一级建造师考试真题5节
发布时间：2021-08-12
一级建造师考试真题5节 第1节
明挖法是修建地铁车站的常用施工方法，具有（ ）等优点。
A、施工作业面多
B、工程造价低
C、速度快
D、围护结构变形小
E、基坑底部土体稳定
B、工程造价低
C、速度快
D、围护结构变形小
E、基坑底部土体稳定
答案：A,B,C
解析：
2020教材P96 / 2019教材P97
（2）明挖法是修建地铁车站的常用施工方法，具有施工作业面多、速度快、工期短、易保证工程质量、工程造价低等优点。
（2）明挖法是修建地铁车站的常用施工方法，具有施工作业面多、速度快、工期短、易保证工程质量、工程造价低等优点。
某工程由于业主方提供的施工图纸有误，造成施工总包单位人员窝工75工日，增加用工8 工日；由于施工分包单位设备安装质量不合格返工处理造成人员窝工60工日，增加用工 6工日。合同约定人工费日工资标准为50元，窝工补偿标淮为日工资标准的70%，则业 主应给予施工总包单位的人工费索赔金额是（ ）元。
A. 5425 B. 4150 C. 3025 D. 2905
A. 5425 B. 4150 C. 3025 D. 2905
答案：C
解析：
由于施工分包单位设备安装质量不合格返工处理造成的人员窝工和増加用工不能索赔人工费。因此，业主应给予施工总包单位的人工费索赔金额为：75X50X70% + 8X50 = 3025（元）。
施工单位在堤防施工过程中的质量检验工作制度包括（ ）。
A.班组初检
B.作业队复检
C.项目部终检
D.单位抽检
E.质检员平行检验
A.班组初检
B.作业队复检
C.项目部终检
D.单位抽检
E.质检员平行检验
答案：A,B,C
解析：
施工单位在堤防施工过程中的质量检验工作制度包括班组初检、作业队复检和项目部终检等。
按照质量管理体系八项原则，组织进行质量管理的基本出发点和归富点是（ ）
A．建立组织与供方合作互利关系 B．满足顾客要求并争取超越顾客的期望
C．持续改进总体业绩 D．建立科学、系统的质量管理体系
正确答案：B
编队(组)航行时，()负责主持制定拖航计划和安全实施方案。
A.被拖船船长
B.任一拖船船长
C.助拖船船长
D.主拖船船长
B.任一拖船船长
C.助拖船船长
D.主拖船船长
答案：D
解析：
根据《水利部关于取消水利工程建设监理工程师造价工程师质量检测员等人员注册管理的通知》（水建管[2015]267号），实行注册管理的人员有()。
A.水利工程建造师
B.水利工程建设监理工程师
C.水利工程造价工程师
D.岩土工程师
E.水利工程质量检测员
B.水利工程建设监理工程师
C.水利工程造价工程师
D.岩土工程师
E.水利工程质量检测员
答案：A,D
解析：
根据《水利部关于取消水利工程建设监理工程师造价工程师质量检测员等人员注册管理的通知》（水建管[2015]267号），水利部取消对水利工程建设监理工程师、水利工程造价工程师、水利工程质量检测员等三类人员的注册管理。
甲与乙订立了一份材料购销合同，约定甲向乙交付相应的材料，货款为80万元，乙向甲支付定金4万元；同时约定任何一方不履行合同应支付违约金6万元。合同到期后，甲无法向乙交付材料，乙为了最大限度保护自己的利益，应该请求（ ）。
A．甲双倍返还定金8万元
B．甲双倍返还定金8万元，同时请求甲支付违约金6万元
C．甲支付违约金6万元，同时请求返还支付的定金4万元
D．甲支付违约金6万元
正确答案：C
下列关于联合试运转费的描述中,正确的有（ ）。
A.、联合试运转费包括由设备安装工程费用开支的调试及试车费用
B.不发生试运转或试运转收入大于费用支出的工程，不列联合试运转费
C.当联合试运转收入小于试运转支出时,联合试运转费=联合试运转费甩支出一联合 -试运转收入：
D.联合试运转费包括试运转中暴露出来的因施工原因发生的处理费用
E.联合试运转支出包括施工单位参加试运转的人员工资以及专家指导费
A.、联合试运转费包括由设备安装工程费用开支的调试及试车费用
B.不发生试运转或试运转收入大于费用支出的工程，不列联合试运转费
C.当联合试运转收入小于试运转支出时,联合试运转费=联合试运转费甩支出一联合 -试运转收入：
D.联合试运转费包括试运转中暴露出来的因施工原因发生的处理费用
E.联合试运转支出包括施工单位参加试运转的人员工资以及专家指导费
答案：B,C,E
解析：
联合试运转费是指新建项目或新增加生产能力的项目，在交付生产前按照批准的设计文件所规定的工程质量标准和技术要求，进行整个生产线或装置的负荷联合试运转或局部联动试车所发生的费用净支出（试运转支出大于收入的差额部分费用）。试运转支出包括试运转所需原材料、燃料及动力消耗、低值易耗品、其他物料消耗、工具用具使用费、机械使用费、保险金、施工单位参加试运转人员工资以及专家指导费等；试运转收入包括试运转期间的产品销售收人和其他收入。AE两项，联合试运转费不包括应由设备安装工程费用开支的调试及试车费用，以及在试运转中暴露出来的因施工原因或设备缺陷等发生的处理费用。不发生试运转或试运转收入大于（或等于）费用支出的工程，不列此项费用，当联合试运转收入小于试运转支出时：
联合试运转费=联合试运转费用支出-联合试运转收入。
联合试运转费=联合试运转费用支出-联合试运转收入。
铲斗挖泥船应采用()施工，根据不同施工条件采用分条、分段、分层挖泥等施工方法。
A.纵挖法
B.扇形法
C.横挖法
D.平行横挖法
B.扇形法
C.横挖法
D.平行横挖法
答案：A
解析：
一级建造师考试真题5节 第2节
某沿海疏浚工程拟投入一艘绞吸挖泥船施工，疏浚工程量为600万m3，土质为可塑的黏土，挖泥平均厚度为6．0m。挖泥船排泥管内径为φ700mm，测算管内泥浆平均流速为4．5m／s，泥浆平均密度为1．2t／m3，绞刀平均横移速度为12．0m／min、前移距为1．5m、切泥厚度为2．0m、挖掘系数为0．8，挖泥船时间利用率平均为65％。海水密度为1．025t／m3，原状土密度为1．80t／m3。
【问题】
?1．计算排泥管内泥浆体积浓度。(计算结果保留2位小数，下同)
?2．计算确定绞吸挖泥船的计划生产率。
?3．计算完成该项目的施工天数。
?4．针对本工程选择适宜的绞刀型式，并简述确定分层挖泥厚度应考虑的因素。
【问题】
?1．计算排泥管内泥浆体积浓度。(计算结果保留2位小数，下同)
?2．计算确定绞吸挖泥船的计划生产率。
?3．计算完成该项目的施工天数。
?4．针对本工程选择适宜的绞刀型式，并简述确定分层挖泥厚度应考虑的因素。
答案：
解析：
1．排泥管内泥浆体积浓度： 泥浆体积浓度=[(泥浆密度-当地水密度)／(土体的天然密度-泥浆密度)]
×100％：
2．①挖掘生产率：
挖掘生产率=60×绞刀挖掘系数×绞刀前移距×绞刀切泥厚度×绞刀横移速度，
W1=60k×D×T×V=60×0．8×1．5×2．0×12=1728．00m3／h。
②吸输生产率：
泥泵管路吸输生产率=泥泵管路工作流量×泥浆浓度，
挖掘生产率和泥泵吸输生产率两者之间，取其较小者为计划生产率，本船计划生产率为1433．21m3／h。
3．日产量：1433．21×24×65％=22358．08m3／d。
4．针对本工程选择适宜的绞刀型式：可塑黏土可选用直径较大的冠形方齿绞刀。
分层挖泥厚度应考虑的因素是：土质和绞刀的性能。
×100％：
2．①挖掘生产率：
挖掘生产率=60×绞刀挖掘系数×绞刀前移距×绞刀切泥厚度×绞刀横移速度，
W1=60k×D×T×V=60×0．8×1．5×2．0×12=1728．00m3／h。
②吸输生产率：
泥泵管路吸输生产率=泥泵管路工作流量×泥浆浓度，
挖掘生产率和泥泵吸输生产率两者之间，取其较小者为计划生产率，本船计划生产率为1433．21m3／h。
3．日产量：1433．21×24×65％=22358．08m3／d。
4．针对本工程选择适宜的绞刀型式：可塑黏土可选用直径较大的冠形方齿绞刀。
分层挖泥厚度应考虑的因素是：土质和绞刀的性能。
港口与航道工程现场文明施工的基本要求中，施工现场必须设置明显的标牌，标明工程项目名称、建设单位、设计单位、施工单位、项目经理和施工现场总代表人的姓名，开、竣工日期，（ ）等。
A.施工许可证批准文号
B.合同号
C.卫生许可证文号
D.施工进度表
B.合同号
C.卫生许可证文号
D.施工进度表
答案：A
解析：
2020版教材页码P349-P350
施工现场必须设置明显的标牌，标明工程项目名称、建设单位、设计单位、施工单位、项目经理和施工现场总代表人的姓名，开、竣工日期，施工许可证批准文号等，施工单位负责施工现场标牌的保护工作。
施工现场必须设置明显的标牌，标明工程项目名称、建设单位、设计单位、施工单位、项目经理和施工现场总代表人的姓名，开、竣工日期，施工许可证批准文号等，施工单位负责施工现场标牌的保护工作。
监测网的布设规定中，平面控制网可采用边角网、三角网和GPS网等形式，受地形条件限制时，可布设成导线网形式，导线网中相邻节点问的导线点数不得多于()个。
A.2
B.1
C.3
D.4
B.1
C.3
D.4
答案：A
解析：
某高速公路上下行分离式隧道，洞口间距40m，左线长3216m，右线长3100m，隧道最大埋深500m，进出口为浅埋段，Ⅳ级围岩。洞身地质条件复杂，地质报告指出，隧道穿越地层为三叠系底层，岩性主要为炭质泥岩、砂岩、泥岩砂岩互层，且有瓦斯设防段、涌水段和岩爆段，Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级围岩大致各占1/3，节理裂隙发育，岩层十分破碎，且穿越一组背斜，在其褶曲轴部地带中的炭质泥岩及薄煤层中并存有瓦斯等有害气体，有瓦斯聚集涌出的可能，应对瓦斯重点设防，加强通风、瓦斯监测等工作。
技术员甲认为全断面开挖法的特点是工作空间较小、施工速度快、便于施工组织和管理；且全断面开挖法具有较小的断面进尺比，每次爆破震动强度较小，爆破对围岩的震动次数少，有利于围岩的稳定。考虑到该隧道地质情况与进度要求，所以该隧道应采用全断面开挖。同时针对该隧道采用的新奥法施工，提出了“勤量测、紧封闭”的基本原则。
隧道施工过程中为防止发生塌方冒顶事故，项目部加强了施工监控量测，量测项目有地质和支护状况、锚杆或锚索内力及抗拔力、地表下沉、围岩体内位移、支护及衬砌内应力。项目部还实行安全目标管理，采取了一系列措施，要求进入隧道施工现场的所有人员必须经过专门的安全知识教育，接受安全技术交底；电钻钻眼应检查把手胶套的绝缘是否良好，电钻工应戴棉纱手套，穿绝缘胶鞋；爆破作业人员不能穿着化纤服装，炸药和雷管分别装在带盖的容器内用汽车一起运送；隧道开挖及衬砌作业地段的照明电器电压为110--220V。同时加强瓦斯等有毒有害气体的防治，通风设施由专职安全员兼管。
问题：
(1)改正技术员甲对全断面开挖法特点阐述的错误之处。本项目采用新奥法施工还应遵循的两条基本原则是什么
(2)补充本项目施工监控量测的必测项目，并指出隧道监控量测时出现冒顶塌方的危险信号（征兆）有哪些
(3)指出并改正项目部安全管理措施中的错误。
技术员甲认为全断面开挖法的特点是工作空间较小、施工速度快、便于施工组织和管理；且全断面开挖法具有较小的断面进尺比，每次爆破震动强度较小，爆破对围岩的震动次数少，有利于围岩的稳定。考虑到该隧道地质情况与进度要求，所以该隧道应采用全断面开挖。同时针对该隧道采用的新奥法施工，提出了“勤量测、紧封闭”的基本原则。
隧道施工过程中为防止发生塌方冒顶事故，项目部加强了施工监控量测，量测项目有地质和支护状况、锚杆或锚索内力及抗拔力、地表下沉、围岩体内位移、支护及衬砌内应力。项目部还实行安全目标管理，采取了一系列措施，要求进入隧道施工现场的所有人员必须经过专门的安全知识教育，接受安全技术交底；电钻钻眼应检查把手胶套的绝缘是否良好，电钻工应戴棉纱手套，穿绝缘胶鞋；爆破作业人员不能穿着化纤服装，炸药和雷管分别装在带盖的容器内用汽车一起运送；隧道开挖及衬砌作业地段的照明电器电压为110--220V。同时加强瓦斯等有毒有害气体的防治，通风设施由专职安全员兼管。
问题：
(1)改正技术员甲对全断面开挖法特点阐述的错误之处。本项目采用新奥法施工还应遵循的两条基本原则是什么
(2)补充本项目施工监控量测的必测项目，并指出隧道监控量测时出现冒顶塌方的危险信号（征兆）有哪些
(3)指出并改正项目部安全管理措施中的错误。
答案：
解析：
(1)“工作空间较小”错误,应为：工作空间较大。“全断面开挖法具有较小的断面进
尺比”错误,应为：全断面开挖法具有较大的断面进尺比。新奥法还应遵循的原则：少扰动,早喷锚,勤量测、紧封闭；还应增加“少扰动,早喷锚”两点。
(2)本项目施工监控量测的必测项目还有：周边位移、拱顶下沉。冒顶征兆：支护生效、地面沉陷、异常声响、位移----时间曲线出现反弯点等。
(3)“电钻工应戴棉纱手套”错误,应戴绝缘胶皮手套。
1)“炸药和雷管分别装在带盖的容器内用汽车一起运送”错误,应改为：炸药和雷管分别装在带盖的容器内用汽车分别运送。
2)“隧道开挖及衬砌作业地段的照明电器电压为110～220V”错误,应改为：隧道开挖及衬砌作业地段的照明电器电压为12～36V。
3)“通风设施由专职安全员兼管”错误,应改为：通风设施由专人管理。
尺比”错误,应为：全断面开挖法具有较大的断面进尺比。新奥法还应遵循的原则：少扰动,早喷锚,勤量测、紧封闭；还应增加“少扰动,早喷锚”两点。
(2)本项目施工监控量测的必测项目还有：周边位移、拱顶下沉。冒顶征兆：支护生效、地面沉陷、异常声响、位移----时间曲线出现反弯点等。
(3)“电钻工应戴棉纱手套”错误,应戴绝缘胶皮手套。
1)“炸药和雷管分别装在带盖的容器内用汽车一起运送”错误,应改为：炸药和雷管分别装在带盖的容器内用汽车分别运送。
2)“隧道开挖及衬砌作业地段的照明电器电压为110～220V”错误,应改为：隧道开挖及衬砌作业地段的照明电器电压为12～36V。
3)“通风设施由专职安全员兼管”错误,应改为：通风设施由专人管理。
下列不宜采用公开招标的方式确定承包人的项目有（ ）。
A.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目
B.全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目
C.受自然地域环境限制的
D.使用国际组织或者外国政府资金的项目
B.全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目
C.受自然地域环境限制的
D.使用国际组织或者外国政府资金的项目
答案：C
解析：
2020教材P254 / 2019教材P251
按照我国的《招标投标法》，以下项目宜采用招标的方式确定承包人：（1）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；（2）全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；（3）使用国际组织或者外国政府资金的项目。
按照我国的《招标投标法》，以下项目宜采用招标的方式确定承包人：（1）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；（2）全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；（3）使用国际组织或者外国政府资金的项目。
起重吊装工程中，作为吊装计算依据的计算载荷为（）的乘积。
A.风载荷
B.设备及索吊具重量
C.动载荷系数
D.吊索安全系数
E.不均衡载荷系数
B.设备及索吊具重量
C.动载荷系数
D.吊索安全系数
E.不均衡载荷系数
答案：B,C,E
解析：
教材P33
在起重工程的设计中，多台起重机联合起吊设备，吊装载荷与动载系数、不平衡载荷系数乘积，就是吊装计算载荷（也称计算载荷）。计算载荷的一般公式为：Qj=k1×k2×Q式中Qj—计算载荷；Q——分配到一台起重机的吊装载荷，包括设备及索吊具重量。k1——动载系数；k2——不均衡载荷系数；@##
在起重工程的设计中，多台起重机联合起吊设备，吊装载荷与动载系数、不平衡载荷系数乘积，就是吊装计算载荷（也称计算载荷）。计算载荷的一般公式为：Qj=k1×k2×Q式中Qj—计算载荷；Q——分配到一台起重机的吊装载荷，包括设备及索吊具重量。k1——动载系数；k2——不均衡载荷系数；@##
因为建设项目总承包的工作涉及项目整个实施阶段，所以在采用总承包模式时，建设工程项目管理规划可以由()编制。
A.业主方
B.设计方
C.总承包方
D.施工方
E.监理方
B.设计方
C.总承包方
D.施工方
E.监理方
答案：A,C
解析：
2020/2019教材P41
建设工程项目管理规划涉及项目整个实施阶段，它属于业主方项目管理的范畴。如果采用建设项目工程总承包的模式，业主方也可以委托建设项目工程总承包方编制建设工程项目管理规划，因为建设项目工程总承包的工作涉及项目整个实施阶段。
建设工程项目管理规划涉及项目整个实施阶段，它属于业主方项目管理的范畴。如果采用建设项目工程总承包的模式，业主方也可以委托建设项目工程总承包方编制建设工程项目管理规划，因为建设项目工程总承包的工作涉及项目整个实施阶段。
石材幕墙的面板与骨架的连接有()方式。
A.钢销式
B.通槽式
C.短槽式
D.支撑式
E.背栓式
B.通槽式
C.短槽式
D.支撑式
E.背栓式
答案：B,C,E
解析：
本题考核的是金属与石材幕墙面板安装要求。石材幕墙的面板与骨架的连接方式，通常有通槽式、短槽式、背栓式三种方式。
根据下列条件，回答 65～67 题： 某工程施工承包单位将其承包工程中的劳务作业发包给某劳务分包单位，双方约 定劳务报酬采用固定劳务报酬。根据施工劳务分包合同示范文本的规定：
第65题：除另有约定外，固定劳务报酬可以调整价格的情况是（ ）。
A．由于劳务分包人原因造成的返工
B．通货膨胀导致劳务价格变化
C．法律政策变化导致劳务价格变化
D．由于劳务分包人原因造成的安全事故
正确答案：C
根据施工劳务分包合同示范文本的规定，采用固定价格的，则除合同约定或法律政策变化导致劳务价格变化以外，均为一次包死，不再调整。因此由于劳务分包人原因造成的返工或安全事故，以及通货膨胀导致劳务价格发生变化，均不得调整价格。
一级建造师考试真题5节 第3节
《绿色施工导则》要求平面布置合理、紧凑，在满足环境、职业健康与安全及文明施工要求的前提下尽可能减少废弃地和死角，临时设施占地面积有效利用率大于（ ）。
A.60%
B.70%
C.80%
D.90%
B.70%
C.80%
D.90%
答案：D
解析：
在满足环境.职业健康与安全及文明施工要求的前提下尽可能减少废弃地和死角， 临时设施占地面积有效利用率大于90%。
项目施工准备阶段的成本计划是以项目实施方案为依据，采用（ ）编制而形成的实施性施工成本计划。
A.概算定额 B.单位估价表 C.预算定额 D.施工定额
A.概算定额 B.单位估价表 C.预算定额 D.施工定额
答案：D
解析：
项目施工准备阶段的施工预算成本计划是以项目实施方案为依据，落实项目经理责任目标为出发点，采用企业的施工定额通过施工预算的编制而形成的实施性施工成本计划。
下列选项中，有关工程竣工日期的错误表述是（ ）。
A. 建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定日期为竣工日期
B. 承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期
C. 建设工程竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期
D. 建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期
A. 建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定日期为竣工日期
B. 承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期
C. 建设工程竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期
D. 建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期
答案：A
解析：
2009年建设工程法规真题第54题
本题考查的是建设工程的工期。
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：（一）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（二）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。
A项不符合上述法律规定，属于编造的说法；B项属于（二）；C项属于（一），D项属于（三）。
本题为选非题，综上所述，本题的正确答案为A。
本题考查的是建设工程的工期。
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：（一）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（二）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。
A项不符合上述法律规定，属于编造的说法；B项属于（二）；C项属于（一），D项属于（三）。
本题为选非题，综上所述，本题的正确答案为A。
AIA合同条件主要用于（ ）。
A.公共的房屋建筑工程
B.公共的土木工程
C.私营的房屋建筑工程
D.私营的土木工程
B.公共的土木工程
C.私营的房屋建筑工程
D.私营的土木工程
答案：C
解析：
2020教材P339 / 2019教材P334
AIA合同条件主要用于私营的房屋建筑工程，在美洲地区具有较高的权威性，应用广泛。
AIA合同条件主要用于私营的房屋建筑工程，在美洲地区具有较高的权威性，应用广泛。
工程项目施工进度计划检查完成后，项目部应向企业提供月度施工进度报告，报告应包括的内容有（ ）。
A．计划施工进度图
B．工程变更，价格调整，索赔及工程款收支情况
C．进度偏差的状况和导致偏差的原因分析
D．解决问题的措施
E．纠偏方法和措施
正确答案：BCD
建筑工程一切险承保的内容不包括（ ）。
A.临时工程，如引水、保护堤
B.脚手架
C.租赁物资
D.被保险人严重失职造成的职工的人身伤亡和财产损失
正确答案：D
甲某是设计院的一名工作人员，他利用其获得的建造师资格证书实施的下列行为中合法的是()。
A.将证书借给某公司并获得相应的报酬
B.经所在单位领导同意，将证书中房屋建筑专业改成了公路建设专业
C.将证书出售给需要者
D.利用这个证书到外单位应聘
B.经所在单位领导同意，将证书中房屋建筑专业改成了公路建设专业
C.将证书出售给需要者
D.利用这个证书到外单位应聘
答案：D
解析：
2020 / 2019版教材P83
注册建造师不得涂改、倒卖、出租、出借、复制或以其他形式非法转让资格证书、注册证书和执业印章。本题中，甲持有该证书到外单位应聘时可以的，但不可以同时受聘于两个或两个以上单位。
注册建造师不得涂改、倒卖、出租、出借、复制或以其他形式非法转让资格证书、注册证书和执业印章。本题中，甲持有该证书到外单位应聘时可以的，但不可以同时受聘于两个或两个以上单位。
悬臂式和扶壁式挡土墙使用范围和要求有（ ）。
A.悬臂式挡土墙和扶壁式挡土墙，宜在石料缺乏、地基承载力较低的路堤地段采用
B.悬臂式挡土墙和扶壁式挡土墙高度不宜大于6m，墙顶宽度不应小于0．2m
C.每段墙的底板、面板和肋的钢筋应一次绑扎，宜一次完成混凝土灌注
D.墙体必须达到设计强度的70％后才可进行墙背填土；墙背反滤层应跟随填土施工
E.宜在石料充足、地基承载力较低的路堤地段采用
B.悬臂式挡土墙和扶壁式挡土墙高度不宜大于6m，墙顶宽度不应小于0．2m
C.每段墙的底板、面板和肋的钢筋应一次绑扎，宜一次完成混凝土灌注
D.墙体必须达到设计强度的70％后才可进行墙背填土；墙背反滤层应跟随填土施工
E.宜在石料充足、地基承载力较低的路堤地段采用
答案：A,C,D
解析：
2020版教材页码P40-42
悬臂式和扶壁式挡土墙：
1.钢筋混凝土悬臂式挡土墙和扶壁式挡土墙，宜在石料缺乏、地基承载力较低的路堤地段采用。装配式的扶壁式挡土墙不宜在不良地质地段或地震动峰值加速度为0.2g级（原八度）以上地区采用。
2.悬臂式挡土墙高度不宜大于6m。当墙高大于4m时，宜在墙面板前加肋。墙顶宽度不应小于0.2m。扶壁式挡土墙高度不宜大于10m。墙顶宽度不应小于0.2m。
3.每段墙的底板、面板和肋的钢筋应一次绑扎，宜一次完成混凝土浇筑；浇筑混凝土应按现行铁路混凝土与砌体工程施工规范的有关规定施工。
4.浇筑混凝土后，应按规定进行养护；墙体必须达到设计强度的70%以后才可进行墙背填土，并应按设计要求的填料和密度分层填筑、压实；墙背反滤层应跟随填土施工。
悬臂式和扶壁式挡土墙：
1.钢筋混凝土悬臂式挡土墙和扶壁式挡土墙，宜在石料缺乏、地基承载力较低的路堤地段采用。装配式的扶壁式挡土墙不宜在不良地质地段或地震动峰值加速度为0.2g级（原八度）以上地区采用。
2.悬臂式挡土墙高度不宜大于6m。当墙高大于4m时，宜在墙面板前加肋。墙顶宽度不应小于0.2m。扶壁式挡土墙高度不宜大于10m。墙顶宽度不应小于0.2m。
3.每段墙的底板、面板和肋的钢筋应一次绑扎，宜一次完成混凝土浇筑；浇筑混凝土应按现行铁路混凝土与砌体工程施工规范的有关规定施工。
4.浇筑混凝土后，应按规定进行养护；墙体必须达到设计强度的70%以后才可进行墙背填土，并应按设计要求的填料和密度分层填筑、压实；墙背反滤层应跟随填土施工。
根据《民事诉讼法》，当事人申请司法确认调解协议，由双方当事人依法共同向（ ）基层人民法院提出。
A、当事人住所地
B、调解协议履行地
C、调解组织所在地
D、调解协议签订地
B、调解协议履行地
C、调解组织所在地
D、调解协议签订地
答案：C
解析：
【知识点】人民调解的程序。经人民调解委员会调解达成调解协议后，双方当事人认为有必要的，可以按照《民事诉讼法》的规定，自调解协议生效之日起30日内共同向调解组织所在地基层人民法院申请司法确认调解协议。
一级建造师考试真题5节 第4节
应用动态控制原理进行建设工程项目投资控制时，相对于工程合同价而言，投资的计划值有（ ）。
A. 投资规划
B. 工程概算
C. 工程预算
D. 工程进度款
E. 工程决算
A. 投资规划
B. 工程概算
C. 工程预算
D. 工程进度款
E. 工程决算
答案：A,B,C
解析：
@##
某建设工程在申请领取施工许可证时，应该提供建设王程有关安全施工措施的资料，施工许可证的申请人应该是（ ）。
A．地方规划行政主管部门
B．地方建设主管部门
C．建设单位
D．施工承包商
正确答案：C
在给水排水工程中，接触饮用水的产品除满足设计要求外，还要求( )。
A、品种符合设计要求
B、必须符合环保要求
C、必须符合卫生性能要求
D、必须符合国家产业政策要求
B、必须符合环保要求
C、必须符合卫生性能要求
D、必须符合国家产业政策要求
答案：C
解析：
2020教材P467 / 2019教材P468
给排水构筑物工程所用的原材料、半成品、成品等产品的品种、规格、性能必须满足设计要求，其质量必须符合国家有关标准的规定；接触饮用水的产品必须符合有关卫生性能要求。
给排水构筑物工程所用的原材料、半成品、成品等产品的品种、规格、性能必须满足设计要求，其质量必须符合国家有关标准的规定；接触饮用水的产品必须符合有关卫生性能要求。
在项目实施过程中，设计方编制的设计工作进度应尽可能与招标、施工和（ ）等工作进度相协调。
A.物资采购
B.项目选址
C.可行性研究
D.竣工验收
B.项目选址
C.可行性研究
D.竣工验收
答案：A
解析：
本题考核的是设计方进度控制的任务。设计方进度控制的任务是依据设计任务委托合同对设计工作进度的要求控制设计工作进度，这是设计方履行合同的义务。另外，设计方应尽可能使设计工作的进度与招标、施工和物资采购等工作进度相协调。
修配法是对补偿件进行补充加工，其目的是（）。
A.修复施工中的缺陷
B.修补设备制造中的缺陷
C.抵消过大的安装积累误差
D.补充设计的不足
B.修补设备制造中的缺陷
C.抵消过大的安装积累误差
D.补充设计的不足
答案：C
解析：
2020版教材P76 / 2019版教材P66
4.必要时选用修配法，对补偿件进行补充加工，抵消过大的安装累计误差。这种方法是在调整法解决不了时才使用。
4.必要时选用修配法，对补偿件进行补充加工，抵消过大的安装累计误差。这种方法是在调整法解决不了时才使用。
（2012年真题）工业炉在烘炉阶段需要做的工作是（ ）。
A.制定烘炉计划
B.进行全面验收
C.工业炉内衬施工
D.有关热工仪表安装
B.进行全面验收
C.工业炉内衬施工
D.有关热工仪表安装
答案：A
解析：
烘炉阶段的主要工作:制定工业炉的烘炉计划；准备烘炉用的工机具和材料；确认烘炉曲线；编 制烘炉期间作业计划及应急处理预案；确定和实施烘炉过程中的监控重点。
《工程建设标准强制性条文》（矿山部分）规定，矿井初步设计应根据（ ）审批的地质勘探报告进行。
A．国家或省级矿产储量委员会
B．设计单位上级主管部门
C．设计单位技术负责人
D．勘察单位上级主管部门
正确答案：A
根据《建设工程劳务分包合同（示范文本）》（GF—2003—0214），施工组织设计应由（ ）负责编制。
A.劳务分包人
B.工程承包人
C.发包人
D.工程师
B.工程承包人
C.发包人
D.工程师
答案：B
解析：
2020教材P282 / 2019教材P279
负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划和物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。
负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划和物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。
在材料使用过程中，对部分小型及零星材料根据工程量计算出所需材料量，将其折算成费用，由作业者采用()控制。
A.定额
B.指标
C.计量
D.包干
B.指标
C.计量
D.包干
答案：D
解析：
2020/2019教材P90
本题考核的是材料用量的包干控制。在材料使用过程中，对部分小型及零星材料（如钢钉、钢丝等）根据工程量计算出所需材料量，将其折算成费用，由作业者包干使用。
本题考核的是材料用量的包干控制。在材料使用过程中，对部分小型及零星材料（如钢钉、钢丝等）根据工程量计算出所需材料量，将其折算成费用，由作业者包干使用。
一级建造师考试真题5节 第5节
飞机配载平衡是航站楼（）系统的基本功能之一。
A、信息集成
B、离港
C、捷运
D、行李处理
B、离港
C、捷运
D、行李处理
答案：B
解析：
根据水利部《关于贯彻质量发展纲要、提升水利工程质量的实施意见》（水建管[2012] 581 号），关于水利工程建设质量方针的内容包括有（ ）。
A. 坚持以人为本
B. 坚持安全为先
C. 坚持诚信守法
D. 坚持夯实基础
E. 坚持力争创优
B. 坚持安全为先
C. 坚持诚信守法
D. 坚持夯实基础
E. 坚持力争创优
答案：A,B,C,D
解析：
水利工程建设质量方针是“五个坚持”，即“坚持以人为本、坚持安全为先、坚持诚信守法、坚持夯实基础、坚持创新驱动”。
根据2011年7月1日起实施的全国人大常委会关于修改《中华人民共和国建筑法》的决定，为保证施工企业的职工在发生工伤时及时得到医治，建筑施工企业应当( )。（2012）
A.在投标时为职工办理意外伤害保险
B.为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费
C.在中标后为职工办理意外伤害保险
D.为从事危险作业的职工办理意外伤害保险
B.为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费
C.在中标后为职工办理意外伤害保险
D.为从事危险作业的职工办理意外伤害保险
答案：B
解析：
《建筑法》规定，建筑施工企业应当依法为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费。鼓励企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。
2
2
水利工程建设质量监督巡查组对工程实体质量存在疑问时，可责成（ ）开展补充检测。
A.检测单位
B.施工单位
C.项目法人
D.项目主管部门
B.施工单位
C.项目法人
D.项目主管部门
答案：C
解析：
2020版教材P219 / 2019版教材P222
质量监督巡查工作实行巡查组长负责制，巡查组长对现场巡查报告及整改意见等巡查成果负责；质量监督巡查工作通过听取相关单位汇报，查看工程现场，与有关单位人员座谈，查阅相关资料等方式开展，必要时可责成项目法人（建设单位）开展补充检测对工程实体质量作进一步验证。
质量监督巡查工作实行巡查组长负责制，巡查组长对现场巡查报告及整改意见等巡查成果负责；质量监督巡查工作通过听取相关单位汇报，查看工程现场，与有关单位人员座谈，查阅相关资料等方式开展，必要时可责成项目法人（建设单位）开展补充检测对工程实体质量作进一步验证。
水闸的排水反滤设施一般布置在（ ）部位。
A.上游铺盖 B.下游海漫
C.闸室底板 D.下游护坦（消力池）
A.上游铺盖 B.下游海漫
C.闸室底板 D.下游护坦（消力池）
答案：D
解析：
水闸的排水设施一般为平铺式，通常在地基表面铺设反滤层或垫层，设置反滤层是防止地基土产生渗透变形的关键性措施。一般在下游护坦（消力池）处布置水闸的排水反滤设施。
甲建设单位委托乙设计单位编制工程设计图纸，但未约定该设计著作权归属。乙设计单 位注册建筑师王某被指派负责该工程设计，则该工程设计图纸许可使用权归（ ）享有。
A.甲建设单位 B.乙设计单位
C.注册建筑师王某 D.甲、乙两单位共同
A.甲建设单位 B.乙设计单位
C.注册建筑师王某 D.甲、乙两单位共同
答案：B
解析：
一般情况下，勘察设计文件都是勘察设计单位接受建设单位委托创作的委托作品。受委托创作的作品，著作权的归属由委托人和受托人通过合同约定。合同未作明确约定或者没有订立合同的，著作权属于受托人。
下列各项中，属于进度控制管理措施的是（ ）。
A.定义项目进度计划系统的组成
B.利用先进的信息技术支持项目的进度控制工作
C.编制与进度计划相适应的资金需求计划
D.为了赶工，采用新型施工机械
B.利用先进的信息技术支持项目的进度控制工作
C.编制与进度计划相适应的资金需求计划
D.为了赶工，采用新型施工机械
答案：B
解析：
2020/2019教材P146
重视信息技术（包括相应的软件、局域网、互联网以及数据处理设备）在进度控制中的应用,故B正确，其中A组织措施；C经济措施；D技术措施。
重视信息技术（包括相应的软件、局域网、互联网以及数据处理设备）在进度控制中的应用,故B正确，其中A组织措施；C经济措施；D技术措施。
某工程实行总承包，则关于其工程文件的移交，下列做法中，符合国家有关规定的有（ ）
A．总承包单位，各分包单位将其工程文件整理，立卷后分别移交建设单位
B．各分包单位将其工程文件整理，立卷后移交总承包单位
C．总承包单位负责将各分包单位的工程文件整理，立卷后移交建设单位
D．总承包单位负责收集．汇总各分包单位的工程档案并移交建设单位
E．监理单位负责收集．汇总所有的工程档案并移交建设单位
正确答案：BD
民事（ ）是指民事法律关系主体必须按法律规定或约定承担应负的责任。
A．活动
B．权利
C．义务
D．资格
正确答案：C
下一篇：一级建造师考试真题8卷
热门文章
