2021一级建造师考试历年真题精选8篇
发布时间：2021-07-25
2021一级建造师考试历年真题精选8篇 第1篇
运料车应备有（ ）设施，以保温、防雨、防风及防止污染环境。
A.加温
B.风干
C.防震
D.篷布覆盖
B.风干
C.防震
D.篷布覆盖
答案：D
解析：
天线应该在避雷针( )保护范围内。
A.150
B.300
C.450
D.600
B.300
C.450
D.600
答案：C
解析：
@##
混凝土的可操作性，又称为混凝土的和易性，可以用混凝土的（）来表征。
A.初凝时间 B.终凝时间
C.坍落度值 D.振捣时间
A.初凝时间 B.终凝时间
C.坍落度值 D.振捣时间
答案：C
解析：
根据材料回答 5～8 题。甲单位以电子邮件I向乙单位发出要约，乙单位收到后以电子邮件Ⅱ对甲单位承诺。则依据《合同法》的规定：
第5题：甲单位要约的生效时间是（ ）。
A．电子邮件I发出的时间
B．电子邮件l进入乙单位指定的电子邮箱的时间
C．乙单位知道已经收到电子邮件I的时间
D．乙单位知悉电子邮件I内容的时间
正确答案：B
政府对建设工程质量监督的职能包括监督（ ）
A．承包单位的质量行为
B．建设单位的质量行为
C．工程实体的施工质量
D．工程施工的过程质量
E．工艺技术水平
正确答案：ABC
关于质量管理体系七项原则的说法，正确的有（ ）。
A.以产品为相关焦点
B.改进
C.领导作用
D.全员积极参与
E.循证决策
B.改进
C.领导作用
D.全员积极参与
E.循证决策
答案：B,C,D,E
解析：
A项正确说法：以顾客为关注焦点。
正线轨道类型根据运营条件分为（ ）。
A.特重型
B.重型
C.次重型
D.中型
E.轻型
B.重型
C.次重型
D.中型
E.轻型
答案：A,B,C,D
解析：
2021一级建造师考试历年真题精选8篇 第2篇
光伏发电设备安装中，不使用的支架是（ ）。2018真题
A.固定支架
B.滑动支架
C.跟踪支架
D.可调支架
B.滑动支架
C.跟踪支架
D.可调支架
答案：B
解析：
本题考查的是光伏发电设备安装技术。光伏发电设备主要由光伏支架、光伏组件、汇流箱、逆变器、电气设备等组成。光伏支架包括跟踪式支架、固定支架和手动可调支架等。
下列所得中免纳个人所得税的是（ ）。
A.年终加薪
B.国债和国家发行的金融债券利息
C.个人保险所获赔偿
D.从投资的某公司取得的派息分红
E.军人的转业费、复员费
B.国债和国家发行的金融债券利息
C.个人保险所获赔偿
D.从投资的某公司取得的派息分红
E.军人的转业费、复员费
答案：B,C,E
解析：
下列各项个人所得，免纳个人所得税(1)省级人民政府、国务院部委和中国人民解放军军以上单位，以及外国组织、国际组织颁发的科学、教育、技术、文化、卫生、体育、环境保护等方面的奖金(2)国债和国家发行的金融债券利息(3)按照国家统一规定发给的补贴、津贴(4)福利费、抚恤金、救济金(5)保险赔款;(6)军人的转业费、复员费(7)按照国家统一规定发给干部、职工的安家费、退职费、退休工资、离休工资、离休生活补助费(8)依照我国有关法律规定应予免税的各国驻华使馆、领事馆的外交代表、领事官员和其他人员的所得(9)中国政府参加的国际公约、签订的协议中规定免税的所得(10)经国务院财政部门批准免税的所得
在保险合同的有效期内，保险标的的危险程度显著增加的，被保险人应当按照合同约定及时通知保险人，但保险人( )。
A.不能增加保险费
B.不可以解除合同
C.不能转让保险合同
D.可增加保险费或解除合同
B.不可以解除合同
C.不能转让保险合同
D.可增加保险费或解除合同
答案：D
解析：
2020 / 2019版教材P40
在合同的有限期内，保险标的危险程度显著增加的，被保险人应当按照合同约定及时通知保险人，可以按照合同约定增加保险费或者解除合同。
在合同的有限期内，保险标的危险程度显著增加的，被保险人应当按照合同约定及时通知保险人，可以按照合同约定增加保险费或者解除合同。
施工单位因建设单位拖欠工程款而出售其完成的工程项目，该行为被认定违法是基于施工单位不具有该项目的（ ）。
A.占有权 B.共有权 C.质押权 D.处分权 E.所有权
A.占有权 B.共有权 C.质押权 D.处分权 E.所有权
答案：A,D,E
解析：
本题考核的是物权的内容。施工单位不具备该工程的所有权。所有权是指所有权人对自己的不动产或者动产，依法享有占有、使用、收益和处分的权利、故选择ADE。
堤身碾压时必须严格控制土料含水率，土料含水率应控制在最优含水率（ ）范围内。
A.±1%
B.±2%
C.±3%
D.±5%
B.±2%
C.±3%
D.±5%
答案：C
解析：
2020版教材P118 / 2019版教材P120
（7）碾压时必须严格控制土料含水率。土料含水率应控制在最优含水率±3%范围内。
（7）碾压时必须严格控制土料含水率。土料含水率应控制在最优含水率±3%范围内。
根据我国建设工程施工合同（示范文本）规定，下列做法正确的是（ ）。
A．发包人与承包人双方不需要在专用的条款内约定发包人向承保人预付工程款 的时间和数额
B．发包人不按约定预付的，承包人发出要求预付的通知后，发包人仍未按时预付的，承包人可以立即停止施工
C．预付款时间应不迟于开工日期前7天
D．发包人不按时预付工程款的，发包人不需要承担约定应付款的利息
正确答案：C
将安全生产责任分解到相关单位的（ ）身上。
A.主要负责人
B.主要来访者
C.班组长
D.每个岗位的作业人员
E.主要参观者
B.主要来访者
C.班组长
D.每个岗位的作业人员
E.主要参观者
答案：A,C,D
解析：
2020教材P215 / 2019教材P213
安全生产责任制是最基本的安全管理制度，是所有安全生产管理制度的核心。安全生产责任制是按照安全生产管理方针和"管生产的同时必须管安全"的原则，将各级负责人员、各职能部门及其工作人员和各岗位生产工人在安全生产方面应做的事情及应负的责任加以明确规定的一种制度。具体来说，就是将安全生产责任分解到相关单位的主要负责人、项目负责人、班组长以及每个岗位的作业人员身上。
安全生产责任制是最基本的安全管理制度，是所有安全生产管理制度的核心。安全生产责任制是按照安全生产管理方针和"管生产的同时必须管安全"的原则，将各级负责人员、各职能部门及其工作人员和各岗位生产工人在安全生产方面应做的事情及应负的责任加以明确规定的一种制度。具体来说，就是将安全生产责任分解到相关单位的主要负责人、项目负责人、班组长以及每个岗位的作业人员身上。
2021一级建造师考试历年真题精选8篇 第3篇
模板安装完毕后，应对其（ ）及其纵横向稳定性进行检查，签认后方可浇筑混凝土。
A.平面位置
B.底部高程
C.顶部高程
D.节点连系
E.模板结构
B.底部高程
C.顶部高程
D.节点连系
E.模板结构
答案：A,C,D
解析：
模板安装完毕后，应对其平面位置、顶部标高、节点连系及纵横向稳定性进行检查，签认后方可灌注混凝土。
工程建设项目的质量、安全第一责任人是()。
A.总经理
B.部门经理
C.项目经理
D.安全经理
B.部门经理
C.项目经理
D.安全经理
答案：C
解析：
2020版教材P232 / 2019版教材P231
《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》规定，项目负责人是工程项目质量安全管理的第一责任人，应对工程项目落实带班制度负责。
《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》规定，项目负责人是工程项目质量安全管理的第一责任人，应对工程项目落实带班制度负责。
根据《合同法》的规定，下列情形中，权利人不享有法定解除权的是( )。
A．运输建材的货车途中遭遇洪水，货物全部变质
B．施工过程中，承包人不满工程师的指令，将全部工人和施工机械撤离现场
C．发包人拒不支付工程款，双方又不能达成延期付款协议
D．施工单位夜间施工扰民，被行政主管部门责令停工，致使工期延误
正确答案：D
50.D 【解析】A项，不可抗力。B项，预期违约。 C、D项要注意比较：迟延履行的，经催告后在合理期限内仍不履行的，才可以解除。因此，C项正确，D项错误。
50.D 【解析】A项，不可抗力。B项，预期违约。 C、D项要注意比较：迟延履行的，经催告后在合理期限内仍不履行的，才可以解除。因此，C项正确，D项错误。
由发包人供应的材料设备，承包人派人参加清点后由承包人妥善保管，（ ）支付相应保管费用。
A. 承包人
B. 供应商
C. 发包人
D. 监理人
A. 承包人
B. 供应商
C. 发包人
D. 监理人
答案：C
解析：
本题主要考查建设工程施工合同的内容。
根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF--1999--0201）的规定，发包人供应的材料设备，承包人派人参加清点后由承包人妥善保管，发包人支付相应保管费用。因承包人原因发生丢失损坏由承包人负责赔偿。
综上所述，本题正确选项为C项。
根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF--1999--0201）的规定，发包人供应的材料设备，承包人派人参加清点后由承包人妥善保管，发包人支付相应保管费用。因承包人原因发生丢失损坏由承包人负责赔偿。
综上所述，本题正确选项为C项。
1．背景
某工程公司承接到某本地网架空光缆线路工程，合同规定施工单位负责采购除光缆、接头盒及尾纤以外的其他材料，工费按定额价格的5．2折计取。公司根据本企业的管理文件要求，将全部材料费和折扣后工费的75％核算给本工程的项目部作为现场开支，并给项目部配备了两套熔接机和两台OTDR。项目负责人经过认真核算，认为现场费用很紧张，应考虑减少现场开支额度，采取的措施如下：
(1)减少技术员、安全员等现场管理人员的数量。
(2)在施工现场的沿线招收临时施工人员，降低人工费的开支水平，减少调遣费和临时设施的开支。
(3)在施工现场就近采购电杆、钢绞线及其他铁件，以降低成本并适当降低材料等级。
(4)限额领料，随领随用，随时采购，减少库存。
在施工过程中，由于现场作业人员的操作水平有限，多处工作量存在质量问题需返工。
2．问题
(1)指出施工单位控制现场开支的做法是否正确并说明理由。
(2)施工单位给此项目配置专门的仪表和设备的做法是否可取?为什么?
(3)说明项目负责人降低现场开支的措施是否合适。
某工程公司承接到某本地网架空光缆线路工程，合同规定施工单位负责采购除光缆、接头盒及尾纤以外的其他材料，工费按定额价格的5．2折计取。公司根据本企业的管理文件要求，将全部材料费和折扣后工费的75％核算给本工程的项目部作为现场开支，并给项目部配备了两套熔接机和两台OTDR。项目负责人经过认真核算，认为现场费用很紧张，应考虑减少现场开支额度，采取的措施如下：
(1)减少技术员、安全员等现场管理人员的数量。
(2)在施工现场的沿线招收临时施工人员，降低人工费的开支水平，减少调遣费和临时设施的开支。
(3)在施工现场就近采购电杆、钢绞线及其他铁件，以降低成本并适当降低材料等级。
(4)限额领料，随领随用，随时采购，减少库存。
在施工过程中，由于现场作业人员的操作水平有限，多处工作量存在质量问题需返工。
2．问题
(1)指出施工单位控制现场开支的做法是否正确并说明理由。
(2)施工单位给此项目配置专门的仪表和设备的做法是否可取?为什么?
(3)说明项目负责人降低现场开支的措施是否合适。
答案：
解析：
(1)施工单位在控制现场开支方面的做法不正确。因为施工单位没有考虑工程的实际状况，在已经很低的费用情况下再进一步打折后承包给项目部，使得项目部现场费用紧张、施工困难。 成本、进度、技术、质量、安全等各方面密不可分，控制成本绝不能脱离进度、技术、质量、安全等方面的管理而独立存在，相反的，要在成本、进度、技术、质量、安全等各方面之间进行综合平衡，制定切合实际的成本控制计划。不能忽视工程的具体要求，片面地、不顾客观实际需要地减少成本开支。
(2)施工单位给此项目配置专门的仪表和设备的做法不可取。因为熔接机和OTDR并不是在工程整个施工过程中都需要的设备或仪表，专门配备仪表和设备造成其利用率降低，整体上增加了施工单位的成本。施工单位应科学调配资源，加快工程施工过程中所使用的机械设备和仪器仪表的周转速度，提高其使用效率。这样可以使得企业减少机械设备和仪器仪表等固定资产购置，从而可以减少固定资产分摊，降低企业的固定成本，达到降低施工项目成本的目的。
(3)在项目负责人降低现场开支的措施中，现场采购、适当降低材料的等级以及限额领料、随领随用的措施是合理的，因为它符合工程的实际状况，而且对材料的合理控制也将大大降低现场的开支水平。
项目部减少现场管理人员的数量以及沿线招收临时作业人员的做法不可取。减少现场管理人员的数量，有可能使得现场的各项管理工作做不到位，从而导致很多问题的发生。临时招收大量的施工人员，需要对他们进行认真的培训，由此增加的费用也是很可观的；新人到了工作岗位，也会使得工程的质量得不到保证。虽然这样做能节约一部分费用，但从工程的质量成本来考虑，不一定合适。
(2)施工单位给此项目配置专门的仪表和设备的做法不可取。因为熔接机和OTDR并不是在工程整个施工过程中都需要的设备或仪表，专门配备仪表和设备造成其利用率降低，整体上增加了施工单位的成本。施工单位应科学调配资源，加快工程施工过程中所使用的机械设备和仪器仪表的周转速度，提高其使用效率。这样可以使得企业减少机械设备和仪器仪表等固定资产购置，从而可以减少固定资产分摊，降低企业的固定成本，达到降低施工项目成本的目的。
(3)在项目负责人降低现场开支的措施中，现场采购、适当降低材料的等级以及限额领料、随领随用的措施是合理的，因为它符合工程的实际状况，而且对材料的合理控制也将大大降低现场的开支水平。
项目部减少现场管理人员的数量以及沿线招收临时作业人员的做法不可取。减少现场管理人员的数量，有可能使得现场的各项管理工作做不到位，从而导致很多问题的发生。临时招收大量的施工人员，需要对他们进行认真的培训，由此增加的费用也是很可观的；新人到了工作岗位，也会使得工程的质量得不到保证。虽然这样做能节约一部分费用，但从工程的质量成本来考虑，不一定合适。
技术方案经济效果评价是根据（ ），计算和分析项目的盈利状况。
A. 预期市场价格
B. 现行市场价格
C. 历史市场价格
D. 影子价格
A. 预期市场价格
B. 现行市场价格
C. 历史市场价格
D. 影子价格
答案：B
解析：
本题考查的是技术方案经济效果评价的概念。
在实际应用中，对于经营性方案，经济效果评价是从拟定技术方案的角度出发，根据国家现行财政、税收制度和现行市场价格，计算和分析项目的盈利状况。
故本题的正确答案为B。
在实际应用中，对于经营性方案，经济效果评价是从拟定技术方案的角度出发，根据国家现行财政、税收制度和现行市场价格，计算和分析项目的盈利状况。
故本题的正确答案为B。
符合微波天线馈源安装的技术要求的有（）。
A.馈源极化方向和波导接口符合馈线走向的要求
B.安装方位角及俯仰角应符合工程设计规定，垂直方向和水平方位应留有调整余量
C.垂直面与中心轴线的夹角小于或等于25°
D.天线主反射面接缝平齐、均匀、光滑
E.馈线连接的接口清洁且电接触良好
B.安装方位角及俯仰角应符合工程设计规定，垂直方向和水平方位应留有调整余量
C.垂直面与中心轴线的夹角小于或等于25°
D.天线主反射面接缝平齐、均匀、光滑
E.馈线连接的接口清洁且电接触良好
答案：A,B,D,E
解析：
2020版教材页码P103-108
微波天线、馈源安装技术要求：
1.安装方位角及俯仰角应符合工程设计规定，垂直方向和水平方位应留有调整余量。
2.安装加固方式应符合设备出厂说明书的技术要求，加固应稳定、牢固，天线与座架（或挂架）间不应有相对摆动。水平支撑杆安装角度应符合工程设计规定，水平面与中心轴线的夹角应小于或等于25°；垂直面与中心轴线的夹角应小于或等于5°，加固螺栓必须由上往下穿。
3.组装式天线主反射面各分瓣应按设备出厂说明书相应顺序拼装，并使天线主反射面接缝平齐、均匀、光滑。
4.主反射器口面的保护罩应按设备出厂说明书技术要求正确安装，各加固点应受力均匀。
5.天线馈源加固应符合设备出厂说明书的技术要求。馈源极化方向和波导接口应符合工程设计及馈线走向的要求，加固应合理，不受外加应力的影响。与馈线连接的接口面应清洁干净，电接触良好。
微波天线、馈源安装技术要求：
1.安装方位角及俯仰角应符合工程设计规定，垂直方向和水平方位应留有调整余量。
2.安装加固方式应符合设备出厂说明书的技术要求，加固应稳定、牢固，天线与座架（或挂架）间不应有相对摆动。水平支撑杆安装角度应符合工程设计规定，水平面与中心轴线的夹角应小于或等于25°；垂直面与中心轴线的夹角应小于或等于5°，加固螺栓必须由上往下穿。
3.组装式天线主反射面各分瓣应按设备出厂说明书相应顺序拼装，并使天线主反射面接缝平齐、均匀、光滑。
4.主反射器口面的保护罩应按设备出厂说明书技术要求正确安装，各加固点应受力均匀。
5.天线馈源加固应符合设备出厂说明书的技术要求。馈源极化方向和波导接口应符合工程设计及馈线走向的要求，加固应合理，不受外加应力的影响。与馈线连接的接口面应清洁干净，电接触良好。
2021一级建造师考试历年真题精选8篇 第4篇
高桩码头的接岸结构采用板桩时，回填顺序应符合设计要求，首先应回填（ ）。
A．锚碇结构前的区域
B．锚碇结构及板桩墙的中间部位
C．锚碇结构的周围
D．板桩墙后的部位
B．锚碇结构及板桩墙的中间部位
C．锚碇结构的周围
D．板桩墙后的部位
答案：A
解析：
先回填锚碇结构前的区域以便尽快建立足够的锚碇力拉紧拉杆。
在施工组^设计的基本内容中，主要用于指导准备工作的进行并为施工创造物质技术条件 的项目有 （ ）
A.总说明 B.施工方案C.施工进度计划 D.施工现场平面布置
E.各种资源需要量及其供应
A.总说明 B.施工方案C.施工进度计划 D.施工现场平面布置
E.各种资源需要量及其供应
答案：D,E
解析：
施工组织设计一般包括四项基本内容：（1）施工方法与相应的技术组织措施，即施工方案；（2）施工进度计划;(3）施工现场平面布置；（4）有关劳力，施工机具，建筑安装材料，施工用水、电、动力及运输、仓储设施等暂设工程的需要量及其供应与解决办法。前两项指导施工，后两项则是施工准备的依据。
人民法院审理某工程纠纷后，决定缺席判决，其原因是（）。
A.提起诉讼一方当事人无故中途退庭
B.提起诉讼一方被反诉后，其当事人无故不到庭
C.被告一方提起反诉后，被告无故不到庭
D.被告一方经法院许可中途退庭
B.提起诉讼一方被反诉后，其当事人无故不到庭
C.被告一方提起反诉后，被告无故不到庭
D.被告一方经法院许可中途退庭
答案：B
解析：
2020版教材P349 / 2019版教材P348
原告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以按撤诉处理；被告反诉的，可以缺席判决。被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。
原告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以按撤诉处理；被告反诉的，可以缺席判决。被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。
关于关键线路和关键工作的说法，正确的有（）。
A.关键线路上相邻工作的时间间隔为零
B.关键线路上各工作持续时间之和最长
C.关键线路可能有多条
D.关键工作的总时差一定为零
E.关键工作的最早开始时间等于最迟开始时间
B.关键线路上各工作持续时间之和最长
C.关键线路可能有多条
D.关键工作的总时差一定为零
E.关键工作的最早开始时间等于最迟开始时间
答案：B,C
解析：
下列不属于通仓浇筑的特点是（ ）。
A.坝体整体性好，有利于改善坝踵应力状态
B.免除了接缝灌浆
C.仓面面积增大，有利于提高机械化水平
D.浇块尺寸小，温控要求高
B.免除了接缝灌浆
C.仓面面积增大，有利于提高机械化水平
D.浇块尺寸小，温控要求高
答案：D
解析：
通仓浇筑的特点是: (1)坝体整体性好，有利于改善坝踵应力状态。
(2)免除了接缝灌浆、减少了模板工程量，节省工程费用，有利于加快施工进度。
(3)仓面面积增大，有利于提高机械化水平，充分发挥大型、先进机械设备的效率。
(4)浇块尺寸大，温控要求高。
故选项D不属于通仓浇筑的特点。
(2)免除了接缝灌浆、减少了模板工程量，节省工程费用，有利于加快施工进度。
(3)仓面面积增大，有利于提高机械化水平，充分发挥大型、先进机械设备的效率。
(4)浇块尺寸大，温控要求高。
故选项D不属于通仓浇筑的特点。
某技术方案的净现金流量如下表。则该方案的静态投资回收期为（ ）年。
A. 3.25
B. 3.75
C. 4.25
D. 4.75
A. 3.25
B. 3.75
C. 4.25
D. 4.75
答案：D
解析：
2012年建设工程经济真题第37题
本题主要考查了静态投资回收期的计算。
静态投资回收期可根据净现金流量计算，其具体计算又可根据技术方案实施后各年的净收益是否相同分为两种情况。本题技术方案实施后各年的净收益不相同。
所以，当技术方案实施后各年的净收益不相同时，静态投资回收期可根据累计净现金流量求得，计算公式为：
本题中静态回收投资期：
因此，本题正确答案为D项。
本题主要考查了静态投资回收期的计算。
静态投资回收期可根据净现金流量计算，其具体计算又可根据技术方案实施后各年的净收益是否相同分为两种情况。本题技术方案实施后各年的净收益不相同。
所以，当技术方案实施后各年的净收益不相同时，静态投资回收期可根据累计净现金流量求得，计算公式为：
本题中静态回收投资期：
因此，本题正确答案为D项。
铁路便道干线交通量平均每昼夜为（ ）以下时，可采用单车道标准。
A.100辆
B.150辆
C.200辆
D.250辆
B.150辆
C.200辆
D.250辆
答案：C
解析：
干线交通量平均每昼夜为200辆以下时，可采用单车道标准；交通量大于200辆时，应采用双车道标准。
2021一级建造师考试历年真题精选8篇 第5篇
路基填筑时，当渗水土填在非渗水土上时，非渗水土层顶面应向两侧做成不小于()的排水坡。
A.4％
B.5％
C.6％
D.3％
B.5％
C.6％
D.3％
答案：A
解析：
关于建设工程刑事责任的说法，正确的是（ ）。
A、刑事责任是法律责任中最严重的一种，不包括没收财产
B、造成直接经济损失50万，应当追究刑事责任
C、强令他人违章冒险作业，造成重大伤亡事故的，应承担刑事责任
D、投标人相互串通投标报价，损害招标人利益的，应当单处罚金
B、造成直接经济损失50万，应当追究刑事责任
C、强令他人违章冒险作业，造成重大伤亡事故的，应承担刑事责任
D、投标人相互串通投标报价，损害招标人利益的，应当单处罚金
答案：C
解析：
P238-241
《刑法》规定,刑罚分为主刑和附加刑。主刑包括：(1)管制；(2)拘役；(3)有期徒刑；(4)无期徒刑；(5)死刑。附加刑包括：(1)罚金；(2)剥夺政治权利；(2)没收财产；(4)驱逐出境。 A错误; 根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释》，具有下列情形之一的，应当认定为"造成严重后果"或者"发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果”，对相关责任人员，处3 年以下有期徒刑或者拘役:（1）造成死亡1 人以上，或者重伤3 人以上的；（2）造成直接经济损失100 万元以上的；（3）其他造成严重后果或者重大安全事故的情形。B 错误。
根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释》应当认定为“强令他人违章冒险作业”：（1）利用组织、指挥、管理职权、强制他人违章作业的；（2）采取威逼、胁迫、恐吓等手段，强制他人违章作业的；（3）故意掩盖事故隐患，组织他人违章作业的。C正确。
《刑法》 第223条规定,投标人相互串通投标报价,损害招标人或者其他投标人利益,情节严重的,处3年以下有期徒刑或青拘役,并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标。损害国家、集体公民的合法利益的,依照以上规定外罚。D选项错误。
本题考查的是建设工程刑事责任的种类及承担方式。选项A，刑事责任是法律责任中最强烈的一种，其中附加刑包含没收财产；选项B，造成直接经济损失100万元以上的，需要承担刑事责任；选项D，投标人相互串通投标报价，损害招标人利益或者其投标人利益，情节严重的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
《刑法》规定,刑罚分为主刑和附加刑。主刑包括：(1)管制；(2)拘役；(3)有期徒刑；(4)无期徒刑；(5)死刑。附加刑包括：(1)罚金；(2)剥夺政治权利；(2)没收财产；(4)驱逐出境。 A错误; 根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释》，具有下列情形之一的，应当认定为"造成严重后果"或者"发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果”，对相关责任人员，处3 年以下有期徒刑或者拘役:（1）造成死亡1 人以上，或者重伤3 人以上的；（2）造成直接经济损失100 万元以上的；（3）其他造成严重后果或者重大安全事故的情形。B 错误。
根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释》应当认定为“强令他人违章冒险作业”：（1）利用组织、指挥、管理职权、强制他人违章作业的；（2）采取威逼、胁迫、恐吓等手段，强制他人违章作业的；（3）故意掩盖事故隐患，组织他人违章作业的。C正确。
《刑法》 第223条规定,投标人相互串通投标报价,损害招标人或者其他投标人利益,情节严重的,处3年以下有期徒刑或青拘役,并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标。损害国家、集体公民的合法利益的,依照以上规定外罚。D选项错误。
本题考查的是建设工程刑事责任的种类及承担方式。选项A，刑事责任是法律责任中最强烈的一种，其中附加刑包含没收财产；选项B，造成直接经济损失100万元以上的，需要承担刑事责任；选项D，投标人相互串通投标报价，损害招标人利益或者其投标人利益，情节严重的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
请教:2011年一级建造师《建设工程经济》命题权威试卷(1)第1大题第1小题如何解答?
【题目描述】
第 1 题 某企业年初未分配利润为100万元，本年实现的净利润为200万元，按10%和 5%分别提取法定盈余公积和法定公益金，该企业可供投资者分配的利润为（ ）万元。
| 【我提交的答案】： B |
| 【参考答案与解析】： 正确答案：C |
企业可供投资者分配的利润100+[200*(1-15%)]=270万元
重力式码头扶壁混凝土构件宜整体预制，混凝土浇筑一次完成，以免出现冷缝。预制可以采用（ ）的方法。
A.斜制 B.立制
C.卧制 D.侧制
E.反制
A.斜制 B.立制
C.卧制 D.侧制
E.反制
答案：B,C
解析：
根据《工程建设项目施工招标投标办法》的规定，下列选项中不属于投标文件内容的是（ ）。
A. 投标函
B. 投标报价
C. 施工组织设计
D. 投标保证金
E. 投标技术表
A. 投标函
B. 投标报价
C. 施工组织设计
D. 投标保证金
E. 投标技术表
答案：D,E
解析：
《工程建设项目施工招标投标办法》的规定，投标文件一般包括下列内容：（一）投标函；（二）投标报价；（三）施工组织设计；（四）商务和技术偏差表。
DE项：不属于以上四项内容，所以当选。
A项：对应（一），所以A项不选。
B项：对应（二），所以B项不选。
C项：对应（三），所以C项不选。
本题为选非题，综上所述，本题正确答案为DE。
DE项：不属于以上四项内容，所以当选。
A项：对应（一），所以A项不选。
B项：对应（二），所以B项不选。
C项：对应（三），所以C项不选。
本题为选非题，综上所述，本题正确答案为DE。
住宅建筑室内疏散楼梯的最小净宽度为（ ）。
A. 1.0m
B. 1.1m
C. 1.2m
D. 1.3m
B. 1.1m
C. 1.2m
D. 1.3m
答案：B
解析：
P4
工作流程图中矩形框表示一个组织系统中的组成部分，矩形框之间的连接采用( )。
A.折线
B.双向箭线
C.单向箭线
D.直线
B.双向箭线
C.单向箭线
D.直线
答案：C
解析：
2020/2019教材P17
项目结构图、组织结构图和合同结构图的区别，所以C正确。@##
项目结构图、组织结构图和合同结构图的区别，所以C正确。@##
2021一级建造师考试历年真题精选8篇 第6篇
关于禁止无资质或超资质承揽工程的说法，正确的是（ ）。( 2015真题 )
A.施工总承包单位可以将房屋建筑工程的钢结构工程分包给其他单位
B.总承包单位可以将建设工程分包给包工头
C.联合体承包中，可以以高资质等级的承包方为联合体承包方的业务许可范围
D.劳务分包单位可以将其承包的劳务再分包
A.施工总承包单位可以将房屋建筑工程的钢结构工程分包给其他单位
B.总承包单位可以将建设工程分包给包工头
C.联合体承包中，可以以高资质等级的承包方为联合体承包方的业务许可范围
D.劳务分包单位可以将其承包的劳务再分包
答案：A
解析：
本题考查的是禁止无资质或越级承揽工程的规定。选项B，《建筑法》明确规定，禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位；选项C，联合体承包中，须以低资质等级的承包方为联合承包方的业务许可范围；选项D劳务分包不能再分包。
内河航运工程建设项目总概算中其他费用包括()等费用。
A.联合试运转费
B.生产职工培训费
C.扫海费
D.实船停滞费
E.航道整治效果观察费
B.生产职工培训费
C.扫海费
D.实船停滞费
E.航道整治效果观察费
答案：A,B,E
解析：
下列事件中属于特殊风险索赔的事件是（ ）
A．洪涝灾害
B．百年不遇的暴风雪
C．暴动
D．海啸
正确答案：C
电动机试运行中的检查项目不包括（ ）。
A.换向器
B.振动
C.温升
D.接地电阻
B.振动
C.温升
D.接地电阻
答案：D
解析：
试运行中的检查
①电动机的旋转方向应符合要求，无杂声； ②换向器、滑环及电刷的工作情况正常； ③检查电动机温度，不应有过热现象； ④振动（双振幅值）不应大于标准规定值； ⑤滑动轴承温升和滚动轴承温升不应超过规定值； ⑥电动机第一次启动一般在空载情况下进行，空载运行时间为2h，并记录电动机空载电流。
①电动机的旋转方向应符合要求，无杂声； ②换向器、滑环及电刷的工作情况正常； ③检查电动机温度，不应有过热现象； ④振动（双振幅值）不应大于标准规定值； ⑤滑动轴承温升和滚动轴承温升不应超过规定值； ⑥电动机第一次启动一般在空载情况下进行，空载运行时间为2h，并记录电动机空载电流。
幕墙工程中，后置埋件的验收要点有（）。
A、锚板和锚栓的材质
B、锚板的位移
C、后置埋件的规格
D、锚栓埋置深度
E、化学锚栓的锚固胶
B、锚板的位移
C、后置埋件的规格
D、锚栓埋置深度
E、化学锚栓的锚固胶
答案：A,C,D,E
解析：
教材P162
本题考查的是幕墙工程施工。对后置埋件的验收要点：后置埋件的品种、规格是否符合设计要求；锚板和锚栓的材质、锚栓埋置深度及拉拔力等是否符合设计要求；化学锚栓的锚固胶是否符合设计和规范要求。
本题考查的是幕墙工程施工。对后置埋件的验收要点：后置埋件的品种、规格是否符合设计要求；锚板和锚栓的材质、锚栓埋置深度及拉拔力等是否符合设计要求；化学锚栓的锚固胶是否符合设计和规范要求。
螺旋道钉的抗拔力不得小于（ ）。
A.80KN
B.60kN
C.50kN
D.70kN
B.60kN
C.50kN
D.70kN
答案：B
解析：
2020版教材页码P137-139
螺旋道钉的抗拔力不得小于60kN。
螺旋道钉的抗拔力不得小于60kN。
执行拖航任务时，任何船只（）。
A.严禁搭乘无关人员随航 B.只能搭乘1人
C.只能搭乘2人 D.只能搭乘3人
A.严禁搭乘无关人员随航 B.只能搭乘1人
C.只能搭乘2人 D.只能搭乘3人
答案：A
解析：
2021一级建造师考试历年真题精选8篇 第7篇
反击式水轮机按水流在转轮内运动方向和特征及转轮构造的特点可分为（）。
A.混流式
B.轴流式
C.斜流式
D.双击式
E.水斗式
B.轴流式
C.斜流式
D.双击式
E.水斗式
答案：A,B,C
解析：
本题考核的是水轮机的分类。 反击式水轮机按水流在转轮内运动方向和特征及转轮构造的特点可分为混流式、轴流式、斜流式和贯流式四种。
根据《建筑工程施工合同（示范文本）》（GF—2013—0201），可以顺延工期的情况有（ ）。
A.发包人比计划开工日晚5天下达开工通知
B.发包人未按合同约定提供施工现场
C.发包人提供的测量基准点存在错误
D.监理人未按合同约定发出指示、批准文件
E.分包商或供货商延误
B.发包人未按合同约定提供施工现场
C.发包人提供的测量基准点存在错误
D.监理人未按合同约定发出指示、批准文件
E.分包商或供货商延误
答案：B,C,D
解析：
大多数铜冶炼厂的生产方法是直接处理转炉生产的（ ）。
A.固态粗铜
B.液态楹铜
C.固态精铜
D.液态精铜
正确答案：B
预裂爆破是沿开挖边界布置密集炮孔，采取不耦合装药或装填低威力炸药，在( )起爆，从而在爆区与保留区之间形成预裂缝，以减弱主爆孔爆破对保留岩体的破坏并形成平整轮廓面的爆破作业。
A.主爆区之后
B.主爆区之前
C.保留区之后
D.保留区之前
B.主爆区之前
C.保留区之后
D.保留区之前
答案：B
解析：
《爆破安全规程》GB 6722—2014中对预裂爆破的定义是，预裂爆破是沿开挖边界布置密集炮孔，采取不耦合装药或装填低威力炸药，在主爆区之前起爆，从而在爆区与保留区之间形成预裂缝，以减弱主爆孔爆破对保留岩体的破坏并形成平整轮廓面的爆破作业。因此，答案为B。
如果技术方案满足()，则该方案在经济上应予以拒绝。
A.财务净现值小于0，财务内部收益率大于基准收益率
B.财务净现值小于0，财务内部收益率小于基准收益率
C.财务净现值大于0，财务内部收益率大于基准收益率
D.财务净现值大于0，财务内部收益率小于基准收益率
B.财务净现值小于0，财务内部收益率小于基准收益率
C.财务净现值大于0，财务内部收益率大于基准收益率
D.财务净现值大于0，财务内部收益率小于基准收益率
答案：B
解析：
当财务内部收益率小于基准收益率，根据财务内部收益率评价的判断准则，技术方案不能接受；对应的财务净现值小于0时，根据财务净现值评价的判断准则技术方案也不能接受。
移动通信是有线通信网的延伸，它由无线和有线两部分组成。无线部分提供（），利用有限的频率资源在空中可靠地传送话音和数据。
A.交换
B.用户管理
C.用户终端的接入
D.漫游
B.用户管理
C.用户终端的接入
D.漫游
答案：C
解析：
2020版教材页码P32-36
移动通信是指通信双方或至少一方在移动中进行信息交换的通信方式。移动通信是有线通信网的延伸，它由无线和有线两部分组成，无线部分提供用户终端的接入，利用有限的频率资源在空中可靠地传送语音和数据;有线部分完成网络功能，包括交换、用户管理、漫游、鉴权等。
移动通信是指通信双方或至少一方在移动中进行信息交换的通信方式。移动通信是有线通信网的延伸，它由无线和有线两部分组成，无线部分提供用户终端的接入，利用有限的频率资源在空中可靠地传送语音和数据;有线部分完成网络功能，包括交换、用户管理、漫游、鉴权等。
在对进度计划进行计划目标与施工能力的适应性审查时，应重点审查（ ）。
A.施工总工期的安排应符合合同工期
B.主要骨干人员及施工队伍的进场日期已经落实
C.各项施工方案和施工方法应与施工经验和技术水平相适应
D.所需主要材料和设备的运送日期已有保证
B.主要骨干人员及施工队伍的进场日期已经落实
C.各项施工方案和施工方法应与施工经验和技术水平相适应
D.所需主要材料和设备的运送日期已有保证
答案：C
解析：
2020版教材P304/2019版教材P298
计划目标与施工能力的适应性：（1）各阶段或单位工程计划完成的工程量及投资额应与设备和人力实际状况相适应。（2）各项施工方案和施工方法应与施工经验和技术水平相适应。（3）关键线路上的施工力量安排应与非关键线路上的施工力量安排相适应。
计划目标与施工能力的适应性：（1）各阶段或单位工程计划完成的工程量及投资额应与设备和人力实际状况相适应。（2）各项施工方案和施工方法应与施工经验和技术水平相适应。（3）关键线路上的施工力量安排应与非关键线路上的施工力量安排相适应。
2021一级建造师考试历年真题精选8篇 第8篇
依据《中华人民共和国民用航空法》，民用机场是指专供民用（ ）起飞、降落、滑行、停放以及进行其他活动使用的划定区域。
A．飞机
B．航空器
C．客机
D．运输机
B．航空器
C．客机
D．运输机
答案：B
解析：
土工织物的过滤功能是指（ ）。
A.滤除微细尺寸的土颗粒
B.滤除土中的软弱颗粒
C.允许土中的水、气通过，阻止土颗粒通过
D.把不同颗粒的土、砂、细碎石分开
A.滤除微细尺寸的土颗粒
B.滤除土中的软弱颗粒
C.允许土中的水、气通过，阻止土颗粒通过
D.把不同颗粒的土、砂、细碎石分开
答案：C
解析：
《合同法》规定，合同内容一般包括（ ）等条款。
A．标的
B．数量、质量
C．价款或者报酬
D．签订地点
E．解决争议的方法
正确答案：ABCE
关于砌筑砂浆的说法， 正确的有（ ）。
A.砂浆应采用机械搅拌
B.水泥粉煤灰砂浆搅拌时间不得小于3min
C.留置试块为边长7.07cm的正方体
D.同盘砂浆应留置两组试件
E.六个试件为一组
B.水泥粉煤灰砂浆搅拌时间不得小于3min
C.留置试块为边长7.07cm的正方体
D.同盘砂浆应留置两组试件
E.六个试件为一组
答案：A,B,C
解析：
砂浆应采用机械搅拌，搅拌时间自投料完算起，应为：
1）水泥砂浆和水泥混合砂浆，不得少于2min；
2）水泥粉煤灰砂浆和掺用外加剂的砂浆，不得少于3min；
3）干混砂浆及加气混凝土砌块专用砂浆宜按掺用外加剂的砂浆确定搅拌时间或按产品说明书采用。
砂浆强度为边长为7.07cm的正方体试件，经过28d标准养护，测得一组三块的抗压强度值来评定。砂浆试块应在卸料过程中的中间部位随机取样，现场制作，同盘砂浆只应制作一组试块。
1）水泥砂浆和水泥混合砂浆，不得少于2min；
2）水泥粉煤灰砂浆和掺用外加剂的砂浆，不得少于3min；
3）干混砂浆及加气混凝土砌块专用砂浆宜按掺用外加剂的砂浆确定搅拌时间或按产品说明书采用。
砂浆强度为边长为7.07cm的正方体试件，经过28d标准养护，测得一组三块的抗压强度值来评定。砂浆试块应在卸料过程中的中间部位随机取样，现场制作，同盘砂浆只应制作一组试块。
以下关于台阶法开挖法优点说法错误的是（ ）。
A、灵活多变，适用性强，是各种开挖方法中的基本方法
B、有足够的作业空间和较快的施工速度
C、当地层无水、洞跨小于12m时，均可采用该方法
D、适用于软弱围岩，如第四纪沉积地层
B、有足够的作业空间和较快的施工速度
C、当地层无水、洞跨小于12m时，均可采用该方法
D、适用于软弱围岩，如第四纪沉积地层
答案：C
解析：
2020教材P163 / 2019教材P164
（1）台阶开挖法适用于土质较好的隧道施工，以及软弱围岩、第四纪沉积地层隧道。（2）台阶开挖法将结构断面分成两个以上部分，即分成上下两个工作面或几个工作面，分步开挖。根据地层条件和机械配套情况，台阶法又可分为正台阶法和中隔壁台阶法等。正台阶法能较早使支护闭合，有利于控制其结构变形及由此引起的地面沉降。（3）台阶开挖法优点是具有足够的作业空间和较快的施工速度，灵活多变，适用性强。
（1）台阶开挖法适用于土质较好的隧道施工，以及软弱围岩、第四纪沉积地层隧道。（2）台阶开挖法将结构断面分成两个以上部分，即分成上下两个工作面或几个工作面，分步开挖。根据地层条件和机械配套情况，台阶法又可分为正台阶法和中隔壁台阶法等。正台阶法能较早使支护闭合，有利于控制其结构变形及由此引起的地面沉降。（3）台阶开挖法优点是具有足够的作业空间和较快的施工速度，灵活多变，适用性强。
属于劳动者享有的职业卫生保护权利的有()。
A.有获得职业卫生教育、培训的权利
B.有获得职业健康检查、职业病诊疗、康复等职业病防治服务的权利
C.有要求用人单位提供符合防治职业病要求的职业病防护设施和个人使用的职业病防护用具、用品，改善工作条件的权利
D.对违反职业病防治法律、法规以及危及生命健康的行为有提出批评、检举、控告、处罚的权利
E.有拒绝违章指挥和强令进行没有职业病防护措施作业的权利
B.有获得职业健康检查、职业病诊疗、康复等职业病防治服务的权利
C.有要求用人单位提供符合防治职业病要求的职业病防护设施和个人使用的职业病防护用具、用品，改善工作条件的权利
D.对违反职业病防治法律、法规以及危及生命健康的行为有提出批评、检举、控告、处罚的权利
E.有拒绝违章指挥和强令进行没有职业病防护措施作业的权利
答案：A,B,C,E
解析：
2020教材P187 / 2019教材P190
（三）劳动者享有的职业卫生保护权利(1)有获得职业卫生教育、培训的权利。(2)有获得职业健康检查、职业病诊疗、康复等职业病防治服务的权利。(3)有了解工作场所产生或者可能产生的职业病危害因素、危害后果和应当采取的职业病防护措施的权利。(4)有要求用人单位提供符合防治职业病要求的职业病防护设施和个人使用的职业病防护用具、用品，改善工作条件的权利。(5)对违反职业病防治法律、法规以及危及生命健康的行为有提出批评、检举和控告的权利。(6)有拒绝违章指挥和拒绝强令进行没有职业病防护措施作业的权利。(7)参与用人单位职业卫生工作的民主管理，对职业病防治工作有提出意见和建议的权利。
（三）劳动者享有的职业卫生保护权利(1)有获得职业卫生教育、培训的权利。(2)有获得职业健康检查、职业病诊疗、康复等职业病防治服务的权利。(3)有了解工作场所产生或者可能产生的职业病危害因素、危害后果和应当采取的职业病防护措施的权利。(4)有要求用人单位提供符合防治职业病要求的职业病防护设施和个人使用的职业病防护用具、用品，改善工作条件的权利。(5)对违反职业病防治法律、法规以及危及生命健康的行为有提出批评、检举和控告的权利。(6)有拒绝违章指挥和拒绝强令进行没有职业病防护措施作业的权利。(7)参与用人单位职业卫生工作的民主管理，对职业病防治工作有提出意见和建议的权利。
《公路水运工程安全生产监督管理办法》第二十四条规定施工单位应当依据风险评估结论，对风险等级较高的（ ）编制专项施工方案。
A.单项工程
B.单位工程
C.分部分项工程
D.临时工程
B.单位工程
C.分部分项工程
D.临时工程
答案：C
解析：
施工单位应当依据风险评估结论，对风险等级较高的分部分项工程编制专项施工方案，并附安全验算结果，经施工单位技术负责人签字后报监理工程师批准执行。
上一篇：一级建造师考试历年真题精选6篇
下一篇：21年一级建造师模拟试题5章
热门文章
