2021一级建造师考试答案9节
发布时间：2021-07-13
2021一级建造师考试答案9节 第1节
有关于架空线路中导线连接的说法，正确的有（ ）。
A、每根导线在一个档距内可以有一个接头
B、在跨越公路、铁路时可以有一个接头
C、接头处的机械强度不低于导线自身强度的90%
D、接头处的电阻不超过同长度导线电阻的1.2倍
E、不同截面的导线，只能在杆上跳线内连接
B、在跨越公路、铁路时可以有一个接头
C、接头处的机械强度不低于导线自身强度的90%
D、接头处的电阻不超过同长度导线电阻的1.2倍
E、不同截面的导线，只能在杆上跳线内连接
答案：A,C,D,E
解析：
【知识点】输配电线路的施工技术。在跨越公路、河流、铁路、重要建筑物、电力线和通信线等处，导线与避雷线均不得有接头。
某工程项目，承包商根据施工承包合同规定，开工前编制了该项目的施工进度计划，如图所示。经项目业主确认后承包商按该计划实施。
在施工过程中，发生了下列事件：
事件1：施工到第2 个月时，业主要求增加一项工作D，工作D 持续时间为4 个月。工作D 安排在工作A 完成之后，工作I 开始之前。
【问题1】该建设项目初始施工进度计划的关键工作有哪些？计划工期是多少？
【问题2】在该建设项目初始施工进度计划中，工作C 和工作E 的总时差分别是多少？
【问题3】绘制增加工作D 后的施工进度计划并计算此时的总工期。
【问题4】工作G、D 拖延对总工期的影响分别是多少？说明理由。
在施工过程中，发生了下列事件：
事件1：施工到第2 个月时，业主要求增加一项工作D，工作D 持续时间为4 个月。工作D 安排在工作A 完成之后，工作I 开始之前。
【问题1】该建设项目初始施工进度计划的关键工作有哪些？计划工期是多少？
【问题2】在该建设项目初始施工进度计划中，工作C 和工作E 的总时差分别是多少？
【问题3】绘制增加工作D 后的施工进度计划并计算此时的总工期。
【问题4】工作G、D 拖延对总工期的影响分别是多少？说明理由。
答案：
解析：
【答案1】该建设项目初始施工进度计划的关键工作是：A、B、G、I、J。计划工期=3+3+3+5+3=17 个月。
【答案2】工作C 的总时差=1 个月；工作E 的总时差=2 个月；
【答案3】
工期=3+3+3+5+3=17 个月
事件2：由于设计变更导致工作G 停工2 个月。
事件3：由于不可抗力的暴雨导致工作D 拖延1 个月。
【答案4】工作G 的拖延使总工期延长2 个月。
理由：工作G 总时差=0 个月，停工2 个月，因此影响工期2 个月。工作D 的拖延对总工期没有影响。
理由：工作D 的总时差=2 个月＞拖延1 个月，因此D 工作的拖延对总工期没有影响。
【答案2】工作C 的总时差=1 个月；工作E 的总时差=2 个月；
【答案3】
工期=3+3+3+5+3=17 个月
事件2：由于设计变更导致工作G 停工2 个月。
事件3：由于不可抗力的暴雨导致工作D 拖延1 个月。
【答案4】工作G 的拖延使总工期延长2 个月。
理由：工作G 总时差=0 个月，停工2 个月，因此影响工期2 个月。工作D 的拖延对总工期没有影响。
理由：工作D 的总时差=2 个月＞拖延1 个月，因此D 工作的拖延对总工期没有影响。
港航工程中不得采用()作倒滤层材料。
A.无纺土工织物
B.编织土工织物
C.非织造土工布
D.机织土工布
B.编织土工织物
C.非织造土工布
D.机织土工布
答案：B
解析：
刑事责任的承担方式是刑事处罚，刑事处罚有主刑和附加刑，下列不属于附加刑的是()。
A.管制
B.罚金
C.没收财产
D.剥夺政治权利
B.罚金
C.没收财产
D.剥夺政治权利
答案：A
解析：
2020 / 2019版教材P53
《刑法》规定，刑法分为主刑和附加刑。主刑包括：(1)管制；(2)拘役；(3)有期徒刑；(4)无期徒刑；(5)死刑。附加刑包括：(1)罚金；(2)剥夺政治权利；(3)没收财产；(4)驱逐出境。
《刑法》规定，刑法分为主刑和附加刑。主刑包括：(1)管制；(2)拘役；(3)有期徒刑；(4)无期徒刑；(5)死刑。附加刑包括：(1)罚金；(2)剥夺政治权利；(3)没收财产；(4)驱逐出境。
国际工程投标总报价组成中，属于待摊费用的是（ ）。
A、施工机具使用费
B、开办费
C、工具用具使用费
D、分包工程费
B、开办费
C、工具用具使用费
D、分包工程费
答案：C
解析：
2020版教材P312 / 2019版教材P306
表1Z103092待摊费包括：现场管理费和其他待摊费，工具用具使用费属于待摊费中的现场管理费
表1Z103092待摊费包括：现场管理费和其他待摊费，工具用具使用费属于待摊费中的现场管理费
土方开挖的开挖方式包括（ ）。
A.自上而下开挖
B.上下结合开挖
C.自下而上开挖
D.分期分段开挖
E.先岸坡后河槽开挖
B.上下结合开挖
C.自下而上开挖
D.分期分段开挖
E.先岸坡后河槽开挖
答案：A,B,D,E
解析：
土方开挖的开挖方式包括自上而下开挖、上下结合开挖、先岸坡后河槽开挖和分期分段开挖等。水利水电工程建设中，土方开挖的方法主要有机械开挖、人工开挖等。
（2006年）在规划土石坝施工料场时，实际可开采总量与坝体填筑量之比最大的材料是（）。
A.土料
B.石料
C.反滤料
D.砂砾料
B.石料
C.反滤料
D.砂砾料
答案：C
解析：
2021一级建造师考试答案9节 第2节
桥面铺装病害形成的原因有（ ）。
A、梁体预拱度过大，桥面铺装设计厚度难以调整施工允许误差
B、桥头跳车和伸缩缝破坏引起连锁破坏
C、铺装防水层破损
D、桥台后填筑采用砂石料作为填料
E、桥面排水系统堵塞
B、桥头跳车和伸缩缝破坏引起连锁破坏
C、铺装防水层破损
D、桥台后填筑采用砂石料作为填料
E、桥面排水系统堵塞
答案：A,B,C
解析：
【知识点】桥梁工程质量通病及防治措施。桥面铺装病害形成原因：梁体预拱度过大，桥面铺装设计厚薄难以调整施工允许误差；施工质量控制不严，桥面铺装混凝土质量差；桥头跳车和伸缩缝破坏引起的连锁破坏；桥梁结构的大变形引起沥青混凝土铺装层的破坏；水害引起沥青混凝土铺装的破坏；铺装防水层破损导致桥面铺装的破坏等。见教材205页。
项目目标动态控制的第二步是( )。
A．收集项目目标的实际值
B．目标调整
C．将项目的目标分解
D．目标的动态控制
正确答案：D
某工程已有详细的设计图纸，建筑结构非常明确，采用的技术很成熟.则编制该单位建筑工程概算精度最高的方法是（ ）。
A、概算定额法
B、概算指标法
C、类似工程预算法
D、修正的概算指标法
B、概算指标法
C、类似工程预算法
D、修正的概算指标法
答案：A
解析：
2020版教材P213 / 2019版教材P207
概算定额法（扩大单价法、扩大结构定额法）与预算定额的编制方法相近，区别为所使用的工程量是利用概算工程量计算规则计算出工程量，所依据的是概算定额。适用条件与特点：初步设计达到一定深度、建筑结构比较明确；比较准确。
概算定额法（扩大单价法、扩大结构定额法）与预算定额的编制方法相近，区别为所使用的工程量是利用概算工程量计算规则计算出工程量，所依据的是概算定额。适用条件与特点：初步设计达到一定深度、建筑结构比较明确；比较准确。
《砌体工程施工质量验收规范》（GB 50203 — 2002)规定，施工时所用小砌块的产品龄期不应少于（）d。
A. 12 B. 24 C. 28 D. 36
A. 12 B. 24 C. 28 D. 36
答案：C
解析：
解析 根据相关规定：施工肘所用的小砌块的产品龄期不应少于28d。承重墙体严禁使用断裂小砌块。
下列项目中，属于存货成本的是（ ）。
A、取得成本
B、机会成本
C、储存成本
D、缺货成本
E、管理成本
B、机会成本
C、储存成本
D、缺货成本
E、管理成本
答案：A,C,D
解析：
2020版教材P163 / 2019版教材P157
（三）缺货成本存货的总成本=取得成本+储存成本+缺货成本（1Z102083-3）
（三）缺货成本存货的总成本=取得成本+储存成本+缺货成本（1Z102083-3）
关于板桩码头锚碇系统拉杆施工的说法，错误的是（ ）。
A．当设计对拉杆的安装支垫无具体规定时，将拉杆搁置在间距5m左右垫平的垫块上
B．钢拉杆及其附件在安装前，应进行除锈并涂上两道防锈漆
C．在锚碇结构前回填完成和锚锭结构及板桩墙导梁或胸墙的现浇混凝土达到设计强度后，才开始张紧拉杆
D．拉杆螺母全部旋进，并不得有丝扣外露，才可对拉杆进行回填
B．钢拉杆及其附件在安装前，应进行除锈并涂上两道防锈漆
C．在锚碇结构前回填完成和锚锭结构及板桩墙导梁或胸墙的现浇混凝土达到设计强度后，才开始张紧拉杆
D．拉杆螺母全部旋进，并不得有丝扣外露，才可对拉杆进行回填
答案：D
解析：
螺母全部旋进并应有不少于2～3个丝扣外露。
编制人工定额时，属于工人工作必需消耗的时间有（ ）。
A. 违背劳动纪律损失时间
B. 基本工作时间
C. 辅助工作时间
D. 准备与结束工作时间
E. 不可避免的中断时间
A. 违背劳动纪律损失时间
B. 基本工作时间
C. 辅助工作时间
D. 准备与结束工作时间
E. 不可避免的中断时间
答案：B,C,D,E
解析：
2011年建设工程经济真题第70题
本题主要考查了人工定额的编制。
工人工作时间的分类如图：
BCDE项：如图所示，BCDE均符合题意，故当选。
A项：违背劳动纪律损失的时间属于损失时间。因此，A项错误。
综上所述，本题正确答案为BCDE项。
本题主要考查了人工定额的编制。
工人工作时间的分类如图：
BCDE项：如图所示，BCDE均符合题意，故当选。
A项：违背劳动纪律损失的时间属于损失时间。因此，A项错误。
综上所述，本题正确答案为BCDE项。
2021一级建造师考试答案9节 第3节
工程项目施工成本分析的基本方法有（ ）。
A.比较法
B.因素分析法
C.统计核算法
D.差额计算法
E.比率法
B.因素分析法
C.统计核算法
D.差额计算法
E.比率法
答案：A,B,D,E
解析：
成本分析的基本方法包括比较法、因素分析法、差额计算法、比率法等。
编制项目管理实施规划时，熟悉相关法规和文件之后的工作是()。
A.分析项目条件和环境
B.组织编制
C.了解项目相关各方的要求
D.履行报批手续
B.组织编制
C.了解项目相关各方的要求
D.履行报批手续
答案：B
解析：
编制项目管理实施规划应遵循下列程序：(1)了解项目相关各方的要求；(2)分析项目条件和环境；(3)熟悉相关法规和文件；(4)组织编制；(5)履行报批手续。所以选B项。@##
自动化仪表不锈钢管路安装固定时，不应与（）材料直接接触。
A.黄铜
B.木质
C.碳钢
D.绝热
B.木质
C.碳钢
D.绝热
答案：C
解析：
2020版教材P134 / 2019版教材P124
不锈钢管固定时，不应与碳钢材料直接接触。
不锈钢管固定时，不应与碳钢材料直接接触。
临时性的行政许可实施满()需要继续实施的，应当提请本级人民代表大会及其常务委员会制定地方性法规。
A.3个月
B.1年
C.9个月
D.6个月
B.1年
C.9个月
D.6个月
答案：B
解析：
2020版教材P371 / 2019版教材P370
本题考核的是行政许可的设定权限。临时性的行政许可实施满1年需要继续实施的，应当提请本级人民代表大会及其常务委员会制定地方性法规。
本题考核的是行政许可的设定权限。临时性的行政许可实施满1年需要继续实施的，应当提请本级人民代表大会及其常务委员会制定地方性法规。
某钢筋混凝土基础工程，包括支模板、绑扎钢筋、浇筑混凝土三道工序，每道工序安排一个专业施工队进行，分三段施工，各工序在一个施工段上的作业时间分别 3 天、2 天、1 天，关于其施工网络计划的说法，正确的有（ ）。
A.工作①→②是关键工作
B.只有 1 条关键路线
C.工作⑤→⑥是非关键工作
D.工作⑤→⑥的最早开始时间是第 5 天
E.虚工作③→⑤是多余的
B.只有 1 条关键路线
C.工作⑤→⑥是非关键工作
D.工作⑤→⑥的最早开始时间是第 5 天
E.虚工作③→⑤是多余的
答案：A,B,C
解析：
本题考查的是施工网络计划。选项D：工作⑤→⑥的最早开始时间是第6天；选项E：虚工作不是多余的。虚工作的设置是为了断开两项不相关工作之间的联系。
根据《水电水利工程锚喷支护施工规范》（DL/T5181—2003），边坡工程采用非张拉型锚杆支护，其中任意一根锚杆的抗拔力不得低于设计值的（ ）。
A、80%
B、85%
C、90%
D、95%
B、85%
C、90%
D、95%
答案：C
解析：
【知识点】水力发电工程混凝土面板坝、灌浆与锚固施工的内容。非张拉型锚杆的质量检查的有关规定：（1）同组锚杆的抗拔力平均值应符合设计要求；（2）任意一根锚杆的抗拔力不得低于设计值的90%。
一般墙体大模板在常温条件下，混凝土强度最少要达到（ ）时即可拆模。
A.0.5N/m㎡
B.1.0N/m㎡
C.1.5N/m㎡
D.2.0N/m㎡
B.1.0N/m㎡
C.1.5N/m㎡
D.2.0N/m㎡
答案：B
解析：
2020教材P105 / 2019教材P104
不承重的侧模板， 包括梁、 柱墙的侧模板， 只要混凝土强度保证其表面、 棱角不 因拆模而受损坏， 即可拆除。 一般墙体大模板在常温条件下， 混凝土强度达到lN/mm 2 ， 即可拆除。
不承重的侧模板， 包括梁、 柱墙的侧模板， 只要混凝土强度保证其表面、 棱角不 因拆模而受损坏， 即可拆除。 一般墙体大模板在常温条件下， 混凝土强度达到lN/mm 2 ， 即可拆除。
2021一级建造师考试答案9节 第4节
承包商采购的合格水泥，进入施工地90天后，再次检查发现该批水泥强度值低于国家规范要求值，由此产生的损失应由（）负责。（2014）
A．业主
B．承包商
C．生产商
D．供货商
B．承包商
C．生产商
D．供货商
答案：B
解析：
因承包人原因造成工程不合格的，发包人有权随时要求承包人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。284
水泥闲置超过90天，再次使用需要重新检测强度等级，再次检查不合格不属于供货商责任，因此由承包商承担。
水泥闲置超过90天，再次使用需要重新检测强度等级，再次检查不合格不属于供货商责任，因此由承包商承担。
项目部成本管理工作的内容包括（ ）。
A.开展项目管理策划和施工方案优化工作，按照责任主体和工程项目分别进行分解，编制分项成本预算，明确各责任主体成本目标，签订责任合同，定期考核兑现
B.在投标时应按企业定额测算成本，做好标前成本控制
C.中标后及时开展成本策划工作，编制责任成本预算
D.落实劳务招标、工序分包管理制度，定期开展劳务成本分析工作
E.对材料实行计划采购、规范招标，对作业层限额发料、日清月结，进行节超分析
B.在投标时应按企业定额测算成本，做好标前成本控制
C.中标后及时开展成本策划工作，编制责任成本预算
D.落实劳务招标、工序分包管理制度，定期开展劳务成本分析工作
E.对材料实行计划采购、规范招标，对作业层限额发料、日清月结，进行节超分析
答案：A,D,E
解析：
项目部成本管理工作的主要内容：1.成本目标分解：项目部在公司编制的成本预算基础上，进一步开展项目管理策划和施工方案优化工作，按照责任主体和工程项目分别进行分解，编制分项成本预算，明确各责任主体成本目标，签订责任合同，定期考核兑现。
2.施工方案优化：项目部应按照"技术入手、经济结束"的原则开展施工方案优化工作。
3.工程数量管理：应按月对图纸数量、成本预算数量和实际完成数量进行对比分析，发现问题及时解决。
4.劳务管理：落实劳务招标、工序分包管理制度，定期开展劳务成本分析工作。
5.材料管理：项目部应对材料实行计划采购、规范招标，对作业层限额发料、日清月结，进行节超分析。
6.机械设备管理：有效配置机械设备，实行单机单车核算，进行费用节超分析。
7.间接费管理：落实责任目标，进行费用节超分析。
8.变更索赔管理：落实责任有效开展变更索赔工作。
9.资金管理：加强资金管理，提高资金使用效率。
10.工期、质量、安全、环保管理：认真履约，确保工期、质量、安全、环保受控。
2.施工方案优化：项目部应按照"技术入手、经济结束"的原则开展施工方案优化工作。
3.工程数量管理：应按月对图纸数量、成本预算数量和实际完成数量进行对比分析，发现问题及时解决。
4.劳务管理：落实劳务招标、工序分包管理制度，定期开展劳务成本分析工作。
5.材料管理：项目部应对材料实行计划采购、规范招标，对作业层限额发料、日清月结，进行节超分析。
6.机械设备管理：有效配置机械设备，实行单机单车核算，进行费用节超分析。
7.间接费管理：落实责任目标，进行费用节超分析。
8.变更索赔管理：落实责任有效开展变更索赔工作。
9.资金管理：加强资金管理，提高资金使用效率。
10.工期、质量、安全、环保管理：认真履约，确保工期、质量、安全、环保受控。
关于工程质量检测的说法，正确的有()。
A．检测人员、检测机构法定代表人或其授权签字人都必须在检测报告上签字
B．工程质量检测机构是具有独立法人资格的非营利性中介机构
C．检测机构不得与建设单位有隶属关系
D．检测人员不得同时受聘于两个或两个以上的检测机构
E．检测机构应当对其检测数据和检测报告的真实性和准确性负责
B．工程质量检测机构是具有独立法人资格的非营利性中介机构
C．检测机构不得与建设单位有隶属关系
D．检测人员不得同时受聘于两个或两个以上的检测机构
E．检测机构应当对其检测数据和检测报告的真实性和准确性负责
答案：A,D,E
解析：
2011年建设工程法规真题第86题
本题考查的是工程质量检测单位的资质和检测规定。
A项：根据《建设工程质量检测管理办法》的规定，检测机构完成检测业务后，应当及时出具检测报告。检测报告经检测人员签字、检测机构法定代表人或者其授权的签字人签署，并加盖检测机构公章或者检测专用章后方可生效。检测报告经建设单位或者工程监理单位确认后，由施工单位归档。因此，A项正确。
CD项：根据《建设工程质量检测管理办法》的规定，检测人员不得同时受聘于两个或者两个以上的检测机构。检测机构和检测人员不得推荐或者监制建筑材料、构配件和设备。检测机构不得与行政机关，法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织以及所检测工程项目相关的设计单位、施工单位、监理单位有隶属关系或者其他利害关系。因此，D项正确，C项错误。
E项：根据《建设工程质量检测管理办法》的规定，检测机构应当对其检测数据和检测报告的真实性和准确性负责。检测机构违反法律、法规和工程建设强制性标准，给他人造成损失的，应当依法承担相应的赔偿责任。因此，E项正确。
B项：根据《建设工程质量检测管理办法》的规定，检测机构是具有独立法人资格的中介机构。检测机构从事本办法附件一规定的质量检测业务，应当依据本办法取得相应的资质证书。法律仅规定是独立的中介机构，对其营利性并未规定，因此B项错误。
综上所述，本题的正确答案为ADE。@##
本题考查的是工程质量检测单位的资质和检测规定。
A项：根据《建设工程质量检测管理办法》的规定，检测机构完成检测业务后，应当及时出具检测报告。检测报告经检测人员签字、检测机构法定代表人或者其授权的签字人签署，并加盖检测机构公章或者检测专用章后方可生效。检测报告经建设单位或者工程监理单位确认后，由施工单位归档。因此，A项正确。
CD项：根据《建设工程质量检测管理办法》的规定，检测人员不得同时受聘于两个或者两个以上的检测机构。检测机构和检测人员不得推荐或者监制建筑材料、构配件和设备。检测机构不得与行政机关，法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织以及所检测工程项目相关的设计单位、施工单位、监理单位有隶属关系或者其他利害关系。因此，D项正确，C项错误。
E项：根据《建设工程质量检测管理办法》的规定，检测机构应当对其检测数据和检测报告的真实性和准确性负责。检测机构违反法律、法规和工程建设强制性标准，给他人造成损失的，应当依法承担相应的赔偿责任。因此，E项正确。
B项：根据《建设工程质量检测管理办法》的规定，检测机构是具有独立法人资格的中介机构。检测机构从事本办法附件一规定的质量检测业务，应当依据本办法取得相应的资质证书。法律仅规定是独立的中介机构，对其营利性并未规定，因此B项错误。
综上所述，本题的正确答案为ADE。@##
工程项目成本降低额，体现了工程项目施工成本计划指标中的( )。
A.效益指标
B.社会指标
C.数量指标
D.质量指标
B.社会指标
C.数量指标
D.质量指标
答案：A
解析：
2020/2019教材P112
成本计划的效益指标，如工程项目成本降低额： 1)设计预算成本计划降低额=设计预算总成本-计划总成本； 2)责任目标成本计划降低额=责任目标总成本-计划总成本。
成本计划的效益指标，如工程项目成本降低额： 1)设计预算成本计划降低额=设计预算总成本-计划总成本； 2)责任目标成本计划降低额=责任目标总成本-计划总成本。
用于一般汽、水管路作全启或全闭操作的阀门称为（ ）。
A、截止阀
B、柱塞阀
C、闸阀
D、止回阀
B、柱塞阀
C、闸阀
D、止回阀
答案：C
解析：
2020教材P225 / 2019教材P226
（1）闸阀：闸阀是用于一般汽、水管路作全启或全闭操作的阀门。
（1）闸阀：闸阀是用于一般汽、水管路作全启或全闭操作的阀门。
建设工程项目质量控制系统是面向工程项目建立的质量控制系统，该系统（）
A．属于一次性的系统
B．需要进行第三方认证
C．仅涉及施工承包单位
D．需要通过业主认证
正确答案：A
下列说法中不属于水厂试运行目的与内容的是（ ）。
A、对土建工程和设备安装进行全面、系统的质量检查与鉴定
B、修复土建工程和设备安装存在的缺陷
C、掌握设备的技术性能，制定运行必要的技术数据和操作规程
D、进行一场现场测试，以便进行技术经济分析
B、修复土建工程和设备安装存在的缺陷
C、掌握设备的技术性能，制定运行必要的技术数据和操作规程
D、进行一场现场测试，以便进行技术经济分析
答案：B
解析：
2020教材P186 / 2019教材P188
考点为新建给水与污水处理厂试运行内容。应参照下列内容给出答案。(1)试运行目的对土建工程和设备安装进行全面、系统的质量检查和鉴定，以作为工程质量验收的依据；通过试运行发现土建工程和设备安装存在的缺陷，以便及早处理，避免事故发生；通过试运行考核主辅机械协联动作的正确性，掌握设备的技术性能，制定运行必要的技术数据和操作规程；结合运行进行一些现场测试，以便进行技术经济分析，满足设备运行安全、低耗、高效的要求；通过试运行确认水厂土建和安装工程质量符合规程、规范要求，以便进行全面的验收和移交工作。(2)主要内容检验、试验和监视运行，工艺设备、自动监控仪表系统首次启动，以试验为主，通过试验掌握运行性能；按规定全面详细记录试验情况，整理成技术资料；正确评估试运行资料、质量检查和鉴定资料等，并建立档案。由上述内容，可见B选项“修复土建工程和设备安装存在的缺陷”是干扰项，修复工作属于试运行和正式运行之间的工作内容。@##
考点为新建给水与污水处理厂试运行内容。应参照下列内容给出答案。(1)试运行目的对土建工程和设备安装进行全面、系统的质量检查和鉴定，以作为工程质量验收的依据；通过试运行发现土建工程和设备安装存在的缺陷，以便及早处理，避免事故发生；通过试运行考核主辅机械协联动作的正确性，掌握设备的技术性能，制定运行必要的技术数据和操作规程；结合运行进行一些现场测试，以便进行技术经济分析，满足设备运行安全、低耗、高效的要求；通过试运行确认水厂土建和安装工程质量符合规程、规范要求，以便进行全面的验收和移交工作。(2)主要内容检验、试验和监视运行，工艺设备、自动监控仪表系统首次启动，以试验为主，通过试验掌握运行性能；按规定全面详细记录试验情况，整理成技术资料；正确评估试运行资料、质量检查和鉴定资料等，并建立档案。由上述内容，可见B选项“修复土建工程和设备安装存在的缺陷”是干扰项，修复工作属于试运行和正式运行之间的工作内容。@##
2021一级建造师考试答案9节 第5节
在建设工程项目决策阶段,建设单位职业健康安全与环境管理的任务是（ ）。
A.对环境保护和安全设施的设计提出建议：
B.办理有关安全与环境保护的各种审批手续.
C.对生产安全事故的防范提出指导意见
D.将保证安全施工的措施报有关管理部门备案
A.对环境保护和安全设施的设计提出建议：
B.办理有关安全与环境保护的各种审批手续.
C.对生产安全事故的防范提出指导意见
D.将保证安全施工的措施报有关管理部门备案
答案：B
解析：
在建设工程项目决策阶段，建设单单位按照有关建设工程法律法规的规定和强制性标准的要求，办理各种有关安全与环境保护方面的审批手续。
1．背景资料
某施工单位承建一巷道工程，该巷道净断面20m2，所穿过的岩层属于IV、V类稳定性围岩，采用锚喷支护，锚杆长度2.0m，间排距800*800mm，喷射混凝土强度等级C20，厚度100mm，同时架设钢棚支护，支架间距0.8m，地质资料预计该巷道将通过断层破碎带。施工单位采用钻爆法掘进，气腿式风动凿岩机钻眼，凿岩机操作人员开始钻眼时，领钎工带着手套点好周边眼眼位，要求周边眼的眼底落在掘进断面轮廓线外50mm处。
钻眼完毕后，班组长立即通知爆破工进行装药，此时爆破工在临时水泵房内刚完成起爆药卷的装配工作，接到装药通知后，立即到工作面迎头进行炮眼装药工作。
装药过程中，班组长发现工作面围岩破碎，认为巷道已遇断层破碎带，经监理单位同意，采取了减少药量（周边眼间隔装药），缩小钢棚支架间距，钢棚架设支护紧跟工作面迎头的措施，装药结束后，经瓦斯检查工检查瓦斯后，进行了爆破。
爆破后，待工作面的炮烟被吹散，班组长和瓦斯检查工进入爆破工作面，发现钢支架崩坏，支架间拉杆脱落，在工作面进行敲帮问顶安全检查时，钢棚支架突然发生倾倒。支架顶部大块岩石冒落，将班组长等3人砸成重伤，冒落事故致使巷道施工工期延滞15天，事故处理完毕后，施工单位以地质资料（遇断层破碎带）不详为由向建设单位提出工期顺延的要求。
2．问题
（1）针对施工单位在钻眼爆破施工过程中存在的错误，写出其正确的做法。
（2）为安全通过该巷道断层破碎带，可采取哪些有效措施？
（3）根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，冒顶事故属于哪一等级？说明理由。
（4）施工单位提出工期顺延的要求是否合理？说明理由。
某施工单位承建一巷道工程，该巷道净断面20m2，所穿过的岩层属于IV、V类稳定性围岩，采用锚喷支护，锚杆长度2.0m，间排距800*800mm，喷射混凝土强度等级C20，厚度100mm，同时架设钢棚支护，支架间距0.8m，地质资料预计该巷道将通过断层破碎带。施工单位采用钻爆法掘进，气腿式风动凿岩机钻眼，凿岩机操作人员开始钻眼时，领钎工带着手套点好周边眼眼位，要求周边眼的眼底落在掘进断面轮廓线外50mm处。
钻眼完毕后，班组长立即通知爆破工进行装药，此时爆破工在临时水泵房内刚完成起爆药卷的装配工作，接到装药通知后，立即到工作面迎头进行炮眼装药工作。
装药过程中，班组长发现工作面围岩破碎，认为巷道已遇断层破碎带，经监理单位同意，采取了减少药量（周边眼间隔装药），缩小钢棚支架间距，钢棚架设支护紧跟工作面迎头的措施，装药结束后，经瓦斯检查工检查瓦斯后，进行了爆破。
爆破后，待工作面的炮烟被吹散，班组长和瓦斯检查工进入爆破工作面，发现钢支架崩坏，支架间拉杆脱落，在工作面进行敲帮问顶安全检查时，钢棚支架突然发生倾倒。支架顶部大块岩石冒落，将班组长等3人砸成重伤，冒落事故致使巷道施工工期延滞15天，事故处理完毕后，施工单位以地质资料（遇断层破碎带）不详为由向建设单位提出工期顺延的要求。
2．问题
（1）针对施工单位在钻眼爆破施工过程中存在的错误，写出其正确的做法。
（2）为安全通过该巷道断层破碎带，可采取哪些有效措施？
（3）根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，冒顶事故属于哪一等级？说明理由。
（4）施工单位提出工期顺延的要求是否合理？说明理由。
答案：
解析：
喷射混凝土开裂的原因：①从背景资料看很可能是U29钢支架柱腿底部未落到实底，支架下沉造成。②断层岩石破碎松软，围岩压力过大，喷混凝土后岩石出现下沉，造成混凝土开裂。③喷射混凝土前没有将活矸清理掉。
（3）根据《生产安全事故报告和调查处理条例》该事故为哪一等级事故？说明理由。答：根据《生产安全事故报告和调查处理条例》该事故属一般事故。
因该起事故造成一人死亡，属三人以下（不含三人）死亡事故。按规定属一般事故。
（4）该事故的责任应由施工单位哪些人员承担？答：该事故责任应由施工单位技术负责人、现场质检人员、班长、安全管理人员、施工人员，受害者本人也应承担一定责任。
（3）根据《生产安全事故报告和调查处理条例》该事故为哪一等级事故？说明理由。答：根据《生产安全事故报告和调查处理条例》该事故属一般事故。
因该起事故造成一人死亡，属三人以下（不含三人）死亡事故。按规定属一般事故。
（4）该事故的责任应由施工单位哪些人员承担？答：该事故责任应由施工单位技术负责人、现场质检人员、班长、安全管理人员、施工人员，受害者本人也应承担一定责任。
实行施工总承包的工程,其生产安全事故应急救援预案应由()统一组织编制。
A.监理单位
B.总承包单位
C.建设单位
D.总承包单位和分包单位
B.总承包单位
C.建设单位
D.总承包单位和分包单位
答案：B
解析：
2020版教材P233 / 2019版教材P232
实行施工总承包的，由总承包单位统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案，
实行施工总承包的，由总承包单位统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案，
斜拉桥索塔施工必须制定整体和局部的安全措施，主要有()。
A、设置塔吊起吊重量限制器
B、设置断索防护器
C、避免上部塔体施工时对下部塔体表面的污染
D、防范雷击、强风、暴雨、寒暑、飞行器对施工影响
E、应对塔吊、支架安装、使用和拆除阶段的强度稳定等进行计算和检查
B、设置断索防护器
C、避免上部塔体施工时对下部塔体表面的污染
D、防范雷击、强风、暴雨、寒暑、飞行器对施工影响
E、应对塔吊、支架安装、使用和拆除阶段的强度稳定等进行计算和检查
答案：A,B,D,E
解析：
2020/2019教材P89
7）索塔施工必须制定整体和局部的安全措施，如设置塔吊起吊重量限制器、断索防护器、钢索防扭器、风压脱离开关等；防范雷击、强风、暴雨、寒暑、飞行器对施工影响；防范掉落和作业事故，并有应急的措施；应对塔吊、支架安装、使用和拆除阶段的强度稳定等进行计算和检查。
7）索塔施工必须制定整体和局部的安全措施，如设置塔吊起吊重量限制器、断索防护器、钢索防扭器、风压脱离开关等；防范雷击、强风、暴雨、寒暑、飞行器对施工影响；防范掉落和作业事故，并有应急的措施；应对塔吊、支架安装、使用和拆除阶段的强度稳定等进行计算和检查。
某双代号网络图如下图所示，正确的是（ ）。2014
A.工作C、D 应同时完成
B.工作B的紧后工作只有工作C、D
C.工作C、D完成后即可进行工作G
D.工作D、完成后即可进行工作F
A.工作C、D 应同时完成
B.工作B的紧后工作只有工作C、D
C.工作C、D完成后即可进行工作G
D.工作D、完成后即可进行工作F
答案：C
解析：
本题考查的是双代号网络计划。选项A：C、D不一定同时完成；选项B：工作B的紧后工作有工作C、D、E；选项D：工作C完成后即可进行工作F。参见教材30。
矿井遇到水害时的正确应急措施是（ ）。
A.优先考虑受困与急救人员的安全
B.优先考虑防止事态扩大
C.优先考虑急救路线
D.尽速掌握灾区范围和灾情
E.根据灾情布设排水或堵水措施
B.优先考虑防止事态扩大
C.优先考虑急救路线
D.尽速掌握灾区范围和灾情
E.根据灾情布设排水或堵水措施
答案：A,B,D,E
解析：
根据安全事故处理报告和调查处理条例的规定，事故处理的首要任务是启动应急预案以及人员急救和防止事故扩大(A、B)，人员急救应包括抢险人员的急救；安排急救线路的工作不应在遇到水害时考虑，而应在应急预案中，启动应急预案时就应该将应急线路告知井下(C)；掌握灾情，然后采取相应的措施(D、E)是抢险必须的内容.
利用直方图分布位置判断生产过程的质量状况和能力,如果质量特性数据的分布宽度边 界达到质量标准的上下界限，说明生产过程的质量能力（ ）。
A.偏小、需要整改 B.处于临界状态，易出现不合格
C.适中、符合要求 D.偏大、不经济
A.偏小、需要整改 B.处于临界状态，易出现不合格
C.适中、符合要求 D.偏大、不经济
答案：B
解析：
本题考核的是工程质量统计的直方图法。通过分布位置观察分析，质量特性数据的分布宽度边界达到质量标准的上下界限，其质量能力处于临界状态，易出现不合格，必须分析原因，采取措施。
2021一级建造师考试答案9节 第6节
基床采用爆炸夯实施工，在进行水上布药时，应取（ ）布药顺序。
A.逆风
B.顺风
C.逆流向
D.顺流向
E.漂流
B.顺风
C.逆流向
D.顺流向
E.漂流
答案：A,C
解析：
双壁钢围堰一般由内外壁板、竖向桁架、水平环形桁架、刃脚组成。适用于（ ）的地层。
A.流速较小、水位较深、承台较浅
B.流速较大、水位较深、承台较浅
C.流速较大、水位较浅、承台较浅
D.流速较大、水位较深、承台较深
B.流速较大、水位较深、承台较浅
C.流速较大、水位较浅、承台较浅
D.流速较大、水位较深、承台较深
答案：B
解析：
双壁钢围堰一般由内外壁板、竖向桁架、水平环形桁架、刃脚组成。双壁钢围堰按形状分有矩形、圆端形和圆形。围堰内根据地质情况确定是否需要封底。适用于在流速较大、水位较深、承台较浅的地层。
根据《最髙人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的相关规定，承包人催告无效，可以解除施工合同的情形不包括（ ）。
A.长期拖欠工程款的
B.发包人提供的建筑材料不符合强制标准且拒不更换的
C.发包人拒不按照合同约定履行协助义务的
D.合同中约定承包人垫资施工且拒不更正的
B.发包人提供的建筑材料不符合强制标准且拒不更换的
C.发包人拒不按照合同约定履行协助义务的
D.合同中约定承包人垫资施工且拒不更正的
答案：D
解析：
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定， 发包人具有下列情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务， 承包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：（1）未按约定支付工程价款的；（2）提供的 主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的；（3）不履行合同约定的协助义务的。
施工安全技术措施中的应急措施，是针对（ ）提出的工程施工安全技术措施。
A. 特殊工程
B. 事故和自然灾害
C. 特种作业
D. 特殊作业环境
A. 特殊工程
B. 事故和自然灾害
C. 特种作业
D. 特殊作业环境
答案：B
解析：
本题考核的是施工安全技术措施中的应急措施。
施工安全技术措施中的应急措施是在事故发生或各种自然灾害发生的情况下的应对措施。为了在最短的时间内达到救援、逃生、防护的目的，必须在平时就准备好各种应急措施和预案，并进行模拟训练，尽量使损失减小到最低限度。
综上所述，正确选项为B。
施工安全技术措施中的应急措施是在事故发生或各种自然灾害发生的情况下的应对措施。为了在最短的时间内达到救援、逃生、防护的目的，必须在平时就准备好各种应急措施和预案，并进行模拟训练，尽量使损失减小到最低限度。
综上所述，正确选项为B。
采用概算指标法编制设备安装工程概算时，概算指标形式主要有（ ）。
A、按占设备价值的百分比（安装费率）的概算指标计算
B、按每吨设备安装费的概算指标计算
C、按座、台、套、组、根或功率等为计量单位的概算指标计算
D、按设备安装工程每平方米建筑面积的概算指标计算
E、按类似项目中人机材的比例进行计算
B、按每吨设备安装费的概算指标计算
C、按座、台、套、组、根或功率等为计量单位的概算指标计算
D、按设备安装工程每平方米建筑面积的概算指标计算
E、按类似项目中人机材的比例进行计算
答案：A,B,C,D
解析：
2020版教材P217 / 2019版教材P211
“概算指标形式较多，概括起来主要可按以下几种指标进行计算。①按占设备价值的百分比（安装费率）的概算指标计算。②按每吨设备安装费的概算指标计算。③按座、台、套、组、根或功率等为计量单位的概算指标计算如工业炉，按每台安装费指标计算；冷水箱，按每组安装费指标计算安装费等等。④按设备安装工程每平方米建筑面积的概算指标计算。设备安装工程有时可按不同的专业内容（如通风、动力、管道等）采用每平方米建筑面积的安装费用概算指标计算安装费。”
“概算指标形式较多，概括起来主要可按以下几种指标进行计算。①按占设备价值的百分比（安装费率）的概算指标计算。②按每吨设备安装费的概算指标计算。③按座、台、套、组、根或功率等为计量单位的概算指标计算如工业炉，按每台安装费指标计算；冷水箱，按每组安装费指标计算安装费等等。④按设备安装工程每平方米建筑面积的概算指标计算。设备安装工程有时可按不同的专业内容（如通风、动力、管道等）采用每平方米建筑面积的安装费用概算指标计算安装费。”
预制构件装驳后应采取()等措施，防止因风浪影响，造成构件倾倒或坠落。
A.加撑
B.加蓬盖
C.加焊
D.防海水侵蚀
E.系绑
B.加蓬盖
C.加焊
D.防海水侵蚀
E.系绑
答案：A,C,E
解析：
背景
某机场经过合法的招投标程序，将航站楼通风管路的安装工程和行李处理系统的建设工程，分别承包给国内某建筑安装公司A和国外某设备公司B。按照合同要求某处应先安装行李传送带，后安装送风管。但因工期紧工程量大，机场方要求A、B方尽量将工期往前赶。在施工过程中，B公司发现某处因与已安装好的送风管发生干涉，使行李传送带无法安装，且发现当前送风管的安装位置偏低，使将来的传送带维修空间过于狭窄。随向该机场代表提出拆除送风管，并抬高送风管安装位置的要求。
问题
(1)机场方应如何处理？
(2)如果机场方同意B方的要求，将造成A方返工，由此发生的经济费用由谁来承担？
某机场经过合法的招投标程序，将航站楼通风管路的安装工程和行李处理系统的建设工程，分别承包给国内某建筑安装公司A和国外某设备公司B。按照合同要求某处应先安装行李传送带，后安装送风管。但因工期紧工程量大，机场方要求A、B方尽量将工期往前赶。在施工过程中，B公司发现某处因与已安装好的送风管发生干涉，使行李传送带无法安装，且发现当前送风管的安装位置偏低，使将来的传送带维修空间过于狭窄。随向该机场代表提出拆除送风管，并抬高送风管安装位置的要求。
问题
(1)机场方应如何处理？
(2)如果机场方同意B方的要求，将造成A方返工，由此发生的经济费用由谁来承担？
答案：
解析：
分析
(1)机场方应首先确认B方要求的合理性。在确认B方要求合理后，可以召开由机场代表、B方代表、A方代表、监理工程师及设计单位代表出席的协调会，通过协调会确定更改后的设计方案。并经设计单位代表确认后，将更改后的设计方案交给A方。
(2)将由机场方承担。
解析
设计变更无论由哪方提出，均应由建设单位、设计单位、监理单位、施工单位协商，经确认后由设计单位发出相应的图纸及说明，并办理签发手续，下发到各部门付诸实施。
(1)机场方应首先确认B方要求的合理性。在确认B方要求合理后，可以召开由机场代表、B方代表、A方代表、监理工程师及设计单位代表出席的协调会，通过协调会确定更改后的设计方案。并经设计单位代表确认后，将更改后的设计方案交给A方。
(2)将由机场方承担。
解析
设计变更无论由哪方提出，均应由建设单位、设计单位、监理单位、施工单位协商，经确认后由设计单位发出相应的图纸及说明，并办理签发手续，下发到各部门付诸实施。
2021一级建造师考试答案9节 第7节
建设工程项目施工成本考核的主要指标有()。
A.项目成本管理绩效
B.施工成本降低额
C.施工成本偏差情况
D.施工成本偏差的原因
E.施工成本降低率
B.施工成本降低额
C.施工成本偏差情况
D.施工成本偏差的原因
E.施工成本降低率
答案：B,E
解析：
2020/2019教材P112
本题考核的是成本考核的主要指标。以施工成本降低额和施工成本降低率作为成本考核的主要指标。
本题考核的是成本考核的主要指标。以施工成本降低额和施工成本降低率作为成本考核的主要指标。
在工程经济评价中，（ ）是决定现值大小的一个重要因素，必须根据实际情况灵活选用。
A、投资额
B、现金流量
C、折现率
D、等额支付系列现值系数
B、现金流量
C、折现率
D、等额支付系列现值系数
答案：C
解析：
2020/2019版教材P8
考点:折现率的选取。折现率是决定现值大小的一个重要因素，必须根据实际情况灵活选用。
考点:折现率的选取。折现率是决定现值大小的一个重要因素，必须根据实际情况灵活选用。
背景资料：
某施工单位承接了一段二级公路水泥混凝土路面工程施工，路面结构示意图如图1所示。
施工单位进场后设立了水泥混凝土搅拌站和工地试验室，搅拌站的配电系统实行分级配电：设置总配电箱(代号A)，以下依次设置分配电箱(代号B)和开关箱(代号C)，开关箱以下是用电设备(代号D)。动力配电箱与照明配电箱分别设置。配电箱与开关箱装设在通风、干燥及常温场所，每台用电设备实行“一机一闸”制。施工单位对配电箱与开关箱设置提出一系列安全技术要点，部分摘录如下：
要点一：配电箱的导线进线口和出线口应设在箱体的上顶面。
要点二：移动式开关箱的进口线、出口线必须采用绝缘铝导线。
要点三：总配电箱应装设总隔离开关、分路隔离开关、总熔断器、分路熔断器、电压表、总电流表。
基层采用路拌法施工，施工工艺流程如图2所示。为顺利完成基层的施工，施工单位配备了稳定土拌和机、装载机、运输车、多铧犁。
施工单位对路面面层分左右两幅铺筑，先铺筑左幅，后铺筑右幅，在公路中心处设置接缝K，接缝的1／2板厚处安装光圆钢筋，钢筋的全长范围涂防粘涂层。
问题：
1．写出图1中接缝K的名称，并改正接缝钢筋施工中的错误做法。
2．改正图2中工艺顺序的错误之处，并补充背景中基层施工还需配置的机械设备。
3．改正要点一、要点二中的错误。
4．补充要点三中总配电箱还应装设的电器装置。
5．用代号写出配电系统与用电设备在使用过程中的送电、断电顺序。
某施工单位承接了一段二级公路水泥混凝土路面工程施工，路面结构示意图如图1所示。
施工单位进场后设立了水泥混凝土搅拌站和工地试验室，搅拌站的配电系统实行分级配电：设置总配电箱(代号A)，以下依次设置分配电箱(代号B)和开关箱(代号C)，开关箱以下是用电设备(代号D)。动力配电箱与照明配电箱分别设置。配电箱与开关箱装设在通风、干燥及常温场所，每台用电设备实行“一机一闸”制。施工单位对配电箱与开关箱设置提出一系列安全技术要点，部分摘录如下：
要点一：配电箱的导线进线口和出线口应设在箱体的上顶面。
要点二：移动式开关箱的进口线、出口线必须采用绝缘铝导线。
要点三：总配电箱应装设总隔离开关、分路隔离开关、总熔断器、分路熔断器、电压表、总电流表。
基层采用路拌法施工，施工工艺流程如图2所示。为顺利完成基层的施工，施工单位配备了稳定土拌和机、装载机、运输车、多铧犁。
施工单位对路面面层分左右两幅铺筑，先铺筑左幅，后铺筑右幅，在公路中心处设置接缝K，接缝的1／2板厚处安装光圆钢筋，钢筋的全长范围涂防粘涂层。
问题：
1．写出图1中接缝K的名称，并改正接缝钢筋施工中的错误做法。
2．改正图2中工艺顺序的错误之处，并补充背景中基层施工还需配置的机械设备。
3．改正要点一、要点二中的错误。
4．补充要点三中总配电箱还应装设的电器装置。
5．用代号写出配电系统与用电设备在使用过程中的送电、断电顺序。
答案：
解析：
1．图1接缝K的名称为纵向施工缝。 改正一：接缝处应安装螺纹钢筋。
改正二：应对钢筋中部100mm进行防锈处理。
2．错误之处：整形和辗压顺序颠倒；整形应在碾压之前。
基层施工还需配备的机械设备：压路机、平地机、推土机、洒水车。
3．改正要点一的错误：进线口和出线口应设在箱体的下底面。
改正要点二的错误：移动式开关箱的进口线、出口线必须采用橡胶绝缘电缆。
4．要点三中总配电箱还应装设的电器装置为漏电保护器和总电度表。
5．配电系统与用电设备在使用过程中的送电顺序：A→B→C→D。
配电系统与用电设备在使用过程中的断电顺序：D→C→B→A。
改正二：应对钢筋中部100mm进行防锈处理。
2．错误之处：整形和辗压顺序颠倒；整形应在碾压之前。
基层施工还需配备的机械设备：压路机、平地机、推土机、洒水车。
3．改正要点一的错误：进线口和出线口应设在箱体的下底面。
改正要点二的错误：移动式开关箱的进口线、出口线必须采用橡胶绝缘电缆。
4．要点三中总配电箱还应装设的电器装置为漏电保护器和总电度表。
5．配电系统与用电设备在使用过程中的送电顺序：A→B→C→D。
配电系统与用电设备在使用过程中的断电顺序：D→C→B→A。
下列合同条款中，与合同支付方式有关的条款有（ ）。
A、工程量清单错误的修正
B、市场价格波动引起的调整
C、预付款比例
D、工程进度款支付审批程序
E、质量保证金的扣留与退还
B、市场价格波动引起的调整
C、预付款比例
D、工程进度款支付审批程序
E、质量保证金的扣留与退还
答案：C,D,E
解析：
教材P259
【知识点】合同的谈判与签约。建设工程施工合同的付款分四个阶段进行，即预付款、工程进度款、最终付款和退还保留金。关于支付时间、支付方式、支付条件和支付审批程序等有很多种可能的选择，并且可能对承包人的成本、进度等产生比较大的影响。
【知识点】合同的谈判与签约。建设工程施工合同的付款分四个阶段进行，即预付款、工程进度款、最终付款和退还保留金。关于支付时间、支付方式、支付条件和支付审批程序等有很多种可能的选择，并且可能对承包人的成本、进度等产生比较大的影响。
关于判别网络计划关键线路的说法，正确的有（ ）。
A.相邻两工作间的间隔时间均为零的线路
B.双代号网络计划中无虚箭线的线路
C.总持续时间最长的线路
D.双代号网络计划中由关键节点组成的线路
E.时标网络计划中无波形线的线路
B.双代号网络计划中无虚箭线的线路
C.总持续时间最长的线路
D.双代号网络计划中由关键节点组成的线路
E.时标网络计划中无波形线的线路
答案：C,E
解析：
在双代号网络计划和单代号网络计划中，关键路线是总的工作持续时间最长的线路。该线路在网络图上应用粗线、双线或彩色线标注。在单代号网络计划中，关键线路是自始至终全部由关键工作组成且所有工作的时间间隔均为零的线路或线路上总的工作持续时间最长的线路；从起点节点开始到终点节点均为关键工作，且所有工作的时间间隔均为零的线路应为关键线路。
企业的应收账款增加将导致企业（ ）。
A．时段净资产减少
B．流动资产减少
C．总资产减少
D．坏账的风险增加
正确答案：B
某营业线旁增建二线，有水中桥和高墩及增建下穿地道桥，简支梁为价购梁。桥梁工程需要采取的安全技术措施主要有（ ）。
A．水上作业安全防护措施
B．高空作业安全措施
C．桥梁架设安全措施
D．预制梁运输安全措施
E．既有线桥涵顶进安全措施
正确答案：ABCE
2021一级建造师考试答案9节 第8节
现浇钢筋混凝土水池的防水层、水池外部防腐层施工以及池外回填土施工之前，应先做的是（ ）。
A.严密性试验
B.水池闭水试验
C.渗水试验
D.水池满水试验
B.水池闭水试验
C.渗水试验
D.水池满水试验
答案：D
解析：
水池满水试验的前提条件：池体结构混凝土的抗压强度、抗渗强度或砖砌体水泥砂浆强度达到设计要求；现浇钢筋混凝土水池的防水层、水池外部防腐层施工以及池外回填土施工之前，装配式预应力混凝土水池施加预应力或水泥砂浆保护层喷涂之前；砖砌水池的内外防水水泥砂浆完成之后。
建设工程项目的组织结构如采用矩阵组织结构模式，则每一个工作部门的指令源有（ ）个。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
答案：B
解析：
本题主要考查矩阵式组织结构。
建设工程项目的组织结构有职能组织结构、线性组织结构、矩阵组织结构，每种模式的指令源数量不同，具体如下表。
所以矩阵组织结构有2个指令源。
综上所述，本题正确选项为B项。
建设工程项目的组织结构有职能组织结构、线性组织结构、矩阵组织结构，每种模式的指令源数量不同，具体如下表。
所以矩阵组织结构有2个指令源。
综上所述，本题正确选项为B项。
根据《建筑法》，有权对建筑工程实施强制监理的范围进行规定的机构是（ ）。
A. 国家安全生产监督管理行政主部门
B. 国务院
C. 省级建设行政主管部门
D. 住房和城乡建设部
A. 国家安全生产监督管理行政主部门
B. 国务院
C. 省级建设行政主管部门
D. 住房和城乡建设部
答案：B
解析：
2010年建设工程法规真题第46题
本题主要考查施工许可证的法定批准条件。
《建筑法》中规定，国家推行建筑工程监理制度。国务院可以规定实行强制监理的建筑工程的范围。
综上所述，本题正确答案为B。
本题主要考查施工许可证的法定批准条件。
《建筑法》中规定，国家推行建筑工程监理制度。国务院可以规定实行强制监理的建筑工程的范围。
综上所述，本题正确答案为B。
施工单位的项目施工质量计划或施工组织设计的编制与审批，应根据（ ）质量管理程序性文件规定的权限和流程进行。
A．国家
B．企业
C．行业
D．国际
正确答案：B
施工单位编制项目管理任务分工表前，应完成的工作是（ ）。2017
A、明确各项管理工作的流程
B、详细分解项目实施各阶段的工作
C、落实各工作部门的具体人员
D、检查各项管理工作的执行情况
B、详细分解项目实施各阶段的工作
C、落实各工作部门的具体人员
D、检查各项管理工作的执行情况
答案：B
解析：
本题考查的是工作任务分工。施工单位编制项目管理任务分工表前，应结合项目的特点，对项目实施各阶段的费用(投资或成本）控制、进度控制、质量控制、合同管理、信息管理和组织与协调等管理任务进行详细分解。
分部工程的质量由施工单位组织自检合格后，报监理单位，由总监理工程师组织（ ）进行检验与确认。
A.质量监督部门
B.施工单位项目负责人
C.施工单位质量负责人
D.施工单位技术负责人
E.建设单位
B.施工单位项目负责人
C.施工单位质量负责人
D.施工单位技术负责人
E.建设单位
答案：B,C,D
解析：
分部工程的质量应由施工单位项目技术负责人组织检验，自检合格后报监理单位，总监理工程师应组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人等进行检验与确认。其中，地基与基础等分部工程检验时，勘察、设计单位应参加相关项目的检验。
建设工程项目总进度目标论证时，调查研究和收集资料工作包括()
A.收集类似项目进度资料
B.收集与进度有关的该项组织资料
C.了解该项目的总体部署
D.了解有关前期该项目进度目标的确定资料
E.了解项目的工作编码资料
B.收集与进度有关的该项组织资料
C.了解该项目的总体部署
D.了解有关前期该项目进度目标的确定资料
E.了解项目的工作编码资料
答案：A,B,C
解析：
调查研究和收集资料包括如下工作：(1)了解和收集项目决策阶段有关项目进度目标确定的情况和资料;(2)收集与进度有关的该项目组织、管理、经济和技术资料;(3)收集类似项目的进度资料;(4)了解和调查该项目的总体部署;(5)了解和调查该项目实施的主客观条件等。@##
2021一级建造师考试答案9节 第9节
甲乙双方的合同纠纷于2015年7月2日开庭仲裁，7月4日，经仲裁庭调解双方达成了调解协议，7月5日，仲裁庭根据调解协议制定了调解书，7月6日，调解书交由双方签收。根据我国《仲裁法》的有关规定，则下列说法正确的有( )。
A.该调解书与仲裁裁决书具有同等法律效力
B.该调解书自2015年7月5日产生法律效力
C.若当事人签收调解书后反悔，仲裁庭应当及时作出裁决
D.申请人签收调解书后，申请人应撤回仲裁申请
E.该调解书自2015年7月6日产生法律效力
B.该调解书自2015年7月5日产生法律效力
C.若当事人签收调解书后反悔，仲裁庭应当及时作出裁决
D.申请人签收调解书后，申请人应撤回仲裁申请
E.该调解书自2015年7月6日产生法律效力
答案：A,E
解析：
仲裁庭在作出裁决前，可以先行调解。当事人自愿调解的，仲裁庭应当调解。调解不成的，应当及时作出裁决。调解达成协议的，仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结果制作裁决书。调解书与裁决书具有同等法律效力。调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力。在调解书签收前当事人反悔的，仲裁庭应当及时作出裁决。
某土方开挖工程于某年1月开工，至同年5月底，检查时得：ACWP与BCWS相同，BCWP小于ACWP，则有（）。
A.费用偏差为零
B.费用偏差为负，费用超支
C.进度偏差为零
D.进度偏差为负，进度延误
E.进度绩效指数为零
B.费用偏差为负，费用超支
C.进度偏差为零
D.进度偏差为负，进度延误
E.进度绩效指数为零
答案：B,D
解析：
2020/2019教材P92
BCWP-ACWP小于0，即CV小于０，ＡＣＷＰ=BCWS，所以SV也小于0进度绩效指数是比值，不可能为0
BCWP-ACWP小于0，即CV小于０，ＡＣＷＰ=BCWS，所以SV也小于0进度绩效指数是比值，不可能为0
根据国家标准《中空玻璃》GB/T11944，中空玻璃的使用寿命一般不少于（ ）。
A.10年
B.15年
C.20年
D.25年
B.15年
C.20年
D.25年
答案：B
解析：
2020/2019版教材P63
中空玻璃的使用寿命一般不少于 15 年 。
中空玻璃的使用寿命一般不少于 15 年 。
在变压器安装现场，采用电桥法和电压降法可以测量（）。
A.变压器变比
B.变压器绕组作星形连接时的各相绕组的直流电阻
C.变压器绕组作三角形连接时的各相绕组的直流电阻
D.变压器绕组连同套管一起的绝缘电阻
E.变压器绝缘油的击穿电压
A.变压器变比
B.变压器绕组作星形连接时的各相绕组的直流电阻
C.变压器绕组作三角形连接时的各相绕组的直流电阻
D.变压器绕组连同套管一起的绝缘电阻
E.变压器绝缘油的击穿电压
答案：B,C
解析：
采用总价合同的项目，竣工结算时应重点调整的内容有（ ）。
A、施工方法变更
B、施工措施
C、工程洽商
D、工程索赔巳分部分项工程量
B、施工措施
C、工程洽商
D、工程索赔巳分部分项工程量
答案：C,D
解析：
2020版教材P294 / 2019版教材P288
“竣工结算的审查应依据合同约定的结算方法进行，根据合同类型，采用不同的审查方法，采用总价合同的，应在合同价的基础上对设计变更、工程洽商以及工程索赔等合同约定可以调整的内容进行审查”@##
“竣工结算的审查应依据合同约定的结算方法进行，根据合同类型，采用不同的审查方法，采用总价合同的，应在合同价的基础上对设计变更、工程洽商以及工程索赔等合同约定可以调整的内容进行审查”@##
风的特征一般用()的量值来表示的。
A.风力
B.风速
C.风能
D.风向
E.风的加速度
B.风速
C.风能
D.风向
E.风的加速度
答案：B,D
解析：
下列与现金差别不大，可以视为短期投资的有（ ）。
A、清偿的国库券
B、货币市场基金
C、应收票据
D、商业本票
E、银行承兑汇票
B、货币市场基金
C、应收票据
D、商业本票
E、银行承兑汇票
答案：A,B,D,E
解析：
2020版教材P138 / 2019版教材P131
因此，通常从购买日起三个月到期或清偿的国库券、货币市场基金、可转换定期存单、商业本票及银行承兑汇票等都可列为现金等价物。企业短期投资购人的可流通的股票，尽管期限短，变现的能力也很强，但由于其变现的金额并不确定，其价值变动的风险较大，因而不属于现金等价物。
因此，通常从购买日起三个月到期或清偿的国库券、货币市场基金、可转换定期存单、商业本票及银行承兑汇票等都可列为现金等价物。企业短期投资购人的可流通的股票，尽管期限短，变现的能力也很强，但由于其变现的金额并不确定，其价值变动的风险较大，因而不属于现金等价物。
上一篇：21年一级建造师预测试题6辑
热门文章
