一级建造师历年真题解析9节
发布时间：2021-07-10
一级建造师历年真题解析9节 第1节
根据《建设工程质量管理条例》，建设工程承包单位应当向建设单位出具质量保修书的时间是（ ）。( 2015真题 )
A.竣工验收时
B.提交竣工验收报告时
C.竣工验收合格后
D.交付使用时
A.竣工验收时
B.提交竣工验收报告时
C.竣工验收合格后
D.交付使用时
答案：B
解析：
本题考查的是建设工程质量保修书。《建设工程质量管理条例》规定，建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书。
友包人向承包人推荐了专业化生产安装企业A作为分包人，对此，承包人可以如何处理？对承包人的相应要求有哪些？
正确答案：
①承包人可以同意。（1分）。承包人必须与分包人A签订分包合同（1分），并对分包人A的行为负全部责任（1分）。 ②承包人有权拒绝（1分）。可以自行选择分包人（1分），承包人自行选择分包人必须经发包人书面认可（1分）。
①承包人可以同意。（1分）。承包人必须与分包人A签订分包合同（1分），并对分包人A的行为负全部责任（1分）。 ②承包人有权拒绝（1分）。可以自行选择分包人（1分），承包人自行选择分包人必须经发包人书面认可（1分）。
在土基填筑施工中，若采用能量较大的压(夯)实机具，每层最大松铺厚度应通过( )确定。
A.计算
B.经验
C.试验
D.规范
B.经验
C.试验
D.规范
答案：C
解析：
楼梯的建筑构造要求中，疏散用楼梯和疏散通道上的阶梯不宜采用螺旋楼梯和扇形踏步。当必须采用时，踏步上下两级所形成的平面角度不应大于10°，且每级离扶手250mm处的踏步深度不应小于()mm。
A.120
B.220
C.320
D.420
B.220
C.320
D.420
答案：B
解析：
2020/2019版教材P4
（5）疏散用楼梯和疏散通道上的阶梯不宜采用螺旋楼梯和扇形踏步。当必须采用时，踏步上下两级所形成的平面角度不应大于10°，且每级离扶手250mm处的踏步深度不应小于220mm。
（5）疏散用楼梯和疏散通道上的阶梯不宜采用螺旋楼梯和扇形踏步。当必须采用时，踏步上下两级所形成的平面角度不应大于10°，且每级离扶手250mm处的踏步深度不应小于220mm。
对施工成本偏差进行分析的目的是为了有针对性地采取纠偏措施，而纠偏首先要做的工作是()。
A.分析偏差产生的原因
B.确定纠偏的主要对象
C.采取适当的技术措施
D.采取有针对性的经济措施
B.确定纠偏的主要对象
C.采取适当的技术措施
D.采取有针对性的经济措施
答案：A
解析：
2020/2019教材P99
本题考察的是偏差原因分析与纠偏措施。偏差分析的一个重要目的就是要找出引起偏差的原因，从而采取有针对性的措施，减 少或避免相同问题的再次发生。在进行偏差原因分析时，首先应当将已经导致和可能导致 偏差的各种原因逐一列举出来。
本题考察的是偏差原因分析与纠偏措施。偏差分析的一个重要目的就是要找出引起偏差的原因，从而采取有针对性的措施，减 少或避免相同问题的再次发生。在进行偏差原因分析时，首先应当将已经导致和可能导致 偏差的各种原因逐一列举出来。
下列屋面卷材铺贴做法中，正确的是（ ）。
A．距屋面周边800mm以内以及叠层铺贴的各层卷材之间应满贴 B．屋面坡度小于3％时，卷材宜垂直屋脊铺贴 C．基层的转角处，找平层应做圆弧形 D．屋面找平层设分格缝时，分格缝宜与板端缝位置错开 E．卷材防水层上有重物覆盖或基层变形较大的，不应采用空铺法和点粘、条粘法
正确答案：AC
下列不属于合金铸钢的是（ ）。
A．耐热铸钢
B．耐蚀铸钢
C．耐磨铸钢
D．铸造碳钢
E．焊接结构用铸钢
B．耐蚀铸钢
C．耐磨铸钢
D．铸造碳钢
E．焊接结构用铸钢
答案：D,E
解析：
2020版教材P2
合金铸钢分为：耐热铸钢、耐蚀铸钢、耐磨铸钢。
合金铸钢分为：耐热铸钢、耐蚀铸钢、耐磨铸钢。
（2017年）背景：
事件三：2015年汛前，该合同工程基本完工。由于当年汛期水库防汛形势严峻，水库安全度汛，根据度汛方案，建设单位组织参建单位对土坝和溢洪道进行险情查，并制定了土坝和溢洪道工程险情巡查及应对措施预案，部分内容如表5所示。
问题：
5.根据本工程具体情况，指出表5中A、B、C、D、E分别代表的险情种类。
事件三：2015年汛前，该合同工程基本完工。由于当年汛期水库防汛形势严峻，水库安全度汛，根据度汛方案，建设单位组织参建单位对土坝和溢洪道进行险情查，并制定了土坝和溢洪道工程险情巡查及应对措施预案，部分内容如表5所示。
问题：
5.根据本工程具体情况，指出表5中A、B、C、D、E分别代表的险情种类。
答案：
解析：
A：漏洞；B：管涌；C：漫溢；D：决口；E：闸门不能启闭。
关于招标投标违法行为记录公告的规定，下列说法正确的有()。
A.自行政处理决定作出之日起7个工作日内公告
B.违法行为记录的公告期限为6个月至3年
C.行政处理决定认定的限制期长于公告期的，公告期限从其决定
D.行政处理决定认定的限制期长于公告期的，公告期限最长为6个月
B.违法行为记录的公告期限为6个月至3年
C.行政处理决定认定的限制期长于公告期的，公告期限从其决定
D.行政处理决定认定的限制期长于公告期的，公告期限最长为6个月
答案：C
解析：
2020版教材P121 / 2019版教材P120
《招标投标违法行为记录公告暂行办法》规定，国务院有关行政主管部门和省级人民政府有关行政主管部门应自招标投标违法行为行政处理决定作出之日起20个工作日内对外进行记录公告。违法行为记录公告期限为6个月。依法限制招标投标当事人资质（资格）等方面的行政处理决定，所认定的限制期限长于6个月的，公告期限从其决定。
《招标投标违法行为记录公告暂行办法》规定，国务院有关行政主管部门和省级人民政府有关行政主管部门应自招标投标违法行为行政处理决定作出之日起20个工作日内对外进行记录公告。违法行为记录公告期限为6个月。依法限制招标投标当事人资质（资格）等方面的行政处理决定，所认定的限制期限长于6个月的，公告期限从其决定。
一级建造师历年真题解析9节 第2节
为验证所拟定的焊件焊接工艺的正确性而进行的试验过程及结果评价是（ ）。
A.焊接工艺规程
B.焊接工艺评定
C.焊接作业指导书
D.焊接质量评定标准
B.焊接工艺评定
C.焊接作业指导书
D.焊接质量评定标准
答案：B
解析：
本题是考核焊接工艺评定的定义：焊接工艺评定是指为验证所拟定的焊接工艺正确性而进行的试验过程及结果评价。记载验证性的试验及其结果，对拟定的焊接工艺规程进行评价的报告称为焊接工艺评定报告(PQR) 。拟定的焊接工艺规程是为焊接工艺评定所拟定的焊接工艺文件，称为：预焊接工艺规程（PWPS)。
下列合同条款中，不属于劳动合同必须具备的条款是（ ）。
A.工作时间和休息时间
B.工作地点
C.劳动合同期限
D.福利待遇
B.工作地点
C.劳动合同期限
D.福利待遇
答案：D
解析：
试用期、培训、保守秘密、补充保险和福利待遇等事项不是劳动合同中必须具备的条款
对于（ ）电缆来说，主要考虑耐高温特性和屏蔽特性及耐油、耐酸碱、阻水性能.
A.YJV 32型
B.WD-ZANYJFE型
C.KVV型
D.YJV 22型
B.WD-ZANYJFE型
C.KVV型
D.YJV 22型
答案：C
解析：
本题考核的是电缆的类型及应用。KVV型控制电缆适用于室内各种敷设方式的控制电路中；对于该类电缆来说，主要考虑耐高温特性和屏蔽特性及耐油、耐酸碱、阻水性能。YJV 32型、WD-ZANYJFE型内钢丝铠装型电力电缆、低烟无卤A级阻燃耐火型电力电缆，能承受相当的机械外力作用，用前缀和下标的变化，来说明电缆的性能及可敷设场所。YJV 22型：内钢带铠装电力电缆，能承受一定的机械外力作用，但不能承受大的拉力；交
联聚乙烯绝缘电力电缆YJV 22型长期允许最高温为90℃。
联聚乙烯绝缘电力电缆YJV 22型长期允许最高温为90℃。
在建设工程项目中，工程采购项目的履约担保金额一般为合同价的（ ）。
A. 10～20%
B. 10～30%
C. 20～30%
D. 30～50%
A. 10～20%
B. 10～30%
C. 20～30%
D. 30～50%
答案：D
解析：
本题主要考查履约担保金额。
履约担保的形式如下图：
在建设工程项目中，工程采购项目的履约担保金额一般为合同价的30～50%。
综上所述，本题正确选项是D项。
履约担保的形式如下图：
在建设工程项目中，工程采购项目的履约担保金额一般为合同价的30～50%。
综上所述，本题正确选项是D项。
球形罐整体热处理时应进行柱脚处理，监测柱脚实际位移值，并按计算位移值调整柱脚的位移。整体热处理后应测量并调整支柱的（）。
A.垂直度和拉杆挠度
B.水平度和拉杆挠度
C.水平度和垂直度
D.铅垂度和水平度
B.水平度和拉杆挠度
C.水平度和垂直度
D.铅垂度和水平度
答案：A
解析：
2020版教材P116 / 2019版教材P105
本题考核的是球形罐柱脚移动监测。整体热处理时应进行柱脚处理，监测柱脚实际位移值，并按计算位移值调整柱脚的位移。热处理后应测量并调整支柱的垂直度和拉杆挠度。
本题考核的是球形罐柱脚移动监测。整体热处理时应进行柱脚处理，监测柱脚实际位移值，并按计算位移值调整柱脚的位移。热处理后应测量并调整支柱的垂直度和拉杆挠度。
特殊性能低合金高强度钢主要使用于（ ）等钢结构中。
A． 桥梁、 建筑
B． 锅炉汽包、 压力容器
C． 压力管道、 桥梁
D． 建筑、 轻轨
B． 锅炉汽包、 压力容器
C． 压力管道、 桥梁
D． 建筑、 轻轨
答案：A
解析：
本题考查的是黑色金属材料的类型及应用。特殊性能低合金高强度钢主要使用于桥梁、建筑、塔架、车辆等钢结构中。参见教材P3。@##
下列各项中，反映企业盈利能力的核心指标是（ ）。
A、净资产收益率
B、总资产周转率
C、利润增长率
D、总资产报酬率
B、总资产周转率
C、利润增长率
D、总资产报酬率
答案：A
解析：
2020版教材P147 / 2019版教材P140
净资产收益率是指企业本期净利润和净资产的比率，是反映企业盈利能力的核心指标。
净资产收益率是指企业本期净利润和净资产的比率，是反映企业盈利能力的核心指标。
依据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF﹣2013﹣0201），下列关于项目经理的表述错误的是：（）。
A.项目经理每月在施工现场的时间不得少于专用合同条款约定的天数
B.项目经理因特殊情况授权其下属人员履行某项工作职责的，应提前7天将授权范围书面通知监理人，并征得发包人书面同意
C.承包人需要更换项目经理的，应提前14天书面通知发包人和监理人，并征得发包人书面同意
D.项目经理是工程项目的代表人
B.项目经理因特殊情况授权其下属人员履行某项工作职责的，应提前7天将授权范围书面通知监理人，并征得发包人书面同意
C.承包人需要更换项目经理的，应提前14天书面通知发包人和监理人，并征得发包人书面同意
D.项目经理是工程项目的代表人
答案：D
解析：
2020/2019教材P53
项目经理是企业任命的一个项目的项目管理班子的负责人领导人），但它并不一定是（多数不是）一个企业法定代表人在工程项目上的代表人，因为一个企业法定代表人在工程项目上的代表人在法律上赋予其的权限范围太大。
项目经理是企业任命的一个项目的项目管理班子的负责人领导人），但它并不一定是（多数不是）一个企业法定代表人在工程项目上的代表人，因为一个企业法定代表人在工程项目上的代表人在法律上赋予其的权限范围太大。
矿业设备包括采矿设备和选矿设备，其中采矿设备包括（）。
A.输送设备
B.选别设备
C.磨矿设备
D.采掘设备
E.提升设备
B.选别设备
C.磨矿设备
D.采掘设备
E.提升设备
答案：A,D,E
解析：
本题考查的是采矿设备，包括:采掘设备、提升设备、输送设备等。 采掘设备主要包括:开采金属矿石和非金属矿石的采掘机械;开采煤炭用的采煤机 械;开采石油用的石油钻采机械等。
一级建造师历年真题解析9节 第3节
Ⅱ类精密进近灯光系统的侧边灯发（ ）光。
A.白色
B.绿色
C.红色
D.蓝色
B.绿色
C.红色
D.蓝色
答案：C
解析：
某技术方案净现金流量见下表。2018真题若基准收益率为6%。2018真题则该方案的财务净现值为（）万元。2018真题
A、147.52
B、204.12
C、216.37
D、400.00
B、204.12
C、216.37
D、400.00
答案：C
解析：
本题考查的是财务净现值判别准则。FNPV=-1000+200÷（1+6%）+400÷（1+6%）2+800÷（1+6%）3=216.37（万元）。
职业健康与安全管理体系运行是指按照已建立体系的要求实施。下列属于职业健康安全管理与环境管理体系运行重点的是（）。
A.内部审核
B.信息交流
C.管理评审
D.合规性评价
B.信息交流
C.管理评审
D.合规性评价
答案：B
解析：
2020教材P213 / 2019教材P211
体系运行时指按照已建立体系的要求实施，其实施的重点包括培训意识和能力，信息交流，文件管理，执行控制程序，监测，不符合、纠正和预防措施，记录等。
体系运行时指按照已建立体系的要求实施，其实施的重点包括培训意识和能力，信息交流，文件管理，执行控制程序，监测，不符合、纠正和预防措施，记录等。
综合自动化系统实现对全变电站的主要设备和输配电线路的自动监视、测量、自动控制和微机保护以及与调度通信等综合性的自动化功能，利用的技术包括电子技术、通信设备及信号处理技术和（ ）。
A.计算机技术
B.工控技术
C.人工智能技术
D.大数据技术
B.工控技术
C.人工智能技术
D.大数据技术
答案：A
解析：
2020版教材页码P164-175
综合自动化系统就是将变电站的二次设备（包括仪表，信号系统，继电保护，自动装置和远动装置）经过功能的组合和优化设计，利用计算机技术、电子技术、通信设备及信号处理技术，实现对全变电站的主要设备和输配电线路的自动监视、测量、自动控制和微机保护以及与调度通信等综合性的自动化功能。
综合自动化系统就是将变电站的二次设备（包括仪表，信号系统，继电保护，自动装置和远动装置）经过功能的组合和优化设计，利用计算机技术、电子技术、通信设备及信号处理技术，实现对全变电站的主要设备和输配电线路的自动监视、测量、自动控制和微机保护以及与调度通信等综合性的自动化功能。
项目的结构编码应依据( )，对项目结构的每一层的每一组成部分进行编码。
A．项目管理组织矩阵图
B．项目组织结构图．
C．系统结构图
D．项目结构图
正确答案：D
根据项目成本岗位责任考核表，施工员的职责有()。
A.每月编制一次材料复核报告
B.开具限额领料单
C.编制月度工具及设备计划
D.编制月材料需求计划
E.编制月度用工计划
B.开具限额领料单
C.编制月度工具及设备计划
D.编制月材料需求计划
E.编制月度用工计划
答案：B,C,D,E
解析：
2020/2019教材P87
本题考核的是项目成本岗位责任考核表。施工员的职责包括：(1)编制月度用工计划；(2)编制月材料需求计划；(3)编制月度工具及设备计划；(4)开具限额领料单。@##
本题考核的是项目成本岗位责任考核表。施工员的职责包括：(1)编制月度用工计划；(2)编制月材料需求计划；(3)编制月度工具及设备计划；(4)开具限额领料单。@##
不属于土石围堰类型的有()。
A、土围堰
B、钢套箱围堰
C、木桩竹条土围堰
D、竹、铅丝笼围堰
E、双壁围堰
B、钢套箱围堰
C、木桩竹条土围堰
D、竹、铅丝笼围堰
E、双壁围堰
答案：B,E
解析：
2020/2019教材P67
表1K412021围堰的类型及适应条件。土石围堰有：土围堰；土袋围堰；木桩竹条围岩；竹篱土围堰；竹、铅丝笼围堰；堆石围堰。
表1K412021围堰的类型及适应条件。土石围堰有：土围堰；土袋围堰；木桩竹条围岩；竹篱土围堰；竹、铅丝笼围堰；堆石围堰。
施工图预算是工程费用调整的依据，一般情况下不得调整，出现以下（ ）情况时可调整。
A、地震灾害
B、洪水
C、政策性调整
D、材料涨价
E、重大设计变更
B、洪水
C、政策性调整
D、材料涨价
E、重大设计变更
答案：A,B,C,E
解析：
2020教材P289 / 2019教材P290
（3）施工图预算也是工程费用调整的依据。工程预算批准后，一般情况下不得调整。在出现重大设计变更、政策性调整及不可抗力等情况时可以调整。本试题中地震灾害和洪水属于不可抗力因素。
（3）施工图预算也是工程费用调整的依据。工程预算批准后，一般情况下不得调整。在出现重大设计变更、政策性调整及不可抗力等情况时可以调整。本试题中地震灾害和洪水属于不可抗力因素。
《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500）中的综合单价，是指完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的（ ），并考虑风险因素产生的费用。
A. 直接工程费、管理费、利润
B. 直接工程费、利润、税金
C. 直接费、利润、税金
D. 直接费、接费、利润
A. 直接工程费、管理费、利润
B. 直接工程费、利润、税金
C. 直接费、利润、税金
D. 直接费、接费、利润
答案：A
解析：
2007年建设工程经济真题第35题
本题主要考查了工程量清单的计价方法。
《计价规范》中的工程量清单综合单价是指完成一个规定计量单位的分部分项工程量清单项目或措施清单项目所需的人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费和利润，以及一定范围内的风险费用，其中人工费、材料费和施工机械使用费均应计入直接工程费。
综上所述，本题正确答案为A项。
本题主要考查了工程量清单的计价方法。
《计价规范》中的工程量清单综合单价是指完成一个规定计量单位的分部分项工程量清单项目或措施清单项目所需的人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费和利润，以及一定范围内的风险费用，其中人工费、材料费和施工机械使用费均应计入直接工程费。
综上所述，本题正确答案为A项。
一级建造师历年真题解析9节 第4节
下列对期间费用理解不正确的是()。
A．是施工企业当期发生的费用 B．主要包括直接费用和间接费用
c．于发生时直接计人当期损失 D．主要包括财务费用和管理费用
正确答案：B
我国采用分散式旅客托运行李安检系统的机场，多通过（）安检机来获取行李的透视图像。
A、CT自动
B、多视角
C、高速自动
D、双通道
B、多视角
C、高速自动
D、双通道
答案：D
解析：
人民法院使用普通程序审理的案件，应当在立案之日起()个月内审结完成。
A.3
B.4
C.5
D.6
B.4
C.5
D.6
答案：D
解析：
2020版教材P348 / 2019版教材P346
适用普通程序审理的案件，根据《民事诉讼法》的规定，应当在立案之日起6个月内审结。有特殊情况需要延长的，由本院院长批准，可以延长6个月；还需要延长的，报请上级法院批准。
适用普通程序审理的案件，根据《民事诉讼法》的规定，应当在立案之日起6个月内审结。有特殊情况需要延长的，由本院院长批准，可以延长6个月；还需要延长的，报请上级法院批准。
对证据有无证明力和证明力大小进行审查确认是由()。
A.当事人进行质证
B.法院进行认证
C.证人出庭作证
D.鉴定人进行鉴定
B.法院进行认证
C.证人出庭作证
D.鉴定人进行鉴定
答案：B
解析：
2020版教材P343 / 2019版教材P342
认证，即证据的审核认定，是指法院对经过质证或当事人在证据交换中认可的各种证据材料作出审查判断，确认其能否作为认定案件事实的根据。认证是正确认定案件事实的前提和基础，其具体内容是对证据有无说明力和证明力大小进行审查确认。
认证，即证据的审核认定，是指法院对经过质证或当事人在证据交换中认可的各种证据材料作出审查判断，确认其能否作为认定案件事实的根据。认证是正确认定案件事实的前提和基础，其具体内容是对证据有无说明力和证明力大小进行审查确认。
吊装计算校核书包括哪些内容？
答案：
解析：
吊装计算校核书包括：主起重机和辅助起重机受力分配计算；吊装安全距离核算；吊耳强度核算；吊索、吊具安全系数核算。
城镇轻轨高架桥最常用的桥墩形式是（ ）。
A.倒梯形桥墩
B.T 形桥墩
C.双柱式桥墩
D.Y 形桥墩
B.T 形桥墩
C.双柱式桥墩
D.Y 形桥墩
答案：B
解析：
T 形桥墩占地面积小，是城镇轻轨高架桥最常用的桥墩形式。这种桥墩既为桥下交通提供最大的空间．又能减轻墩身重量，节约圬工材料。特别适用于高架桥和地面道路斜交的情况。墩身一般为普通钢筋混凝土结构，圆形、矩形或六角形，具有较大的强度和刚度，与上部结构的轮廓线过渡平顺，受力合理。大伸臂盖梁，承受较大的弯矩和剪力，可采用预应力混凝土结构。墩身高度一般≤8～10m。
监理工程师李某在对某工程施工的监理过程中，发现该工程设计存在瑕疵，则李某（ )。
A.可以要求施工单位修改设计
B.应当报告建设单位要求施工单位修改设计
C.应当报告建设单位要求设计单位修改设计
D.应当要求设计单位修改设计
A.可以要求施工单位修改设计
B.应当报告建设单位要求施工单位修改设计
C.应当报告建设单位要求设计单位修改设计
D.应当要求设计单位修改设计
答案：C
解析：
《建筑法》第32条第2款、第3款规定：(1)工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的，有权要求建筑施工企业改正；(2)工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当报告建设单位要求设计单位改正。
在机场场道工程施工中，可选择（ ）、机制砂或天然砂用作沥青混凝土矿料中的细集料。
A．石屑
B．粘土
C．石灰
D．矿粉
正确答案：A
关于施工项目分部工程质量验收的说法，不正确的是（ ）。
A：分部工程应由总监理工程师组织施工单位项目负责人和项目技术负责人等进行验收
B：设计单位项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人应参加设备各安装分部的工程验收
C：勘察、设计单位项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人应参加地基与基础分部工程验收
D：分部工程验收需对地基基础、主体结构、设备安装分部工程进行见证取样试验或抽样检测
B：设计单位项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人应参加设备各安装分部的工程验收
C：勘察、设计单位项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人应参加地基与基础分部工程验收
D：分部工程验收需对地基基础、主体结构、设备安装分部工程进行见证取样试验或抽样检测
答案：B
解析：
一级建造师历年真题解析9节 第5节
在Ⅱ类精密进近灯光系统中，最大倒闸时间为1s的灯有（ ）。
A.接地带灯
B.跑道边灯
C.滑行道边灯
D.跑道中线灯
E.滑行道中线灯
B.跑道边灯
C.滑行道边灯
D.跑道中线灯
E.滑行道中线灯
答案：A,D
解析：
见《民航机场工程管理与实务》D415041和《民用机场目视助航设施施工及验收规范》MH／T 5012--2010的规定。Ⅰ类精密进近灯光系统要求最大倒闸时间为15s，Ⅱ类精密进近灯光系统中重要的是显示中线及其延长线的灯和接地带灯，这些灯的倒闸时间规定为s。
接入网的( )就是将承载通路与特定SNI规定的要求相适配，以便核心功能能进行处理。
A.用户口功能
B.业务口功能
C.传送功能
D.系统管理功能
B.业务口功能
C.传送功能
D.系统管理功能
答案：B
解析：
设计图纸不明确，估计修改后工程量要增加的，可以提高单价，而工程内容说明不清的，则可降低一些单价的报价方法是（ ）。
A：不平衡报价法
B：多方案报价法
C：无利润算标法
D：突然降价法
B：多方案报价法
C：无利润算标法
D：突然降价法
答案：A
解析：
设计图纸不明确，估计修改后工程量要增加的，可以提高单价，而工程内容说明不清的，则可降低一些单价的报价方法是不平衡报价法。
影响建设工程项目质量的()，主要表现在国家建设法律法规的健全程度及其执法力度方面。
A.人的因素
B.管理环境因素
C.技术因素
D.社会环境因素
B.管理环境因素
C.技术因素
D.社会环境因素
答案：D
解析：
本题考核的是影响建设工程项目质量的社会环境因素。社会环境因素包括国家建设法律法规的健全程度及其执法力度；建设工程项目法人决策的理性化程度以及经营者的经营管理理念；建筑市场的发育程度及交易行为的规范程度；政府的工程质量监督及行业管理成熟程度；建设咨询服务业的发展程度及其服务水准的高低；廉政管理及行风建设的状况等。?
深基坑工程有支护结构的挖土方案有（ ）。
A.放坡挖土
B.中心岛式挖土
C.盆式挖土
D.逆作法挖土
E.大开挖
B.中心岛式挖土
C.盆式挖土
D.逆作法挖土
E.大开挖
答案：B,C,D
解析：
2020/2019版教材P89
深基坑工程的挖土方案，主要有放坡挖土、中心岛式（也称墩式） 挖土、盆式挖土和逆作法挖土。前者无支护结构，后三种皆有支护结构。@##
深基坑工程的挖土方案，主要有放坡挖土、中心岛式（也称墩式） 挖土、盆式挖土和逆作法挖土。前者无支护结构，后三种皆有支护结构。@##
建设单位甲与施工企业乙签订施工合同后，乙按约定投保了建筑工程一切险，并经甲同意将幕墙工程分包给丙公司，该工程由丁公司负责监理。以下说法正确的是（ ）。
A.保费由乙自行承担
B.甲乙丙是被保险人，丁不是被保险人
C.工程施工中因泥石流导致丙存放现场的幕墙材料损失，保险公司应当赔偿
D.工程交工后，因失火导致的损失，保险公司应当赔偿
B.甲乙丙是被保险人，丁不是被保险人
C.工程施工中因泥石流导致丙存放现场的幕墙材料损失，保险公司应当赔偿
D.工程交工后，因失火导致的损失，保险公司应当赔偿
答案：C
解析：
A 选项错误，保费由建设单位甲承担。 B 选项错误，丁公司也是被保险人。C 选项正确，D 选项错误，一切险只保”建造过程中” 的损失，对于已经交工的部分，不保。
论证大型建设工程项目总进度目标时，项目结构分析是指（ ）。
A. 根据建立进度计划系统的需要，分析进度计划之间的关系
B. 根据项目合同体系，分析影响总进度目标实现的合同交界面
C. 根据建立进度计划系统的需要，分析确定进度计划的层次
D. 根据编制总进度纲要的需要，将整个项目逐层分解并确定相应的工作目录
A. 根据建立进度计划系统的需要，分析进度计划之间的关系
B. 根据项目合同体系，分析影响总进度目标实现的合同交界面
C. 根据建立进度计划系统的需要，分析确定进度计划的层次
D. 根据编制总进度纲要的需要，将整个项目逐层分解并确定相应的工作目录
答案：D
解析：
本题主要考查建设工程项目总进度目标的论证。
大型建设工程项目的结构分析是根据编制总进度纲要的需要，将整个项目进行逐层分解并确立相应的工作目录。
综上所述，本题正确选项是D项。
大型建设工程项目的结构分析是根据编制总进度纲要的需要，将整个项目进行逐层分解并确立相应的工作目录。
综上所述，本题正确选项是D项。
在建筑设计理念中，体现出考虑建筑美观要求的是()。
A.建筑设计在满足使用要求的同时，还需要考虑建筑物所赋予人们精神上的感受
B.房屋设计的使用要求和技术措施，要和相应的造价、建筑标准统一起来
C.要正确地选用相关的建筑材料和技术，尤其是适用的建筑结构体系、合理的构造方式以及可行的施工方案
D.新设计的单体建筑，应与所在基地形成协调的室外空间组合，创造出良好的室外环境
B.房屋设计的使用要求和技术措施，要和相应的造价、建筑标准统一起来
C.要正确地选用相关的建筑材料和技术，尤其是适用的建筑结构体系、合理的构造方式以及可行的施工方案
D.新设计的单体建筑，应与所在基地形成协调的室外空间组合，创造出良好的室外环境
答案：A
解析：
2020/2019版教材P3
建筑物是社会物质和文化财富，它在满足使用要求的同时，还需要考虑人们对建筑物在美观方面的要求，考虑建筑物所赋予人们精神上的感受。建筑设计要努力创造具有时代精神和延续文脉的建筑空间组合与建筑形象。
建筑物是社会物质和文化财富，它在满足使用要求的同时，还需要考虑人们对建筑物在美观方面的要求，考虑建筑物所赋予人们精神上的感受。建筑设计要努力创造具有时代精神和延续文脉的建筑空间组合与建筑形象。
关于施工专业分包的说法，正确的是（ ）。
A.承包人应提供全套总包合同供分包人查阅
B.承包人应向分包人提供合同专用条款中约定的设备和设施，费用由分包人承担
C.分包人不参加由发包人组织的图纸会审，由承包人向分包人进行设计交底
D.承包人应向分包人提供与分包工程相关的各种证件、批件和各种相关资料
B.承包人应向分包人提供合同专用条款中约定的设备和设施，费用由分包人承担
C.分包人不参加由发包人组织的图纸会审，由承包人向分包人进行设计交底
D.承包人应向分包人提供与分包工程相关的各种证件、批件和各种相关资料
答案：D
解析：
2020教材P280 / 2019教材P276
三、工程承包人（总承包单位）的主要责任和义务。（1）分包人对总包合同的了解：承包人应提供总包合词（有关承包工程的价格内容除外）供分包人查阅。分包人应全面了解总包合同的各项规定（有关承包工程的价格内容除外）。（2）项目经理应按分包合同的约定，及时向分包人提供所需的指令、批准、图纸并履行其他约定的义务，否则分包人应在约定时间后24小时内将具体要求、需要的理由及延误的后果通知承包人，项目经理在收到通知后48小吋内不予答复，应承担因延误造成的损失。（3）承包人的工作。1）向分包人提供与分包工程相关的各种证件、批件和各种相关资料，向分包人提供具备施工条件的施工场地；2）组织分包人参加发包人组织的图纸会审，向分包人进行设计图纸交底；3）提供合同专用条款中约定的设备和设施，并承担因此发生的费用；4）随时为分包人提供确保分包工程的施工所要求的施工场地和通道等，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。
三、工程承包人（总承包单位）的主要责任和义务。（1）分包人对总包合同的了解：承包人应提供总包合词（有关承包工程的价格内容除外）供分包人查阅。分包人应全面了解总包合同的各项规定（有关承包工程的价格内容除外）。（2）项目经理应按分包合同的约定，及时向分包人提供所需的指令、批准、图纸并履行其他约定的义务，否则分包人应在约定时间后24小时内将具体要求、需要的理由及延误的后果通知承包人，项目经理在收到通知后48小吋内不予答复，应承担因延误造成的损失。（3）承包人的工作。1）向分包人提供与分包工程相关的各种证件、批件和各种相关资料，向分包人提供具备施工条件的施工场地；2）组织分包人参加发包人组织的图纸会审，向分包人进行设计图纸交底；3）提供合同专用条款中约定的设备和设施，并承担因此发生的费用；4）随时为分包人提供确保分包工程的施工所要求的施工场地和通道等，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。
一级建造师历年真题解析9节 第6节
施工总承包管理模式与施工总承包模式相比，其优点有（ ）
A.整个项目合同总额的确定较有依据
B.投标人的报价较有依据
C.可以为分包单位提供更好的管理和服务
D.有利于业主节约投资
E.可以缩短建设周期
B.投标人的报价较有依据
C.可以为分包单位提供更好的管理和服务
D.有利于业主节约投资
E.可以缩短建设周期
答案：A,D,E
解析：
施工总承包管理模式可以在很大程度上缩短建设工期。施工总承包管理模式与施工总承包模式相比在合同价方面有以下优点：（1）合同总价不是一次确定，某一部分施工图设计完成以后，再进行该部分施工招标，确定该部分合同价，因此整个建设项目的合同总额的确定较有依据；（2）所有分包都通过招标获得有竞争力的投标报价，对业主方节约投资有利；（3）在施工总承包管理模式下，分包合同价对业主是透明的。选项BC是两者都具备的相同点。@##
下列具体情况中，施工组织设计应及时进行修改或补充的有（）。
A、由于施工规范发生变更导致需要调整预应力钢筋施工工艺
B、由于国际钢材市场价格大涨导致进口钢材无法及时供料，严重影响工程施工
C、由于自然灾害导致工期严重滞后
D、设计单位应业主要求对工程设计图纸进行了细微修改
E、施工单位发现设计图纸存在严重错误，无法继续施工
B、由于国际钢材市场价格大涨导致进口钢材无法及时供料，严重影响工程施工
C、由于自然灾害导致工期严重滞后
D、设计单位应业主要求对工程设计图纸进行了细微修改
E、施工单位发现设计图纸存在严重错误，无法继续施工
答案：A,B,C,E
解析：
教材P48
本题考查的是施工组织设计的动态管理。项目施工过程中，发生以下情况之一时，施工组织设计应及时进行修改或补充：工程设计有重大修改；有关法律、法规、规范和标准实施、修订和废止；主要施工方法有重大调整；主要施工资源配置有重大调整；施工环境有重大改变。
本题考查的是施工组织设计的动态管理。项目施工过程中，发生以下情况之一时，施工组织设计应及时进行修改或补充：工程设计有重大修改；有关法律、法规、规范和标准实施、修订和废止；主要施工方法有重大调整；主要施工资源配置有重大调整；施工环境有重大改变。
施工单位应当组织专家对专项施工方案进行论证、审查的专项工程是()。
A.爆破工程
B.脚手架工程
C.模板工程
D.地下暗挖工程
B.脚手架工程
C.模板工程
D.地下暗挖工程
答案：D
解析：
2020版教材P243 / 2019版教材P242
对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督：(一)基坑支护与降水工程；(二)土方开挖工程；(三)模板工程；(四)起重吊装工程；(五)脚手架工程；(六)拆除、爆破工程；(七)国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。对前款所列工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。
对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督：(一)基坑支护与降水工程；(二)土方开挖工程；(三)模板工程；(四)起重吊装工程；(五)脚手架工程；(六)拆除、爆破工程；(七)国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。对前款所列工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。
某土方工程合同约定的某月计划工程量为3200立方米，计划单价为15元/立方米。到月底检查时，确认的承包商实际完成工程量为2800立方米，实际单价为20元/立方米，则该工程的计划工作预算费用（BCWS）为（ ）元。
A.42000
B.48000
C.56000
D.64000
B.48000
C.56000
D.64000
答案：B
解析：
2020/2019教材P92
计划工作预算费用（BCWS）=计划工作量×预算单价，根据题干给出的数据：计划工作量为3200立方米，预算单价为15元/立方米，即计划工作预算费用（BCWS）=3200×15=48000元。
计划工作预算费用（BCWS）=计划工作量×预算单价，根据题干给出的数据：计划工作量为3200立方米，预算单价为15元/立方米，即计划工作预算费用（BCWS）=3200×15=48000元。
电气工程安装中的变压器就位安装应按图纸设计要求进行，其方位和距墙尺寸应与图纸相符。装有气体继电器的变压器应有（）坡度，高的一侧装在油枕方向，使气体继电器有良好的灵敏度。
A.1％～1.5％
B.1.5％～2.0％
C.2.5％～3.5％
D.2.0%～3.0%
B.1.5％～2.0％
C.2.5％～3.5％
D.2.0%～3.0%
答案：A
解析：
2020版教材P80 / 2019版教材P69
3.变压器基础的轨道应水平，轨距与轮距应配合，装有气体继电器的变压器顶盖，沿气体继电器的气流方向有1％～1.5％的升高坡度。
3.变压器基础的轨道应水平，轨距与轮距应配合，装有气体继电器的变压器顶盖，沿气体继电器的气流方向有1％～1.5％的升高坡度。
某市政跨河桥上部结构为长 13m 单跨简支预制板梁，下部结构由灌注桩基础、承台和台身构成。施工单位按合同工期编制了如下网络计划图，经监理工程师批准后实施。
在施工过程中，发生了以下事件：
事件一：在进行 1 号基础灌注桩施工时，由于施工单位操作不当，造成灌注桩钻孔偏斜，为处理此质量事故造成 3 万元损失，工期延长了 5d。
事件二：工程中所使用的钢材由业主提供，由于钢材进场时间比施工单位要求的日期拖延了 4d，1 号基础灌注桩未按计划开工，施工单位经济损失 2 万元。
事件三：钢筋进场后，施工单位认为该钢筋由业主提供，仅对钢筋的数量验收后，就将其用于钢筋笼的加工；监理工程师发现后，要求停工整改，造成延误工期 3d，经济损失 1 万元。
【问题】
1. 根据网络图计算该工程的总工期，找出关键线路。
2. 事件一、二、三中，施工单位可以索赔的费用和工期是多少？说明索赔的理由。
3. 事件一中造成钻孔偏斜的原因可能有哪些？
4. 事件三中监理工程师要求停工整改的理由是什么？
在施工过程中，发生了以下事件：
事件一：在进行 1 号基础灌注桩施工时，由于施工单位操作不当，造成灌注桩钻孔偏斜，为处理此质量事故造成 3 万元损失，工期延长了 5d。
事件二：工程中所使用的钢材由业主提供，由于钢材进场时间比施工单位要求的日期拖延了 4d，1 号基础灌注桩未按计划开工，施工单位经济损失 2 万元。
事件三：钢筋进场后，施工单位认为该钢筋由业主提供，仅对钢筋的数量验收后，就将其用于钢筋笼的加工；监理工程师发现后，要求停工整改，造成延误工期 3d，经济损失 1 万元。
【问题】
1. 根据网络图计算该工程的总工期，找出关键线路。
2. 事件一、二、三中，施工单位可以索赔的费用和工期是多少？说明索赔的理由。
3. 事件一中造成钻孔偏斜的原因可能有哪些？
4. 事件三中监理工程师要求停工整改的理由是什么？
答案：
解析：
1.
根据网络图计算该工程的总工期，找出关键线路。 总工期 =3+10+2+16+20+20+5+15+3=94d ， 关 键 线 路 为 ①→②→③→④→⑥→⑧→⑨→⑩→⑾→⑿
3.
① 人员教育及交底不充分；
② 钻机安装不平整或钻进过程发生不均匀沉降；
③ 钻杆弯曲、钻杆接头间隙太大；
④ 遇到软硬交界地层，未采取正确钻进措施；
⑤ 场地平整度和密实度差。
4.
工程采用的主要材料、半成品、成品、构配件、器具和设备应按相关专业质量标准进行验收和按规定进行平行检测或见证取样检测并确认合格。未经检验或检验不合格不准使用。
根据网络图计算该工程的总工期，找出关键线路。 总工期 =3+10+2+16+20+20+5+15+3=94d ， 关 键 线 路 为 ①→②→③→④→⑥→⑧→⑨→⑩→⑾→⑿
3.
① 人员教育及交底不充分；
② 钻机安装不平整或钻进过程发生不均匀沉降；
③ 钻杆弯曲、钻杆接头间隙太大；
④ 遇到软硬交界地层，未采取正确钻进措施；
⑤ 场地平整度和密实度差。
4.
工程采用的主要材料、半成品、成品、构配件、器具和设备应按相关专业质量标准进行验收和按规定进行平行检测或见证取样检测并确认合格。未经检验或检验不合格不准使用。
1．背景材料：某路基填筑施工至软土区段，项目部制定的该区段基底开挖方案中注意事项如下：
（1）基底开挖用推土机、挖掘机或人工直接清除至路基范围以外堆放；深度超过3m时，要由端部向中央，分层挖除，并修筑临时运输便道，由汽车运载出坑。
（2）软土在路基坡脚范围以内全部清除。路基穿过沼泽地只需要清除路基坡角范围以内的软土。护坡道以外，对于小滑塌的软土，可挖成1∶1～1∶2 的坡度。
2．问题：
（1）改正项目部制定的该区段基底开挖方案中注意事项的错误。
（2）进一步补充完善上述注意事项。
（1）基底开挖用推土机、挖掘机或人工直接清除至路基范围以外堆放；深度超过3m时，要由端部向中央，分层挖除，并修筑临时运输便道，由汽车运载出坑。
（2）软土在路基坡脚范围以内全部清除。路基穿过沼泽地只需要清除路基坡角范围以内的软土。护坡道以外，对于小滑塌的软土，可挖成1∶1～1∶2 的坡度。
2．问题：
（1）改正项目部制定的该区段基底开挖方案中注意事项的错误。
（2）进一步补充完善上述注意事项。
答案：
解析：
（1）基底开挖深度超过2m 时，要由端部向中央，分层挖除，并修筑临时运输便道，由汽车运载出坑，而不是3m；路基穿过沼泽地需要清除路基坡角范围以内的软土包含护坡道。
（2）软土在路基坡脚范围以内全部清除。边部挖成台阶状再回填。
（2）软土在路基坡脚范围以内全部清除。边部挖成台阶状再回填。
甲工程公司是由乙公司、丙某和丁某共同出资设立的有限责任公司。为扩大经营，甲公 司在外地设立了戊分公司及庚全资子公司。戊分公司因出现重大工程质量问题而需要承担巨额债务，对该债务负有清偿义务的法律主体是（ )。
A.甲公司 B.乙公司 C.戊公司 D.庚公司
A.甲公司 B.乙公司 C.戊公司 D.庚公司
答案：A
解析：
《公司法》第14条规定，公司设立分公司的，应当向公司登记机关申请并领权营业执照。但分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担。
航班动态显示系统的出港航班动态显示终端，在高峰出港时间内，必须能同时显示国内航班（ ）内预计起飞的飞机出港航班动态信息。
A. 1h
B. 1.5h
C. 2h
D. 2.5h
B. 1.5h
C. 2h
D. 2.5h
答案：B
解析：
一级建造师历年真题解析9节 第7节
吊装载荷包括（ ）。
A．吊车臂重
B．设备重量
C．起重索具重量
D．吊具重量
E．载荷系数
B．设备重量
C．起重索具重量
D．吊具重量
E．载荷系数
答案：B,C,D
解析：
P42
吊装载荷指设备、吊钩组件、吊索（吊钩以上滑轮组间钢丝绳质量）、吊具及其他附件等的质量总和。
吊装载荷指设备、吊钩组件、吊索（吊钩以上滑轮组间钢丝绳质量）、吊具及其他附件等的质量总和。
某铁路工程工期滞后，为保证工期项目部人员应对网络图中（ ）上的工程进行现场核对，进一步优化方案。
A.关键措施 B.关键线路
C.关键技术 D.关键部位
正确答案：B
浆体喷射搅拌桩施工应严格按照试桩确定的工艺操作。喷浆搅拌不得中断；当因故中断后恢复喷搅时应重复喷搅不小于（ ）。
A.0．2m
B.0．5m
C.0．8m
D.1．2m
B.0．5m
C.0．8m
D.1．2m
答案：B
解析：
浆体喷射搅拌桩施工应严格按照试桩确定的工艺操作。喷浆搅拌不得中断；当因故中断后恢复喷搅时应重复喷搅不小于0.5m。
港口与海岸工程施工专业承包二级资质企业应具有（）施工机械和质量检测设备。
A.架高30m以上打桩船或80t以上起重船
B. 4m3斗容的挖泥船
C. 1000t以上驳船
D.水上定位仪(GPS)测深仪(多波束或双频)或全站仪
E. 30m3水上混凝土搅拌船
A.架高30m以上打桩船或80t以上起重船
B. 4m3斗容的挖泥船
C. 1000t以上驳船
D.水上定位仪(GPS)测深仪(多波束或双频)或全站仪
E. 30m3水上混凝土搅拌船
答案：A,B,D
解析：
关于设计单位质量责任和义务的说法，正确的是（）。（2016）
A.设计单位项目负责人对因设计导致的工程质量问题承担责任
B.设计单位可以在设计文件中指定建筑材料的供应商
C.设计单位应当就检查合格的施工图设计文件向建设单位作出详细说明
D.设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，但不必注明工程合理使用年限
B.设计单位可以在设计文件中指定建筑材料的供应商
C.设计单位应当就检查合格的施工图设计文件向建设单位作出详细说明
D.设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，但不必注明工程合理使用年限
答案：A
解析：
选项A是正确的，勘察、设计单位项目负责人应当保证勘察设计文件符合法律法规和工程建设强制性标准的要求，对因勘察、设计导致的工程质量事故或质量问题承担责任。
选项B， 除有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等外，设计单位不得指定生产厂、供应商。
选项C，设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明。注意这里是向施工单位，而不是建设单位。
选项D， 设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，注明工程合理使用年限。
7-309。
选项B， 除有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等外，设计单位不得指定生产厂、供应商。
选项C，设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明。注意这里是向施工单位，而不是建设单位。
选项D， 设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，注明工程合理使用年限。
7-309。
事件三中，甲施工单位改进施工工艺应遵循什么审批程序?对甲施工单位的延期申请，监理单位应如何答复?说明理由。
正确答案：(1) 事件三中甲施工单位改进施工工艺应遵循的审批程序：审查报送方案组织专题论证经审定后予以签认。
(2) 对甲施工单位的延期申请监理单位的答复：不同意延期申请。
[理由] 改进施工工艺属甲施工单位自身原因。
(1) 事件三中，甲施工单位改进施工工艺应遵循的审批程序：审查报送方案，组织专题论证，经审定后予以签认。 (2) 对甲施工单位的延期申请，监理单位的答复：不同意延期申请。 [理由] 改进施工工艺属甲施工单位自身原因。
(1) 事件三中，甲施工单位改进施工工艺应遵循的审批程序：审查报送方案，组织专题论证，经审定后予以签认。 (2) 对甲施工单位的延期申请，监理单位的答复：不同意延期申请。 [理由] 改进施工工艺属甲施工单位自身原因。
在1550nm处色散为零的是（ ）光纤。
A.G.652
B.G.653
C.G.654
D.G.657A
A.G.652
B.G.653
C.G.654
D.G.657A
答案：B
解析：
G．652标准单模光纤；
G．653色散位移光纤在1550nm的色散为零，不利于多信道的WDM传输；
G．654光纤在1550nm处的衰减最小，主要用于长距离数字传输系统，如海底光缆；
G．655非零色散位移光纤，是为适用于DWDM的应用而开发的。
G．653色散位移光纤在1550nm的色散为零，不利于多信道的WDM传输；
G．654光纤在1550nm处的衰减最小，主要用于长距离数字传输系统，如海底光缆；
G．655非零色散位移光纤，是为适用于DWDM的应用而开发的。
根据《招标投标法的实施条例》，对某3000万元投资概算的工程项目进行招标时，施工投标保证金额度符合规定的是（ ）万元人民币。
A.70
B.100
C.120
D.50
B.100
C.120
D.50
答案：D
解析：
航道整治工程施工组织设计中应编制资源需求供应计划，其内容应包括()。
A.施工准备工作计划
B.外部资源需求计划
C.主要分部(项)工程施工网络计划及说明
D.施工劳动力需求量计划
B.外部资源需求计划
C.主要分部(项)工程施工网络计划及说明
D.施工劳动力需求量计划
答案：D
解析：
一级建造师历年真题解析9节 第8节
施工企业由于重大误解,在订立买卖合同时将想购买的A型钢材误写为买B型钢材,则施工企业()。
A.只能按购买A型钢材履行合同
B.应按效力待定处理该合同
C.可以要求变更为按购买B型钢材履行合同
D.可以要求撤销该合同
E.可以要求确认该合同无效
B.应按效力待定处理该合同
C.可以要求变更为按购买B型钢材履行合同
D.可以要求撤销该合同
E.可以要求确认该合同无效
答案：C,D
解析：
2020版教材P143 / 2019版教材P142
《合同法》 规定，下列合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销： （1）因重大误解订立的。 （2）在订立合同时显失公平的。 （3）以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危订立的合同。
《合同法》 规定，下列合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销： （1）因重大误解订立的。 （2）在订立合同时显失公平的。 （3）以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危订立的合同。
阶段性监控量测报告应包括的内容（ ）。
A. 该监控量测期相应的工程、气象及周边环境概况
B. 该监控量测期的监控量测项目及测点的布置图
C. 监控量测工作结论与建议。
D. 各项监控量测数据的整理、统计及监控量测成果的过程曲线
E. 各监控量测项目监控量测值的变化分析、评价及发展预测
B. 该监控量测期的监控量测项目及测点的布置图
C. 监控量测工作结论与建议。
D. 各项监控量测数据的整理、统计及监控量测成果的过程曲线
E. 各监控量测项目监控量测值的变化分析、评价及发展预测
答案：A,B,D,E
解析：
监控量测工作结论与建议属于总结报告内容。P276。
阶段性监控量测报告应包括的内容
（1）该监控量测期相应的工程、气象及周边环境概况。
（2）该监控量测期的监控量测项目及测点的布置图。
（3）各项监控量测数据的整理、统计及监控量测成果的过程曲线图。
（4）各监控量测项目监控量测值的变化分析、评价及发展预测。
（5）相关的设计和施工建议。
阶段性监控量测报告应包括的内容
（1）该监控量测期相应的工程、气象及周边环境概况。
（2）该监控量测期的监控量测项目及测点的布置图。
（3）各项监控量测数据的整理、统计及监控量测成果的过程曲线图。
（4）各监控量测项目监控量测值的变化分析、评价及发展预测。
（5）相关的设计和施工建议。
以下深基坑支护不适用于一级基坑的是（ ）。
A.灌注桩排桩
B.地下连续墙
C.土钉墙
D.咬合桩围护墙
E.水泥土重力式围护墙
B.地下连续墙
C.土钉墙
D.咬合桩围护墙
E.水泥土重力式围护墙
答案：C,E
解析：
土钉墙适用条件：基坑侧壁安全等级为二级、三级；水泥土重力式围护墙适用条件：基坑侧壁安全等级为二、 三级。
压缩机的性能参数主要有（ ）。
A.容积
B.风压
C.吸气压力
D.流量
E.工作效率
B.风压
C.吸气压力
D.流量
E.工作效率
答案：A,C,D,E
解析：
教材P13
压缩机的性能参数包括容积、流量、吸气压力、排气压力、工作效率、输入功率、输出功率、性能系数、噪声等。
压缩机的性能参数包括容积、流量、吸气压力、排气压力、工作效率、输入功率、输出功率、性能系数、噪声等。
根据《建设工程质量管理条例》，关于设计单位权利的说法，正确的是（ ）。
A.为节约投资成本，设计单位可不依据勘察成果文件进行设计
B.设计单位有权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成
C.有特殊要求的专用设备，设计单位可以指定生产厂商或供应商
D.设计深度由设计单位酌定
B.设计单位有权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成
C.有特殊要求的专用设备，设计单位可以指定生产厂商或供应商
D.设计深度由设计单位酌定
答案：C
解析：
设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计。设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，注明工程合理使用年限。设计单位在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明规格、型号、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的标准。除有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等外。设计单位不得指定生产厂、供应商。
港口与航道工程常用土工织物的主要性能指标有（）。
A.产品形态指标 B.物理力学性能指标
C.景观性能指标 D.水力学性能指标
E.耐久性指标
A.产品形态指标 B.物理力学性能指标
C.景观性能指标 D.水力学性能指标
E.耐久性指标
答案：A,B,D,E
解析：
一般地区的路堤和路堑都可采用的挡土墙类型包括( )。
A．重力式挡土墙
B．土钉墙
C．桩板式挡土墙
D．锚杆挡土墙
E．加筋挡土墙
B．土钉墙
C．桩板式挡土墙
D．锚杆挡土墙
E．加筋挡土墙
答案：A,C
解析：
下列影响建设工程项目质量的环境因素中，属于劳动作业因素的有（ ）。
A. 地下水位
B. 风力等级
C. 照明方式
D. 验收程序
E. 围挡设施
A. 地下水位
B. 风力等级
C. 照明方式
D. 验收程序
E. 围挡设施
答案：C,E
解析：
本题主要考查建设工程项目质量的影响因素。
对于建设工程项目质量控制而言，影响建设工程项目质量的环境因素有自然环境、劳动作业环境、管理环境。
CE项：影响建设工程项目质量的劳动作业环境，是指施工现场的通风、照明、安全卫生防护设施等。故CE项正确。
AB项：项目所在地的水文、地质和气象等属于影响建设工程项目质量的自然环境。故AB项错误。
D项：验收程序属于管理环境。故D项错误。
综上所述，本题正确答案为CE。
对于建设工程项目质量控制而言，影响建设工程项目质量的环境因素有自然环境、劳动作业环境、管理环境。
CE项：影响建设工程项目质量的劳动作业环境，是指施工现场的通风、照明、安全卫生防护设施等。故CE项正确。
AB项：项目所在地的水文、地质和气象等属于影响建设工程项目质量的自然环境。故AB项错误。
D项：验收程序属于管理环境。故D项错误。
综上所述，本题正确答案为CE。
关于表见代理的错误说法是（ ）。
A. 表见代理的行为人没有代理权
B. 表见代理是无效代理
C. 表见代理在本质上属于无权代理
D. 善意相对人有理由相信行为人有代理权
A. 表见代理的行为人没有代理权
B. 表见代理是无效代理
C. 表见代理在本质上属于无权代理
D. 善意相对人有理由相信行为人有代理权
答案：B
解析：
2009年建设工程法规真题第6题
本题考查的是表见代理。
表见代理，在本质上是无权代理，是指行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。表见代理的构成要件是：（1）行为人没有代理权；（2）没有代理权的代理人实施了代理行为；（3）善意相对人有理由相信行为人有代理权。
B项：不符合上述规定，表见代理行为是有效的，故B项表述错误。
ACD项：符合上述规定，表述正确。
本题为选非题，综上所述，本题的正确答案为B。
本题考查的是表见代理。
表见代理，在本质上是无权代理，是指行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。表见代理的构成要件是：（1）行为人没有代理权；（2）没有代理权的代理人实施了代理行为；（3）善意相对人有理由相信行为人有代理权。
B项：不符合上述规定，表见代理行为是有效的，故B项表述错误。
ACD项：符合上述规定，表述正确。
本题为选非题，综上所述，本题的正确答案为B。
一级建造师历年真题解析9节 第9节
下列关于应急预案体系的说法，正确的是（ ）。
A.综合应急预案是应对各类事故的综合性文件
B.专项应急预案针对具体的装置、场所或设施、岗位
C.现场处置方案针对具体的事故类别，如基坑开挖、脚手架拆除等
D.生产规模小、危险因素少的生产经营单位，其专项应急预案和现场处置方案可以合并编写。
B.专项应急预案针对具体的装置、场所或设施、岗位
C.现场处置方案针对具体的事故类别，如基坑开挖、脚手架拆除等
D.生产规模小、危险因素少的生产经营单位，其专项应急预案和现场处置方案可以合并编写。
答案：A
解析：
B 选项，专项应急预案针对具体的事故类别；C 选项，现场处置方案针对具体的装置、场所或设施、岗位；D 选项，生产规模小、危险因素少的生产经营单位，其综合应急预案和专项应急预案可以合并编写。 
属于行政责任种类的是()。
A.留用察看
B.签订履行合同失职罪
C.记大过
D.重大环境污染事故罪
B.签订履行合同失职罪
C.记大过
D.重大环境污染事故罪
答案：C
解析：
2020 / 2019版教材P52
该题主要考察的是：行政责任。行政责任包括行政处罚和行政处分，行政处罚的种类：(1)警告；(2)罚款；(3)没收违法所得，没收非法财物；(4)责令停产停业；(5)暂扣或者吊销许可证，暂扣或者吊销执照；(6)行政拘留；(7)法律、行政法规规定的其他行政处罚。行政处分种类有：警告、记过、记大过、降级、撤职、开除。
该题主要考察的是：行政责任。行政责任包括行政处罚和行政处分，行政处罚的种类：(1)警告；(2)罚款；(3)没收违法所得，没收非法财物；(4)责令停产停业；(5)暂扣或者吊销许可证，暂扣或者吊销执照；(6)行政拘留；(7)法律、行政法规规定的其他行政处罚。行政处分种类有：警告、记过、记大过、降级、撤职、开除。
此小节暂无历年考题,后续添加,请返回做题
答案：B
解析：
建设工程项目供货方的项目管理主要在()阶段进行。
A.施工
B.设计
C.决策
D.保修
B.设计
C.决策
D.保修
答案：A
解析：
本题考核的是供货方项目管理的目标和任务。供货方的项目管理工作主要在施工阶段进行，但它也涉及设计准备阶段、设计阶段、动用前准备阶段和保修期。
指出施工单位在拒付工程款纠纷事件中的过失。
正确答案：
施工单位签署了违反工程建设标准强制性条文的合同（1分）并照此施工（2分）。
施工单位签署了违反工程建设标准强制性条文的合同（1分）并照此施工（2分）。
下列属于环境管理体系的一级要素是（ ）。
A.环境因素、运行与控制、信息交流、检查、内部审核
B.环境方针、方案、权限、监测、管理评审
C.指标、规划、文件控制、合规性评价、内部审核
D.范围、规范性引用文件、术语和定义、组织所处的环境
B.环境方针、方案、权限、监测、管理评审
C.指标、规划、文件控制、合规性评价、内部审核
D.范围、规范性引用文件、术语和定义、组织所处的环境
答案：D
解析：
2020教材P208 / 2019教材P206
该标准由"范围"、"规范性引用文件"、"术语和定义"、"组织所处的环境"、"领导作用"、"策划"、"支持"、"运行"、"绩效评价"和"改进"十部分组成。
该标准由"范围"、"规范性引用文件"、"术语和定义"、"组织所处的环境"、"领导作用"、"策划"、"支持"、"运行"、"绩效评价"和"改进"十部分组成。
港口与航道工程混凝土配制的基本要求是()。
A.强度满足设计要求
B.轻质
C.和易性满足施工操作要求
D.经济、合理
E.耐久性满足设计要求
B.轻质
C.和易性满足施工操作要求
D.经济、合理
E.耐久性满足设计要求
答案：A,C,D,E
解析：
在工作区墙面上的电源应采用（ ）电源。
A.单相
B.脉动
C.三相
D.直流
B.脉动
C.三相
D.直流
答案：A
解析：
某企业2005年度待摊费用期初余额l0万元，本期发生额8万元，本期待摊费用摊销额9.5万元，期末待摊费用的资金占用量(即待摊费用定额)是（ ）万元。
A．7.5
B．8.5
C．9.5
D．11.5
正确答案：B
公式：待摊费用定额=期初余额+本期发生额-本期摊销额=10万元+8万元-9.5万元-8.5万元。
热门文章
