2021一级建造师考试试题题库9章
发布时间：2021-07-02
2021一级建造师考试试题题库9章 第1章
工程重大安全事故罪的犯罪主体可以是()。
A.建设单位
B.施工单位
C.安全生产监督机构
D.监理单位
E.主要责任人
B.施工单位
C.安全生产监督机构
D.监理单位
E.主要责任人
答案：A,B,D,E
解析：
2020 / 2019版教材P53
本题考察的是：工程重大安全事故罪。建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员处5年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；后果特别严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处罚金。本罪为特殊主体，上述单位可以成为本罪主体。 P239最高人民检察院颁发的 《最高人民法院 、最高人民检察院关于办理危害生产安全刑事案件造用法律若干问题的解释》 中规，刑法第 134条第 2 款规定的犯罪主体，包括对生产、作业负有组织 、指挥或者管理职责的负责人、管理人员、实际控制人、投资人等人员。刑法第 135 条规定的 “ 直接负责的主管人员和其他直接责任人员 ”，是指对安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定负有直接责任的生产经营单位负责人、管理人员、实际控制人、投资人，以及其他对安全生产设施或者安全生产条件负有管理、维护职责的人员。 @##
本题考察的是：工程重大安全事故罪。建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员处5年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；后果特别严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处罚金。本罪为特殊主体，上述单位可以成为本罪主体。 P239最高人民检察院颁发的 《最高人民法院 、最高人民检察院关于办理危害生产安全刑事案件造用法律若干问题的解释》 中规，刑法第 134条第 2 款规定的犯罪主体，包括对生产、作业负有组织 、指挥或者管理职责的负责人、管理人员、实际控制人、投资人等人员。刑法第 135 条规定的 “ 直接负责的主管人员和其他直接责任人员 ”，是指对安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定负有直接责任的生产经营单位负责人、管理人员、实际控制人、投资人，以及其他对安全生产设施或者安全生产条件负有管理、维护职责的人员。 @##
下列情形中应当进行重新招标的是()。
A.仅有3个投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点
B.潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议
C.通过资格预审的申请人少于3个
D.潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的
B.潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议
C.通过资格预审的申请人少于3个
D.潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的
答案：C
解析：
2020版教材P92 / 2019版教材P91
潜在投标人或者其他利害关系人对投标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。通过资格预审的申请人少于3个的，应当重新招标。潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文件截止时间2日前提出。
潜在投标人或者其他利害关系人对投标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。通过资格预审的申请人少于3个的，应当重新招标。潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文件截止时间2日前提出。
在电梯安装单位自检试运行结束并提交记录后，负责对电梯校验和调试的单位是（ ）。
A.建设单位
B.使用单位
C.特种设备安全监督管理单位
D.制造单位
B.使用单位
C.特种设备安全监督管理单位
D.制造单位
答案：D
解析：
考查电梯准用程序。
①.电梯安装单位自检试运行结束后，整理记录，并向制造单位提供，由制造单位负责进行校验和调试；
②.检验和调试符合要求后，向经国务院特种设备安全监督管理部门核准的检验检测机构报验要求监督检验；
③.监督检验合格，电梯可以交付使用。获得准用许可后，按规定办理交工验收手续。
①.电梯安装单位自检试运行结束后，整理记录，并向制造单位提供，由制造单位负责进行校验和调试；
②.检验和调试符合要求后，向经国务院特种设备安全监督管理部门核准的检验检测机构报验要求监督检验；
③.监督检验合格，电梯可以交付使用。获得准用许可后，按规定办理交工验收手续。
海事局应自收到书面申请次日起至申请的拟开始施工作业次日（ ）天前，作出施工作业是否符合通航安全的决定。
A.7
B.10
C.12
D.15
B.10
C.12
D.15
答案：A
解析：
2020版教材页码P276-P277
海上航行警告和航行通告申请的时间：应当在活动开始之日的7d前向该项活动所涉及的海区的区域主管机关递交发布海上航行警告、航行通告的书面申请。但是，有特殊情况，经区域主管机关认定，需要立即发布海上航行警告、航行通告的除外。
海上航行警告和航行通告申请的时间：应当在活动开始之日的7d前向该项活动所涉及的海区的区域主管机关递交发布海上航行警告、航行通告的书面申请。但是，有特殊情况，经区域主管机关认定，需要立即发布海上航行警告、航行通告的除外。
材料采购合同的履行环节包括（ ）、产品的质量检验等。
A.产品的交付
B.交货检验的依据
C.产品数量的验收
D.采购合同的变更
E.货物运距、运输方法
B.交货检验的依据
C.产品数量的验收
D.采购合同的变更
E.货物运距、运输方法
答案：A,B,C,D
解析：
采购合同的履行环节包括：产品的交付、交货检验的依据、产品数量的验收、产品的质量检验、采购合同的变更等。
甲总承包单位与乙分包单位依法签订了专业工程分包合同，在建设单位组织竣工验收时，发现该专业工程质量不合格。关于该专业工程质量责任的说法，正确的是（ ）。( 2015真题 )
A.乙就分包工程对建设单位承担全部法律责任
B.甲就分包工程对建设单位承担全部法律责任
C.甲和乙就分包工程对建设单位承担连带责任
D.甲对建设单位承担主要责任，乙承担补充责任
A.乙就分包工程对建设单位承担全部法律责任
B.甲就分包工程对建设单位承担全部法律责任
C.甲和乙就分包工程对建设单位承担连带责任
D.甲对建设单位承担主要责任，乙承担补充责任
答案：C
解析：
本题考查的是对施工质量负责和总分包单位的质量责任。总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。
模板、支架和拱架制作及安装应符合施工设计图（施工方案）的规定，且稳固牢靠，接缝严密，支柱基础有足够的（ ）措施。
A、支撑面
B、平整
C、排水
D、防冻融
E、压实
B、平整
C、排水
D、防冻融
E、压实
答案：A,C,D
解析：
2020教材P366 / 2019教材P368
一、模板、支架和拱架（一）主控项目（1）模板、支架和拱架制作及安装应符合施工设计图（施工方案）的规定，且稳固牢靠，接缝严密，立柱基础有足够的支撑面和排水、防冻融措施
一、模板、支架和拱架（一）主控项目（1）模板、支架和拱架制作及安装应符合施工设计图（施工方案）的规定，且稳固牢靠，接缝严密，立柱基础有足够的支撑面和排水、防冻融措施
工程竣工文件可分为（ ）。
A.竣工验收资料
B.竣工验收文件
C.竣工决算文件
D.竣工交档文件
E.竣工总结文件
B.竣工验收文件
C.竣工决算文件
D.竣工交档文件
E.竣工总结文件
答案：B,C,D,E
解析：
工程竣工文件可分为竣工验收文件、竣工决算文件、竣工交档文件、竣工总结文件 4 类
机电安装分项工程是按( )等进行划分。
A．专业性质 B．主要工程材料 C．施工工艺 D．设备类别 E．工种类别
正确答案：BCD
2021一级建造师考试试题题库9章 第2章
某市曾因非典疫情严重，为了使非典病人能够进行及时隔离治疗，决定将该市郊区的一座疗养院改建为一所收治非典病人的医院。投资概算为1200万元。因疫情紧急，要求该医院尽快投入使用，建设单位邀请本市3家有医院施工经验的一级施工资质企业进行竞标，考虑到该项目的设计与施工必须马上同时进行，采用了成本加酬金的合同形式，通过商务谈判，选定一家施工单位，签订了施工合同，按实际工程成本加l5%的酬金进行结算，合同工期30天。 该施工单位在签订合同后，因工期较紧立即组织大量施工人员进场施工。工程实施过程中，工程成本增加近200万元，建设单位要求施工单位承担相关经济责任。
(1)该工程采用成本加酬金合同是否合适?说明理由。
(2)该项目实际成本突破了投资计划，其成本增加的风险应由谁来承担?为什么?
(3)采用成本加酬金合同有何不足之处?
正确答案：
(1)该工程采用成本加酬金的合同形式是合适的，因为该项目工程非常紧迫，设计图纸未完成，且来不及确定其工程造价。
(2)该项目的风险应由建设单位承担，成本加酬金合同中，建设单位需承担项目实际发生的费用，也就承担了项目的全部风险，施工单位只是按成本的15%提取报酬，无需承担责任。
(3)采用成本加酬金合同的缺点有：
①工程总价不易控制，业主承担了项目的全部风险；
②承包商往往不注意降低成本；
③承包商的报酬一般比较低。
(2)该项目的风险应由建设单位承担，成本加酬金合同中，建设单位需承担项目实际发生的费用，也就承担了项目的全部风险，施工单位只是按成本的15%提取报酬，无需承担责任。
(3)采用成本加酬金合同的缺点有：
①工程总价不易控制，业主承担了项目的全部风险；
②承包商往往不注意降低成本；
③承包商的报酬一般比较低。
项目进度的控制周期应视项目的规模和特点而定，一般的项目控制周期为（ ）。
A.一周
B.一旬
C.一个月
D.两个月
B.一旬
C.一个月
D.两个月
答案：C
解析：
进度的控制周期应视项目的规模和特点而定，一般的项目控制周期为一个月，对于重要的项目，控制周期可定为一旬或一周等。
预算定额是以（ ）为对象编制的。
A、同一性质的施工过程——工序
B、建筑物或构筑物各个分部分项工程
C、扩大的部分分项工程
D、独立的单项工程或完整的工程项目
B、建筑物或构筑物各个分部分项工程
C、扩大的部分分项工程
D、独立的单项工程或完整的工程项目
答案：B
解析：
2020版教材P191 / 2019版教材P185
预算定额是以建筑物或构筑物各个分部分项工程为对象编制的定额。预算定额是以施工定额为基础综合扩大编制的，同时也是编制概算定额的基础。
预算定额是以建筑物或构筑物各个分部分项工程为对象编制的定额。预算定额是以施工定额为基础综合扩大编制的，同时也是编制概算定额的基础。
目视助航灯光系统工程质量控制资料检查内容包括（ ）。
A.进近灯光系统光心高程记录
B.指点标性能测试记录
C.灯光回路调试记录
D.泊位系统调试记录
E.电源系统调试记录
B.指点标性能测试记录
C.灯光回路调试记录
D.泊位系统调试记录
E.电源系统调试记录
答案：A,C,E
解析：
见《民航机场工程管理与实务》1D435012：
政府劳动行政主管部门对矿山安全工作要负责的内容，包括有（）。
A.负责矿山建设工程安全设施的竣工验收
B.贯彻执行矿山安全法律
C.审查批准矿山建设工程的设计
D.提取安全技术措施专项费用
B.贯彻执行矿山安全法律
C.审查批准矿山建设工程的设计
D.提取安全技术措施专项费用
答案：A
解析：
2020版教材页码P358-360
县级以上各级人民政府劳动行政主管部门对矿山安全工作行使的监督和管理的职责，主要包括:
1.检查矿山企业贯彻执行矿山安全法律、法规的情况;
2.审查批准矿山建设工程安全设施的设计，负责其竣工验收;
3.检查矿山劳动条件和安全状况，检查矿山企业职工安全教育、培训工作;
4.监督矿山企业提取和使用安全技术措施专项费用的情况;
5.参加并监督矿山事故的调查和处理，调查和处理重大矿山事故。
县级以上各级人民政府劳动行政主管部门对矿山安全工作行使的监督和管理的职责，主要包括:
1.检查矿山企业贯彻执行矿山安全法律、法规的情况;
2.审查批准矿山建设工程安全设施的设计，负责其竣工验收;
3.检查矿山劳动条件和安全状况，检查矿山企业职工安全教育、培训工作;
4.监督矿山企业提取和使用安全技术措施专项费用的情况;
5.参加并监督矿山事故的调查和处理，调查和处理重大矿山事故。
水工建筑物施工，在施工前及施工过程中应按要求测设一定数量的()，并应定期检测。
A.永久控制点
B.水位观测站
C.沉降观测点
D.位移观测点
E.地下水观测点
B.水位观测站
C.沉降观测点
D.位移观测点
E.地下水观测点
答案：A,C,D
解析：
机场刚性道面的土基强度等级以（ ）划分。
A．加州承载比
B．弯沉值
C．地基回弹模量
D．地基反应模量
B．弯沉值
C．地基回弹模量
D．地基反应模量
答案：D
解析：
。
下列关于检测机构的说法，正确的是（ ）。
A.工程质量检测机构是具有独立法人资格的中介机构
B.检测人员不得同时受聘于两个或者两个以上的检测机构
C.检测报告经施工单位确认后，由建设单位或者工程监理单位归档。
D.检测机构应当将检测过程中发现的相关的合格和不合格情况，及时报告工程所在地建设主管部门
E.检测报告经检测人员签字、检测机构法定代表人或者其授权的签字人签署，并加盖检测机构公章或者检测专用章后方可生效。
B.检测人员不得同时受聘于两个或者两个以上的检测机构
C.检测报告经施工单位确认后，由建设单位或者工程监理单位归档。
D.检测机构应当将检测过程中发现的相关的合格和不合格情况，及时报告工程所在地建设主管部门
E.检测报告经检测人员签字、检测机构法定代表人或者其授权的签字人签署，并加盖检测机构公章或者检测专用章后方可生效。
答案：A,B,E
解析：
C 检测报告经建设单位或者工程监理单位确认后，由施工单位归档。D 检测机构应当将检测过程中发现的建设单位、监理单位、施工单位违反有关法律、法规和工程建设强制性标准的情况，以及涉及结构安全检测结果的不合格情况，及时报告工程所在地建设主管部门。
隐蔽工程在隐蔽前应（ ）。
A.自检合格 B.通知有关单位验收
C.通知建设单位检验 D.形成验收文件
E.通知监理验收
A.自检合格 B.通知有关单位验收
C.通知建设单位检验 D.形成验收文件
E.通知监理验收
答案：A,B,D
解析：
2021一级建造师考试试题题库9章 第3章
下列各项属于国际工程投标报价过程中标价汇总组成项的是（ ）。
A.分项工程合价
B.其他项目合价
C.暂定金额
D.分包工程总价
E.待摊费合价
B.其他项目合价
C.暂定金额
D.分包工程总价
E.待摊费合价
答案：A,C,D
解析：
本题考察的是国际工程投标报价的汇总。将工程量清单中所有分项工程的合价汇总，即可算出工程的总标价。总标价=分项工程合价+分包工程总价+暂定金额
滑行道与滑行道交叉处应设（ ）。
A．增补面
B．过渡面
C．扩展面
D．加宽面
正确答案：A
关于承揽合同中解除权的说法，正确的是（ ）。
A．定做人可以随时解除合同，造成承揽人损失的，应该赔偿损失
B．承揽人将承揽的工作交由第三人完成的，定做人有权解除合同
C．定做人不履行协助义务的，承揽人可以解除合同
D．承揽人可以随时解除合同，造成定做人损失的，应该赔偿损失
B．承揽人将承揽的工作交由第三人完成的，定做人有权解除合同
C．定做人不履行协助义务的，承揽人可以解除合同
D．承揽人可以随时解除合同，造成定做人损失的，应该赔偿损失
答案：A
解析：
液性指数IL说明土的软硬程度，用于确定（）的状态和单桩极限承载力。
A.砂性土 B.黏性土
C.粉土 D.淤泥性土
A.砂性土 B.黏性土
C.粉土 D.淤泥性土
答案：B
解析：
下列选项中，属于建设项目竣工质量验收依据的有（ ）
A.工程施工质量验收统一标准
B.专业工程施工质量验收规范
C.工程施工监理合同
D.工程施工承包合同
E.批准的设计文件与施工图纸
B.专业工程施工质量验收规范
C.工程施工监理合同
D.工程施工承包合同
E.批准的设计文件与施工图纸
答案：A,B,D,E
解析：
工程项目竣工质量验收的依据有：(1)国家相关法律法规和建设主管部门颁布的管理条例和办法；(2)工程施工质量验收统一标准；(3)专业工程施工质量验收规范；(4)批准的设计文件、施工图纸及说明书；(5)工程施工承包合同；(6)其他相关文件。
立井井筒施工中，关于井架天轮平台布置的正确说法有（ ）。
A．中间主梁轴线必须与凿井提升中心线互相垂直
B．中间主梁轴线应离开与之平行的井筒中心线一段距离
C．当布置有多套提升设备时，提升钢丝绳的出绳方向应保持一致
D．采用双滚筒绞车双钩提升时，提升天轮应布置在同一平面上
E．钢丝绳作用在井架上的荷载不应超过井架的实际承载力
A．中间主梁轴线必须与凿井提升中心线互相垂直
B．中间主梁轴线应离开与之平行的井筒中心线一段距离
C．当布置有多套提升设备时，提升钢丝绳的出绳方向应保持一致
D．采用双滚筒绞车双钩提升时，提升天轮应布置在同一平面上
E．钢丝绳作用在井架上的荷载不应超过井架的实际承载力
答案：A,B,D,E
解析：
变更设计费用的规定以下叙述正确的有（ ）。
A.工类变更设计概算由勘察设计单位按初步设计批复的概算编制原则编制，并对工程数量和费用进行增减对照
B.非责任原因的变更设计，属于不可抗力的，按合同约定处理；属于风险包干范围的，按风险包干相关规定处理；其他变更设计增减工程费用，除相关规定外，由承包单位承担，相关事宜在合同中明确
C.Ⅱ类变更设计单独计取勘察设计费
D.对变更设计中节约投资的单位及个人，按照国家和铁道部相关规定予以奖励
E.变更设计履行审批程序后，其费用即可纳入项目概算
B.非责任原因的变更设计，属于不可抗力的，按合同约定处理；属于风险包干范围的，按风险包干相关规定处理；其他变更设计增减工程费用，除相关规定外，由承包单位承担，相关事宜在合同中明确
C.Ⅱ类变更设计单独计取勘察设计费
D.对变更设计中节约投资的单位及个人，按照国家和铁道部相关规定予以奖励
E.变更设计履行审批程序后，其费用即可纳入项目概算
答案：A,D
解析：
施工现场电焊、气割场所的防火要求正确的有()。
A.乙炔发生器和氧气瓶之间的存放距离不得少于3m
B.焊工应持证上岗，没带证时可以向工长说明便可上岗操作
C.氧气瓶、乙炔发生器等焊割设备上的安全附件应完整而有效，否则严禁使用
D.乙炔发生器和氧气瓶使用时两者的距离不得少于9m，与易燃易爆物品的距离不得少于20m
E.施工现场的焊、割作业，必须符合防火要求，严格执行“十不烧”规定
B.焊工应持证上岗，没带证时可以向工长说明便可上岗操作
C.氧气瓶、乙炔发生器等焊割设备上的安全附件应完整而有效，否则严禁使用
D.乙炔发生器和氧气瓶使用时两者的距离不得少于9m，与易燃易爆物品的距离不得少于20m
E.施工现场的焊、割作业，必须符合防火要求，严格执行“十不烧”规定
答案：C,E
解析：
2020教材P189 / 2019教材P191
乙炔瓶和氧气瓶的存放间距不得小于2 m，使用时距离不得小于5 m。焊、割作业与两瓶等危险物品不得小于10m，与易燃易爆的物品相隔不得小于30m氧气瓶、乙炔瓶等焊割设备上的安全附件应完整而有效，否则严禁使用。施工现场的焊、割作业，必须符合防火要求，严格执行“十不烧”规定。
乙炔瓶和氧气瓶的存放间距不得小于2 m，使用时距离不得小于5 m。焊、割作业与两瓶等危险物品不得小于10m，与易燃易爆的物品相隔不得小于30m氧气瓶、乙炔瓶等焊割设备上的安全附件应完整而有效，否则严禁使用。施工现场的焊、割作业，必须符合防火要求，严格执行“十不烧”规定。
某机场位于东北寒冷地区，始建于上世纪八十年代末。因站坪机位不足，需扩建站坪6万平方米。原站坪结构与新建站坪结构及坡度设计如图4所示。
某施工单位中标承建该项目并参加了图纸会审。该工程工期为当年5月1日至当年9月30日。设计要求道面混凝土抗冻指标为F200。水泥稳定碎石基层采用洒水车洒水养护，道面混凝土采用无纺布覆盖洒水养护。建设单位要求改项目施工工地达到文明施工工地标准。施工单位经过计算，道面混凝土浇筑施工工期为60d。该工程于当年按期交付使用，在第二年1月初，发现新旧道面交界处出现错台。其表现形式为：新建道面高程未发生变化，但是原道面发生隆起，高于新建道面约1.5cm。
问题：
1、指出评定混凝土抗冻指标依据的检测项目及数值。
2、依据我国现行环境保护法规，施工单位在施工现场应控制哪些污染源对环境的污染和危害？
3、说明图纸会审应把握的重点。
4、根据本工程道面混凝土浇筑工期，若养护用无纺布有效利用率为90%，计算满足本工程道面混凝土养护至
少需要多少平方米无纺布（写出计算过程，按四舍五入法取整数），并说明引入数据代表的含义。
5、新旧道面交界处出现错台是什么原因造成的？说明理由。在施工中，应采取设么措施避免该问题的发生？
某施工单位中标承建该项目并参加了图纸会审。该工程工期为当年5月1日至当年9月30日。设计要求道面混凝土抗冻指标为F200。水泥稳定碎石基层采用洒水车洒水养护，道面混凝土采用无纺布覆盖洒水养护。建设单位要求改项目施工工地达到文明施工工地标准。施工单位经过计算，道面混凝土浇筑施工工期为60d。该工程于当年按期交付使用，在第二年1月初，发现新旧道面交界处出现错台。其表现形式为：新建道面高程未发生变化，但是原道面发生隆起，高于新建道面约1.5cm。
问题：
1、指出评定混凝土抗冻指标依据的检测项目及数值。
2、依据我国现行环境保护法规，施工单位在施工现场应控制哪些污染源对环境的污染和危害？
3、说明图纸会审应把握的重点。
4、根据本工程道面混凝土浇筑工期，若养护用无纺布有效利用率为90%，计算满足本工程道面混凝土养护至
少需要多少平方米无纺布（写出计算过程，按四舍五入法取整数），并说明引入数据代表的含义。
5、新旧道面交界处出现错台是什么原因造成的？说明理由。在施工中，应采取设么措施避免该问题的发生？
答案：
解析：
1、依据东融试验来评定。当东融循环次数达到时，若试件质量损失率大于5%，相对动弹模量下降至初始
值的60%以下时，即判定为抗冻指标不合格。
2、各种粉尘、废水、废气、柜体废弃物、噪声、振动等。
3、（1）分析设计计算的假设条件是否与当地实际情况相符；
（2）地基处理和基础设计有无问题；
（3）平面设计与结构设计有无矛盾；
（4）图纸和说明书是否齐全；
（5）对设计提出改进意见。
4、60000m260d*14d/90%=15556（m2）。
5、（1）由冻胀造成。
（2）因原道面基础为山皮石，含泥量较高，当新建道面基层和道面混凝土施工时，因坡度的原因，养护用水及降雨汇水渗入原道面基础内，使得原道面基础内局部含水率显著增高。所以，造成冻胀而将原道面板抬高。
（3）在施工中，可在原道面基础暴漏断面处采用水泥砂浆进行封堵，以拦截养护用水及降雨汇水渗入原道面基础。
值的60%以下时，即判定为抗冻指标不合格。
2、各种粉尘、废水、废气、柜体废弃物、噪声、振动等。
3、（1）分析设计计算的假设条件是否与当地实际情况相符；
（2）地基处理和基础设计有无问题；
（3）平面设计与结构设计有无矛盾；
（4）图纸和说明书是否齐全；
（5）对设计提出改进意见。
4、60000m260d*14d/90%=15556（m2）。
5、（1）由冻胀造成。
（2）因原道面基础为山皮石，含泥量较高，当新建道面基层和道面混凝土施工时，因坡度的原因，养护用水及降雨汇水渗入原道面基础内，使得原道面基础内局部含水率显著增高。所以，造成冻胀而将原道面板抬高。
（3）在施工中，可在原道面基础暴漏断面处采用水泥砂浆进行封堵，以拦截养护用水及降雨汇水渗入原道面基础。
2021一级建造师考试试题题库9章 第4章
对于承租人来说，设备租赁与设备购买相比不足之处在于（）。
A．不能获得良好的技术服务
B．不能用于抵押贷款
C．受通货膨胀和利率波动的冲击
D．无税费上的利益
正确答案：B
下列个人所得,属于个人所得税的征税范围的是()。
A.保险赔款
B.国家发行的金融债券利息
C.抚恤金
D.偶然所得
B.国家发行的金融债券利息
C.抚恤金
D.偶然所得
答案：D
解析：
2020 / 2019版教材P46
下列各项个人所得，应纳个人所得税：（ 1 )工资、薪金所得； （2）个体工商户的生产、经营所得；（ 3)对企事业单位的承包经营、承租经营所得；（ 4 )劳务报酬所得； （5 )稿酬所得；（6）特许权使用费所得；（7） 利息、股息、红利所得；（8） 财产租赁所得； （9）财产转让所得； （10 ) 偶然所得；（ 11 ) 经国务院财政部门确定征税的其他所得。
下列各项个人所得，应纳个人所得税：（ 1 )工资、薪金所得； （2）个体工商户的生产、经营所得；（ 3)对企事业单位的承包经营、承租经营所得；（ 4 )劳务报酬所得； （5 )稿酬所得；（6）特许权使用费所得；（7） 利息、股息、红利所得；（8） 财产租赁所得； （9）财产转让所得； （10 ) 偶然所得；（ 11 ) 经国务院财政部门确定征税的其他所得。
背景
某机场工程项目，经有关部门批准后，决定由业主自行组织施工公开招标。该工程项目按如下程序实施：
(1)发出投标邀请函；
(2)编制和发售招标文件；
(3)进行资格后审；
(4)勘察现场和召开投标预备会；
(5)投标；
(6)开标、评标和定标。问题
(1)招标准备工作应包括哪些内容?
(2)招标投标程序的内容是否正确?不正确之处请改正。
某机场工程项目，经有关部门批准后，决定由业主自行组织施工公开招标。该工程项目按如下程序实施：
(1)发出投标邀请函；
(2)编制和发售招标文件；
(3)进行资格后审；
(4)勘察现场和召开投标预备会；
(5)投标；
(6)开标、评标和定标。问题
(1)招标准备工作应包括哪些内容?
(2)招标投标程序的内容是否正确?不正确之处请改正。
答案：
解析：
分析与答案 (1)招标准备工作的内容包括：
1)成立招标领导小组和招标工作组；
2)制订招标工作计划；
3)确定招标方式、合同形式和合同段。
(2)招标投标程序中不正确之处为：
1)因为是公开招标，不能用发出投标邀请函的形式。
2)应该是资格预审而不是资格后审。
3)正确的顺序为：
(1)→(3)→(2)→(4)→(5)→(6)。
4．解析
本题主要考核招标的准备工作和招投标的程序，尤其是招标投标程序应该掌握，主要包括：
(1)发出招标公告；
(2)进行资格预审；
(3)编制和发售招标文件；
(4)勘察现场和召开投标预备会；
(5)投标；
(6)开标、评标和定标。
1)成立招标领导小组和招标工作组；
2)制订招标工作计划；
3)确定招标方式、合同形式和合同段。
(2)招标投标程序中不正确之处为：
1)因为是公开招标，不能用发出投标邀请函的形式。
2)应该是资格预审而不是资格后审。
3)正确的顺序为：
(1)→(3)→(2)→(4)→(5)→(6)。
4．解析
本题主要考核招标的准备工作和招投标的程序，尤其是招标投标程序应该掌握，主要包括：
(1)发出招标公告；
(2)进行资格预审；
(3)编制和发售招标文件；
(4)勘察现场和召开投标预备会；
(5)投标；
(6)开标、评标和定标。
下列地基处理方法中，施工前必须要进行工艺性试验的是（ ）。
A．碎石桩
B．抛石挤淤
C．堆载预压
D．换填
B．抛石挤淤
C．堆载预压
D．换填
答案：A
解析：
一般来说热力一级管网是指（ ）。
A、从热力站至用户的供水管网
B、从热力站至用户的供回水管网
C、从热源至热力站的供水管网
D、从热源至热力站的供热管道
B、从热力站至用户的供回水管网
C、从热源至热力站的供水管网
D、从热源至热力站的供热管道
答案：D
解析：
2020/2019教材P213
图1K415021-2供热管网按所处位置分类示意图，一级管网：由热源至热力站的供热管道。
图1K415021-2供热管网按所处位置分类示意图，一级管网：由热源至热力站的供热管道。
出卖人将标的物的权利凭证交给买受人，以替代标的物的现实交付，该种交付方式称为（ ）。
A.简易交付
B.占有改定
C.指示交付
D.拟制交付
B.占有改定
C.指示交付
D.拟制交付
答案：D
解析：
买卖合同交付的方式有：
在建设工程专利保护中，专利权人有证据证明他人正在实施侵犯专利权的行为，可以在起诉前向人民法院申请采取责令停止有关行为的措施。关于该专利权人向法院申请责令停止有关行为措施的说法，正确的有（ ）。 2016
A、申请人提出申请时，应当提供担保
B、人民法院裁定责令停止有关行为的，应当立即执行
C、人民法院应当自接受申请之时起24小时内作出裁定
D、当事人对人民法院责令停止有关行为的裁定不服的，可以提出上诉
E、申请人自人民法院采取责令停止有关行为的措施之日起15日内不起诉的，人民法院应当解除该措施
B、人民法院裁定责令停止有关行为的，应当立即执行
C、人民法院应当自接受申请之时起24小时内作出裁定
D、当事人对人民法院责令停止有关行为的裁定不服的，可以提出上诉
E、申请人自人民法院采取责令停止有关行为的措施之日起15日内不起诉的，人民法院应当解除该措施
答案：A,B,E
解析：
本题考查的是建设工程知识产权的保护。专利权人或者利害关系人有证据证明他人正在实施或者即将实施侵犯专利权的行为，如不制止将会使其合法权益受到难以 弥补的损害的，可以在起诉前向人民法院申请采取停止有关行为的措施。申请人提出申请时，应当提供担保；不提供担保的，驳回申请。选项A正确。人民法院应当自接受申请之时起48小时内 作出裁定，选项C错误。裁定责令停止有关行为的，应立即执行。选项B正确。当事人对裁定不服的，可以申请复议一次，而不是上诉。选项D错误。
本题考查的是建设工程知识产权的保护。专利权人或者利害关系人有证据证明他人正在实施或者即将实施侵犯专利权的行为，如不制止将会使其合法权益受到难以 弥补的损害的，可以在起诉前向人民法院申请采取停止有关行为的措施。申请人提出申请时，应当提供担保；不提供担保的，驳回申请。选项A正确。人民法院应当自接受申请之时起48小时内 作出裁定，选项C错误。裁定责令停止有关行为的，应立即执行。选项B正确。当事人对裁定不服的，可以申请复议一次，而不是上诉。选项D错误。
存货总成本是由（ ）三项组成的。
A.取得成本
B.储存成本
C.缺货成本
D.订货成本
E.坏账成本
B.储存成本
C.缺货成本
D.订货成本
E.坏账成本
答案：A,B,C
解析：
存货的成本主要包括：取得成本；储存成本；缺货成本。存货的总成本是存货的取得成本、储存成本和缺货成本三者之和。
操作维护中心(OMC-R)检验项目不包括( )。
A.用户接口
B.安全管理
C.操作日志
D.无线资源管理
B.安全管理
C.操作日志
D.无线资源管理
答案：D
解析：
2021一级建造师考试试题题库9章 第5章
按照《煤矿防治水细则》规定，关于防治水工作原则，说法不正确是（）。
A．预测预报
B．有疑必探
C．先掘后探
D．先治后采
B．有疑必探
C．先掘后探
D．先治后采
答案：C
解析：
《煤矿防治水细则》指出，防治水工作应当坚持预测预报、有疑必探、行探后掘、先治后采。故C不正确。
下列关于陆上开挖、弃渣的施工说法，正确的有（ ）。
A.开挖施工由高到低开挖至设计底高
B.开挖施工从里向外开挖至设计底高
C.清渣施工应先挖运水面以上石渣
D.陆上弃渣高程应满足设计要求
E.陆上弃渣边坡应满足设计要求
B.开挖施工从里向外开挖至设计底高
C.清渣施工应先挖运水面以上石渣
D.陆上弃渣高程应满足设计要求
E.陆上弃渣边坡应满足设计要求
答案：C,D,E
解析：
陆上开挖、弃渣应符合下列规定:（1）开挖施工宜从临水一侧开始，由高到低、从外向里开挖至设计底高。
（2）采取机械挖运出渣应保持边坡稳定，工程机械与水边应有足够的安全距离。
（3）清渣施工应先挖运水面以上石渣，并根据施T期多年平均水位，确定预阳开挖水下石渣施工平台高程。
（4）陆上弃渣高程、范围、边坡应满足设计要求。
（2）采取机械挖运出渣应保持边坡稳定，工程机械与水边应有足够的安全距离。
（3）清渣施工应先挖运水面以上石渣，并根据施T期多年平均水位，确定预阳开挖水下石渣施工平台高程。
（4）陆上弃渣高程、范围、边坡应满足设计要求。
下列费用中，不属于机械费的是（）。
A.燃料费
B.机械折旧费
C.大修理费
D.工具用具使用费
B.机械折旧费
C.大修理费
D.工具用具使用费
答案：D
解析：
2020版教材P342 / 2019版教材P327
机械使用费中有些费用随工程量增减而变动.如燃料费、动力费等,属于变动成本。有些费用不随工程量变动,机械折旧费、大修理费、机修工和操作工的工资等,属于固定成本。此外还有机械的场外运输费和机械组装拆卸、替换配件等经常修理费,由于不直接用于生产,也不随工程量的增减成正比例变动,而是在生产能力得到充分利用,工程量增长时,所分摊的费用就小些,在工程量下降时，所分摊的费用就大一些,所以这部分费用为介于围定成本和变动成本之间的半变动成本,可按一定比例分为固定成本和变动成本。
机械使用费中有些费用随工程量增减而变动.如燃料费、动力费等,属于变动成本。有些费用不随工程量变动,机械折旧费、大修理费、机修工和操作工的工资等,属于固定成本。此外还有机械的场外运输费和机械组装拆卸、替换配件等经常修理费,由于不直接用于生产,也不随工程量的增减成正比例变动,而是在生产能力得到充分利用,工程量增长时,所分摊的费用就小些,在工程量下降时，所分摊的费用就大一些,所以这部分费用为介于围定成本和变动成本之间的半变动成本,可按一定比例分为固定成本和变动成本。
不需要向公安机关消防机构申请消防验收的工程有（ ）。
A. 国家机关办公楼（特殊建设工程）
B. 邮政楼（特殊建设工程）
C. 高度 40m 的公共建筑（50m）
D. 建筑总面积大于 15000 ㎡的民用机场航站楼
B. 邮政楼（特殊建设工程）
C. 高度 40m 的公共建筑（50m）
D. 建筑总面积大于 15000 ㎡的民用机场航站楼
答案：C
解析：
P219
焊接残余应力的危害因素包括（）。
A．影响构件承受动载能力
B．影响构件精度和尺寸
C．影响构件精度和尺寸稳定性
D．影响结构的疲劳强度
E．影响结构的刚度和稳定性
B．影响构件精度和尺寸
C．影响构件精度和尺寸稳定性
D．影响结构的疲劳强度
E．影响结构的刚度和稳定性
答案：C,D,E
解析：
本题考查的是焊接应力与焊接变形及其控制。焊接残余应力的危害：影响构件承受静载能力、影响结构的疲劳强度、影响结构的刚度和稳定性、应力区易产生应力腐蚀和开裂、影响构件精度和尺寸的稳定性。
对于采用建设项目总承包模式的某建设工程项目，其项目管理规划可以由（ ）编制。
A．业主方
B．业主方的项目管理单位
C．设计方
D．施工监理方
E．项目总承包方
正确答案：AE
隧道水害的防治措施包括（）。
A.因势利导，给地下水以排走的出路，将水迅速排到洞外
B.将流向隧道的水源截断或尽可能使其水量减少
C.用各种耐腐蚀材料敷设在混凝土衬砌的表面
D.分析病害成因，对症整治
E.堵塞衬砌背后的渗流水，集中引导排出
B.将流向隧道的水源截断或尽可能使其水量减少
C.用各种耐腐蚀材料敷设在混凝土衬砌的表面
D.分析病害成因，对症整治
E.堵塞衬砌背后的渗流水，集中引导排出
答案：A,B,D,E
解析：
本题考查的是隧道水害的防治。隧道水害的防治措施有：因势利导，给地下水以可排走的通道。将水迅速地排到洞外；将流向隧道的水源截断，或尽可能使其水量减少；堵塞衬砌背后的渗流水，集中引导排出；合理选择防水材料；严格施工工艺。
石笼护脚施工时，石笼抛投应根据（ ）合理划分施工区段，采用网格法施工。
A.工程规模
B.节点工期
C.水下地形
D.护脚高程
B.节点工期
C.水下地形
D.护脚高程
答案：A
解析：
2020版教材页码P170-P176
石笼护脚施工应符合下列规定:
（1）护脚石笼装填应符合"四、钢丝网石笼垫护滩施工"中的有关规定。
（2）石笼抛投应根据工程规模合理划分施工区段，采用网格法施工。
（3）施工过程中应及时检验石笼实际落底位置、厚度。
石笼护脚施工应符合下列规定:
（1）护脚石笼装填应符合"四、钢丝网石笼垫护滩施工"中的有关规定。
（2）石笼抛投应根据工程规模合理划分施工区段，采用网格法施工。
（3）施工过程中应及时检验石笼实际落底位置、厚度。
某工程双代号网络计划如下图所示，其关键线路有（ ）条。
A.1
B.2
C.3
D.4
B.2
C.3
D.4
答案：B
解析：
2020/2019教材P132
关键线路有：①→②→③→④→⑥→⑦→⑧；①→②→③→⑤→⑧。
关键线路有：①→②→③→④→⑥→⑦→⑧；①→②→③→⑤→⑧。
2021一级建造师考试试题题库9章 第6章
关于基坑的开挖，说法不正确的是（ ）。
A．基坑的开挖高度主要与土性有关
B．软土基坑必须分层均衡开挖
C．基坑开挖高度与基坑坡度有关
D．基坑的开挖高度与施工方法无关
B．软土基坑必须分层均衡开挖
C．基坑开挖高度与基坑坡度有关
D．基坑的开挖高度与施工方法无关
答案：D
解析：
水闸公路桥T形梁的预应力属于（ ）荷载。
A.永久作用 B.可变作用
C.偶然作用 D.施工期临时
A.永久作用 B.可变作用
C.偶然作用 D.施工期临时
答案：A
解析：
根据《水工建筑物荷载设计规范》 (DL5077—1997)，水工建筑物的荷栽按作用随时 间的变弄性，可分为永久作用荷载、可变作用荷载 和偶然作用荷载。其中永久作用荷栽包括结构自 重和永久设备自重、土压力、淤沙压力、地应力、围 岩压力、预应力。
（2019年真题）关于施工中产生的固体废物污染环境防治的说法，正确的是()
A.施工现场的生活垃圾实行散装清运
B.处置建筑垃圾的单位在运输建筑垃圾时，应当随车携带建筑垃圾处置核准文件
C.施工企业可以将建筑垃圾交给从事建筑垃圾运输的个人运输
D.转移固体废物，出省，自治区，直辖市行政区域处置的，应当同时向固体废物移出地和接受地的省级环境保护行政主管部门提出申请
B.处置建筑垃圾的单位在运输建筑垃圾时，应当随车携带建筑垃圾处置核准文件
C.施工企业可以将建筑垃圾交给从事建筑垃圾运输的个人运输
D.转移固体废物，出省，自治区，直辖市行政区域处置的，应当同时向固体废物移出地和接受地的省级环境保护行政主管部门提出申请
答案：B
解析：
P202-203
施工现场生活区设置封闭式垃圾容器，施工场地生活垃圾实行袋装化，及时清运。A错误。 《城市建筑垃圾管理规定》规定，施工单位不得将建筑垃圾交给个人或者未经核准从事建筑垃圾运输的单位运输。处置建筑垃圾的单位在运输建筑垃圾时应当随车携带建筑垃圾处置核准文件，按照城市人民政府有关部门规定的运输路线、时间运行，不得丢弃、遗撒建筑垃圾，不得超出核准范围承运建筑垃圾。B正确，C错误。
转移固体废物出省、自治区、直辖市行政区域贮存、处置的，应当向固体废物移出地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门提出申请。移出地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门应当商经接受地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门同意后，方可批准转移该固体废物出省、自治区、直辖市行政区域。未经批准的，不得转移。D错误。
施工现场生活区设置封闭式垃圾容器，施工场地生活垃圾实行袋装化，及时清运。A错误。 《城市建筑垃圾管理规定》规定，施工单位不得将建筑垃圾交给个人或者未经核准从事建筑垃圾运输的单位运输。处置建筑垃圾的单位在运输建筑垃圾时应当随车携带建筑垃圾处置核准文件，按照城市人民政府有关部门规定的运输路线、时间运行，不得丢弃、遗撒建筑垃圾，不得超出核准范围承运建筑垃圾。B正确，C错误。
转移固体废物出省、自治区、直辖市行政区域贮存、处置的，应当向固体废物移出地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门提出申请。移出地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门应当商经接受地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门同意后，方可批准转移该固体废物出省、自治区、直辖市行政区域。未经批准的，不得转移。D错误。
治理安全事故隐患时，需尽可能减少发生事故的可能性，如果不能安全控制事故的发生，也要设法将事故等级减低。体现了安全事故隐患治理原则中的（ ）。
A.单项隐患综合治理原则
B.冗余安全度治理原则
C.事故直接隐患与间接隐患并治原则
D.预防与减灾并重治理原则
B.冗余安全度治理原则
C.事故直接隐患与间接隐患并治原则
D.预防与减灾并重治理原则
答案：D
解析：
2020教材P233 / 2019教材P231
预防与减灾并重治理原则。治理安全事故隐患时，需尽可能减少发生事故的可能性，如果不能安全控制事故的发生，也要设法将事故等级减低。
预防与减灾并重治理原则。治理安全事故隐患时，需尽可能减少发生事故的可能性，如果不能安全控制事故的发生，也要设法将事故等级减低。
根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》GF-2003-0214，在劳务分包人施工前，工程承包人应完成的工作有（ ）。
A.向劳务分包人提供相应的工程资料
B.向劳务分包人支付劳动报酬
C.为劳务分包人从事危险作业的职工办理意外伤害保险
D.向劳务分包人提供生产、生活临时设施
E.交付具备劳务作业开工条件的施工场地
B.向劳务分包人支付劳动报酬
C.为劳务分包人从事危险作业的职工办理意外伤害保险
D.向劳务分包人提供生产、生活临时设施
E.交付具备劳务作业开工条件的施工场地
答案：A,D,E
解析：
2020教材P283 / 2019教材P280
承包人的主要义务：在劳务分包人施工前，工程承包人应完成的工作有：（1）向劳务分包人交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地；（2）满足劳务作业所需的能源供应、通信及施工道路畅通；（3）向劳务分包人提供相应的工程资料；（4）向劳务分包人提供生产、生活临时设施。
承包人的主要义务：在劳务分包人施工前，工程承包人应完成的工作有：（1）向劳务分包人交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地；（2）满足劳务作业所需的能源供应、通信及施工道路畅通；（3）向劳务分包人提供相应的工程资料；（4）向劳务分包人提供生产、生活临时设施。
井下巷道爆破工作对炮眼布置的基本要求有（ ）。
A．炮眼要准．直．平．齐。
B．炮眼利用率要高。
C．爆破后对围岩的破坏较小。
D．节省炸药和雷管。
E．爆破后的岩石块度小。
A．炮眼要准．直．平．齐。
B．炮眼利用率要高。
C．爆破后对围岩的破坏较小。
D．节省炸药和雷管。
E．爆破后的岩石块度小。
答案：B,C,D
解析：
答案：BCD
解析：P82，钻眼工作基本要求：1）炮眼利用率高，炸药和其他爆破器材用量少。3）爆破后对围岩的破坏小，对围岩稳定的影响尽量小。4）爆破后的岩石块度和堆积状况适合于装运机具施工，有较高的装运效率。
解析：P82，钻眼工作基本要求：1）炮眼利用率高，炸药和其他爆破器材用量少。3）爆破后对围岩的破坏小，对围岩稳定的影响尽量小。4）爆破后的岩石块度和堆积状况适合于装运机具施工，有较高的装运效率。
当设计无要求时，在240 mm厚的实心砌体上留设脚手眼的做法，正确的是( )。
A.过梁上一皮砖处
B.厚度为800mm的窗间墙上
C.距转角550mm处
D.梁垫下一皮砖处
B.厚度为800mm的窗间墙上
C.距转角550mm处
D.梁垫下一皮砖处
答案：C
解析：
本题考核的是脚手眼的设置。不得在下列墙体或部位设置脚手眼：(1)120mm厚墙、清水墙、料石墙、独立柱和附墙柱；(2)过梁上与过梁成60。的三角形范围及过梁净跨度1／2的高度范围内；(3)宽度小于1m的窗问墙；(4)门窗洞口两侧石砌体300mm，其他砌体200mm范围内；转角处石砌体600mm，其他砌体450mm范围内；(5)梁或梁垫下及其左右500mm范围内；(6)设计不允许设置脚手眼的部位；(7)轻质墙体；(8)夹心复合墙外叶墙。?
材料管理ABC分类法的内容不包括（）。
A.计算项目各种材料所占用的资金总量
B.根据各种材料占用资金的多少，从大到小按顺序排列
C.确定材料的经济和安全存储量
D.计算各种材料的累计数及累计百分比
B.根据各种材料占用资金的多少，从大到小按顺序排列
C.确定材料的经济和安全存储量
D.计算各种材料的累计数及累计百分比
答案：C
解析：
教材P286
1.ABC分类法(1)计算项目各种材料所占用的资金总量。(2)根据各种材料的资金占用的多少，从大到小按顺序排列，并计算各种材料占用资金占总材料费用的百分比。(3)计算各种材料占用资金的累计金额及其占总金额的百分比，即计算金额累计百分比。(4)计算各种材料的累计数及其累计百分比。(5)按ABC三类材料的分类标准，进行ABC分类。
1.ABC分类法(1)计算项目各种材料所占用的资金总量。(2)根据各种材料的资金占用的多少，从大到小按顺序排列，并计算各种材料占用资金占总材料费用的百分比。(3)计算各种材料占用资金的累计金额及其占总金额的百分比，即计算金额累计百分比。(4)计算各种材料的累计数及其累计百分比。(5)按ABC三类材料的分类标准，进行ABC分类。
填塞桥孔施工，桥梁的拆除在填土达到梁底()时进行。
A.0．2～0．3m
B.0．3～O．4m
C.0．4～O．5m
D.0．5～0．6m
B.0．3～O．4m
C.0．4～O．5m
D.0．5～0．6m
答案：A
解析：
2021一级建造师考试试题题库9章 第7章
关于著作权的保护期限,下列说法正确的有()
A.作者的署名权、修改权、保护作品完整权的保护期不受限制
B.公民的作品,其发表权、使用权和获得报酬权的保护期,为作者终生
C.如果是合作作品,截止于最先死亡的作者死亡后第50年的12月31日
D.法人或者其他组织的作品,其署名权的保护期为50年
B.公民的作品,其发表权、使用权和获得报酬权的保护期,为作者终生
C.如果是合作作品,截止于最先死亡的作者死亡后第50年的12月31日
D.法人或者其他组织的作品,其署名权的保护期为50年
答案：A
解析：
2020 / 2019版教材P29
著作权的保护期由于权利内容以及主体的不同而有所不同: （1） 作者的署名权、修改权、保护作品完整权的保护期不受限制。（2）公民的作品，其发表权、使用权和获得报酬权的保护期，为作者终生及其死后50 年。如果是合作作品，截止于最后死亡的作者死亡后第50 年的12 月31 日。（3 ) 法人或者其他组织的作品、著作权（署名权除外）由法人或者其他组织享有的职务作品，其发表权、使用权和获得报酬权的保护期为50 年，截止于作品首次发表后第50年的12月31 日，但作品自创作完成后50 年内未发表的，不再受《著作权法》保护。
著作权的保护期由于权利内容以及主体的不同而有所不同: （1） 作者的署名权、修改权、保护作品完整权的保护期不受限制。（2）公民的作品，其发表权、使用权和获得报酬权的保护期，为作者终生及其死后50 年。如果是合作作品，截止于最后死亡的作者死亡后第50 年的12 月31 日。（3 ) 法人或者其他组织的作品、著作权（署名权除外）由法人或者其他组织享有的职务作品，其发表权、使用权和获得报酬权的保护期为50 年，截止于作品首次发表后第50年的12月31 日，但作品自创作完成后50 年内未发表的，不再受《著作权法》保护。
根据铁路基本建设工程设计概(预)算编制办法，下列项目属于大型临时设施的有（ ）。
A.钻孔用泥浆池
B.运梁便道
C.集中发电站
D.空压机站
E.铁路便线、便桥
B.运梁便道
C.集中发电站
D.空压机站
E.铁路便线、便桥
答案：B,C,E
解析：
该题主要考察考生对铁路基本建设工程设计概(-N)算编制办法中关于大小临方面知识的掌握。 小型临时设施是指施工企业为进行建筑安装工程施工，所必须修建的生产和生活用的一般临时建筑物、构筑物和其他小型临时设施。如：临时生产房屋，临时建筑物、构筑物等。大型临时设施指施工企业为进行建筑安装工程施工及维持既有线正常运营，根据施工组织设计确定所需的大型临时建筑物。如：铁路岔线、便桥，运梁便道，集中发电站、集中变电站等。
据此对五个选项进行分析判定．选项A．钻孔用泥浆池、选项D．空压机站属于小型临时设施范畴，选项B．运梁便道、选项C．集中发电站、选项E．铁路便线便桥属于大型临时设施范畴。
故本题正确选项应为“BCE”。
据此对五个选项进行分析判定．选项A．钻孔用泥浆池、选项D．空压机站属于小型临时设施范畴，选项B．运梁便道、选项C．集中发电站、选项E．铁路便线便桥属于大型临时设施范畴。
故本题正确选项应为“BCE”。
根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-99-0201），工程师是指（ ）
A. 监理单位安排的现场监理工程师
B. 发包人指定的履行合同的代表
C. 施工单位具有中级以上的职称人员
D. 监理单位委派的总监理工程师
E. 现场具有工程序列中级以上职称的人员
A. 监理单位安排的现场监理工程师
B. 发包人指定的履行合同的代表
C. 施工单位具有中级以上的职称人员
D. 监理单位委派的总监理工程师
E. 现场具有工程序列中级以上职称的人员
答案：B,D
解析：
本题主要考查施工承包合同文件。
在《建设工程施工合同（示范文本）》的词语定义与解释中，将工程师的定义明确为监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行合同的代表，其具体身份和职权由发包人和承包人在专用条款中约定。
综上所述，本题正确答案为BD。
在《建设工程施工合同（示范文本）》的词语定义与解释中，将工程师的定义明确为监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行合同的代表，其具体身份和职权由发包人和承包人在专用条款中约定。
综上所述，本题正确答案为BD。
某构件厂生产某种构件，设计年产销量为3万件，每件售价为300元，单件产品的变动成本为120元，单件产品营业税及附加为40元，年固定成本为280万元。该构件厂生产达到设计能力时盈利是( )。
A、100万元
B、120万元
C、140万元
D、180万元
B、120万元
C、140万元
D、180万元
答案：C
解析：
2020/2019版教材P34
公式（12101032-4) B=P*Q-Cu * Q- CF-Tu * Q 可得300×3-120×3-280-40×3=140万元
公式（12101032-4) B=P*Q-Cu * Q- CF-Tu * Q 可得300×3-120×3-280-40×3=140万元
下列关于项目管理工作任务分工表的说法，正确的是（ ）。
A：工作任务分工表反映项目经理和各工作部门、各工作岗位的分工
B：一个工程项目只能编制一张工作任务分工表
C：编制工作任务分工表中的基础准备工作是确定项目管理职能的分工
D：工作任务分工表是项目的组织设计文件之一
B：一个工程项目只能编制一张工作任务分工表
C：编制工作任务分工表中的基础准备工作是确定项目管理职能的分工
D：工作任务分工表是项目的组织设计文件之一
答案：D
解析：
下列结构混凝土强度检测方法中，测试结果离散性较大的检测方法包括（ ）。
A.超声法
B.回弹法
C.拔出法
D.钻芯法
E.地质雷达法
B.回弹法
C.拔出法
D.钻芯法
E.地质雷达法
答案：B,C
解析：
以下关于沥青混合料碾压说法正确是（ ）。
A.终压应振动压路机，紧接在复压后进行
B.初压宜采用静压压路机，紧跟摊铺机后进行
C.对密级配沥青混合料宜优先采用振动压路机
D.对较大粒径的混合料宜优先采用重型轮胎压机路
B.初压宜采用静压压路机，紧跟摊铺机后进行
C.对密级配沥青混合料宜优先采用振动压路机
D.对较大粒径的混合料宜优先采用重型轮胎压机路
答案：B
解析：
本题考查的是沥青混合料面层压实成型与接缝。终压应紧接在复压后进行，宜选用双轮钢筒式压路机，选项A错误；密级配沥青混合料复压宜优先采用重型轮胎压路机，选项C错误；粗骨料为主时宜优先采用振动压路机，选项D错误。教材P31。
下列用于民航气象探测的雷达是（ ）。
A.场监雷达
B.风廓线雷达
C.一次雷达
D.二次雷达
B.风廓线雷达
C.一次雷达
D.二次雷达
答案：B
解析：
风廓线雷达用于气象探测。
型号为20Sh-19的离心泵，其进口尺寸为（ ）英寸。
A.19
B.190
C.20
D.200
B.190
C.20
D.200
答案：C
解析：
2020版教材P136 / 2019版教材P138
单级双吸卧式离心泵常见的系列为Sh、S、SA型。例如:20Sh-19表示该泵为进口直径为20英寸（即500mm）单级双吸卧式离心泵，该泵比转数为19 X 10=190r/min。
单级双吸卧式离心泵常见的系列为Sh、S、SA型。例如:20Sh-19表示该泵为进口直径为20英寸（即500mm）单级双吸卧式离心泵，该泵比转数为19 X 10=190r/min。
2021一级建造师考试试题题库9章 第8章
水泥的安定性一般是指水泥在凝结硬化过程中（ ）变化的均匀性。
A.强度
B.体积
C.温度
D.矿物组成
B.体积
C.温度
D.矿物组成
答案：B
解析：
2020/2019版教材P34
（二）体积安定性：水泥的体积安定性是指水泥在凝结硬化过程中，体积变化的均匀性。
（二）体积安定性：水泥的体积安定性是指水泥在凝结硬化过程中，体积变化的均匀性。
关于项目工程师的成本管理职责的说法，错误的是()。
A.指定采用新技术降低成本的措施
B.编制总进度计划
C.开具限额领料单
D.编制总的工具及设备使用计划
B.编制总进度计划
C.开具限额领料单
D.编制总的工具及设备使用计划
答案：C
解析：
2020/2019教材P87
项目工程师的职责为：1. 指定采用新技术降低成本的措施；2. 编制总进度计划；3. 编制总的工具及设备使用计划。
项目工程师的职责为：1. 指定采用新技术降低成本的措施；2. 编制总进度计划；3. 编制总的工具及设备使用计划。
关于建设工程共同承包的说法，正确的是（ ）。2014
A.中小型工程但技术复杂的，可以采取联合共同承包
B.两个不同资质等级的单位实施联合共同承包的，应当按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程
C.联合体各方应当与建设单位分别签订合同，就承包工程中各自负责的部分承担责任
D.共同承担的各方就承包合同的履行对建设单位承担连带责任
A.中小型工程但技术复杂的，可以采取联合共同承包
B.两个不同资质等级的单位实施联合共同承包的，应当按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程
C.联合体各方应当与建设单位分别签订合同，就承包工程中各自负责的部分承担责任
D.共同承担的各方就承包合同的履行对建设单位承担连带责任
答案：D
解析：
本题考查的是建设工程共同承包的规定。各承包方就承包合同的履行对建设单位承担连带责任。
不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果的承担原则是（ ）。
A.永久工程以及因工程损害造成的第三方人员伤亡和财产损失由发包人承担
B.承包人设备的损坏由承包人承担
C.发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用
D.承包人的停工损失由发包人承担
E.不能按期竣工的，应合理延长工期
B.承包人设备的损坏由承包人承担
C.发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用
D.承包人的停工损失由发包人承担
E.不能按期竣工的，应合理延长工期
答案：A,B,C,E
解析：
2020版教材页码P313-P315
不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担。
①永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担。
②承包人设备的损坏由承包人承担。
③发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用。
④承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担。
⑤不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。
不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担。
①永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担。
②承包人设备的损坏由承包人承担。
③发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用。
④承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担。
⑤不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。
利润表主要反映以下几方面的内容（ ）
A、营业利润
B、营业收入
C、净利润
D、利润总额
E、以前年度损益调整
B、营业收入
C、净利润
D、利润总额
E、以前年度损益调整
答案：A,B,C,D
解析：
2020版教材P136 / 2019版教材P130
利润表主要反映以下几个方面的内容:（1）营业收入，由主营业务收入和其他业务收入组成。（2）营业利润，营业收入减去营业成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用、财务费用、资产减值损失，信用减值损失、加上其他收益、投资收益、净敞口套期收益、公允价值变动收益、资产处置收益，即为营业利润。（3）利润总额，营业利润加上营业外收入，减去营业外支出，即为利润总额。（4）净利润，利润总额减去所得税费用，即为净利润。如果企业还有其他一些综合收益，则应加上扣除相关所得税影响后的净额，成为综合收益总额。
利润表主要反映以下几个方面的内容:（1）营业收入，由主营业务收入和其他业务收入组成。（2）营业利润，营业收入减去营业成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用、财务费用、资产减值损失，信用减值损失、加上其他收益、投资收益、净敞口套期收益、公允价值变动收益、资产处置收益，即为营业利润。（3）利润总额，营业利润加上营业外收入，减去营业外支出，即为利润总额。（4）净利润，利润总额减去所得税费用，即为净利润。如果企业还有其他一些综合收益，则应加上扣除相关所得税影响后的净额，成为综合收益总额。
背景资料：
某项目部总承包了一个制药车间的全部机电安装工程，除土建分包外，工程包括有机械设备安装、工艺管道安装、常压容器安装、电气安装、自动化仪表安装和给水排水安装等。其中管道3500m（其中DN100以上的蒸气管道500m）；设备有85台套/65t；非标制作23台/52t；室内洁净度为N7级。施工中，关键设备反应釜因焊接施工措施不当导致内塘的玻璃涂层发生严重灼伤，形成质量问题。工程竣工验收投入使用后，计算机房由甲供的风机盘管的冷冻水柔性接管发生断裂现象而漏水，施工单位采用新型柔性接管返修。
问题：
1.项目部对出现的质量问题，应如何进行原因分析？
2.对反应釜安装出现的质量问题应如何处理？理由是什么？
某项目部总承包了一个制药车间的全部机电安装工程，除土建分包外，工程包括有机械设备安装、工艺管道安装、常压容器安装、电气安装、自动化仪表安装和给水排水安装等。其中管道3500m（其中DN100以上的蒸气管道500m）；设备有85台套/65t；非标制作23台/52t；室内洁净度为N7级。施工中，关键设备反应釜因焊接施工措施不当导致内塘的玻璃涂层发生严重灼伤，形成质量问题。工程竣工验收投入使用后，计算机房由甲供的风机盘管的冷冻水柔性接管发生断裂现象而漏水，施工单位采用新型柔性接管返修。
问题：
1.项目部对出现的质量问题，应如何进行原因分析？
2.对反应釜安装出现的质量问题应如何处理？理由是什么？
答案：
解析：
1.质量问题的原因分析要建立在对质量问题情况充分调查的基础上，避免情况不明就主观分析推断质量问题的原因。分析的方法可采用因果分析图法。对人、机、料、法、环的五大影响因素进行原因分析，从中找出发生质量问题的主要因素，以利整改。
2.由于发生焊接灼伤的部位在反应釜内衬涂层上，是与药品原料直接接触的部位，不进行处理势必影响生产药品的质量，也就是说不能满足生产工艺要求，因而要进行返工，具体做法是将反应釜运回制造厂，重新搪玻璃涂层。
2.由于发生焊接灼伤的部位在反应釜内衬涂层上，是与药品原料直接接触的部位，不进行处理势必影响生产药品的质量，也就是说不能满足生产工艺要求，因而要进行返工，具体做法是将反应釜运回制造厂，重新搪玻璃涂层。
机械设备的成本费用分为可变费用与固定费用两大类， 下列属于固定费用的有( )。
A.操作人员工资
B.大修理费
C.投资应付利息
D.燃料动力费
E.机械管理费
B.大修理费
C.投资应付利息
D.燃料动力费
E.机械管理费
答案：B,C,E
解析：
可变费用又称操作费， 它随着机械的工作时间变化， 如操作人员的工资、 燃料动力费、 小修理费、 直接材料费等。 固定费用是按一定施工期限分摊的费用， 如折旧费、 大修理费、 机械管理费、投资应付利息、 固定资产占用费等， 租赁机械的固定费用是要按期交纳的租金。
在中华人民共和国沿海水域从事扫海、疏浚、爆破、打桩、拔桩、起重、钻探等作业，必须事先向所涉及的海区的区域主管机关申请办理和发布（ ）。
A.海上航行警告
B.航行通告
C.打桩令
D.施工许可证
E.疏浚令
B.航行通告
C.打桩令
D.施工许可证
E.疏浚令
答案：A,B,D
解析：
基站收发信台（BTS）在移动通信系统中的位置处于（）之间。
A.OSS与BSS
B.NSS与BSS
C.BSC与MS
D.NSS与BSC
B.NSS与BSS
C.BSC与MS
D.NSS与BSC
答案：C
解析：
2020版教材页码P39-42
MS是移动台，BSC是基站控制器，很明显，BTS处在BSC与MS之间。
MS是移动台，BSC是基站控制器，很明显，BTS处在BSC与MS之间。
2021一级建造师考试试题题库9章 第9章
不属于建设工程项目决策阶段策划基本内容的是（ ）。
A. 组织策划
B. 项目目标论证
C. 合同策划
D. 管理策划
A. 组织策划
B. 项目目标论证
C. 合同策划
D. 管理策划
答案：B
解析：
本题主要考查建设工程项目决策阶段策划的工作内容。
建设工程项目决策阶段策划的工作内容如下表。
由上表可知，项目目标论证不属于建设工程项目决策阶段策划基本内容。
本题为选非题，综上所述，本题正确答案为B。
建设工程项目决策阶段策划的工作内容如下表。
由上表可知，项目目标论证不属于建设工程项目决策阶段策划基本内容。
本题为选非题，综上所述，本题正确答案为B。
在会计核算中，将一项包括建造多项资产的施工合同中的每项资产分立为单项合同处理，需要具备的条件有（ ）。
A. 每项资产均有独立的建造计划
B. 承包商业主双方能够接受或拒绝与每项资产有关的合同条款
C. 每项资产能够在-个会计年度完成并能确认收入
D. 每项资产的收入和成本、可以单独辨认
E. 各单项合同的结果能够可靠地估计
A. 每项资产均有独立的建造计划
B. 承包商业主双方能够接受或拒绝与每项资产有关的合同条款
C. 每项资产能够在-个会计年度完成并能确认收入
D. 每项资产的收入和成本、可以单独辨认
E. 各单项合同的结果能够可靠地估计
答案：A,B,D
解析：
2006年建设工程经济真题第68题
此题的考点为合同的分立。
一项包括建造数项资产的建造合同，同时满足下列条件的，每项资产应当分立为单项合同：（1）每项资产均有独立的建造计划；（2）与客户就每项资产单独进行谈判，双方能够接受或拒绝与每项资产有关的合同条款；（3）每项资产的收入和成本可以单独分辨。
综上所述，本题的正确答案应为：A、B、D。
此题的考点为合同的分立。
一项包括建造数项资产的建造合同，同时满足下列条件的，每项资产应当分立为单项合同：（1）每项资产均有独立的建造计划；（2）与客户就每项资产单独进行谈判，双方能够接受或拒绝与每项资产有关的合同条款；（3）每项资产的收入和成本可以单独分辨。
综上所述，本题的正确答案应为：A、B、D。
“三同时”制度是指凡是我国境内新建、改建、扩建的基本建设项目（工程），技术改建
项目（工程）和引进的建设项目，其安全生产设施必须符合国家规定的标准，必须与主体工
程（ ）。
A．同时招标
B．同时开工
C．同时设计
D．同时施工
E．同时投入生产和使用
正确答案：CDE
某人借款 5000 元，年利率为 24％，以 1 年12 次按月利率计息，则一年后的本利和
是( )。
A．6341元 B．5977 元 C．6254 元 D．6063 元
正确答案：A
某中型水闸工程施工招标文件按《水利水电工程标准施工招标文件》(2009 年版)编制。已标价工程量清单由分类分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单、零星工作项目清单组成。其中闸底板 C20 混凝土是工程量清单的一个子目,其单价(单位:100m3 )根据《水利建筑工程预算定额》(2002 年版)编制,并考虑了配料、拌制、运输、浇筑等过程中的损耗和附加费用。
事件 1:A 单位在投标截止时间前提交了投标文件。评标过程中,A 单位发现工程量清单有算术性错误,遂以投标文件澄清方式提出修改,招标代理机构认为不妥。
事件 2:招标人收到评标报告后对评标结果进行公示,A 单位对评标结果提出异议。
事件 3:经过评标,B 单位中标。工程实施过程中,B 单位认为闸底板 C20 混凝土强度偏低,建议将 C20 变更为 C25。经协商后,监理人将闸底板混凝土由 C20 变更为 C25。B 单位按照变更估价原则,以现行材料价格为基础提交了新单价,监理人认为应按投标文件所附材料预算价格为计算基础提交新单价。
本工程在实施过程中,涉及工程变更的双方往来函件包括(不限于):①变更意向书;②书面变更建议;③变更指示;④变更报价书;⑤撤销变更意向书;⑥难以实施变更的原因和依据;⑦变更实施方案等。
【问题】
1.指出事件 1 中,A 单位做法有何不妥?说明理由。
2.事件 2 中,A 单位对评标结果有异议时,应在什么时间提出?招标人收到异议后,应如何处理?
3.分别说明闸底板混凝土的单价分析中,配料、拌制、运输、浇筑等过程的损耗和附加费用应包含在哪些用量或单价中?
4.指出事件 3 中 B 单位提交的闸底板 C25 混凝土单价计算基础是否合理?说明理由。该变更涉及费用应计列在背景资料所述的哪个清单中?相应费用项目名称是什么?
5.背景资料涉及变更的双方往来函件中,属于承包人发出的文件有哪些?
事件 1:A 单位在投标截止时间前提交了投标文件。评标过程中,A 单位发现工程量清单有算术性错误,遂以投标文件澄清方式提出修改,招标代理机构认为不妥。
事件 2:招标人收到评标报告后对评标结果进行公示,A 单位对评标结果提出异议。
事件 3:经过评标,B 单位中标。工程实施过程中,B 单位认为闸底板 C20 混凝土强度偏低,建议将 C20 变更为 C25。经协商后,监理人将闸底板混凝土由 C20 变更为 C25。B 单位按照变更估价原则,以现行材料价格为基础提交了新单价,监理人认为应按投标文件所附材料预算价格为计算基础提交新单价。
本工程在实施过程中,涉及工程变更的双方往来函件包括(不限于):①变更意向书;②书面变更建议;③变更指示;④变更报价书;⑤撤销变更意向书;⑥难以实施变更的原因和依据;⑦变更实施方案等。
【问题】
1.指出事件 1 中,A 单位做法有何不妥?说明理由。
2.事件 2 中,A 单位对评标结果有异议时,应在什么时间提出?招标人收到异议后,应如何处理?
3.分别说明闸底板混凝土的单价分析中,配料、拌制、运输、浇筑等过程的损耗和附加费用应包含在哪些用量或单价中?
4.指出事件 3 中 B 单位提交的闸底板 C25 混凝土单价计算基础是否合理?说明理由。该变更涉及费用应计列在背景资料所述的哪个清单中?相应费用项目名称是什么?
5.背景资料涉及变更的双方往来函件中,属于承包人发出的文件有哪些?
答案：
解析：
1.评标过程中,A 单位主动提出修改投标文件不妥。投标文件的修改应在评标委员会要求的前提下发
出。或:A 单位提出修改的时机不妥。投标文件修改应在开标前(或投标截止时间前)提出。
2.对评标结果有异议,应在中标候选人公示期间提出;招标人应在收到异议后 3 日内作出答复;作出答
复前,应暂停招投标活动。
3.配料过程中的损耗和附加费用包含在配合比材料用量(或混凝土材料单价)中;
拌制过程中的损耗和附加费用包含在配合比材料用量(或混凝土材料单价)中;
运输过程中的损耗和附加费用包含在定额混凝土用量中;
浇筑过程中的损耗和附加费用包含在定额混凝土用量中。
4.承包人提交的 C25 单价计算基础不合理。因为中标人已标价工程量清单及其材料预算价格计算表已
考虑合同实施期间的价格风险,构成合同组成部分,是变更估价的依据。
变更涉及费用应计列在其他项目清单中,费用项目名称为暂列金额。
5.属于承包人发出的文件有:
② 书面变更建议;④ 变更报价书;
⑥ 难以实施变更的原因和依据;⑦ 变更实施方案
出。或:A 单位提出修改的时机不妥。投标文件修改应在开标前(或投标截止时间前)提出。
2.对评标结果有异议,应在中标候选人公示期间提出;招标人应在收到异议后 3 日内作出答复;作出答
复前,应暂停招投标活动。
3.配料过程中的损耗和附加费用包含在配合比材料用量(或混凝土材料单价)中;
拌制过程中的损耗和附加费用包含在配合比材料用量(或混凝土材料单价)中;
运输过程中的损耗和附加费用包含在定额混凝土用量中;
浇筑过程中的损耗和附加费用包含在定额混凝土用量中。
4.承包人提交的 C25 单价计算基础不合理。因为中标人已标价工程量清单及其材料预算价格计算表已
考虑合同实施期间的价格风险,构成合同组成部分,是变更估价的依据。
变更涉及费用应计列在其他项目清单中,费用项目名称为暂列金额。
5.属于承包人发出的文件有:
② 书面变更建议;④ 变更报价书;
⑥ 难以实施变更的原因和依据;⑦ 变更实施方案
1．背景：某市政桥梁工程，总包方A 市政公司将钢梁安装工程分包给B 安装公司。总包方A公司制定了钢梁吊装方案并得到监理工程师的批准。由于工期紧，人员紧缺，B 公司将刚从市场招聘的李某与高某经简单内部培训即组成吊装组。某日清晨，雾气很浓，能见度较低，吊装组就位，准备对刚组装完成的钢桁梁实施吊装作业，总包现场监管人员得知此事，通过电话极力劝阻。为了赶工，分包方无视劝阻，对吊装组仅做简单交底后，由李某将钢丝绳套于边棱锋利的钢梁上。钢丝绳固定完毕，李某随即指挥塔式起重机司机高某，将钢梁吊离地面实施了首吊。钢梁在21m 高处突然断绳坠落，击中正在下方行走的两名工人，致使两名工人当场死亡。事后查明钢丝绳存在断丝超标和严重渗油现象。
2．问题：（1）针对本次事故，总分包方的安全责任如何划分？说明理由。（2）本工程施工中人的不安全行为有哪些？（3）本工程施工中物的不安全状态有哪些？（4）项目部在安全管理方面存在哪些问题？
2．问题：（1）针对本次事故，总分包方的安全责任如何划分？说明理由。（2）本工程施工中人的不安全行为有哪些？（3）本工程施工中物的不安全状态有哪些？（4）项目部在安全管理方面存在哪些问题？
答案：
解析：
（1）针对本事故，总、分包方的安全责任划分为：由分包方承担主要责任，总包方承担连带责任。理由：分包单位没有服从总包方的安全管理，所以，应负主要责任。（2）本工程施工中人的不安全行为包括：1）首吊时对钢梁不作试吊。2）大雾光线不清时进行吊装作业。3）李某违章作业、违章指挥。4）高某违章作业。5）不听劝阻盲目赶工，安全意识不强。6）两名工人在吊装区行走。（3）本工程施工中物的不安全状态。1）吊绳质量不合格，应报废不用。2）钢梁边缘锋利，未加衬垫。（4）项目部在安全管理方面存在的问题：1）项目部对吊装作业，未坚持持证上岗制度。2）吊装系危险作业，现场安全监控不到位。3）吊装作业，安全交底制度未落实。4）危险作业，现场未设置禁止通行设施。
根据《建设工程安全生产管理条例》，意外伤害保险期限是（ ）。
A.自保险办理之日起到危险工作结束之时
B.自项目开工之日到工程竣工验收合格之日
C.自项目材料运抵工地之日到工程验收合格之日
D.自项目开工之日到工程交付使用之日
B.自项目开工之日到工程竣工验收合格之日
C.自项目材料运抵工地之日到工程验收合格之日
D.自项目开工之日到工程交付使用之日
答案：B
解析：
《建筑法》规定，鼓励企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。《建设工程安全生产管理条例》还规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。故 B 选项正确。
背景
某民用机场场道的道面施工，由某施工单位承建。在施工现场管理方面，施工单位管理松懈，固体废物随处可见，建筑垃圾未分类，更没有封闭堆放，定时清运，造成大风天气尘土飞扬。种种不良现象不但影响了施工工地现场人员的生活，更严重损害了施工单位的形象。
问题
(1)施工工地上常见的固体废物有哪些？
(2)固体废物的主要处理方法有哪些？
某民用机场场道的道面施工，由某施工单位承建。在施工现场管理方面，施工单位管理松懈，固体废物随处可见，建筑垃圾未分类，更没有封闭堆放，定时清运，造成大风天气尘土飞扬。种种不良现象不但影响了施工工地现场人员的生活，更严重损害了施工单位的形象。
问题
(1)施工工地上常见的固体废物有哪些？
(2)固体废物的主要处理方法有哪些？
答案：
解析：
分析
(1)施工工地上常见的固体废物有：
1)建筑渣土：包括砖瓦、碎石、渣土、混凝土碎块、废钢铁、碎玻璃、废屑、废弃装饰材料等。
2)废弃的散装建筑材料包括散装水泥、石灰等。
3)生活垃圾：包括炊厨废物、丢弃食品、废纸、生活用具、玻璃、陶瓷碎片、废电池、废旧日用品、废塑料制品、煤灰渣、废交通工具等。
4)设备、材料等的废弃包装材料。
5)粪便。
(2)固体废物的主要处理方法有：
1)回收利用；
2)减量化处理；
3)焚烧技术；
4)稳定和固化技术；
5)填埋。
(1)施工工地上常见的固体废物有：
1)建筑渣土：包括砖瓦、碎石、渣土、混凝土碎块、废钢铁、碎玻璃、废屑、废弃装饰材料等。
2)废弃的散装建筑材料包括散装水泥、石灰等。
3)生活垃圾：包括炊厨废物、丢弃食品、废纸、生活用具、玻璃、陶瓷碎片、废电池、废旧日用品、废塑料制品、煤灰渣、废交通工具等。
4)设备、材料等的废弃包装材料。
5)粪便。
(2)固体废物的主要处理方法有：
1)回收利用；
2)减量化处理；
3)焚烧技术；
4)稳定和固化技术；
5)填埋。
在永久性的隧道及地下工程中常用的衬砌形式有（ ）。
A.整体混凝土衬砌、复合式衬砌及锚喷衬砌
B.一次混凝土衬砌、二次混凝土衬砌及锚喷衬砌
C.初期混凝土衬砌、永久衬砌及复合衬砌
D.混凝土衬砌、浆砌片石衬砌
B.一次混凝土衬砌、二次混凝土衬砌及锚喷衬砌
C.初期混凝土衬砌、永久衬砌及复合衬砌
D.混凝土衬砌、浆砌片石衬砌
答案：A
解析：
热门文章
