一级建造师考试真题及详解9章

1． ①部分照明设施损坏；②脚手架无安全防护措施，存在隐患；③安全员不在现场；④工人身体不佳，可能存在违章作业。
[分析]
根据《水利水电工程土建施工安全技术规程》SL399—2007等施工技术规范要求，施工现场照明器具和器材的质量均应符合有关标准、规范的规定，不得使用绝缘老化或破损的器具和器材。高处作业前，应检查排架、脚手板、通道、马道、梯子和防护设施，符合安全要求方可作业，临空面应搭设安全网或防护栏杆。从事高处作业时，作业人员应系安全带，高处作业的下方，应设置警戒线或隔离防护棚等安全措施。特殊高处作业，应有专人监护，并有与地面联系信号或可靠的通信装置。
本案例在夜间高处作业，部分照明灯损坏，安全员又不在现场，一木工从脚手架上踩空直接坠地死亡，存在诸多安全隐患。如：部分照明灯损坏(或：照明设施不满足要求)；高处作业的安全防护措施存在隐患(或：未架设安全网，未佩戴安全带，脚手板或防护栏杆存在安全隐患)；夜间高处作业安全员不在现场(或：没有专人监护)；该工人可能存在违章作业。
2．
本案例安全事故等级为Ⅳ级(即较大质量与安全事故)。安全事故调查处理的主要要求：
①及时、如实上报；
②采取措施防止事故扩大，保护事故现场；
③按照有关法律、法规规定对责任单位和责任人进行处罚或处理。
[分析]
(1)根据《水利工程建设重大质量与安全事故应急预案》，按事故的严重程度和影响范围，将水利工程建设质量与安全事故分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四级。其中：
Ⅰ级(特别重大质量与安全事故)。已经或者可能导致死亡(含失踪)30人以上(含本数，下同)，或重伤(中毒)100人以上，或需要紧急转移安置10万人以上，或直接经济损失1亿元以上的事故。
Ⅱ级(特大质量与安全事故)。已经或者可能导致死亡(含失踪)10人以上、30人以下(不合本数，下同)，或重伤(中毒)50人以上、100以下，或需要紧急转移安置1万人以上、10万人以下，或直接经济损失5000万元以上、1亿元以下的事故。
Ⅲ级(重大质量与安全事故)。已经或者可能导致死亡(含失踪)3人以上、10人以下，或重伤(中毒)30人以上、50人以下，或直接经济损失1000万元以上、5000万元以下的事故。
Ⅳ级(较大质量与安全事故)。已经或者可能导致死亡(含失踪)3人以下，或重伤(中毒)30人以下，或直接经济损失1000万元以下的事故。
本案例1人死亡，故等级为Ⅳ级(即：较大质量与安全事故)。
(2)根据《水利工程建设安全生产管理规定》，施工单位发生生产安全事故，应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时、如实地向负责安全生产监督管理的部门以及水行政主管部门或者流域管理机构报告；特种设备发生事故的，还应当同时向特种设备安全监督管理部门报告。发生生产安全事故后，有关单位应当采取措施防止事故扩大，保护事故现场，需要移动现场物品时，应当做出标记和书面记录，妥善保管有关证物。水利工程建设生产安全事故的调查、对事故责任单位和责任人的处罚与处理，按照有关法律、法规的规定执行。
3．
炸药、柴油属易燃易爆物品，与其他物品和材料混合堆放在一起不妥，应分别独立存放(或：独立建筑)；仅在仓库门上设有“仓库重地、闲人免进”的警示标志不妥，存放易燃易爆物品的主要位置应设置醒目的禁火、防爆警示标志及安全防火规定标识。
[分析]
这是一道爆破知识方面的考题，考核考生对易燃、易爆物品的存放和管理方面要求的掌握情况。
根据《水利水电工程施工通用安全技术规程》SL398—2007规定，炸药、柴油属易燃易爆物品，与其他物品和材料混合堆放在一起不要，应分别独立存放(或：独立建筑)与其他设施、建筑之间的防火安全距离应不小于50m；存放易燃易爆物品的主要位置应设置醒目的禁火、防爆警示标志及安全防火规定标识。本案例仓库内同时存放有炸药、柴油、劳保用品和零星建筑材料，炸药、柴油等易燃易爆物品与其他物品和材料混合堆放在一起明显不妥；另外仅在仓库门上设有“仓库重地、闲人免进”的警示标志，并没有标明或表示标示禁火、防爆警示标志及安全防火规定标识等。
4．
情况3中未设立安全生产管理机构，仅由各生产班组组长兼任安全生产管理人员不妥。根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。
[分析]
根据安全生产管理有关规定，施3-单位应当设立安全生产管理机构，领导小组应包括：项目经理、技术人员、专职安全员、工长及各工种班组长。其中专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现生产安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告；对违章指挥、违章操作的，应当立即制止。

2020版教材页码P213-P214
水运工程建设项目依法必须进行招标的标准为:
（1）施工单项合同估算价在200万元人民币以上的。
（2）重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的。
（3）勘察、设计、监理等服务单项合同估算价在50万元人民币以上的。
（4）单项合同估算价低于第1 、2 、3项规定的标准，但项目总投资额在3000万元人民币以上的。

解析本题考核的是涂饰工程施工工艺要求。新建筑物的混凝土或抹灰基层，在涂饰 涂料前应涂刷抗碱封闭底漆。对泛碱、析盐的基层应先用3%的草酸溶液清洗，然后用 清水冲刷干净或在基层上满刷一遍耐碱底漆，待其干后刮膩子，再涂刷面层涂料。旧墙面在涂饰涂料前应清除疏松的旧装修层,并涂刷界面剂。基层腻子应平整、坚实、 牢固，无粉化、起皮和裂缝；内墙膩子的粘结强度应符合《建筑室内用腻子》（JG/T3049-1998)的规定。其中，厨房、卫生间墙面必须使用耐水腻子。金属基层表面应 进行除锈和防锈处理。混凝土或抹灰基层涂刷溶剂型涂料时，含水率不得于涂 刷乳液型涂料时，含水率不得大于10%。木材基层的含水率不得大于12%。

1.按照图1计算该施工网络计划工期，指出其关键线路。
答：网络计划工期为13个月。关键路线有2条，分别为A→D→G→J，C→F→I→L。
2.调整网络计划中排水系统的施工安排，并说明理由。
答：水仓工程L作为吸水井及配水巷工程的I的紧前工作，并与泵房及变电所工程H平行施工。 理由：（1）吸水井及配水巷工程I实际施工中不做为水仓工程L的紧前工作，其紧前工作只能是水仓入口工程；（2）水仓工程L与泵房及变电所工程H同时平行施工，有利于缩短工期；（3）水仓工程L与泵房及变电所工程H施工完成后，吸水井及配水巷工程I开工更为方便；（4）调整后的关键线路与总工期不变。
3.施工单位对处理E工作断层破碎带提出的索赔是否合理？说明理由。
答：不合理。建设单位提供的地质资料与实际揭露情况基本相符，造成工作面突水主要是施工单位的施工方法存在问题，没有坚持“有疑必探、先探后掘”的原则，穿越断层前没有进行探放水工作。该事故增加费用20万元，工期延误1个月，由施工单位自己承担。
4.施工单位针对K工作增加钢棚支护提出的索赔是否合理？说明理由。
答：费用索赔合理。K工作发生的情况是非施工单位原因造成的，可归纳为地质资料不准确，应由建设单位承担该风 险；另一方面，建设单位也已同意增加钢棚支护，所以该事故造成费用增加10万元；
工期索赔不合理，因为工期延误1个月，没有超过K工作的总时差，所以不予索赔。 5.E工作的延误，对哪个紧后工作有影响？说明理由。 答：E工作有两项紧后工作H和G，延误1个月不会影响关键线路工作G和总工期，但会影响非关键线路工作H的最早开
工时间（推迟1个月），同时，E工作仅有1个月的总时差，延误1个月E工作将成为关键工作，增加了关键线路。

本题考核的是合同的内容。合同的内容由当事人约定，一般包括以下条款：(1)当事人的名称或者姓名和住所；(2)标的；(3)数量；(4)质量；(5)价款或者报酬；(6)履行期限、地点和方式；(7)违约责任；(8)解决争议的方法。

整流设备：输入端由交流配电屏引入交流电，其作用是将交流电转换成直流电，输出端通过直流配电屏与蓄电池和需供电的负载并联连接，并向它们提供直流电源。

本题考查的是单代号搭接网络计划的时间参数计算。网络图的关键线路为：A→C→G→H→Fin或者1→3→6→7→8。总工期为26天。参见教材39。

盈亏平衡点时的产销量 BEP( Q) =100/（50-50*0.55-50*0.05）=5万台
5/8=0.625

2020版教材P134 / 2019版教材P136
水轮机的型号：根据我国《水轮机型号编制规则》规定，水轮机的型号由三部分组成，

由于暂列金额是招标人在工程量清单中列示的一笔款项。用以支付签约时未明确的费用，所以当设计图纸深人详尽，未明确的事项就少，所以暂列金额可以少一些；复杂工程会存在较多未明确事项，所以暂列金额会高一些。暂估价可根据工程的复杂程度、设计深度、工程环境条件进行估算。

2012年建设工程经济真题第33题

本题主要考查了期间费用的核算。

期间费用是指企业本期发生的、不能直接或间接归入营业成本，而是直接计入当期损益的各项费用，包括销售费用、管理费用和财务费用。管理费包括技术转让费、技术开发费、业务招待费、绿化费、广告费、公证费、法律顾问费、审计费、咨询费等。因此，企业支付的广告费属于期间费用。

综上所述，本题正确答案为C项。

建筑面积400m2 以上的演播室，应设雨喷淋水灭火系统。
建筑面积120m2 以上巳记录的磁.纸介质库和重要的设备机房，应设置固定的气体灭火系统。
建筑面积120m2 以上的演播室和录音室以及疏散走廊.楼梯间.自备发电机.配电室.工艺设备控制室和消防控制室等，应设置事故照明。
建筑面积100m2 以上演播室.录音室.候播厅以及安全出口.疏散走廊和休息厅等，应设置灯光疏散指示标志。
除面积小于5m2 的卫生间以外，均应设置火灾自动报警系统。

2020/2019版教材P2
考点:利息与利率的概念，1、利息就是资金时间价值的一种重要表现形式。而且通常用利息额的多少作为衡量资金时间价值的绝对尺度，用利率作为衡量资金时间价值的相对尺度。故A正确。2、在工程经济分析中，利息常常被看成是资金的一种机会成本。故B正确。3、利率的高低由以下因素决定：1.利率的高低首先取决于社会平均利润率的高低，2.在社会平均利润率不变的情况下，利率高低取决于金融市场上借贷资本的供求情况。故C错误，D正确。4、利息计算有单利和复利之分。当计息周期在一个以上时，就需要考虑“单利”与“复利的问题。故E正确。

本题考查的是索赔证据。书证，是指以其文字或数字记载的内容起证明作用的书面文书和其他载体。如合同文本、财务账册、欠据、收据、往来信函以及确定有关权利的判决书、法律文件等。

2020版教材P111 / 2019版教材P109
《建筑法》规定，建筑工程的发包单位可以将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位，也可以将建筑工程勘察、设计、施工、设备采购的一项或者多项发包给一个工程总承包单位。

2020版教材P478/2019版教材P466
（三）分项工程划分的原则是:可按主要工种、材料、施工工艺、设备类别等进行划分。

地质雷达法：主要用于大面积混凝土质量检测，如隧道衬砌混凝土的检测，其特点是检测快速，可检测厚度，结果准确。

1.项目合同管理应遵循程序：合同评审、合同订立、合同实施计划、合同实施控制、合同管理总结。
2.施工成本：3000＋17505＋995＋760+450＝22710.00（万元）
3.对于不渗漏的施工缝，可沿缝剔成八字形凹槽，将松散石子剔除，刷洗干净，用水泥素浆打底，抹1：2.5水泥砂浆找平压实。
4.不能索赔，因为施工过程中成品保护是施工责任的法定责任和义务，同时成品保护费属于措施费用，包干使用，而不能再据实调整。除因素分析法外，施工成本分析的基本方法常用的还有：比较法、差额计算法、比率法等。各因素的影响见下表：

5.调整后的合同价为：P=100[0.2+0.15（1+20%）+0.35（1+15%）+0.3（1+25%）]=115.75万元

P50
吊装参数表：主要包括设备规格尺寸、金属总重量、吊装总重量、重心标高、吊点方位及标高等。若采用分段吊装，应注明设备分段尺寸、分段重量。

教材P58
沉井基础，用混凝土或钢筋混凝土制成的井筒式基础。

本题考核的是工业管道分项工程的划分。工业管道工程中，按管道工作介质划分时，氧气管道、煤气管道是易燃、易爆危险介质的管道，如果这类管道安装质量低劣，如管道内清洗不干净、焊口缺陷、垫片泄漏、焊后热处理消除应力不当，试压不符合标准，管道焊缝射线探伤数量不符合规定等，投入使用将成为事故的隐患，一旦引发，便会发生爆裂、气体泄漏、火灾或爆炸等重大事故。因此，这类管道安装视为主要分项工程。天然气属于易燃、易爆介质。

2020版教材P136 / 2019版教材P125
1.取源部件安装的一般规定:在设备或管道上安装取源部件的开孔和焊接.必须在设备或管道的防腐、衬里和压力试验前进行。在高压、合金钢、有色金属设备和管道上开孔时,应采用机械加工的方法。

抛石棱体及倒滤层的抛填。抛填顺序应从墙后开始，避免将岸坡淤泥挤入棱体下。

2020版教材P235 / 2019版教材P229
项目特征是指构成分部分项工程量清单项目、措施项目自身价值的本质特征。对工程量清单项目特征描述的意义在于：项目特征是区分清单项目的依据；项目特征是确定综合单价的前提；项目特征是履行合同义务的基础。

2020版教材页码P115-118
天馈线驻波比的测试应按照要求使用驻波比测试仪，要求驻波比小于等于1.5。

招标人委托招标的，招标人有权自行选择招标代理机构。A选项正确。 招标代理机构不得在所代理的招标项目中投标或者代理投标，也不得为所代理的招标项目的投标人提供咨询。 BE选项错。
招标代理机构是依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的社会中介组织。C选项正确。
未经招标人同意，工程招标代理机构不得向他人转让代理业务。D选项正确。

2020/2019教材P193
（一）事故报告（二）事故调查（三）事故的原因分析（四）制定事故处理的技术方案（五）事故处理（六）事故处理的鉴定验收（七）提交事故处理报告

2020教材P100 / 2019教材P101
2.按照“十八字”方针（即管超前、严注浆、短开挖、强支护、快封闭、勤量测）进行隧道的设计和施工，称之为浅埋暗挖技术。

2020版教材P247 / 2019版教材P241
投标人的投标报价高于招标控制价的，其投标应予以拒绝。国有资金投资的工程项目，招标人编制并公布的招标控制价相当于招标人的采购预算，同时要求其不能超过批准的概算，因此，招标控制价是招标人在工程招标时能接受投标人报价的最高限价，投标人的投标报价不能高于招标控制价，否则，其投标将被拒绝。

软岩巷道一般具有围岩松软、变形量大、围岩长期不稳定等特点，支护施工比较困难。通常，软岩巷道支护宜提高支护强度，在具体施工中，采取二次支护方式。第一次支护要注意预留巷道断面的收敛量，第二次支护要选择合适的时间，并且采用合理的支护方式，以控制围岩变形，保证巷道的稳定。因此，软岩巷道采用二次支护与是否采用分次施工方法无关，围岩压力大也不是需要进行二次支护的理由，对于巷道产生底鼓需要加强底板的支护以控制底板变形，与二次支护也无必然联系。所以，答案为C。

本题主要考查施工图预算对施工单位的作用。

施工图预算对施工单位的作用如下：

（1）施工图预算是确定投标报价的依据。

（2）施工图预算是施工单位进行施工准备的依据，是施工单位在施工前组织材料、机具、设备及劳动力供应的重要参考，是施工单位编制进度计划、统计完成工作量、进行经济核算的参考依据。

（3）施工图预算是控制施工成本的依据。

本题为非选题，综上所述，正确答案是A。

非关键线路上的工作一般都存在机动时间，其延误是否会影响到总工期的推迟取决于其总时差的大小和延误时间的长短。如果延误时间少于该工作的总时差，业主一般不会给予工期顺延，但可能给予费用补偿；如果延误时间大于该工作的总时差，非关键线路的工作就会转化为关键工作，从而成为可索赔延误。

用双耳收听可以判断声源的方向和远近，称为双耳定位。

本题主要考查了名义利率和有效利率的关系。

A项：在复利计算中，利率通常以年为单位，当计息周期为1年时，名义利率等于实际利率。因此，A项正确。

BC项：计算名义利率时忽略了前面各期利息再生的因素，这与单利计算相同，没有反映资金的时间价值；而实际利率是利用计息周期利率计算，并考虑了利息再生的因素，反映了资金的时间价值。因此，B项正确，C项错误。

DE项：年有效利率和名义利率的计算公式为：

当名义利率相同时，每年计息周期m越多，与实际利率相差越大。因此，D项正确，E项错误。

综上所述，本题正确答案为ABD项。

本题主要考查预付款担保的含义。

建设工程合同签订后，发包人往往会支付给承包人一定比例的预付款，一般为合同金额的10%，若发包人有要求，承包人应该向发包人提供预付款担保。

综上所述，本题正确答案为C。

露天浅孔台阶爆破时至少有台阶水平面和台阶坡面2个自由面。因此，答案为A。

本题考核的是合同价格的调整。

工程施工中设计变更引起的工程量的增加（减少）应在合同中约定一定的幅度（10%），属于合同约定幅度以内的，执行原有的综合单价；属于合同约定以外的，增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量其综合单价由承包人提出，经发包人确认后作为结算依据。

综上所述，正确选项为B。

2020教材P303 / 2019教材P299
施工合同的管理风险包括：（1）对环境调查和预测的风险。（2）合同条款不严密、错误、二义性，工程范围和标准存在不确定性。（3）承包商投标策略错误，错误地理解业主意图和招标文件，导致实施方案错误、报价失误等。（4）承包商的技术设计、施工方案、施工计划和组织措施存在缺陷和漏洞，计划不周。（5）实施控制过程中的风险。

局域网的覆盖面小，传输距离常在数百米左右，限于一幢楼房或一个单位内；城域网的作用范围是一个城市，距离常在10～150km之间；广域网的特点是进行远距离(几十到几千公里)通信，又称远程网。

　　(1)运输系统的变换(2分)
　　井筒改绞前仍用吊桶提升;临时改绞形成后，用罐笼提升。
　　(2)通风系统的调整(2分)
　　主、副井贯通前，利用原各自系统;
　　贯通后，扇风机移至井底车场适当位置安装，一个井筒进风，一个井筒回风。
　　(3)排水系统调整(2分)
　　主井与副井贯通前利用各自凿井排水系统;
　　临时改绞完成后，井底增设临时泵房和水仓(或利用已有形成巷道或井底水窝)。
　　(4)供电系统调整(2分)
　　井下永久供电系统未形成前，井底增设临时配电点，电缆由主井敷设。

2020版教材P269 / 2019版教材P268
生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故风险特点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练

2020教材P239 / 2019教材P237
县级以上地方各级人民政府安全生产监督管理部门负责本行政区域内应急预案的综合协调管理工作。县级以上地方各级人民政府其他负有安全生产监督管理职责的部门按照各自的职责负责辖区内本行业、本领域应急预案的管理工作。

2010年建设工程经济真题第44题

本题主要考查了涨价预备费。

涨价预备费是以建筑工程安装费、设备及工器具购置费之和为计算基数。

本题涨价预备费的计算基数=1200+600=1800（万元）

注意，工程建设其他费是基本预备费的计算基数，不应计入涨价预备费。

综上所述，本题正确答案为D项。

沥青防水卷材是传统的防水材料，成本较低，但拉伸强度和延伸率低，温度稳定性较差，高温易流淌，低温易脆裂；耐老化性较差，使用年限较短，属于低档防水卷材。