一级建造师历年真题解析9辑
发布时间：2021-08-14
一级建造师历年真题解析9辑 第1辑
运营商之间应为各自的用户通信提供保障，应保证自己的用户能够顺利地与其他运营商的用户进行通信。运营商之间如果存在( )的行为，将受到相应的处罚。
A.中断或限制网间通信
B.影响网间通信质量
C.启用电信码号资源，拖延开放网间业务、拖延开通新业务号码
D.违反网间结算规定
E.其他引发互联争议
B.影响网间通信质量
C.启用电信码号资源，拖延开放网间业务、拖延开通新业务号码
D.违反网间结算规定
E.其他引发互联争议
答案：B,D,E
解析：
（2013年真题）A公司总承包某地一扩建项目的机电安装工程，材料和设备由建设单位提供。A公司除自己承担主工艺线设备安装外，非标准件制作安装工程、防腐工程等均匀分包给具有相应施工资质的分包商施工。考虑到该地区风多雨少的气候，建设单位将紧靠河边及施工现场的一所弃用学校提供给A公司项目部，项目部安排两层教学楼的一层做材料工具仓库，二楼作现场办公室，楼旁临河边修建简易厕所和浴室，污水直接排入河中，并对其他空地做了施工平面布置。（见图5）
开工前，项目部遵循“开源与节流相结合的原则及项目成本全员控制原则”签订了分包合同，制定了成本控制目标和措施。施工中由于计划多变、设计变更多，管理不到位，因而造成工程成本严重超过预期。
在露天非标制作时，分包商采用CO2气体保护焊施焊，质检员予以制止。
动态炉窑焊接完成后，项目部即着手炉窑的砌筑，监理工程师予以制止，砌筑后，在没有烘炉技术资料的情况下，项目部根据在某现场的烘炉经验开始烘炉，又一次遭到监理工程师的制止。
在投料保修期间，设备运行不正常甚至有部件损坏，主要原因有：①设备制造质量问题；②建设单位工艺操作失误；③安装精度问题。建设单位与A公司因质量问题的责任范围发生争执。
【问题】 3.说明质检员在露天制作场地制止分包商继续作业的理由。应采取哪些措施以保证焊接质量？
开工前，项目部遵循“开源与节流相结合的原则及项目成本全员控制原则”签订了分包合同，制定了成本控制目标和措施。施工中由于计划多变、设计变更多，管理不到位，因而造成工程成本严重超过预期。
在露天非标制作时，分包商采用CO2气体保护焊施焊，质检员予以制止。
动态炉窑焊接完成后，项目部即着手炉窑的砌筑，监理工程师予以制止，砌筑后，在没有烘炉技术资料的情况下，项目部根据在某现场的烘炉经验开始烘炉，又一次遭到监理工程师的制止。
在投料保修期间，设备运行不正常甚至有部件损坏，主要原因有：①设备制造质量问题；②建设单位工艺操作失误；③安装精度问题。建设单位与A公司因质量问题的责任范围发生争执。
【问题】 3.说明质检员在露天制作场地制止分包商继续作业的理由。应采取哪些措施以保证焊接质量？
答案：
解析：
3.露天非标准件制作时监理制止的原因：非标准件制作是露天作业，且本地区风多，二氧化碳气体保 护焊飞溅较大，有风不能施焊，会对焊接质量造成影响。 保证焊接质量采取的措施：改变焊接方法，采取有效防风措施
高桩码头工程施工组织设计编制中，“技术经济条件”包括：预制构件加工、劳动力市场情况等建设项目地区的施工能力；钢材、木材、水泥、黄沙和石子等大宗建筑材料供应情况；交通条件和()。
A.机械设备租赁条件
B.水电供应条件
C.工程地质条件
D.水位资料
E.潮流资料
B.水电供应条件
C.工程地质条件
D.水位资料
E.潮流资料
答案：A,B
解析：
某企业从银行借入一笔长期贷款2000万元，手续费率为0.2%，年利率为7%，期限为5年，每年结息一次，年末付息．到期一改还本，企业所得税税率为25%，则该项借款的资金成本率为（ ). (2013)
A.7.297%
B.7.01%
C.5.25%
D.5.45%
B.7.01%
C.5.25%
D.5.45%
答案：C
解析：
2012年题目的重现；7%*(1-25%)/(1-0.2%）=5.26%。
例题
例题
为保证水泥混凝土路面抗滑构造深度，可采用的方法有（ ）
A、刻槽
B、拉槽
C、压槽
D、拉毛
E、锯缝
B、拉槽
C、压槽
D、拉毛
E、锯缝
答案：A,B,C,D
解析：
2020/2019教材P7
（5）抗滑构造混凝土面层应具有较大的粗糙度，即应具有较高的抗滑性能，以提高行车的安全性。因此可采用刻槽、压槽、拉槽或拉毛等方法形成一定的构造深度。
（5）抗滑构造混凝土面层应具有较大的粗糙度，即应具有较高的抗滑性能，以提高行车的安全性。因此可采用刻槽、压槽、拉槽或拉毛等方法形成一定的构造深度。
用钻爆法开挖软弱围岩隧道，稳定掌子面的方法包括（ ）。
A.径向注浆
B.超前支护
C.预留核心土
D.正面喷射混凝土
E.底部注浆
B.超前支护
C.预留核心土
D.正面喷射混凝土
E.底部注浆
答案：B,C,D
解析：
2020版教材页码P88-95
稳定掌子面的方法包括正面喷射混凝土、正面锚杆、超前支护、预留核心土。
稳定掌子面的方法包括正面喷射混凝土、正面锚杆、超前支护、预留核心土。
一级建造师历年真题解析9辑 第2辑
（2016年真题）A 公司承包一个 10MW 光伏发电、变电和输电工程项目。该项目工期 150 天，位于北方某草原，光伏板 金属支架采用工厂制作现场安装，每个光伏发电回路（660VDC，5kw）用二芯电缆接至直流汇流箱，由逆 变器转换成 0.4kV 三相交流电，通过变电站升至 35kv，用架空线路与电网连接。
A 公司项目部进场后，依据合同、设计要求和工程特点编制了施工进度计划、施工方案、安全技术措 施和绿色施工要点。在 10MW 光伏发电工程施工进度计划（见表 4）审批时，A 公司总工程师指出项目部编 制的进度计划中某两个施工内容的工作时间安排不合理，不符合安全技术措施要求，重点是防止触电的安 全技术措施和草原绿色施工（环境保护）要点。
【问题】 1.项目部依据进度计划安排施工时可能受到哪些因素的制约？工程分包的施工进度协调管理有哪些 作用?
A 公司项目部进场后，依据合同、设计要求和工程特点编制了施工进度计划、施工方案、安全技术措 施和绿色施工要点。在 10MW 光伏发电工程施工进度计划（见表 4）审批时，A 公司总工程师指出项目部编 制的进度计划中某两个施工内容的工作时间安排不合理，不符合安全技术措施要求，重点是防止触电的安 全技术措施和草原绿色施工（环境保护）要点。
【问题】 1.项目部依据进度计划安排施工时可能受到哪些因素的制约？工程分包的施工进度协调管理有哪些 作用?
答案：
解析：
项目部依据进度计划安排施工可能受到光伏发电工程实体现状、机电安装工艺规律、设备材料进场 时机、施工机具和作业人员配备等诸因素的制约； 协调管理的作用把制约作用转化成和谐有序相互创造施工条件，使进度计划安排衔接合理、紧凑可行， 符合总进度计划要求。
水泥混凝土路面改造时，在加铺沥青混凝土面层前、对纵、横缝进行处理的主要目的是防止产生（ ）。
A.断板
B.反射裂缝
C.错台
D.淤泥
B.反射裂缝
C.错台
D.淤泥
答案：B
解析：
2020版教材P92/2019版教材P87
对纵横缝清缝，清除缝内原有的填充物和杂物，再用手持式注射枪进行沥青灌缝，然后用改性沥青油毡等材料贴缝，有必要时再加铺一层特殊沥青材料的过渡层，吸收或抵抗纵横缝的向上扩展的能量，防止产生反射裂缝。
对纵横缝清缝，清除缝内原有的填充物和杂物，再用手持式注射枪进行沥青灌缝，然后用改性沥青油毡等材料贴缝，有必要时再加铺一层特殊沥青材料的过渡层，吸收或抵抗纵横缝的向上扩展的能量，防止产生反射裂缝。
关于物权的说法，正确的有（ ）。
A.所有权和抵押权可以同时存在于同一不动产之上
B.用益物权和抵押权可以同时存在于同一不动产之上
C.国家所有土地的所有权和使用权都不能转移
D.建设单位可以与政府部门签订土地出让合同拥有该地的所有权
E.两个抵押权可以同时存在于同一不动产之上
A.所有权和抵押权可以同时存在于同一不动产之上
B.用益物权和抵押权可以同时存在于同一不动产之上
C.国家所有土地的所有权和使用权都不能转移
D.建设单位可以与政府部门签订土地出让合同拥有该地的所有权
E.两个抵押权可以同时存在于同一不动产之上
答案：A,B,E
解析：
根据《物权法》的规定，所有权和抵押权可以同时存在于同一不动产之上，故A项正确；建设单位可以与政府部门签订土地出让合同拥有该地的使用权，而不是所有权，故D项错误；用益物权和抵押权可以同时存在于同一不动产之上，故B项正确；两个抵押权可以同时存在于同一不动产上，故E项正确；国家所有土地的所有权不得转让，但国有土地的使用权可以依法转让，故C项错误。故应选ABE项。
CIP 保险即“一揽子保险”，其优点有（）
A. 以最优的价格提供最佳的保障范围
B. 能实施有效的风险管理
C. 提高赔付率
D. 降低保险费率
E. 避免诉讼，便于索赔
B. 能实施有效的风险管理
C. 提高赔付率
D. 降低保险费率
E. 避免诉讼，便于索赔
答案：A,B,D,E
解析：
CIP 保险的优点是：
（1）以最优的价格提供最佳的保障范围；
（2）能实施有效的风险管理；
（3）降低赔付率，进而降低保险费率；
（4）避免诉讼，便于索赔。
（1）以最优的价格提供最佳的保障范围；
（2）能实施有效的风险管理；
（3）降低赔付率，进而降低保险费率；
（4）避免诉讼，便于索赔。
第一类人造软木地板最适合用于（ ）。2017真题
A、商店
B、图书馆
C、走廊
D、家庭居室
B、图书馆
C、走廊
D、家庭居室
答案：D
解析：
本题考查的是木材和木制品的特性与应用。第一类软木地板适用于家庭居室，第二、三类软木地板适用于商店、走廊、图书馆等人流大的地面铺设。
关于一般的板桩码头施工的说法，正确的是（）。
A.导向梁距板桩墙顶的距离应小于替打套入桩的长度
B.拉杆连接铰的转动轴线应位于垂直面上
C.锚碇板（墙）的设置高程应尽量放高，以提高其承载力
D.沉桩应以桩尖设计标高作为控制标准
B.拉杆连接铰的转动轴线应位于垂直面上
C.锚碇板（墙）的设置高程应尽量放高，以提高其承载力
D.沉桩应以桩尖设计标高作为控制标准
答案：D
解析：
2020版教材页码P138-P139
沉桩应以桩尖设计标高作为控制标准。当桩尖沉至设计标高有困难时，应会同设计单位研究处理。当有承载力要求时，要求沉桩双控。沉桩的允许偏差应符合现行行业标准的有关规定。
沉桩应以桩尖设计标高作为控制标准。当桩尖沉至设计标高有困难时，应会同设计单位研究处理。当有承载力要求时，要求沉桩双控。沉桩的允许偏差应符合现行行业标准的有关规定。
一级建造师历年真题解析9辑 第3辑
关于仲裁庭组成的说法，正确的是（）。2018真题
A、首席仲裁员应当由仲裁委员会指定
B、当事人双方必须各自选定合议仲裁庭中的一名仲裁员
C、当事人未在规定期限内选定仲裁员的，由仲裁委员会主任指定
D、仲裁庭应当由3名仲裁员组成
B、当事人双方必须各自选定合议仲裁庭中的一名仲裁员
C、当事人未在规定期限内选定仲裁员的，由仲裁委员会主任指定
D、仲裁庭应当由3名仲裁员组成
答案：C
解析：
本题考查的是仲裁的开庭和裁决。选项A、B错误，当事人约定由三名仲裁员组成仲裁庭的，应当各自选定或者各自委托仲裁委员会主任指定一名仲裁员，首席仲裁员由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定。当事人约定一名仲裁员成立仲裁庭的，应当由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定仲裁员；选项C正确，当事人没有在仲裁规定的期限内约定仲裁庭的组成方式或者选定仲裁员的，由仲裁委员会主任指定；选项D错误，仲裁庭可以由三名仲裁员或者一名仲裁员组成。
关于内部收益率，下列说法不正确的是（ ）。
A、内部收益率的经济含义是投资方案占用的已回收资金的获利能力
B、项目的内部收益率是项目对贷款利率的最大承担能力
C、内部收益率大小率不受外部参数影响，完全取决于技术方案投资过程净现金流量系列的情况
D、内部收益率能反映项目自身的盈利能力，其值越高，方案的经济性越好
B、项目的内部收益率是项目对贷款利率的最大承担能力
C、内部收益率大小率不受外部参数影响，完全取决于技术方案投资过程净现金流量系列的情况
D、内部收益率能反映项目自身的盈利能力，其值越高，方案的经济性越好
答案：A
解析：
2020/2019版教材P25
内部收益率IRR是一个效率型指标，其经济含义是投资项目寿命期内尚未收回投资余额的盈利率。财务内部收益率（FIRR）指标考虑了资金的时间价值以及技术方案在整个计算期内的经济状况，不仅能反映投资过程的收益程度，而且的大小不受外部参数影响，完全取决于技术方案投资过程净现金流量系列的情况。这种技术方案内部决定性，使它在应用中具有一个显著的优点，即避免了像财务净现值之类的指标那样须事先确定基准收益率这个难题，而只需要知道基准收益率的大致范围即可。
内部收益率IRR是一个效率型指标，其经济含义是投资项目寿命期内尚未收回投资余额的盈利率。财务内部收益率（FIRR）指标考虑了资金的时间价值以及技术方案在整个计算期内的经济状况，不仅能反映投资过程的收益程度，而且的大小不受外部参数影响，完全取决于技术方案投资过程净现金流量系列的情况。这种技术方案内部决定性，使它在应用中具有一个显著的优点，即避免了像财务净现值之类的指标那样须事先确定基准收益率这个难题，而只需要知道基准收益率的大致范围即可。
李某明知行为人张某的代理权已终止还与张某实施民事行为给孙某造成损害的，由()。
A.行为人张某承担责任
B.李某承担责任
C.孙某自行承担责任
D.李某和行为人张某负连带责任
B.李某承担责任
C.孙某自行承担责任
D.李某和行为人张某负连带责任
答案：D
解析：
2020 / 2019版教材P16
(三）相对人知道行为人没有代理权、超越代理权或者代理权已终止还与行为人实施民事行,为给他人造成损害的，由相对人和行为人负连带责任。
(三）相对人知道行为人没有代理权、超越代理权或者代理权已终止还与行为人实施民事行,为给他人造成损害的，由相对人和行为人负连带责任。
对工程网络计划进行优化，其目的使该工程（ ）。
A．资源强度最低
B．总费用最低
C．资源需用量尽可能均衡
D．资源需用量最小
E．计算工期满足要求工期
正确答案：BCE
下列关于桩板式挡土墙的描述正确的有()。
A.桩板式挡土墙可用于一般地区、浸水地区和地震区的路堑和路堤支挡。也可用于滑坡等特殊路基的支挡
B.桩的自由悬臂端长度不宜大于20m，桩的截面尺寸不宜小于1．25m
C.桩板墙顶位移应小于桩悬臂端长度的1／100，且不宜大于10cm
D.挡土板安装时，应随安装随填板后反滤层
E.当桩间为土钉墙或喷锚支护时，桩间土体应分层开挖，分层加固
B.桩的自由悬臂端长度不宜大于20m，桩的截面尺寸不宜小于1．25m
C.桩板墙顶位移应小于桩悬臂端长度的1／100，且不宜大于10cm
D.挡土板安装时，应随安装随填板后反滤层
E.当桩间为土钉墙或喷锚支护时，桩间土体应分层开挖，分层加固
答案：A,C,D,E
解析：
如果对一个建设工程的项目管理进行诊断，首先应分析（ ）方面存在的问题。
A.组织
B.人
C.方法
D.工具
B.人
C.方法
D.工具
答案：A
解析：
一级建造师历年真题解析9辑 第4辑
广播电视建设项目送审设计文件里的建筑图应包括（ ）。
A．平面图 B．系统原理图 C．系统方框图 D．设备位置图
正确答案：A
甲总承包单位将部分非主体工程分包给具有相应资质条件的乙分包公司，且已征得建设单位同意。下列关于分包行为的说法中，正确的是（ ）。
A. 甲总承包单位必须报上级主管部门批准备案
B. 建设单位必须与乙分包公司重新签订分包合同
C. 乙分包公司应按照分包合同的约定对甲总承包单位负责
D. 建设单位必须重新为乙分包工程办理施工许可证
A. 甲总承包单位必须报上级主管部门批准备案
B. 建设单位必须与乙分包公司重新签订分包合同
C. 乙分包公司应按照分包合同的约定对甲总承包单位负责
D. 建设单位必须重新为乙分包工程办理施工许可证
答案：C
解析：
《建筑法》规定，建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责；分包单位按照分包合同对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。
综上所述，本题正确答案为C。
综上所述，本题正确答案为C。
某企业从金融机构借款100万元，季度利率3%，按季度复利计息，每年付息一次，则该企业一年需向金融机构支付利息（ ）万元。
A．12.00
B．12.55
C．12.67
D．13.48
B．12.55
C．12.67
D．13.48
答案：B
解析：
本题考查利息的计算。年有效利率=（1+3%）^4-1=12.55%，企业一年需向金融机构支付利息为：100×12.55%=12.55万元。
由于业主提供的塔板到场推迟，致使中段单圈筒节组焊延误12天，施工单位应安排250吨履带吊车在第几天开始施工曩为合理？请说明理由。这样做能否消除吊车在施工现场阁置的时间？
正确答案：
应安排250吨履带吊车在第29天开始施工最为合理（3分）。 因为中段组焊、吊装（E）任务必须在上段组焊、吊装（G）任务前完成，中段 组焊、吊装（E）任务由于前序工作延误推迟到第29天开始（4分）。 能消除（1分）。 因为中段组焊、吊装后，吊车不用等待，第37天直接进入上段组焊、吊装施工。
应安排250吨履带吊车在第29天开始施工最为合理（3分）。 因为中段组焊、吊装（E）任务必须在上段组焊、吊装（G）任务前完成，中段 组焊、吊装（E）任务由于前序工作延误推迟到第29天开始（4分）。 能消除（1分）。 因为中段组焊、吊装后，吊车不用等待，第37天直接进入上段组焊、吊装施工。
下列水泥品种中，配制C60高强混凝土宜优先选用（ ）。
A、矿渣水泥
B、硅酸盐水泥
C、火山水泥
D、复合水泥
B、硅酸盐水泥
C、火山水泥
D、复合水泥
答案：B
解析：
【知识点】常见水泥的特性及应用。高强（大于C50级）混凝土优先选用硅酸盐水泥。
可以采用大修理方式进行补偿的设备磨损是（ ）。
A、不可消除性有形磨损
B、第一种无形磨损
C、可消除性有形磨损
D、第二种无形磨损
B、第一种无形磨损
C、可消除性有形磨损
D、第二种无形磨损
答案：C
解析：
【知识点】设备的磨损与补偿。设备大修理是更换部分已磨损的零部件和调整设备，以恢复设备的生产功能和效率为主，属于可消除性有形磨损的方式（图1Z101051）。
一级建造师历年真题解析9辑 第5辑
在大型群体工程项目中，第一层次质量控制体系可由（ ）的项目管理机构负责建立。( 2015真题 )
A.建设单位
B.涉及总责任单位
C.代建单位
D.施工总承包单位
E.工程总承包企业
B.涉及总责任单位
C.代建单位
D.施工总承包单位
E.工程总承包企业
答案：A,C,E
解析：
本题考查的是项目质量控制体系的建立和运行，第一层次的质量控制体系应由建设单位的工程项目管理机构负责建立，在委托代建、委托项目管理或实行交钥匙式工程总承包的情况下，应由相应的代建方项目管理机构、受托项目管理机构或工程总承包企业项目管理机构负责建立。参见教材72。
为制止侵权行为，权利人在起诉前向人民法院申请保全证据。保全方法正确的有 ( )。
A．对文书、物品等进行录像、拍照、抄写
B．对文书、物品等进行复制
C．向证人进行询问调查、记录证人证言
D．对证据进行鉴定或勘验
E．将获取的证据材料交给当事人保管
正确答案：ABCD
96．ABCD【解析】根据最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第24条的规定，人民法院进行证据保全，可以根据具体情况，采用查封、扣押、拍照、录音、录像、复制、鉴定、勘验、制作笔录等方法。人民法院进行证据保全，可以要求当事人或者诉讼代理人到场。
96．ABCD【解析】根据最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第24条的规定，人民法院进行证据保全，可以根据具体情况，采用查封、扣押、拍照、录音、录像、复制、鉴定、勘验、制作笔录等方法。人民法院进行证据保全，可以要求当事人或者诉讼代理人到场。
业主对该事故正确的处理方法是什么？
正确答案：
正确的处理方法是：责令总承包商落实整改、返工至合格（2分），赔偿该事故造成的损失（2分），并给予相应处罚。
正确的处理方法是：责令总承包商落实整改、返工至合格（2分），赔偿该事故造成的损失（2分），并给予相应处罚。
某高速公路是国家的重点建设项目，双向四车道，其路面结构如图所示。
项目部编制了施工组织设计和施工管理措施，主要如下：
事件一：严格配置机械设备，沥青混合料拌和设备生产能力为500t／h，摊铺宽度6m，压实后沥青混凝土密度为2.35t／m3，运输车辆载重量为20t、混合料运到摊铺现场时间为12min，返回拌合场时间为8min，在现场卸料及其他等待时间为3min，车辆储备系数取1.1。
事件二：针对路面结构层中C、D 层施工，做了如下规定：
（1）D 层施工前，对基层存在的裂缝采取了灌缝、铺设玻璃纤维格栅、洒铺热改性沥青等措施处理。
（2）D 层完成48h 后进行了C 层的施工。
（3）C 层中混合料的湿轮磨耗试验的磨耗损失不宜大于600g/m2；轮荷压砂试验的砂吸收量不宜大于800g/m2。分两层摊铺时，第一层摊铺后至少应开放交通24h 后方可进行第二层摊铺。
事件三：在面层施工过程中，施工单位为保证施工质量设置了以下质量控制点：
（1）沥青材料的检查与试验。沥青混凝土配合比设计和试验。
（2）沥青混凝土拌合设备及计量装置校验。
（3）路面施工机械设备配置与压实方案。
（4）沥青混凝土摊铺厚度的控制和摊铺中离析控制。
（5）沥青混凝土的碾压与接缝施工。
事件四：表面层采用走线法施工；初压采用双轮双振压路机静压1～2 遍，温度应不低于65℃，并紧跟摊铺机进行。复压：采用双轮双振压路机振压4～6 遍，碾压温度多控制在80～100℃。
事件五：项目部将20cm 厚石灰稳定碎石底基层、38cm 厚水泥稳定碎石基层、8cm 厚粗粒式沥青混合料底面层、6cm 厚中粒式沥青混合料中面层、4cm 厚细粒式沥青混合料表面层等五道工序分别用a、b、c、d、e 表示，并将a、b 两项划分为四个施工段①、②、③、④。
a、b 两项在各个施工段上持续的时间如表1 所示。
而c、d、e 三道工序不分施工段连续施工，持续时间均为1 周。
项目部按各施工段持续时间连续、均衡作业，不平行、搭接施工的原则安排了施工进度计划，严格进行沥青混合料面层施工质量检验。
【问题及答案】
1. AC-20C 按照组成结构、矿料级配分类分别属于哪种类型？写出结构图中A、B、C、D 代表的名称。
2. 计算事件一中混合料运输车数。
3. 逐条判断事件二中正误。如有误，请改正。
4. 针对事件三，请补充沥青混凝土路面施工质量控制点。
5. 指出并改正事件四中的错误之处。
6. 根据事件五中要求，用横道图画出完整的施工进度计划，并计算工期。
项目部编制了施工组织设计和施工管理措施，主要如下：
事件一：严格配置机械设备，沥青混合料拌和设备生产能力为500t／h，摊铺宽度6m，压实后沥青混凝土密度为2.35t／m3，运输车辆载重量为20t、混合料运到摊铺现场时间为12min，返回拌合场时间为8min，在现场卸料及其他等待时间为3min，车辆储备系数取1.1。
事件二：针对路面结构层中C、D 层施工，做了如下规定：
（1）D 层施工前，对基层存在的裂缝采取了灌缝、铺设玻璃纤维格栅、洒铺热改性沥青等措施处理。
（2）D 层完成48h 后进行了C 层的施工。
（3）C 层中混合料的湿轮磨耗试验的磨耗损失不宜大于600g/m2；轮荷压砂试验的砂吸收量不宜大于800g/m2。分两层摊铺时，第一层摊铺后至少应开放交通24h 后方可进行第二层摊铺。
事件三：在面层施工过程中，施工单位为保证施工质量设置了以下质量控制点：
（1）沥青材料的检查与试验。沥青混凝土配合比设计和试验。
（2）沥青混凝土拌合设备及计量装置校验。
（3）路面施工机械设备配置与压实方案。
（4）沥青混凝土摊铺厚度的控制和摊铺中离析控制。
（5）沥青混凝土的碾压与接缝施工。
事件四：表面层采用走线法施工；初压采用双轮双振压路机静压1～2 遍，温度应不低于65℃，并紧跟摊铺机进行。复压：采用双轮双振压路机振压4～6 遍，碾压温度多控制在80～100℃。
事件五：项目部将20cm 厚石灰稳定碎石底基层、38cm 厚水泥稳定碎石基层、8cm 厚粗粒式沥青混合料底面层、6cm 厚中粒式沥青混合料中面层、4cm 厚细粒式沥青混合料表面层等五道工序分别用a、b、c、d、e 表示，并将a、b 两项划分为四个施工段①、②、③、④。
a、b 两项在各个施工段上持续的时间如表1 所示。
而c、d、e 三道工序不分施工段连续施工，持续时间均为1 周。
项目部按各施工段持续时间连续、均衡作业，不平行、搭接施工的原则安排了施工进度计划，严格进行沥青混合料面层施工质量检验。
【问题及答案】
1. AC-20C 按照组成结构、矿料级配分类分别属于哪种类型？写出结构图中A、B、C、D 代表的名称。
2. 计算事件一中混合料运输车数。
3. 逐条判断事件二中正误。如有误，请改正。
4. 针对事件三，请补充沥青混凝土路面施工质量控制点。
5. 指出并改正事件四中的错误之处。
6. 根据事件五中要求，用横道图画出完整的施工进度计划，并计算工期。
答案：
解析：
1.【答案】
按组成结构分类属于密实一悬浮结构；按矿料级配分类属于密级配沥青混凝土混合料。
A：粘层； B：粘层； C：下封层； D：透层。
2.【答案】
答：拌制一车混合料所需的时间：T=60×20／500＝2.4min
所需沥青混合料运输车辆数：n=1.1×（12＋8＋3）／2.4＝10.54故所需沥青混合料运输车辆数为11 辆。
3.【答案】
第（1）条正确。
第（2）条错误。改正：在D 层（透层）完成24h 后进行了C 层（封层）的施工。
第（3）条错误。改正：C 层中混合料的湿轮磨耗试验的磨耗损失不宜大于800g/m2；轮荷压砂试验的砂吸收量不宜大于600g/m2。
4.【答案】
（1）基层强度、平整度、高程的检查与控制。
（2）沥青混凝土的拌合、运输及摊铺温度控制。
5.【答案】
（1）错误1：表面层采用走线法施工。
改正：表面层采用平衡梁法施工。
（2）错误2：初压采用双轮双振压路机静压1～2 遍，温度应不低于65℃，并紧跟摊铺机进行。
改正：初压采用双轮双振压路机静压1～2 遍，温度应不低于110℃，并紧跟摊铺机进行。
6.【答案】
（1）工期计算
流水步距Kab=max（4-0，9-3，12-7，16-9，0-12）=7
ab 工序完成所需时间：7+（3+4+2+3）=19 周
abcde 四道工序完成的工期=19+1+1+1=22 周
（2）绘制横道图
按组成结构分类属于密实一悬浮结构；按矿料级配分类属于密级配沥青混凝土混合料。
A：粘层； B：粘层； C：下封层； D：透层。
2.【答案】
答：拌制一车混合料所需的时间：T=60×20／500＝2.4min
所需沥青混合料运输车辆数：n=1.1×（12＋8＋3）／2.4＝10.54故所需沥青混合料运输车辆数为11 辆。
3.【答案】
第（1）条正确。
第（2）条错误。改正：在D 层（透层）完成24h 后进行了C 层（封层）的施工。
第（3）条错误。改正：C 层中混合料的湿轮磨耗试验的磨耗损失不宜大于800g/m2；轮荷压砂试验的砂吸收量不宜大于600g/m2。
4.【答案】
（1）基层强度、平整度、高程的检查与控制。
（2）沥青混凝土的拌合、运输及摊铺温度控制。
5.【答案】
（1）错误1：表面层采用走线法施工。
改正：表面层采用平衡梁法施工。
（2）错误2：初压采用双轮双振压路机静压1～2 遍，温度应不低于65℃，并紧跟摊铺机进行。
改正：初压采用双轮双振压路机静压1～2 遍，温度应不低于110℃，并紧跟摊铺机进行。
6.【答案】
（1）工期计算
流水步距Kab=max（4-0，9-3，12-7，16-9，0-12）=7
ab 工序完成所需时间：7+（3+4+2+3）=19 周
abcde 四道工序完成的工期=19+1+1+1=22 周
（2）绘制横道图
井巷贯通的形式有（）。
A.一井贯通
B.三井贯通
C.立井贯通
D.斜井贯通
E.两井贯通
B.三井贯通
C.立井贯通
D.斜井贯通
E.两井贯通
答案：A,C,E
解析：
2020版教材页码P3-6
矿山井下两个或多个相向或同向掘进工作面掘进同一井巷，使其贯通，称为井巷贯通，相应的测量工作称为贯通测量。井巷贯通一般分为一井内巷道贯通（一井贯通）、两井之间的巷道贯通（两井贯通）和立井贯通三种类型。
矿山井下两个或多个相向或同向掘进工作面掘进同一井巷，使其贯通，称为井巷贯通，相应的测量工作称为贯通测量。井巷贯通一般分为一井内巷道贯通（一井贯通）、两井之间的巷道贯通（两井贯通）和立井贯通三种类型。
为了光爆效果，要求周边孔“平、直、齐、准”。关于“平、直、齐、准”的说法错误的是（）。
A．周边眼方向要水行
B．周边眼要垂直于工作面
C．炮孔底部要落在同一平面上
D．开孔位置要准确
B．周边眼要垂直于工作面
C．炮孔底部要落在同一平面上
D．开孔位置要准确
答案：A
解析：
对钻孔要求的“平”，即周边眼相互平行。而不是要水平。故A不正确。此题选A。
一级建造师历年真题解析9辑 第6辑
二次衬砌的施作应在已产生的各项位移已达预计总位移量的（ ）后进行。
A.10%～20%
B.30%～40%
C.50%～60%
D.＞90%
B.30%～40%
C.50%～60%
D.＞90%
答案：D
解析：
2020版教材P232/2019版教材P227
5.二次衬砌的施作应在满足下列要求时进行：
（1）隧道水平净空变化速度及拱顶或底板垂直位移速度明显下降；
（2）隧道位移相对值已达到相对位移量的90%以上。
对浅埋、软弱、高地应力围岩等特殊地段应视现场情况确定。
5.二次衬砌的施作应在满足下列要求时进行：
（1）隧道水平净空变化速度及拱顶或底板垂直位移速度明显下降；
（2）隧道位移相对值已达到相对位移量的90%以上。
对浅埋、软弱、高地应力围岩等特殊地段应视现场情况确定。
航站楼安全防范系统包括（ ）等。
A．有线电视系统 B．出入口控制系统 C．楼字自控系统 D．闭路电视监控系统 E．消防报警系统
正确答案：BD
根据价值工程的原理，提高产品价值最理想的途径是（ )。
A.产品功能有较大幅度提高，产品成本有较少提高
B.在产品成本不变的条件下，提高产品功能。
C.在提高产品功能的同时，降低产品成本
D.在保持产品功能不变的前提下，降低产品成本
A.产品功能有较大幅度提高，产品成本有较少提高
B.在产品成本不变的条件下，提高产品功能。
C.在提高产品功能的同时，降低产品成本
D.在保持产品功能不变的前提下，降低产品成本
答案：C
解析：
由于价值工程以提高产品价值为目的，这既是用户的需要，又是生产经营者追求的目标，两者的根本利益是一致的。价值工程的基本原理公式V= F/C，不仅深刻地反映出产品价值与产品功能和实现此功能所耗成本之间的关系，而且也为如何提高价值提供了五种途径。其中，双向型在提高产品功能的同时，又降低产品成本，是提高价值最为理想的途径。
成本管理的主要任务中，建立施工项目成本管理责任制、开展成本控制和核算的基础是（ ），并且也是该项目降低成本的指导文件，是设立目标成本的依据。
A.成本预算
B.成本核算
C.成本分析
D.成本计划
B.成本核算
C.成本分析
D.成本计划
答案：D
解析：
本题考核的是施工成本计划的作用。施工成本计划是以货币形式编制施工项目在计划期内的生产费用、成本水平、成本降低率以及为降低成本所采取的主要措施和规划的书面方案，它是建立施工项目成本管理责任制、开展成本控制和核算的基础，是该项目降低成本的指导文件，是设立目标成本的依据。
《中华人民共和国防止船舶污染海域管理条例》（国务院1983年12月29日发布） 第五条规定（）不得向河口附近的港口淡水水域、海洋特别保护区和海上自然保护区排放油类、油性混合物、废弃物和其他有毒害物质。
A.施工船舶 B.任何船舶
C.货运船舶 D.从事经营活动的所有船舶
A.施工船舶 B.任何船舶
C.货运船舶 D.从事经营活动的所有船舶
答案：B
解析：
关于混凝土结构耐久性的要求，以下说法正确的是（）
A.混凝土最低强度等级：结构构件的混凝土强度等级应同时满足耐久性和承载能力的要求，故《混凝土结构耐久性设计规范》中对配筋混凝土结构满足耐久性要求的混凝土最低强度等级作出了相应规定
B.直径大于25mm的热轧预应力钢筋保护层厚度可与普通钢筋相同
C.具有连续密封套管的后张预应力钢筋，其混凝土保护层厚度可与普通钢筋相同且不应小于孔道直径的1/2；否则应比普通钢筋增加5mm
D.先张法构件中预应力钢筋在全预应力状态下的保护层厚度可与普通钢筋相同，否则应比普通钢筋增加5mm
B.直径大于25mm的热轧预应力钢筋保护层厚度可与普通钢筋相同
C.具有连续密封套管的后张预应力钢筋，其混凝土保护层厚度可与普通钢筋相同且不应小于孔道直径的1/2；否则应比普通钢筋增加5mm
D.先张法构件中预应力钢筋在全预应力状态下的保护层厚度可与普通钢筋相同，否则应比普通钢筋增加5mm
答案：A
解析：
对于选项B，直径大于16mm的热轧预应力钢筋保护层厚度可与普通钢筋相同。
对于选项C，具有连续密封套管的后张预应力钢筋，其混凝土保护层厚度可与普通钢筋相同且不应小于孔道直径的1/2；否则应比普通钢筋增加10mm。
对于选项D，先张法构件中预应力钢筋在全预应力状态下的保护层厚度可与普通钢筋相同，否则应比普通钢筋增加10mm。
对于选项C，具有连续密封套管的后张预应力钢筋，其混凝土保护层厚度可与普通钢筋相同且不应小于孔道直径的1/2；否则应比普通钢筋增加10mm。
对于选项D，先张法构件中预应力钢筋在全预应力状态下的保护层厚度可与普通钢筋相同，否则应比普通钢筋增加10mm。
一级建造师历年真题解析9辑 第7辑
关于建设工程中代理的说法，正确的是()。
A.建设工程合同诉讼只能委托律师代理
B.建设工程中的代理主要是法定代理
C.建设工程中应由本人实施的民事法律行为，不得代理
D.建设工程中为被代理人的利益，代理人可直接转托他人代理
B.建设工程中的代理主要是法定代理
C.建设工程中应由本人实施的民事法律行为，不得代理
D.建设工程中为被代理人的利益，代理人可直接转托他人代理
答案：C
解析：
本题考核的是建设工程代理。《民法通则》规定，依照法律规定或者按照双方当事人约定，应当由本人实施的民事法律行为，不得代理。A选项错在“只能”二字。建设工程代理行为多为民事法律行为的委托代理，因此B选项错误。D选项缺少“在紧急情况下”这一限制条件。
在一定条件下热轧钢筋接头可采用绑扎连接，这些条件 是（ ）。
A. 钢筋直径≤22mm
B. 钢筋直径≤25mm
C. 无焊接条件
D. 受拉主筋
E. 用于普通混凝土中
B. 钢筋直径≤25mm
C. 无焊接条件
D. 受拉主筋
E. 用于普通混凝土中
答案：A,C,E
解析：
当普通混凝土中钢筋直径等于或小于22mm 时，在无焊接条件时，可采用绑扎连接，但受拉构件中的主钢筋不得采用绑扎连接。P47。
注册商标有效期满，可以提出续展申请，续展申请的次数为()。
A.1次
B.3次
C.无数次
D.5次
B.3次
C.无数次
D.5次
答案：C
解析：
2020 / 2019版教材P28
注册商标可以无数次提出续展申请，其理论上的有效期是无限的。
注册商标可以无数次提出续展申请，其理论上的有效期是无限的。
民用机场的救援和消防级别与（ ）有关。
A.年旅客吞吐量
B.使用该机场的飞机尺寸
C.该机场的飞行区指标
D.机场所在城市的级别
B.使用该机场的飞机尺寸
C.该机场的飞行区指标
D.机场所在城市的级别
答案：B
解析：
@##
企业偿债能力主要反映企业偿付到期债务的能力，企业偿债能力的比率主要有（ ）。
A、资产负债率
B、速动比率
C、存货周转率
D、流动比率
E、销售增长率
B、速动比率
C、存货周转率
D、流动比率
E、销售增长率
答案：A,B,D
解析：
2020/2019版教材P29
偿债能力分析偿债能力指标主要有:借款偿还期、利息备付率、偿债备付率、资产负债率、流动比率和速动比率。
偿债能力分析偿债能力指标主要有:借款偿还期、利息备付率、偿债备付率、资产负债率、流动比率和速动比率。
关于泵送混凝土的说法，正确的有（ ）。
A.混凝土泵可以将混凝土一次输送到浇筑地点
B.混凝土泵车可随意设置
C.泵送混凝土配合比设计与普通混凝土相同
D.混凝土泵送应尽量连续工作
E.混凝土泵送输送管宜直，转弯宜缓
B.混凝土泵车可随意设置
C.泵送混凝土配合比设计与普通混凝土相同
D.混凝土泵送应尽量连续工作
E.混凝土泵送输送管宜直，转弯宜缓
答案：A,D,E
解析：
2020教材P110 / 2019教材P109
（四）、（1）泵送混凝土是利用混凝土泵的压力将混凝土通过管道输送到浇筑地点 ， 一次完成水平运输和垂直运输。（A正确）（5）混凝土供应要保证泵能连续工作。（D正确）输送管线宜直，转弯宜缓，接头应严密，并要注意预防输送管线堵塞 。（E正确）正确答案为ADE
（四）、（1）泵送混凝土是利用混凝土泵的压力将混凝土通过管道输送到浇筑地点 ， 一次完成水平运输和垂直运输。（A正确）（5）混凝土供应要保证泵能连续工作。（D正确）输送管线宜直，转弯宜缓，接头应严密，并要注意预防输送管线堵塞 。（E正确）正确答案为ADE
一级建造师历年真题解析9辑 第8辑
《民事诉讼法》规定，在执行过程中，有（ ）情形，人民法院应当裁定终结执行。
A. 案外人对执行标的提出确有理由异议的
B. 据以执行的法律文书被撤销的
C. 作为被执行人的公民死亡，无遗产可供执行，又无义务承担人的
D. 追索赡养费、抚养费。抚育费案件的权利人死亡的
E. 作为被执行人的公民因生活困难无力偿还借款，无收入来源，又丧失劳动能力的
A. 案外人对执行标的提出确有理由异议的
B. 据以执行的法律文书被撤销的
C. 作为被执行人的公民死亡，无遗产可供执行，又无义务承担人的
D. 追索赡养费、抚养费。抚育费案件的权利人死亡的
E. 作为被执行人的公民因生活困难无力偿还借款，无收入来源，又丧失劳动能力的
答案：B,C,D,E
解析：
BCDE项：《民事诉讼法》规定，有下列情形之一的，人民法院裁定终结执行：（一）申请人撤销申请的；（二）据以执行的法律文书被撤销的；（三）作为被执行人的公民死亡，无遗产可供执行，又无义务承担人的；（四）追索赡养费、扶养费、抚育费案件的权利人死亡的；（五）作为被执行人的公民因生活困难无力偿还借款，无收入来源，又丧失劳动能力的；（六）人民法院认为应当终结执行的其他情形。所以BCDE项正确。
A项：属于执行中止而不是执行终结的情形，所以A项错误。
综上所述，本题正确答案为BCDE。
A项：属于执行中止而不是执行终结的情形，所以A项错误。
综上所述，本题正确答案为BCDE。
关于工程质量保证金的说法，正确的是（ ）。
A.承包人已经提供履约担保的，发包人可以同时预留工程质量保证金
B.承包人提供质量保证金的方式优先采取按相应比例的工程款扣回
C.发包人累计扣留的质量保证金不得超过工程价款结算总额的3%
D.最终结清时，承包人被预留的质量保证金是抵减发包人工程缺陷维修费用的上限
B.承包人提供质量保证金的方式优先采取按相应比例的工程款扣回
C.发包人累计扣留的质量保证金不得超过工程价款结算总额的3%
D.最终结清时，承包人被预留的质量保证金是抵减发包人工程缺陷维修费用的上限
答案：C
解析：
本题考查的是竣工结算与支付——质量保证金。
A.承包人已经提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
B.承包人提供质量保证金的方式优先采取质量保证金保函
D 错误，最终结清时，如果承包人被预留的质量保证金不足以抵减发包人工程缺陷修复费用的，承包人应承担不足部分。
A.承包人已经提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
B.承包人提供质量保证金的方式优先采取质量保证金保函
D 错误，最终结清时，如果承包人被预留的质量保证金不足以抵减发包人工程缺陷修复费用的，承包人应承担不足部分。
某安装工程以人工费为取费基础计算建筑安装工程造价。已知该工程直接工程费为50万元，直接工程费中人工费为15万元；措施费为4万元，措施费中人工费为1万元；间接费费率为50%，利润率为30%，综合计税系数为3。41%，则该工程的含税造价为（）万元。
A.64.1142
B.68.2506
C.69.0779
D.83.3485
正确答案：C
根据《商标法》，注册商标有效期限为10年，自（ ）之日起计算。
A.注册商标申请人寄出申请书 B.商标局收到申请书
C.公告发布 D.核准注册
A.注册商标申请人寄出申请书 B.商标局收到申请书
C.公告发布 D.核准注册
答案：D
解析：
本题考核的是注册商标的有效期。注册商标的有效期为10年，自核准注册之日起计算。但是，商标与其他知识产权的客体不同，往往使用时间越长越有价值。商标的知名度较高往往也是长期使用的结果。因此，注册商标可以无数次提出续展申请,其理论上的有效 期是无限的。注册商标有效期满，需要继续使用的，应当在期满前6个月内申请续展注册；在此期间未能提出申请的，可以给予6个月的宽展期。宽展期满仍未提出申请的，注销其注册商标。每次续展注册的有效期为10年。
深立井井筒施工时，为了增大通风系统的风压，提高通风效果，合理的通风方式是( )。
A.压入式为主，辅以抽出式
B.并联抽出式
C.抽出式为主、辅以压人式
D.并联压入式
B.并联抽出式
C.抽出式为主、辅以压人式
D.并联压入式
答案：C
解析：
注意题目的要求是增加系统风压，提高通风效果。首先要明确，根据基本知识可知，无论抽出式并联或者压入式并联，都不会改变风路的风压。所以可以先排除B、D选项，剩余的两项都应是串联连接的形式。而两种通风形式结合的混合式通风，通常以抽出为主，辅以压入式，它可以使工作面空气尽快净化，同时又可以不污染整个风流过程。这种通风方式的效果也相对比较好，在深井中往往也采用这种混合式通风方式。
专职安全员关于《安全管理检查评分表》中保证项目的回答还应包括哪几项?
正确答案：
还有安全生产责任制（1分）、分部（分项）工程安全技术交底（1分）、安全检查（1分）和安全教育（1分）。
还有安全生产责任制（1分）、分部（分项）工程安全技术交底（1分）、安全检查（1分）和安全教育（1分）。
一级建造师历年真题解析9辑 第9辑
该目录无涉及历年真题
答案：
解析：
拖拉架梁的施工工序中，在“拼装路基支墩、墩台顶面支墩和桥孔内支墩一钢梁组拼一拼装前导梁一钢梁拖拉、纠偏”完成后的下一个工序是（ ）。
A.钢梁就位
B.顶梁
C.安装支座
D.落梁就位
B.顶梁
C.安装支座
D.落梁就位
答案：A
解析：
关于防水工程施工完成后的检查与验收的说法， 正确的有（）。
A.屋面防水层完工后，应在雨后或持续淋水24h后进行检查
B.有可能做蓄水试验的屋面，蓄水时间不应少于24h
C.厨房、厕浴间防水工程应进行两次蓄水试验，蓄水试验时间不应少于24h
D.厕浴间墙面持续淋水试验应达到30min以上不渗漏
E.厨房、厕浴间蓄水试验的蓄水深度在最深处不得小于10mm
B.有可能做蓄水试验的屋面，蓄水时间不应少于24h
C.厨房、厕浴间防水工程应进行两次蓄水试验，蓄水试验时间不应少于24h
D.厕浴间墙面持续淋水试验应达到30min以上不渗漏
E.厨房、厕浴间蓄水试验的蓄水深度在最深处不得小于10mm
答案：B,C
解析：
废水处理的物理化学方法主要有( )等。
A.沉淀法
B.吸附法
C.气浮法
D.反渗透法
E.电渗析法
正确答案：BDE
建设工程项目质量的影响因素主要是指在建设工程项目质量目标策划决策和实现过程中各种客观因素和主观因素，包括人的因素、（ ）等。
A. 技术因素 B. 组织因素 C. 管理因素 D. 环境因素 E. 社会因素
正确答案：ACDE
工程计量的组织类型不包括（ ）。
A.监理工程师独立计量
B.承包人进行计量
C.监理工程师与承包人共同计量
D.监理工程师与业主共同计量
B.承包人进行计量
C.监理工程师与承包人共同计量
D.监理工程师与业主共同计量
答案：D
解析：
本题考查的是公路工程计量管理。工程计量的组织类型有：监理工程师独立计量、承包人进行计量、监理工程师与承包人共同计量。参见教材P386。
上一篇：2021一级建造师试题6章
热门文章
