2021一级建造师考试试题题库7卷
2021一级建造师考试试题题库7卷 第1卷
B.根据地质及工程地质情况,可以选用肋柱式或无肋柱式结构形式
C.可以根据地形采用单级或多级
D.应按设计要求做防锈处理和防水封闭
E.高度在Ⅰ级干线上不宜大于10m
锚杆挡土墙的特点:
1.锚杆挡土墙可用于一般地区岩质路堑地段,根据地质及工程地质情况,可选用肋柱式或无肋柱式结构形式。
2.肋柱式锚杆挡土墙可根据地形采用单级或多级。在多级墙上、下两级墙之间,应设置平台,平台宽度不宜小于2.0m。每级墙高度不宜大于8m,具体高度可视地质和施工条件而定,总高度不宜大于18m。
3.锚杆挡土墙应自上往下进行施工。施工前,应清除岩面松动石块,整平墙背坡面,并按设计要求作锚杆拉拔试验。
4.安装墙板时应随装板、随做墙背回填。
5.锚杆头应按设计进行防锈处理和防水封闭。
锚定板挡土墙的特点:
1.锚定板挡土墙可用于一般地区墙高不大于10m的路堑或路堤墙。
2.锚定板挡土墙可选用肋柱式或无肋柱式结构形式。
3.锚定板挡土墙,可根据地形采用单级或双级。单级墙的高度不宜大于6m,双级墙的高度不宜大于10m。双级墙上、下两级之间宜设置平台,平台宽度不宜小于2.0m。肋柱式锚定板墙其上、下级墙的肋柱应沿线路方向相互错开。
4.肋柱、锚定板上的锚头及螺丝杆应按设计要求作防锈处理和防水封闭。
5.分级平台应按设计进行封闭,并设2%的外倾排水坡。
选项A属于土钉墙的特点,选项E属于加筋土挡土墙的特点。
B.3
C.4
D.5
B、先填筑石料,再码砌边坡
C、宜用12T以下振动压路机
D、路基范围内管线四周宜回填石料
E、碾压前经过试验段,确定施工参数
B.工作任务分工表
C.项目结构图
D.组织结构图
A. 各质量责任主体和质量活动主体的自我约束能力
B. 各质量责任主体对管理的要求
C. 工程项目管理的力度
D. 工程项目实施主体外部的监控效力
E. 质量信息的及时和准确性
没有约束机制的控制系统是无法使工程质量处于受控状态的,约束机制取决于自我约束能力和外部监控效力,前者指质量责任主体和质量活动主体,即组织及个人的经营理念、质量意识、职业道德及技术能力的发挥;后者指来自于实施主体外部的推动和检查监督。
综上所述,本题正确选项为AD项。
B.提高时间利用率
C.保证质量
D.保证安全
E.保证挖泥船的效能
分层挖泥的厚度应根据土质和挖泥船绞刀的性能确定,淤泥类土和松散砂宜取绞刀直径的1.5 - 2.5倍,软黏土和密实砂宜取绞刀直径的1.0 - 2.0倍,硬黏土宜取绞刀直径的0.75 - 1. 0倍,软岩石宜取绞刀直径的0.3 - 0.75倍;分层的上层宜较厚,以保证挖泥船的效能;最后一层应较薄,以保证工程质量;当浚前泥面在水面以上,或水深小于挖泥船的吃水时,最上层开挖深度应满足挖泥船吃水和最小挖深的要求。当泥层过厚时应在高潮挖土层,低潮挖下层,以减少塌方。
B.物权是一种财产权,直接体现为财产利益的权利
C.物权是一种相对权,用以对抗特定的相对人
D.物权是具有排他性,同一物上不许有内容不相容的物权并存
物权具有以下特征:(1)物权是支配权。物权是权利人直接支配的权利,即物权人可以依自己的意志就标的物直接行使权利,无须他人的意思或义务人的行为介入。(2)物权是绝对权。物权的权利人可以对抗一切不特定的人。物权的权利人是特定的,义务人是不特定的,且义务内容是不作为,即只要不侵犯物权人行使权利就履行义务。(3)物权是财产权。物权是一种具有物质内容的、直接体现为财产利益的权利。财产利益包括对物的利用、物的归属和就物的价值设立的担保。(4)物权具有排他性。物权人有权排除他人对于他行使物权的干涉。而且同一物上不许有内容不相容的物权并存,即“一物一权”.
B.建设单位指定日期
C.签订委托监理合同
D.施工单位进场
E.收到设计文件
2021一级建造师考试试题题库7卷 第2卷
问题
1.怎样认识该矿区开发和矿井建设的程序安排问题?
2.试分析勘察资料对项目建设的影响。
3.当巷道施工发生困难时,可采取哪些办法?
4.本案例说明了哪些矿业工程项目管理的特点?
2.地质勘察资料是矿业工程设计、施工的基础条件。国家矿产资源法和建设工程质量管理条例对资源的勘查性质和质量的要求,以及对设计必须依据勘察成果、作为设计依据的勘探文件必须经过批准等要求,都有明确的规定。所以采取边勘察边设计边施工的做法,极易导致投资的浪费,给设计、施工带来极大的困难。虽然,目前的勘察技术水平并不能完全保证设计、施工的需要,例如,资料不准确、设备能力有限、判断方法的误差等,都会使实际情况与资料提供的说明有一定偏差,但是这不能作为施工忽视地质勘探的理由。矿业工程项目施工必须充分依靠勘探成果,参考附近矿区的条件,谨慎施工。
3.巷道施工困难,可以根据具体条件选择采用:(1)重新进行支护设计改变支护方法、加强支护,包括反拱;(2)改变巷道断面形状,包括弯墙(马蹄形);(3)减小断面大小;(4)另行选择压力小的路径;(5)采用卸压技术等。
4.说明:(1)矿业工程专业内容的综合性;(2)矿业工程与矿业生产的联系密切;(3)矿业工程施工条件复杂;(4)矿业工程项目的高风险性等。
B.频率响应
C.调制制式
D.噪声电平
E.频率稳定度
B.激光准直(铅直)仪
C.全站仪
D.光学经纬仪
工程量清单的分部分项工程量清单编制的程序,正确的是( )。
(1)确定计量单位 (2)确定项目编码 (3)计算工程量
(4)确定综合工程内容 (5)确定项目名称
A.(5)(2)(1)(3)(4) B.(5)(1)(2)(4)(3)
C.(5)(1)(4)(3)(2) D.(5)(2)(3)(1)(4)
B.管道敷设时,电缆管内径与电缆外径之比不得小于1.5
C.三相或单相的交流单芯电缆,不得单独穿于钢管内
D.电缆在沟内敷设时,应遵循低压在下,高压在上的原则
B.基础处理
C.协调不佳
D.工期拖延
E.组织不落实
本题考核的是导致费用偏差的施工原因。
B、视为该索赔要求发包人不予认可
C、发包人可申请延期答复
D、视为该索赔要求已被发包人认可
此题主要是考查施工索赔内容的记忆。发包人在收到索赔通知后或有关索赔的进一步证明材料后的28内,将索赔处理结果答复承包人,如果发包人逾期未作出答复的,应视为承包人的索赔要求已被发包人被认可。
B.检验校正
C.停测维修
D.定期更换
2021一级建造师考试试题题库7卷 第3卷
B.纵向行与行之间的轨迹重叠
C.上下两层填筑接头
D.横向同层接头处重叠
B.项目质量控制体系只针对某一个企业或组织机构
C.项目质量控制体系的控制目标为某一具体企业或组织的质量管理目标
D.项目质量控制体系的有效性不需要第三方进行认证
A.产量计 B.流量计
C.浓度计 D.前移距指示仪 E.泥斗转数指示仪
B.大直径,小间距
C.小直径,大间距
D.小直径,小间距
构造配筋应尽可能采用小直径、小间距。
按照《建设工程质量管理条例》,工程竣工验收应当具备的条件有()。
A.有完整的技术档案和施工管理资料
B.分部工程的质量必须优良
C.有施工单位签署的工程保修书
D.有勘察、设计、监理单位共同签署的质量合格文件
E.主要功能项目的抽查结果应符合《产品质量法》的规定
B、价值工程是以集体智慧开展的有计划、有组织、有领导的管理活动
C、价值工程强调不断改革与创新
D、价值工程的目标是以最低的寿命周期成本,使产品具备它必须具备的功能
E、价值工程强调的是产品的功能分析和质量改进
二、价值工程的特点(一)价值工程的目标,是以最低的寿命周期成本,使产品具备它所必须具备的功能;(二)价值工程的核心,是对产品进行功能分析;(三)价值工程将产品价值、功能和成本作为一个整体同时来考虑;(四)价值工程强调不断改革和创新;(五)价值工程要求将功能定量化;(六)价值工程是以集体智慧开展的有计划、有组织、有领导的管理活动。
1.关键线路:C—D—F—H —Q—J—M—N(或①mm—⑩―?)。
工作L实线长度表示L工作的持续时间(或实际 工作天数、或完成工作时间)为5天;波浪线长度表示 其自由时差(或总时差)为11天。
2. D工作已完成5天工作量,延误3天,推迟(或 影响)工期3天;E工作已完成4天工作量,延误3 天,不影响工期;G工作已完成5天工作量,延误1 天,不影响工期。
3.根据增加费用最小的原则,首先选择J工作 (或钢筋安装),压缩2天(或工作时间从9天调整为7 天);其次选择M工作(或预埋件安装),压缩1天(或 工作时间从5天调整为4天),增加总费用为7万元。
2.(1)D工作已完成5天工作量,延误3天,推迟(或影响)工期3天;(2)E工作已完成4天工作 量,延误3天,不影响工期;(3)G工作已完成5天工作量,延误1天,不影响工期。
3.首先,J工作压缩2天(或工作时间从9天调整为7天);其次,M工作,压缩1天(或工作时间从5天调整为4天),增加总费用为7万元。
B.21
C.28
D.36
四、混凝土小型空心砌块砌体工程(—)一般规定(1)施工时所用的小砌块的产品龄期不应小于28d。
2021一级建造师考试试题题库7卷 第4卷
A.要约内容不明确 B.要约人不特定
C.受要约人错误 D.无订立合同的意思表示
B、在任何情况下,监理人的指令都必须经委托人批准后方可发出
C、委托人与承包人合同争议提交仲裁机构时,监理人应提供必要的证明资料
D、监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作时,无权要求承包人予以替换
B.①③②
C.③①②
D.③②①
通用条款规定的优先顺序:(1)合同协议书;(2)中标通知书(如果有);(3)投标函及其附录(如果有);(4)专用合同条款及其附件;(5)通用合同条款;(6)技术标准和要求;(7)图纸;(8)已标价工程量清单或预算书;(9)其他合同文件。
涉及结构安全的材料及施工内容,应有按照规定对材料及
施工内容进行( )检测资料。
A.见证
B.旁站
C.见证取样
D.检查
B.提高建设项目生命周期价值
C.实现业主的建设目标和为工程的建设增值
D.为工程的建设和使用增值
B.气象
C.工程地质
D.水陆交通
E.水、电、气
施工组织条件:包括水、电、气、通信、水陆交通、医疗卫生等;劳动力、施工设备、物资配件及当地设备维修制造能力等;混凝土搅拌站、预制场和施工码头以及其他施工干扰情况等。
B、债券公证费
C、债券发行广告费
D、债券利息
B.深孔爆破法
C.洞室爆破法
D.预裂爆破法
洞室爆破是指在专门设计开挖的洞室或巷道内装药爆破的一种方法。
2021一级建造师考试试题题库7卷 第5卷
B.20
C.30
D.50
B.防雷保护
C.接地保护
D.整流稳压
B.管行业必须管安全
C.党政同责
D.管业务必须管安全
E.管生产经营必须管安全
B、工程所在国的经济状况
C、当地的法律法规
D、项目附近公共基础设施情况
E、项目所在国工程市场的情况
三、进行各项调查研究开展各项调查研究是标价计算之前的一项重要准备工作,是成功投标报价的基础,主要内容包括以下方面。(一)市场、政治、经济环境调查1.工程所在国的政治形势2.工程所在国的经济状况3.当地的法律法规4.项目所在国工程市场的情况
B.任务关系
C.业务关系
D.组织关系
B、30万元
C、32万元
D、38万元
据《企业会计准则第15号—建造合同》,工程成本包括从建造合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。直接费用是指为完成合同所发生的、可以直接计入合同成本核算对象的各项费用支出。直接费用包括:(1)耗用的材料费用;(2)耗用的人工费用;(3)耗用的机械使用费;(4)其他直接费用,指其他可以直接计入合同成本的费用。间接费用是企业下属的施工单位或生产单位为组织和管理施工生产活动所发生的费用。合同成本不包括应当计入当期损益的管理费用、销售费用和财务费用。因订立合同而发生的有关费用,应当直接计入当期损益。此题:30+8=38
B.吹填土流程
C.挖深
D.挖宽
E.吹填土坡度
排泥管线的间距应根据设计要求、泥泵功率、吹填土的特性、吹填土的流程和坡度等因素确定。
下列关于合同变更与变更前合同之间关系的表述中,正确的有( )。
A.合同变更后,已经履行的债务失去了法律依据,应该恢复原状
B.合同变更部分条款后,未变更的部分视为已经变更
C.合同变更后,已经存在的损害赔偿请求权不复存在
D.合同变更必须以原合同关系存在为前提
2021一级建造师考试试题题库7卷 第6卷
某钢结构厂房,在结构吊装工程的一次质量检查中,发现漏焊现象严重,为找出造成漏焊的最主要原因,应选用的质量统计方法是( )
A.因果分析图法
B.直方图法
C.排列图法
D.分层法
A.向箱舱加水 B.从箱舱抽水 C.调整压载 D.装模浇筑
B.甲乙丙是被保险人,丁不是被保险人
C.工程施工中因泥石流导致丙存放现场的幕墙材料损失,保险公司应当赔偿
D.工程交工后,因失火导致的损失,保险公司应当赔偿
B.对于精度要求高的贯通,应有提高精度的相应措施
C.贯通测量导线最后的(不少于3个)测站必须设置牢固
D.最后一次标定贯通方向时,两个相向工作面间的距离不得小于30m
贯通测量导线最后的(不少于3个)测站必须设置牢固。最后一次标定贯通方向时,两个相向工作面间的距离不得小于50m。
B.地下连续墙
C.咬合桩围护墙
D.土钉墙
A.支付违约金与解除合约
B.赔偿损失与修理、重做、更换
C.定金与支付违约金
D.继续实际履行与解除合同
E.赔偿损失与实际履行
A. 逐项审查法
B. 分组计算审查法
C. 对比审查法
D. “筛选”审查法
施工图预算的审查方法有全面审查法、标准预算审查分组计算审查法、对比审查法、筛选审查法、重点审查法和分解对比审查法等。其中分组审查法就是把预算中有关项目按类别划分若干组,利用同组中的一组数据审查分项工程量,如一般的建筑工程中将底层建筑面积编为一组,先计算底层建筑面积或楼(地)面面积,从而得知楼面找平层、顶棚抹灰的工程量等。
综上所述,本题正确答案为B项。
某基坑开挖工程,合同挖方量为7000m3,直接费单价5.2元/m,综合费率为直接费20%。按经甲方批准施工方案及进度计划,乙方租用一台1m3的反铲(租赁费550元/台班)开挖,6月11日开工,6月20日完工。施工中发生下列事件:
事件1:因反铲大修,晚进场1日,造成人员窝工10工日;
事件2:遇未预见的软土层,接工程师要求于6月15日开始停工的指令,进行地质复査,配合用工15工日,6月19日接工程师次日复工指令及开挖加深1.5m的设计变更通知,增加挖方量1400m3;
事件3:6月20日至22日遇百年不遇的暴雨,开挖暂停,造成人员窝工30工日;
事件4:6月23日修复暴雨损坏正式道路用工30工日,6月24日恢复挖掘,至6月30日完工。
问题
逐项分析上列事件,乙方是否可向甲方索赔?为什么?如可索赔,各可索赔工期几天?可索赔费用多少?(假设人工单价25元/工日,管理费为30%)
事件2:可索赔,遇未预见的地质条件,由甲方承担;可索赔工期5日(15~19日),用工费25×5×(1+30%)=487.5元;机械费550×5 =2750元。工程师指令变更设计加深基坑,可索赔,其工程费为1400×5.2×(1+20%)=8736元;
事件3:因大暴雨停工,属不可抗力,工期顺延;不可索赔窝工费;
事件4:可索赔,修复因不可抗力造成的工程损失,由甲方承担;可索赔工期1日,人工费25×30×(1+30%)=975 元;机械费550×1=550元。
2021一级建造师考试试题题库7卷 第7卷
B.室内净高不得小于2.2m,通道宽度不得小于0.9m,每间宿舍居住人员不得超过12人
C.室内净高不得小于2.4m,通道宽度不得小于1.0m,每间宿舍居住人员不得超过12人
D.室内净高不得小于2.5m,通道宽度不得小于0.9m,每间宿舍居住人员不得超过16人
(1)现场宿舍必须设置可开启式窗户,宿舍内的床铺不得超过2层,严禁使用通铺。(2)现场宿舍内应保证有充足的空间,室内净高不得小于2.5m,通道宽度不得小于0.9m,每间宿舍居住人员不得超过16人。(3)现场宿舍内应设置生活用品专柜,门口应设置垃圾桶。(4)现场生活区内应提供为作业人员晾晒衣物的场地。
B.投保金额小
C.协商结果
D.约定比例
保险单上载明的保险财产全部损失,应当按照全损进行保险索赔。保险单上载明的保险财产没有全部损失,应当按照部分损失进行保险索赔。但是,财产虽然没有全部毁损或者灭失,但其损坏程度已达到无法修理,或者虽然能够修理但修理费将超过赔偿金额的,也应当按照全损进行索赔。如果一个建设工程项目同时由多家保险公司承保,则应当按照约定的比例分别向不同的保险公司提出索要求。
B.24
C.48
D.36
文物保护法》规定,在进行建设工程或者农业生产中,任何单位或者个人发现文物,应当保护现场,立即报告当地文物行政行政部门,文物行政部门接到报告后,如无特殊情况,应当在24小时内赶赴现场,并在7日内提出处理意见。
B.反滤层的设置
C.上下游水位差
D.减压井的设置
渗透变形又称为渗透破坏,是指在渗透水流的作用下,土体遭受变形或破坏的现象。一般可分为管涌、流土、接触冲刷、接触流失四种基本形式。
A. 流动资金
B. 项目法人投入
C. 资本金增量
D. 借款本金偿还和利息支付
资本金现金流量表是从技术方案权益投资者整体(即项目法人)角度出发,以技术方案资本金作为计算的基础,把借款本金偿还和利息支付作为现金流出,用以计算资本金财务内部收益率,反映在一定融资方案下投资者权益投资的获利能力,用以比选融资方案,为投资者投资决策、融资决策提供依据。
综上所述,本题正确选项为D。
A.工程规划许可证 B.用地规划许可证
C.设计单位资质等级证书 D.工程勘察设计文件
E.中标通知书及施工承包合同
A. 民事纠纷具有可处分性
B. 民事纠纷具有一定的裁量性
C. 民事纠纷是靠国家强制力保障解决的
D. 民事纠纷的内容是对民事权利义务的争议
E. 民事纠纷主体之间的法律地位平等
综上所述。本题正确答案为ADE。
下一篇:2021一级建造师每日一练5章