2021一级建造师考试题免费下载8卷
发布时间：2021-07-22
2021一级建造师考试题免费下载8卷 第1卷
（2019年真题）以下施工组织设计的编制依据中，不属于工程文件的是（）
A.施工图纸
B.标准规范
C.技术协议
D.会议纪要
B.标准规范
C.技术协议
D.会议纪要
答案：B
解析：
P272-274
考查施工组织设计 施工组织设计编制依据：
（1）与工程建设有关的法律法规、标准规范、工程所在地区行政主管部门的批准文件。
（2）工程施工合同或招标投标文件及建设单位相关要求。
（3）工程文件，如施工图纸、技术协议、主要设备材料清单、主要设备技术文件、新产品工艺性试验资料、会议纪要等。
（4）工程施工范围的现场条件，与工程有关的资源条件，工程地质及水文地质、气象等自然条件。
（5）企业技术标准、管理体系文件、企业施工能力、同类工程施工经验等。
考查施工组织设计 施工组织设计编制依据：
（1）与工程建设有关的法律法规、标准规范、工程所在地区行政主管部门的批准文件。
（2）工程施工合同或招标投标文件及建设单位相关要求。
（3）工程文件，如施工图纸、技术协议、主要设备材料清单、主要设备技术文件、新产品工艺性试验资料、会议纪要等。
（4）工程施工范围的现场条件，与工程有关的资源条件，工程地质及水文地质、气象等自然条件。
（5）企业技术标准、管理体系文件、企业施工能力、同类工程施工经验等。
某工程双代号时标网络计划如下图所示，则 A 工作的总时差为（ ）。
A.0
B.1
C.2
D.3
B.1
C.2
D.3
答案：C
解析：
在双代号时标网络图中，总时差=本身波浪线+紧后线路中波浪线的最小值。
为了实现项目的进度目标，应选择合理的合同结构，以避免过多的合同交界面而影响工程的进展。这属于进度控制的（）。
A.管理措施
B.组织措施
C.经济措施
D.技术措施
B.组织措施
C.经济措施
D.技术措施
答案：A
解析：
施工现场临时用电工程必须经过验收方可使用，需由()等部门共同验收。
A.编制部门
B.审核部门
C.合约部门
D.批准部门
E.分包单位
B.审核部门
C.合约部门
D.批准部门
E.分包单位
答案：A,B,D
解析：
2020教材P174 / 2019教材P176
临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收，合格后方可投入使用。
临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收，合格后方可投入使用。
某工程的时标网络计划如下图，下列工期延误事件中，属于共同延误的是（ ）。
A、工作C因发包人原因和工作G因承包人原因各延误2周
B、工作D因发包人原因和工作F因承包人原因各延误2周
C、工作A因发包人原因和工作B因承包人原因各延误2周
D、工作E因发包人原因和工作F因承包人原因各延误2周
B、工作D因发包人原因和工作F因承包人原因各延误2周
C、工作A因发包人原因和工作B因承包人原因各延误2周
D、工作E因发包人原因和工作F因承包人原因各延误2周
答案：C
解析：
教材P329
【知识点】工期延误。当两个或两个以上的延误事件从发生到终止的时间完全相同时，这些事件引起的延误称为共同延误。
【知识点】工期延误。当两个或两个以上的延误事件从发生到终止的时间完全相同时，这些事件引起的延误称为共同延误。
根据我国保险制度，关于建设工程第三者责任险的说法，正确的是（ ）。
A：被保险人是项目法人和承包人以外的第三人
B：赔偿范围包括承包商在工地的财产损失
C：被保险人是项目法人和承包人
D：赔偿范围包括承包商在现场从事与工作有关的职工伤亡
B：赔偿范围包括承包商在工地的财产损失
C：被保险人是项目法人和承包人
D：赔偿范围包括承包商在现场从事与工作有关的职工伤亡
答案：C
解析：
有关焊接工艺评定和焊接工艺评定报告的作用，正确的说法是（ ）。2007年
A . 焊接工艺评定报告可直接指导生产
B . 焊接工艺评定报告是焊接工艺细则卡的说明
C . 焊接工艺评定报告只能作为一份焊接工艺卡的依据
D . 焊接工艺评定用于验证焊接工艺方案的正确性
B . 焊接工艺评定报告是焊接工艺细则卡的说明
C . 焊接工艺评定报告只能作为一份焊接工艺卡的依据
D . 焊接工艺评定用于验证焊接工艺方案的正确性
答案：D
解析：
焊接工艺评定作用：用于验证和评定焊接工艺方案的正确性，其评定报告不直接指导生产，是焊接工艺细则（卡）的支持文件，同一焊接工艺评定报告可作为几份焊接工艺卡的依据。
焊接工艺评定作用：用于验证和评定焊接工艺方案的正确性，其评定报告不直接指导生产，是焊接工艺细则（卡）的支持文件，同一焊接工艺评定报告可作为几份焊接工艺卡的依据。
总承包单位分包工程应当经过建设单位认可，这种认可的方式包括（ ）。
A.在总承包合同中规定分包的内容
B.由建设单位指定分包，分包人与总承包单位签约
C.总承包合同没有规定分包内容时，事先征得建设单位同意
D.劳务作业任务的发包人与承包人签订的劳务分包合同，由建设单位确认
E.对于建设单位推荐的分包人，总承包人不能拒绝
B.由建设单位指定分包，分包人与总承包单位签约
C.总承包合同没有规定分包内容时，事先征得建设单位同意
D.劳务作业任务的发包人与承包人签订的劳务分包合同，由建设单位确认
E.对于建设单位推荐的分包人，总承包人不能拒绝
答案：A,C
解析：
分包的认可：按总包合同中有约定分包；无约定，必须经建设单位认可；劳务分 包可不经建设单位认可；建设单位不得直接指定分包人，建设单位推荐的分包人，总承包单位 有权拒绝或采用选择。
2021一级建造师考试题免费下载8卷 第2卷
关于地下连续墙的说法，正确的有（ ）。2017真题
A、墙体刚度大
B、不能承受竖向荷载
C、不可作为永久性结构
D、可作为施工过程中的防护结构
E、施工中需采用膨润土泥浆护壁
B、不能承受竖向荷载
C、不可作为永久性结构
D、可作为施工过程中的防护结构
E、施工中需采用膨润土泥浆护壁
答案：A,D,E
解析：
本题考查的是地下连续墙。地下连续墙是采用膨润土泥浆护壁。地下挡土墙墙体刚度大，主要承受竖向和侧向荷载，通常既要作为永久性结构的一部分，又要作为地下工程施工过程中的防护结构。参见教材。
水泥混凝土路面改造时，在加铺沥青混凝土面层前，对纵、横缝进行处理的主要目的是防止产生 ( )
A.断板 B.反射裂缝
C.错台 D.唧泥
A.断板 B.反射裂缝
C.错台 D.唧泥
答案：B
解析：
对纵横缝清缝，清除缝内原有的填充物和杂物，再用手持式注射枪进行沥青灌缝，然后用改性沥青油毡等村料贴缝，有必要时再加铺一层特殊沥青材料的过渡层。其目的是防止产生反射裂缝。引起反射裂缝的外部因素主要是行车载荷和环境变化、温度梯度。
某施工企业进行土方开挖工程，按合同约定3月份的计划工作量为2400m3，计划单价为12元/m3。到月底检查时，确认的承包商实际完成工作量为2000m3，实际单价为15元/m3。则下列说法中正确的有（ ）。
A.此时CV大于0，表示费用超支
B.此时SV小于0，表示进度延误
C.此时CPI大于1，表示费用超支
D.此时SPI小于1，表示进度延误
E.若实际完成工程量为2500m3，则此时的CPI与实际完成量为2000时的CPI相等
B.此时SV小于0，表示进度延误
C.此时CPI大于1，表示费用超支
D.此时SPI小于1，表示进度延误
E.若实际完成工程量为2500m3，则此时的CPI与实际完成量为2000时的CPI相等
答案：B,D,E
解析：
CV=2000×12-2000×15=-6000＜0，费用超支。
SV=2000×12-2400×12=-4800＜0，进度延误。
CPI=（2000×12）÷（2000×15）=0.8＜1，表示费用超支。
SPI=（2000×12）÷（2400×12）=5/6＜1，表示进度延误。
E：新CPI=（2500×12）÷（2500×15）=0.8=老CPI
SV=2000×12-2400×12=-4800＜0，进度延误。
CPI=（2000×12）÷（2000×15）=0.8＜1，表示费用超支。
SPI=（2000×12）÷（2400×12）=5/6＜1，表示进度延误。
E：新CPI=（2500×12）÷（2500×15）=0.8=老CPI
顶管作业质量控制表述正确的是（ ）。
A.应遵循“勤测量、勤纠偏、微纠偏”的原则
B.进入接收工作井应提前进行顶管机位置和姿态测量
C.为防止管节飘移，宜将前3～5节管节与顶管机联成一体
D.采用敞口式顶管机，在允许超挖的地层正常顶进时，管下部135度范围内可以超挖15mm
E.钢管接口焊接完成后，进行防腐层补口施工后即可顶进
B.进入接收工作井应提前进行顶管机位置和姿态测量
C.为防止管节飘移，宜将前3～5节管节与顶管机联成一体
D.采用敞口式顶管机，在允许超挖的地层正常顶进时，管下部135度范围内可以超挖15mm
E.钢管接口焊接完成后，进行防腐层补口施工后即可顶进
答案：A,B,C
解析：
本题考查的是城市非开挖管道施工质量检查与验收。管下部135°范围内不得超挖；钢管接口焊接完成后，应进行防腐层补口施工，焊接及防腐层检验合格后方可顶进。教材P406。
水利工程施工分包按分包的性质分为（ ）。
A、工程分包
B、劳务分包
C、指定分包
D、推荐分包
E、其他分包
B、劳务分包
C、指定分包
D、推荐分包
E、其他分包
答案：A,B
解析：
本题考查的是水利水电工程承包单位分包管理职责。水利工程施工分包按分包性质分为工程分包和劳务作业分包。其中，工程分包，是指承包人将其所承包工程中的部分工程发包给具有与分包工程相应资质的其他施工企业完成的活动；劳务作业分包，是指承包人将其承包工程中的劳务作业发包给其他企业或组织完成的活动。
下列权利中，不属于著作人身权内容的是()。
A.署名权
B.修改权
C.保护作品完整权
D.许可使用权
B.修改权
C.保护作品完整权
D.许可使用权
答案：D
解析：
2020 / 2019版教材P29
该题主要考察的是著作权，著作权的保护期由于权利内容以及主体的不同而有所不同：作者的署名权、修改权、保护作品完整权的保护期不受限制。
该题主要考察的是著作权，著作权的保护期由于权利内容以及主体的不同而有所不同：作者的署名权、修改权、保护作品完整权的保护期不受限制。
质量认证制度是由（ ）对企业的产品及质量体系做出正确可靠的评价，从而使社会对企业的产品建立信心。
A．政府工程质量监督部门
B．顾客方
C．公正的第三方
D．企业自身
正确答案：C
工业管道系统泄漏性试验的正确实施要点有（ ）。
A.输送极度和高度危害介质的管道必须进行泄漏性试验
B.泄漏性试验应在压力试验前进行
C.泄漏性试验的试验介质宜采用空气
D.试验压力为设计压力的1.15倍
E.泄漏性试验可结合试车一并进行
B.泄漏性试验应在压力试验前进行
C.泄漏性试验的试验介质宜采用空气
D.试验压力为设计压力的1.15倍
E.泄漏性试验可结合试车一并进行
答案：A,C,E
解析：
本题考查管道压力试验的规定及实施要点。根据管道泄漏性试验的实施要点，B选项，泄漏性试验应在压力试验合格后进行；D选项，试验压力为设计压力。气压试验的压力才是取设计压力的1.15倍。
2021一级建造师考试题免费下载8卷 第3卷
资产负债表中的所有者权益类应单独列示反映的项目为（ ）。
A、实收资本.资本公积和盈余公积
B、实收资本.资本公积.盈余公积和未分配利润
C、实收资本.资本公积.盈余公积和净利润
D、负债和资产
B、实收资本.资本公积.盈余公积和未分配利润
C、实收资本.资本公积.盈余公积和净利润
D、负债和资产
答案：B
解析：
2020版教材P90 / 2019版教材P88
所有者权益的内容：（1）实收资本：所有者按出资比例实际投入到企业的资本。（2）资本公积：指由投资者投入但不构成实收资本，或从其他非收益来源取得，由全体所有者共同享有的资金。包括资本溢价、资产评估增值、接受捐赠、外币折算差额等。（3）盈余公积：按照规定从企业的税后利润中提取的公积金。主要用来弥补企业以前的吞损和转增资本。（4）未分配利润:本年度没有分配完的利润，可以留待下一年度进行分配。
所有者权益的内容：（1）实收资本：所有者按出资比例实际投入到企业的资本。（2）资本公积：指由投资者投入但不构成实收资本，或从其他非收益来源取得，由全体所有者共同享有的资金。包括资本溢价、资产评估增值、接受捐赠、外币折算差额等。（3）盈余公积：按照规定从企业的税后利润中提取的公积金。主要用来弥补企业以前的吞损和转增资本。（4）未分配利润:本年度没有分配完的利润，可以留待下一年度进行分配。
我国现行的建设行政法规主要有()。
A.《建设工程质量管理条例》
B.《建设工程安全生产管理条例》
C.《建设工程勘察设计管理条例》
D.《城市房地产开发经营管理条例》
E.《市政公用设施抗灾设防管理规定》
B.《建设工程安全生产管理条例》
C.《建设工程勘察设计管理条例》
D.《城市房地产开发经营管理条例》
E.《市政公用设施抗灾设防管理规定》
答案：A,B,C,D
解析：
2020 / 2019版教材P3
现行的建设行政法规主要有《建设工程质量管理条例》 《建设工程安全生产管理条例》 《城市房地产开发经营管理条例》 《建设工程勘察设计管理条例》。《市政公用设施抗灾设防管理规定》是部门规章。
现行的建设行政法规主要有《建设工程质量管理条例》 《建设工程安全生产管理条例》 《城市房地产开发经营管理条例》 《建设工程勘察设计管理条例》。《市政公用设施抗灾设防管理规定》是部门规章。
滑模施工时顶架横梁或千斤顶座间的水平允许高差为（ ）。
A.20mm
B.30mm
C.50mm
D.70mm
B.30mm
C.50mm
D.70mm
答案：A
解析：
某分项工程计划工程量3000立方米，计划成本15元立方米，实际完成工程量2500立方米，实际成本20元立方米，则该分项工程的施工进度偏差为()。
A.拖后7500元
B.提前7500元
C.拖后12500元
D.提前12500元
B.提前7500元
C.拖后12500元
D.提前12500元
答案：A
解析：
2020/2019教材P92
进度偏差=已完成工作预算费用-计划工作预算费用进度偏差=（2500×15）-（15×3000）=37500-45000=-7500
当进度偏差为负值时，表示进度延误，即实际进度落后于计划进度;当进度偏差SV为正值时，表示进度提前，即实际进度快于计划进度。
进度偏差=已完成工作预算费用-计划工作预算费用进度偏差=（2500×15）-（15×3000）=37500-45000=-7500
当进度偏差为负值时，表示进度延误，即实际进度落后于计划进度;当进度偏差SV为正值时，表示进度提前，即实际进度快于计划进度。
职工发生事故伤害或者按照职业病防治法规定被诊断、鉴定为职业病，所在单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起()日内，向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。
A.15
B.30
C.45
D.60
B.30
C.45
D.60
答案：B
解析：
本题考核的是工伤认定申请。职工发生事故伤害或者按照职业病防治法规定被诊断、鉴定为职业病，所在单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起30日内，向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。
可以撤销建筑业企业资质的情形是（ ）。2017真题
A、企业取得资质后不再符合相应资质条件的
B、企业取得资质后发生重大安全事故的
C、资质许可机关违反法定程序准予资质许可的
D、资质证书有效期到期后未及时办理续期手续的
B、企业取得资质后发生重大安全事故的
C、资质许可机关违反法定程序准予资质许可的
D、资质证书有效期到期后未及时办理续期手续的
答案：C
解析：
本题考查的是施工企业资质证书的申请、延续和变更。有下列情形之一的，资质许可机关应当撤销建筑业企业资质：（1）资质许可机关工作人员滥用职权、玩忽职守准予资质许可的；（2）超越法定职权准予资质许可的；（3）违反法定程序准予资质许可的；（4）对不符合资质标准条件的申请企业准予资质许可的；（5）依法可以撤销资质许可的其他情形。以欺骗、贿赂等不正当手段取得资质许可的，应当予以撤销。
目视助航灯光安装工程质量的评定标准包括（ ）工程质量评定标准等。
A.飞机机位引导系统安装
B.标记牌安装
C.隔离变压器安装
D.泛光照明
E.灯光电缆线路施工
B.标记牌安装
C.隔离变压器安装
D.泛光照明
E.灯光电缆线路施工
答案：B,C,E
解析：
不应计入招标所要求的到位资金的是（ ）。
A.未被银行证明的资金
B.银行借贷资金
C.合股资金
D.融资资金
B.银行借贷资金
C.合股资金
D.融资资金
答案：A
解析：
本是主要考察矿业工程项目招标应具备的条件。根据相关文件要求建设方进行矿业工程项目招标，必须符合以下要求： (1)建设工程立项批准。矿业工程项目立项必须是国家或者当地政府已经列入资源开发区域的项目，具有符合等级要求的勘察报告和资源评价，以及环境影响评估报告，并已具备开发条件，批准立项。
(2)建设行政主管部门批准。已经完成符合施工要求的设计和图纸工作，并经相应的安全部门、环境管理部门审核同意；履行并完成报建手续并经行政主管部门批准。
(3)建设资金落实。建设资金已经落实或部分落实，符合规定的资金到位率；有相关银行的资金或贷款证明。
(4)建设工程规划许可。已完成建设用地的购置工作，以及必要的临时施工用地规划和租赁工作，取得建设工程规划许可。
(5)技术资料满足要求。完成必要的补充勘察工作，有满足施工要求的地质资料和相应的设计和图纸。井筒施工必须有符合要求的井筒检查孔资料。
(2)建设行政主管部门批准。已经完成符合施工要求的设计和图纸工作，并经相应的安全部门、环境管理部门审核同意；履行并完成报建手续并经行政主管部门批准。
(3)建设资金落实。建设资金已经落实或部分落实，符合规定的资金到位率；有相关银行的资金或贷款证明。
(4)建设工程规划许可。已完成建设用地的购置工作，以及必要的临时施工用地规划和租赁工作，取得建设工程规划许可。
(5)技术资料满足要求。完成必要的补充勘察工作，有满足施工要求的地质资料和相应的设计和图纸。井筒施工必须有符合要求的井筒检查孔资料。
2021一级建造师考试题免费下载8卷 第4卷
该基坑坍塌的直接原因是什么？造成该基坑塌方的主要因素有哪些？
正确答案：
基坑坍塌的直接原因是建设单位更改了支护设计（2分）。 主要因素有： （1）边坡过陡，使土体的稳定性不够（1分）； （2）水对基坑稳定性的影响（1分）； （3）基坑上边边缘附近超载（1分）； （4）支护措施不当（1分）。
基坑坍塌的直接原因是建设单位更改了支护设计（2分）。 主要因素有： （1）边坡过陡，使土体的稳定性不够（1分）； （2）水对基坑稳定性的影响（1分）； （3）基坑上边边缘附近超载（1分）； （4）支护措施不当（1分）。
某项目经理在某高层建筑的施工中，由于工作失误，致使施工人员死亡并造成施工项目重大经济损失，施工企业对该项目经理的处理方式为（ ）。
A.追究法律责任
B.吊销建造师资格证书
C.追究社会责任
D.追究经济责任
B.吊销建造师资格证书
C.追究社会责任
D.追究经济责任
答案：D
解析：
项目经理由于主观原因，或由于工作失误有可能承担法律责任和经济责任。政府主管部门将追究的主要是其法律责任，企业将追究的主要是其经济责任；但是，由于项目经理的违法行为而导致企业的损失，企业也有可能追究其法律责任。
微型光缆是接入网中关键的组成元素，其作用就是()。
A.增加光缆的牵引力
B.增加网络灵活性
C.保护光缆
D.传输信息
B.增加网络灵活性
C.保护光缆
D.传输信息
答案：D
解析：
本题考核的是微型光缆。微型光缆是接入网中关键的组成元素，其作用就是传输信息。微型光缆的光学传输指标与普通光缆相同，由于其外径比普通光缆细，所以简称为微缆。
甲建筑公司向乙水泥厂发出采购100吨水泥的要约,乙于10月1日寄出承诺信件。10月8日,信件寄至甲商场,时逢其法定代表人外出。10月9日,法定代表人知悉了该信内容,遂于10月10日电传告知乙收到承诺。该要约的生效时间是()。
A.10月1日
B.10月8日
C.10月9日
D.10月10日
B.10月8日
C.10月9日
D.10月10日
答案：B
解析：
2020版教材P127 / 2019版教材P126
《合同法》规定，要约到达受要约人时生效。承诺通知到达要约人时生效。承诺不需要通知的，根据交易习惯或者要约的要求作出承诺的行为时生效。
《合同法》规定，要约到达受要约人时生效。承诺通知到达要约人时生效。承诺不需要通知的，根据交易习惯或者要约的要求作出承诺的行为时生效。
关于机电安装工程保修的责任范围,正确的说法是（ ）。
A.质量问题确实是由于施工单位的施工质量不良造成的,施工单位只负责修理
B.质量问题是由双方的责任造成的,由施工单位负责修理,施工单位不负责费用
C.质量问题发生是因建设单位责任,费用由双方协商解决
D.质量问题是由于建设单位提供的材料质量造成的,应由建设单位承担修理费用,施工单位协助修理
B.质量问题是由双方的责任造成的,由施工单位负责修理,施工单位不负责费用
C.质量问题发生是因建设单位责任,费用由双方协商解决
D.质量问题是由于建设单位提供的材料质量造成的,应由建设单位承担修理费用,施工单位协助修理
答案：D
解析：
2020版教材P439 / 2019版教材P427
对保修期和保修范围内发生的质量问题，应先由建设单位组织设计、施工等单位分析质量问题的原因，确定保修方案，由施工单位负责保修。对质量问题的原因分析应实事求是，科学分析，分清责任，由责任方承担相应的经济赔偿。
（1）质量问题确实是由于施工单位的施工责任或施工质量不良造成的，施工单位负责修理并承担修理费用。
（2）质量问题是由双方的责任造成的，应协商解决，商定各自的经济责任，由施工单位负责修理。
（3）质量问题是由于建设单位提供的设备、材料等质量不良造成的，应由建设单位承担修理费用，施工单位协助修理。
（4）质量问题发生是因建设单位（用户责任，修理费用或者重建费用由建设单位负担。
（5）涉外工程的修理按合同规定执行，经济责任按以上原则处理。
对保修期和保修范围内发生的质量问题，应先由建设单位组织设计、施工等单位分析质量问题的原因，确定保修方案，由施工单位负责保修。对质量问题的原因分析应实事求是，科学分析，分清责任，由责任方承担相应的经济赔偿。
（1）质量问题确实是由于施工单位的施工责任或施工质量不良造成的，施工单位负责修理并承担修理费用。
（2）质量问题是由双方的责任造成的，应协商解决，商定各自的经济责任，由施工单位负责修理。
（3）质量问题是由于建设单位提供的设备、材料等质量不良造成的，应由建设单位承担修理费用，施工单位协助修理。
（4）质量问题发生是因建设单位（用户责任，修理费用或者重建费用由建设单位负担。
（5）涉外工程的修理按合同规定执行，经济责任按以上原则处理。
关于燃气管道强度试验的说法，正确的是（ ）。
A.强度试验在燃气管道焊口防腐之后进行
B.强度试验采用水压试验时，当压力达到规定值后，应稳压1h，观察压力计应不少于30min，压力降小于 133Pa 为合格
C.一般情况下试验压力为设计压力的 1.5 倍，且不得低于 0.6MPa
D.强度试验采用气压试验时，当发现有漏点时，应先将管内的介质放掉，方可进行修补
B.强度试验采用水压试验时，当压力达到规定值后，应稳压1h，观察压力计应不少于30min，压力降小于 133Pa 为合格
C.一般情况下试验压力为设计压力的 1.5 倍，且不得低于 0.6MPa
D.强度试验采用气压试验时，当发现有漏点时，应先将管内的介质放掉，方可进行修补
答案：D
解析：
强度试验在燃气管道焊口防腐之前进行，强度试验采用水压试验时，当压力达到规定值后，应稳压 1h，观察压力计应不少于 30min，无压力降为合格，一般情况下试验压力为设计压力的 1.5 倍，但钢管不得低于 0.4MPa，聚乙烯管（SDR11)不得低于 0.4MPa，聚乙烯管（SDR17.6）不得低于 0.2MPa。
利润与现金流量的差异主要表现在( )。
A．购置固定资产付出大量现金时不需计人成本
B．将固定资产的价值以折旧形式计入成本时，不需要付出现金
c．现金流量一般来说大于利润
D．计算利润时不考虑垫支的流动资产的数量和回收的时间
E．只要销售行为已经确定就应当计入当期的销售收入，不一定立即收到现金
正确答案：ABDE
根据《建设工程质量管理条例》，建设工程质量监督管理，可以由建设行政主管部门或者其他有关部门委托的建设工程质量监督机构具体实施。关于监理机构和监理人员的说法，正确的是（）。
A.监督机构应当具有符合规定条件的监督人员。监督员应当占监督机构总人数的50%以上
B.监督人员应当具有工程类专业大学本科以上学历或者工程类执业注册资格
C.具有五年以上工程质量管理或者设计、施工、监理等工作经历
D.省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门每两年对监督人员进行一次岗位考核
B.监督人员应当具有工程类专业大学本科以上学历或者工程类执业注册资格
C.具有五年以上工程质量管理或者设计、施工、监理等工作经历
D.省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门每两年对监督人员进行一次岗位考核
答案：D
解析：
A 项错误，监督机构应当具有符合规定条件的监督人员。监督员应当占监督机构总人数的75%以上。
B 项错误，监督人员应当具有工程类专业大学专科以上学历或者工程类执业注册资格。C 项错误，具有三年以上工程质量管理或者设计、施工、监理等工作经历。
B 项错误，监督人员应当具有工程类专业大学专科以上学历或者工程类执业注册资格。C 项错误，具有三年以上工程质量管理或者设计、施工、监理等工作经历。
2021一级建造师考试题免费下载8卷 第5卷
项目进度目标可以按（ ）进行分解。
A.单位工程 B.施工阶段
C.承包专业 D.年、季、月进度计划
E.经济效益高低
A.单位工程 B.施工阶段
C.承包专业 D.年、季、月进度计划
E.经济效益高低
答案：A,B,C,D
解析：
通信局(站)的交流供电系统避雷措施应包括( )。
A.当电力变压器设在站外时，宜在上方架设良导体避雷线
B.电力变压器高、低压侧均应各装一组避雷器
C.当电力变压器设在站内时，其高压电力线应采用地埋电力电缆
D.电力电缆应选用具有塑料护套的电力电缆
E.在架空电力线路与地埋电力电缆连接处应装设避雷器
B.电力变压器高、低压侧均应各装一组避雷器
C.当电力变压器设在站内时，其高压电力线应采用地埋电力电缆
D.电力电缆应选用具有塑料护套的电力电缆
E.在架空电力线路与地埋电力电缆连接处应装设避雷器
答案：A,B,C,E
解析：
供电系统避雷 1.交流变压器避雷
( 1 )交流供电系统应采用三相五线制供电方式为负载供电。当电力变压器设在站外时，宜在上方架设良导体避雷线。
( 2 )电力变压器高、低压侧均应各装二组避雷器，避雷器应尽量靠近变压器装设。
2. 电力电缆避雷
( 1 )当电力变压器设在站内时，其高压电力线应采用地埋电力电缆进入通信局（站），电力电缆应选用具有金属铠装层的电力电缆或其他护套电缆穿钢管埋地引人通信局（站）。
( 2 )电力电缆金属护套两端应就近接地。在架空电力线路与地埋电力电缆连接处应装设避雷器，避雷器的接地端子、电力电缆金属护层、铁脚等应连在一起就近接地。
( 3 )地埋电力电缆与地埋通信电缆平行或交叉跨越的间距应符合设计要求。严禁采用架空交、直流电力线引出通信局(站)。
( 4 )通信局(站)内的工频低压配电线，宜采用金属暗管穿线的布设方式，其竖直部分应尽可能靠近墙，金属暗管两端及中间应就近接地。
( 1 )交流供电系统应采用三相五线制供电方式为负载供电。当电力变压器设在站外时，宜在上方架设良导体避雷线。
( 2 )电力变压器高、低压侧均应各装二组避雷器，避雷器应尽量靠近变压器装设。
2. 电力电缆避雷
( 1 )当电力变压器设在站内时，其高压电力线应采用地埋电力电缆进入通信局（站），电力电缆应选用具有金属铠装层的电力电缆或其他护套电缆穿钢管埋地引人通信局（站）。
( 2 )电力电缆金属护套两端应就近接地。在架空电力线路与地埋电力电缆连接处应装设避雷器，避雷器的接地端子、电力电缆金属护层、铁脚等应连在一起就近接地。
( 3 )地埋电力电缆与地埋通信电缆平行或交叉跨越的间距应符合设计要求。严禁采用架空交、直流电力线引出通信局(站)。
( 4 )通信局(站)内的工频低压配电线，宜采用金属暗管穿线的布设方式，其竖直部分应尽可能靠近墙，金属暗管两端及中间应就近接地。
某机械设备租赁公司拟在施工现场安装施工起重机械。根据《建设工程安全生产管理条例》，该公司应（ ）。
A.编制安装方案
B.出具自检合格证明
C.向施工单位进行安全使用说明
D.自行验收
E.办理验收手续并签字
B.出具自检合格证明
C.向施工单位进行安全使用说明
D.自行验收
E.办理验收手续并签字
答案：A,B,C,E
解析：
《建设工程安全生产管理条例》规定，施工起重机械和整体提升脚手架、模板等 自升式架设设施安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明，并向施工单位进行安全 使用说明，办理验收手续并签字。
项目管理实施规划的编制依据包括（ ）。
A.项目管理规划大纲
B.施工组织设计
C.同类项目的相关资料
D.工程合同及相关要求
E.项目条件和资源
B.施工组织设计
C.同类项目的相关资料
D.工程合同及相关要求
E.项目条件和资源
答案：A,C,D,E
解析：
项目管理实施规划可依据下列资料编制：
（1）项目管理规划大纲；
（2）适用的法律、法规和标准
（3）项目合同及相关要求
（4）项目设计文件
（5）工程情况与特点
（6）项目资源和条件
（7）有价值的历史数据
（8）项目团队的能力和水平
（1）项目管理规划大纲；
（2）适用的法律、法规和标准
（3）项目合同及相关要求
（4）项目设计文件
（5）工程情况与特点
（6）项目资源和条件
（7）有价值的历史数据
（8）项目团队的能力和水平
蓄电池是将电能转换成化学能储存起来，需要时将化学能转变成为电能的一种储能装置。蓄电池的组成部分有( )。
A.正、负极板
B.隔板(膜)
C.电池槽(外壳)
D.进气阀
E.电解液(硫酸)
B.隔板(膜)
C.电池槽(外壳)
D.进气阀
E.电解液(硫酸)
答案：A,B,C,E
解析：
蓄电池由正负极板、隔板(膜)、电池槽(外壳)、排气阀或安全阀以及电解液(硫酸)五个主要部分组成。
某企业年初花费30万元购买企业拥有且预期会给企业带来经济利益的一套设备，在会计核算中应归属的会计要素是（）。2018真题
A、负债
B、资产
C、费用
D、收入
B、资产
C、费用
D、收入
答案：B
解析：
本题考查的是会计要素的组成。其中资产是指企业过去的交易或者事项形成的、由企业拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的资源。
施工单位在开工前应编制测量控制方案，经（ ）批准后实施。
A.项目技术负责人
B.企业技术负责人
C.专业监理工程师
D.总监理工程师
B.企业技术负责人
C.专业监理工程师
D.总监理工程师
答案：A
解析：
本题考核的是现场施工准备工作的测量控制。工程测量放线是建设工程产品由设计转化为实物的第一步。施工测量质量的好坏，直接决定工程的定位和标高是否正确，并且制约施工过程有关工序的质量。因此，施工单位在开工前应编制测量控制方案，经项目技术负责人批准后实施。
TD-SCDMA 的切换技术是（ ）
A、硬切换
B、接力切换
C、软切换
D、更软切换
A、硬切换
B、接力切换
C、软切换
D、更软切换
答案：B
解析：
2021一级建造师考试题免费下载8卷 第6卷
甲诉乙建设工程施工合同纠纷一案，人民法院立案审理。在庭审中，四方未经法庭许可中途退庭，则人民法院对该起诉讼案件（）
A 移送二审法院裁决
B 按撤诉处理
C 按缺席判决
D 进入再审程序
正确答案：B
51.B【解析】根据《民事诉讼法》的规定，原告经传票 传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可 中途退庭的，可以按撤诉处理。
51.B【解析】根据《民事诉讼法》的规定，原告经传票 传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可 中途退庭的，可以按撤诉处理。
混凝土离析的主要影响因素是混凝土的（ ）。
A.混凝土单方用水量
B.粗骨料及细骨料的级配
C.水泥品种及外加剂的种类
D.混凝土含砂率（灰砂比）
B.粗骨料及细骨料的级配
C.水泥品种及外加剂的种类
D.混凝土含砂率（灰砂比）
答案：B
解析：
混凝土离析的主要影响因素是粗骨料及细骨料的级配。
根据《建设工程监理规范》GB／T 50319--2013，编制工程建设监理实施细则的依据有( )。
A.工程建设标准
B.监理大纲
C.监理委托合同
D.施工组织设计
E.工程设计文件
B.监理大纲
C.监理委托合同
D.施工组织设计
E.工程设计文件
答案：A,D,E
解析：
编制工程建设监理实施细则的依据，(1)已批准的工程建设监理规划；(2)相关的专业工程的标准、设计文件和有关的技术资料；(3)施工组织设计。
钢结构中使用的连接螺栓一般分为普通螺栓和高强度螺栓两种，其中，高强度螺栓按连接形式通常分为（ ）。
A.平接连接
B.摩擦连接
C.张拉连接
D.承压连接
E.搭接连接
B.摩擦连接
C.张拉连接
D.承压连接
E.搭接连接
答案：B,C,D
解析：
本题考核的是螺栓连接方式。高强度螺栓按连接形式通常分为摩擦连接、张拉连接和承压连接等，其中，摩擦连接是目前广泛采用的基本连接形式。
钢筋中的有害元素是（ ）。
A.锰
B.硅
C.氧
D.铁
B.硅
C.氧
D.铁
答案：C
解析：
2020/2019版教材P40
钢材中除主要化学成分铁（Fe）以外，还含有少量的碳（C）、硅（Si）、锰（Mn）、磷（P）、硫（S）、氧（O）、氮（N）、钛（Ti）、钒（V）等元素，这些元素虽含量很少，但对钢材性能的影响很大。（1）碳：碳是决定钢材性能的最重要元素。建筑钢材的含碳量不大于0.8%，随着含碳量的增加，钢材的强度和硬度提高，塑性和韧性下降。含碳量超过0.3%时钢材的可焊性显著降低。碳还增加钢材的冷脆性和时效敏感性，降低抗大气锈蚀性。（2）硅：当含量小于1%时，可提高钢材强度，对塑性和韧性影响不明显。硅是我国钢筋用钢材中的主加合金元素。（3）锰：锰能消减硫和氧引起的热脆性，使钢材的热加工性能改善，同时也可提高钢材强度。（4）磷：磷是碳素钢中很有害的元素之一。磷含量增加，钢材的强度、硬度提高，塑性和韧性显著下降。特别是温度愈低，对塑性和韧性的影响愈大，从而显著加大钢材的冷脆性，也使钢材可焊性显著降低。但磷可提高钢材的耐磨性和耐蚀性，在低合金钢中可配合其他元素作为合金元素使用。（5）硫：硫也是很有害的元素，呈非金属硫化物夹杂物存在于钢中，降低钢材的各种机械性能。硫化物所造成的低熔点使钢材在焊接时易产生热裂纹，形成热脆现象，称为热脆性。硫使钢的可焊性、冲击韧性、耐疲劳性和抗腐蚀性等均降低。（6）氧：氧是钢中有害元素，会降低钢材的机械性能，特别是韧性。氧有促进时效倾向的作用。氧化物所造成的低熔点亦使钢材的可焊性变差。（7）氮：氮对钢材性质的影响与碳、磷相似，会使钢材强度提高，塑性特别是韧性显著下降。
钢材中除主要化学成分铁（Fe）以外，还含有少量的碳（C）、硅（Si）、锰（Mn）、磷（P）、硫（S）、氧（O）、氮（N）、钛（Ti）、钒（V）等元素，这些元素虽含量很少，但对钢材性能的影响很大。（1）碳：碳是决定钢材性能的最重要元素。建筑钢材的含碳量不大于0.8%，随着含碳量的增加，钢材的强度和硬度提高，塑性和韧性下降。含碳量超过0.3%时钢材的可焊性显著降低。碳还增加钢材的冷脆性和时效敏感性，降低抗大气锈蚀性。（2）硅：当含量小于1%时，可提高钢材强度，对塑性和韧性影响不明显。硅是我国钢筋用钢材中的主加合金元素。（3）锰：锰能消减硫和氧引起的热脆性，使钢材的热加工性能改善，同时也可提高钢材强度。（4）磷：磷是碳素钢中很有害的元素之一。磷含量增加，钢材的强度、硬度提高，塑性和韧性显著下降。特别是温度愈低，对塑性和韧性的影响愈大，从而显著加大钢材的冷脆性，也使钢材可焊性显著降低。但磷可提高钢材的耐磨性和耐蚀性，在低合金钢中可配合其他元素作为合金元素使用。（5）硫：硫也是很有害的元素，呈非金属硫化物夹杂物存在于钢中，降低钢材的各种机械性能。硫化物所造成的低熔点使钢材在焊接时易产生热裂纹，形成热脆现象，称为热脆性。硫使钢的可焊性、冲击韧性、耐疲劳性和抗腐蚀性等均降低。（6）氧：氧是钢中有害元素，会降低钢材的机械性能，特别是韧性。氧有促进时效倾向的作用。氧化物所造成的低熔点亦使钢材的可焊性变差。（7）氮：氮对钢材性质的影响与碳、磷相似，会使钢材强度提高，塑性特别是韧性显著下降。
给水排水系统调试检测要求，正确的是（）。
A.给水和中水监控系统应按50％抽检
B.排水监控系统应抽检20％，且不得少于10套，总数少于10套时应全部检测
C.给水系统、排水系统和中水系统液位、压力参数及水泵运行状态检测
D.水泵投运切换要检测
E.故障报警及保护要检测
B.排水监控系统应抽检20％，且不得少于10套，总数少于10套时应全部检测
C.给水系统、排水系统和中水系统液位、压力参数及水泵运行状态检测
D.水泵投运切换要检测
E.故障报警及保护要检测
答案：C,D,E
解析：
A选项错误，给水和中水监控系统应全部检测；B选项错误，排水监控系统应抽检50％，且不得少于5套，总数少于5套时应全部检测。
总承包风险费是指由总承包单位为支付风险费用计列的金额，风险费用包括的内容有（ ）。
A.非不可抗力造成的损失及对其采取的预防措施费用
B.非发包人供应的材料、设备除政策调整以外的价差
C.实施性施工组织设计调整造成的损失和增加的措施费
D.工程保险费
E.非承包人原因引起的Ⅰ类变更设计
B.非发包人供应的材料、设备除政策调整以外的价差
C.实施性施工组织设计调整造成的损失和增加的措施费
D.工程保险费
E.非承包人原因引起的Ⅰ类变更设计
答案：A,B,C,D
解析：
总承包风险费是指由总承包单位为支付风险费用计列的金额，风险费用包括但不限于以下内容：（1）非不可抗力造成的损失及对其采取的预防措施费用；
（2）非发包人供应的材料、设备除政策调整以外的价差；
（3）实施性施工组织设计调整造成的损失和增加的措施费；
（4）工程保险费；
（5）由于变更施工方法、施工工艺所引起的费用增加；
（6）施工安全、工程质量、建设工期、投资控制、环境保护和维护稳定考核费用；
（7）项目专用合同条款约定额度内由承包人承担的Ⅱ类变更设计费用。
（2）非发包人供应的材料、设备除政策调整以外的价差；
（3）实施性施工组织设计调整造成的损失和增加的措施费；
（4）工程保险费；
（5）由于变更施工方法、施工工艺所引起的费用增加；
（6）施工安全、工程质量、建设工期、投资控制、环境保护和维护稳定考核费用；
（7）项目专用合同条款约定额度内由承包人承担的Ⅱ类变更设计费用。
《绿色施工导则》要求平面布置合理、紧凑，在满足环境、职业健康与安全及文明施工要求的前提下尽可能减少废弃地和死角，临时设施占地面积有效利用率大于（ ）。
A.60%
B.70%
C.80%
D.90%
B.70%
C.80%
D.90%
答案：D
解析：
在满足环境.职业健康与安全及文明施工要求的前提下尽可能减少废弃地和死角， 临时设施占地面积有效利用率大于90%。
2021一级建造师考试题免费下载8卷 第7卷
企业应收账款管理中，可以通过“5C”系统对顾客的（ ）进行评估。
A. 资产状况
B. 信用品质
C. 偿债能力
D. 盈利能力
A. 资产状况
B. 信用品质
C. 偿债能力
D. 盈利能力
答案：B
解析：
2012年建设工程经济真题第51题
本题主要考查了应收账款的财务管理。
所谓“5C”系统，是评价顾客信用品质的五个方面，包括品质、能力、资本、条件、抵押。
综上所述，本题正确答案为B项。
本题主要考查了应收账款的财务管理。
所谓“5C”系统，是评价顾客信用品质的五个方面，包括品质、能力、资本、条件、抵押。
综上所述，本题正确答案为B项。
建筑内非承重墙的主要功能有（ ）。2017真题
A、保温
B、美化
C、隔声
D、承重
E、防水
B、美化
C、隔声
D、承重
E、防水
答案：A,C,E
解析：
本题考查的是墙体的建筑构造。非承重墙的要求：保温隔热；隔声、防火、防水、防潮等。
跑道设有净空道、停止道、防吹坪、跑道端安全区等，则升降带包括跑道和（ ）。
A.防吹坪
B.净空道
C.停止道
D.跑道端安全区
B.净空道
C.停止道
D.跑道端安全区
答案：C
解析：
（2013 年真题）引起长条形基坑纵向土体滑坡事故的原因主要有（ ）。
A.坡度过陡
B.雨期施工
C.边坡加固
D.排水不畅
E.坡脚扰动
B.雨期施工
C.边坡加固
D.排水不畅
E.坡脚扰动
答案：A,B,D,E
解析：
上海等地软土地区曾多次发生放坡开挖的工程事故，分析原因大都是表坡过陡、雨期施工、排水不畅、坡脚扰动等引起脚扰动
在工程实施过程中发生索赔事件以后，承包人首先应（ ）。
A. 向工程师发出书面索赔意向通知
B. 向建设主管部门报告
C. 收集索赔证据并计算相应的经济和工期损失
D. 向工程师递交正式索赔报告
A. 向工程师发出书面索赔意向通知
B. 向建设主管部门报告
C. 收集索赔证据并计算相应的经济和工期损失
D. 向工程师递交正式索赔报告
答案：A
解析：
本题主要考查的是索赔的方法和程序。
在工程实施过程中发生索赔事件以后或者承包人发现索赔机会，首先要提出索赔意向，即在合同规定的时间内将索赔意向用书面形式及时通知发包人或者工程师，向对方表明索赔愿望、要求或者声明保留索赔权利，这是索赔工作的第一步。
综上所述，正确选项为A。
在工程实施过程中发生索赔事件以后或者承包人发现索赔机会，首先要提出索赔意向，即在合同规定的时间内将索赔意向用书面形式及时通知发包人或者工程师，向对方表明索赔愿望、要求或者声明保留索赔权利，这是索赔工作的第一步。
综上所述，正确选项为A。
在施工过程中，施工企业与甲材料供应商订立材料买卖合同，但施工企业误将应支付给甲材料供应商的货款支付给了乙材料供应商。关于该货款处理的说法，正确的是（ ）。
A.只能由法院确定归属
B.乙材料供应商应当返还给甲材料供应商
C.甲材料供应商可以依据买卖合同要求乙材料供应商返还
D.施工企业可以要求乙材料供应商返还不当得利
B.乙材料供应商应当返还给甲材料供应商
C.甲材料供应商可以依据买卖合同要求乙材料供应商返还
D.施工企业可以要求乙材料供应商返还不当得利
答案：D
解析：
不当得利，是指没有法律上或者合同上的依据，有损于他人利益而自身取得利益的行为。由于不当得利造成他人利益的损害，因此在得利者与受害者之间形成债的关系
管道保温必须按设计规定的位置、大小和数量设置（ ），并填充（ ）相近的软质材料。
A、伸缩缝；密度
B、伸缩缝；导热系数
C、排液缝；密度
D、排液缝；导热系数
B、伸缩缝；导热系数
C、排液缝；密度
D、排液缝；导热系数
答案：B
解析：
2020教材P393 / 2019教材P394
3、伸缩缝处理：伸缩缝内填充导热系数与保温材料相近的软质保温材料。
3、伸缩缝处理：伸缩缝内填充导热系数与保温材料相近的软质保温材料。
职业健康安全管理体系和环境管理体系中作业文件是指（）
A．管理手册、作业指导书
B．程序文件、管理规定
C．作业指导书、程序文件引用的表格
D．管理手册、程序文件
正确答案：C
2021一级建造师考试题免费下载8卷 第8卷
调节混凝土结构硬化的外加剂有促凝剂、早强剂及（）等。
A.减水剂
B.塑化剂
C.缓凝剂
D.发气剂
B.塑化剂
C.缓凝剂
D.发气剂
答案：C
解析：
本题考核的是机场道面混凝土常用外加剂的使用。外加剂种类繁多，调节混凝土凝结硬化的外加剂有促凝剂、早强剂、缓凝剂等。
浆砌片石砌体必须选用质地坚硬、不易风化、无裂纹、无水锈的片石，其母岩强度等级应≥MU30，片石应采用()施工。
A.挤浆法砌筑；严禁使用灌浆法
B.挤浆法砌筑；最好使用灌浆法
C.灌浆法砌筑；严禁使用挤浆法
D.灌浆法砌筑；不得使用挤浆法
B.挤浆法砌筑；最好使用灌浆法
C.灌浆法砌筑；严禁使用挤浆法
D.灌浆法砌筑；不得使用挤浆法
答案：A
解析：
52. 质量管理的PDCA循环中，“D”的职能是（ ）。
A.将质量目标值通过投入产出活动转化为实际值
B.对质量检查中的问题或不合格及时采取措施纠正
C.确定质量目标和制定实现质量目标的行动方案
D.对计划执行情况和结果进行检查
正确答案：A
52．A【解析】计划(P)，质量管理的计划职能，包括 确定或明确质量目标和制定实现质量目标的行动 方案两方面。实施(D)，实施职能在于将质量的目 标值，通过生产要素的投入、作业技术活动和产出 过程，转换为质量的实际值。检查(C)，指对计划实 施过程进行各种检查，包括作业者的自检、互检、和 专职管理者专检。处置( A)，对于质量检查所发现的 质量问题或者质量不合格，及时进行原因分析，采取 必要的措施，予以纠正，形成过程的受控状态。
52．A【解析】计划(P)，质量管理的计划职能，包括 确定或明确质量目标和制定实现质量目标的行动 方案两方面。实施(D)，实施职能在于将质量的目 标值，通过生产要素的投入、作业技术活动和产出 过程，转换为质量的实际值。检查(C)，指对计划实 施过程进行各种检查，包括作业者的自检、互检、和 专职管理者专检。处置( A)，对于质量检查所发现的 质量问题或者质量不合格，及时进行原因分析，采取 必要的措施，予以纠正，形成过程的受控状态。
明挖基础中属于无护壁基坑的开挖方式的是（ ）。
A.放坡开挖
B.土围堰
C.喷射混凝土
D.混凝土围圈
B.土围堰
C.喷射混凝土
D.混凝土围圈
答案：A
解析：
（2019年真题）履约担保的形式包括（）。
A.保兑支票
B.银行保函
C.信用证明
D.担保书
E.保证金
B.银行保函
C.信用证明
D.担保书
E.保证金
答案：B,D,E
解析：
P303-307
履约担保可以采用银行保函、履约担保书和履约保证金的形式,也可以采用同业担保的方式。
履约担保可以采用银行保函、履约担保书和履约保证金的形式,也可以采用同业担保的方式。
对海岸港和潮汐作用明显的河口港，设计高水位可采用（ ）。
A.高潮累积频率10%的潮位 B.高潮累积频率90%的潮位
C.历时累积频率l%的潮位 D.重现期为2年的年极值高水位
E.重现韵为50年的高水位
正确答案：AC
当计算工期不能满足合同要求时，应首先压缩（ ）的持续时间。
A．持续时间最长的工作
B．总时差最长的工作
C．关键工作
D．非关键工作
正确答案：C
施工单位对建设行政管理部门的下列行为提起行政诉讼，人民法院应当受理的是（ ）。
A. 对施工现场侵权赔偿纠纷进行的调解
B. 撤销施工单位资质证书的决定
C. 因工作人员违法颁发资质证书而给予的行政处分
D. 关于资质证书颁发的条件不符合法律规定
A. 对施工现场侵权赔偿纠纷进行的调解
B. 撤销施工单位资质证书的决定
C. 因工作人员违法颁发资质证书而给予的行政处分
D. 关于资质证书颁发的条件不符合法律规定
答案：B
解析：
2007年建设工程法规真题第67题
B项：《行政诉讼法》规定，人民法院受理公民、法人和其他组织对下列具体行政行为不服提起的诉讼：（一）对拘留、罚款、吊销许可证和执照、责令停产停业、没收财物等行政处罚不服的；（二）对限制人身自由或者对财产的查封、扣押、冻结等行政强制措施不服的；（三）认为行政机关侵犯法律规定的经营自主权的；（四）认为符合法定条件申请行政机关颁发许可证和执照，行政机关拒绝颁发或者不予答复的；（五）申请行政机关履行保护人身权、财产权的法定职责，行政机关拒绝履行或者不予答复的；（六）认为行政机关没有依法发给抚恤金的；（七）认为行政机关违法要求履行义务的；（八）认为行政机关侵犯其他人身权、财产权的。
除前款规定外，人民法院受理法律、法规规定可以提起诉讼的其他行政案件。
B项撤销施工单位资质证书的决定属于（一）的行政处罚。法院应当受理，所以B项当选。
A项：行政机关对民事纠纷作出的调解，当事人不服的，应当依法申请仲裁或者提起民事诉讼。所以A项不选。
人民法院不受理公民、法人或者其他组织对下列事项提起的诉讼：（一）国防、外交等国家行为；（二）行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍约束力的决定、命令；（三）行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定；（四）法律规定由行政机关最终裁决的具体行政行为。
C项：属于（三）的行政机关的内部行为，所以C项不选。
D项：属于（二）的情形，所以D项不选。
综上所述，本题正确答案为B。
B项：《行政诉讼法》规定，人民法院受理公民、法人和其他组织对下列具体行政行为不服提起的诉讼：（一）对拘留、罚款、吊销许可证和执照、责令停产停业、没收财物等行政处罚不服的；（二）对限制人身自由或者对财产的查封、扣押、冻结等行政强制措施不服的；（三）认为行政机关侵犯法律规定的经营自主权的；（四）认为符合法定条件申请行政机关颁发许可证和执照，行政机关拒绝颁发或者不予答复的；（五）申请行政机关履行保护人身权、财产权的法定职责，行政机关拒绝履行或者不予答复的；（六）认为行政机关没有依法发给抚恤金的；（七）认为行政机关违法要求履行义务的；（八）认为行政机关侵犯其他人身权、财产权的。
除前款规定外，人民法院受理法律、法规规定可以提起诉讼的其他行政案件。
B项撤销施工单位资质证书的决定属于（一）的行政处罚。法院应当受理，所以B项当选。
A项：行政机关对民事纠纷作出的调解，当事人不服的，应当依法申请仲裁或者提起民事诉讼。所以A项不选。
人民法院不受理公民、法人或者其他组织对下列事项提起的诉讼：（一）国防、外交等国家行为；（二）行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍约束力的决定、命令；（三）行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定；（四）法律规定由行政机关最终裁决的具体行政行为。
C项：属于（三）的行政机关的内部行为，所以C项不选。
D项：属于（二）的情形，所以D项不选。
综上所述，本题正确答案为B。
上一篇：2021一级建造师历年真题9辑
热门文章
