罐等。
根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2006），项目管理规划包括（ ）。( 2015真题 )
A.项目管理规划原则和内容
B.项目管理规划大纲和配套措施
C.项目管理规划大纲和实施大纲
D.项目管理规划大纲和实施规划
B.项目管理规划大纲和配套措施
C.项目管理规划大纲和实施大纲
D.项目管理规划大纲和实施规划
答案：D
解析：
本题考查的是项目管理规划的内容。项目管理规划应包括项目管理规划大纲和项目管理实施规划两类文件。选项D是正确的。
重力式码头应根据地基土性质、基床厚度、基底应力分布、墙身结构形式、荷载和
施工方法等因素确定基床顶面的坡度，一般采用（ ）。
施工方法等因素确定基床顶面的坡度，一般采用（ ）。
A．向内倾斜0.5%~1.5% B．向内倾斜1%~2%
C．向外倾斜0.5%~1.5% D．向外倾斜1%~2%
C．向外倾斜0.5%~1.5% D．向外倾斜1%~2%
答案：A
解析：
一级建造师考试历年真题精选6辑 第6辑
按合同风险产生的原因分，下列属于合同工程风险的是（ ）。
A.非法分包
B.工程变更
C.偷工减料
D.以次充好
B.工程变更
C.偷工减料
D.以次充好
答案：B
解析：
工程合同风险可以按不同的方法进行分类。按合同风险产生的原因分，可以分为合同工程风险和合同信用风险。合同工程风险是由于客观原因和非主观故意导致的。如工程进展过程中发生不利的地质条件变化、工程变更、物价上涨、不可抗力等。合同信用风险是由于主观故意原因导致的。表现为合同双方的机会主义行为，如业主拖欠工程款，承包商层层转包、非法分包、偷工减料、以次充好、知假买假等。
下列关于财务会计的特点的描述中，不正确的是（ ）。
A：提供的信息侧重于过去信息
B：主要为内部利害关系人服务
C：财务会计包括确认、计量和报告三个环节
D：以货币作为主要计量尺度
B：主要为内部利害关系人服务
C：财务会计包括确认、计量和报告三个环节
D：以货币作为主要计量尺度
答案：B
解析：
企业财务会计具有以下特点：提供的信息侧重于过去信息、主要为外部利害关系人服务、有统一的规则和方法、以货币作为主要计量尺度、财务会计包括确认、计量和报告三个环节。
根据《城市道路工程设计规范》CJJ37-2012分类方法，将城镇道路分为（ ）。
A、快速路
B、次干路
C、环路
D、支路
E、主干路
B、次干路
C、环路
D、支路
E、主干路
答案：A,B,D,E
解析：
2020/2019教材P1
我国现行的《城市道路工程设计规范》CJJ 37—2012在充分考虑道路在城市道路网中的地位、交通功能及对沿线服务功能的基础上，将城镇道路分为快速路、主干路、次干路与支路四个等级。
我国现行的《城市道路工程设计规范》CJJ 37—2012在充分考虑道路在城市道路网中的地位、交通功能及对沿线服务功能的基础上，将城镇道路分为快速路、主干路、次干路与支路四个等级。
预埋地脚螺栓的验收要求有（）。
A.预埋地脚螺栓的位置、标高及露出基础的长度应符合设计或规范要求
B.地脚螺栓的螺母和垫圈配套，预埋地脚螺栓的螺纹和螺母应保护完好
C.T形头地脚螺栓与基础板应按规格配套使用，埋设T形头地脚螺栓基础板应牢固、平正，地脚螺栓光杆部分和基础板应刷防锈漆
D.安装胀锚地脚螺栓的基础混凝土强度不得小于15MPa
E.基础混凝土或钢筋混凝土有裂缝的部位不得使用胀锚地脚螺栓
B.地脚螺栓的螺母和垫圈配套，预埋地脚螺栓的螺纹和螺母应保护完好
C.T形头地脚螺栓与基础板应按规格配套使用，埋设T形头地脚螺栓基础板应牢固、平正，地脚螺栓光杆部分和基础板应刷防锈漆
D.安装胀锚地脚螺栓的基础混凝土强度不得小于15MPa
E.基础混凝土或钢筋混凝土有裂缝的部位不得使用胀锚地脚螺栓
答案：A,B,C,E
解析：
2020版教材P69 / 2019版教材P59
预埋地脚螺栓的验收要求
（1）预埋地脚螺栓的验收要求预埋地脚螺栓的位置、标高及露出基础的长度应符合设计或规范要求，中心距应在其根部和顶部沿纵、横两个方向测量，标高应在其顶部测量。
（2）地脚螺栓的螺母和垫圈配套，预埋地脚螺栓的螺纹和螺母保护完好。
（3）T形头地脚螺栓与基础板应按规格配套使用，埋设T形头地脚螺栓基础板应牢固、平正，地脚螺栓光杆部分和基础板应刷防锈漆。
（4）安装胀锚地脚螺栓的基础混凝土强度不得小于10MPa，基础混凝土或钢筋混凝土有裂缝的部位不得使用胀锚地脚螺栓。
预埋地脚螺栓的验收要求
（1）预埋地脚螺栓的验收要求预埋地脚螺栓的位置、标高及露出基础的长度应符合设计或规范要求，中心距应在其根部和顶部沿纵、横两个方向测量，标高应在其顶部测量。
（2）地脚螺栓的螺母和垫圈配套，预埋地脚螺栓的螺纹和螺母保护完好。
（3）T形头地脚螺栓与基础板应按规格配套使用，埋设T形头地脚螺栓基础板应牢固、平正，地脚螺栓光杆部分和基础板应刷防锈漆。
（4）安装胀锚地脚螺栓的基础混凝土强度不得小于10MPa，基础混凝土或钢筋混凝土有裂缝的部位不得使用胀锚地脚螺栓。
关于冻结法凿井的特点，说法正确的是（）。
A.冻结法要采用人工制冷方法形成冻结壁
B.冻结壁具有一定强度并隔绝渗水
C.冻结法是用以保护地下结构
D.冻结壁应在地下工程施工前完成
E.冻结壁融化后地下基本不受污染
B.冻结壁具有一定强度并隔绝渗水
C.冻结法是用以保护地下结构
D.冻结壁应在地下工程施工前完成
E.冻结壁融化后地下基本不受污染
答案：A,B,D,E
解析：
2020版教材页码P103-105
冻结法凿井就是在井筒掘进之前，在井筒周围钻冻结孔，用人工制冷的方法将井筒周围含水松散不稳定的冲积层、风化岩层冻结成一个封闭的冻土结构物一一冻结壁，用以抵抗岩土压力，隔绝冻结壁内、外地下水的联系，然后在冻结壁的保护下进行井筒掘砌施工的特殊施工方法。
冻结法凿井就是在井筒掘进之前，在井筒周围钻冻结孔，用人工制冷的方法将井筒周围含水松散不稳定的冲积层、风化岩层冻结成一个封闭的冻土结构物一一冻结壁，用以抵抗岩土压力，隔绝冻结壁内、外地下水的联系，然后在冻结壁的保护下进行井筒掘砌施工的特殊施工方法。
企业发放给员工的防暑降温饮料的费用应在（ ）列支。
A.劳动保护费
B.职工福利费
C.财务费用
D.工会经费
B.职工福利费
C.财务费用
D.工会经费
答案：A
解析：
劳动保险和职工福利费：由企业支付的职工退职金、按规定支付给离休
干部的经费，集体福利费、夏季防暑降温费、冬季取暖补贴、上下班交通补贴等。
劳动保护费：按规定发放的劳动保护用品的支出。如工作服、手套、防暑降温饮料以及在有碍身体健康的环境中施工的保健费用等。
工会经费：是指企业按《工会法》规定的全部职工工作总额比例计提的工会经费。@##
干部的经费，集体福利费、夏季防暑降温费、冬季取暖补贴、上下班交通补贴等。
劳动保护费：按规定发放的劳动保护用品的支出。如工作服、手套、防暑降温饮料以及在有碍身体健康的环境中施工的保健费用等。
工会经费：是指企业按《工会法》规定的全部职工工作总额比例计提的工会经费。@##
根据《公路工程概预算编制办法》，工地转移费的计算基数是（ ）。
A. 转移的人工费
B. 转移的机械费
C. 各类工程的直接工程费
D. 各类工程的直接费
B. 转移的机械费
C. 各类工程的直接工程费
D. 各类工程的直接费
答案：C
解析：
工地转移费系指施工企业根据建设任务的需要，由已竣工的工地或后方基地迁至新工地的搬迁费用。工地转移费以各类工程的直接工程费之和为计算基数，即：工地转移费=∑各类工程的直接工程费×工地转移费费率（%）
上一篇：2021一级建造师预测试题9辑
下一篇：2021一级建造师历年真题9辑
热门文章
