2021一级建造师考试试题及答案7节
发布时间：2021-07-07
2021一级建造师考试试题及答案7节 第1节
埋地灯的接线盒应采用防护等级为（）的防水接线盒。
A.IPX4
B.IPX5
C.IPX6
D.TPX7
B.IPX5
C.IPX6
D.TPX7
答案：D
解析：
本条考点在前面考点剖析中没有写到。涉及的知识点有：庭院灯具的接线盒应采用防护等级为IPX5的防水接线盒；埋地灯的接线盒应采用防护等级为IPX7的防水接线盒。
海港工程钢结构，采用阴极保护法进行防腐蚀保护时，可应用的部位有（ ）。
A．大气区 B．浪溅区 C．水位变动区
D．水下区 E．泥下区
D．水下区 E．泥下区
答案：C,D,E
解析：
下列进度控制的措施中，属于组织措施的有（ ）。
A.按时支付工程款项
B.设立提前完工奖
C.拖延完工予以处罚
D.编制进度控制工作流程
E.定义项目进度计划系统的组成
B.设立提前完工奖
C.拖延完工予以处罚
D.编制进度控制工作流程
E.定义项目进度计划系统的组成
答案：D,E
解析：
选项A、B、C属于经济措施。
软弱土地基处理应结合地基处理方法进行以沉降为主的监测，必要时应进行稳定性监测，监测内容主要包括（ ）等。
A.地表沉降
B.地表水平位移
C.孔隙水压力
D.分层沉降
E.顶面土压力
B.地表水平位移
C.孔隙水压力
D.分层沉降
E.顶面土压力
答案：A,B,C,D
解析：
2020版教材页码P17-19
软弱土地基处理应结合地基处理方法进行以沉降为主的监测，必要时应进行稳定性监测，监测内容主要包括地表沉降、分层沉降、地表水平位移、深层位移、孔隙水压力等。
软弱土地基处理应结合地基处理方法进行以沉降为主的监测，必要时应进行稳定性监测，监测内容主要包括地表沉降、分层沉降、地表水平位移、深层位移、孔隙水压力等。
某机场场道工程施工进度网络图如下：
若要压缩工期，可缩短（ ）的施工时间。
若要压缩工期，可缩短（ ）的施工时间。
A．土基2 或基层3
B．土基1 或基层1
C．土基1 或基层2
D．基层l 或基层2
B．土基1 或基层1
C．土基1 或基层2
D．基层l 或基层2
答案：A
解析：
某招标工程原合同约定2018年1月3旧竣工，因承包商采购的材料未能及时到货导致工期延误至2018年3月14日竣工。而在2018年3月旧由于新的法规实施，导致业主额外支付了300万元税金。则关于这300万元的责任承担的说法，正确的是（ ）。
A、因承包人原因造成了工期延误，增加的300万元应由承包人承担
B、工期延误是承包人原因，但增加的300万元是应由于政策法规变化，应由业主方承担
C、工期延误是承包人原因，但增加的300万元是应由于政策法规变化，应由双方共同承担
D、增加的300万元是由于政策法规变化造成的，不是承包商的原因，应由业主方承担
B、工期延误是承包人原因，但增加的300万元是应由于政策法规变化，应由业主方承担
C、工期延误是承包人原因，但增加的300万元是应由于政策法规变化，应由双方共同承担
D、增加的300万元是由于政策法规变化造成的，不是承包商的原因，应由业主方承担
答案：A
解析：
2020版教材P264 / 2019版教材P258
“因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。”
“因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。”
某城市高架桥上部结构为钢筋混凝土预应力简支梁，下部结构采用独柱式T形桥墩，钻孔灌注桩基础。
项目部编制了桥墩专项施工方案，方案中采用扣件式钢管支架及定型钢模板。为了加强整体性，项目部将支架与脚手架一体化搭设，现场采用的支架模板施工图如下图所示。
项目部按施工图完成了桥墩钢筋安装和立模等各项准备工作后，开始浇筑混凝土。在施工中发生1名新工人从墩顶施工平台直接坠落到地面致死事故，施工负责人立即通知公司主管部门。
事故调查中发现：外业支架平台宽120cm；平台防护栏高60cm；人员通过攀爬支架上下。
【问题】
1.施工方案中支架结构杆件不全，指出缺失杆件名称。
2.图示支架结构存在哪些安全隐患？
3.高处作业人员应配备哪些个人安全防护用品？
项目部编制了桥墩专项施工方案，方案中采用扣件式钢管支架及定型钢模板。为了加强整体性，项目部将支架与脚手架一体化搭设，现场采用的支架模板施工图如下图所示。
项目部按施工图完成了桥墩钢筋安装和立模等各项准备工作后，开始浇筑混凝土。在施工中发生1名新工人从墩顶施工平台直接坠落到地面致死事故，施工负责人立即通知公司主管部门。
事故调查中发现：外业支架平台宽120cm；平台防护栏高60cm；人员通过攀爬支架上下。
【问题】
1.施工方案中支架结构杆件不全，指出缺失杆件名称。
2.图示支架结构存在哪些安全隐患？
3.高处作业人员应配备哪些个人安全防护用品？
答案：
解析：
1.扫地杆（纵、横向扫地杆）、斜撑和剪刀撑。
2.（1）承重支架与脚支架未分隔设置；
（2）高处作业未设置水平安全网；（应用密目式安全网围护）
（3）平台防护栏低；（外支架围护高度不应低于1.2m）
（4）未设置作业人员上下通道；（人员上下应走斜道、安全梯）
3.安全帽、安全带、防滑鞋等。
2.（1）承重支架与脚支架未分隔设置；
（2）高处作业未设置水平安全网；（应用密目式安全网围护）
（3）平台防护栏低；（外支架围护高度不应低于1.2m）
（4）未设置作业人员上下通道；（人员上下应走斜道、安全梯）
3.安全帽、安全带、防滑鞋等。
2021一级建造师考试试题及答案7节 第2节
卷扬机是标准产品，它在起重工程中应用较为广泛，卷扬机按动力方式分类不包括（）。
A.手动卷扬机
B.电动可逆式卷扬机
C.电动卷扬机
D.液压卷扬机
B.电动可逆式卷扬机
C.电动卷扬机
D.液压卷扬机
答案：B
解析：
2020版教材P46 / 2019版教材P37
本题考核的是卷扬机的分类
卷扬机可按不同方式分类：（1）按动力方式可分为：手动卷扬机、电动卷扬机和液压卷扬机。起重工程中常用电动卷扬机。
本题考核的是卷扬机的分类
卷扬机可按不同方式分类：（1）按动力方式可分为：手动卷扬机、电动卷扬机和液压卷扬机。起重工程中常用电动卷扬机。
各级审批部门在对港口丁程审批之前，应组织具有资质的单位对施工图文件中关于（ ）进行审查。
A.工程结构的稳定性 B.工程的总体布局
C. 工程的工期 D.工程对环境的影响
A.工程结构的稳定性 B.工程的总体布局
C. 工程的工期 D.工程对环境的影响
答案：A
解析：
投标人可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件的时间是( )。
A.招标文件要求提交投标文件的截止时间前
B.招标人收到投标文件前
C.投标人发出投标文件后10天内
D.招标文件规定的投标有效期中止前
B.招标人收到投标文件前
C.投标人发出投标文件后10天内
D.招标文件规定的投标有效期中止前
答案：A
解析：
《招标投标法》规定，投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件。
关于中标和签订合同的说法，正确的是（ ）。
A.招标人应当授权评标委员会直接确定中标人
B.招标人与中标人签订合同的标的、价款、质量等主要条款应当与招标文件一致，但履行期限可以另行协商确定
C.确定中标人的权利属于招标人
D.中标人应当自中标通知书送达之日起30 日内，按照招标文件与投标人订立书面合同
B.招标人与中标人签订合同的标的、价款、质量等主要条款应当与招标文件一致，但履行期限可以另行协商确定
C.确定中标人的权利属于招标人
D.中标人应当自中标通知书送达之日起30 日内，按照招标文件与投标人订立书面合同
答案：C
解析：
招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
下列金属导管的连接， 正确的是（ ）。
A．钢导管采用对口熔焊连接
B．可弯曲金属导管熔焊连接
C．2.5mm 钢管套管熔焊连接
D．镀锌钢导管不得熔焊连接
E．镀锌钢导管可采用套管熔焊连接
B．可弯曲金属导管熔焊连接
C．2.5mm 钢管套管熔焊连接
D．镀锌钢导管不得熔焊连接
E．镀锌钢导管可采用套管熔焊连接
答案：C,D
解析：
金属导管施工要求（1）钢导管不得采用对口熔焊连接；镀锌钢导管或壁厚≤2mm的钢导管，不得采用套管熔焊连接。（2）镀锌钢导管、可弯曲金属导管和金属柔性导管不得熔焊连接。
关于工程量清单计价下施工企业投标报价原则的说法，正确的有（ ）。
A.投标报价由招标人自主确定
B.投标报价不得低于工程成本
C.投标人应该以施工方案、技术措施等作为投标报价计算的基本条件
D.确定投标报价时不需要考虑承发包模式
E.投标报价要以招标文件中设定的发承包双方责任划分作为基础
B.投标报价不得低于工程成本
C.投标人应该以施工方案、技术措施等作为投标报价计算的基本条件
D.确定投标报价时不需要考虑承发包模式
E.投标报价要以招标文件中设定的发承包双方责任划分作为基础
答案：B,C,E
解析：
工程量清单计价下编制投标报价的原则如下：(1)投标报价由投标人自主确定，但必须执行《建设工程工程量清单计价规范》GB50500---2013的强制性规定；(2)投标人的投标报价不得低于工程成本；(3)投标人必须按照招标工程量清单填报价格；(4)投标报价要以招标文件中设定的承发包双方责任划分，作为设定投标报价费用项目和费用计算的基础；(5)应该以施工方案、技术措施等作为投标报价计算的基本条件；(6)报价计算方法要科学严谨，简明适用。
工程竣工验收合格的，以（ ）之日为实际竣工日期。
A.工程竣工验收合格
B.交付使用
C.工程完工
D.承包人提交竣工验收申请报告
B.交付使用
C.工程完工
D.承包人提交竣工验收申请报告
答案：D
解析：
2020教材P271 / 2019教材P268
工程竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期。
工程竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期。
2021一级建造师考试试题及答案7节 第3节
下列关于地役权的说法，正确的有（ ）。
A.地役权属于用益物权
B.土地上已设立土地承包经营权，土地所有权人仍可自行决定是否设立地役权
C.地役权自地役权合同生效时设立
D.地役权未经登记，不能设立生效
E.供役地以及供役地上的建设用地使用权部分转让时，转让部分涉及地役权的， 地役权对受让人具有约束力
B.土地上已设立土地承包经营权，土地所有权人仍可自行决定是否设立地役权
C.地役权自地役权合同生效时设立
D.地役权未经登记，不能设立生效
E.供役地以及供役地上的建设用地使用权部分转让时，转让部分涉及地役权的， 地役权对受让人具有约束力
答案：A,C,E
解析：
地役权是用益物权的一种，土地上已设立土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权等权利的，未经用益物权人同意，土地所有权人不得设立地役权。地役权自地役权合同生效时设立。当事人要求登记的，可以向登记机构申请地役权登记；未经登记，不得对抗善意第三人。
下列关于工程建设监理规划和工程建设监理实施细则的批准及参与编制的人员的说法，错误的是（ ）。
A.工程建设监理规划应在编制完成以后，由总监理工程师审核批准
B.工程建设监理规划应由总监理工程师主持，专业监理工程师参加编制
C.工程建设监理实施细则应在编制完成以后经总监理工程师批准
D.工程建设监理实施细则应由各有关专业的专业工程师参与编制
B.工程建设监理规划应由总监理工程师主持，专业监理工程师参加编制
C.工程建设监理实施细则应在编制完成以后经总监理工程师批准
D.工程建设监理实施细则应由各有关专业的专业工程师参与编制
答案：A
解析：
工程建设监理规划：（1）工程建设监理规划应在签订委托监理合同及收到设计文件后开始编制，完成后必须经监理单位技术负责人审核批准，并应在召开第一次工地会议前报送业主。（2）应由总监理工程师主持，专业监理工程师参加编制。工程建设监理实施规划：（1）工程建设监理实施细则应在工程施工开始前编制完成，并必须经总监理工程师批准。（2）工程建设监理实施细则应由各有关专业的专业工程师参与编制。
施工单位在工程项目现场的行政负责人对本单位在工程建设中的质量工作负（ ）。
A.直接领导责任
B.间接领导责任
C.技术责任
D.间接责任
B.间接领导责任
C.技术责任
D.间接责任
答案：A
解析：
2020版教材P244 / 2019版教材P247
水力发电工程建设各方质量管理职责。根据《水电建设工程质量管理暂行办法》（电水农[1997]220号），建设项目的项目法人、監理、设计、施工单位的行政正职，对本单位的质量工作负领导责任。各单位在工程项目现场的行政负责人对本单位在工程建设中的质量工作负直接领导责任。监理、设计、施工单位的工程项目技术负责人（总监、设总、总工）对质量工作负技术责任。具体工作人员为直接责任人。
水力发电工程建设各方质量管理职责。根据《水电建设工程质量管理暂行办法》（电水农[1997]220号），建设项目的项目法人、監理、设计、施工单位的行政正职，对本单位的质量工作负领导责任。各单位在工程项目现场的行政负责人对本单位在工程建设中的质量工作负直接领导责任。监理、设计、施工单位的工程项目技术负责人（总监、设总、总工）对质量工作负技术责任。具体工作人员为直接责任人。
工程勘察报告《工程地质剖面图》中应包括：根据岸线方向、主要地貌单元、地层的分布、地质构造线、建筑物轮廓线等确定的剖面位置，及纵横工程地质剖面图。图上画有该剖面的岩土单元体的分布、（）等。
A.地下水位 B.地质构造
C.标准贯入试验击数 D.静力触探曲线
E.地震烈度
A.地下水位 B.地质构造
C.标准贯入试验击数 D.静力触探曲线
E.地震烈度
答案：A,B,C,D
解析：
在双代号网络计划中，某工作M的最迟完成时间为第25天，其持续时间为6天。该工作共有三项紧前工作，它们的最早完成时间分别为第10天、第12天和第13天，则工作M的总时差为（ ）天。
A.6
B.9
C.12
D.15
B.9
C.12
D.15
答案：A
解析：
2020/2019教材P130
>总时差TF=LF-EF=25-（13+6）=6即M的最迟完成时间减去最早完成时间，即为总时差而最早完成时间则为紧前工作最早完成时间的最大值加上本工作的延续时间，即为13+6=19两者相减，即为6.
>总时差TF=LF-EF=25-（13+6）=6即M的最迟完成时间减去最早完成时间，即为总时差而最早完成时间则为紧前工作最早完成时间的最大值加上本工作的延续时间，即为13+6=19两者相减，即为6.
某建设单位为方便施工现场运输，借用项目相邻单位道路通行，双方约定建设单位每月支付20000元费用，据此，建设单位享有的权利是（ ）。
A. 建设用地使用权
B. 地役权
C. 相邻权
D. 宅基地使用权
A. 建设用地使用权
B. 地役权
C. 相邻权
D. 宅基地使用权
答案：B
解析：
2012年建设工程法规真题第3题
本题主要考查地役权。
地役权指为使用自己不动产的便利或提高其效益而按照合同约定利用他人不动产的权利。设立地役权，当事人应当采取书面形式订立地役权合同。
B项：本题中建设单位与相邻单位约定借用其单位道路通行，并支付一定的费用，属于地役权。所以B正确。
A项：建设用地使用权是指因建造建筑物、构筑物及其附属设施而使用国家所有的土地的权利。建设用地使用权只能存在于国家所有的土地上，不包括集体所有的农村土地。本题中某建设单位并非是建造建筑物或者构筑物，而只是为了通行的方便借用相邻单位，不属于建设用地使用权。所以A错误。
C项：相邻权指不动产的所有人或使用人在处理相邻关系时所享有的权利。具体来说，在相互毗邻的不动产的所有人或者使用人之间，任何一方为了合理行使其所有权或使用权，享有要求其他相邻方提供便利或是接受一定限制的权利。相邻权实质上是对所有权的限制和延伸。相邻权与地役权的主要区别是：（1）相邻权是法定的，地役权则需要当事人之间约定；（2）相邻权是无偿的，地役权则是有偿的。相邻权主要是对排水、用水、铺设管线等提供必要的便利。所以C错误。
D项：宅基地使用权是指宅基地使用人依法对集体所有的土地享有占有和使用的权利，有权依法利用该土地建造住宅及其附属设施。所以D错误。
综上所述，本题正确答案为B。
本题主要考查地役权。
地役权指为使用自己不动产的便利或提高其效益而按照合同约定利用他人不动产的权利。设立地役权，当事人应当采取书面形式订立地役权合同。
B项：本题中建设单位与相邻单位约定借用其单位道路通行，并支付一定的费用，属于地役权。所以B正确。
A项：建设用地使用权是指因建造建筑物、构筑物及其附属设施而使用国家所有的土地的权利。建设用地使用权只能存在于国家所有的土地上，不包括集体所有的农村土地。本题中某建设单位并非是建造建筑物或者构筑物，而只是为了通行的方便借用相邻单位，不属于建设用地使用权。所以A错误。
C项：相邻权指不动产的所有人或使用人在处理相邻关系时所享有的权利。具体来说，在相互毗邻的不动产的所有人或者使用人之间，任何一方为了合理行使其所有权或使用权，享有要求其他相邻方提供便利或是接受一定限制的权利。相邻权实质上是对所有权的限制和延伸。相邻权与地役权的主要区别是：（1）相邻权是法定的，地役权则需要当事人之间约定；（2）相邻权是无偿的，地役权则是有偿的。相邻权主要是对排水、用水、铺设管线等提供必要的便利。所以C错误。
D项：宅基地使用权是指宅基地使用人依法对集体所有的土地享有占有和使用的权利，有权依法利用该土地建造住宅及其附属设施。所以D错误。
综上所述，本题正确答案为B。
对干特定的投资方案，若基准收益率增大，则投资方案评价指标的变化规律是（）。 (2013)
A．财务净现值与内部收益率均减小
B．财务净现值与内部收益率均增大
C．财务净现值减小，内部收益率不变
D．财务净现值增大，内部收益率减小
B．财务净现值与内部收益率均增大
C．财务净现值减小，内部收益率不变
D．财务净现值增大，内部收益率减小
答案：C
解析：
FNPV（财务净现值）指标计算简便，显示出了技术方案现金流量的时间分配，但得不出投资过程收益程度大小，且受外部参数(ic) 的影响；
FIRR（内部收益率）指标较为麻烦，但能反映投资过程的收益程度，而的FIRR的大小不受外部参数影响，完全取决于投资过程现金流量。
FIRR（内部收益率）指标较为麻烦，但能反映投资过程的收益程度，而的FIRR的大小不受外部参数影响，完全取决于投资过程现金流量。
2021一级建造师考试试题及答案7节 第4节
石笼坝体抛筑过程中，应随时检查（ ）等，坡度不得陡于设计坡比。
A.坝位
B.绞合间距
C.充填度
D.坝身
E.边坡
B.绞合间距
C.充填度
D.坝身
E.边坡
答案：A,D,E
解析：
2020版教材页码P165-P169
石笼抛筑过程中，应随时检查坝位、坝身和边坡等，坡度不得陡于设计坡比。易冲刷的河段，尚应观察沿堤流的冲刷情况。
石笼抛筑过程中，应随时检查坝位、坝身和边坡等，坡度不得陡于设计坡比。易冲刷的河段，尚应观察沿堤流的冲刷情况。
在正常航速条件下，实施沉箱海上拖运时，牵引作用点设在沉箱（）处最为稳定。
A.重心 B.浮心
C.定倾中心以下10cm左右 D.定倾中心以上10cm左右
A.重心 B.浮心
C.定倾中心以下10cm左右 D.定倾中心以上10cm左右
答案：C
解析：
（2016年）【背景资料】某引调水枢纽工程，工程规模为中型，建设内容主要有泵站、节制闸、新建堤防、上下游河道疏浚等，泵站地基在高压旋喷桩防渗墙。
施工中发生了如下事件：
事件1：为做好泵站和节制闸基坑土方开挖工程量计量工作，施工单位编制了土方开挖工程测量方案，明确了开挖工程测量的内容和开挖工程量计算中面积计算的方法。
【问题】
1．事件1中，基坑土方开挖工程测量包括哪些工作内容?开挖工程量计算中面积计算方法有哪些?
施工中发生了如下事件：
事件1：为做好泵站和节制闸基坑土方开挖工程量计量工作，施工单位编制了土方开挖工程测量方案，明确了开挖工程测量的内容和开挖工程量计算中面积计算的方法。
【问题】
1．事件1中，基坑土方开挖工程测量包括哪些工作内容?开挖工程量计算中面积计算方法有哪些?
答案：
解析：
1．土方开挖工程测量的内容有：(1)开挖区原始地形图、断面图的测量；(2)开挖轮廓点的放样；(3)开挖区竣工地形图、断面图的测量；(4)工程量的测算。面积计算方法有解析法和图解法。@##
关于巷道锚喷支护的说法，正确的是( )。
A.锚喷支护可以与其他支护方法联合使用，以提高支护效果
B.锚杆支护不能独立使用，必须与喷混凝土支护联合使用
C.喷混凝土支护的主要作用在于封闭围岩、防止风化，自身没有支护能力
D.锚喷支护既可作为永久支护，也可作为临时支护
E.锚喷支护可用于各种工程条件，包括工作面涌水具有腐蚀性的情况
B.锚杆支护不能独立使用，必须与喷混凝土支护联合使用
C.喷混凝土支护的主要作用在于封闭围岩、防止风化，自身没有支护能力
D.锚喷支护既可作为永久支护，也可作为临时支护
E.锚喷支护可用于各种工程条件，包括工作面涌水具有腐蚀性的情况
答案：A,D
解析：
锚喷支护是一个支护系列，通常包括锚杆支护、锚杆加喷混凝土支护、锚杆加喷混凝土加网支护以及锚喷和其他支护组合的联合支护。锚喷支护的各种形式既可以独立使用，也可以组合使用，主要根据工程的需要进行选择，进行组合使用可以提高支护的整体强度，提高支护的可靠性。锚喷支护中的锚杆支护、喷混凝土支护和锚喷联合支护均可作为临时支护，也可作为永久支护，其作为临时支护时往往还可作为永久支护的一部分。锚喷支护的应用比较广泛，不仅可用于稳定围岩，也可用于不稳定围岩，但如果围岩涌水有腐蚀性时，锚喷支护无法保证支护效果。综上可知，本题答案只有A、D
甲与乙因施工合同纠纷诉至人民法院。在法庭调查时，乙出示了双方订立的有效仲裁协 议，此时人民法院应当（ ）。
A.驳回起诉 B:继续审理
G.终止审理 D.将案件移交合同约定的仲裁机构
A.驳回起诉 B:继续审理
G.终止审理 D.将案件移交合同约定的仲裁机构
答案：B
解析：
本题考核的是仲裁与诉讼。有效的仲裁协议将排除法院的司法管辖权。当事 人达成仲裁协议，一方向人民法院起诉未声明有仲裁协议，人民法院受理后，另一方 在首次开庭前提交仲裁协议的，人民法院应当驳回起诉（但仲裁协议无效的除外）。乙 方直至法院调查阶段才提起仲裁协议，故法院不能驳回起诉，应继续审理。
工程基坑开挖采用井点回灌技术的主要目的是（ ）。
A.避免坑底土体回弹
B.避免坑底出现管涌
C.减少排水设施，降低施工成本
D.防止降水井点对井点周围建（构）筑物、地下管线的影响
B.避免坑底出现管涌
C.减少排水设施，降低施工成本
D.防止降水井点对井点周围建（构）筑物、地下管线的影响
答案：D
解析：
2020/2019版教材P88
井点回灌是将抽出的地下水（或工业用水 ）， 通过回灌井点持续地再灌人地基土层内，使地下降水的影响半径不超过回灌井点的范围。这样，回灌井点就以一道隔水帷幕，阻止回灌井点外侧的建筑物下的地下水流失，使地下水位基本保持不变， 土层压力仍处于原始平衡状态，从而可有效地防止降水对周围建（构） 筑物、 地下管线等的影响。
井点回灌是将抽出的地下水（或工业用水 ）， 通过回灌井点持续地再灌人地基土层内，使地下降水的影响半径不超过回灌井点的范围。这样，回灌井点就以一道隔水帷幕，阻止回灌井点外侧的建筑物下的地下水流失，使地下水位基本保持不变， 土层压力仍处于原始平衡状态，从而可有效地防止降水对周围建（构） 筑物、 地下管线等的影响。
某技术方案进行单因素敏感性分析的结果是：产品售价下降10%时内部收益率的变化率为55%；原材料价格上涨10%时内部收益率的变化率为39%；建设投资上涨10%时内部收益率的变化率为50%；人工工资上涨10%时内部收益率的变化率为30%。则该技术方案的内部收益率对（ ）最敏感。
A、人工工资
B、产品售价
C、原材料价格
D、建设投资
B、产品售价
C、原材料价格
D、建设投资
答案：B
解析：
教材P40
【知识点】单因素敏感性分析。产品售价55＞建设投资50＞原材料价格39＞人工工资30产品售价因素对内部收益率影响最敏感。
【知识点】单因素敏感性分析。产品售价55＞建设投资50＞原材料价格39＞人工工资30产品售价因素对内部收益率影响最敏感。
2021一级建造师考试试题及答案7节 第5节
按对隐患的分析评价结果实行危险点分级治理，也可以用安全检查表打分，对隐患危险程度分级。这体现了（ ）的原则。
A.重点治理原则
B.动态处理原则
C.预防与减灾并重治理原则
D.单项隐患综合治理原则
B.动态处理原则
C.预防与减灾并重治理原则
D.单项隐患综合治理原则
答案：A
解析：
重点治理原则：按对隐患的分析评价结果实行危险点分级治理，也可以用安全检查表打分，对隐患危险程度分级。
某海港码头结构为高桩梁板式，该工程在施工单位进场并下达开工令后，由于业主考虑到后续规模要扩大，因此变更设计，增加50m长600mm×600mm的桩10根，合同清单中每根桩制作费用为1.5万元，运输及打桩费用为每根1.2万元，工期延长18d。 在打桩施工过程中，由于不可抗力因素影响致使打桩工期延误15d。在板的预制过程中， 施工单位混凝土机械发生故障，导致其中一块板报废，致使工期延误3d，费用损失2万 元。工程施工正处高峰时，业主供货不及时，工期延误lld，同时，导致部分人员窝工、 部分机械停置，现场施工总人数122人，其中有30人窝工，人工工资为30元/d；钢筋弯曲机1台，停置台班单价为49元/台班，混凝土机械一座，停置台班单价为178.34 元/台班。
问题：
(1)哪些是可索赔事项？
(2)该工程工期准予顺延多少天？
(3)费用准予调增多少万元？（以上工期延误均不重叠）
问题：
(1)哪些是可索赔事项？
(2)该工程工期准予顺延多少天？
(3)费用准予调增多少万元？（以上工期延误均不重叠）
答案：
解析：
(1)可索赔事项如下：
1)由于业主原因变更设计事项，新增加的制桩、运桩及打桩变更工期及费用可索赔；
2)不可抗力因素造成的工期延误可索赔；
3)业主供货不及时造成的人员窝工、设备停置可索赔。
(2)根据以上可索赔事项计算工期顺延为
18 + 15 + 11 = 44d.
(3)根据以上可索赔事项计算索赔费用如下：
制桩打桩费为：1.5×10 = 15万元
1. 2×10=12 万元
业主供货原因造成窝工费用为：
人工费=30人×11天×30元/(人·天）= 9900元
机械停置费= 49×1×11+ 178. 34×1×11 = 2500. 74 元
以上费用合计=15 + 12+(9900 + 2500. 74)/10000≈28. 24 万元。
费用准予调增28. 24万元。
1)由于业主原因变更设计事项，新增加的制桩、运桩及打桩变更工期及费用可索赔；
2)不可抗力因素造成的工期延误可索赔；
3)业主供货不及时造成的人员窝工、设备停置可索赔。
(2)根据以上可索赔事项计算工期顺延为
18 + 15 + 11 = 44d.
(3)根据以上可索赔事项计算索赔费用如下：
制桩打桩费为：1.5×10 = 15万元
1. 2×10=12 万元
业主供货原因造成窝工费用为：
人工费=30人×11天×30元/(人·天）= 9900元
机械停置费= 49×1×11+ 178. 34×1×11 = 2500. 74 元
以上费用合计=15 + 12+(9900 + 2500. 74)/10000≈28. 24 万元。
费用准予调增28. 24万元。
技术方案资本金现金流量表的计算基础是( )。
A、工程资本金
B、技术方案资本金
C、工程投资额
D、技术方案投资额
B、技术方案资本金
C、工程投资额
D、技术方案投资额
答案：B
解析：
2020/2019版教材P43
资本金现金流量表是从技术方案权益投资者整体（即项目法人）角度出发，以技术方案资本金作为计算的基础
资本金现金流量表是从技术方案权益投资者整体（即项目法人）角度出发，以技术方案资本金作为计算的基础
建设工程投标担保的形式不包括（ ）。
A.同业担保书
B.保留金
C.投标保证金
D.银行保函
B.保留金
C.投标保证金
D.银行保函
答案：B
解析：
2020教材P308 / 2019教材P304
投标担保可以采用银行保函、担保公司担保书、同业担保书和投标保证金担保方式，多数采用银行投标保函和投标保证金担保方式，具体方式由招标人在招标文件中规定。
投标担保可以采用银行保函、担保公司担保书、同业担保书和投标保证金担保方式，多数采用银行投标保函和投标保证金担保方式，具体方式由招标人在招标文件中规定。
关于政府对工程项目质量监督的实施程序，对工程实体质量和工程质量行为进行抽查、抽测的上一步和下一步分别是（ ）。
A.受理建设单位办理质量监督手续；监督工程竣工验收
B.受理建设单位办理质量监督手续；形成工程质量监督报告
C.制订工作计划并组织实施；监督工程竣工验收
D.制订工作计划并组织实施；形成工程质量监督报告
B.受理建设单位办理质量监督手续；形成工程质量监督报告
C.制订工作计划并组织实施；监督工程竣工验收
D.制订工作计划并组织实施；形成工程质量监督报告
答案：C
解析：
对工程项目实施质量监督，应当依照下列程序进行：（一）受理建设单位办理质量监督手续；（二）制订工作计划并组织实施；（三）对工程实体质量和工程质量行为进行抽查、抽测；（四）监督工程竣工验收；（五）形成工程质量监督报告；（六）建立工程质量监督档案。
某施工企业2017年的经营业绩为：营业收入3000万元，营业成本1800万元，税金及附加180万元，期间费用320万元，投资收益8万元，营业外收入20万元。2018真题则该企业2017年利润总额为（）万元。2018真题
A、908
B、720
C、728
D、700
B、720
C、728
D、700
答案：C
解析：
本题考查利润表的内容。利润总额=营业利润+营业外收入-营业外支出。其中，营业利润=营业收入-去营业成本-税金及附加-销售费用-管理费用-财务费用-资产减值损失+公允价值变动+投资收益。则，利润总额=3000-1800-180-320+8+20=728（万元）
大中型水电工程项目设计阶段包括（ ）。
A、预可行性研究
B、可行性研究
C、初步设计
D、招标设计
E、施工图设计
B、可行性研究
C、初步设计
D、招标设计
E、施工图设计
答案：A,B,D,E
解析：
【知识点】水利水电工程设计阶段的划分和任务。大中型水电工程项目设计阶段包括预可行性研究阶段、可行性研究阶段、招标设计阶段、施工图设计阶段。
2021一级建造师考试试题及答案7节 第6节
多孔标准跨径总长为500m 的桥梁属于（ ）。
A. 特大桥
B. 大桥
C. 中桥
D. 小桥
B. 大桥
C. 中桥
D. 小桥
答案：B
解析：
A型简易进近灯光系统由发（ ）光的全向发光灯组成。
A.白色
B.红色
C.绿色
D.蓝色
B.红色
C.绿色
D.蓝色
答案：B
解析：
2020版教材页码P101-103
A型简易进近灯光系统每一中线灯为一个单灯，应采用低光强发红色光的全向发光灯具，宜采用并联方式供电，无须调节光强。
A型简易进近灯光系统每一中线灯为一个单灯，应采用低光强发红色光的全向发光灯具，宜采用并联方式供电，无须调节光强。
机电工程施工进度计划调整的内容包括()。
A.合同工期
B.施工内容
C.起止时间
D.工作关系
E.资源供应
B.施工内容
C.起止时间
D.工作关系
E.资源供应
答案：B,C,D,E
解析：
教材P313
施工进度计划调整的内容有施工内容、工程量、起止时间、持续时间、工作关系、资源供应等。
施工进度计划调整的内容有施工内容、工程量、起止时间、持续时间、工作关系、资源供应等。
施工作业质量自控的程序中，（ ）是贯穿整个施工过程的最基本的质量控制活动。
A．施工作业技术的交底
B．施工作业活动的实施
C．施工作业条件的检验
D．施工作业质量的检验
正确答案：D
工程项目质量控制系统的质量控制工作制度包括（ ）。
A．报告审批制度
B．例会制度
C．协调制度
D．质量验收制度
E．质量责任制度
正确答案：ABCD
重力式码头干地填土的填料应分层压实，每层填土虚铺厚度，对机械夯实或辗压不宜大于（ ）。
A.0．2m
B.0．3m
C.0．4m
D.0．5m
B.0．3m
C.0．4m
D.0．5m
答案：C
解析：
在（ ）工程施工15 天前，发包人应向有关部门或机构报送相关备案资料。
A.起重吊装
B.爆破
C.石方开挖
D.拆除
E.脚手架
B.爆破
C.石方开挖
D.拆除
E.脚手架
答案：B,D
解析：
项目法人应当在拆除工程或者爆破工程施工15 日前,将资料报送水行政主管部门、流域管理机构或者其委托的安全生产监督机构备案。
2021一级建造师考试试题及答案7节 第7节
（2013 年真题）对供热水利系统管网的阻力和压差等加以调节和控制，以满足管网系统按规定要求正常和高效运行的阀门是（ ）。
A.安全阀
B.减压阀
C.平衡阀
D.疏水阀
B.减压阀
C.平衡阀
D.疏水阀
答案：C
解析：
平衡阀对供热水利系统管网的阻力和压差等参数加以调节和控制，以满足管网系统按预定要求正常和高效运行。
根据建造师注册管理的规定，下列属于不应批准注册申请的情形包括（ ）。
A. 李某因工伤丧失了民事行为能力
B. 张某取得资格证书4年后方才申请注册
C. 赵某将申请通过考试的两个专业类别在两个单位注册
D. 魏某将申请通过考试的两个专业类别在两个单位分别注册
E. 王某取得资格证书一年后才申请注册
A. 李某因工伤丧失了民事行为能力
B. 张某取得资格证书4年后方才申请注册
C. 赵某将申请通过考试的两个专业类别在两个单位注册
D. 魏某将申请通过考试的两个专业类别在两个单位分别注册
E. 王某取得资格证书一年后才申请注册
答案：A,B,C,D
解析：
申请人有下列情形之一的，不予注册：（一）不具有完全民事行为能力的；（二）申请在两个或者两个以上单位注册的；（三）未达到注册建造师继续教育要求的；（四）受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的；（五）因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的；（六）因前项规定以外的原因受到刑事处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3年的；（七）被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的；（八）在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故的；（九）申请人的聘用单位不符合注册单位要求的；（十）年龄超过65周岁的；（十一）法律、法规规定不予注册的其他情形。
A项：属于（一）的情形，不应批准注册。所以A项当选。
BE项：初始注册者，可自资格证书签发之日起3年内提出申请，张某4年后才申请注册，超过了3年的规定，不应批准。所以B项当选，E项不选。
CD项：属于（二）的情形，不应批准注册。所以CD项当选。
综上所述，本题正确答案为ABCD。##@
A项：属于（一）的情形，不应批准注册。所以A项当选。
BE项：初始注册者，可自资格证书签发之日起3年内提出申请，张某4年后才申请注册，超过了3年的规定，不应批准。所以B项当选，E项不选。
CD项：属于（二）的情形，不应批准注册。所以CD项当选。
综上所述，本题正确答案为ABCD。##@
建设工程项目施工成本控制的主要依据有（ ）。
A.工程承包合同 B.进度报告
C.施工成本计划 D.施工成本预测资料
E.工程变更
A.工程承包合同 B.进度报告
C.施工成本计划 D.施工成本预测资料
E.工程变更
答案：A,B,C,E
解析：
施工成本控制的主要依据有：工程承包合同、施工成本计划、进度报告、工程 变更。
属于财务会计的基本职能的是（ ）。
A、核算
B、决策
C、预测
D、监督
E、评价
B、决策
C、预测
D、监督
E、评价
答案：A,D
解析：
2020版教材P88 / 2019版教材P86
财务会计的内涵决定了财务会计具有核算和监督两项基本职能。
财务会计的内涵决定了财务会计具有核算和监督两项基本职能。
某土方工程合同约定，合同工期为60天，工程量增减超过15%时，承包商可提出变更。实施中因业主提供的地质资料不实，导致工程量由3200m3增加到4800m3，则承包商可索赔工期（）天。
A.0
B.16.5
C.21
D.30
B.16.5
C.21
D.30
答案：C
解析：
2020教材P335 / 2019教材P331
工期索赔值=原工期×新增工程量/原工程量=60×（4800-3200×115%）/3200=21天。
工期索赔值=原工期×新增工程量/原工程量=60×（4800-3200×115%）/3200=21天。
某水库枢纽工程有主坝、副坝、溢洪道、电站及灌溉引水隧洞等建筑物组成，水库总库容5.84×108m3，电站装机容量6.0MW，主坝为粘土心墙土石坝最大坝高90.3米，灌溉引水洞引水流量45 m3/s，溢洪道控制段共5孔，每孔净宽15米，工程施工过程中发生如下事件：
事件一：为加强工程施工安全生产管理，根据《水利工程施工安全管理导则》（SL721-2015）等有关规定，项目法人组织制定了安全目标管理制度，安全设施“三同时”管理制度等多项安全生产管理制度，并对施工单位安全生产许可证，三类人员安全生产考核合格证及特种作业人员持证上岗等情况进行核查。
事件二：工程开工前，施工单位根据《水电水利工程施工重大危险源辨识及评价导则》（DL/T5274～2012），对各单位工程的重大危险源分别进行了辨识和评价，通过作业条件危险性评价，部分单位工程危险性大小值及事故可能造成的人员伤亡，数量和财产损失情况如下：
主坝：危险性大小值D为240，可能造成10～20人死亡，直接经济损失，2000～3000万元，
副坝：危险性大小值D为120，可能造成1～2人死亡，直接经济损失，200～300万元，
溢洪道：危险性大小值D为270，可能造成3～5人死亡，直接经济损失，300～400万元，
引水洞：危险性大小值D为540，可能造成1～2人死亡，直接经济损失，1000～1500万元。
事件三：电站基坑开挖前，施工单位编制了施工措施计划部分内容如下：
（1）施工用电有系统电网接入，现场安装变压器一台；
（2）基坑采用明挖施工，开挖深度9.5米，下部岩石采用爆破作业，规定每次装药量不得大于50kg，雷雨天气禁止爆破作业；
（3）电站厂房墩墙采用落地式钢管脚手架施工，墩墙最大高度26m；
（4）混凝土浇筑采用塔式起重机进行垂直运输，每次混凝土运输量不超过6m3，并要求风力超过7级暂停施工。
＜1> 、指出本水库枢纽工程的等别、电站主要建筑物和临时建筑物的级别，以及本工程施工项目负责人应具有的建造师级别。
＜2> 、根据《水利工程建设安全生产管理规定》（水利部令第26号）和《水利工程施工安全管理导则》（SL721-2015），说明事件一中“三类人员”和“三同时”所代表的具体内容。
＜3> 、根据《水电水利工程施工重大危险源辨识及评价导则》（DL/T5274-2012），依据事故可能造成人员伤亡数量及财产损失情况，重大危险源共划分为几级？根据事件二的评价结果分别说明主坝、副坝、溢洪道、引水洞单位工程的重大危险源级别。
＜4> 、根据《水电水利工程施工重大危险源辨识及评价导则》（DL/T5274-2012），在事件三涉及的生产、施工作业中，宜列入重大危险源重点评价对象的有哪些？
事件一：为加强工程施工安全生产管理，根据《水利工程施工安全管理导则》（SL721-2015）等有关规定，项目法人组织制定了安全目标管理制度，安全设施“三同时”管理制度等多项安全生产管理制度，并对施工单位安全生产许可证，三类人员安全生产考核合格证及特种作业人员持证上岗等情况进行核查。
事件二：工程开工前，施工单位根据《水电水利工程施工重大危险源辨识及评价导则》（DL/T5274～2012），对各单位工程的重大危险源分别进行了辨识和评价，通过作业条件危险性评价，部分单位工程危险性大小值及事故可能造成的人员伤亡，数量和财产损失情况如下：
主坝：危险性大小值D为240，可能造成10～20人死亡，直接经济损失，2000～3000万元，
副坝：危险性大小值D为120，可能造成1～2人死亡，直接经济损失，200～300万元，
溢洪道：危险性大小值D为270，可能造成3～5人死亡，直接经济损失，300～400万元，
引水洞：危险性大小值D为540，可能造成1～2人死亡，直接经济损失，1000～1500万元。
事件三：电站基坑开挖前，施工单位编制了施工措施计划部分内容如下：
（1）施工用电有系统电网接入，现场安装变压器一台；
（2）基坑采用明挖施工，开挖深度9.5米，下部岩石采用爆破作业，规定每次装药量不得大于50kg，雷雨天气禁止爆破作业；
（3）电站厂房墩墙采用落地式钢管脚手架施工，墩墙最大高度26m；
（4）混凝土浇筑采用塔式起重机进行垂直运输，每次混凝土运输量不超过6m3，并要求风力超过7级暂停施工。
＜1> 、指出本水库枢纽工程的等别、电站主要建筑物和临时建筑物的级别，以及本工程施工项目负责人应具有的建造师级别。
＜2> 、根据《水利工程建设安全生产管理规定》（水利部令第26号）和《水利工程施工安全管理导则》（SL721-2015），说明事件一中“三类人员”和“三同时”所代表的具体内容。
＜3> 、根据《水电水利工程施工重大危险源辨识及评价导则》（DL/T5274-2012），依据事故可能造成人员伤亡数量及财产损失情况，重大危险源共划分为几级？根据事件二的评价结果分别说明主坝、副坝、溢洪道、引水洞单位工程的重大危险源级别。
＜4> 、根据《水电水利工程施工重大危险源辨识及评价导则》（DL/T5274-2012），在事件三涉及的生产、施工作业中，宜列入重大危险源重点评价对象的有哪些？
答案：
解析：
＜1> 、根据库容可知水利枢纽工程的等别为II级；
根据工程等别，可知电站主要建筑物为2级；
根据保护对象（电站为2级）可知临时建筑物级别为4级；
因本工程为大（2）型，只能一级水利水电专业注册建造师可担任该工程施工项目负责人。
＜2> 、（1）三类人员：施工企业主要负责人、项目负责人及专职安全生产管理人员。
（2）三同时：为加强工程施工安全生产管理，建设项目中的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。
＜3> 、依据事故可能造成的人员伤亡数量及财产损失情况，重大危险源划分为一级重大危险源、二级重大危险源、三级重大危险源以及四级重大危险源等4级。
②主坝：二级重大危险源；副坝：四级重大危险源；溢洪道：三级重大危险源；引水洞：三级重大危险源。
＜4> 、事件三中宜列入重大危险源重点评价对象的：施工用电（变压器安装）、基坑开挖、爆破作业、落地式钢管脚手架施工、高处作业、起重机吊装作业。
根据工程等别，可知电站主要建筑物为2级；
根据保护对象（电站为2级）可知临时建筑物级别为4级；
因本工程为大（2）型，只能一级水利水电专业注册建造师可担任该工程施工项目负责人。
＜2> 、（1）三类人员：施工企业主要负责人、项目负责人及专职安全生产管理人员。
（2）三同时：为加强工程施工安全生产管理，建设项目中的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。
＜3> 、依据事故可能造成的人员伤亡数量及财产损失情况，重大危险源划分为一级重大危险源、二级重大危险源、三级重大危险源以及四级重大危险源等4级。
②主坝：二级重大危险源；副坝：四级重大危险源；溢洪道：三级重大危险源；引水洞：三级重大危险源。
＜4> 、事件三中宜列入重大危险源重点评价对象的：施工用电（变压器安装）、基坑开挖、爆破作业、落地式钢管脚手架施工、高处作业、起重机吊装作业。
为保护开挖界限以外山体，使拟爆体与山体分开，可采用的爆破方法是( ）。
A.预裂爆破 B.光面爆破 C.微差爆破 D.洞室爆破
A.预裂爆破 B.光面爆破 C.微差爆破 D.洞室爆破
答案：A
解析：
本题考查的是路基爆破施工。预裂爆破：没有侧向临空面和最小抵抗线的情况 下，控制药量，预先炸出一条裂缝，作为隔震减震带，起保护开挖界限以外山体或建筑 物和减弱地震对其破坏的作用。
下一篇：2021一级建造师考试真题7节
热门文章
