21年一级建造师经典例题7卷

2020/2019教材P52
(6)预应力筋的制作：2）预应力筋宜使用砂轮锯或切断机切断，不得采用电弧切割。3）预应力筋采用镦头锚固时，高强度钢丝宜采用液压冷墩；冷拔低碳钢丝可采用冷冲镦粗；钢筋宜采用电热镦粗，但HRB500级钢筋镦粗后应进行电热处理。4）预应力筋由多根钢丝或钢绞线组成时，在同束预应力钢筋内，应采用强度相等的预应力钢材。钢丝和钢铰线束移运时支点距离不得大于3m。

财务内部收益率是一个未知的折现率。
财务内部收益率计算出来后，与基准收益率进行比较。若 F IR R > ic，则技术方案在经济上可以接受；若 F IR R ＜ic，则技术方案在经济上应予拒绝。
FIRR的大小不受外部参数影响，完全取决于技术方案投资过程净现金流量系列的情况。
对独立常规技术方案应用FIRR评价与应用FNPV 评价均可，其结论是一致的

2020版教材P219 / 2019版教材P218
《历史文化名城名镇名村保护条例》规定，在历史文化名城、名镇、名村保护范围内禁止进行下列活动：（1) 开山、采石、开矿等破坏传统格局和历史风貌的活动；（2) 占用保护规划确定保留的园林绿地、河湖水系、道路等；（3) 修建生产、储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的工厂、仓库等；（4) 在历史建筑上刻划、涂污。

1.工期延误和费用增加的承担责任划分：
事件 2：应由建设单位承担延误的工期和增加的费用。理由：因建设单位造成的施工临时中断，从而导致承包商的工期延误和费用的增加。建设单位应补偿承包单位工期 10d，费用 3000 元。
事件 3：工期延误 3d 应由建设单位承担，造成 20 人窝工的费用应由承包单位承担。理由：因为 6 级大风按合同约定属不可抗力。
建设单位应补偿承包单位工期 3d。
事件 4：应由建设单位承担修复冲坏的永久道路所延误的工期和增加的费用。理由：冲坏的永久道路是由于不可抗力(合同中约定的大雨)引起的道路损坏，应由建设单位承担其责任。建设单位应补偿承包单位的费用为：30 元／工日×30 工日=900 元
事件 5：应由承包商承担由此造成的工期延误和增加费用。理由：该事件的发生原因属承包商自身的责任。
事件 6：应由建设单位承担工期延误的责任，承包单位承担费用增加的责任。理由：外部供电故障属于第三方责任，不属于建设单位的责任。建设单位应补偿承包单位工期 2d。
事件 7：应由建设单位承担工期的延误和费用增加的责任。理由：施工图纸是由建设单位提供的，停工待图属于建设单位应承担的责任。建设单位应补偿承包单位工期 3d。建设单位应补偿承包单位费用：(30×60×60％+9×1000×60％)元=6480 元 P253
【考点来源】第二章第三节：1H420030 机电工程施工合同管理
2.建设单位应给予承包单位补偿工期：(10+3+2+3)d=18d
建设单位应给予承包单位补偿费用=(3000+900+6480)元=10380 元
3.施工方案编制内容：工程概况、编制依据、施工安排、施工进度计划、施工准备与资源配置计划、施工方法及工艺要求、质量安全保证措施等基本内容。
4.技术人员对班组进行施工方案交底的内容不正确。交底内容为该工程的施工程序和顺序、施工工艺、操作方法、要领、质量控制、安全措施等。
5. 1)施工单位向建设单位发出《竣工验收通知书》。2)由建设单位组织设计、监理、施工及有关方面共同参加。3)签发《工程竣工验收报告》并办理工程移交。4)进行工程质量评定。5)办理工程档案资料移交。6)办理工程移交手续。

2020版教材页码P7-13
表征黏性土状态的指数有塑性指数和液性指数。塑性指数大，表征该类土在塑性状态时的含水量范围大;液性指数越大，则该黏性土的天然含水量高、土质更软。

1.A单位将行车安装任务发包给不具有资质的B作业队,签订的施工合同无效。
2.垫铁超标原因列表如下：



1号车床垫铁超厚的主要原因：坐浆厚度控制失误,造成需增加垫铁数量来调整,致使垫铁数量超标,占超标总数的70%,属于A类问题。2号车床垫铁超薄的主要原因：工序间交接时检验不到位,基础上表面标高过高,造成无法放置斜铁组,占超标总数的20%,属于B类问题。3号车床垫铁变形的主要原因：由制作加工、材料检验失误造成,占超标总数的10%,属于C类问题。
3.行车安装前,施工单位应持经监理工程师及业主审批的施工方案、资质证书、行车全套质量文件及施工合同等相关资料,将拟进行的行车安装情况书面告知直辖市或者设区的市级特种设备安全监督管理部门,告知后方可施工。
4.启动质量事故应急预案：切断铣床电源,移开油料等易燃物品（先做好记录）,拉好警戒线。
进行事故报告：按规定的程序,向有关领导及部门报告事件的大致情况,本案属质量事故范畴。
组织事故调查：本案中,应由项目总工程师组织相关技术人员、施工人员及质检人员对事件进行调查,若有必要,监理和业主代表亦可参与调查。
事故原因分析：在调查的基础上,通过对“人、机、料、法、环”等因素的逐项分析,确定事故的主要原因及潜在问题。
制定事故处理方案：根据事故分析结论,制定相应的处理方案。本案例中主要原因是电气接线质量问题。应对电工进行全面培训和技能审核,检查持证情况,并对发现的显性和隐性问题逐一清查。
事故处理：按“四不放过”的原则及项目部执行的相关规章制度,对事故责任人进行处理,对损坏的设备进行更换等。
事故处理的鉴定验收：检查事故的处理结果,形成报告,关闭事故处理程序。
5.B作业队承担由其工作失误造成的直接经济损失18万元是合理的。由于A单位与B作业队的合同未注明工期延误的处罚细则,再加上A单位明知B作业队无资质仍将工作交与B作业队,有一定过错,故7万元的罚款应协商分担。一旦达成协议,C单位有连带责任。

2020版教材P237 / 2019版教材P224
验收程序通常为验收受理、现场检查、现场验收、结论评定和工程移交等阶段。

窝工费的计算，如系租赁设备，一般按实际租金和调进调出费的分摊计算；如系承包人自有设备，一般按台班折旧费计算，而不能按台班费计算，因台班费中包括了设备使用费。

交通标志主要包括警告标志、禁令标志、指示标志、指路标志、旅游区标志、作业区标志等主标志以及附设在主标志下的辅助标志。里程标(碑)、百米标(桩)和公路界碑是属于交通标志的范畴，主要作用是标识出道路里程和公路用地界限，属于特殊的交通标志。

2020 / 2019版教材P18
用益物权是权利人对他人所有的不动产或者动产，依法享有占有、使用和收益的权利。

P359-360
仲裁庭的组成形式包括合议仲裁庭和独任仲裁庭两种，即仲裁庭可以由三名仲裁员或者一名仲裁员组成。
根据仲裁规则的规定或者当事人约定由三名仲裁员组成仲裁庭的，应当各自选定或者各自委托仲裁委员会主任指定一名仲裁员，第三名仲裁员由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定。第三名仲裁员是首席仲裁员。
根据仲裁规则的规定或者当事人约定一名仲裁员成立仲裁庭的，应当由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定仲裁员。但是，当事人没有在仲裁规定的期限内约定仲裁庭的组成方式或者选定仲裁员的，由仲裁委员会主任指定。

2020/2019教材P74
一、竞争性成本计划：即工程项目投标及签订合同阶段的估算成本计划
二、指导性成本计划：即选派项目经理阶段的预算成本计划，是项目经理的责任成本目标。
三、实施性计划成本：即项目施工准备阶段的施工预算成本计划。

2020教材P113 / 2019教材P114
轨道（通称为线上）结构是由：钢轨、轨枕、连接零件、道床、道岔和其他附属设备等组成的。

承包人具有下列情形之一，发包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：（1）明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的；（2）合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的；（3）已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的；（4）将承包的建设工程非法转包、违法分包的。

本题考查的是建设工程项目管理的背景和发展趋势。选项B，项目组合中的项目或项目集不一定彼此依赖或有直接关系；选项C的表述指的是项目组合，而项目集指的是一组相互关联且被协调管理的项目；选项D，项目集中可能包括各单个项目范围之外的相关工作。

2020教材P183 / 2019教材P185
表1K414012-2续表地表水处理工艺流程：原水→混凝、沉淀或澄清→过滤→消毒；高浊度水二级沉淀工艺流程：原水→调蓄预沉→混凝、沉淀或澄清→过滤→消毒。对比两个工艺流程，当原水中浊度很高时，需要在混凝前设置预沉淀或沉砂池。

有提升设备的井筒，要求的是井筒不能偏，否则会影响井内设备布置、吊挂等问题，因此以直径的偏差作为质量标准是不能满足设备运行要求的(A)；类似的问题还反映在(C、D)选项；裸体巷道的光面爆破效果主要靠周边眼的残眼率来控制，表面光滑程度没有度量标准(B)；完整的爆破图表是钻爆法施工的依据，也是质量验收的重要材料(E)。

施工单位应当依据风险评估结论，对风险等级较高的分部分项工程编制专项施工方案，并附安全验算结果，经施工单位技术负责人签字后报监理工程师批准执行。

2020版教材P96 / 2019版教材P94
事后监督便于全面、真实、准确地检查经济活动的全过程，提高会计监督的准确性。

测试三相电源之间及每相对零、对地的绝缘电阻是针对电源的安全进行的，不直接影响调光系统的性能。

P213-221
本题考查的是特种作业人员持证上岗制度。特种作业操作证在全国范围内有效，离开特种作业岗位6个月以上的特种作业人员，应当重新进行实际操作考试，经确认合格后方可上岗作业。

1、
185.725-185.701=0.024m（2分）
2、
预拱度=0.024+0.009+0.005+0.006=0.044m（3分）
立模标高=185.956+0.044=186.000m（3分）
3、
先B后A、C（2分），A、C必须同时（2分）。
4、
扣件变形（1分）、锈蚀（或生锈）（1分）、裂缝（或破裂、裂纹、开裂）（1分）、螺栓的滑丝（1分）。
5、
架子工、起重机司机（或吊车驾驶员）、司索工（起重工）、信号指挥工（或起重信号工）、电焊工、电工（每个一分，最多4分）

教材P25
1、机电工程测量是将图纸上的设计的钢结构或设备测设到实地；2、精度要求高；3、工程测量工序与工程施工工充密切相关；4、受施工环境干扰

(1)管道光缆敷设之前必须清刷管孔,光缆接续前必须核对光缆程式、接头位置,并根据预留长度的要求留足光缆。
(2)在孔径≥90mm的塑料管道内,应一次敷足3根或3根以上的子管,子管在管道
内不得有接头,子管管孔应按设计要求封堵。
(3)敷设管道光缆时以石蜡油或有机油脂作为润滑剂不完全对,应以石蜡油和滑石粉等作为润滑剂,严禁使用有机油脂。
(4)光纤接续完成后应进行测试,测试合格后立即做增强保护措施。增强保护方法有热可缩管法、套管法和Ⅴ形槽法3种。
(5)管道光缆接头应安装在人孔正上方的光缆接头盒托架上,接头余缆紧贴人孔壁或人孔搁架,盘成“0”形圈,并用扎线固定,“O”形圈的曲率半径不小于光缆直径的20倍。

教材P204
例如，检测防范部位和要害部门的设防情况，有无防范盲区。安全防范设备的运行是否达到设计要求。探测器的盲区检测，防拆报警功能检测，信号线开路和短路报警功能检测，电源线被剪报警功能检测。各防范子系统之间的报警联动是否达到安全防范的要求。

工程进度交换图纸：为便于上级部门掌握施工进度和工程情况(包括地质、水文条件的变化，施工方案的重大改变，安全、质量事故等影响正常施工的因素) ，矿业工程实行工程图纸交换制度。工程图纸交换制度是矿山工程特有的一种技术档案管理制度。

2020版教材P153 / 2019版教材P147
加息法是银行发放分期等额偿还贷款时采用的利息收取方法。由于贷款分期均衡偿还，借款企业实际上只平均使用了贷款本金的半数，却支付全额利息。这样，企业所负担的实际利率便高于名义利率大约1倍。

2020版教材P169 / 2019版教材P158
4.沟槽连接（卡箍连接）。沟槽式连接件连接可用于消防水、空调冷热水、给水、雨水等系统直径大于或等于100mm的镀锌钢管或钢塑复合管，具有操作简单、不影响管道的原有特性、施工安全、系统稳定性好、维修方便、省工省时等特点。

本题考核的是机电工程设备验收项目。设备验收项目主要包括核对验证、 外观检查、运转调试检验和技术资料验收四项。

教材P292

本题考查的是企业标准。企业生产的产品没有国家标准和行业标准的，应当制定企业标准，作为组织生产的依据。已有国家标准或者行业标准的，国家鼓励企业制定严于国家标准或者行业标准的企业标准，在企业内部适用。

2020 / 2019版教材P61
《建筑法》规定，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告。。

公用管道,是指城市或者乡镇范围内的用于公用事业或者民用的燃气管道和热力管道。

2020/2019教材P178
施工作业质量检查是施工质量验收的基础，已完检验批及分部分项工程的施工质量，必须在施工单位完成质量自检并确认合格之后，才能报请现场监理机构进行检查验收。

2020教材P394 / 2019教材P395
（1）土钉墙设计及构造应符合下列规定：1）土钉墙墙面坡度不宜大于1:0.2。3）土钉的长度宜为开挖深度的0.5~1.2倍，4）土钉钢筋宜采用HRB400、HRB500级钢筋，5）注浆材料宜采用水泥浆或水泥砂浆，其强度等级不宜低于20MPa；7）坡面上下段钢筋网搭接长度应大于300mm。

2020教材P333 / 2019教材P335
（三）（1）施工现场应按照现行国家标准《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523—2011制定降噪措施，并应对施工现场的噪声值进行监测和记录；

2020版教材P148 / 2019版教材P137
1.强制电流阴极保护系统施工，（1）强制电流阴极保护系统由四部分组成：直流电源、辅助阳极、被保护管道与附属设施。

本题考核的是水泥混凝土路面横向裂缝原因。水泥混凝土路面横向裂缝原因：(1)混凝土路面切缝不及时，由于温缩和干缩发生断裂。
(2)切缝深度过浅。
(3)混凝土路面基础发生不均匀沉陷(如穿越河道、沟槽，拓宽路段处)，导致板底脱空而断裂。
(4)混凝土路面板厚度与强度不足，在行车荷载和温度作用下产生强度裂缝。
(5)水泥干缩性大；混凝土配合比不合理，水胶比大；材料计量不准确；养护不及时。
(6)混凝土施工时，振捣不均匀。

已完工作预箅成本一已完工作实际成本=成本偏差。

本题考核的是重新鉴定。当事人对人民法院委托的鉴定部门作出的鉴定结论有异议申请重新鉴定，提出证据证明存在下列情形之一的，人民法院应予准许： 鉴定程序或者鉴定人员不具备相关的鉴定资格的；鉴定程序严重违法的；鉴定结论明显依据不足的；经过质证认定不能作为症据使用的其他情形。

2020版教材页码P47-P51
浪溅区范围内下1m的区域，与水位变动区的抗冻融等级相同。

本题考核的是巷道顶板事故的控制。充分维护围岩完整性，爆破作业应采用光面爆破等先进技术方法，以有利于巷道的长期稳定；故选项B正确。在加强支护施工管理，确保支护质量中，及时发现和更换质量不合格或损坏的支架，按照施工安全规程进行巷道修复和支架更换工作；故选项D正确。落实“敲帮问顶”制度中要严格执行安全规程的相关要求，认真落实“敲帮问顶”制度，及时发现围岩中的溜帮、活石，认真清除工作面及巷道围岩中的浮石和危石；故选项E正确。掘进工作面严格禁止空顶作业，距掘进工作面10m内的支护在爆破前应必须加固；故选项A错误。撤换支架和刷大巷道时，也必须由外向里逐架进行；故选项C错误。

2012年建设工程法规真题第29题

本题主要考查劳动合同的基本条款。

根据《劳动合同法》第17条的规定：“劳动合同应当具备以下条款：（一）用人单位的名称、住所和法定代表人或者主要负责人；（二）劳动者的姓名、住址和居民身份证或者其他有效身份证件号码；（三）劳动合同期限；（四）工作内容和工作地点；（五）工作时间和休息休假；（六）劳动报酬；（七）社会保险；（八）劳动保护、劳动条件和职业危害防护；（九）法律、法规规定应当纳入劳动合同的其他事项。

劳动合同除前款规定的必备条款外，用人单位与劳动者可以约定试用期、培训、保守秘密、补充保险和福利待遇等其他事项。”

因此A项的劳动待遇属于必备条款，所以A当选。BCD的试用期、保守商业秘密、福利待遇均属于用人单位与劳动者可以约定的事项，非必备条款，所以BCD不选。

综上所述，本题正确答案为A。

跑道入口灯和跑道入口翼排灯必须为向跑道进近方向发绿色光的单向恒定发光灯。

本题考查的是职业健康安全管理体系和环境管理体系的结构和模式的内容。

根据《职业健康安全管理体系规范》（GB / T28001 - 2001），核心要素包括10个要素：职业健康安全方针；对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划；法规和其他要求；目标；结构和职责；职业健康安全管理方案；运行控制；绩效测量和监视；审核；管理评审。

7个辅助性要素包括：培训、意识和能力；协商和沟通；文件；文件和资料控制；应急准备和响应；事故、事件、不符合、纠正和预防措施；记录和记录管理。

C项：培训、意识和能力属于辅助性要素，故当选。

ABD项：ABD项均属于核心要素，故不当选。

综上所述，本题正确选项为C。

（1）主要考核离心水泵的机械性能，检验离心水泵的制造，安装质量和设备性能等是否符合规范和 设计要求
（2）应主要检测的项目包括：机械密封的泄漏量，填料密封的泄漏量，温升，泵的振动值。

本题考核的是租赁合同的期限。租赁期限6个月以上的，应当采用书面形式。当事人未采用书面形式的，视为不定期租赁。

【知识点】施工安全生产许可证制度。国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业实行安全生产许可制度。

2020教材P396 / 2019教材P397
（4）管基有效支承角范围内应采用中粗砂填充密实，与管壁紧密接触，不得用土或其他材料填充。

本题考查的是对施工质量负责和总分包单位的质量责任。总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。