2021一级建造师模拟试题7章
发布时间：2021-07-08
2021一级建造师模拟试题7章 第1章
高桩码头工程施工组织设计编制中，“各项资源的需用计划”包括：劳动力需用计划、材料需用计划、（ ）等。
A.工资计划
B.预制构件和半成品需用计划
C.施工船舶和机械需用计划
D.分期分批竣工项目计划
E.混凝土试验计划
B.预制构件和半成品需用计划
C.施工船舶和机械需用计划
D.分期分批竣工项目计划
E.混凝土试验计划
答案：B,C
解析：
各项资源的需用计划主要包括:劳动力、材料、施工船舶和机械、预制构件和半成品需用计划。
下列不属于"隧道照明控制系统的功能"的选项是()。
A.合理地设置隧道照明系统能避免隧道黑洞效应，保证行车安全
B.养护工作所需照明
C.并根据洞外的照度变化，交通量的变化对洞内照明强度进行调节
D.节约用电，降低运营费用
B.养护工作所需照明
C.并根据洞外的照度变化，交通量的变化对洞内照明强度进行调节
D.节约用电，降低运营费用
答案：B
解析：
2020版教材P273/2019版教材P267
隧道照明控制系统的功能与构成：设置隧道照明系统能避免隧道黑洞效应，使驾驶员适应隧道内外的亮度差，保证行车安全；照明控制系统能根据洞外的照度变化、交通量的变化对洞内照明强度进行调节，节约用电，降低运营费用。
隧道照明控制系统的功能与构成：设置隧道照明系统能避免隧道黑洞效应，使驾驶员适应隧道内外的亮度差，保证行车安全；照明控制系统能根据洞外的照度变化、交通量的变化对洞内照明强度进行调节，节约用电，降低运营费用。
关于抹灰工程施工环境要求的说法，正确的是（ ）。
A.门窗框连接缝隙用1:5水泥砂浆分层嵌塞密实
B.室内抹灰的环境温度，一般不低于5℃
C.抹灰用脚手架，架子离墙500～600mm
D.混凝土结构表面、砖墙表面应在抹灰前3d浇水湿透（每天一遍）
B.室内抹灰的环境温度，一般不低于5℃
C.抹灰用脚手架，架子离墙500～600mm
D.混凝土结构表面、砖墙表面应在抹灰前3d浇水湿透（每天一遍）
答案：B
解析：
2020教材P142 / 2019教材P141
施工环境要求 （ 1 ） 主体工程经有关部门验收合格后， 方可进行抹灰工作。 （2） 检查门窗框及需要埋设的配电管、 接线盒、管道套管是否固定牢固，连接缝隙是否嵌塞密实，并事先将门窗框包好。 （3） 将混凝土构件等抹灰面进行处理，并刷素水泥浆一道，然后用 1 : 2.5 水泥砂浆分层补平压实。 （4） 窗帘钩、通风箅子、吊柜、吊扇等预埋件或螺栓的位置和标高应准确设置，并做好防腐、防镑工作。 （5） 混凝土及砖结构表面的砂尘、污垢和油渍等要清除干净，对混凝土结构表面、砖墙表面应在抹灰前 2d 浇水湿透。 （6） 屋面防水工作未完前进行抹灰， 应采取防雨水措施。 （7） 室内抹灰的环境温度，一般不低于 5°C 否则应采取保证质量的有效措施。 （8） 抹灰前熟悉图纸， 制定抹灰方案，做好抹灰的样板间，经检查达到合格标准后，方可大面积展开施工。
施工环境要求 （ 1 ） 主体工程经有关部门验收合格后， 方可进行抹灰工作。 （2） 检查门窗框及需要埋设的配电管、 接线盒、管道套管是否固定牢固，连接缝隙是否嵌塞密实，并事先将门窗框包好。 （3） 将混凝土构件等抹灰面进行处理，并刷素水泥浆一道，然后用 1 : 2.5 水泥砂浆分层补平压实。 （4） 窗帘钩、通风箅子、吊柜、吊扇等预埋件或螺栓的位置和标高应准确设置，并做好防腐、防镑工作。 （5） 混凝土及砖结构表面的砂尘、污垢和油渍等要清除干净，对混凝土结构表面、砖墙表面应在抹灰前 2d 浇水湿透。 （6） 屋面防水工作未完前进行抹灰， 应采取防雨水措施。 （7） 室内抹灰的环境温度，一般不低于 5°C 否则应采取保证质量的有效措施。 （8） 抹灰前熟悉图纸， 制定抹灰方案，做好抹灰的样板间，经检查达到合格标准后，方可大面积展开施工。
腐蚀性的覆盖层常采用的形式不包括（）。
A.涂料涂层
B.金属涂层
C.隔热保温层
D.衬里
B.金属涂层
C.隔热保温层
D.衬里
答案：C
解析：
2020版教材P146 / 2019版教材P135
设备及管道覆盖层主要有下列几种形式：⑴涂料涂层，（2）金属涂层，（3）衬里（4）管道防腐层。
设备及管道覆盖层主要有下列几种形式：⑴涂料涂层，（2）金属涂层，（3）衬里（4）管道防腐层。
（三） 背景资料 某工程，施工总承包单位（以下简称“乙方”）按《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）与建设单位（以下简称“甲方”）签订了施工总承包合同。合同中约定开工日期2005年3月1日，乙方每月25日向甲方提交已完工程量报告，工程进度款支付时间为次月8日。甲方依据合同推荐某电梯安装单位（以下简称丙方）作为本项目电梯安装施工单位，丙方与乙方签订了分包合同。甲方委托监理公司对工程实施施工监理。
乙方项目经理开工前对本项目今后的工作作了如下安排：
（1）由项目经理负责组织编制“项目施工管理实施规划”；
（2）由项目总工程师负责建立项目质量管理体系，由项目生产经理负责建立安全管理体系并组织实施；
（3）由项目行政管理人员负责对所有安全施工的技术要求进行交底；
（4）由项目商务经理负责与劳务作业层、各协作单位、发包人、分包人的组织协调工作，解决项目中出现的各种问题；
（5）由项目经理负责组织有关单位进行单位工程竣工验收。
2005年5月15日，项目经理和项目商务经理一起向甲方催要4月份工程进度款。甲方说：“监理单位正在对四月份的工程量进行核对，工程进度款还要等一等”。项目经理立即停止施工，以催要工程进度款。
电梯安装施工过程中，因甲方采购的一部电梯导轨型号到货错误，需要退换。丙方向项目监理机构提出了申请，要求补偿因退换导轨造成的费用损失。监理说：“此事应先找乙方。丙方找到乙方，乙方项目经理回答：你们是甲方推荐的，费用直接找甲方要，此事与我们没有关系”。
第41题：逐项指出乙方项目经理开工前的工作安排是否妥当?对于不妥之项说明正确做法。
正确答案：
（1）妥当（1分）；
（2）不妥（1分）。正确做法：应由项目经理负责（1分）；
（3）不妥（1分）。正确做法：由负责项目管理的技术人员负责（1分）；
（4）不妥（1分）。正确做法：由项目经理负责（1分）；
（5）不妥（1分）。正确做法：由建设单位负责组织（1分）；
（1）妥当（1分）；
（2）不妥（1分）。正确做法：应由项目经理负责（1分）；
（3）不妥（1分）。正确做法：由负责项目管理的技术人员负责（1分）；
（4）不妥（1分）。正确做法：由项目经理负责（1分）；
（5）不妥（1分）。正确做法：由建设单位负责组织（1分）；
运用动态控制原则控制建设工程项目投资，可以采取的纠偏措施有（ ）。
A.调整投资控制的方法和手段
B.应用价值工程的方法
C.制定节约投资的奖励措施
D.优化施工方法
E.调整施工进度计划
B.应用价值工程的方法
C.制定节约投资的奖励措施
D.优化施工方法
E.调整施工进度计划
答案：A,B,C,D
解析：
本题考核的是投资动态控制的方法。通过项目投资计划值和实际值的比较，如发现偏差，则必须采取相应的纠偏措施进行纠偏，如：采取限额设计的方法、调整投资控制的方法和手段、采用价值工程的方法、制订节约投资的奖励措施、调整或修改设计，优化施工方法等。
钻孔取样评定中，评定碾压混凝土抗渗性的试验是（ ）。
A.芯样获得率试验
B.压水试验
C.气密性实验
D.芯样外观描述
B.压水试验
C.气密性实验
D.芯样外观描述
答案：B
解析：
钻孔取样评定的内容如下: ①芯样获得率:评价碾压混凝士的均质性。
②压水试验:评定碾压混凝土抗渗性。
③测定芯样密度、抗压强度、抗拉强度、抗剪强度、弹性模量和拉伸变形等性能， 评定碾压混凝土的均质性和结构强度。
④ 芯样外观描述:评定碾压混凝土的均质性和密实性。
②压水试验:评定碾压混凝土抗渗性。
③测定芯样密度、抗压强度、抗拉强度、抗剪强度、弹性模量和拉伸变形等性能， 评定碾压混凝土的均质性和结构强度。
④ 芯样外观描述:评定碾压混凝土的均质性和密实性。
（2016年）某疏浚工程施工的排泥方式是经过排泥管输送泥浆至排泥区，相应的挖泥船类型为（ ）。
A.绞吸式挖泥船
B.链斗式挖泥船
C.抓扬式挖泥船
D.耙吸式挖泥船
B.链斗式挖泥船
C.抓扬式挖泥船
D.耙吸式挖泥船
答案：A
解析：
绞吸式挖泥船是利用转动着的绞刀绞松河底土壤，与水混合成泥浆，通过泥泵作用，从吸泥口经吸泥管吸进泥浆，再经过排泥管输送至排泥区，其挖泥、输泥和卸泥都是由自身连续完成。
2021一级建造师模拟试题7章 第2章
下列属于实木地板技术要求中，物理力学性能的指标包含（ ）。
A.外观质量
B.漆膜附着力
C.含水率
D.加工精度
E.漆膜硬度
B.漆膜附着力
C.含水率
D.加工精度
E.漆膜硬度
答案：B,C,E
解析：
2020/2019版教材P56
其中物理力学性能指标有：含水率、漆板表面耐磨、漆膜附着力和漆膜硬度。
其中物理力学性能指标有：含水率、漆板表面耐磨、漆膜附着力和漆膜硬度。
经济系统中，现金流量绘入统一时间坐标图中，表示各现金流入流出与相应时间的对应关系，现金流量图的三要素是( )。
A．现金流量的大小(现金数额)
B．现金流量的方向(现金流入或流出)
c．现金流量的作用点(现金发生的时间点)
D．现金流量的种类(成本、费用)
E．现金流量的来源(自有资金、融资贷款等)
正确答案：ABC
有关施工任务委托模式，正确的是（）。
A.采用施工总承包管理模式，其主要任务就是负责项目施工的组织管理和协调，不承担施工任务
B.采用施工总承包模式，对业主的进度控制是有利的
C.采用施工总承包模式下，有利于项目质量的控制
D.采用施工总承包管理模式，一般情况下，业主合同管理的工作量较大，而且业主投资控制的风险也较大
B.采用施工总承包模式，对业主的进度控制是有利的
C.采用施工总承包模式下，有利于项目质量的控制
D.采用施工总承包管理模式，一般情况下，业主合同管理的工作量较大，而且业主投资控制的风险也较大
答案：D
解析：
2020/2019教材P37
一般情况下，所有分包合同的招标投标、合同谈判以及签约工作均由业主负责，业主方的招标及合同管理工作量较大。多数情况下，由业主方与分包人直接签约，这样有可能增加业主方的风险。 @##
一般情况下，所有分包合同的招标投标、合同谈判以及签约工作均由业主负责，业主方的招标及合同管理工作量较大。多数情况下，由业主方与分包人直接签约，这样有可能增加业主方的风险。 @##
设计方作为项目建设的一个参与方，其项目管理主要服务于（ ）和设计方本身的利益。
A.业主方的利益
B.施工方的利益
C.项目的整体利益
D.项目的投资目标
B.施工方的利益
C.项目的整体利益
D.项目的投资目标
答案：C
解析：
设计方作为项目建设的一个参与方，其项目管理主要服务于项目的整体利益和设计方本身的利益。由于项目的投资目标能否得以实现与设计工作密切相关．因此，设计方项目管理的目标包括设计的成本目标、设计的进度目标和设计的质量目标，以及项目的投资目标。
我国实行二审终审制，当事人甲在2012年4月1日收到一审判决书。但当事人甲不服人民法院第一审判决，则当事人甲有权在（）之前向上一级人民法院提起上诉。
A.2012年5月15日
B.2012年5月30日
C.2012年4月15日
D.2012年4月30日
B.2012年5月30日
C.2012年4月15日
D.2012年4月30日
答案：C
解析：
2020版教材P350 / 2019版教材P348
当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起15日内向上一级人民法院提起上诉；不服地方人民法院第一审裁定的，有权在裁定书送达之日起10日内向上一级人民法院提起上诉。
当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起15日内向上一级人民法院提起上诉；不服地方人民法院第一审裁定的，有权在裁定书送达之日起10日内向上一级人民法院提起上诉。
关于建筑节能的说法，正确的是（ ）。 2016
A、已经建成的项目，2年后方可投入生产、使用
B、在新建建筑和既有建筑节能改造中，必须使用节能建筑材料和节能设备
C、在具备太阳能利用条件的地区，地方人民政府可以要求单位必须安装使用太阳能热水系统
D、不符合强制性节能标准的项目，建设单位不得开工建设
B、在新建建筑和既有建筑节能改造中，必须使用节能建筑材料和节能设备
C、在具备太阳能利用条件的地区，地方人民政府可以要求单位必须安装使用太阳能热水系统
D、不符合强制性节能标准的项目，建设单位不得开工建设
答案：D
解析：
本题考查的是建筑节能的规定。选项A，已经建成的，不得投入生产、使用。选项B，国家鼓励在新建建筑和既有建筑节能改造中使用新型墙体材料等节能建筑材料和节能设备，安装和使用太阳能等可再生能源利用系统选项C,在具备太阳能利用条件的地区，有关地方人民政府及其部门应当采取有效措施，鼓励和扶持单位、个人安装使用太阳能热水系统、照明系统、供热系统、采暖制冷系统等太阳能利用系统。选项D，经审查不符合民用建筑节能强制性标准的，县级以上地方人民政府建设主管部门不得颁发施工许可证。
某施工单位承建一分离式双向四车道高速公路山岭隧道工程，其起讫桩号为K19+720～K20+200，全长480m。隧道左右洞相距36m，地质情况相同，其中K19+720～K19+775段和K20+165～K20+200段穿越强风化泥质灰岩段，岩质较软，岩体破碎，为Ⅴ级围岩段；K19+775～K19+875和K20+035～K20+035段穿越中风化泥质灰岩段，岩质中硬，岩体较破碎—破碎，为Ⅳ级围岩段；K19+875～K20+035段穿越微风化泥质灰岩段，岩质中硬，岩体较破碎，为Ⅲ级围岩段。该隧道设计支护结构为复合式衬砌（即初期支护+混凝土二次衬砌），隧道设钢支撑和仰拱。施工过程中发生了如下事件：
事件一：开工前，施工单位对该隧道的Ⅳ级和V级围岩的连续长度及合计长度进行了统计，并由（A）负责对该隧道进行了施工安全风险评估，出具了评估报告。报告内容包括：评估依据、工程概况、（B）、（C）、评估内容、评估结论及对策等。
事件二：施工单位采用钻爆法开挖,IV级围岩段，爆破设计周边眼为60个，爆破后，某开挖面残留有痕迹的炮眼数为45个。
事件三：施工单位在IV级围岩段初期支护施工作业时，采用了钢拱架型式的钢支撑。
事件四：施工单位在进行仰拱及防水板施工作业时，采取了如下做法:
①IV级围岩的仰拱距掌子面的距离为55±4m,V级围岩的仰拱距掌子面的距离为45±4m；
②仰拱施工采用左右半幅分次浇筑方式；
③防水板搭接宽度为80±10mm。
<1> 、结合事件一和背景，写出隧道进行施工安全风险评估的理由。
<2> 、事件一中A、B、C各代表什么？
<3> 、针对事件二和背景，计算周边炮眼痕迹保存率，并判断该值是否满足《公路隧道施工技术细则》的要求。
<4> 、事件三中，按材料的组成还可以采取哪种型式钢支撑？
<5> 、逐条判断事件四种的做法是否正确，并改正。
事件一：开工前，施工单位对该隧道的Ⅳ级和V级围岩的连续长度及合计长度进行了统计，并由（A）负责对该隧道进行了施工安全风险评估，出具了评估报告。报告内容包括：评估依据、工程概况、（B）、（C）、评估内容、评估结论及对策等。
事件二：施工单位采用钻爆法开挖,IV级围岩段，爆破设计周边眼为60个，爆破后，某开挖面残留有痕迹的炮眼数为45个。
事件三：施工单位在IV级围岩段初期支护施工作业时，采用了钢拱架型式的钢支撑。
事件四：施工单位在进行仰拱及防水板施工作业时，采取了如下做法:
①IV级围岩的仰拱距掌子面的距离为55±4m,V级围岩的仰拱距掌子面的距离为45±4m；
②仰拱施工采用左右半幅分次浇筑方式；
③防水板搭接宽度为80±10mm。
<1> 、结合事件一和背景，写出隧道进行施工安全风险评估的理由。
<2> 、事件一中A、B、C各代表什么？
<3> 、针对事件二和背景，计算周边炮眼痕迹保存率，并判断该值是否满足《公路隧道施工技术细则》的要求。
<4> 、事件三中，按材料的组成还可以采取哪种型式钢支撑？
<5> 、逐条判断事件四种的做法是否正确，并改正。
答案：
解析：
1. K19+720～K19+775段，Ⅴ级围岩连续长度为55m，超过50m，所以需要进行风险评估。
2. A为施工单位，B为评估方法，C为评估步骤。
3. 45÷60×100%=75%。
根据《公路隧道施工技术细则》中相关规定，对于中硬岩炮眼痕迹保存率应不小于70%，而本次爆破后炮眼痕迹保存率为75%＞70%，故满足该要求。
4.按材料的组成还可以采取格栅钢架型式的钢支撑。
5. ①错误，改正：Ⅳ级围岩仰拱与掌子面距离不得超过50m，Ⅴ级围岩仰拱与掌子面距离不得超过40m。
②错误，改正：仰拱施工宜整断面一次成型，不宜左右半幅分次浇筑。
③错误，改正：搭接宽度不应小于100mm。
2. A为施工单位，B为评估方法，C为评估步骤。
3. 45÷60×100%=75%。
根据《公路隧道施工技术细则》中相关规定，对于中硬岩炮眼痕迹保存率应不小于70%，而本次爆破后炮眼痕迹保存率为75%＞70%，故满足该要求。
4.按材料的组成还可以采取格栅钢架型式的钢支撑。
5. ①错误，改正：Ⅳ级围岩仰拱与掌子面距离不得超过50m，Ⅴ级围岩仰拱与掌子面距离不得超过40m。
②错误，改正：仰拱施工宜整断面一次成型，不宜左右半幅分次浇筑。
③错误，改正：搭接宽度不应小于100mm。
聚乙烯燃气管道连接施工前应进行试验，判定试验连接质量合格后，方可进行（ ）。
A．电熔连接
B．热熔连接
C．法兰连接
D．机械连接
正确答案：A
2021一级建造师模拟试题7章 第3章
财产所有权的权能，是指所有人对其所有的财产依法享有的权利，包括()。
A.担保权
B.使用权
C.占有权
D.收益权
E.处分权
B.使用权
C.占有权
D.收益权
E.处分权
答案：B,C,D,E
解析：
本题考核的是财产所有权的权能。财产所有权的权能是指所有人对其所有的财产依法享有的权利，包括占有权、使用权、收益权、处分权。
在计算应纳税所得额时，企业应计提折旧的固定资产有（ ）。
A、融资租赁方式租入的固定资产
B、房屋.建筑物以外未投入使用的固定资产
C、以经营租赁方式租入的固定资产
D、已足额提取折旧仍继续使用的固定资产
E、与经营活动有关的固定资产
B、房屋.建筑物以外未投入使用的固定资产
C、以经营租赁方式租入的固定资产
D、已足额提取折旧仍继续使用的固定资产
E、与经营活动有关的固定资产
答案：A,E
解析：
2020版教材P125 / 2019版教材P121
3
在计算应纳税所得额时，企业按照规定计算的固定资产折旧，准予扣除。但下列固定资产不得计算折旧扣除:（1）房屋、建筑物以外未投入使用的固定资产；（2）以经营租赁方式租入的固定资产;（3）以融资租赁方式租出的固定资产；（注意是租出）（4）已足额提取折旧仍继续使用的固定资产；（5）与经营活动无关的固定资产；（6）单独估价作为固定资产入账的土地；（7）其他不得计算折旧扣除的固定资产。
3
在计算应纳税所得额时，企业按照规定计算的固定资产折旧，准予扣除。但下列固定资产不得计算折旧扣除:（1）房屋、建筑物以外未投入使用的固定资产；（2）以经营租赁方式租入的固定资产;（3）以融资租赁方式租出的固定资产；（注意是租出）（4）已足额提取折旧仍继续使用的固定资产；（5）与经营活动无关的固定资产；（6）单独估价作为固定资产入账的土地；（7）其他不得计算折旧扣除的固定资产。
机电工程项目小型设计变更由项目部提出设计变更申请单，经项目部技术管理部门审核。由现场（ ）单位代表签字同意后生效。
A.勒察、建设、监理
B.设计，建设，监理
C.设计、勘察、监理
D.设计、建设、勘察
B.设计，建设，监理
C.设计、勘察、监理
D.设计、建设、勘察
答案：B
解析：
本题考核的是设计变更管理。小型设计变更由项目都提出设计变更申请单，经项目部技术管理部门审核，由现场设计、建设（监理）单位代表签字同意后生效。
资金是运动的价值，资金的时间价值是随时间的推移而产生的增值，以下关于影响资金时间价值的因素说法错误的是（ ）。
A：在单位时间的增值率一定的条件下，资金的使用时间越长，资金的时间价值越大
B：在一定时间内等量资金的周转次数越多，资金的时间价值越多
C：其他条件不变的情况下，资金数量越多，资金的时间价值越大
D：总资金一定的情况下，后期投入的资金越多，资金的负效益越大
B：在一定时间内等量资金的周转次数越多，资金的时间价值越多
C：其他条件不变的情况下，资金数量越多，资金的时间价值越大
D：总资金一定的情况下，后期投入的资金越多，资金的负效益越大
答案：D
解析：
本题考查影响资金的时间价值的因素。影响资金的时间价值的因素有四个：1）资金使用的时间；2）资金数量的多少；3）资金投入和回收特点（晚支出，早回收）；4）资金周转速度。选项D 错误，总资金一定的情况下，前期投入的资金越多，资金的负效益越大。
关于落地式操作平台的说法， 正确的是（）。
A.操作平台的高度不应大于15m，高宽比不应大于2:1
B.操作平台从底层第一步水平杆起逐层设置连墙件，连墙件间隔不应大于3m
C.落地式操作平台拆除应由上而下逐层进行，严禁上下同时作业
D.将连墙件拆除后再拆除操作平台
B.操作平台从底层第一步水平杆起逐层设置连墙件，连墙件间隔不应大于3m
C.落地式操作平台拆除应由上而下逐层进行，严禁上下同时作业
D.将连墙件拆除后再拆除操作平台
答案：C
解析：
矿山专用钢材中，专门设计的具有翼缘宽、小高度、厚腹板几何特性，既适于作梁，也适于制作柱腿的是( )。
A.矿用工字钢
B.矿用U型钢
C.轻轨
D.重轨
B.矿用U型钢
C.轻轨
D.重轨
答案：A
解析：
矿山常用的特殊钢材有矿用工字钢、矿用特殊型钢(U型钢)、轻轨等。矿用工字钢是专门设计的翼缘宽、小高度、厚腹板的工字钢，它的几何特性既适于作梁，也适于作柱腿。
下列关于模板、支架和拱架的设计中强度及刚度要求，说法正确的是（ ）。
A. 结构表面外露的模板，挠度为模板构件跨度的1/250
B. 结构表面隐蔽的模板，挠度为模板构件跨度的1/400
C. 钢模板的面板变形为1.5mm
D. 对拱架各截面应力强度进行验算时，分别验算其拱顶、拱脚和1/8 跨各截面，以及各连接节点的应力。
B. 结构表面隐蔽的模板，挠度为模板构件跨度的1/400
C. 钢模板的面板变形为1.5mm
D. 对拱架各截面应力强度进行验算时，分别验算其拱顶、拱脚和1/8 跨各截面，以及各连接节点的应力。
答案：C
解析：
强度及刚度要求：验算模板、支架及拱架的刚度时，其变形值不得超过下列数值：（1）结构表面外露的模板，挠度为模板构件跨度的1/400；（2）结构表面隐蔽的模板，挠度为模板构件跨度的1/250；（3）支架、拱架受载后挠曲的杆件（盖梁、纵梁），其弹性挠度为相应结构跨度的1/400；（4）钢模板的面板变形为1.5mm；（5）钢模板的钢棱和柱箍变形为L/500 和B/500（其中L 为计算跨径，B 为柱宽）。对拱架各截面应力强度进行验算时，应根据拱架的结构形式和所承受的荷载大小，按分阶段浇筑或砌筑施工的工况，分别验算其拱顶、拱脚和1/4 跨各截面，以及各连接节点的应力。
沥青混凝土混合料拌合机向运料车卸料时，注意卸料（ ），以防粗、细料离析。
A.高度
B.时间
C.速度
D.质量温度
B.时间
C.速度
D.质量温度
答案：A
解析：
卸料高度过高会导致粗、细料离析。
2021一级建造师模拟试题7章 第4章
基坑周边堆放弃土、材料和移动施工机械时，应与坑边保持一定的距离，当土质良好时，要距坑（ ）。
A.边沿留出不小于1.0m的安全距离，堆放高度不能超过1.0m
B.边沿留出不小于1.0m的安全距离，堆放高度不能超过1.5m
C.边沿留出不小于1.5m的安全距离，堆放高度否能超过1.0m
D.边沿留出不小于1.5m的安全距离，堆放高度不能超过1.5m
B.边沿留出不小于1.0m的安全距离，堆放高度不能超过1.5m
C.边沿留出不小于1.5m的安全距离，堆放高度否能超过1.0m
D.边沿留出不小于1.5m的安全距离，堆放高度不能超过1.5m
答案：B
解析：
2020教材P261 / 2019教材P263
基坑周边严禁超堆荷载。在坑边堆放弃土、材料和移动施工机械时，应与坑边保持一定的距离，当土质良好时，要距坑边lm以外，堆放高度不能超过1.5m。
基坑周边严禁超堆荷载。在坑边堆放弃土、材料和移动施工机械时，应与坑边保持一定的距离，当土质良好时，要距坑边lm以外，堆放高度不能超过1.5m。
I类精密进近跑道上必须设置()。
A.跑道人口灯
B.跑道边灯
C.跑道接地地带灯
D.跑道中线灯
E.跑道入口识别灯
B.跑道边灯
C.跑道接地地带灯
D.跑道中线灯
E.跑道入口识别灯
答案：A,B
解析：
见《民航机场工程管理与实务》D415030和《民用机场飞行区技术标准》MH5001--2013中6.2.3的规定。@##
根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523-2011，昼间施工噪声排放限值是（ ）dB（A）。
A.55
B.60
C.65
D.70
B.60
C.65
D.70
答案：D
解析：
根据国家标准《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523—2011 的要求，对建筑施工过程中场界环境噪声排放限值见下表：
企业特有的可作为现金等价物的资产有（）（2016）
A．购买日起三个月到期的国库卷
B．银行承兑汇票
C．可转换定期存单
D．货币市场基金
E．企业作为短期投资购入的普通股票
B．银行承兑汇票
C．可转换定期存单
D．货币市场基金
E．企业作为短期投资购入的普通股票
答案：A,B,C,D
解析：
通常从购买日起三个月到期或清偿的国库券、货币市场基金、可转换定期存单、商业本票及银行承兑汇票等都可列为现金等价物。企业短期购人的可流通的股票，尽管期限短，变现的能力也很强，但由于其变现的金额并不确定，其价值变动的风险较大，因而不属于现金等价物。
背景资料：
某公司中标一道路工程施工项目，道路包含2km 沥青混凝土路段和1km 水泥混凝土路段。180mm 水泥土底基层，360mm 石灰粉煤灰基层，60mm 厚AC-20 沥青混凝土底面层，40mmAC-13沥青混凝土表面层。水泥混凝土道路结构层的基层与沥青混凝土道路基层相同，面层为200mm水泥混凝土。
底基层施工正值高温季节，施工前项目部为确定施工参数，做了长度150m 的试验段，后发现在试验段的底基层表面有很多裂缝，项目部立即组织技术人员进行调査，调査发现水泥含量比例合格，水泥本身质量符合设计要求。
为保证施工质量，基层一次性摊铺成型，施工期间，因摊铺机故障，造成了摊铺混合料中断超过2h，摊铺机故障排除后，监理工程要求施工单位对此位置基层的接茬按照正规程序进行处理。
因A 公司缺少水泥混凝土面层施工经验，项目技术负责人在施工前安排了试验路段。
沥青混凝土面层施工时，对摊铺机推铺要求如下：下面层采用滑靴并辅以厚度控制方式，上面层宜采用钢丝绳引导的高程控制方式。并且根据本工程实际情况，在初压、复压和终压阶段分别采用了合理的压路机进行碾压。
问题：
1、指出基层施工中的错误之处并改正。
2、分析本工程中水泥土底基层出现裂缝的原因，并简述水泥混凝士面层试验段的主要目的。
3、针对试验段底基层出现裂缝的现象，在正常路段施工中应如何避免裂缝的产生，试验段的裂缝如何处理？
4、本案例中基层接茬位置的正确处理方式是什么？
5、沥青混凝土摊铺作业要求不妥，写出正确做法。写出本工程在初压、复压和终压阶段最适合的压路机是什么。
某公司中标一道路工程施工项目，道路包含2km 沥青混凝土路段和1km 水泥混凝土路段。180mm 水泥土底基层，360mm 石灰粉煤灰基层，60mm 厚AC-20 沥青混凝土底面层，40mmAC-13沥青混凝土表面层。水泥混凝土道路结构层的基层与沥青混凝土道路基层相同，面层为200mm水泥混凝土。
底基层施工正值高温季节，施工前项目部为确定施工参数，做了长度150m 的试验段，后发现在试验段的底基层表面有很多裂缝，项目部立即组织技术人员进行调査，调査发现水泥含量比例合格，水泥本身质量符合设计要求。
为保证施工质量，基层一次性摊铺成型，施工期间，因摊铺机故障，造成了摊铺混合料中断超过2h，摊铺机故障排除后，监理工程要求施工单位对此位置基层的接茬按照正规程序进行处理。
因A 公司缺少水泥混凝土面层施工经验，项目技术负责人在施工前安排了试验路段。
沥青混凝土面层施工时，对摊铺机推铺要求如下：下面层采用滑靴并辅以厚度控制方式，上面层宜采用钢丝绳引导的高程控制方式。并且根据本工程实际情况，在初压、复压和终压阶段分别采用了合理的压路机进行碾压。
问题：
1、指出基层施工中的错误之处并改正。
2、分析本工程中水泥土底基层出现裂缝的原因，并简述水泥混凝士面层试验段的主要目的。
3、针对试验段底基层出现裂缝的现象，在正常路段施工中应如何避免裂缝的产生，试验段的裂缝如何处理？
4、本案例中基层接茬位置的正确处理方式是什么？
5、沥青混凝土摊铺作业要求不妥，写出正确做法。写出本工程在初压、复压和终压阶段最适合的压路机是什么。
答案：
解析：
1、错误：基层一次性摊铺成型；
改正：基层应分两层摊铺成型。
2、水泥土底基层出现裂缝的原因：①集料级配中细料偏多；②碾压时含水量偏大；③成型温度较高，强度形成较快；④碎石中含泥量较高；⑤路基沉降尚未稳定或路基发生不均匀沉降；⑥养护不及时、缺水或养护时洒水量过大；⑦拌和不均匀。水泥混凝土面层试验段的目的：①验证混凝土配合比适合性；②施工人员熟悉水泥混凝土面层各道工序的施工特点和作业方法；③掌握切缝、拆模的最佳时间。
3、避免裂缝产生的措施：①采用塑性指数较低的土或适量掺加粉煤灰或掺砂；②根据土的性质采用最佳含水量；③在能保证水泥稳定土强度的前提下，尽可能采用低的水泥用量；④一次成型，尽可能采用慢凝水泥，加强对水泥稳定土的养护，避免水分挥发过快；⑤养护结束后应及时铺筑下封层；⑥设计合理的水泥稳定土配合比，加强拌和，避免出现粗细料离析和拌和不均匀现象。
裂缝处理措施：①采用聚合物加特种水泥，压力注入法修补水泥，稳定粒料的裂缝加铺高抗拉强度的聚合物网；③破损严重的基层，应将原破损基层整幅开挖维修，维修所用材料也应是同类材料。
4、将推铺机附近及其下面末端未经压实的混合料铲除，并将已压实且高程和平整度符合要求的末端挖成与路中心线垂直向下的断面，然后再摊铺新的混合料。
5、沥青混凝土摊铺作业正确确做法是：下面层宜采用钢丝绳引导的高程控制方式。上面层宜采用平衡梁法摊铺。本工程的初压设备是钢筒压路机或关闭振动的振动压路机，复压采用轮胎压路机或振动压路机；终压宜选用双轮钢筒式压路机或关闭振动的振动压路机。
改正：基层应分两层摊铺成型。
2、水泥土底基层出现裂缝的原因：①集料级配中细料偏多；②碾压时含水量偏大；③成型温度较高，强度形成较快；④碎石中含泥量较高；⑤路基沉降尚未稳定或路基发生不均匀沉降；⑥养护不及时、缺水或养护时洒水量过大；⑦拌和不均匀。水泥混凝土面层试验段的目的：①验证混凝土配合比适合性；②施工人员熟悉水泥混凝土面层各道工序的施工特点和作业方法；③掌握切缝、拆模的最佳时间。
3、避免裂缝产生的措施：①采用塑性指数较低的土或适量掺加粉煤灰或掺砂；②根据土的性质采用最佳含水量；③在能保证水泥稳定土强度的前提下，尽可能采用低的水泥用量；④一次成型，尽可能采用慢凝水泥，加强对水泥稳定土的养护，避免水分挥发过快；⑤养护结束后应及时铺筑下封层；⑥设计合理的水泥稳定土配合比，加强拌和，避免出现粗细料离析和拌和不均匀现象。
裂缝处理措施：①采用聚合物加特种水泥，压力注入法修补水泥，稳定粒料的裂缝加铺高抗拉强度的聚合物网；③破损严重的基层，应将原破损基层整幅开挖维修，维修所用材料也应是同类材料。
4、将推铺机附近及其下面末端未经压实的混合料铲除，并将已压实且高程和平整度符合要求的末端挖成与路中心线垂直向下的断面，然后再摊铺新的混合料。
5、沥青混凝土摊铺作业正确确做法是：下面层宜采用钢丝绳引导的高程控制方式。上面层宜采用平衡梁法摊铺。本工程的初压设备是钢筒压路机或关闭振动的振动压路机，复压采用轮胎压路机或振动压路机；终压宜选用双轮钢筒式压路机或关闭振动的振动压路机。
下列建设工程项目进度控制措施中，属于技术措施的有（）。2018真题
A、深化设计，选用对实现目标有利的设计方案
B、建立图纸审查、工程变更管理制度
C、编制与进度计划相适应的资金保证计划
D、优化施工方案，合理选用机械设备
E、优化工作之间的逻辑关系，缩短持续时间
B、建立图纸审查、工程变更管理制度
C、编制与进度计划相适应的资金保证计划
D、优化施工方案，合理选用机械设备
E、优化工作之间的逻辑关系，缩短持续时间
答案：A,D
解析：
本题考查的是项目进度控制的技术措施。选项C属于经济措施。选项B、E属于管理措施。参见教材49。
航道整治工程施工组织设计中应编制施工进度计划，其内容应包括（ ）。
A.施工总进度计划和施工总进度保证措施
B.主要分部(项)工程施工网络计划及说明
C.施工劳动力需求量计划及说明
D.施工准备工作计划及说明
E.单位工程施工进度计划网络图及说明
A.施工总进度计划和施工总进度保证措施
B.主要分部(项)工程施工网络计划及说明
C.施工劳动力需求量计划及说明
D.施工准备工作计划及说明
E.单位工程施工进度计划网络图及说明
答案：A,B,E
解析：
全悬臂拼装钢梁时，组拼工作由桥孔一端悬拼到另一端，为减少悬臂长度，通常在另一侧桥墩旁边设置附着式托架。此种方法适用于()。
A.陆地架设桥梁
B.浅河、缓流、河中易于设置临时支墩的桥梁
C.季节性河流上架设桥梁
D.河深、流急、河中不易设置临时支墩的桥梁
B.浅河、缓流、河中易于设置临时支墩的桥梁
C.季节性河流上架设桥梁
D.河深、流急、河中不易设置临时支墩的桥梁
答案：D
解析：
2021一级建造师模拟试题7章 第5章
根据《建设工程监理规范》（GB50319-2013），属于工程建设监理规划内容的有（ ）。
A：建设工程概况
B：监理工作的控制要点与目标值
C：监理工作制度
D：监理工程进度计划
E：监理设施
B：监理工作的控制要点与目标值
C：监理工作制度
D：监理工程进度计划
E：监理设施
答案：A,C,E
解析：
建筑总面积大于（ ）m3的宾馆和饭店场所，建设单位应当向消防机构申请消防设计审核，并在建设工程竣工后向出具消防设计审核意见的消防机构申请消防验收。
A.10000
B.15000
C.20000
D.2500
B.15000
C.20000
D.2500
答案：A
解析：
教材P2222
本题考核的是申请消防工程验收的规定。教材内容可知：建筑总面积大于10000m2的宾馆、饭店、商场、市场，建设单位应当向消防机构申请消防设计审核，并在建设工程竣工后向出具消防设计审核意见的消防机构申请消防验收。
本题考核的是申请消防工程验收的规定。教材内容可知：建筑总面积大于10000m2的宾馆、饭店、商场、市场，建设单位应当向消防机构申请消防设计审核，并在建设工程竣工后向出具消防设计审核意见的消防机构申请消防验收。
钢筋机械连接接头在构件的受拉区配置在同一截面的接头面积不超过受力钢筋总面积的（ ）
A.25%
B.50%
C.70%
D.100%
B.50%
C.70%
D.100%
答案：B
解析：
钢筋接头应分散布置，配置在同一截面内的下述受力钢筋，其接头的截面面积占受力钢筋总截面面积的百分率，机械连接接头，在受拉区不宜超过50%。
在某工程双代号网络计划中，工作N的最早开始时间和最迟开始时间分别为第18天和第22天，其持续时间为5天。该工作有两项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第25天和第27天，则工作N的总时差和自由时差分别为（）。
A.4天和0天
B.3天和2天
C.2天和0天
D.4天和2天
B.3天和2天
C.2天和0天
D.4天和2天
答案：D
解析：
总时差=本工作的最迟开始时间-最早开始时间=最迟完成时间-最早完成时间=22-18=4天。自由时差=紧后工作最早开始时间的最小值-本工作最早完成时间=25-（18+5）=2天。
在通信网的网络拓扑结构中，不适合提供双向通信业务是( )。
A.线形
B.树形
C.环形
D.网孔形
B.树形
C.环形
D.网孔形
答案：B
解析：
由于树形的网络拓扑结构存在传输容量的瓶颈，因此不适于提供双向通信业务。
项目的盈利能力越强，则( )。
A、盈亏平衡产量越大
B、偿债备付率越大
C、财务净现值越大
D、动态投资回收期越大
B、偿债备付率越大
C、财务净现值越大
D、动态投资回收期越大
答案：C
解析：
2020/2019版教材P19
C选项正确，项目的盈利能力越强，财务净现值越大。B选项：偿债备付率是偿债能力分析指标。A选项:盈亏平衡分析是不确定性分析。D选项：项目的盈利能力越强，则动态投资回收期越短。
C选项正确，项目的盈利能力越强，财务净现值越大。B选项：偿债备付率是偿债能力分析指标。A选项:盈亏平衡分析是不确定性分析。D选项：项目的盈利能力越强，则动态投资回收期越短。
管涌与流沙(土)防治的方法与措施应与工程结构及其他岩土工程措施结合在一起综合考虑，目的是（ ）。
A．增加土体的重量
B．疏通渗径
C．减弱渗透力
D．缩短渗径
B．疏通渗径
C．减弱渗透力
D．缩短渗径
答案：C
解析：
管涌与流沙(土)是由于水的渗透力作用而引起的破坏作用，因此，防治的措施就是针对性地减弱渗透力。
关于井筒内凿井吊桶的布设，合理的是( )。
A.单吊桶提升则吊桶应位于井筒中心线
B.多套提升则应考虑使井架受力均衡
C.应考虑临时罐笼提升的方位要求
D.双钩提升的吊桶应落在工作面同一位置
E.吊桶通过喇叭口时应满足安全间隙
B.多套提升则应考虑使井架受力均衡
C.应考虑临时罐笼提升的方位要求
D.双钩提升的吊桶应落在工作面同一位置
E.吊桶通过喇叭口时应满足安全间隙
答案：B,C,E
解析：
吊桶布置要偏离井筒中心线，并靠近提升机一侧布置，对双滚筒提升机作单滚筒用时，吊桶应布置在固定滚筒提升中心线上。多套提升时的布置应使井架受力均匀;采用双钩提升时，应保持相邻两个提升容器之间最突出之间的安全间隙要求;在需要临时改绞的井筒中布置吊桶时应考虑车场施工时的临时罐笼提升的方位要求;吊桶通过喇叭口时，其最突出部分与孔口之间的安全间隙必须符合安全要求。随着井筒直径和深度的增加，立井施工对提升能力要求越来越大。
2021一级建造师模拟试题7章 第6章
目视助航灯光监视系统应在（ ）s内显示停止排灯的状态改变。
A. 15
B. 10
C. 5
D. 2
B. 10
C. 5
D. 2
答案：D
解析：
见《民航机场工程管理与实务》1D415042和《民用机场目视助航设施施工及验收规范》MH/T 5012——2010的规定。目视助航灯光监视系统应在2s内显示停止排灯的状态改变是对目视助航灯光监视系统的要求。
有关部门在对一在建住宅小区工地的行政执法联合检查中发现，该工程虽符合开工条件，但尚未取得施工许可证。根据《建筑法》规定，应（ ）。
A. 责令改正
B. 责令停止施工
C. 对建设单位处以罚款
D. 降低施工单位资质等级
A. 责令改正
B. 责令停止施工
C. 对建设单位处以罚款
D. 降低施工单位资质等级
答案：A
解析：
《建筑法》规定，违反本法规定，未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的，责令改正，对不符合开工条件的责令停止施工，可以处以罚款。
综上所述，本题正确答案为A。
综上所述，本题正确答案为A。
板桩建筑物沉桩应以（ ）作为控制标准。
A.桩尖设计标高
B.桩顶设计标高
C.贯入度
D.锤击次数
B.桩顶设计标高
C.贯入度
D.锤击次数
答案：A
解析：
沉桩应以桩尖设计标高作为控制标准。当桩尖沉至设计标高有困难时，应会同设计单位研究处理。当有承载力要求时，要求沉桩双控。沉桩的允许偏差应符合现行行业标准的有关规定。
下列施工企业作业质量控制点中，属于“待检点”的是（ ）。
A.隐蔽工程
B.重要部位
C.特种作业
D.专门工艺
B.重要部位
C.特种作业
D.专门工艺
答案：A
解析：
某办公楼工程，建筑面积5500m2，框架结构，独立柱基础，上设承台梁，独立柱基础埋深为1．5m，地质勘察报告中地基基础持力层为中砂层，基础施工钢材由建设单位供应。
基础工程施工分为两个施工流水段，组织流水施工，根据工期要求编制了工程基础项目的施工进度计划，并绘出施工双代号网络计划图，如图2所示。
在工程施工中发生以下事件：
事件1：土方2施工中，开挖后发现局部基础地基持力层为软弱层需处理，工期延误6d。
事件2：承台梁1施工中，因施工用钢材未按时进场，工期延期3d。
事件3：基础2施工时，因施工总承包单位原因造成工程质量事故，返工致使工期延期5d。
【问题】
1．指出基础工程网络计划的关键线路，写出该基础工程计划工期。
2．针对本案例上述各事件，施工总承包单位是否可以提出工期索赔，并分别说明理由。
3．对索赔成立的事件，总工期可以顺延几天实际工期是多少天
4．上述事件发生后，本工程网络计划的关键线路是否发生改变如有改变，请指出新的关键线路，并在图3中绘制施工实际进度横道图。
基础工程施工分为两个施工流水段，组织流水施工，根据工期要求编制了工程基础项目的施工进度计划，并绘出施工双代号网络计划图，如图2所示。
在工程施工中发生以下事件：
事件1：土方2施工中，开挖后发现局部基础地基持力层为软弱层需处理，工期延误6d。
事件2：承台梁1施工中，因施工用钢材未按时进场，工期延期3d。
事件3：基础2施工时，因施工总承包单位原因造成工程质量事故，返工致使工期延期5d。
【问题】
1．指出基础工程网络计划的关键线路，写出该基础工程计划工期。
2．针对本案例上述各事件，施工总承包单位是否可以提出工期索赔，并分别说明理由。
3．对索赔成立的事件，总工期可以顺延几天实际工期是多少天
4．上述事件发生后，本工程网络计划的关键线路是否发生改变如有改变，请指出新的关键线路，并在图3中绘制施工实际进度横道图。
答案：
解析：
1．基础工程网络计划的关键线路为：①→②→③→④→⑤→⑥，该基础工程计划工期为：3+7+7+3=20d。2．施工总承包单位是否可以提出工期索赔的判断以及理由如下：
事件1：施工总承包单位可以提出工期索赔，索赔工期为：6-4=2d。
理由：由于发现局部基础地基持力层为软弱层需处理属于施工总承包单位不可预见的，因此可以提出工期索赔，虽然土方2不是关键工作，但是延误的工期6d已超过其总时差4d，因此可以提出工期索赔。
事件2：施工总承包单位不可以提出工期索赔。
理由：虽然基础施工钢材由建设单位供应，因施工用钢材未按时进场导致工期延期3d，理应由建设单位承担责任，但是承台梁1不是关键工作，且总时差为4d，延期的3d未超过其总时差，所以不可以提出工期索赔。
事件3：施工总承包单位不可以提出工期索赔。
理由：基础2施工工期延期5d是由施工总承包单位原因造成工程质量事故返工导致的，属于施工总承包单位应承担的责任，虽然基础2属于关键工作，但也不可以提出工期索赔。
3．对索赔成立的事件，总工期可以顺延2d。
实际工期为：3+9+12+3=27d。
4．上述事件发生后，本工程网络计划的关键线路发生了改变，新的关键线路为：①→②→④→⑤→⑥。
绘制施工实际进度横道图如图5所示：
事件1：施工总承包单位可以提出工期索赔，索赔工期为：6-4=2d。
理由：由于发现局部基础地基持力层为软弱层需处理属于施工总承包单位不可预见的，因此可以提出工期索赔，虽然土方2不是关键工作，但是延误的工期6d已超过其总时差4d，因此可以提出工期索赔。
事件2：施工总承包单位不可以提出工期索赔。
理由：虽然基础施工钢材由建设单位供应，因施工用钢材未按时进场导致工期延期3d，理应由建设单位承担责任，但是承台梁1不是关键工作，且总时差为4d，延期的3d未超过其总时差，所以不可以提出工期索赔。
事件3：施工总承包单位不可以提出工期索赔。
理由：基础2施工工期延期5d是由施工总承包单位原因造成工程质量事故返工导致的，属于施工总承包单位应承担的责任，虽然基础2属于关键工作，但也不可以提出工期索赔。
3．对索赔成立的事件，总工期可以顺延2d。
实际工期为：3+9+12+3=27d。
4．上述事件发生后，本工程网络计划的关键线路发生了改变，新的关键线路为：①→②→④→⑤→⑥。
绘制施工实际进度横道图如图5所示：
合同分析的目的和作用主要体现在( )等方面。
A.根据合同要求制订投标策略
B.分析合同中的漏洞，制订履行合同的对策
C.分析合同风险，制订风险管理对策
D.分解合同任务，并落实到具体的部门、人员
E.总结合同执行情况，完善竣工验收报告
A.根据合同要求制订投标策略
B.分析合同中的漏洞，制订履行合同的对策
C.分析合同风险，制订风险管理对策
D.分解合同任务，并落实到具体的部门、人员
E.总结合同执行情况，完善竣工验收报告
答案：C,D
解析：
合同分析的目的和作用主要体现在以下几个方面：分析合同中的漏洞，解释有争议的内容；分析合同风险,制定风险对策;进行工程任务分解、落实。
（2019年真题）根据《招标投标法实施条例》关于投标保证金的说法，正确的有（）
A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致
B.投标保证金不得超过招标项目估算价的2%
C.两阶段招标中要求提交投标保证金的，应当在第一阶段提出
D.招标人应当在中标通知书发出后，5日内退还中标人的投标保证金
E.未中标的投标人的投标保证金及银行同期存款利息，招标人最迟应当在书面合同签订后5日内退还
B.投标保证金不得超过招标项目估算价的2%
C.两阶段招标中要求提交投标保证金的，应当在第一阶段提出
D.招标人应当在中标通知书发出后，5日内退还中标人的投标保证金
E.未中标的投标人的投标保证金及银行同期存款利息，招标人最迟应当在书面合同签订后5日内退还
答案：A,B,E
解析：
P96-98
投标保证金不得超过招标项目估价的2％。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第二阶段提出。招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。
投标保证金不得超过招标项目估价的2％。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第二阶段提出。招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。
关于建造师的执业说法正确的是()。
A.小型工程施工项目负责人必须由本专业注册建造师担任
B.一级注册建造师不可担仟小型工程施工项目负责人
C.一级注册建造师的薪酬待遇应当高于二级建造师
D.一级注册建造师可从事建设工程技术经济咨询工作
B.一级注册建造师不可担仟小型工程施工项目负责人
C.一级注册建造师的薪酬待遇应当高于二级建造师
D.一级注册建造师可从事建设工程技术经济咨询工作
答案：D
解析：
2020 / 2019版教材P81
大中型工程施工项目负责人必须由本专业注册建造师担任。一级注册建造师可担任大、 中、小型工程施工项目负责人。此外，注册建造师还可以从事建设工程项目总承包管理或施工管理，建设工程项目管 理服务，建设工程技术经济咨询，以及法律、行政法规和国务院建设主管部门规定的其他 业务。
大中型工程施工项目负责人必须由本专业注册建造师担任。一级注册建造师可担任大、 中、小型工程施工项目负责人。此外，注册建造师还可以从事建设工程项目总承包管理或施工管理，建设工程项目管 理服务，建设工程技术经济咨询，以及法律、行政法规和国务院建设主管部门规定的其他 业务。
2021一级建造师模拟试题7章 第7章
关于防火门的做法，不符合《高层民用建筑设计防火规范》GB 50016-2014要求的是()。
A.防火门应为向疏散方向开启的平开门，并在关闭后应能从任何一侧手动开启
B.用于疏散的走道、楼梯间和前室的防火门，具有自行关闭的功能
C.设在变形缝附近的防火门,应在楼层数较少的一侧
D.钢质复合型防火卷帘（双层）耐火极限为2.0-4.0h
B.用于疏散的走道、楼梯间和前室的防火门，具有自行关闭的功能
C.设在变形缝附近的防火门,应在楼层数较少的一侧
D.钢质复合型防火卷帘（双层）耐火极限为2.0-4.0h
答案：C
解析：
2020/2019版教材P8
防火门应为向疏散方向开启的平开门，并在关闭后应能从任何一侧手动开启。
3、用于疏散的走道、楼梯间和前室的防火门，应具有自行关闭的功能。
5、设在变形缝处附近的防火门，应设在楼层数较多的一侧，且门开启后不应跨越变形缝。
(6)在设置防火墙确有困难的场所，可采用防火卷帘作防火分区分隔。钢质普通型防火卷帘（单层）耐火极限为1.5-3.0 h，钢质复合型防火卷帘（双层）耐火极限为2.0-4.0h；无机复合防火卷帘（多种复合材料）耐火极限为3.0-4.0h,无机复合轻质防火卷帘（双层，不需水幕保护）耐火极限为4.0h。
设在疏散走道上的防火卷帘应在卷帘的两侧设置启闭装置，并应具有自动、手动和机械控制的功能
防火门应为向疏散方向开启的平开门，并在关闭后应能从任何一侧手动开启。
3、用于疏散的走道、楼梯间和前室的防火门，应具有自行关闭的功能。
5、设在变形缝处附近的防火门，应设在楼层数较多的一侧，且门开启后不应跨越变形缝。
(6)在设置防火墙确有困难的场所，可采用防火卷帘作防火分区分隔。钢质普通型防火卷帘（单层）耐火极限为1.5-3.0 h，钢质复合型防火卷帘（双层）耐火极限为2.0-4.0h；无机复合防火卷帘（多种复合材料）耐火极限为3.0-4.0h,无机复合轻质防火卷帘（双层，不需水幕保护）耐火极限为4.0h。
设在疏散走道上的防火卷帘应在卷帘的两侧设置启闭装置，并应具有自动、手动和机械控制的功能
热力管道按热媒种类可分为蒸汽热网和热水热网，其中高温热水热网的温度为≥（ ）℃。
A．80
B．90
C．95
D．100
正确答案：D
进行波分复用设备调测时，应测试光纤放大器（OA）的（ ）。
A.输出光功率 B.信道隔离度
C.输入抖动容限 D.输出抖动
正确答案：A
混凝土质量评价的主要内容是其（）。
A.强度指标
B.硬度指标
C.厚度指标
D.外观指标
A.强度指标
B.硬度指标
C.厚度指标
D.外观指标
答案：A
解析：
折旧率不变，固定资产账面余额随着折旧的计提逐年减少的折旧方法是()。
A.平均年限法
B.工作量法
C.双倍余额递减法
D.年数总和法
B.工作量法
C.双倍余额递减法
D.年数总和法
答案：C
解析：
本题考核的是双倍余额递减法。双倍余额递减法是在不考虑固定资产预计净残值的情况下，根据每年年初固定资产净值和双倍的直线法折旧率计算固定资产折旧额的一种方法。采用这种方法，固定资产账面余额随着折旧的计提逐年减少，而折旧率不变。
下列不属于项目决策阶段经济策划工作内容的是（ ）。
A.项目建设成本分析
B.项目效益分析
C.编制资金需求量计划
D.融资方案的深化分析
B.项目效益分析
C.编制资金需求量计划
D.融资方案的深化分析
答案：D
解析：
项目决策阶段经济策划工作内容：项目建设成本分析；项目效益分析；融资方案；编制资金需求量计划。
为了做好建设工程项目成本目标的动态控制,进行项目成本信息编码时需考虑的因素包括（）。
A 、概算
B． 标底
C． 预算
D． 施工成本分析
E． 决算
正确答案：CD
综合各种因素，适用于使用后允许产生沉降的结构设备的基础是（ ）。
A.联合基础
B.垫层基础
C.沉井基础
D.钢筋混凝土基础
B.垫层基础
C.沉井基础
D.钢筋混凝土基础
答案：B
解析：
垫层基础，即在基底上直接填砂，并在砂基础外围设钢筋混凝土圈梁挡护填砂，适用于使用后允许产生沉降的结构，如大型储罐。注意和素混凝土基础以及钢筋混凝土基础的区别。
热门文章
