2021一级建造师考试真题精选及答案6卷
发布时间:2021-07-12
2021一级建造师考试真题精选及答案6卷 第1卷
飞行区指标为4F,跑道宽度为60m,道肩宽度为7.5m,则跑道端安全地区宽度至少应为( )m。
A. 150
B. 120
C. 75
D. 60
B. 120
C. 75
D. 60
答案:B
解析:
根据《建设工程施工合同(示范文本)》GF-2017-0201,发包人的责任和义务有()。
A.办理工伤保险
B.办理建设工程施工许可证
C.办理建设工程规划许可证
D.负责施工场地周边的环境保护
E.提供场外交通条件
B.办理建设工程施工许可证
C.办理建设工程规划许可证
D.负责施工场地周边的环境保护
E.提供场外交通条件
答案:B,C,E
解析:
2020教材P267 / 2019教材P264
发包人的责任与义务有许多,最主要的有: (1)图纸的提供和交底(2)对化石、文物的保护(3)出入现场的权利(4)场外交通(5)场内交通(6)许可或批准,发包人应遵守法律,并办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。(7)提供施工现场(8)提供施工条件(9)提供基础资料(10)资金来源证明及支付担保(11)支付合同价款(12)组织竣工验收发包人应按合同约定及时组织竣工验收。(13)现场统一管理协议。
发包人的责任与义务有许多,最主要的有: (1)图纸的提供和交底(2)对化石、文物的保护(3)出入现场的权利(4)场外交通(5)场内交通(6)许可或批准,发包人应遵守法律,并办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。(7)提供施工现场(8)提供施工条件(9)提供基础资料(10)资金来源证明及支付担保(11)支付合同价款(12)组织竣工验收发包人应按合同约定及时组织竣工验收。(13)现场统一管理协议。
单位工程中,对于投产后的( )均具有举足轻重影响的分部工程,视为主分部工程。
A.安全和产量
B.质量和产量
C.安全和质量
D.安全和使用功能
B.质量和产量
C.安全和质量
D.安全和使用功能
答案:D
解析:
教材P461
本题主要考分部工程与单位工程的关系。若干个分部工程组成一个单位工程。根据单位工程的类别和生产性质,其中有些分部工程在其所在单位工程内部占有较大的投资比例,具有较大的工程量,是生产工艺的主要设备或流程,对于投产后的安全和使用功能均具有举足轻重的影响的分部,工程应视为主分部工程。
本题主要考分部工程与单位工程的关系。若干个分部工程组成一个单位工程。根据单位工程的类别和生产性质,其中有些分部工程在其所在单位工程内部占有较大的投资比例,具有较大的工程量,是生产工艺的主要设备或流程,对于投产后的安全和使用功能均具有举足轻重的影响的分部,工程应视为主分部工程。
下列不属于项目管理机构负责人的职责的是( )。
A.工程质量安全责任承诺书中应履行的职责
B.组织或参与评价项目管理绩效
C.配合组织完善缺陷责任期的相关工作
D.在组织制度的框架下制定项目管理机构管理制度
B.组织或参与评价项目管理绩效
C.配合组织完善缺陷责任期的相关工作
D.在组织制度的框架下制定项目管理机构管理制度
答案:D
解析:
项目经理的职责:
(1)项目管理目标责任书中规定的职责;(2)工程质量安全责任承诺书中应履行的职责;
(3)组织或参与编制项目管理规划大纲、项目管理实施规划,对项目目标进行系统管理;(4)主持制定并落实质量、安全技术措施和专项方案,负责相关的组织协调工作;(5)对各类资源进行质量管控和动态管理;(6)对进场的机械、设备、工器具的安全、质量使用进行监控;(7)建立各类专业管理制度并组织实施;(8)制定有效的安全、文明和环境保护措施并组织实施;
(9)组织或参与评价项目管理绩效;(10)进行授权范围内的任务分解和利益分配;(11)按规定完善工程资料,规范工程档案文件,准备工程结算和竣工资料,参与工程竣工验收;(12)接受审计,处理项目管理机构解体的善后工作;(13)协助和配合组织进行项目检查、鉴定和评奖申报;(14)配合组织完善缺陷责任期的相关工作。
项目经理的权限:(1)参与项目招标、投标和合同签订;(2)参与组建项目管理机构;(3)参与组织对项目各阶段的重大决策;(4)主持项目管理机构工作;(5)决定授权范围内的项目资源使用;(6)在组织制度的框架下制定项目管理机构管理制度;(7)参与选择并直接管理具有相应资质的分包人;(8)参与选择大宗资源的供应单位;(9)在授权范围内与项目相关方进行直接沟通;(10)法定代表人和组织授予的其他权利。
(1)项目管理目标责任书中规定的职责;(2)工程质量安全责任承诺书中应履行的职责;
(3)组织或参与编制项目管理规划大纲、项目管理实施规划,对项目目标进行系统管理;(4)主持制定并落实质量、安全技术措施和专项方案,负责相关的组织协调工作;(5)对各类资源进行质量管控和动态管理;(6)对进场的机械、设备、工器具的安全、质量使用进行监控;(7)建立各类专业管理制度并组织实施;(8)制定有效的安全、文明和环境保护措施并组织实施;
(9)组织或参与评价项目管理绩效;(10)进行授权范围内的任务分解和利益分配;(11)按规定完善工程资料,规范工程档案文件,准备工程结算和竣工资料,参与工程竣工验收;(12)接受审计,处理项目管理机构解体的善后工作;(13)协助和配合组织进行项目检查、鉴定和评奖申报;(14)配合组织完善缺陷责任期的相关工作。
项目经理的权限:(1)参与项目招标、投标和合同签订;(2)参与组建项目管理机构;(3)参与组织对项目各阶段的重大决策;(4)主持项目管理机构工作;(5)决定授权范围内的项目资源使用;(6)在组织制度的框架下制定项目管理机构管理制度;(7)参与选择并直接管理具有相应资质的分包人;(8)参与选择大宗资源的供应单位;(9)在授权范围内与项目相关方进行直接沟通;(10)法定代表人和组织授予的其他权利。
某施工单位在一起工程质量诉讼中,委托其法务部负责人李某为诉讼代理人,其向人比法院出具的授权委托中注明李某为全权代理,未列举具体权限,则李某有权( )。
A.进行辩论
B.进行和解
C.提起反诉
D.提起上诉
正确答案:A
60.A【解析】针对实践中经常出现的授权委托书仅写“全权代理”而无具体授权的情形,最高人民法院特别规定,在这种情况下不能认定为诉讼代理人已获得特别授权,即诉讼代理人无权代为承认、放弃、变更诉讼请求,进行和解,提起反诉或者上诉。
60.A【解析】针对实践中经常出现的授权委托书仅写“全权代理”而无具体授权的情形,最高人民法院特别规定,在这种情况下不能认定为诉讼代理人已获得特别授权,即诉讼代理人无权代为承认、放弃、变更诉讼请求,进行和解,提起反诉或者上诉。
干管及支管的末端连接城市或大型工业企业,作为供应区的气源点的是( )。
A、长距离输气管道
B、城市燃气管道
C、工业企业燃气管道
D、炉前燃气管道
B、城市燃气管道
C、工业企业燃气管道
D、炉前燃气管道
答案:A
解析:
2020教材P230 / 2019教材P231
(一)根据用途分类1.长距离输气管道其干管及支管的末端连接城市或大型工业企业,作为供应区气源点。
(一)根据用途分类1.长距离输气管道其干管及支管的末端连接城市或大型工业企业,作为供应区气源点。
2021一级建造师考试真题精选及答案6卷 第2卷
属于钢筋工艺性能的指标有( )。
A.拉伸性能
B.弯曲性能
C.冲击性能
D.焊接性能
E.疲劳性能
B.弯曲性能
C.冲击性能
D.焊接性能
E.疲劳性能
答案:B,D
解析:
2020版教材P39 / 2019版教材P40
钢材的主要性能包括力学性能和工艺性能。其中力学性能是钢材最重要的使用性能,包括拉伸性能、冲击性能、疲劳性能等。工艺性能表示钢材在各种加工过程中的行为,包括弯曲性能和焊接性能等。
钢材的主要性能包括力学性能和工艺性能。其中力学性能是钢材最重要的使用性能,包括拉伸性能、冲击性能、疲劳性能等。工艺性能表示钢材在各种加工过程中的行为,包括弯曲性能和焊接性能等。
下列关于三级配电系统的设置说法, 正确的是()。
A.可以用同一开关箱直接控制两个以上插座
B.固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为0.8~1.6
C.移动式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离宜为1.4~1.6
D.总配电箱应设置在靠近进场电源的区域
B.固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为0.8~1.6
C.移动式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离宜为1.4~1.6
D.总配电箱应设置在靠近进场电源的区域
答案:D
解析:
A.不得用同一开关箱直接控制两个以上插座
B.移动式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为 0.8~1.6
C.固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离宜为 1.4~1.6
考前黑钻押题,瑞牛题库软件考前更新,下载链接 www.niutk.com
B.移动式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为 0.8~1.6
C.固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离宜为 1.4~1.6
考前黑钻押题,瑞牛题库软件考前更新,下载链接 www.niutk.com
下列个别资金成本中属于权益资金成本的是( )。
A、优先股资金成本
B、债券资金成本
C、普通股资金成本
D、留存收益资金成本
E、债务成本
B、债券资金成本
C、普通股资金成本
D、留存收益资金成本
E、债务成本
答案:A,C,D
解析:
2020版教材P157 / 2019版教材P151
1.个别资金成本包括长期借款资金成本、长期债券资金成本、优先股资金成本、普通股资金成本和留存收益资金成本后三种称为权益资金成本或自有资金成本
1.个别资金成本包括长期借款资金成本、长期债券资金成本、优先股资金成本、普通股资金成本和留存收益资金成本后三种称为权益资金成本或自有资金成本
双壁钢围堰的围堰钢壳可分层、分块制造,块件大小可根据制造设备、运输条件和()决定。
A.焊接能力
B.安装起吊能力
C.基础形式
D.堆放场地条件
B.安装起吊能力
C.基础形式
D.堆放场地条件
答案:B
解析:
工期泛指完成任务所需要的时间,在其类型中,( )用TC表示。
A. 计算工期
B. 要求工期
C. 总工期
D. 计划工期
A. 计算工期
B. 要求工期
C. 总工期
D. 计划工期
答案:A
解析:
本题主要考查工期的表示。
工期有三种表示方式:
(1)计算工期,根据网络计划时间参数计算出来的工期,用TC表示;
(2)要求工期,任务委托人所要求的工期,Tr表示;
(3)计划工期,根据要求工期和计算工期所确定的作为实施目标的工期,Tp表示。
综上所述,本题正确选项是A项。
工期有三种表示方式:
(1)计算工期,根据网络计划时间参数计算出来的工期,用TC表示;
(2)要求工期,任务委托人所要求的工期,Tr表示;
(3)计划工期,根据要求工期和计算工期所确定的作为实施目标的工期,Tp表示。
综上所述,本题正确选项是A项。
【背景资料】
某施工单位接受邀请,按照参加投标预备会→进行现场考察→编制投标文件的程序参加了一净直径7.0m、深650m立井井筒的施工招标活动,并中标。
该工程施工中发生了以下事件:
事件1:工程进行到第2个月时又新进了一批水泥,施工单位首次组织材料员、工程技术人员对该批水泥进行进场联合验收,合格后用于工程施工。
事件2:在现浇钢筋混凝土井壁施工过程中,施工单位按照绑扎钢筋→施工单位自检→浇筑混凝土的程序组织施工。
事件3:在完成500m井筒工程后,施工单位对其进行全面质量检查,结果见表1:
该井筒工程施工完成后采用的竣工验收程序如图4所示:
【问题】
1.指出投标程序中所存在的问题并予以纠正。
2.指出事件1所存在的问题,并说明正确做法。
3.指出事件2施工程序的不妥之处,说明理由。
4.根据事件3中,采用排列图分析方法判断影响工程质量的主要因素、次要因素和一般因素。
5.指出上述竣工验收程序框图中的问题,并画出正确的程序框图。
某施工单位接受邀请,按照参加投标预备会→进行现场考察→编制投标文件的程序参加了一净直径7.0m、深650m立井井筒的施工招标活动,并中标。
该工程施工中发生了以下事件:
事件1:工程进行到第2个月时又新进了一批水泥,施工单位首次组织材料员、工程技术人员对该批水泥进行进场联合验收,合格后用于工程施工。
事件2:在现浇钢筋混凝土井壁施工过程中,施工单位按照绑扎钢筋→施工单位自检→浇筑混凝土的程序组织施工。
事件3:在完成500m井筒工程后,施工单位对其进行全面质量检查,结果见表1:
该井筒工程施工完成后采用的竣工验收程序如图4所示:
【问题】
1.指出投标程序中所存在的问题并予以纠正。
2.指出事件1所存在的问题,并说明正确做法。
3.指出事件2施工程序的不妥之处,说明理由。
4.根据事件3中,采用排列图分析方法判断影响工程质量的主要因素、次要因素和一般因素。
5.指出上述竣工验收程序框图中的问题,并画出正确的程序框图。
答案:
解析:
1.投标程序中所存在的问题:现场考察与投标预备会的程序不正确。 正确程序:现场考察后参加投标预备会。
2.事件1所存在的问题:没有正规的材料进场验收制度(施工第二月才首次组织检验);监理人员未参加对进场材料的联合验收。
正确做法:施工单位应建立工程材料进场联合验收制度;进场材料应组织材料员、工程技术人员及监理人员共同进行联合验收。
3.事件2施工程序的不妥之处:施工单位自检合格后开始浇筑混凝土不妥。
理由:钢筋工程是隐蔽工程,隐蔽工程应经过监理工程师合格认定后方能进行下一道工序。
4.按不合格次数的多少重新排序,并计算频率及累计频率,见表3。
主要因素:钢筋绑扎质量、外观质量、断面规格。
次要因素:井壁厚度。
一般因素:混凝土强度。
5.竣工验收程序框图中的问题:施工单位应先组织预验;框图中施工单位组织竣工验收不正确。合理的竣工验收程序如图6所示。
2.事件1所存在的问题:没有正规的材料进场验收制度(施工第二月才首次组织检验);监理人员未参加对进场材料的联合验收。
正确做法:施工单位应建立工程材料进场联合验收制度;进场材料应组织材料员、工程技术人员及监理人员共同进行联合验收。
3.事件2施工程序的不妥之处:施工单位自检合格后开始浇筑混凝土不妥。
理由:钢筋工程是隐蔽工程,隐蔽工程应经过监理工程师合格认定后方能进行下一道工序。
4.按不合格次数的多少重新排序,并计算频率及累计频率,见表3。
主要因素:钢筋绑扎质量、外观质量、断面规格。
次要因素:井壁厚度。
一般因素:混凝土强度。
5.竣工验收程序框图中的问题:施工单位应先组织预验;框图中施工单位组织竣工验收不正确。合理的竣工验收程序如图6所示。
2021一级建造师考试真题精选及答案6卷 第3卷
下列项目参与方中,其项目管理任务中有投资控制或造价控制的是()。
A.业主方
B.政府质量监督部门
C.建设项目工程总承包方
D.供货方
E.分包方
B.政府质量监督部门
C.建设项目工程总承包方
D.供货方
E.分包方
答案:A,C
解析:
2020/2019教材P5
业主方的项目管理工作涉及项目实施阶段的全过程,其中安全管理是项目管理中的最重要的任务,因为安全管理关系到人身的健康与安全,而投资控制、进度控制、质量控制和合同管理等则主要涉及物质的利益。故A正确详见第四版2020/2019教材P14二、项目总承包方项目管理的任务( 2 )项目的总投资控制和项目总承包方的成本控制;故C正确
业主方的项目管理工作涉及项目实施阶段的全过程,其中安全管理是项目管理中的最重要的任务,因为安全管理关系到人身的健康与安全,而投资控制、进度控制、质量控制和合同管理等则主要涉及物质的利益。故A正确详见第四版2020/2019教材P14二、项目总承包方项目管理的任务( 2 )项目的总投资控制和项目总承包方的成本控制;故C正确
路面施工中需要使用矿粉的是 ( )
A.沥青表面处治路面 B.沥青碎石路面
C.沥青混凝土路面 D.沥青贯入式路面
A.沥青表面处治路面 B.沥青碎石路面
C.沥青混凝土路面 D.沥青贯入式路面
答案:C
解析:
沥青混凝土路面是由适当比例的各种不同大小颗粒的集料、矿粉和沥青,加热到一定温度后拌合,经摊铺压实而成的路面面层。沥青混凝土路面适用于各级公路面层。
行为人在代理权终止后仍以被代理人名义订立的合同,()。
A.为无效合同
B.为可变更合同
C.相对人没有正当理由相信行为人有代理权的,且未经被代理人追认的,对被代理人不发生效力
D.经被代理人追认的,由被代理人承担民事责任
E.相对人有正当理由相信行为人有代理权的,该合同有效
B.为可变更合同
C.相对人没有正当理由相信行为人有代理权的,且未经被代理人追认的,对被代理人不发生效力
D.经被代理人追认的,由被代理人承担民事责任
E.相对人有正当理由相信行为人有代理权的,该合同有效
答案:C,D,E
解析:
2020 / 2019版教材P14
1.行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立的合同,未经被代理人追认,对被代理人不发生效力,由行为人承担责任;2.无处分权的人处分他人财产,经权利人追认或者无处分权的人订立合同后取得处分权的,该合同有效。3.《合同法》规定,行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同,相对人有理由相信行为人有代理权的,该代理行为有效。E是对的 相对人有正当理由相信行为人有代理权的,该合同有效。
1.行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立的合同,未经被代理人追认,对被代理人不发生效力,由行为人承担责任;2.无处分权的人处分他人财产,经权利人追认或者无处分权的人订立合同后取得处分权的,该合同有效。3.《合同法》规定,行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同,相对人有理由相信行为人有代理权的,该代理行为有效。E是对的 相对人有正当理由相信行为人有代理权的,该合同有效。
某施工企业生产所需甲材料,年度采购总量为200吨,每吨单价为1000元,一次订货成本为100元。每吨材料的年平均储备成本为400元。则该材料的经济采购批量为
( )吨。
( )吨。
A、6.32
B、7.07
C、10.00
D、100.00
B、7.07
C、10.00
D、100.00
答案:C
解析:
【知识点】存货决策。经济订货量=(2KD/K2)1/2=(2×100×200/400)1/2=10.00吨。
(2018年真题)在配电装置的整定中,三相一次重合闸需整定的内容是( )。
A.方向元件整定
B.过电压整定
C.保护时间整定
D.同期角整定
B.过电压整定
C.保护时间整定
D.同期角整定
答案:D
解析:
配电装置的主要整定内容: (1)过电流保护整定:电流元件整定和时间元件整定。 (2)过负荷告警整定:过负荷电流元件整定和时间元件整定。 (3)三相一次重合闸整定:重合闸延时整定和重合闸同期角整定。 (4)零序过电流保护整定:电流元件整定、时间元件整定和方向元件整定。 (5)过电压保护整定:过电压范围整定和过电压保护时间整定
某平原区拦河闸工程,施工中发生如下事件:
事件四:闸室地基采用帷幕灌浆,施工单位纯压式灌浆,按照灌浆采用上游排孔、中间排孔、下游排孔的顺序依次进行。施工中,地表有浆液冒出,施工立即对该情况进行了处理。
问题:指出事件四中做法的不妥之处并改正。说明事件4 中灌浆特殊情况的处理方法。
事件四:闸室地基采用帷幕灌浆,施工单位纯压式灌浆,按照灌浆采用上游排孔、中间排孔、下游排孔的顺序依次进行。施工中,地表有浆液冒出,施工立即对该情况进行了处理。
问题:指出事件四中做法的不妥之处并改正。说明事件4 中灌浆特殊情况的处理方法。
答案:
解析:
不妥之处:按照灌浆采用上游排孔、中间排孔、下游排孔的顺序依次进行不妥。
改正:先下游排孔,再上游排孔,最后中间排孔。
处理方法:根据具体情况采用嵌缝、表面封堵、低压、浓浆、限流、限量、间歇法、待凝、复灌等方发进行处理。
改正:先下游排孔,再上游排孔,最后中间排孔。
处理方法:根据具体情况采用嵌缝、表面封堵、低压、浓浆、限流、限量、间歇法、待凝、复灌等方发进行处理。
2021一级建造师考试真题精选及答案6卷 第4卷
不能成为工程索赔事件依据的索赔文件是( )。
A.合同文件
B.索赔款项(或工期)计算部分
C.法律法规
D.相关证据
B.索赔款项(或工期)计算部分
C.法律法规
D.相关证据
答案:B
解析:
索赔文件包括综述部分、论证部分、索赔款项(或工期)计算部分以及证据等四部分,其中论证部分所需要的依据,构成了索赔依据的主要内容,而相关计算与索赔依据不同,它只是整个索赔文件的另外一部分。索赔的依据包括: (1)合同文件的依据:合同文件应能相互解释,互为说明。发包人与承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
(2)法律法规的依据:订立合同所依据的法律法规。
(3)相关证据:证据包括招标文件、合同文件及附件、来往信件、各种会谈纪要、施工进度计划和实际施工进度记录、工程实录、建筑材料和设备的采购、订货、运输、进场、使用方面的记录等。
(2)法律法规的依据:订立合同所依据的法律法规。
(3)相关证据:证据包括招标文件、合同文件及附件、来往信件、各种会谈纪要、施工进度计划和实际施工进度记录、工程实录、建筑材料和设备的采购、订货、运输、进场、使用方面的记录等。
根据《水电工程验收管理办法》(国能新能〔2015〕426 号),工程截流验收,项目法人应在计划截流前( )个月,向省级人民政府能源主管部门报送工程截流验收申请。
A. 3
B. 5
C. 6
D. 7
B. 5
C. 6
D. 7
答案:C
解析:
工程截流验收,项目法人应在计划截流前 6 个月,向省级人民政府能源主管部门报送工程截流验收申请。
在下列企业财务活动中,属于投资活动的是( )。
A. 发行股票
B. 可转换债券转作资本
C. 赊购材料
D. 购买政府公债
A. 发行股票
B. 可转换债券转作资本
C. 赊购材料
D. 购买政府公债
答案:D
解析:
2007年建设工程经济真题第21题
本题主要考查了现金流量表的内容。
D项:投资活动是指企业长期资产的购建和不包括在现金等价物范围的投资及其处置活动。投资活动包括购建固定资产、无形资产和其他长期资产,如购买股票、购买债券、投资办企业等。因此,D项正确。
AB项:发行股票和可转换债券转作资本属于筹资活动。因此,AB项错误。
C项:赊购材料属于经营活动。因此,C项错误。
综上所述,本题正确答案为D项。
本题主要考查了现金流量表的内容。
D项:投资活动是指企业长期资产的购建和不包括在现金等价物范围的投资及其处置活动。投资活动包括购建固定资产、无形资产和其他长期资产,如购买股票、购买债券、投资办企业等。因此,D项正确。
AB项:发行股票和可转换债券转作资本属于筹资活动。因此,AB项错误。
C项:赊购材料属于经营活动。因此,C项错误。
综上所述,本题正确答案为D项。
装配式建筑施工时,同一厂家( )生产的材料、部品,用于( )施工且属于同一工程项目的多个单位工程,可( )进行进场验收。
A.分批同期合并
B.同批分期合并
C.分批分期合并
D.同批同期合并
B.同批分期合并
C.分批分期合并
D.同批同期合并
答案:D
解析:
2020/2019版教材教材P408
1A432034装配式建筑技术标准的有关规定一、般规定(2)同一厂家生产的同批材料、部品,用于同期施工且属于同一工程项目的多个单位工程,可合并进行进场验收。
1A432034装配式建筑技术标准的有关规定一、般规定(2)同一厂家生产的同批材料、部品,用于同期施工且属于同一工程项目的多个单位工程,可合并进行进场验收。
用电子邮件订立的合同是合同的( )。
A.口头形式
B.书面形式
C.其他形式
D.特殊形式
正确答案:B
国家发改委等部委联合发布的《评标委员会和评标方法暂行规定》属于( )。
A.法律
B.行政法规
C.部门规章
D.地方性法规
B.行政法规
C.部门规章
D.地方性法规
答案:C
解析:
2020 / 2019版教材P4
涉及两个以上国务院部门职权范围的事项,应当提请国务院制定行政法规或者由国务院有关部门联合制定规章。目前,国务院有关部门已联合制定了一些规章,如2001年7月,原国家计委、国家经贸委、建设部、铁道部、交通部、信息产业部、水利部联合发布的《评标委员会和评标方法暂行规定》等。
涉及两个以上国务院部门职权范围的事项,应当提请国务院制定行政法规或者由国务院有关部门联合制定规章。目前,国务院有关部门已联合制定了一些规章,如2001年7月,原国家计委、国家经贸委、建设部、铁道部、交通部、信息产业部、水利部联合发布的《评标委员会和评标方法暂行规定》等。
2021一级建造师考试真题精选及答案6卷 第5卷
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》,关于解决工程价款结算争议的说法,正确的是( )。2017
A、欠付工程款的利息从当事人起诉之日起算
B、当事人约定垫资利息,承包人请求按照约定支付利息的,不予支持
C、建设工程承包人行使优先权的期限自转移占有建设工程之日起计算
D、当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定的,按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息
B、当事人约定垫资利息,承包人请求按照约定支付利息的,不予支持
C、建设工程承包人行使优先权的期限自转移占有建设工程之日起计算
D、当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定的,按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息
答案:D
解析:
本题考查的是工程价款的支付。选项A错误,利息从应付工程价款之日计付;选项B错误,《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定,当事人对垫资和垫资利息有约定,承包人请求按照约定返还垫资及其利息的,应予支持;选项C错误,建设工程承包人行使优先权的期限为6个月,自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算;选项D正确,《最髙人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定,当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的,按照约定处理;没有约定的,按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。
对于承包人向发包人的索赔,一般的索赔程序包括:①承包商提出索赔意向通知;②索赔文件的提交;③索赔资料准备;④工程师对索赔文件的审核:⑤业主审查等,其正确的顺序是( )。
A.①-③-②-④-⑤
B.①-②-③-④-⑤
C.①-④-②-③-⑤
D.①-③-②-⑤-④
B.①-②-③-④-⑤
C.①-④-②-③-⑤
D.①-③-②-⑤-④
答案:A
解析:
2020教材P328 / 2019教材P323
以下说明承包人向发包人索赔的一般程序和方法。一、索赔意向通知二、索赔资料的准备三、索赔文件的提交四、索赔文件的审核五、发包人审査六、协商七、反索赔的基本内容八、对索赔报告的反击或反驳要点.
以下说明承包人向发包人索赔的一般程序和方法。一、索赔意向通知二、索赔资料的准备三、索赔文件的提交四、索赔文件的审核五、发包人审査六、协商七、反索赔的基本内容八、对索赔报告的反击或反驳要点.
电梯安装的施工单位应当在施工前将拟进行的电梯情况书面告知直辖市或者设区的市的(),告知后即可施工。
A.特种设备安全监督管理部门
B.工商管理部门
C.监察部门
D.行政主管部门
B.工商管理部门
C.监察部门
D.行政主管部门
答案:A
解析:
教材P389
根据《特种设备安全法》规定,特种设备安装、改造、维修的施工单位,应当在施工前将拟进行的特种设备安装、改造、维修情况书面告知直辖市或者设区市的特种设备安全监督管理部门,办理监督检验手续和监督检验约定后方可施工。
根据《特种设备安全法》规定,特种设备安装、改造、维修的施工单位,应当在施工前将拟进行的特种设备安装、改造、维修情况书面告知直辖市或者设区市的特种设备安全监督管理部门,办理监督检验手续和监督检验约定后方可施工。
以下对影响矿业工程项目工期的分析,正确的是( )。
A.矿井实际地质条件变复杂会延长工期
B.工期影响与施工单位的资金储备无关
C.保证设备供应不影响进度的措施就是做到设备及时到位
D.技术措施不当是影响工期的重要因素
E.对意外情况有预案能减少不利因素的影响
B.工期影响与施工单位的资金储备无关
C.保证设备供应不影响进度的措施就是做到设备及时到位
D.技术措施不当是影响工期的重要因素
E.对意外情况有预案能减少不利因素的影响
答案:A,D,E
解析:
施工单位在参与项目时应有一定资金储备,以备必要时的垫付以及可能出现的额外付出,否则将有可能造成工程中断(B);设备及时到位是避免物资供应条件影响工期的一个重要因素,但是物资供应不仅要求及时到位,还要求到位物资的质量,如材料的合格、设备能正常运转等满足要求,否则同样会影响工程进程,这相对更复杂些,要求建立有物资供应的质量保证体系(C)。故答案应为A、D、E。
安全监控视频系统的施工步骤依次为:盘柜组立、检测元件安装、线槽布设及系统布线、配线和系统调试,其中最关键工序是( )。
A.盘柜组立
B.元件安装
C.线槽布设
D.系统调试
B.元件安装
C.线槽布设
D.系统调试
答案:D
解析:
安全监控视频系统的施工步骤依次为:盘柜组立、检测元件安装、线槽布设及系统布线、配线和系统调试。系统调试为最关键的工序。
一般情况下,下列属于质量控制点重点控制对象的是( )。
A.高空作业
B.砌筑与抹灰间的时间间隔
C.钢筋的质量与性能
D.常见的质量通病
E.材料的数量
B.砌筑与抹灰间的时间间隔
C.钢筋的质量与性能
D.常见的质量通病
E.材料的数量
答案:A,B,C,D
解析:
2020/2019教材P171
1、人的行为
2、材料的质量与性能
3、施工方法与关键操作
4、施工技术参数
5、技术间歇
6、施工顺序
7、易发生或常用的质量通病
8、新技术、新材料及新工艺的应用
9、产品质量不稳定和不合格率较高的工序应列为重点,认真分析,严格控制
10、特殊地基或特种结构
1、人的行为
2、材料的质量与性能
3、施工方法与关键操作
4、施工技术参数
5、技术间歇
6、施工顺序
7、易发生或常用的质量通病
8、新技术、新材料及新工艺的应用
9、产品质量不稳定和不合格率较高的工序应列为重点,认真分析,严格控制
10、特殊地基或特种结构
2021一级建造师考试真题精选及答案6卷 第6卷
下列CTCS体系结构中,属于以CTCS为行车安全保障基础,通过通信网络实现对列车运行控制和管理的是( )。
A.铁路运输管理层
B.网络传输层
C.地面设备层
D.车载设备层
B.网络传输层
C.地面设备层
D.车载设备层
答案:A
解析:
2020版教材页码P200-202
铁路运输管理层:铁路运输管理系统是行车指挥中心,以CTCS为行车安全保障基础,通过通信网络实现对列车运行的控制和管理。
铁路运输管理层:铁路运输管理系统是行车指挥中心,以CTCS为行车安全保障基础,通过通信网络实现对列车运行的控制和管理。
《标准化法》按照标准的级别不同,把标准分为四项,其中不包括( )。
A. 部门标准
B. 国家标准
C. 企业标准
D. 行业标准
A. 部门标准
B. 国家标准
C. 企业标准
D. 行业标准
答案:A
解析:
根据《标准化法》的规定,我国的标准分为国家标准、行业标准、地方标准和企业标准。国家标准、行业标准分为强制性标准和推荐性标准。
本题为选非题,综上所述,本题的正确答案为A。
本题为选非题,综上所述,本题的正确答案为A。
对于斜井表土明槽开挖的原则,说法正确的有( )。
A.当边坡稳定性相对较差时,可以采用先墙后拱法施工
B.坡度开挖方式应根据地形和地质条件确定
C.遇到岩石的地方可以采用爆破,但要避免爆破对边坡稳定的影响
D.明槽地面不得开槽,积水由集水池用水泵排出
E.含水软弱地层可以采用抛石砂浆换底的方法
B.坡度开挖方式应根据地形和地质条件确定
C.遇到岩石的地方可以采用爆破,但要避免爆破对边坡稳定的影响
D.明槽地面不得开槽,积水由集水池用水泵排出
E.含水软弱地层可以采用抛石砂浆换底的方法
答案:B,C,E
解析:
明槽施工和边坡、地基施工原理有许多相似之处。例如,边坡稳定条件较好时就要利用边坡的稳定时间采用先墙后拱法施工;当边坡稳定性差时,就要考虑利用土性条件,如拱基条件好时就采用先拱后墙法;边坡开挖方式、地基处理方式、爆破影响等选项和边坡、地基处理相同。明槽底板需要开槽挖水沟,槽内积水可以通过水沟流到集水池中,用泵排出。
根据《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006条文风险等级划分,下图中风险区A的风险等级为( )。2017
A、7
B、5
C、3
D、1
B、5
C、3
D、1
答案:B
解析:
根据我国《民法通则》的规定,从( )起超过20年,当事人向人民法院请求保护民事权利的,人民法院不予保护。
A. 权利被侵害之日
B. 当事人知道或者应当知道权利被侵害时
C. 当事人主张权利时
D. 当事人要求义务人履行其义务时
A. 权利被侵害之日
B. 当事人知道或者应当知道权利被侵害时
C. 当事人主张权利时
D. 当事人要求义务人履行其义务时
答案:A
解析:
诉讼时效期间从知道或者应当知道权利被侵害时起计算。但是,从权利被侵害之日起超过二十年的,人民法院不予保护。有特殊情况的,人民法院可以延长诉讼时效期间。
综上所述,本题正确答案为A。@##
综上所述,本题正确答案为A。@##
石质隧道相向开挖,当两掌子面距离接近l5 米时,按规定应( )施工。
A.加强联系按原方法
B.采用单向掘进
C.采用短台阶法
D.缩短进尺两端掘进
正确答案:B
下一篇:2021一级建造师历年真题7篇
热门文章