2021一级建造师考试真题及答案8章
发布时间：2021-07-17
2021一级建造师考试真题及答案8章 第1章
屋面防水卷材平行屋脊的卷材搭接缝，其方向应（ ）。
A.顺流水方向
B.垂直流水方向
C.顺年最大频率风向
D.垂直年最大频率风向
B.垂直流水方向
C.顺年最大频率风向
D.垂直年最大频率风向
答案：A
解析：
2020教材P411 / 2019教材P412
（3）平行屋脊的卷材搭接缝应顺流水方向，卷材搭接宽度应符合规范相关规定。
（3）平行屋脊的卷材搭接缝应顺流水方向，卷材搭接宽度应符合规范相关规定。
根据《水利工程质量监督规定》（水建［1997］339号），水利工程建设项目质量监督方式以（ ）为主。
A、跟踪
B、巡视
C、抽查
D、旁站
B、巡视
C、抽查
D、旁站
答案：C
解析：
【知识点】水利工程质量监督的内容。水利工程建设项目质量监督方式以抽查为主。
根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》，由专业承包单位编制，经审核合格且不需要专家论证的专项施工方案，经（ ）签字后报监理单位，由项目总监理工程师审核签字后实施。
A.建设单位项目负责人和专业承包单位项目负责人
B.总承包单位项目负责人和项目技术负责人
C.总承包单位技术负责人和专业承包单位技术负责人
D.总承包单位项目技术负责人和专业承包单位项目负责人
A.建设单位项目负责人和专业承包单位项目负责人
B.总承包单位项目负责人和项目技术负责人
C.总承包单位技术负责人和专业承包单位技术负责人
D.总承包单位项目技术负责人和专业承包单位项目负责人
答案：C
解析：
专项方案应当由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核。经审核合格的，由施工单位技术负责人签字。实行施工总承包的，专项方案应当由总承包单位技术负责人及相关专业承包单位技术负责人签字。不需专家论证的专项方案，经施工单位审核合格后监理单位，由项目总监理工程师审核签字。
关于建设工程生产安全事故现场处置方案，下列说法不正确的是（ ）。
A.现场处置方案是针对具体的装置、场所或设施、岗位所制定的应急处置措施
B.现场处置方案应具体、简单、针对性强
C.现场处置方案应根据风险评估及危险性控制措施逐一编制
D.现场处置方案应是综合应急预案的组成部分
B.现场处置方案应具体、简单、针对性强
C.现场处置方案应根据风险评估及危险性控制措施逐一编制
D.现场处置方案应是综合应急预案的组成部分
答案：D
解析：
2020教材P235 / 2019教材P233
现场处置方案是针对具体的装置、场所或设施、岗位所制定的应急处置措施。现场处置方案应具体、简单、针对性强。现场处置方案应根据风险评估及危险性控制措施逐一编制，做到事故相关人员应知应会、熟练掌握，并通过应急演练，做到迅速反应、正确处置。
现场处置方案是针对具体的装置、场所或设施、岗位所制定的应急处置措施。现场处置方案应具体、简单、针对性强。现场处置方案应根据风险评估及危险性控制措施逐一编制，做到事故相关人员应知应会、熟练掌握，并通过应急演练，做到迅速反应、正确处置。
水准仪的主要功能是（ ）。
A.测量两点间的高差
B.测量待定点的高程
C.测量两个方向之间的水平夹角
D.测量竖直角
B.测量待定点的高程
C.测量两个方向之间的水平夹角
D.测量竖直角
答案：A
解析：
本题考核的是水准仪的主要功能。水准仪的主要功能是测量两点间的高差，它不能直接测量待定点的高程，但可由控制点的已知高程来推算测点的高程；另外，利用视距测量原理，它还可以测量两点间的水平距离，但精度不高。
（2019年真题）根据《建设工程造价鉴定规范》，由于承包人违约导致合同解除的费用争议，发包人出具的鉴定费用中包括的费用是（）
A.完成永久工程的价款
B.遣散人员的费用
C.撤离现场的费用
D.已付款的材料等物品金额（归承包人所有）
B.遣散人员的费用
C.撤离现场的费用
D.已付款的材料等物品金额（归承包人所有）
答案：A
解析：
P294-300
因承包人违约导致合同解除的费用争议，鉴定意见应包括以下费用:
(1)完成永久工程的价款;
(2)巳付款的材料设备等物品的金额(付款后归发包人所有) ;
(3)临时设施的摊销费用;
(4)现场签证、索赔以及其他应支付的费用;
(5)赔偿发包人的违约费用。
因承包人违约导致合同解除的费用争议，鉴定意见应包括以下费用:
(1)完成永久工程的价款;
(2)巳付款的材料设备等物品的金额(付款后归发包人所有) ;
(3)临时设施的摊销费用;
(4)现场签证、索赔以及其他应支付的费用;
(5)赔偿发包人的违约费用。
县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时，有权采取下列措施（ ）。
A.要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料
B.进入被检查单位的施工现场进行检查
C.发现有影响工程质量的问题时，责令改正
D.发现质量问题时，查封被检查单位的文件和资料
E.对发现质量问题的现场进行查封检查
正确答案：ABC
2021一级建造师考试真题及答案8章 第2章
某建设工程施工合同约定2012年11月20日竣工并在1个月内交付发包方使用，后因承包方原因工期拖延3个月，但发包方在2013年元月20日未经验收实际占用了该工程，则该工程的竣工日期应为( )。
A.2012年11月20日
B.2012年12月20日
C.2013年1月20日
D.2013年2月20日
B.2012年12月20日
C.2013年1月20日
D.2013年2月20日
答案：C
解析：
2020版教材P132 / 2019版教材P131
2004年10月发布的《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：（1）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（2）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；（3）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。
2004年10月发布的《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：（1）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（2）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；（3）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。
根据《水利建设工程文明工地创建管理办法》（水精［2014］3 号），下列工作中，属于文明工地创建标准的是（ ）。
A. 体制机制健全
B. 环境和谐有序
C. 质量管理到位
D. 安全施工到位
E. 进度管理到位
B. 环境和谐有序
C. 质量管理到位
D. 安全施工到位
E. 进度管理到位
答案：A,B,C,D
解析：
文明工地创建标准:
① 体制机制健全；
② 质量管理到位；
③ 安全施工到位；
④ 环境和谐有序；
⑤ 文明风尚良好；
⑥ 创建措施有力。
① 体制机制健全；
② 质量管理到位；
③ 安全施工到位；
④ 环境和谐有序；
⑤ 文明风尚良好；
⑥ 创建措施有力。
背景资料
某港池开挖、吹填造陆工程，开挖区的土质上层为中细砂、中层为黏土、底层为岩石，
各层的开挖单价分别为18 元/m3、46 元/m3、250 元/m3（含炸礁、清渣等）。分别采用1250m3/h
绞吸式挖泥船、8m3/h 抓斗式挖泥船、炸礁船等组合施工。因为水域狭窄，不能分区施工。合
同舰定：在筑好抛石围堰后吹填中细砂，围堰石料由业主供料。该工程于2002 年6 月28 日
开工，合同工期180d，工程施工中，发生了如下事项：
（1）抛筑围堰时，附近农民因征地补偿未谈妥而阻挠施工，导致停工28d（2002 年7 月
1 日~7 月28 日）；
（2）抛筑围堰时，业主供料延误7d（2002 年7 月30 日~8 月5 日）；
（3）开挖中细砂时，由于用船紧张，挖泥船进场推迟，为赶回工期，经监理同意，施工
单位换用功率更大的1450m3/h 绞吸式挖泥船进场，因此增加调遣费25 万元，但仍使工期延
误10d；
（4）在用8m3/h 抓斗式挖泥船开挖黏土时，发现实际土质标高与设计不符，实际岩面标
高浅于设计岩面标高，经监理确认，岩石开挖工程量增加了1.5 万m3，应业主、监理要求，施工单位增加炸礁设备进场，保证了该阶段工期，因此增加了调遣费62 万元。
问题
换用更大功率的绞吸式挖泥船进场造成的费用增加，可否提出索赔？为什么？
某港池开挖、吹填造陆工程，开挖区的土质上层为中细砂、中层为黏土、底层为岩石，
各层的开挖单价分别为18 元/m3、46 元/m3、250 元/m3（含炸礁、清渣等）。分别采用1250m3/h
绞吸式挖泥船、8m3/h 抓斗式挖泥船、炸礁船等组合施工。因为水域狭窄，不能分区施工。合
同舰定：在筑好抛石围堰后吹填中细砂，围堰石料由业主供料。该工程于2002 年6 月28 日
开工，合同工期180d，工程施工中，发生了如下事项：
（1）抛筑围堰时，附近农民因征地补偿未谈妥而阻挠施工，导致停工28d（2002 年7 月
1 日~7 月28 日）；
（2）抛筑围堰时，业主供料延误7d（2002 年7 月30 日~8 月5 日）；
（3）开挖中细砂时，由于用船紧张，挖泥船进场推迟，为赶回工期，经监理同意，施工
单位换用功率更大的1450m3/h 绞吸式挖泥船进场，因此增加调遣费25 万元，但仍使工期延
误10d；
（4）在用8m3/h 抓斗式挖泥船开挖黏土时，发现实际土质标高与设计不符，实际岩面标
高浅于设计岩面标高，经监理确认，岩石开挖工程量增加了1.5 万m3，应业主、监理要求，施工单位增加炸礁设备进场，保证了该阶段工期，因此增加了调遣费62 万元。
问题
换用更大功率的绞吸式挖泥船进场造成的费用增加，可否提出索赔？为什么？
答案：
解析：
换用更大功率的绞吸式挖泥船进场造成的费用增加不应索赔。因为这是施工单位的责任
所致。
所致。
下列叙述错误的是：设备安装精度是指在安装工程中，为保证整套装置正确联动所需的（ ）。
A.最终形成生产能力与设计能力的准确度
B.各独立设备之间的位置精度
C.单台设备重现设备的制造精度
D.整台设备运行中的运行精度
B.各独立设备之间的位置精度
C.单台设备重现设备的制造精度
D.整台设备运行中的运行精度
答案：A
解析：
教材P64
设备安装精度是指安装过程中为保证整套装置正确联动所需的各独立设备之间的位置精度；单台设备通过合理的安装工艺和调整方法能够重现的制造精度；整台（套）设备在使用中的运行精度。@##
设备安装精度是指安装过程中为保证整套装置正确联动所需的各独立设备之间的位置精度；单台设备通过合理的安装工艺和调整方法能够重现的制造精度；整台（套）设备在使用中的运行精度。@##
下列双代号时标网络计划中，关键线路有（ ）条。 
A：5
B：4
C：3
D：2
B：4
C：3
D：2
答案：C
解析：
某项目部承建居民区施工道路工程，制定了详细的交通导行方案，统一设置各种交通标 志、隔离设施、夜间警示信号，沿街居民出人口设置足够的照明装置，等等。 工程要求设立降水井，设计单位提供了地下管线等资料。 施工中发生如下事件：
事件1：由于位置狭窄，部分围挡占用了绿化带，接到了绿化管理部门的警告。 事件2:实名制检查中发现，工人的工作卡只有姓名，没有其他信息。 事件3:开挖时遇到一个电缆箱，项目部及时降低了开挖高度绕开施工。
1.对于背景资料中交通导行方案的落实，还应补充哪些措施？
2.事件1中，围挡的设置存在什么问题？如何纠正.?
3.事件2中，按照劳务实名制规定，劳务人员佩戴的工作卡，还应包含哪些内容？
4.事件3中，施工单位的管线调查可能存在哪些不足？
事件1：由于位置狭窄，部分围挡占用了绿化带，接到了绿化管理部门的警告。 事件2:实名制检查中发现，工人的工作卡只有姓名，没有其他信息。 事件3:开挖时遇到一个电缆箱，项目部及时降低了开挖高度绕开施工。
1.对于背景资料中交通导行方案的落实，还应补充哪些措施？
2.事件1中，围挡的设置存在什么问题？如何纠正.?
3.事件2中，按照劳务实名制规定，劳务人员佩戴的工作卡，还应包含哪些内容？
4.事件3中，施工单位的管线调查可能存在哪些不足？
答案：
解析：
1.为了保证交通导行方案的落实，还应补充的保证措施：①严格划分警告区、上游过渡区、缓沖区、作业区、下游过渡区、终止区范围；②严格控制临时占路时间和范围。③对作业工人进行安全教育、培训、考核，并应与作业队签订《施工交通安全责任合同》。④依据现场变化，及时引导交通车辆，为行人提供方便。⑤施工现场按照施工方案，在主要道路交通路口设专职交通疏导员，积极协助交通民警搞好施工和社会交通的疏导工作。
2.围挡占用绿化带未获批准不妥。
纠正：先停止占用或恢复原状，向人民政府城市绿化行政主管部门补办临时用地手续，并优化作业面。
3.施工人员工作胸卡应该包含的内容：身份证号、工种、所属分包企业。
4.事件三中，施工单位的管线调查可能存在的不足：进场后没有依据建设方所提供的工程地质勘查报告、基坑开挖范围内及影响范围内的各种管线、地面建筑物等有关资料。查阅有关专业技术资料，掌握管线的施工年限、使用状态、位置、埋深等书籍信息。对于资料反映不详、与实际不符或在资料中未反映管线真实情况的，没有向规划部门、管线管理单位查询，必要时在管理单位人员在场情况下进行坑探查明现状。
2.围挡占用绿化带未获批准不妥。
纠正：先停止占用或恢复原状，向人民政府城市绿化行政主管部门补办临时用地手续，并优化作业面。
3.施工人员工作胸卡应该包含的内容：身份证号、工种、所属分包企业。
4.事件三中，施工单位的管线调查可能存在的不足：进场后没有依据建设方所提供的工程地质勘查报告、基坑开挖范围内及影响范围内的各种管线、地面建筑物等有关资料。查阅有关专业技术资料，掌握管线的施工年限、使用状态、位置、埋深等书籍信息。对于资料反映不详、与实际不符或在资料中未反映管线真实情况的，没有向规划部门、管线管理单位查询，必要时在管理单位人员在场情况下进行坑探查明现状。
施工期内市场价格波动超出一定幅度时，且合同约定不明确时，工程价款（ ）。
A、不能调整
B、按合同约定调整
C、可调整
D、双方协商调整
B、按合同约定调整
C、可调整
D、双方协商调整
答案：C
解析：
2020教材P291 / 2019教材P292
（7）施工期内市场价格波动超出一定幅度时，应按合同约定调整工程价款；合同没有约定或约定不明确的，应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构的规定调整。
（7）施工期内市场价格波动超出一定幅度时，应按合同约定调整工程价款；合同没有约定或约定不明确的，应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构的规定调整。
2021一级建造师考试真题及答案8章 第3章
某建筑施工企业的安全生产许可证遗失，正确的做法是（）。2018真题
A、向原安全生产许可证颁发管理机关声明作废并申请补办
B、向原安全生产许可证颁发管理机关申请注销后补办
C、向原安全生产许可证颁发管理机关声明作废，缴纳罚款后补办
D、向原安全生产许可证颁发管理机关报告，并在公众媒休上声明作废后，申请补办
B、向原安全生产许可证颁发管理机关申请注销后补办
C、向原安全生产许可证颁发管理机关声明作废，缴纳罚款后补办
D、向原安全生产许可证颁发管理机关报告，并在公众媒休上声明作废后，申请补办
答案：D
解析：
本题考查的是安全生产许可证的有效期和政府监管的规定。建筑施工企业遗失安全许可证，应当立即向原安全生产许可证颁发管理机关报告，并在公众媒体上声明作废后，方可申请补办。
对按规定需验收的危险性较大的分部分项工程,施工单位、监理单位应当组织有关人员验收。验收合格的,经()签字后,方可进入下一道工序
A.建设单位项目负责人
B.施工单位负责人
C.施工单位项目技术负责人
D.总监理工程师
E.设计单位项目负责人
B.施工单位负责人
C.施工单位项目技术负责人
D.总监理工程师
E.设计单位项目负责人
答案：C,D
解析：
2020版教材P244 / 2019版教材P243
对才于按规定需要验收的危险性较大的分部分项工程，施工单位、监理单位应当组织有关人员进行验收。验收合格的，经施工单位项目技术负责人及项目总监理工程师签字后，方可进入下一道工序。
对才于按规定需要验收的危险性较大的分部分项工程，施工单位、监理单位应当组织有关人员进行验收。验收合格的，经施工单位项目技术负责人及项目总监理工程师签字后，方可进入下一道工序。
下列建设工程项目投资中，属于动态投资的是（ ）。
A、建设期利息
B、设备及工器具购置费
C、铺底流动资金
D、基本预备费
B、设备及工器具购置费
C、铺底流动资金
D、基本预备费
答案：A
解析：
教材P160
【知识点】建设工程项目总投资的概念。动态投资部分，是指在建设期内，因建设期利息和国家新批准的税费、汇率、利率变动以及建设期价格变动引起的建设投资增加额，包括涨价预备费、建设期利息等。
【知识点】建设工程项目总投资的概念。动态投资部分，是指在建设期内，因建设期利息和国家新批准的税费、汇率、利率变动以及建设期价格变动引起的建设投资增加额，包括涨价预备费、建设期利息等。
在设备安装工程项目施工中，用于连续生产线设备测量控制网标高基准点的测设仪器是（ ）。
A.全站仪
B.经纬仪
C.罗盘仪
D.水准仪
B.经纬仪
C.罗盘仪
D.水准仪
答案：D
解析：
本题考核的是水准仪的应用。水准仪主要应用于建筑工程测量控制网标高基准点的测设及厂房、大型设备基础沉降观察的测量。在设备安装工程项目施工中，用于连续生产线设备测量控制网标高基准点的测设及安装过程中对设备安装标高的控制测量。
沉桩施工时不宜用射水方法施工的土层是 （）
A.黏性土 B.砂层C.卵石地层 D.粉细砂层
A.黏性土 B.砂层C.卵石地层 D.粉细砂层
答案：A
解析：
在密实的砂土、碎石土、砂砾的土层中 用锤击法、振动沉桩法有困难时，可采用射水作为 辅助手段进行沉桩施工。在黏性土中应慎用射水 沉桩；在重要建筑物附近不宜采用射水沉桩。
防水砂浆施工时，其环境温度最低限制为（ ）。（2015 年真题）
A．0℃
B．5℃
C．10℃
D．15℃
B．5℃
C．10℃
D．15℃
答案：B
解析：
本题考查的是水泥砂浆防水层施工。水泥砂浆防水层终凝后，应及时进行养护，养护温度不宜低于5℃，并应保持砂浆表面湿润，养护时间不得少于14d。所以，选项B 是正确的。
根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，除了交通事故、火灾事故外，自事故发生之日起( )日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。（2013）
A.15 B.20 C.30 D.40
A.15 B.20 C.30 D.40
答案：C
解析：
自事故发生之日起30 日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。道路交通事故、火灾事故自发生之日起7 日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。
2021一级建造师考试真题及答案8章 第4章
钻孔桩施工的要点之一是：钻孔桩水下混凝土采用竖向导管法浇筑，在浇筑前，将导管下端下放到距孔底渣（ ）为宜。
A.0．1～0．2m
B.0．2～0．3m
C.0．2～0．4m
D.0．3～0．5m
B.0．2～0．3m
C.0．2～0．4m
D.0．3～0．5m
答案：D
解析：
钻孔桩水下混凝土采用竖向导管法。在浇筑前，将导管下端下放到距孔底渣0.3~0.5m为宜。
铁路大中型建设项目招标应具备的条件有（ ）。
A．项目可研报告经国家批准
B．有批准的设计文件
c．建设资金已落实
D．建设项目管理机构已建立
E．征地拆迁工作已结束
正确答案：ABCD
点支承玻璃幕墙，当采用玻璃肋作支承结构时，其玻璃肋应选用（ ）。
A.夹层平板玻璃
B.钢化夹层玻璃
C.半钢化夹层玻璃
D.钢化玻璃
B.钢化夹层玻璃
C.半钢化夹层玻璃
D.钢化玻璃
答案：B
解析：
2020教材P163 / 2019教材P165
（3） 以玻璃肋作为支承结构时，应采用钢化夹层玻璃。
（3） 以玻璃肋作为支承结构时，应采用钢化夹层玻璃。
甲与乙订立了一份施工项目的材料采购合同，货款为 40 万元，乙向甲支付定金 4 万元，如任何一方不履行合同应支付违约金 6 万元。甲因将施工材料另卖他人而无法向乙完成交付，在乙提出的如下诉讼请求中，既能最大限度保护自己的利益，又能获得法院支持的诉讼请求是（ ）。
A.请求甲支付违约金6 万元
B. 请求甲支付违约金6 万元，同时请求返还支付的定金4 万元
C. 请求甲双倍返还定金8 万元
D.请求甲双倍返还定金8 万元，同时请求甲支付违约金6 万元
B. 请求甲支付违约金6 万元，同时请求返还支付的定金4 万元
C. 请求甲双倍返还定金8 万元
D.请求甲双倍返还定金8 万元，同时请求甲支付违约金6 万元
答案：B
解析：
当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。已经交付定金的，记得收回定金。
旧混凝土路面作为基层加铺沥青混合料面层施工时，若原水泥混凝土路面板局部脱空，加铺前需对基底进行处理，以保证水泥混凝土路面板的整体刚性。常用基底处理方法有()等。
A、换填基底材料
B、填充密封膏
C、局部修补
D、注浆填充脱空部位的空洞
E、采用微表处工艺
B、填充密封膏
C、局部修补
D、注浆填充脱空部位的空洞
E、采用微表处工艺
答案：A,D
解析：
2020/2019教材P40
（三）（1）为保证水泥混凝土路面板的整体刚性，加铺沥青混合料面层前，必须对脱空和路面板局部破裂处的基底进行处理，并对破损的路面板进行修复。基底处理方法有两种：一种是开挖式基底处理，即换填基底材料；另一种是非开挖式基底处理，即注浆填充脱空部位的空洞。
（三）（1）为保证水泥混凝土路面板的整体刚性，加铺沥青混合料面层前，必须对脱空和路面板局部破裂处的基底进行处理，并对破损的路面板进行修复。基底处理方法有两种：一种是开挖式基底处理，即换填基底材料；另一种是非开挖式基底处理，即注浆填充脱空部位的空洞。
航显系统中，各类显示大屏应结合（ ）等因素合理确定安装位置和安装方式。
A.建筑结构
B.大气消光系数
C.安装条件
D.厚度
E.可视距离
B.大气消光系数
C.安装条件
D.厚度
E.可视距离
答案：A,C,E
解析：
拆除工程开工前，应根据工程特点、构造情况、工程量等编制施工组织设计或安全专项施工方案，爆破拆除和被拆除桥梁面积大于1000㎡的拆除工程，应编制（ ）。
A、安全施工组织设计
B、安全施工方案
C、安全专项施工方案
D、安全专项施工技术措施
B、安全施工方案
C、安全专项施工方案
D、安全专项施工技术措施
答案：A
解析：
2020教材P439 / 2019教材P440
（四）（1）拆除工程开工前，应根据工程特点、构造情况、工程量等编制施工组织设计或安全专项施工方案，爆破拆除和被拆除桥梁面积大于1000m2的拆除工程，应编制安全施工组织设计。
（四）（1）拆除工程开工前，应根据工程特点、构造情况、工程量等编制施工组织设计或安全专项施工方案，爆破拆除和被拆除桥梁面积大于1000m2的拆除工程，应编制安全施工组织设计。
2021一级建造师考试真题及答案8章 第5章
下列设备安装中，通常情况下采用桩基础的是（ ）。
A、水泵
B、变压器
C、汽轮机
D、空调机组
B、变压器
C、汽轮机
D、空调机组
答案：C
解析：
【知识点】设备基础的种类及应用。桩基础适用于需要减少基础振幅、减弱基础振动或控制基础沉降和沉降速率的精密、大型设备的基础。大型、精密的机械设备基础，如锻锤、汽轮机等设备由于动力作用，对基础的振动频率和振幅要有一定的限制。
对存货进行ABC分类管理时，对A类存货应采取的管理方法是（ ）。
A、分品种重点管理
B、凭经验确定进货量
C、分类别一般控制
D、按总量灵活掌握
B、凭经验确定进货量
C、分类别一般控制
D、按总量灵活掌握
答案：A
解析：
2020版教材P164 / 2019版教材P158
运用存货ABC分析法管理存货A类存货种类虽然较少，但占用资金较多，应集中主要精力，对其经济批量进行认真规划，实施严格控制
运用存货ABC分析法管理存货A类存货种类虽然较少，但占用资金较多，应集中主要精力，对其经济批量进行认真规划，实施严格控制
背景资料
某航道工程吹填面积50000m2，原泥面高程-0.5m，吹填后高程2.3m，固结0.6m，沉降
0.4m。围堰采用爆炸排淤填石成堤，淤泥层在8~10m 深处遇到持力层。吹填在养殖区，由于
没有办理某证，养殖户干扰施工，监理通知8 月7 日停工，在8 月15 日通知22 日复工，施
工单位趁停工在8 月12 号开始对挖泥船进行检修，到8 月25 日检修完毕，26 日才复工。
问题：
爆炸排淤的施工方法选择是否合理，请说明原因。
某航道工程吹填面积50000m2，原泥面高程-0.5m，吹填后高程2.3m，固结0.6m，沉降
0.4m。围堰采用爆炸排淤填石成堤，淤泥层在8~10m 深处遇到持力层。吹填在养殖区，由于
没有办理某证，养殖户干扰施工，监理通知8 月7 日停工，在8 月15 日通知22 日复工，施
工单位趁停工在8 月12 号开始对挖泥船进行检修，到8 月25 日检修完毕，26 日才复工。
问题：
爆炸排淤的施工方法选择是否合理，请说明原因。
答案：
解析：
爆炸排淤的施工方法选择是合理的。
爆炸排淤填石法适用的地质条件为淤泥质软土地基，置换的软基厚度宜为4~12m。本题
的淤泥层厚度为8~10m，是爆炸排淤填石法的适用范围。
爆炸排淤填石法适用的地质条件为淤泥质软土地基，置换的软基厚度宜为4~12m。本题
的淤泥层厚度为8~10m，是爆炸排淤填石法的适用范围。
沿海某开发区滩涂治理兼围海造地工程，在该开发区的东部建设一块 50 万
m2 的商业用地，工程内容包括：将周边滩涂淤泥坎填至商业用地场地的围堰内，
之后进行地基加固，陆上土方回填至使用标高。业主通过公开招标确定了施工单位，签订了施工承包合同，合同规定工期为 220 天，开工时间 2001 年 6 月 30
日；工程造价 9110 万元，工程、质量等级要求为优良。工期提前每天奖励 2 万
元，工期延误每天罚款 3 万元。
问题：
1．施工单位经监理同意审批以总价包干的方式将部分软基加固的项目分包给了当地有资质的岩土公司承担。岩土公司施工时，发现实际的地质条件与业主提供的钻探报告不符，按实际土质情况，需增加 30%左右的工程量。该岩土公司遂以业主提供的地质资料不符为由向业主提出索赔，应如何进行索赔？
2．由于岩土公司分包部分工程量的增加，致使软基加固工程的进度滞后，使节点工期无法实现。总包单位能否向业主提出节点工期延长的要求？该如何处理这种情况？
3．施工单位在工程完工后，比合同完工日期提前 10 天向业主和监理提交竣
工验收申请，并提交了竣工资料。监理工程师在收到资料后第 5 天告之竣工资料未达到要求，要求施工单位对其中的某些部分进行整改。施工单位在收到监理的整改指示后第 3 天整改完毕重新申请验收，一周后该工程通过了业主组织的验收，施工单位是否造成了工期延误？根据合同该奖还是该罚？奖罚多少？
m2 的商业用地，工程内容包括：将周边滩涂淤泥坎填至商业用地场地的围堰内，
之后进行地基加固，陆上土方回填至使用标高。业主通过公开招标确定了施工单位，签订了施工承包合同，合同规定工期为 220 天，开工时间 2001 年 6 月 30
日；工程造价 9110 万元，工程、质量等级要求为优良。工期提前每天奖励 2 万
元，工期延误每天罚款 3 万元。
问题：
1．施工单位经监理同意审批以总价包干的方式将部分软基加固的项目分包给了当地有资质的岩土公司承担。岩土公司施工时，发现实际的地质条件与业主提供的钻探报告不符，按实际土质情况，需增加 30%左右的工程量。该岩土公司遂以业主提供的地质资料不符为由向业主提出索赔，应如何进行索赔？
2．由于岩土公司分包部分工程量的增加，致使软基加固工程的进度滞后，使节点工期无法实现。总包单位能否向业主提出节点工期延长的要求？该如何处理这种情况？
3．施工单位在工程完工后，比合同完工日期提前 10 天向业主和监理提交竣
工验收申请，并提交了竣工资料。监理工程师在收到资料后第 5 天告之竣工资料未达到要求，要求施工单位对其中的某些部分进行整改。施工单位在收到监理的整改指示后第 3 天整改完毕重新申请验收，一周后该工程通过了业主组织的验收，施工单位是否造成了工期延误？根据合同该奖还是该罚？奖罚多少？
答案：
解析：
1．当地的岩土公司分包商不能向业主提出索赔，尽管造成地质条件不符的责任在业主。因为分包商与业主并无合同关系，提出索赔没有依据。
分包商应依据与总包单位的分包施工合同提出索赔，而总包单位则可依据工程承包合同向业主提出索赔。
2．总包单位可以提出延长工期。因为地质条件的变化造成的工期延误其施工期可以延长。总包单位应在 5d 内就延误的内容、天数和因此发生的费用支出向监理工程师提出报告，监理工程师在接到报告后 5 天内报建设单位确认并予以答复，确定工期的延长天数和费用额。若监理工程师逾期未予答复，则可视为施工单位的要求已被建设单所确认。
3．10-5-3=2 天施工单位提前 10 天，提交竣工申请及资料后第 5 天被监理告之竣工料未达到要求，则这 5 天应由施工单位承担，如果报告及资料一次合格虽然监理是从第 5 天回交的仍应按 10 天计；（按申报之日计）
施工单位整改又去掉 3 天，重新申报后经一周通过验收，但竣工日仍应按一周前重新申报之日起，这样施工单位提前 2 天竣工，业主应奖励施工单位 2×2=4万元。
分包商应依据与总包单位的分包施工合同提出索赔，而总包单位则可依据工程承包合同向业主提出索赔。
2．总包单位可以提出延长工期。因为地质条件的变化造成的工期延误其施工期可以延长。总包单位应在 5d 内就延误的内容、天数和因此发生的费用支出向监理工程师提出报告，监理工程师在接到报告后 5 天内报建设单位确认并予以答复，确定工期的延长天数和费用额。若监理工程师逾期未予答复，则可视为施工单位的要求已被建设单所确认。
3．10-5-3=2 天施工单位提前 10 天，提交竣工申请及资料后第 5 天被监理告之竣工料未达到要求，则这 5 天应由施工单位承担，如果报告及资料一次合格虽然监理是从第 5 天回交的仍应按 10 天计；（按申报之日计）
施工单位整改又去掉 3 天，重新申报后经一周通过验收，但竣工日仍应按一周前重新申报之日起，这样施工单位提前 2 天竣工，业主应奖励施工单位 2×2=4万元。
保修担保的金额有效期与保修期相同，保修期开始日期为工程（ ）之日。
A.竣工验收合格 B.交工验收
C.主体工程完工 D.合同工期满
A.竣工验收合格 B.交工验收
C.主体工程完工 D.合同工期满
答案：A
解析：
当路基施工现场地下水位较高、处于过湿状态时，可设置隔离层或采取疏干措施，在以下方法中不属于该方法的是（）。
A、深层水泥搅拌桩
B、土工织物
C、塑料板排水
D、超载预压法
B、土工织物
C、塑料板排水
D、超载预压法
答案：A
解析：
2020教材P23 / 2019教材P22
（2）地下水位或地面积水水位较高，路基处于过湿状态、或强度与稳定性不符合要求的潮湿状态时，可设置隔离层或采取疏干等措施。可采用土工织物、塑料板等材料疏干或超载预压提高承载能力与稳定性。
（2）地下水位或地面积水水位较高，路基处于过湿状态、或强度与稳定性不符合要求的潮湿状态时，可设置隔离层或采取疏干等措施。可采用土工织物、塑料板等材料疏干或超载预压提高承载能力与稳定性。
在初步设计有详细设备清单时，应采用（ ）编制设备安装工程概算。
A. 估价法
B. 扩大单价法
C. 预算单价法
D. 概算指标法
A. 估价法
B. 扩大单价法
C. 预算单价法
D. 概算指标法
答案：C
解析：
本题主要考查了设备安装工程概算的编制方法。
C项：当初步设计有详细设备清单时，可直接按预算单价（预算定额单价）编制设备安装工程概算，即预算单价法。因此，C项正确。
A项：估算法是材料消耗定额的编制方法，适用于用量小、价值不大、不便计算的次要材料。因此，A项错误。
B项：扩大单价法是当初步设计的设备清单不完备，或仅有成套设备的重量时，可采用主体设备、成套设备或工艺线的综合扩大安装单价编制概算。因此，B项错误。
D项：当初步设计的设备清单不完备，或安装预算单价及扩大综合单价不全，无法采用预算单价法和扩大单价法时，可采用概算指标编制概算。因此，D项错误。
综上所述，本题正确答案为C项。
C项：当初步设计有详细设备清单时，可直接按预算单价（预算定额单价）编制设备安装工程概算，即预算单价法。因此，C项正确。
A项：估算法是材料消耗定额的编制方法，适用于用量小、价值不大、不便计算的次要材料。因此，A项错误。
B项：扩大单价法是当初步设计的设备清单不完备，或仅有成套设备的重量时，可采用主体设备、成套设备或工艺线的综合扩大安装单价编制概算。因此，B项错误。
D项：当初步设计的设备清单不完备，或安装预算单价及扩大综合单价不全，无法采用预算单价法和扩大单价法时，可采用概算指标编制概算。因此，D项错误。
综上所述，本题正确答案为C项。
2021一级建造师考试真题及答案8章 第6章
下列选项中，不属于支付担保形式的内容的是（ ）
A.银行保函
B.工程保留金
C.履约保证金
D.担保公司担保
B.工程保留金
C.履约保证金
D.担保公司担保
答案：B
解析：
支付担保是中标人要求招标人提供的保证履行合同中约定的工程款支付义务的担保。支付担保通常采用如下的几种形式：(1)银行保函；(2)履约保证金；(3)担保公司担保。
施工企业拟向租赁公司承租一台设备，设备价格为120万元，租期为6年，年末支付租金，折现率为10%，附加率为4%。按照附加率法计算，应支付租金为（ ）万元。 (2015)
A.25.0 B.27.5 C.33.5 D.36.8
A.25.0 B.27.5 C.33.5 D.36.8
答案：D
解析：
R=120（1+6*10%）/6+120*4%=36.8
R=120（1+6*10%）/6+120*4%=36.8
（2017年真题）某施工单位以EPC总承包模式中标一大型火电工程项目，总承包范围包括工程勘察设计、设备材料采购、土建安装工程施工，直至验收交付生产。
按合同规定，该施工单位投保建筑安装工程一切险和第三者责任险，保险费由该施工单位承担。为了控制风险，施工单位组织了风险识别、风险评估，对主要风险采取风险规避等风险防范对策。根据风险控制要求，由于工期紧，正值雨季，采购设备数量多，价值高，施工单位对采购本合同工程的设备材料，根据海运、陆运、水运和空运等运输方式，投保运输一切险。在签订采购合同时明确由供应商负责购买承担保费，按设备材料价格投保，保险区段为供应商仓库到现场交货为止。
施工单位成立了采购小组，组织编写了设备采购文件，开展设备招标，组织专家按照投标法的规定，进行设备采购评审，选择设备供应商，并签订供货合同。
220kV变压器安装完成后，电气试验人员按照交接试验标准规定，进行了变压器绝缘电阻测试、变压器极性和接线组别测试、变压器绕组连同套管直流电阻测量、直流耐压和泄漏电流测试等电气试验，监理检查认为变压器电气试验项目不够，应补充试验。
发电机定子到场后，施工单位按照施工作业文件要求，采用液压提升装置定子吊装就位。发电机转子到场后，根据施工作业文件及厂家技术文件要求，进行了发电机转子穿装前的气密性试验，重点检查了转子密封情况，经试验合格后，采用滑道式方法将转子穿装就位。
【问题】 3.按照电气设备交接试验标准的规定，220KV 变压器的电气试验项目还有哪些？
按合同规定，该施工单位投保建筑安装工程一切险和第三者责任险，保险费由该施工单位承担。为了控制风险，施工单位组织了风险识别、风险评估，对主要风险采取风险规避等风险防范对策。根据风险控制要求，由于工期紧，正值雨季，采购设备数量多，价值高，施工单位对采购本合同工程的设备材料，根据海运、陆运、水运和空运等运输方式，投保运输一切险。在签订采购合同时明确由供应商负责购买承担保费，按设备材料价格投保，保险区段为供应商仓库到现场交货为止。
施工单位成立了采购小组，组织编写了设备采购文件，开展设备招标，组织专家按照投标法的规定，进行设备采购评审，选择设备供应商，并签订供货合同。
220kV变压器安装完成后，电气试验人员按照交接试验标准规定，进行了变压器绝缘电阻测试、变压器极性和接线组别测试、变压器绕组连同套管直流电阻测量、直流耐压和泄漏电流测试等电气试验，监理检查认为变压器电气试验项目不够，应补充试验。
发电机定子到场后，施工单位按照施工作业文件要求，采用液压提升装置定子吊装就位。发电机转子到场后，根据施工作业文件及厂家技术文件要求，进行了发电机转子穿装前的气密性试验，重点检查了转子密封情况，经试验合格后，采用滑道式方法将转子穿装就位。
【问题】 3.按照电气设备交接试验标准的规定，220KV 变压器的电气试验项目还有哪些？
答案：
解析：
3.（1）变压器变比测量（2）绕组连同套管一起的绝缘电阻测量（3）绝缘油的击穿电压试验（4）交 流耐压试验
工作压力大于1000Pa的调节风阀，生产厂应提供在（）下能自由开关的试验报告。
A.1.15倍工作压力
B.1.25倍工作压力
C.1.5倍工作压力
D.2.0工作压力
B.1.25倍工作压力
C.1.5倍工作压力
D.2.0工作压力
答案：C
解析：
2020版教材P194 / 2019版教材P182
（4）工作压力大于1000Pa的调节风阀，生产厂应提供在1.5倍工作压力下能自由开关的强度测试合格的证书或试验报告。
（4）工作压力大于1000Pa的调节风阀，生产厂应提供在1.5倍工作压力下能自由开关的强度测试合格的证书或试验报告。
在计算偿债备付率时，公式中的分子采用项目借款偿还期内各年的（ ）。
A．销售收入
B．利润总额
C．可用于还本付息的资金
D．息税前利润
正确答案：C
材料进场质量验证内容有（ ）。
A.品种
B.型号
C.外观检查
D.见证取样
E.品质
B.型号
C.外观检查
D.见证取样
E.品质
答案：A,B,C,D
解析：
2020教材P224 / 2019教材P226
材料进场时，应提供材料或产品合格证，并根据供料计划和有关标准进行现场质量验证和记录。质量验证包括材料品种、型号、规格、数量、外观检查和见证取样。
材料进场时，应提供材料或产品合格证，并根据供料计划和有关标准进行现场质量验证和记录。质量验证包括材料品种、型号、规格、数量、外观检查和见证取样。
机械设备零部件的主要形状误差包括（ ）。
A．垂直度
B．直线度
C．平面度
D．圆度
E．圆柱度
正确答案：BCDE
2021一级建造师考试真题及答案8章 第7章
关于绿色建筑评价标准，说法错误的是（ ）。
A. 绿色建筑的评价应以单栋建筑或建筑群为评价对象
B. 设计评价应在建筑工程施工图设计文件审查通过后进行
C. 运行评价应在建筑通过竣工验收前进行
D. 绿色建筑评价指标体系由7 类指标组成
B. 设计评价应在建筑工程施工图设计文件审查通过后进行
C. 运行评价应在建筑通过竣工验收前进行
D. 绿色建筑评价指标体系由7 类指标组成
答案：C
解析：
P180
下列施工成本管理的措施中，属于组织措施的是（）。 （2014）
A.选用合适的分包项目合同结构
B.确定合理的施工成本控制工作流程
C.确定合适的施工机械，设备使用方案
D.对施工成本管理目标进行风险分析，并制定防范性对策
B.确定合理的施工成本控制工作流程
C.确定合适的施工机械，设备使用方案
D.对施工成本管理目标进行风险分析，并制定防范性对策
答案：B
解析：
选项A属于合同措施；选项C属于技术措施；选项D属于经济措施。
5. 建设工程的项目信息门户是基于互联网技术的重要管理工具。可以作为一个建设工程服务的项目信息门户主持者的是（ ）。
A. 建设行政主管部门
B. 设计单位
C. 业主委托的工程顾问公司
D. 施工单位
正确答案：C
5．C【解析】对一个建设工程而言，业主方往往是建 设工程的总组织者和总集成者，一般而言，它自然 就是项目信息门户的主持者，当然，它也可以委托 代表其利益的工程顾问公司作为项目信息门户的 主持者。
5．C【解析】对一个建设工程而言，业主方往往是建 设工程的总组织者和总集成者，一般而言，它自然 就是项目信息门户的主持者，当然，它也可以委托 代表其利益的工程顾问公司作为项目信息门户的 主持者。
桥墩钢模板组装后，用于整体吊装的吊环应采用（ ）。
A、热轧光圆钢筋
B、热轧带肋钢筋
C、冷轧带肋钢筋
D、高强钢丝
B、热轧带肋钢筋
C、冷轧带肋钢筋
D、高强钢丝
答案：A
解析：
【知识点】钢筋施工技术的一般规定。预制构件的吊环必须采用未经冷拉的热轧光圆钢筋制作，不得以其他钢筋替代，且其使用时的计算拉应力应不大于50MPa。
下列关于钢丝绳的用途，说法正确的是( )。
A.Ⅱ级钢丝绳可用于人员提升
B.由不规则钢丝构成的异形钢丝绳可用作钢丝绳罐道
C.圆形钢丝绳可作为摩擦轮提升的尾绳
D.石棉钢丝绳比金属内芯钢丝绳更适用于有冲击负荷的条件
B.由不规则钢丝构成的异形钢丝绳可用作钢丝绳罐道
C.圆形钢丝绳可作为摩擦轮提升的尾绳
D.石棉钢丝绳比金属内芯钢丝绳更适用于有冲击负荷的条件
答案：B
解析：
钢丝绳按钢丝机械特性分有特级、Ⅰ级和Ⅱ级钢丝绳，特级的钢丝韧性最好，用于提升人员。按钢丝断面分有圆形、异形钢丝绳，异形钢丝绳用不规则钢丝构成密封结构，用于作为钢丝绳罐道等。按内芯材料分有剑麻(或棉)内芯、石棉内芯、金属内芯，金属内芯适用于有冲击负荷条件。按钢丝绳断面形状分有圆形、扁形钢丝绳，扁形钢丝绳不扭转打结，作为摩擦轮提升的尾绳。
某城市规划在郊区新建一座车用燃气加气总站(压缩天然气CNG)，工艺流程如图2所示。
气源由D325×8埋地无缝钢管，从距离总站420m的天然气管网接驳，管网压力1．0MPa。主要设备工艺参数如上图所示，P表示工作压力，Q表示流量。
项目报建审批手续完善，采取土建和安装工程施工总承包模式。建设单位通过相关媒体发布公开招标信息，按招标投标管理要求选定具备相应资质的A施工单位。
签订施工合同前，建设单位指定B专业公司分包储气井施工。A单位将土建工程的劳务作业分包给C劳务分包单位。工程实施过程中，A单位及时检查、审核分包单位提交的分包工程施工组织设计、质量保证体系及措施、安全保证体系及措施、施工进度统计报表、工程款支付申请、竣工交验报告等文件资料，并指派专人负责对分包单位进行全过程管理。
消防设施检测单位对采用公用接地装置的消防控制室主机进行技术测试时，在柜体处实测接地电阻为12Ω，在基础槽钢处实测接地电阻值为0．4Ω。由于测试有不合格项，为此向A单位提出整改要求，项目部认真分析原因，并及时整改，顺利通过消防部门验收。
【问题】
1．签订合同前，A施工单位应审核B专业公司哪些证明文件工程实施过程中，还需审核分包单位哪些施工资料
2．根据流程图2，工艺管道试压宜采用什么介质应采取哪些主要技术措施
3．埋地管道D325×8施工中，有哪些关键工序
4．分析检测单位提出不合格项整改要求的原因，接地电阻测量可采用哪些方法
气源由D325×8埋地无缝钢管，从距离总站420m的天然气管网接驳，管网压力1．0MPa。主要设备工艺参数如上图所示，P表示工作压力，Q表示流量。
项目报建审批手续完善，采取土建和安装工程施工总承包模式。建设单位通过相关媒体发布公开招标信息，按招标投标管理要求选定具备相应资质的A施工单位。
签订施工合同前，建设单位指定B专业公司分包储气井施工。A单位将土建工程的劳务作业分包给C劳务分包单位。工程实施过程中，A单位及时检查、审核分包单位提交的分包工程施工组织设计、质量保证体系及措施、安全保证体系及措施、施工进度统计报表、工程款支付申请、竣工交验报告等文件资料，并指派专人负责对分包单位进行全过程管理。
消防设施检测单位对采用公用接地装置的消防控制室主机进行技术测试时，在柜体处实测接地电阻为12Ω，在基础槽钢处实测接地电阻值为0．4Ω。由于测试有不合格项，为此向A单位提出整改要求，项目部认真分析原因，并及时整改，顺利通过消防部门验收。
【问题】
1．签订合同前，A施工单位应审核B专业公司哪些证明文件工程实施过程中，还需审核分包单位哪些施工资料
2．根据流程图2，工艺管道试压宜采用什么介质应采取哪些主要技术措施
3．埋地管道D325×8施工中，有哪些关键工序
4．分析检测单位提出不合格项整改要求的原因，接地电阻测量可采用哪些方法
答案：
解析：
1．签订合同前．A施工单位应审核B专业公司的企业资质等级和从事特种设备安装相应的许可资格。工程实施过程中，还需审核分包单位提交的施工技术方案、施工进度计划、隐蔽工程验收记录。
2．根据流程图，工艺管道试压宜采用的介质是干燥洁净的空气。
应采取的主要技术措施包括以下内容：
(1)根据管道工作压力采取分段试压措施；
(2)将不参与试压的系统、设备等隔离(设置盲板与旁通管路)；
(3)试压管道划区，设置明显标记。
(4)试验时应安装不少于2块压力表，并有铅封。
3．埋地管道D325×8施工的关键工序：材料检验；管道焊接；管道系统试验。
4．检测单位提出不合格项整改要求的原因：柜体接地电阻12Ω超过基础槽钢接地电阻值 0．4Ω较多，柜体与基础槽钢接地连接不可靠或未做接地连接。
可采用的方法有：电流表与电压表和接地电阻测量仪测量法。
2．根据流程图，工艺管道试压宜采用的介质是干燥洁净的空气。
应采取的主要技术措施包括以下内容：
(1)根据管道工作压力采取分段试压措施；
(2)将不参与试压的系统、设备等隔离(设置盲板与旁通管路)；
(3)试压管道划区，设置明显标记。
(4)试验时应安装不少于2块压力表，并有铅封。
3．埋地管道D325×8施工的关键工序：材料检验；管道焊接；管道系统试验。
4．检测单位提出不合格项整改要求的原因：柜体接地电阻12Ω超过基础槽钢接地电阻值 0．4Ω较多，柜体与基础槽钢接地连接不可靠或未做接地连接。
可采用的方法有：电流表与电压表和接地电阻测量仪测量法。
灰土、砂和砂石地基工程施工结束后，应检查其（ ）。
A.承载力
B.变形
C.含水量
D.标高
B.变形
C.含水量
D.标高
答案：A
解析：
2020教材P226 / 2019教材P228
（3）施工结束后，应检验灰土、砂和砂石地基的承载力。
（3）施工结束后，应检验灰土、砂和砂石地基的承载力。
2021一级建造师考试真题及答案8章 第8章
钢筋的连接方法有（ ）连接。
A.焊接 B.铆钉 C.化学粘接 D.机械 E.绑扎
正确答案：ADE
解析：钢筋的连接方式有焊接、机械、绑扎等方式。
解析：钢筋的连接方式有焊接、机械、绑扎等方式。
甲建筑公司向乙公司发函采购红砖,函件中标明了红砖的数量、价格和交货时间。乙公司回函表示如果延长10天可如约供货。根据《合同法》,乙公司的回函属于
A.要约邀请
B.承诺
C.新要约
D.部分承诺
B.承诺
C.新要约
D.部分承诺
答案：C
解析：
2020版教材P127 / 2019版教材P126
《合同法》规定，要约是希望和他人订立合同的意思表示。 发出要约的人称为要约人，接受要约的人称为受要约人。在国际贸易实务中，也称为 发盘、发价、报价。要约是订立合同的必经阶段，不经过要约，合同是不可能成立的。《合同法》规定，要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示。寄送的价目表、 拍卖公告、招标公告、招股说明书、商业广告等为要约邀请。 要约邀请可以是向特定人发出，也可以是向不特定的人发出。要约邀请只是邀请他人 向自己发出要约，如果自己承诺才成立合同。因此，要约邀请处于合同的准备阶段，没有 法律约束力。因此对比要约和要约邀请的含义，可发现乙公司的回函属于新要约。
《合同法》规定，要约是希望和他人订立合同的意思表示。 发出要约的人称为要约人，接受要约的人称为受要约人。在国际贸易实务中，也称为 发盘、发价、报价。要约是订立合同的必经阶段，不经过要约，合同是不可能成立的。《合同法》规定，要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示。寄送的价目表、 拍卖公告、招标公告、招股说明书、商业广告等为要约邀请。 要约邀请可以是向特定人发出，也可以是向不特定的人发出。要约邀请只是邀请他人 向自己发出要约，如果自己承诺才成立合同。因此，要约邀请处于合同的准备阶段，没有 法律约束力。因此对比要约和要约邀请的含义，可发现乙公司的回函属于新要约。
对干特定的投资方案，若基准收益率增大，则投资方案评价指标的变化规律是（）。 (2013)
A．财务净现值与内部收益率均减小
B．财务净现值与内部收益率均增大
C．财务净现值减小，内部收益率不变
D．财务净现值增大，内部收益率减小
B．财务净现值与内部收益率均增大
C．财务净现值减小，内部收益率不变
D．财务净现值增大，内部收益率减小
答案：C
解析：
FNPV（财务净现值）指标计算简便，显示出了技术方案现金流量的时间分配，但得不出投资过程收益程度大小，且受外部参数(ic) 的影响；
FIRR（内部收益率）指标较为麻烦，但能反映投资过程的收益程度，而的FIRR的大小不受外部参数影响，完全取决于投资过程现金流量。
FIRR（内部收益率）指标较为麻烦，但能反映投资过程的收益程度，而的FIRR的大小不受外部参数影响，完全取决于投资过程现金流量。
下列仲裁协议约定的内容中，属于有效条款的是（ ）。
A、仲裁协议约定的两个仲裁机构，且当事人不能就仲裁机构选择达成一致
B、当事人约定争议可以向仲裁机构申请仲裁也可以向人民法院起诉
C、劳动合同约定发生劳动争议向北京仲裁委员会申请仲裁
D、双方因履行合同发生纠纷向北京仲裁委员会申请仲裁
B、当事人约定争议可以向仲裁机构申请仲裁也可以向人民法院起诉
C、劳动合同约定发生劳动争议向北京仲裁委员会申请仲裁
D、双方因履行合同发生纠纷向北京仲裁委员会申请仲裁
答案：D
解析：
【知识点】仲裁协议的内容。仲裁协议应当具备下列内容：（1）请求仲裁的意思表示；（2）仲裁事项；（3）选定的仲裁委员会。这三项内容必须同时具备，仲裁协议才能有效。
在工程网络计划中，关键工作是（ ）的工作。
A.总时差最小
B.关键线路上
C.持续时间最长
D.自由时差为零
E.两端节点为关键节点
B.关键线路上
C.持续时间最长
D.自由时差为零
E.两端节点为关键节点
答案：A,B
解析：
耐火等级为一级建筑物的梁，其燃烧性能和耐火极限不应低于（ ）。
A．难燃烧体1.00h
B．不燃烧体2.00h
C．难燃烧体2.00h
D．不燃烧体3.00h
正确答案：B
严禁使用( )洗刷空气压缩机曲轴箱、滤清器或空气通路的零部件。
A.柴油
B.煤油
C.水
D.酒精
B.煤油
C.水
D.酒精
答案：B
解析：
上一篇：一级建造师考试历年真题精选6篇
下一篇：2021一级建造师历年真题7节
热门文章
