一级建造师考试题库精选8章
发布时间：2021-08-13
一级建造师考试题库精选8章 第1章
航站楼登机提示显示终端应显示包括（ ）在内的航班信息。
A.航班号
B.到达港
C.航程时间
D.起飞时间
E.登机口
B.到达港
C.航程时间
D.起飞时间
E.登机口
答案：A,B,D
解析：
【背景资料】
某矿山施工单位承建一主井筒工程，该井筒设计深度为340m，其中基岩段高为278m，设计为素混凝土井壁。井筒检查孔资料表明：井筒基岩段在井深262～271m有一断层破碎带，岩层破碎严重，但是涌水量不大，预计6m3／h左右。
根据施工组织设计，基岩段采用掘砌混合作业，普通钻爆法掘进，伞钻钻眼，每循环进尺3．6m；井壁采用商品混凝土浇筑，溜灰管下料；施工单位与混凝土供应商的供货合同中约定了水泥品种、混凝土强度等级等参数要求。考虑到破碎带涌水量不大，掘砌时采取吊桶排水。
井筒施工进入破碎带的一次出矸过程中，施工段高下端1m处的岩帮发生了坍塌，伴有涌水，估计涌水量25m3／h。施工单位发现后，决定加快该段井壁混凝土的浇筑，同时对后续破碎带提出采取1m掘砌段高以及相应施工措施的变更方案，经监理同意后开始实施。新施工方案实施后，因混凝土砌筑进度慢，混凝土罐车卸料后1个多小时才开始通过溜灰管下料，于是出现了混凝土下料不畅，受凝结成块的混凝土拌合料直接卸入模板内时的撞击影响，模板发生了偏移。为避免这种状况继续发生，井口施工人员对后续的混凝土重新加水搅拌后倒入溜灰管下料。
该段井壁施工完成后，监理人员对包含断层破碎带的30m井壁施工质量进行了中间验收。验收的情况如下：
(1)施工单位只提供了由混凝土供应商提交的混凝土质量控制资料，包括：配合比通知单、抗压强度报告、混凝土质量合格证、混凝土运输单。
(2)挂线测量井筒断面时，发现在与提升容器最小距离的井壁上，两个测点的净半径分别小于设计值10mm和152mm。经在场设计单位人员计算。该偏差不影响项目正常使用，可以验收。
(3)抽查混凝土井壁两个对称检查点，分别有3处和4处明显的麻面和孔洞。
【问题】
1．针对井筒存在有断层破碎带的情况，施工单位应采取哪些合理的措施
2．施工方案变更后施工单位应采取哪些相应措施
3．施工单位在混凝土施工过程中的做法会造成哪些质量问题应怎样正确处理才能避免出现这些质量问题
4．指出该段井壁验收存在的问题，说明解决这些问题的措施，并解释设计人员同意验收井壁断面尺寸的具体依据。
某矿山施工单位承建一主井筒工程，该井筒设计深度为340m，其中基岩段高为278m，设计为素混凝土井壁。井筒检查孔资料表明：井筒基岩段在井深262～271m有一断层破碎带，岩层破碎严重，但是涌水量不大，预计6m3／h左右。
根据施工组织设计，基岩段采用掘砌混合作业，普通钻爆法掘进，伞钻钻眼，每循环进尺3．6m；井壁采用商品混凝土浇筑，溜灰管下料；施工单位与混凝土供应商的供货合同中约定了水泥品种、混凝土强度等级等参数要求。考虑到破碎带涌水量不大，掘砌时采取吊桶排水。
井筒施工进入破碎带的一次出矸过程中，施工段高下端1m处的岩帮发生了坍塌，伴有涌水，估计涌水量25m3／h。施工单位发现后，决定加快该段井壁混凝土的浇筑，同时对后续破碎带提出采取1m掘砌段高以及相应施工措施的变更方案，经监理同意后开始实施。新施工方案实施后，因混凝土砌筑进度慢，混凝土罐车卸料后1个多小时才开始通过溜灰管下料，于是出现了混凝土下料不畅，受凝结成块的混凝土拌合料直接卸入模板内时的撞击影响，模板发生了偏移。为避免这种状况继续发生，井口施工人员对后续的混凝土重新加水搅拌后倒入溜灰管下料。
该段井壁施工完成后，监理人员对包含断层破碎带的30m井壁施工质量进行了中间验收。验收的情况如下：
(1)施工单位只提供了由混凝土供应商提交的混凝土质量控制资料，包括：配合比通知单、抗压强度报告、混凝土质量合格证、混凝土运输单。
(2)挂线测量井筒断面时，发现在与提升容器最小距离的井壁上，两个测点的净半径分别小于设计值10mm和152mm。经在场设计单位人员计算。该偏差不影响项目正常使用，可以验收。
(3)抽查混凝土井壁两个对称检查点，分别有3处和4处明显的麻面和孔洞。
【问题】
1．针对井筒存在有断层破碎带的情况，施工单位应采取哪些合理的措施
2．施工方案变更后施工单位应采取哪些相应措施
3．施工单位在混凝土施工过程中的做法会造成哪些质量问题应怎样正确处理才能避免出现这些质量问题
4．指出该段井壁验收存在的问题，说明解决这些问题的措施，并解释设计人员同意验收井壁断面尺寸的具体依据。
答案：
解析：
1．施工单位应采取的合理措施有： (1)先探后掘，应在井筒断层破碎带前10m进行钻探。
(2)考虑制定注浆加固、排水等安全措施。
2．施工方案变更后应做好的措施包括：
(1)准备段高1m的混凝土施工模板；
(2)布置吊泵或卧泵进行排水，采取包括堵、截、导等防水措施；
(3)根据混凝土施工快慢的变化做好与供应商的协调混凝土供应质量事宜。
3．施工单位的混凝土施工会造成的问题有：
(1)混凝土成形质量差；
(2)影响混凝土强度；
(3)影响井壁规格尺寸。
正确处理办法有：与混凝土供应商约定坍落度值并经现场出罐检测合格；禁止使用不合格混凝土，要求对混凝土进行二次搅拌、禁止随意加水。
4．混凝土井壁质量验收中存在的问题有：
(1)由混凝土供应商提供的混凝土材料质量控制资料内容不全；
(2)缺少井壁混凝土强度检验验收报告单；
(3)井壁的麻面、孔洞数超限。
弥补质量检查存在问题的方法：
(1)要求混凝土供应商补充相关质量资料；
(2)采取非破损或局部破损方法重新获取该段井壁混凝土强度；
(3)对麻面、孔洞进行修补。
设计人员同意验收井壁规格尺寸的具体依据是：该井筒提升容器与井壁之间的间隙尺寸能够满足基本使用功能和安全运行要求。
(2)考虑制定注浆加固、排水等安全措施。
2．施工方案变更后应做好的措施包括：
(1)准备段高1m的混凝土施工模板；
(2)布置吊泵或卧泵进行排水，采取包括堵、截、导等防水措施；
(3)根据混凝土施工快慢的变化做好与供应商的协调混凝土供应质量事宜。
3．施工单位的混凝土施工会造成的问题有：
(1)混凝土成形质量差；
(2)影响混凝土强度；
(3)影响井壁规格尺寸。
正确处理办法有：与混凝土供应商约定坍落度值并经现场出罐检测合格；禁止使用不合格混凝土，要求对混凝土进行二次搅拌、禁止随意加水。
4．混凝土井壁质量验收中存在的问题有：
(1)由混凝土供应商提供的混凝土材料质量控制资料内容不全；
(2)缺少井壁混凝土强度检验验收报告单；
(3)井壁的麻面、孔洞数超限。
弥补质量检查存在问题的方法：
(1)要求混凝土供应商补充相关质量资料；
(2)采取非破损或局部破损方法重新获取该段井壁混凝土强度；
(3)对麻面、孔洞进行修补。
设计人员同意验收井壁规格尺寸的具体依据是：该井筒提升容器与井壁之间的间隙尺寸能够满足基本使用功能和安全运行要求。
下列关于防火涂料的说法正确的是（）。
A.涂层厚度为3mm的为薄型防火涂料
B.厚型防火涂料一般为非膨胀型的
C.薄型与超薄型防火涂料一般与涂层厚度有关
D.薄型防火涂料与膨胀后的发泡层厚度无关
B.厚型防火涂料一般为非膨胀型的
C.薄型与超薄型防火涂料一般与涂层厚度有关
D.薄型防火涂料与膨胀后的发泡层厚度无关
答案：B
解析：
当仲裁委员会收到仲裁申请书之日起()日内，认为符合受理条件的仲裁、仲裁委员会应立案。
A.2
B.3
C.5
D.7
B.3
C.5
D.7
答案：C
解析：
2020版教材P360 / 2019版教材P359
当仲裁委员会收到仲裁申请书之日起5日内，认为符合受理条件的应当受理，并通知当事人。
当仲裁委员会收到仲裁申请书之日起5日内，认为符合受理条件的应当受理，并通知当事人。
桥梁灌注桩钻孔施工时，在卵石地质条件下具有明显优点的施工机械是（ ）。
A.液压旋挖钻孔机
B.冲击钻机
C.螺旋钻机
D.回转斗钻机
B.冲击钻机
C.螺旋钻机
D.回转斗钻机
答案：B
解析：
全套管钻机：主要用于大型桥梁钻孔桩的钻孔施工。
旋转钻机：旋转钻机按其钻孔装置可分为有钻杆机和无钻杆机（潜水钻机），按排渣方式可分为正循环钻机和反循环钻机。
螺旋钻机：用于灌注粧、深层搅拌桩、混凝土预制桩钻打结合法等工艺，适用土质的地质条件。
冲击钻机：用于灌注桩钻孔施工，尤其在卵石、漂石地质条件下具有明显的优点。
回转斗钻机：适用于除岩层外的各种土质地质条件。
液压旋挖钻孔机：适用于除岩层、卵石、漂石地质外的各种土质地质条件，尤其在市政桥梁及场地受限的工程中使用。
旋转钻机：旋转钻机按其钻孔装置可分为有钻杆机和无钻杆机（潜水钻机），按排渣方式可分为正循环钻机和反循环钻机。
螺旋钻机：用于灌注粧、深层搅拌桩、混凝土预制桩钻打结合法等工艺，适用土质的地质条件。
冲击钻机：用于灌注桩钻孔施工，尤其在卵石、漂石地质条件下具有明显的优点。
回转斗钻机：适用于除岩层外的各种土质地质条件。
液压旋挖钻孔机：适用于除岩层、卵石、漂石地质外的各种土质地质条件，尤其在市政桥梁及场地受限的工程中使用。
在某工程建设中，包工头王某为抢工期，找来临时出来打短工的孙某登高架设脚手架；孙某害怕，王某对孙某说："你今天不干，就别想要工钱。"孙某在没有任何安全防护的情况下操作，导致意外坠落身亡。王某可能构成的犯罪是（ ）。
A. 重大责任事故罪
B. 重大劳动安全事故罪
C. 工程重大安全事故罪
D. 强迫劳动罪
A. 重大责任事故罪
B. 重大劳动安全事故罪
C. 工程重大安全事故罪
D. 强迫劳动罪
答案：A
解析：
A项：重大责任事故罪，是指在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的。本题中，包工头在生产作业中违反规定未提供孙某任何安全措施，造成人员伤亡构成重大责任事故罪。因此，A项正确。
B项：重大劳动安全事故罪，是指安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的。本题中包工头根本没有提供安全生产。因此，B项错误。
C项：工程重大安全事故罪，是指建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故构成的。因此，C项错误。
D项：强迫劳动罪，是指强迫劳动罪是指以暴力、威胁或者限制人身的方法强迫他人劳动的行为。本题中包工头不发工钱不构成刑法中的威胁。因此，D项错误。
综上所述，本题的正确答案为A。
B项：重大劳动安全事故罪，是指安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的。本题中包工头根本没有提供安全生产。因此，B项错误。
C项：工程重大安全事故罪，是指建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故构成的。因此，C项错误。
D项：强迫劳动罪，是指强迫劳动罪是指以暴力、威胁或者限制人身的方法强迫他人劳动的行为。本题中包工头不发工钱不构成刑法中的威胁。因此，D项错误。
综上所述，本题的正确答案为A。
发包人与承包人未签订书面建设工程施工合同，承包人按照发包人的指令进行了工程施工，发包人在验收基础上支付了相应款项，则双方之间建设工程施工合同()。
A.没有成立
B.有效成立
C.效力有待确定
D.竣工验收合格后方有效
B.有效成立
C.效力有待确定
D.竣工验收合格后方有效
答案：B
解析：
2020版教材P119 / 2019版教材P128
《合同法》规定，当事人订立合同，有书面形式、口头形式和其他形式。书面形式合同的内容明确，有据可查，对于防止和解决争议有积极意义。口头形式合同具有直接、简便、快速的特点，但缺乏凭证，一旦发生争议，难以取证，且不易分清责任。其他形式合同，可以根据当事人的行为或者特定情形推定合同的成立，也可以称之为默示合同。承包人是在发包人的指令下开工的。这个可以算是口头合同，即使不是但是发包人在验收的基础上支付了价款，已明确的行为表示接受了，也就是承认了，也可视为是默示合同，合同成立。
《合同法》规定，当事人订立合同，有书面形式、口头形式和其他形式。书面形式合同的内容明确，有据可查，对于防止和解决争议有积极意义。口头形式合同具有直接、简便、快速的特点，但缺乏凭证，一旦发生争议，难以取证，且不易分清责任。其他形式合同，可以根据当事人的行为或者特定情形推定合同的成立，也可以称之为默示合同。承包人是在发包人的指令下开工的。这个可以算是口头合同，即使不是但是发包人在验收的基础上支付了价款，已明确的行为表示接受了，也就是承认了，也可视为是默示合同，合同成立。
下列属于硬木材的是()。
A.松
B.柏
C.杉
D.槐
B.柏
C.杉
D.槐
答案：D
解析：
2020/2019教材P31
( 2 ) 硬木材：即阔叶树材，材质坚硬，加工较难，一般较重，且胀缩、翘曲、裂缝等都较针叶树显著，如榆、槐、栎等。
( 2 ) 硬木材：即阔叶树材，材质坚硬，加工较难，一般较重，且胀缩、翘曲、裂缝等都较针叶树显著，如榆、槐、栎等。
一级建造师考试题库精选8章 第2章
动态会计等式的表达式是（ ）。
A．收入－费用＝利润
B．资产＝负债＋所有者权益
C．资产+收入＝负债＋所有者权益+费用+利润
D．资产+费用+利润-收入＝负债＋所有者权益
正确答案：A
进行项目偿债备付率分析时，可用于还本付息的资金包括（ ）。
A. 折旧费
B. 福利费
C. 摊销费
D. 来付工资
E. 费用中列支的利息
A. 折旧费
B. 福利费
C. 摊销费
D. 来付工资
E. 费用中列支的利息
答案：A,C,E
解析：
2006年建设工程经济真题第63题
本题考查的是偿债备付率的概念。
偿债备付率是指在技术方案借款偿还期内，各年可用于还本付息的资金与当期应还本付息金额的比值。其中应还本付息的金额包括可用于还款的折旧费和摊销费、费用中列支的利息费用、可用于还款的利润等。
综上所述，本题正确选项应为A、C、E。
本题考查的是偿债备付率的概念。
偿债备付率是指在技术方案借款偿还期内，各年可用于还本付息的资金与当期应还本付息金额的比值。其中应还本付息的金额包括可用于还款的折旧费和摊销费、费用中列支的利息费用、可用于还款的利润等。
综上所述，本题正确选项应为A、C、E。
根据受力特点，桥梁可分为（ ）。
A. 梁式桥
B. 拱式桥
C. 预应力混凝土桥
D. 悬索桥
E. 组合体系桥
B. 拱式桥
C. 预应力混凝土桥
D. 悬索桥
E. 组合体系桥
答案：A,B,D,E
解析：
根据受力特点，桥梁可分为梁式桥、拱式桥、刚架桥、悬索桥、组合体系桥。
P43。
P43。
箱涵顶进工艺流程中，工作坑开挖的紧后工作是（ ）。
A.顶进设备安装
B.后背制作
C.滑板制作
D.箱涵制作
B.后背制作
C.滑板制作
D.箱涵制作
答案：B
解析：
本题考核的是箱涵顶进的工艺流程。箱涵顶进的工艺流程：现场调查→工程降水→工作坑开挖→后背制作→滑板制作→铺设润滑隔离层→箱涵制作→顶进设备安装→既有线加固→箱涵试顶进→吃土顶进→监控量测→箱体就位→拆除加固设施→拆除后背及顶进设备→工作坑恢复。
某施工项目某月的成本数据如下表，应用差额计算法得到预算成本增加对成本的影响是（ ）万元。
A、12.0
B、8.0
C、6.4
D、1.6
B、8.0
C、6.4
D、1.6
答案：D
解析：
利用差额计算法得：（640-600）×4%=1.6万元。
配套的捆扎法施工的捆扎材料不包括（）。
A.镀锌铁丝
B.包装钢带
C.胶粘带
D.聚氨酯
B.包装钢带
C.胶粘带
D.聚氨酯
答案：D
解析：
2020版教材P153 / 2019版教材P143
（二）捆扎法施工，配套的捆扎材料有镀锌铁丝、包装钢带、粘胶带等，对泡沫玻璃、聚氨酯、酚醛泡沫塑料等脆性材料不宜采用镀锌铁丝、不锈钢丝捆扎，宜采用感压丝带捆扎，分层施工的内层可采用粘胶带捆扎。
（二）捆扎法施工，配套的捆扎材料有镀锌铁丝、包装钢带、粘胶带等，对泡沫玻璃、聚氨酯、酚醛泡沫塑料等脆性材料不宜采用镀锌铁丝、不锈钢丝捆扎，宜采用感压丝带捆扎，分层施工的内层可采用粘胶带捆扎。
连续急滩整治可采取()相结合的工程措施，分散水面的集中落差，减缓流速比降。
A.疏浚开挖
B.布置错口丁坝
C.筑坝壅水
D.建多级拦石坝
E.溪沟内筑栅栏坝
B.布置错口丁坝
C.筑坝壅水
D.建多级拦石坝
E.溪沟内筑栅栏坝
答案：A,C
解析：
（五）背景资料
某公路工程所需的主要建材有路基土方填料、砂石材料、水泥、沥青材料、沥青混合料和钢材等。所有材料均由项目部自己采购和组织运输。项目部材料采购部门拟按工程量清单→材料供应计划→材料用量计划→材料用款计划→材料采购计划的顺序进行材料计划管理，并对几种材料的主要工程指标及工程特性提出了如下要求（摘要）：
（1）对于碎石提出了可松散性要求。
（2）为区分砂的粗细度，提出了砂的平均密度和湿度要求。
（3）对于水泥，提出了针入度的要求。
该项目在施工过程中，项目部有关部门通过资料分析，发现混凝土工程的实际成本比计划成本增加较多，主要原因是砂、碎石材料成本的增加。但有关资料表明，砂、碎石的购入原价与施工预算时的价格一致。
在工程施工中还发生了如下事件：
事件1：水泥混凝土结构局部出现了蜂窝、麻面，项目都认为并未影响结构，因此未做任何处理。
事件2：在满堂支架桥梁施工中，发生了支架垮塌，造成直接经济损失40万元。项目部在事后的第5天向上级公司进行了汇报。
事件3：在路基施工放样时，由于工期紧，项目部新购了一台全站仪后立即投入使用，并将一台超过规定周检确认时间间隔的仪器也投入使用，使路基工程按时完工。
问题
1.背景中的材料计划管理程序是否合理?说明理由。
2.逐条判断对材料工程指标及工程特性要求是否合理?说明理由。
3.从“价差”方面分析材料成本增加的可能原因，并提出通过物耗管理控制成本的方法。
4.事件1中，项目部的做法是否正确?如不正确，提出正确的处理办法。
5.按公路工程质量事故的分类标准，事件2中所述事故属于何种质量事故?项目部处理方式是否恰当?说明理由。
6.分析事件3中存在的仪器管理问题，并提出正确的处理方法。
正确答案：
1.（本小题共3分）
不合理（1分）。应按工程量清单→材料需用量计划→材料供应计划→材料采购计划→材料用款计划。（2分）
2.（本小题共9分）
第（1）条不合理。（1分）因为碎石应提出强度和耐磨性要求。（2分）
第（2）条不合理。（1分）因为应采用细度模数和平均粒径区分砂的粗细度。（2分）
第（3）条不合理。（1分）因为水泥应提出化学性质、物理性质（抗压强度和抗折强度）要求。（2分）
3.（本小题共6分）
因为材料原价未变，所以从“价差”分析，材料成本增加可能是因为运杂费（1分）、场外运输损耗率（1分）、采购及保管费（1分）的增加而引起。物耗管理的办法有：
（1）量差控制。（或节约降耗、控制物耗）（1分）
（2）量差考核。（1分）
（3）推行限额领料制度。（1分）
4.（本小题共3分）
不正确（1分）。应采用整修的办法进行处理（2分）。
5.（本小题共6分）
属于三级—般质量事故（或一般质量事故）（1分）。项目部的处理不妥当（1分）。应在3天内书面报告质量监督站，同时报企业上级主管部门（1分）、建设单位（1分）、监理单位（1分）和省级质量监督站（1分）。
6.（本小题共3分）
新购仪器在使用前应到国家法定计量技术检定机构检定，而不能直接使用。（1分）当仪器超过了规定的周检确认时间间隔而未检定，则视为不合格，必须停止使用，隔离存放，并做明显标记，须再次检定确认合格，并经项目技术部门主管验证签认后，方可使用。（2分）
1.（本小题共3分）
不合理（1分）。应按工程量清单→材料需用量计划→材料供应计划→材料采购计划→材料用款计划。（2分）
2.（本小题共9分）
第（1）条不合理。（1分）因为碎石应提出强度和耐磨性要求。（2分）
第（2）条不合理。（1分）因为应采用细度模数和平均粒径区分砂的粗细度。（2分）
第（3）条不合理。（1分）因为水泥应提出化学性质、物理性质（抗压强度和抗折强度）要求。（2分）
3.（本小题共6分）
因为材料原价未变，所以从“价差”分析，材料成本增加可能是因为运杂费（1分）、场外运输损耗率（1分）、采购及保管费（1分）的增加而引起。物耗管理的办法有：
（1）量差控制。（或节约降耗、控制物耗）（1分）
（2）量差考核。（1分）
（3）推行限额领料制度。（1分）
4.（本小题共3分）
不正确（1分）。应采用整修的办法进行处理（2分）。
5.（本小题共6分）
属于三级—般质量事故（或一般质量事故）（1分）。项目部的处理不妥当（1分）。应在3天内书面报告质量监督站，同时报企业上级主管部门（1分）、建设单位（1分）、监理单位（1分）和省级质量监督站（1分）。
6.（本小题共3分）
新购仪器在使用前应到国家法定计量技术检定机构检定，而不能直接使用。（1分）当仪器超过了规定的周检确认时间间隔而未检定，则视为不合格，必须停止使用，隔离存放，并做明显标记，须再次检定确认合格，并经项目技术部门主管验证签认后，方可使用。（2分）
一级建造师考试题库精选8章 第3章
施工图预算的编制依据包括（ ）。
A. 批准的设计概算
B. 相应预算定额或地区单位估价表
C. 地方政府发布的区域发展规划
D. 批准的施工图纸
E. 项目的技术复杂程度
A. 批准的设计概算
B. 相应预算定额或地区单位估价表
C. 地方政府发布的区域发展规划
D. 批准的施工图纸
E. 项目的技术复杂程度
答案：A,B,D,E
解析：
2013年建设工程经济真题第78题
本题考查的是施工图预算的编制依据。
施工图预箅的编制依据主要包括以下方面：
（1）国家、行业、地方政府发布的计价依据等有关法律法规或规定；
（2）建设项目有关文件、合同、协议等；
（3）批准的设计概算；
（4）批准的施工图设计图纸及相关标准图集和规范；
（5）相应预算定额和地区单位估价表；
（6）合理的施工组织设计和施工方案等文件；
（7）项目有关的设备、材料供应合同、价格及相关说明书；
（8）项目所在地区有关的气候、水文、地质地貌等的自然条件；
（9）项目的技术复杂程度，以及新技术、专利使用情况等；
（10）项目所在地区有关的经济、人文等社会条件。
选项A、B、D、E分别对应上述第（3）、（5）、（4）、（9）。
综上所述，本题正确答案为ABDE项。
本题考查的是施工图预算的编制依据。
施工图预箅的编制依据主要包括以下方面：
（1）国家、行业、地方政府发布的计价依据等有关法律法规或规定；
（2）建设项目有关文件、合同、协议等；
（3）批准的设计概算；
（4）批准的施工图设计图纸及相关标准图集和规范；
（5）相应预算定额和地区单位估价表；
（6）合理的施工组织设计和施工方案等文件；
（7）项目有关的设备、材料供应合同、价格及相关说明书；
（8）项目所在地区有关的气候、水文、地质地貌等的自然条件；
（9）项目的技术复杂程度，以及新技术、专利使用情况等；
（10）项目所在地区有关的经济、人文等社会条件。
选项A、B、D、E分别对应上述第（3）、（5）、（4）、（9）。
综上所述，本题正确答案为ABDE项。
下列项目风险管理工作中，属于风险响应的是（ ）。 2016
A、收集与项目风险有关的信息
B、监控可能发生的风险并提出预警
C、确定各种风险的风险量和风险等级
D、向保险公司投保难以控制的风险
B、监控可能发生的风险并提出预警
C、确定各种风险的风险量和风险等级
D、向保险公司投保难以控制的风险
答案：D
解析：
本题考查的是项目风险管理的工作流程。选项A属于风险识别；选项B属于风险控制；选项C属于风险评估。
桥梁分类的方式很多，按受力特点可分为（ ）。
A.悬索桥
B.高架桥
C.刚架桥
D.拱式桥
E.梁式桥
正确答案：ACDE
本题涉及的考点是桥梁的主要类型。桥梁按受力特点，可以分为梁式桥、拱式桥、刚架桥、悬索桥、组合体系桥。
本题涉及的考点是桥梁的主要类型。桥梁按受力特点，可以分为梁式桥、拱式桥、刚架桥、悬索桥、组合体系桥。
预应力钢丝质量评定方法的外观质量中，钢丝表面不得有（ ）等。
A.裂纹
B.小刺结损伤
C.氧化铁皮
D.肉眼可见的麻坑
E.水渍
B.小刺结损伤
C.氧化铁皮
D.肉眼可见的麻坑
E.水渍
答案：A,B,C,D
解析：
对某一施工现场进行高程测设，M点为水准点，已知高程为12.000m，N点为待测点，安置水准仪于M、N之间，先在M点立尺，读得后视读数为4.500m，然后在N点立尺，读得前视读数为3.500m。N点高程为（ ）m。
A.11.000
B.12.000
C.12.500
D.13.000
B.12.000
C.12.500
D.13.000
答案：D
解析：
2020/2019版教材P77
b=HA十α -HB；可知，N点高程b=4.500+12.000-3.500=13.000m。
b=HA十α -HB；可知，N点高程b=4.500+12.000-3.500=13.000m。
项目合同管理编码的基础是（）。
A.项目结构图和结构编码
B.项目组织结构图和组织编码
C.项目工作流程图和流程编码
D.投资控制.进度控制和质量控制等工作编码
B.项目组织结构图和组织编码
C.项目工作流程图和流程编码
D.投资控制.进度控制和质量控制等工作编码
答案：A
解析：
2020/2019教材P17
项目结构图和项目结构的编码是编制上述其他编码的基础
项目结构图和项目结构的编码是编制上述其他编码的基础
铁路工程地基处理的方法有（ ）。
A.换填
B.块石砌筑
C.填筑排水砂垫层
D.高压旋喷桩
E.真空预压
B.块石砌筑
C.填筑排水砂垫层
D.高压旋喷桩
E.真空预压
答案：A,C,D,E
解析：
2020版教材页码P35
铁路工程地基处理的方法有：换填、抛石挤淤、填筑排水砂垫层、铺设土工合成材料加筋垫层、套管法（沉管法）施工砂桩、袋装砂井、塑料排水板、挤密砂桩、碎石桩、粉体喷射搅拌桩、浆体喷射搅拌桩、高压旋喷桩、水泥粉煤灰碎石桩（CFG）、水泥砂浆桩（CMS） 、多向搅拌桩（MMP）、强夯、重锤夯实、真空预压、堆载预压等。
铁路工程地基处理的方法有：换填、抛石挤淤、填筑排水砂垫层、铺设土工合成材料加筋垫层、套管法（沉管法）施工砂桩、袋装砂井、塑料排水板、挤密砂桩、碎石桩、粉体喷射搅拌桩、浆体喷射搅拌桩、高压旋喷桩、水泥粉煤灰碎石桩（CFG）、水泥砂浆桩（CMS） 、多向搅拌桩（MMP）、强夯、重锤夯实、真空预压、堆载预压等。
结构设计中钢材强度的取值依据是（ ）。
A.比例极限
B.弹性极限
C.屈服极限
D.强度极限
B.弹性极限
C.屈服极限
D.强度极限
答案：C
解析：
2020/2019版教材P40
屈服强度是结构设计中钢材强度的取值依据。
屈服强度是结构设计中钢材强度的取值依据。
一级建造师考试题库精选8章 第4章
关于咨询服务费用计算的说法，正确的是（）。
A.咨询服务费用由酬金和可报销费用两部分组成
B.人月费单价法一般适用于管理或法律咨询、专家论证等费用的计算
C.人月费单价法是咨询服务中最常用、最基本的以服务时间为基础的计费方法
D.工程建设费用百分比法一般适用于工程规模大、工期长的建设工程项目
B.人月费单价法一般适用于管理或法律咨询、专家论证等费用的计算
C.人月费单价法是咨询服务中最常用、最基本的以服务时间为基础的计费方法
D.工程建设费用百分比法一般适用于工程规模大、工期长的建设工程项目
答案：C
解析：
2020教材P298 / 2019教材P294
人月费单价法是咨询服务中最常用、最基本的以服务时间为基础的计费方法。这种计算方法广泛用于一般性的项目规划和可行性研究、工程设计、项目管理和施工监理以及技术援助任务。咨询服务费用由酬金（人月费率乘以人月数）、可报销费用、不可预见费用三部分组成。这种方法是根据工程规模的大小、技术复杂程度、咨询服务内容的范围和要求等因素，取工程建设费的一定比例作为咨询费。
人月费单价法是咨询服务中最常用、最基本的以服务时间为基础的计费方法。这种计算方法广泛用于一般性的项目规划和可行性研究、工程设计、项目管理和施工监理以及技术援助任务。咨询服务费用由酬金（人月费率乘以人月数）、可报销费用、不可预见费用三部分组成。这种方法是根据工程规模的大小、技术复杂程度、咨询服务内容的范围和要求等因素，取工程建设费的一定比例作为咨询费。
下列说法中正确的是( )。
A．在财务现金流量表中，把利息支付作为现金流入
B．所得税从销售收入中扣除
c．营业税从利润中扣除
D．经营成本中不包括利息支出
正确答案：D
（ ）上报至设区的市级人民政府应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门。
A.一般事故
B.重伤事故
C.重大事故
D.较大伤亡事故
B.重伤事故
C.重大事故
D.较大伤亡事故
答案：A
解析：
2020教材P243
3）一般事故上报至设区的市级人民政府安应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门。
3）一般事故上报至设区的市级人民政府安应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门。
盾构掘进控制“四要素”是指（ ）。
A．始发控制、初始掘进控制、正常掘进控制、到达控制
B．开挖控制、一次衬砌控制、线形控制、注浆控制
C．安全控制、质量控制、进度控制、成本控制
D．业主控制、设计控制、监理控制、施工控制
正确答案：B
下列变压器分接的电压比的检查，正确的是（）。
A.变压器额定分接下电压比允许偏差不应超过±1.0%
B.电压等级35kv以下，电压比小于3的变压器电压比允许偏差应为±1.0%
C.电压比应在变压器阻抗电压值（%）的1/5以内
D.变压器阻抗电压值（%）的允许偏差应为±3%
B.电压等级35kv以下，电压比小于3的变压器电压比允许偏差应为±1.0%
C.电压比应在变压器阻抗电压值（%）的1/5以内
D.变压器阻抗电压值（%）的允许偏差应为±3%
答案：B
解析：
2020版教材P81 / 2019版教材P70
3.检查所有分接的电压比。（1）电压等级在35kV以下，电压比小于3的变压器电压比允许偏差应为±1%。（2）其他所有变压器额定分接下电压比允许偏差不应超过±0.5%。（3）其他分接的电压比应在变压器阻抗电压值（％）的1/10以内，且允许偏差应为±1%。
3.检查所有分接的电压比。（1）电压等级在35kV以下，电压比小于3的变压器电压比允许偏差应为±1%。（2）其他所有变压器额定分接下电压比允许偏差不应超过±0.5%。（3）其他分接的电压比应在变压器阻抗电压值（％）的1/10以内，且允许偏差应为±1%。
在两类危险源中，第一类危险源控制的方法有（ ）
A．增加设备安全系数，提高可*性
B．消除危险源，限制危险物质
B．进行故障---安全设计
D．设置安全监控系统
正确答案：B
右图为挡土墙底板扬压力示意图，图中的Ps 是指（ ）。
A.浮托力
B.静水压力
C.动水压力
D.滲透压力
B.静水压力
C.动水压力
D.滲透压力
答案：D
解析：
扬压力包括上浮力及渗流压力。上浮力是由坝体下游水深产生的浮托力；渗流压力是在上、下游水位差作用下，水流通过基岩节理、裂隙而产生的向上的静水压力。
PTN以（）为内核。
A.IP
B.MPLS
C.ATM
D.SDH
B.MPLS
C.ATM
D.SDH
答案：A
解析：
2020版教材页码P25-28
PTN以IP为内核，通过以太网为外部表现形式的业务层和WDM等光传输媒质设置一个层面，为用户提供以太网帧、MPLS（IP）、ATMVP和VC、PDH、FR等符合IP流量特征的各类业务。
PTN以IP为内核，通过以太网为外部表现形式的业务层和WDM等光传输媒质设置一个层面，为用户提供以太网帧、MPLS（IP）、ATMVP和VC、PDH、FR等符合IP流量特征的各类业务。
一级建造师考试题库精选8章 第5章
板桩码头建筑物主要是由（ ）打入地基一定深度的板形桩构成的直立墙体，墙体上部一般由锚碇结构加以锚碇。
A.间断的 B.连续的
C.跳隔的 D.均布的
A.间断的 B.连续的
C.跳隔的 D.均布的
答案：B
解析：
《防洪法》规定，防洪规划应当服从（ ）的综合规划。
A.水利部
B.流域、区域
C.国务院
D.地方人民政府
B.流域、区域
C.国务院
D.地方人民政府
答案：B
解析：
2020版教材P372 / 2019版教材P371
防洪规划应当服从所在流域、区域的综合规划。
防洪规划应当服从所在流域、区域的综合规划。
乙施工单位通过招标程序中标了甲开发公司的一个施工项目。签约前，甲要求让利5%，否则不签施工合同。后双方按中标价签订了备案合同，同时签订了让利5%的补充协议。竣工结算时，甲按让利协议扣减结算总价5%，乙以自己亏损为由不同意让利并向法院提起诉讼，要求按中标价结算。下列说法正确的是（ ）。
A. 应以备案合同作为结算工程价款依据
B. 该补充协议属于可撤销合同
C. 应以补充协议座位结算工程价款依据
D. 乙方行为构成合同违约
A. 应以备案合同作为结算工程价款依据
B. 该补充协议属于可撤销合同
C. 应以补充协议座位结算工程价款依据
D. 乙方行为构成合同违约
答案：A
解析：
2013年建设工程法规真题第69题
本题考查的知识点是建设工程工期和支付价款的规定：
最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》 第21条规定，当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。
综上所述，A项正确。
本题考查的知识点是建设工程工期和支付价款的规定：
最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》 第21条规定，当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。
综上所述，A项正确。
临南段河道疏浚工程，疏浚河道总长约5km，设计河道底宽150m，边坡1：4，底高程7.90～8.07m。该河道疏浚工程划分为一个单位工程，包含7 个分部工程（河道疏浚分为5 个分部工程，排泥场围堰和退水口各1 个分部工程）。其中排泥场围堰按3 级堤防标准进行设计和施工。该工程于2012 年10 月1 日开工，2013 年12 月底完工。工程施工过程中发生以下事件：
事件3：河道疏浚工程施工中，施工单位对某单元工程进行了质量评定，如表所示。
事件4：排泥场围堰分部工程施工完成后，其质量经施工单位自评、监理单位复核后，施工单位报本工程质量监督机构进行了备案。
事件5：本工程建设项目于2013 年12 月底按期完工。2015 年5 月，竣工验收主持单位対本工程进行了竣工验收。竣工验收前，质量监督机构按规定提交了工程质量监督报告，该报告确定本工程项目质量等级为优良。
问题：
1、根据《水利水电工程单元施工质量验收评定标准—堤防工程》（SL634-2012），指出事件3 表4 中A、B、C、D 所代表的名称或数据。
2、根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007），指出事件4 中的不妥之处。
3、根据《水利水电建设工程验收规程》（SL122-2008），事件5 中竣工验收时间是否符合规定？说明理由。
根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007），指出并改正事件5 中质量监督机构工作的不妥之处。
事件3：河道疏浚工程施工中，施工单位对某单元工程进行了质量评定，如表所示。
事件4：排泥场围堰分部工程施工完成后，其质量经施工单位自评、监理单位复核后，施工单位报本工程质量监督机构进行了备案。
事件5：本工程建设项目于2013 年12 月底按期完工。2015 年5 月，竣工验收主持单位対本工程进行了竣工验收。竣工验收前，质量监督机构按规定提交了工程质量监督报告，该报告确定本工程项目质量等级为优良。
问题：
1、根据《水利水电工程单元施工质量验收评定标准—堤防工程》（SL634-2012），指出事件3 表4 中A、B、C、D 所代表的名称或数据。
2、根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007），指出事件4 中的不妥之处。
3、根据《水利水电建设工程验收规程》（SL122-2008），事件5 中竣工验收时间是否符合规定？说明理由。
根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007），指出并改正事件5 中质量监督机构工作的不妥之处。
答案：
解析：
1、A：主控项目；B：一般项目；C：92.0；D：合格。
2、施工单位报质量监督机构进行备案不妥。分部工程质量，在施工单位自评合格后，报监理单位复核，项目法人认定。分部工程验收的质量结论由项目法人报质量监督机构核备。
3、事件5 中竣工验收时间不符合规定；竣工验收应在工程建设项目全部完成并满足一定运行条件后1 年内进行。
对于河道疏浚工程，一定运行条件是指工程完成后。故应在2014 年12 月底之前进行验收。
事件5 中质量监督机构提交的工程质量监督报告确定本工程项目质量等级为优良不妥；
改正:工程质量监督机构应按有关规定在工程竣工验收前提交工程质量监督报告，工程质量监督报告应当有工程质量是否合格的明确结论。
2、施工单位报质量监督机构进行备案不妥。分部工程质量，在施工单位自评合格后，报监理单位复核，项目法人认定。分部工程验收的质量结论由项目法人报质量监督机构核备。
3、事件5 中竣工验收时间不符合规定；竣工验收应在工程建设项目全部完成并满足一定运行条件后1 年内进行。
对于河道疏浚工程，一定运行条件是指工程完成后。故应在2014 年12 月底之前进行验收。
事件5 中质量监督机构提交的工程质量监督报告确定本工程项目质量等级为优良不妥；
改正:工程质量监督机构应按有关规定在工程竣工验收前提交工程质量监督报告，工程质量监督报告应当有工程质量是否合格的明确结论。
机场场内排水系统主要由（ ）、涵管、土明沟及肓沟组成。
A.盖板明沟
B.排水井
C.排水坡度
D.抽水泵
B.排水井
C.排水坡度
D.抽水泵
答案：A
解析：
机场排水系统由调节部分、导水部分、容泄区、排水系统中的其他构筑物组成，场内排水通常是指飞行场区内的排水，它主要排除道面和土面区的水等。飞行区排水系统主要由盖板明沟、涵管、土明沟及盲沟组成。
按照《民用建筑节能条例》规定，施工单位未按照民用建筑节能强制性标准进行施工的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令改正，处民用建筑项目合同价款( )的罚款。
A.1%以上2%以下
B.1%以上3%以下
C.2%以上3%以下
D.2%以上4%以下
B.1%以上3%以下
C.2%以上3%以下
D.2%以上4%以下
答案：D
解析：
2020版教材P215 / 2019版教材P214
《民用建筑节能条例》规定，施工单位未按照民用建筑节能强制性标准进行施工的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令改正，处民用建筑项目合同价款2%以上4%以下的罚款；情节严重的，由颁发资质证书的部门责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书；造成损失的，依法承担赔偿责任。
《民用建筑节能条例》规定，施工单位未按照民用建筑节能强制性标准进行施工的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令改正，处民用建筑项目合同价款2%以上4%以下的罚款；情节严重的，由颁发资质证书的部门责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书；造成损失的，依法承担赔偿责任。
设备通电前的检查应包括（）。
A.插好架内保险和分保险
B.机架和机框内部应清洁，查看有无焊锡、芯线头、脱落的紧固件或其他异物
C.架内无断线混线，开关、旋钮、继电器、印刷电路板齐全，插接牢固
D.开关预置位置符合说明书要求
E.各接线器、连接电缆插头连接应正确、牢固、可靠
B.机架和机框内部应清洁，查看有无焊锡、芯线头、脱落的紧固件或其他异物
C.架内无断线混线，开关、旋钮、继电器、印刷电路板齐全，插接牢固
D.开关预置位置符合说明书要求
E.各接线器、连接电缆插头连接应正确、牢固、可靠
答案：B,C,D,E
解析：
2020版教材页码P96-100
通电前检查
1.卸下架内保险和分保险，检查架内电源线连接是否正确、牢固、松动。
2.在机架电源输入端应检查电源电压、极性、相序。
3.机架和机框内部应清洁，清除焊锡（渣）、芯线头、脱落的紧固件或其他异物。
4.架内无断线混线，开关、旋钮、继电器、印刷电路板齐全，插接牢固。
5.开关预置位置应符合说明书规定。
6.各接线器、连接电缆插头连接应正确、牢固、可靠。
7.接线端子插接应正确无误。
通电前检查
1.卸下架内保险和分保险，检查架内电源线连接是否正确、牢固、松动。
2.在机架电源输入端应检查电源电压、极性、相序。
3.机架和机框内部应清洁，清除焊锡（渣）、芯线头、脱落的紧固件或其他异物。
4.架内无断线混线，开关、旋钮、继电器、印刷电路板齐全，插接牢固。
5.开关预置位置应符合说明书规定。
6.各接线器、连接电缆插头连接应正确、牢固、可靠。
7.接线端子插接应正确无误。
为检查，维修渗沟，宜设置检查井的地点有（ ）。
A、路线平曲线交点处
B、渗沟平面转折处
C、渗沟纵坡由陡变缓处
D、路线凸形竖曲线处
E、渗沟纵坡由缓变陡处
B、渗沟平面转折处
C、渗沟纵坡由陡变缓处
D、路线凸形竖曲线处
E、渗沟纵坡由缓变陡处
答案：B,C
解析：
【知识点】检查井的设置位置。为检查维修渗沟，每隔30～50m或在平面转折和坡度由陡变缓处宜设置检查井。
一级建造师考试题库精选8章 第6章
根据《水利工程施工安全管理导则》（SL721-2015），下列内容中，属于施工单位一级安全教育的是（ ）
A. 现场规章制度教育
B. 安全操作规程
C. 班组安全制度教育
D. 安全法规、法制教育
B. 安全操作规程
C. 班组安全制度教育
D. 安全法规、法制教育
答案：D
解析：
三级安全教育的要求是：
( 1）公司教育（一级教育）：主要进行安全基本知识、法规、法制教育。
( 2）项目部工（段、区、队）教育（二级教育）：主要进行现场规章制度和遵章守纪教育。
( 3）班组教育（三级教育）：主要进行本工种岗位安全操作及班组安全制度、纪律教育。
( 1）公司教育（一级教育）：主要进行安全基本知识、法规、法制教育。
( 2）项目部工（段、区、队）教育（二级教育）：主要进行现场规章制度和遵章守纪教育。
( 3）班组教育（三级教育）：主要进行本工种岗位安全操作及班组安全制度、纪律教育。
项目管理信息系统是基于计算机的项目管理的信息系统，主要用于项目的（ ）。
A．人、财、物的管理
B．信息收集和存储
C．目标控制
D．信息检索和查询
正确答案：C
桥梁工程钢管混凝土的性能有（ ）。
A.低泡
B.低流动性
C.高强
D.延缓初凝
E.收缩补偿
A.低泡
B.低流动性
C.高强
D.延缓初凝
E.收缩补偿
答案：A,D,E
解析：
政府对建设工程质量监督的职能是（ ）。
A. 监督检查工程建设各方主体的质量行为和工程实体的施工质量
B. 监督检查工程建设投资主体的建设行为和施工单位的施工质量
C. 监督检查工程建设各方主体的建设行为和工程设计、施工质量
D. 监督检查工程建设投资主体的质量行为和施工单位的施工质量
A. 监督检查工程建设各方主体的质量行为和工程实体的施工质量
B. 监督检查工程建设投资主体的建设行为和施工单位的施工质量
C. 监督检查工程建设各方主体的建设行为和工程设计、施工质量
D. 监督检查工程建设投资主体的质量行为和施工单位的施工质量
答案：A
解析：
本题考核的是政府对建设工程质量的监督职能。
政府对建设工程质量监督的职能包括两大方面：监督工程建设的各方主体（包括建设单位、施工单位、材料供应单位、设计勘察单位和监理单位）的质量行为是否符合国家法律法规及各项制度的规定，查处违法违规行为和质量事故；监督检查工程实体的施工质量，尤其是地基基础、主体结构、专业设备安装等设计结构安全和使用功能的施工质量。
综上所述，本题正确答案为A。
政府对建设工程质量监督的职能包括两大方面：监督工程建设的各方主体（包括建设单位、施工单位、材料供应单位、设计勘察单位和监理单位）的质量行为是否符合国家法律法规及各项制度的规定，查处违法违规行为和质量事故；监督检查工程实体的施工质量，尤其是地基基础、主体结构、专业设备安装等设计结构安全和使用功能的施工质量。
综上所述，本题正确答案为A。
索赔是指在合同的实施过程中，合同一方因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未能保证承诺的合同条件实现而（），向对方提出的补偿要求。
A.拖延工期后
B.遭受损失后
C.产生分歧后
D.提起公诉后
B.遭受损失后
C.产生分歧后
D.提起公诉后
答案：B
解析：
2020教材P322 / 2019教材P318
建设工程索赔通常是指在工程合同履行过程中，合同当事人一方因对方不履行或未能正确履行合同或者由于其他非自身因素而受到经济损失或权利损害，通过合同规定的程序向对方提出经济或时间补偿要求的行为。
建设工程索赔通常是指在工程合同履行过程中，合同当事人一方因对方不履行或未能正确履行合同或者由于其他非自身因素而受到经济损失或权利损害，通过合同规定的程序向对方提出经济或时间补偿要求的行为。
斜坡堤的砂垫层顶面高程（ ），砂垫层厚度不小于设计厚度。
A.不高于设计高程0．3m
B.不高于设计高程0．5m
C.不高于设计高程0．8m
D.不低于设计高程0．3m
E.不低于设计高程0．5m
B.不高于设计高程0．5m
C.不高于设计高程0．8m
D.不低于设计高程0．3m
E.不低于设计高程0．5m
答案：B,D
解析：
DWDM光信噪比测试的主要测试仪表是( )。
A.多波长计
B.传输分析仪
C.光谱分析仪
D.光功率计
B.传输分析仪
C.光谱分析仪
D.光功率计
答案：C
解析：
矿井遇到水害时的正确应急措施是（ ）。
A.优先考虑受困与急救人员的安全
B.优先考虑防止事态扩大
C.优先考虑急救路线
D.尽速掌握灾区范围和灾情
E.根据灾情布设排水或堵水措施
B.优先考虑防止事态扩大
C.优先考虑急救路线
D.尽速掌握灾区范围和灾情
E.根据灾情布设排水或堵水措施
答案：A,B,D,E
解析：
根据安全事故处理报告和调查处理条例的规定，事故处理的首要任务是启动应急预案以及人员急救和防止事故扩大(A、B)，人员急救应包括抢险人员的急救；安排急救线路的工作不应在遇到水害时考虑，而应在应急预案中，启动应急预案时就应该将应急线路告知井下(C)；掌握灾情，然后采取相应的措施(D、E)是抢险必须的内容.
一级建造师考试题库精选8章 第7章
换填地基应通过试验和试验性施工确定的有()。
A.施工方法
B.施工定额
C.最优含水率
D.分层厚度
E.每层的压实遍数
B.施工定额
C.最优含水率
D.分层厚度
E.每层的压实遍数
答案：A,C,D,E
解析：
建设工程的项目信息门户是基于互联网技术的重要管理工具。可以作为一个建设工程服务的项目信息门户主持者的是（）。
A.建设行政主管部门
B.设计单位
C.业主委托的工程顾问公司
D.施工单位
B.设计单位
C.业主委托的工程顾问公司
D.施工单位
答案：C
解析：
对一个建设工程而言，业主方往往是建设工程的总组织者和总集成者，一般而言，它自然就是项目信息门户的主持者。业主委托的工程顾问公司在工程管理中代表业主。
按风机安装质量问题调查结果，分别指出发生质量问题可能的主要原因。
正确答案：
垫铁移位和松动的原因可能是操作违反规范要求，垫铁与基础间接触不好(1分)，垫铁间点焊不牢固(1分)，灌浆时固定垫铁的方法不对(1分)。联轴器同轴度超差原因可能是操作违反规范要求，检测方法不对(1分)检测仪表失准(1分)，被测数据计算错误(1分)。
垫铁移位和松动的原因可能是操作违反规范要求，垫铁与基础间接触不好(1分)，垫铁间点焊不牢固(1分)，灌浆时固定垫铁的方法不对(1分)。联轴器同轴度超差原因可能是操作违反规范要求，检测方法不对(1分)检测仪表失准(1分)，被测数据计算错误(1分)。
某施工企业一次性从银行借入一笔资金，按复利计息，在随后的若干后内采用等额本息偿还方式还款，则根据借款总额计算各期应还款数额时，采用的复利系数是（）。
A.(P/A，i，n)
B.(A/P,i,n)
C.(F/A,i,n)
D.(A/F,i,n)
正确答案：B
在工程实际中适宜用来进行点焊、缝焊、凸焊及对焊的焊接方法是（）。
A．螺柱焊
B．电弧焊
C．钎焊
D．电阻焊
B．电弧焊
C．钎焊
D．电阻焊
答案：D
解析：
本题考查的是焊接方法与工艺评定。电阻焊：以电阻热为能源的焊接方法，包括以熔渣电阻热为能源的电渣焊和以固体电阻为能源的电阻焊，主要有点焊、缝焊、凸焊及对焊等。
现场计算临时总用水量应包括（ ）。
A、施工用水量
B、消防用水量
C、施工机械用水量
D、商品混凝土拌合用水量
E、临水管道水量损失量
B、消防用水量
C、施工机械用水量
D、商品混凝土拌合用水量
E、临水管道水量损失量
答案：A,B,C,E
解析：
教材P178
【知识点】临时用水管理。临时用水量包括：现场施工用水量、施工机械用水量、施工现场生活用水量、生活区生活用水量、消防用水量。同时应考虑使用过程中水量的损失。在分别计算了以上各项用水量之后，才能确定总用水量。
【知识点】临时用水管理。临时用水量包括：现场施工用水量、施工机械用水量、施工现场生活用水量、生活区生活用水量、消防用水量。同时应考虑使用过程中水量的损失。在分别计算了以上各项用水量之后，才能确定总用水量。
根据《世行采购指南》，下列关于投标保证金的说法不正确的是()。
A.投标保证金应当根据招标人的意愿采用保付支票、信用证等形式
B.应允许投标人提交由其选择的任何合格国家的银行直接出具的银行保函
C.投标保证金应当在投标有效期满后28d内一直有效
D.一旦确定不能对其授予合同，应及时将投标保证金退还给落选的投标人
B.应允许投标人提交由其选择的任何合格国家的银行直接出具的银行保函
C.投标保证金应当在投标有效期满后28d内一直有效
D.一旦确定不能对其授予合同，应及时将投标保证金退还给落选的投标人
答案：A
解析：
本题考核的是《世行采购指南》关于投标保证金的规定。投标保证金应当根据投标人的意愿采用保付支票、信用证或者由信用好的银行出具保函等形式。应允许投标人提交由其选择的任何合格国家的银行直接出具的银行保函。投标保证金应当在投标有效期满后28d内一直有效，其目的是给招标人在需要索取保证金时，有足够的时间采取行动。一旦确定不能对其授予合同，应及时将投标保证金退还给落选的投标人。
现场试验室建成后，必须经()机构验收合格，项目管理机构批准后，方可投入使用。
A.设计
B.监理
C.施工
D.质检
B.监理
C.施工
D.质检
答案：B
解析：
2020版教材页码P383-384
试验机构必须通过国家技术监督部门的认证，取得合法资格后，方可参与项目的检验工作。现场试验室建成后，必须经监理机构验收合格，项目管理机构批准后，方可投入使用。
试验机构必须通过国家技术监督部门的认证，取得合法资格后，方可参与项目的检验工作。现场试验室建成后，必须经监理机构验收合格，项目管理机构批准后，方可投入使用。
一级建造师考试题库精选8章 第8章
张某与某建筑公司签订了一份为期3年的劳动合同并约定了1个月的试用期，试用期间张某的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的()，并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。
A.50%
B.60%
C.70%
D.80%
B.60%
C.70%
D.80%
答案：D
解析：
2020版教材P150 / 2019版教材P149
劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的80%,并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。
劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的80%,并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。
某矿井正常涌水量为950m3／h。下列设计内容符合规范要求的有（ ）。
A．井下水仓应由两条相互连通的巷道组成
B．井下排水水泵必须由工作、备用、检修水泵组成
C．井下水仓的有效容量应能容纳8h矿井正常涌水量
D．工作水泵应具备在20h内排出矿井24h的最大涌水量的能力
E．备用水泵和检修水泵各不得少于一台
正确答案：BCE
建设工程生产安全事故应急救援预案的编制要求有（）。
A.符合有关法律、法规、规章和标准的规定
B.应急组织和人员的职责分工明确，并有具体的落实措施
C.预案基本要素齐全、完整、预案附件提供的信息准确
D.结合本地区、本部门、本单位的危险性分析情况
E.事故预防措施与应急程序相互衔接
B.应急组织和人员的职责分工明确，并有具体的落实措施
C.预案基本要素齐全、完整、预案附件提供的信息准确
D.结合本地区、本部门、本单位的危险性分析情况
E.事故预防措施与应急程序相互衔接
答案：A,B,C,D
解析：
2020教材P235 / 2019教材P233
生产安全事故应急预案编制的要求(1)符合有关法律、法规、规章和标准的规定。(2)结合本地区、本部门、本单位的安全生产实际情况。(3)结合本地区、本部门、 本单位的危险性分析情况。(4)应急组织和人员的职责分工明确，并有具体的落实措施。(5) 有明确、具体的事故预防措施和应急程序，并与其应急能力相适应。(6)有明确的应急保障措施 ，并能满足本地区、本部门、本单位的应急工作要求。(7)预案基本要素齐全、完整，预案附 件提供的信息准确。(8)预案内容与相关应急预案相互衔接。
生产安全事故应急预案编制的要求(1)符合有关法律、法规、规章和标准的规定。(2)结合本地区、本部门、本单位的安全生产实际情况。(3)结合本地区、本部门、 本单位的危险性分析情况。(4)应急组织和人员的职责分工明确，并有具体的落实措施。(5) 有明确、具体的事故预防措施和应急程序，并与其应急能力相适应。(6)有明确的应急保障措施 ，并能满足本地区、本部门、本单位的应急工作要求。(7)预案基本要素齐全、完整，预案附 件提供的信息准确。(8)预案内容与相关应急预案相互衔接。
关于合同价款调整，下列说法正确的有（ ）。
A、当应予计算的实际工程量与招标工程量清单出现偏差（不包括因工程变更等原因导致的工程量偏差）超过15%时，对综合单价进行调整
B、发包人压缩的工期天数不得超过定额工期的25%
C、不可抗力造成的承包人施工机械设备损坏及停工损失，由承包人承担
D、任一计曰工项目持续进行时，承包人应在该项工作实施结束后的48小时内，向发包人提交现场签证报告，发包人应在2日内确认
B、发包人压缩的工期天数不得超过定额工期的25%
C、不可抗力造成的承包人施工机械设备损坏及停工损失，由承包人承担
D、任一计曰工项目持续进行时，承包人应在该项工作实施结束后的48小时内，向发包人提交现场签证报告，发包人应在2日内确认
答案：C
解析：
2020版教材P265 / 2019版教材P259
承包人应在接受发包人要求的7天内向发包人提出签证，发包人签证后施工。发包人应在收到承包人的签证报告48小时内给予确认或提出修改意见，否则视为该签证报告巳经认可。对于任一招标工程量清单项目，如果因工程量偏差和工程变更等原因导致工程量偏差超过15%时，可进行调整。当工程量增加15%以上时，增加部分的工程量的综合单价应予调低；当工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高。c
承包人应在接受发包人要求的7天内向发包人提出签证，发包人签证后施工。发包人应在收到承包人的签证报告48小时内给予确认或提出修改意见，否则视为该签证报告巳经认可。对于任一招标工程量清单项目，如果因工程量偏差和工程变更等原因导致工程量偏差超过15%时，可进行调整。当工程量增加15%以上时，增加部分的工程量的综合单价应予调低；当工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高。c
采用清单计价的某分部分项工程，招标控制价的综合单价为320元，投标报价的综合单价为265元，该工程投标报价下浮率为5%，结算时，该分项工程工程量比清单量增加了18%，且合同未确定综合单价调整方法，则综合单价的处理方式是（）。
A.上浮18%
B.下调5%
C.调整为292.5元
D.可不调整
B.下调5%
C.调整为292.5元
D.可不调整
答案：D
解析：
本题考查的是工程量偏差。根据“计价规范”的规定，工程量偏差超过15%时，其综合单价可以调整。根据题意及相应的计算公式（1Z103082-3），已标价清单中的投标报价（P0）=265元，招标控制价（P2）×（1－L）×（1－0.15）=320×0.95×0.85=258.4（元/m3）。因为265＞258.4，无需调整。 @##
在建设工程项目施工过程中，由于实际地质条件与勘察资料不符，而发生了设计变更，使基底换填增加了工作量，对于该新增工作量的综合单价，应（ ）作为结算依据。
A. 由设计单位提出，经发包人确认后
B. 由承包人提出，经发包人确认后
C. 由发包人提出，经承包人确认后
D. 由监理工程师提出，经设计单位复核后
A. 由设计单位提出，经发包人确认后
B. 由承包人提出，经发包人确认后
C. 由发包人提出，经承包人确认后
D. 由监理工程师提出，经设计单位复核后
答案：B
解析：
本题考核的是合同价格的调整。
工程施工中设计变更引起的工程量的增加（减少）应在合同中约定一定的幅度（10%），属于合同约定幅度以内的，执行原有的综合单价；属于合同约定以外的，增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量其综合单价由承包人提出，经发包人确认后作为结算依据。
综上所述，正确选项为B。
工程施工中设计变更引起的工程量的增加（减少）应在合同中约定一定的幅度（10%），属于合同约定幅度以内的，执行原有的综合单价；属于合同约定以外的，增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量其综合单价由承包人提出，经发包人确认后作为结算依据。
综上所述，正确选项为B。
衡量计量器具质量的主要指标是（ ）。
A.统一性、溯源性、准确度
B.稳定度、准确度、静态特性
C.动态特性、分辨率、精密度
D.灵敏度、分辨率、动态特性
B.稳定度、准确度、静态特性
C.动态特性、分辨率、精密度
D.灵敏度、分辨率、动态特性
答案：D
解析：
本题考核的是衡量计量器具质量的主要指标。衡量计量器具质量和水平的主要指标是它的准确度等级、灵敏度、鉴别率(分辨率)、稳定度、超然性以及动态特性等，这也是合理选用计量器具的重要依据。
按国际惯例，一般承包商可索赔的费用中材料费应包括（ ）。
A．进货费
B．运输费
C．仓储费
D．使用费
E．合理的损耗费用
正确答案：BCE
热门文章
