一级建造师经典例题7篇
发布时间：2021-07-18
一级建造师经典例题7篇 第1篇
复式记账的基本原则不包括( )。
A．会计等式为记账基础
B．对每一项业务必须在两个账户内记录
C．必须按经济业务对会计等式的影响类型来记录
D．定期汇总的全部账户记录必须平衡
正确答案：B
桥梁悬臂施工过程中，设计无说明时，湿接缝块件应待混凝土强度达到设计强度等级的()%以上时，才能张拉预应力束。
A.65
B.70
C.75
D.80
B.70
C.75
D.80
答案：D
解析：
本题考查的是桥梁上部结构悬臂施工。湿接缝块件应待混凝土强度达到设计强度等级的80%以上时，才能张拉预应力束。
关于对其他项目费用计算规定的说法，正确的有（ ）。
A.计日工应按监理方实际签证确认的事项计算
B.总承包服务费应依据合同约定金额计算，如发生调整的，以发包方确认调整金额计算
C.索赔费用应依据发、承包双方确认的索赔事项和金额计算
D.现场签证费用应依据发、承包双方签证资料确认的金额计算
E.暂列金额应减去工程价款调整与索赔、现场签证金额计算，如有余额归承包人
B.总承包服务费应依据合同约定金额计算，如发生调整的，以发包方确认调整金额计算
C.索赔费用应依据发、承包双方确认的索赔事项和金额计算
D.现场签证费用应依据发、承包双方签证资料确认的金额计算
E.暂列金额应减去工程价款调整与索赔、现场签证金额计算，如有余额归承包人
答案：C,D
解析：
2020教材P304 / 2019教材P305
其他项目费通常是按照合同条件规定填报，例如暂列金额。计日工需要单独填报价格即可，用于施工过程中临时发生的雇工费用支出。总包管理费是施工单位自行按照总包范围和总包费率计算而得。
其他项目费通常是按照合同条件规定填报，例如暂列金额。计日工需要单独填报价格即可，用于施工过程中临时发生的雇工费用支出。总包管理费是施工单位自行按照总包范围和总包费率计算而得。
属于土方路基工程施工质量控制关键点的有（ ）。
A.施工放样与断面测量
B.确保路基的压实度、弯沉值、平整度
C.控制每层的松铺厚度
D.正确确定土的最大干密度
E.控制填土的含水量，确保压实度达到设计要求
B.确保路基的压实度、弯沉值、平整度
C.控制每层的松铺厚度
D.正确确定土的最大干密度
E.控制填土的含水量，确保压实度达到设计要求
答案：A,C,D,E
解析：
2020版教材P321/2019版教材P315
土方路基工程施工中常见质量控制关键点：①施工放样与断面测量。②路基原地面处理，按施工技术合同或规范规定要求处理，并认真整平压实。③使用适宜材料，必须采用设计和规范规定的适用材料，保证原材料合格，正确确定土的最大干密度和最佳含水量。④压实设备及压实方案。⑤路基纵横向排水系统设置。⑥每层的松铺厚度、横坡及填筑速率。⑦分层压实，控制填土的含水量，确保压实度达到设计要求。
土方路基工程施工中常见质量控制关键点：①施工放样与断面测量。②路基原地面处理，按施工技术合同或规范规定要求处理，并认真整平压实。③使用适宜材料，必须采用设计和规范规定的适用材料，保证原材料合格，正确确定土的最大干密度和最佳含水量。④压实设备及压实方案。⑤路基纵横向排水系统设置。⑥每层的松铺厚度、横坡及填筑速率。⑦分层压实，控制填土的含水量，确保压实度达到设计要求。
对于金属的防腐蚀涂层施工方法，（）是最简单的手工涂装方法。
A.弹涂
B.喷涂
C.刷涂
D.滚涂
B.喷涂
C.刷涂
D.滚涂
答案：C
解析：
2020版教材P146 / 2019版教材P136
（一）刷涂法施工；1.刷涂一种最简单的手工涂装方法
（一）刷涂法施工；1.刷涂一种最简单的手工涂装方法
影响钢材可焊性的主要因素是（ ）。
A.钢材的自身强度
B.焊工的技术水平
C.烧焊的温度
D.钢材的化学成分
B.焊工的技术水平
C.烧焊的温度
D.钢材的化学成分
答案：D
解析：
可焊性是指采用一般焊接工艺就可完成合格的焊缝的性能，用以评价钢材受焊接热作用的影响。钢材的可焊性受碳含量和合金含量的影响。故影响钢材可焊性的主要因素是钢材的化学成分。
班组长和安全员的安全教育内容包括（ ）。
A.有关事故案例及事故应急处理措施
B.基本的安全技术知识
C.事故抢救与应急处理措施
D.安全生产法律、法规、安全技术及技能
E.典型事故案例
B.基本的安全技术知识
C.事故抢救与应急处理措施
D.安全生产法律、法规、安全技术及技能
E.典型事故案例
答案：C,D,E
解析：
2020教材P218 / 2019教材P216
班组长和安全员的安全教育内容包括：（1）安全生产法律、法规、安全技术及技能、职业病和安全文化的知识；（2）本企业、本班组和工作岗位的危险因素、安全注意事项；（3）本岗位安全生产职责；（4）典型事故案例；（5）事故抢救与应急处理措施。
班组长和安全员的安全教育内容包括：（1）安全生产法律、法规、安全技术及技能、职业病和安全文化的知识；（2）本企业、本班组和工作岗位的危险因素、安全注意事项；（3）本岗位安全生产职责；（4）典型事故案例；（5）事故抢救与应急处理措施。
（2019年真题）法人进行民事活动的物质基础是（）
A.有自己的名称
B.有自己的组织机构
C.有必要的财产或经费
D.有自己的住所
B.有自己的组织机构
C.有必要的财产或经费
D.有自己的住所
答案：C
解析：
P9-10
有必要的财产或者经费是法人进行民事活动的物质基础。
有必要的财产或者经费是法人进行民事活动的物质基础。
一级建造师经典例题7篇 第2篇
根据《建筑业企业资质管理规定》，下列关于企业资质证书的撤回，表述正确的是()。
A.企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告
B.整改期限最长不超过1个月
C.被撤回建筑业企业资质证书的企业，可以在资质被撤回后2个月内，向资质许可机关提出核定低于原等级同类别资质的申请
D.企业整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，但是可以承揽新的工程
B.整改期限最长不超过1个月
C.被撤回建筑业企业资质证书的企业，可以在资质被撤回后2个月内，向资质许可机关提出核定低于原等级同类别资质的申请
D.企业整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，但是可以承揽新的工程
答案：A
解析：
本题考核的是企业资质证书的撤回。企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月，因此A选项正确，B选项错误。企业整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不能承揽新的工程，因此C选项错误。被撤回建筑业企业资质证书的企业，可以在资质被撤回后3个月内，向资质许可机关提出核定低于原等级同类别资质的申请，因此D选项错误。
某项施工中施工单位偷工减料，造成建设工程不符合规定的质量标准，给建设单位造成了损失。建设行政主管部门不能对该施工单位实施的制裁是（ ）。
A.责令停业整顿
B.降低资质等级
C.责令改正
D.罚金
B.降低资质等级
C.责令改正
D.罚金
答案：D
解析：
本题考核的是施工企业违法行为应承担的法律责任。《建筑法》规定，建筑施工企业在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构(配)件和设备的，或者有其他不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的行为的，责令改正，处以罚款；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书；造成建筑工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
在招标投标中，关于履约保证金的说法，正确的是（）。2018真题
A、招标文件中不得要求中标人提交履约保证金
B、履约保证金是为了保证中标人按照合同约定履行义务，完成中标项目而设立的
C、履约保证金的金额没有法律规定的限制，招标人可要求中标人提交任意金额的履约保证金
D、不鼓励施工企业以银行保函形式向建设单位提供履约担保
B、履约保证金是为了保证中标人按照合同约定履行义务，完成中标项目而设立的
C、履约保证金的金额没有法律规定的限制，招标人可要求中标人提交任意金额的履约保证金
D、不鼓励施工企业以银行保函形式向建设单位提供履约担保
答案：B
解析：
本题考查的是中标的法定要求。选项A错误，《招标投标法》规定，文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当提交。选项C错误，履约保证金不得超过中标合同金额的10%。选项D错误，引导承包企业以银行保函或担保公司保函的形式，向建设单位提供履约担保。
建安工程造价中，税金包括（ ）。
A．营业税、城市维护建设税
B．营业税、城市维护建设税及教育费附加
C．增值税、城市维护建设税及教育费附加
D．营业税、增值税及教育费附加
正确答案：B
后张法预应力管道安装要求中说法正确的有()。
A、金属管道应采用钢管连接
B、管道应采用定位钢筋牢固地固定于设计位置
C、管道检查合格后应及时封堵端面
D、管道应留压浆孔与溢浆孔
E、管道安装后，需在其附近进行焊接作业时，可不对管道采取保护措施
B、管道应采用定位钢筋牢固地固定于设计位置
C、管道检查合格后应及时封堵端面
D、管道应留压浆孔与溢浆孔
E、管道安装后，需在其附近进行焊接作业时，可不对管道采取保护措施
答案：B,C,D
解析：
2020/2019教材P55
本题考查的是预应力张拉施工。1）管道应采用定位钢筋牢固地定位于设计位置。2)金属管道结构应采用套管连接，选项A错误；3)管道应留压浆孔与溢浆孔。4)管道安装就位后应立即通孔检查，发现堵塞应及时疏通。管道经检查合格后应及时将其端面封堵，防止杂物进入。5）管道安装后，需在其附近进行焊接作业时，必须对管道采取保护措施，选项E错误。
本题考查的是预应力张拉施工。1）管道应采用定位钢筋牢固地定位于设计位置。2)金属管道结构应采用套管连接，选项A错误；3)管道应留压浆孔与溢浆孔。4)管道安装就位后应立即通孔检查，发现堵塞应及时疏通。管道经检查合格后应及时将其端面封堵，防止杂物进入。5）管道安装后，需在其附近进行焊接作业时，必须对管道采取保护措施，选项E错误。
下列选项中，可以进行抵押的财产有（ ）。
A.宅基地
B.土地所有权
C.建设用地使用权
D.交通运输工具
E.生产设备
B.土地所有权
C.建设用地使用权
D.交通运输工具
E.生产设备
答案：C,D,E
解析：
可以抵押的财产：（1）建筑物和其他土地附着物；（2）建设用地使用权；（3）以 招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地等土地承包经营权；（4）生产设备、原材料、半成品、 产品；（5）正在建造的建筑物、船舶、航空器；（6）交通运输工具；（7）法律、行政法规未 禁止抵押的其他财产 不得抵押的财产：（1）土地所有权；（2）耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土 地使用权；（3）学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施、医 疗卫生设施和其他社会公益设施；（4）所有权、使用权不明或有争议的财产；（5）依法被查封、 扣押、监管的财产。
对在建工程项目执行施工安全强制性标准情况进行监督检查的主体是()。
A.规划审查机关
B.施工图设计文件审查单位
C.建筑安全监督管理机构
D.工程质量监督机构
B.施工图设计文件审查单位
C.建筑安全监督管理机构
D.工程质量监督机构
答案：C
解析：
2020版教材P295 / 2019版教材P294
本题考察的是： 对工程建设强制性标准的监督检查。建设项目规划审查机关应当对工程建设规划阶段执行强制性标准的情况实施监督；施工图设计文件审查单位应当对工程建设勘察、设计阶段执行强制性标准的情况实施监督；建筑安全监督管理机构应当对工程建设施工阶段执行施工安全强制性标准的惰况实施监督；工程质量监督机构应当对工程建设施工、监理 、验收等阶段执行强制性标准的情况实施监督。
本题考察的是： 对工程建设强制性标准的监督检查。建设项目规划审查机关应当对工程建设规划阶段执行强制性标准的情况实施监督；施工图设计文件审查单位应当对工程建设勘察、设计阶段执行强制性标准的情况实施监督；建筑安全监督管理机构应当对工程建设施工阶段执行施工安全强制性标准的惰况实施监督；工程质量监督机构应当对工程建设施工、监理 、验收等阶段执行强制性标准的情况实施监督。
根据《水利工程设计变更管理暂行办法》（水规计[2012]93 号），涉及工程规模发生较大变化的设计变更应事先征得（ ）的同意。
A.原可行性研究报告批复部门
B.原初步设计审查部门
C.施工图设计审查部门
D.项目主管部门
B.原初步设计审查部门
C.施工图设计审查部门
D.项目主管部门
答案：A
解析：
涉及工程开发任务变化和工程规模、设计标准、总体布局等方面较大变化的设计变更, 应当征得原可行性研究报告批复部门的同意。
一级建造师经典例题7篇 第3篇
工程勘察报告关于岩土物理力学性质的描述中应包括：各岩土单元体的特性、状态、均匀程度、密实程度和风化程度等()指标的统计值。
A.化学组成
B.岩性指标
C.物理力学
D.综合指标
B.岩性指标
C.物理力学
D.综合指标
答案：C
解析：
建筑工程安全隐患的不安全因素包括（ ）。
A.人的不安全行为
B.物的不安全状态
C.组织管理上的不安全缺陷
D.施工技术指导的缺陷
E.法规的学习不到位
B.物的不安全状态
C.组织管理上的不安全缺陷
D.施工技术指导的缺陷
E.法规的学习不到位
答案：A,B,C
解析：
2020教材P232 / 2019教材P230
一、建设工程安全的隐患.建设工程安全隐患包括三个部分的不安全因素：人的不安全因素、物的不安全状态和组织管理上的不安全因素。
一、建设工程安全的隐患.建设工程安全隐患包括三个部分的不安全因素：人的不安全因素、物的不安全状态和组织管理上的不安全因素。
当事人对仲裁协议的效力有异议的，一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由（ ）。
A.受案的仲裁委员会决定
B.工程所在地的基层人民法院裁定
C.合同签订地的中级人民法院裁定
D.仲裁委员会所在地的中级人民法院裁定
B.工程所在地的基层人民法院裁定
C.合同签订地的中级人民法院裁定
D.仲裁委员会所在地的中级人民法院裁定
答案：D
解析：
当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁庭首次开庭前提出。当事人既可以请求仲裁委员会作出决定，也可以请求人民法院裁定。一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由人民法院裁定。
在施工现场架立钢筋，经常需要用电弧焊连接钢筋。现在常采用压力套管代替焊接的工艺，从而避免了焊接作业对人的潜在危害，这是从（ ）的角度进行风险控制策划的。
A．安全管理措施的进步
B．降低人的精神压力
C．利用技术进步降低危险
D．使用个人防护用具
正确答案：C
解体的大型减速机安装时，一次灌浆应在（ ）进行。
A.整体精找正后
B.底座粗找正后
C.整体粗找正后
D.底座精找正后
B.底座粗找正后
C.整体粗找正后
D.底座精找正后
答案：B
解析：
本题考查机械设备安装主要工序内容。一次灌浆是在设备粗找正后，对地脚螺栓孔进行的灌浆。二次灌浆是在设备精找正后，对设备底座和基础间进行的灌浆。又因为：对于解体设备应先将底座就位固定后，再进行上部设备部件的组装。即解体设备的一次灌浆是在底座粗找正后进行的。
《城市供热管网工程施工及验收规范》对热力管道直埋保温接头的要求包括（ ）。
A．接头处钢管表面应干净、干燥
B．接头施工采取的工艺，应有合格的形式检验报告
C．接头的保温和密封应在接头焊口检验合格后进行
D．二级管网的现场安装的接头密封应进行不少于50%气密性检验
E．气密性检验的压力为0.5MPa，用肥皂水仔细检查密封处，无气泡为合格
正确答案：ABC
接地模块的安装要求有（ ）。
A.接地模块是导电能力优越的金属材料
B.通常接地模块顶面埋深不应小于0.6m
C.接地模块间距不应小于模块长度的3~5倍
D.接地模块是导电能力优越的非金属材料
E.接地模块安装应参阅制造厂商的技术说明
B.通常接地模块顶面埋深不应小于0.6m
C.接地模块间距不应小于模块长度的3~5倍
D.接地模块是导电能力优越的非金属材料
E.接地模块安装应参阅制造厂商的技术说明
答案：B,C,D,E
解析：
教材P79
2.接地模块的安装。（1）接地模块是导电能力优越的非金属材料，经复合加工而成。（2）接地模块的安装除满足有关规范的规定外，还应参阅制造厂商提供的有关技术说明。通常接地模块顶面埋深不应小于0.6m，接地模块间距不应小于模块长度的3~5倍。
2.接地模块的安装。（1）接地模块是导电能力优越的非金属材料，经复合加工而成。（2）接地模块的安装除满足有关规范的规定外，还应参阅制造厂商提供的有关技术说明。通常接地模块顶面埋深不应小于0.6m，接地模块间距不应小于模块长度的3~5倍。
路堑排水系统的施工要求有（ ）。
A.应先做好堑顶截、排水，并经常检查防止渗漏
B.堑顶为土质或含有软弱夹层的岩石时，天沟应及时铺砌或采取其他防渗措施
C.开挖区应保持排水系统通畅
D.排出的水不得损害路基及附近建筑物地基、道路和农田
E.现场复查施工组织设计的可行性，核实、调整土石方调运计划
B.堑顶为土质或含有软弱夹层的岩石时，天沟应及时铺砌或采取其他防渗措施
C.开挖区应保持排水系统通畅
D.排出的水不得损害路基及附近建筑物地基、道路和农田
E.现场复查施工组织设计的可行性，核实、调整土石方调运计划
答案：A,B,C,D
解析：
一级建造师经典例题7篇 第4篇
合理选用管孔，有利于穿放光(电)缆和维护工作。选用管孔的总原则是( )。
A.先下后上，先中后侧
B.先上后下，先中后侧
C.先下后上，先侧后中
D.先上后下，先侧后中
B.先上后下，先中后侧
C.先下后上，先侧后中
D.先上后下，先侧后中
答案：C
解析：
本题考核的是管孔的选用原则。合理选用管孔，有利于穿放光(电)缆和维护工作。选用管孔时，总原则是：先下后上，先侧后中，大对数电缆、干线光缆一般应敷设在靠下靠边的管孔。
在建设项目设计工作阶段，与投资准备工作紧邻的前项工作是（ ）。
A．编制项目建议书
B．编制项目可行性研究报告
C．进行初步设计
D．进行施工图设计
B．编制项目可行性研究报告
C．进行初步设计
D．进行施工图设计
答案：C
解析：
符合露天矿巷道疏干工程质量验收合格要求的有（ ）。
A.主排水井的设置应符合设计要求
B.放水钻孔的设置、数量应符合设计要求
C.主排水井位置的允许误差为±200mm
D.巷道与主排水井贯通的位置应大于200mm
E.主排水井穿过的含水层不是疏干巷道疏干的对象，应封闭含水层
B.放水钻孔的设置、数量应符合设计要求
C.主排水井位置的允许误差为±200mm
D.巷道与主排水井贯通的位置应大于200mm
E.主排水井穿过的含水层不是疏干巷道疏干的对象，应封闭含水层
答案：A,B,E
解析：
根据《露天煤矿工程质量验收规范》GB50175--2014规定，巷道疏干工程质量检验验收合格要求为： (1)硐口设置、巷道支护方式和硐内设施应符合设计要求。
(2)主排水井的设置应符合设计要求。
(3)放水钻孔的设置、数量应符合设计要求。
(4)主排水井位置的允许误差为±100MM。
(5)主排水井穿过的含水层不是疏干巷道疏干的对象，应封闭含水层。
(6)巷道与主排水井贯通应符合设计要求。
(7)巷道与主排水井贯通的位置应小于200MM。
(2)主排水井的设置应符合设计要求。
(3)放水钻孔的设置、数量应符合设计要求。
(4)主排水井位置的允许误差为±100MM。
(5)主排水井穿过的含水层不是疏干巷道疏干的对象，应封闭含水层。
(6)巷道与主排水井贯通应符合设计要求。
(7)巷道与主排水井贯通的位置应小于200MM。
港航工程混凝土配合比设计中，按耐久性要求对()有最小值的限制。
A.胶凝材料用量
B.用水量
C.水灰比
D.细骨料
B.用水量
C.水灰比
D.细骨料
答案：A
解析：
建筑排水管道系统的试验包括（ ）。
A.压力试验
B.通水试验
C.热水试验
D.灌水试验
E.通球试验
B.通水试验
C.热水试验
D.灌水试验
E.通球试验
答案：B,D,E
解析：
下列成本管理的指标中，属于施工成本计划数量指标的是()。
A.按子项汇总的工程项目计划总成本指标
B.施工项目总成本降低率
C.工程项目成本降低额
D.设计预算成本计划降低额
B.施工项目总成本降低率
C.工程项目成本降低额
D.设计预算成本计划降低额
答案：A
解析：
@##
某设备4年前的原始取得成本是10 000元，目前的账面价值是4000元，可变现净值为1500元，在进行设备更新分析时，应视为该设备沉没成本的价值( )元。
A．2500 B．8500 C.10 000 D．1500
A．2500 B．8500 C.10 000 D．1500
答案：A
解析：
沉没成本是既有企业过去投资决策发生的、非现在决策能改变（或不受现在决策影响）、已经计入过去投资费用回收计划的费用。由于沉没成本是已经发生的费用，不管企业生产什么和生产多少，这项费用都不可避免地要发生，因此现在决策对它不起作用。在进行设备更新方案比选时，原设备的价值应按目前实际价值计算，而不考虑其沉没成本。此题中，该设备4年前的原始成本是10000元，目前的账面价值是4000元，现在的市场价值仅为1500元。在进行设备更新分析时，旧设备往往会产生一笔沉没成本，即：沉没成本=设备账面价值-当前市场价值=4000 -1500 = 2500（元），是过去发生的而与现在决策无关，目前该设备的价值等于净残值1500元。
关于施工现场职业健康安全卫生要求的说法，错误的是（ ）。
A、生活区可以设置敞开式垃圾容器
B、施工现场宿舍严禁使用通铺
C、施工现场水冲式厕所地面必须硬化
D、现场食堂必须设置独立制作间
B、施工现场宿舍严禁使用通铺
C、施工现场水冲式厕所地面必须硬化
D、现场食堂必须设置独立制作间
答案：A
解析：
教材P247
【知识点】施工现场职业健康安全卫生的要求。办公区和生活区应设密闭式垃圾容器，所以选项A错误；施工现场宿舍严禁使用通铺，所以选项B正确；施工现场应设置水冲式或移动式厕所，厕所地面应硬化，所以选项C正确；食堂应设置独立的制作间、储藏间，所以选项D正确。
【知识点】施工现场职业健康安全卫生的要求。办公区和生活区应设密闭式垃圾容器，所以选项A错误；施工现场宿舍严禁使用通铺，所以选项B正确；施工现场应设置水冲式或移动式厕所，厕所地面应硬化，所以选项C正确；食堂应设置独立的制作间、储藏间，所以选项D正确。
一级建造师经典例题7篇 第5篇
根据《建设工程质量管理条例》，建设单位最迟应当在（ ）之前办理工程质量监督手续。
A.竣工验收 B.签订施工合同C.进场开工 D.领取施工许可证
A.竣工验收 B.签订施工合同C.进场开工 D.领取施工许可证
答案：D
解析：
根据《建设工程质量管理条例》第13条的规定.建设单位在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。故应选D项。
在通信网中，基本的拓扑结构有()。
A.网状网
B.总线型网
C.星形网
D.复线型网
E.环形网
B.总线型网
C.星形网
D.复线型网
E.环形网
答案：A,B,C,E
解析：
本题考核的是拓扑结构的分类。在通信网中，所谓拓扑结构是指构成通信网的节点之间的互连方式。基本的拓扑结构有：网状网、星形网、环形网、总线型网、复合型网等。
关于行政许可的说法，正确的是（ ）。
A、部门规章可以设定行政许可
B、行政机关在实施行政许可时，一律进行听证
C、行政许可可以延续，但是不得变更行政许可事项
D、行政许可可以统一办理或者联合办理
B、行政机关在实施行政许可时，一律进行听证
C、行政许可可以延续，但是不得变更行政许可事项
D、行政许可可以统一办理或者联合办理
答案：D
解析：
教材P369
【知识点】行政许可及其种类、法定程序。选项A，正确的说法应为“法律可以设定行政许可。尚未制定法律的，行政法规可以设定行政许可。尚未制定法律、行政法规的，地方性法规可以设定行政许可；尚未制定法律、行政法规和地方性法规的，因行政管理的需要，确需立即实施行政许可的，省、自治区、直辖市人民政府规章可以设定临时性的行政许可”；选项B，正确的说法应为“法律、法规、规章规定实施行政许可应当听证的事项，或者行政机关认为需要听证的其他涉及公共利益的重大行政许可事项，行政机关应当向社会公告，并举行听证”；选项C，正确的说法应为“被许可人要求变更行政许可事项的，应当向作出行政许可决定的行政机关提出申请；符合法定条件、标准的，行政机关应当依法办理变更手续”。
【知识点】行政许可及其种类、法定程序。选项A，正确的说法应为“法律可以设定行政许可。尚未制定法律的，行政法规可以设定行政许可。尚未制定法律、行政法规的，地方性法规可以设定行政许可；尚未制定法律、行政法规和地方性法规的，因行政管理的需要，确需立即实施行政许可的，省、自治区、直辖市人民政府规章可以设定临时性的行政许可”；选项B，正确的说法应为“法律、法规、规章规定实施行政许可应当听证的事项，或者行政机关认为需要听证的其他涉及公共利益的重大行政许可事项，行政机关应当向社会公告，并举行听证”；选项C，正确的说法应为“被许可人要求变更行政许可事项的，应当向作出行政许可决定的行政机关提出申请；符合法定条件、标准的，行政机关应当依法办理变更手续”。
起吊混凝土预制构件时，吊绳与水平夹角不得小于（ ）。
A.30°
B.35°
C.40°
D.45°
B.35°
C.40°
D.45°
答案：D
解析：
起吊混凝土预制构件时，吊绳与水平夹角不得小于45°。作业人员应避开构件的外伸钢筋。
针对事件（3），计算耙吸挖泥般所发生的停置费。花工单位可否向业主索赔此停置费？并说明理由。
正确答案：
停工6天发生的停置费为： 停置费=停置艘班费×停置艘班数（1分） =（折旧费×50%+保修费+材料费×40%+燃料费×10%+艘班人工费）×停置艘班数（2分） =（8000×50%+3000+2000×40%+10000×10%+6000）×17 =251600（元）（1分） 本题以上计算部分如按（8000+3000+2000+10000+6000）×（0.5-0.8）×17计算给2分。 可据此向业主提出索赔（1分）。因为耙吸挖泥船是按照业主的要求进场的，进场后由于拆迁补偿未完成造成村民阻扰施工，属于业主责任，理应赔偿。（1分）
停工6天发生的停置费为： 停置费=停置艘班费×停置艘班数（1分） =（折旧费×50%+保修费+材料费×40%+燃料费×10%+艘班人工费）×停置艘班数（2分） =（8000×50%+3000+2000×40%+10000×10%+6000）×17 =251600（元）（1分） 本题以上计算部分如按（8000+3000+2000+10000+6000）×（0.5-0.8）×17计算给2分。 可据此向业主提出索赔（1分）。因为耙吸挖泥船是按照业主的要求进场的，进场后由于拆迁补偿未完成造成村民阻扰施工，属于业主责任，理应赔偿。（1分）
关于机电安装工程保修的责任范围,正确的说法是()。
A.质量问题确实是由于施工单位的施工质量不良造成的,施工单位只负责修理
B.质量问题是由双方的责任造成的,由施工单位负责修理,施工单位不负责费用
C.质量问题发生是因建设单位责任,费用由双方协商解决
D.质量问题是由于建设单位提供的材料质量造成的,应由建设单位承担修理费用,施工单位协助修理
B.质量问题是由双方的责任造成的,由施工单位负责修理,施工单位不负责费用
C.质量问题发生是因建设单位责任,费用由双方协商解决
D.质量问题是由于建设单位提供的材料质量造成的,应由建设单位承担修理费用,施工单位协助修理
答案：D
解析：
教材P427-428
2.对保修期和保修范围内发生的质量问题，应先由建设单位组织设计、施工等单位分析质量问题的原因，确定保修方案，由施工单位负责保修。对质量问题的原因分析应实事求是，科学分析，分清责任，由责任方承担相应的经济赔偿。
(1)质量问题确实是由于施工单位的施工责任或施工质量不良造成的，施工单位负责修理并承担修理费用。
(2)质量问题是由双方的责任造成的，应协商解决，商定各自的经济责任，由施工单位负责修理。
(3)质量问题是由于建设单位提供的设备、材料等质量不良造成的，应由建设单位承担修理费用，施工单位协助修理。
(4)质量问题发生是因建设单位(用户责任，修理费用或者重建费用由建设单位负担。
(5)涉外工程的修理按合同规定执行，经济责任按以上原则处理。
2.对保修期和保修范围内发生的质量问题，应先由建设单位组织设计、施工等单位分析质量问题的原因，确定保修方案，由施工单位负责保修。对质量问题的原因分析应实事求是，科学分析，分清责任，由责任方承担相应的经济赔偿。
(1)质量问题确实是由于施工单位的施工责任或施工质量不良造成的，施工单位负责修理并承担修理费用。
(2)质量问题是由双方的责任造成的，应协商解决，商定各自的经济责任，由施工单位负责修理。
(3)质量问题是由于建设单位提供的设备、材料等质量不良造成的，应由建设单位承担修理费用，施工单位协助修理。
(4)质量问题发生是因建设单位(用户责任，修理费用或者重建费用由建设单位负担。
(5)涉外工程的修理按合同规定执行，经济责任按以上原则处理。
背景资料
某施工单位施工防波堤工程，堤长 800m，堤头为沉箱直立式结构，堤身为抛石斜坡堤，
扭王字块护面。施工组织设计编制完成后，因业主和监理催促，项目经理审查后直接报给了
监理和业主。施工中检查发现，扭王字块摆放中竖杆全部整齐排列朝上，经询问，施工单位
说，如此排列观瞻整齐、美观。
胸墙混凝土掺入粉煤灰，取代 15%的水泥，超量取代，超量取代系数K=1.3，混凝土的
水胶比为0.6，拌和水用量180kg/m3。
混凝土入模温度 38℃，测温系统显示混凝土内部最高温度82℃，表面温度52℃，混凝土
养护7 天，发现有裂缝数条。
质量检验评定时，整个防波堤工程作为一个单位工程进行评定，由施工单位进行了质量
等级核定。
问题：
施工组织设计报送程序妥否？为什么？
某施工单位施工防波堤工程，堤长 800m，堤头为沉箱直立式结构，堤身为抛石斜坡堤，
扭王字块护面。施工组织设计编制完成后，因业主和监理催促，项目经理审查后直接报给了
监理和业主。施工中检查发现，扭王字块摆放中竖杆全部整齐排列朝上，经询问，施工单位
说，如此排列观瞻整齐、美观。
胸墙混凝土掺入粉煤灰，取代 15%的水泥，超量取代，超量取代系数K=1.3，混凝土的
水胶比为0.6，拌和水用量180kg/m3。
混凝土入模温度 38℃，测温系统显示混凝土内部最高温度82℃，表面温度52℃，混凝土
养护7 天，发现有裂缝数条。
质量检验评定时，整个防波堤工程作为一个单位工程进行评定，由施工单位进行了质量
等级核定。
问题：
施工组织设计报送程序妥否？为什么？
答案：
解析：
不妥。施工组织设计经项目经理审查后应报企业审定，由企业法人代表签发批准后再报
监理和业主。
监理和业主。
桥梁建筑高度是指（ ）。
A.桥面（或轨顶）标高与设计洪水位之高差
B.桥面（或轨顶）标高与通航净空顶部之高差
C.桥跨结构最下缘与设计洪水位之高差
D.桥面（或轨顶）标高与桥跨结构最下缘之间的距离
B.桥面（或轨顶）标高与通航净空顶部之高差
C.桥跨结构最下缘与设计洪水位之高差
D.桥面（或轨顶）标高与桥跨结构最下缘之间的距离
答案：D
解析：
2020版教材P115/2019版教材P111
建筑高度是桥上行车路面（或轨顶）标高至桥跨结构最下缘之间的距离。
建筑高度是桥上行车路面（或轨顶）标高至桥跨结构最下缘之间的距离。
一级建造师经典例题7篇 第6篇
室内给水工程施工程序：室内给水管道施工程序：施工准备→预留、预埋→管道测绘放线→ 管道元件检验→管道支吊架制作安装→管道加工预制→ 给水设备安装→（ ）
A.系统清洗→管道系统试验→防腐绝热
B.管道系统试验→系统清洗→防腐绝热
C.管道及配件安装→系统水压试验、防腐绝热→系统清洗、消毒
D.防腐绝热→系统清洗→管道系统试验
B.管道系统试验→系统清洗→防腐绝热
C.管道及配件安装→系统水压试验、防腐绝热→系统清洗、消毒
D.防腐绝热→系统清洗→管道系统试验
答案：C
解析：
2020版教材P168 / 2019版教材P156
室内给水管道施工程序:施工准备→预留、预埋→管道测绘放线→管道元件检验→管道支吊架制作安装→管道加工预制→给水设备安装→管道及配件安装→系统水压试验→防腐绝热→系统清洗、消毒。
室内给水管道施工程序:施工准备→预留、预埋→管道测绘放线→管道元件检验→管道支吊架制作安装→管道加工预制→给水设备安装→管道及配件安装→系统水压试验→防腐绝热→系统清洗、消毒。
某 4 层图书馆藏书 105 万册， 建筑高度为 23m， 则该图书馆为（ ）
A.多层
B.中高层
C.高层
D.超高层
B.中高层
C.高层
D.超高层
答案：C
解析：
@##
@##
工程项目内部会计控制的目标不包括( )。
A．规范企业的会计行为
B．堵塞漏洞、消除隐患
C．确保国家有关法律法规的执行
D．准确记账，明确盈亏
正确答案：D
生产性建设项目流动资金估算的基本方法有分项详细估算法和（ ）
A.生产能力指数法
B.概算指标估算法
C.扩大指标估算法
D.类似工程估算法
正确答案：C
工程项目管理信息系统中，投资控制的功能有（ ）。
A.进行预算与合同价的比较分析
B.进行概算与标底的比较分析
C.进行投标估算的数据计算和分析
D.进行计划资金投入与实际资金投入比较分析
E.进行计划成本与实际成本的比较分析
B.进行概算与标底的比较分析
C.进行投标估算的数据计算和分析
D.进行计划资金投入与实际资金投入比较分析
E.进行计划成本与实际成本的比较分析
答案：A,B,D
解析：
2020教材P356 / 2019教材P351
（一）投资控制的功能（1）项目的估算、概算、预算、标底、合同价、技资使用计划和实际投资的数据计算和分析;（2）进行项目的估算、概算、预算、标底、合同价、投资使用计划和实际投资的动态比较（如概算和预算的比较、概算和标底的比较、概算和合同价的比较、预算和合同价的比较等），并形成各种比较报表;（3）计划资金投入和实际资金投入的比较分析;（4）根据工程的进展进行投资预测等。
（一）投资控制的功能（1）项目的估算、概算、预算、标底、合同价、技资使用计划和实际投资的数据计算和分析;（2）进行项目的估算、概算、预算、标底、合同价、投资使用计划和实际投资的动态比较（如概算和预算的比较、概算和标底的比较、概算和合同价的比较、预算和合同价的比较等），并形成各种比较报表;（3）计划资金投入和实际资金投入的比较分析;（4）根据工程的进展进行投资预测等。
(五)
背景资料
某施工单位承建一双线铁路A标段工程，本标段自起点向终点的工作内容依次
有：隧道1座，长5340米；路基长200米(主要为填方)：特大桥0．5座(该桥以桥梁中心线作为标段分界线，全桥孔跨布置为46×32米，本标段只承担该桥0#台～23#墩上、下部结构的施工任务，孔跨布置为23×32米)。如下图所示。本标段总工期为22个月。隧道进口斜切山坡入洞，洞口段右侧严重偏压；仰坡平缓、多年生植被茂密，洞顶上方20米处有一滑坡体，已处于稳定状态；隧道进口段设10米明洞；距隧道出口端1960米处设计有长200米的双车道横洞，其中心线与正洞线路夹角30°；隧道围岩除进口属V级外，其余为Ⅲ、Ⅳ级。施工时正洞的Ⅲ、Ⅳ、V级围岩的成洞进度指标分别按100米／月、90米／月、40米／月计算，横洞及正洞的施工准备时间均为2个月，横洞施工2个月即进入正洞掌子面掘进。桥梁下部结构主要为钻孔桩基础，重力式墩，上部结构均为移动模架现浇32米跨预应力混凝土双线整孔箱梁；0#～6#墩位于岸上，地质条件良好，墩高4～8米；7#～23#墩位于河中，水深5～10米；水上临时运输采用栈桥方案。
制定的桥梁施工组织方案为：栈桥自开工之日起即进行施工，时间为3个月；开
工后2个月进行桥梁基础施工；安排桥梁1队和桥梁2队负责基础和墩台的施工，每个队负责12个墩台施工任务；基础和墩台共配置8套施工设备，每个队4套，即每个队一次可同时施工4个墩的基础和墩台身，每套设备一次施工循环时间为5个月，上一循环施工完毕后随即进入下一循环的施工；安排桥梁3队负责箱梁的施工，配置一套移动模架：自开工之日起，移动模架采购及进场需8个月；第一孔箱梁自移动模架进场后开始拼装到制梁完毕需要2个月，其余各孔箱梁施工的进度指标为0．5个月/孔；桥头(0#台)岸上具有设置施工场地的条件。
问题
1．根据背景资料，简述隧道进口段进洞施工要点。
2．根据总工期和施工进度指标要求，隧道施工应安排哪几个工作面比较合理?说明理由(附必要的计算或文字说明)。
3．根据背景资料的施工时间安排，按下表的格式绘制桥梁工程施工进度横道图。
4．施工桥梁基础墩台身的两个施工队均需要几个施工循环才能完成施工任务?
5．简述桥梁下部工程施工顺序。
6．在开工前，若将箱梁工期提前2个月，在不改变其开工时间、每孔箱梁持续时间及不增加移动模架的前提下，如何调整箱梁施工方案？
背景资料
某施工单位承建一双线铁路A标段工程，本标段自起点向终点的工作内容依次
有：隧道1座，长5340米；路基长200米(主要为填方)：特大桥0．5座(该桥以桥梁中心线作为标段分界线，全桥孔跨布置为46×32米，本标段只承担该桥0#台～23#墩上、下部结构的施工任务，孔跨布置为23×32米)。如下图所示。本标段总工期为22个月。隧道进口斜切山坡入洞，洞口段右侧严重偏压；仰坡平缓、多年生植被茂密，洞顶上方20米处有一滑坡体，已处于稳定状态；隧道进口段设10米明洞；距隧道出口端1960米处设计有长200米的双车道横洞，其中心线与正洞线路夹角30°；隧道围岩除进口属V级外，其余为Ⅲ、Ⅳ级。施工时正洞的Ⅲ、Ⅳ、V级围岩的成洞进度指标分别按100米／月、90米／月、40米／月计算，横洞及正洞的施工准备时间均为2个月，横洞施工2个月即进入正洞掌子面掘进。桥梁下部结构主要为钻孔桩基础，重力式墩，上部结构均为移动模架现浇32米跨预应力混凝土双线整孔箱梁；0#～6#墩位于岸上，地质条件良好，墩高4～8米；7#～23#墩位于河中，水深5～10米；水上临时运输采用栈桥方案。
制定的桥梁施工组织方案为：栈桥自开工之日起即进行施工，时间为3个月；开
工后2个月进行桥梁基础施工；安排桥梁1队和桥梁2队负责基础和墩台的施工，每个队负责12个墩台施工任务；基础和墩台共配置8套施工设备，每个队4套，即每个队一次可同时施工4个墩的基础和墩台身，每套设备一次施工循环时间为5个月，上一循环施工完毕后随即进入下一循环的施工；安排桥梁3队负责箱梁的施工，配置一套移动模架：自开工之日起，移动模架采购及进场需8个月；第一孔箱梁自移动模架进场后开始拼装到制梁完毕需要2个月，其余各孔箱梁施工的进度指标为0．5个月/孔；桥头(0#台)岸上具有设置施工场地的条件。
问题
1．根据背景资料，简述隧道进口段进洞施工要点。
2．根据总工期和施工进度指标要求，隧道施工应安排哪几个工作面比较合理?说明理由(附必要的计算或文字说明)。
3．根据背景资料的施工时间安排，按下表的格式绘制桥梁工程施工进度横道图。
4．施工桥梁基础墩台身的两个施工队均需要几个施工循环才能完成施工任务?
5．简述桥梁下部工程施工顺序。
6．在开工前，若将箱梁工期提前2个月，在不改变其开工时间、每孔箱梁持续时间及不增加移动模架的前提下，如何调整箱梁施工方案？
答案：
解析：
1．
答：1、洞口的边仰坡要采取支护加固，支护采取锚喷方法，同时采用挖沟的方法截水、排水。
2、进洞施工要加强超前支护，不采用钻爆法开挖，而采用人工或机械方法开挖或弱爆破开挖，不能影响处于稳定状态的滑坡，必要时应采取稳定滑坡的措施，如抗滑桩。
3、洞口顶面注浆加固，并做沉降监控测量。
2．
答：用三个工作面即可。进口和横洞工期21.25个月，出口工期21.8个月
理由：
（1）隧道正洞开挖需要180/40+5000/100+160/90=56.3月，不能满足工期;如从进口和出口相向施工，两个工作面需要工期为56.3/2+2（准备时间）=30.15个月，不能满足工期需要。
（2）若采用从进口至横洞设两个工作面相向开挖施工，因横洞施工两个月，两工作面各分摊1个月，需要（180/40+3200/100）/2+1=19.25，加上施工准备时间2个月，共需19.25+2＝21.25个月。从出口向横洞方向设一个工作面开挖，需要（160/90+1800/100）＝19.78月，加上施工准备时间共需21.78个月。
因此，设从进口至横洞、横洞至出口和进口至横洞3个工作面施工，能够满足工期要求。
3．
4．
每个队要进行3次循环。每个队12墩，4套设备，12/4＝3个循环。
5．
（1）0-6#墩:施工便道→钻孔桩→桩基承台→重力式桥墩；
（2）7-23#墩: 搭设施工栈桥与钻孔平台→钻孔桩→桩基承台→重力式桥墩。
6．
0#～6#墩位于岸上，地质条件良好，前四跨可以采用支架法现浇的施工方案施工，和移动模架同时开工，平行施工，每跨0.5个月，4跨共可节省2个月。
答：1、洞口的边仰坡要采取支护加固，支护采取锚喷方法，同时采用挖沟的方法截水、排水。
2、进洞施工要加强超前支护，不采用钻爆法开挖，而采用人工或机械方法开挖或弱爆破开挖，不能影响处于稳定状态的滑坡，必要时应采取稳定滑坡的措施，如抗滑桩。
3、洞口顶面注浆加固，并做沉降监控测量。
2．
答：用三个工作面即可。进口和横洞工期21.25个月，出口工期21.8个月
理由：
（1）隧道正洞开挖需要180/40+5000/100+160/90=56.3月，不能满足工期;如从进口和出口相向施工，两个工作面需要工期为56.3/2+2（准备时间）=30.15个月，不能满足工期需要。
（2）若采用从进口至横洞设两个工作面相向开挖施工，因横洞施工两个月，两工作面各分摊1个月，需要（180/40+3200/100）/2+1=19.25，加上施工准备时间2个月，共需19.25+2＝21.25个月。从出口向横洞方向设一个工作面开挖，需要（160/90+1800/100）＝19.78月，加上施工准备时间共需21.78个月。
因此，设从进口至横洞、横洞至出口和进口至横洞3个工作面施工，能够满足工期要求。
3．
4．
每个队要进行3次循环。每个队12墩，4套设备，12/4＝3个循环。
5．
（1）0-6#墩:施工便道→钻孔桩→桩基承台→重力式桥墩；
（2）7-23#墩: 搭设施工栈桥与钻孔平台→钻孔桩→桩基承台→重力式桥墩。
6．
0#～6#墩位于岸上，地质条件良好，前四跨可以采用支架法现浇的施工方案施工，和移动模架同时开工，平行施工，每跨0.5个月，4跨共可节省2个月。
（）除完成日常广播监测外，对所辖的遥控站和数据采集点进行远程管理。
A.广播电视监测数据处理中心
B.直属监测台
C.遥控监测站
D.中波数据采集点
B.直属监测台
C.遥控监测站
D.中波数据采集点
答案：B
解析：
广播电视监测数据处理中心通过与各直属监测台联网实现数据交换，并具备遥控各监测站（点） 的能力，成为整个监测网的管理核心 直属监测台除完成日常广播监测工作外，对所辖的遥控站和数据采集点进行远程管理 遥控监测站无人值守，通过与各直属监测台联网实现数据交换，完成对当地广播效果的监测。 中波数据采集点无人值守，通过与各直属监测台联网等方式〉实现数据交换，完成对单机发射功率 1KW 以上中波台的“三满（满功率.满时间.满调幅〕 ”的监测。
项目部安全生产资料管理应符合（ ）等要求。
A、由专职安全员负责施工安全生产资料管理，随工程进度同步收集、整理
B、施工现场应保存特种作业人员登记表，作业人员安全教育记录表
C、施工现场应保存地上、地下管线及建（构）筑物资料移交单
D、施工现场应保存安全防护、文明施工措施费预算表
E、施工现场应保存项目重大危险源控制措施，生产安全事故应急预案
B、施工现场应保存特种作业人员登记表，作业人员安全教育记录表
C、施工现场应保存地上、地下管线及建（构）筑物资料移交单
D、施工现场应保存安全防护、文明施工措施费预算表
E、施工现场应保存项目重大危险源控制措施，生产安全事故应急预案
答案：A,B,C,E
解析：
2020教材P424 / 2019教材P425
（1）项目应设专职安全员负责施工安全生产管理活动必要的记录。
（2）施工现场安全资料应随工程进度同步收集、整理，并保存到工程竣工。
（3）施工现场应保存资料：
1）施工企业的安全生产许可证，项目部项目经理、专职安全员等安全管理人员的考核合格证，建设工程施工许可证等复印件。
2）施工现场安全监督备案登记表，地上、地下管线及建（构）筑物资料移交单，安全防护、文明施工措施费用支付统计，安全资金投入记录；
3）工程概况表，项目重大危险源识别汇总表，危险性较大的分部分项工程专家论证表和危险性较大的分部分项工程汇总表，项目重大危险源控制措施，生产安全事故应急预案；
4）安全技术交底汇总表，特种作业人员登记表，作业人员安全教育记录表，施工现场检查评分表。
（1）项目应设专职安全员负责施工安全生产管理活动必要的记录。
（2）施工现场安全资料应随工程进度同步收集、整理，并保存到工程竣工。
（3）施工现场应保存资料：
1）施工企业的安全生产许可证，项目部项目经理、专职安全员等安全管理人员的考核合格证，建设工程施工许可证等复印件。
2）施工现场安全监督备案登记表，地上、地下管线及建（构）筑物资料移交单，安全防护、文明施工措施费用支付统计，安全资金投入记录；
3）工程概况表，项目重大危险源识别汇总表，危险性较大的分部分项工程专家论证表和危险性较大的分部分项工程汇总表，项目重大危险源控制措施，生产安全事故应急预案；
4）安全技术交底汇总表，特种作业人员登记表，作业人员安全教育记录表，施工现场检查评分表。
一级建造师经典例题7篇 第7篇
下列不属于企业基笨筹资方式的是( )。
A．短期银行借款 B．商业信用筹资 C．长期借款筹资 D．赊购间接筹资
正确答案：D
符合防烟排烟系统安装要求的是（ ）。
A .防火分区隔墙两侧的防火阀，距墙表面应大于200mm
B .排烟防火阀应顺气流方向关闭
C.防排烟风机与基础之间必须设置橡胶减振装置
D.防排烟风管的允许漏风量应按高压系统风管确定
B .排烟防火阀应顺气流方向关闭
C.防排烟风机与基础之间必须设置橡胶减振装置
D.防排烟风管的允许漏风量应按高压系统风管确定
答案：B
解析：
防排烟系统施工技术要求：. 防火阀、排烟阀（口）的安装方向、位置应正确。排烟防火阀应顺气流方向关闭。防火分区隔墙两侧的防火阀，距墙表面不应大于200mm。防火阀直径或长边尺寸大于等于630mm 时，应设独立支吊架。
背景资料
某 10 万t 级高桩煤码头工程，桩基采用预应力混凝土大管桩，上部结构为钢筋混凝土梁
板，业主通过招标选定了某监理单位，沉桩及上部结构主体工程由某单位中标组织了煤码头
项目部施工承包，并在施工合同中明确，装、卸煤设备安装工程由主体工程中标的施工单位
通过招标选择具有相应资质的设备安装单位，另行发包；预应力混凝土大管桩由业主指定供
应单位供桩，并运抵现场，并与之签订了合同。
施工过程中，供桩单位因种种原因发生了供桩数量、时间等没有及时到货，部分桩的质
量没有达到规范要求质量标准等情况，使主体工程的沉桩进度滞后了12 天，并进而使装、卸
煤设备安装工程的进度滞后了10 天。
问题：
涉及工程的各施工单位主体间存在着怎样的索赔关系？
某 10 万t 级高桩煤码头工程，桩基采用预应力混凝土大管桩，上部结构为钢筋混凝土梁
板，业主通过招标选定了某监理单位，沉桩及上部结构主体工程由某单位中标组织了煤码头
项目部施工承包，并在施工合同中明确，装、卸煤设备安装工程由主体工程中标的施工单位
通过招标选择具有相应资质的设备安装单位，另行发包；预应力混凝土大管桩由业主指定供
应单位供桩，并运抵现场，并与之签订了合同。
施工过程中，供桩单位因种种原因发生了供桩数量、时间等没有及时到货，部分桩的质
量没有达到规范要求质量标准等情况，使主体工程的沉桩进度滞后了12 天，并进而使装、卸
煤设备安装工程的进度滞后了10 天。
问题：
涉及工程的各施工单位主体间存在着怎样的索赔关系？
答案：
解析：
各主体单位间的索赔关系有：码头主体施工单位向业主索赔；业主向供桩单位索赔；设
备安装单位向码头主体施工单位索赔。
备安装单位向码头主体施工单位索赔。
建设工程施工合同中,承包人的主要义务有()
A.自行完成建设工程主体结构施工
B.交付竣工验收合格的建设工程
C.无偿修理质量不合格的建设工程
D.及时验收隐藏工程
E.提供必要的施工条件
B.交付竣工验收合格的建设工程
C.无偿修理质量不合格的建设工程
D.及时验收隐藏工程
E.提供必要的施工条件
答案：A,B,C
解析：
2020版教材P131 / 2019版教材P130
(二）承包人的主要义务 1. 不得转包和违法分包工程；2. 自行完成建设工程主体结构施工；3. 接受发包人有关检查；4. 交付竣工验收合格的建设工程；5. 建设工程质量不符合约定的无偿修理。
(二）承包人的主要义务 1. 不得转包和违法分包工程；2. 自行完成建设工程主体结构施工；3. 接受发包人有关检查；4. 交付竣工验收合格的建设工程；5. 建设工程质量不符合约定的无偿修理。
矿井淹井排水后恢复时，在突水点，应重点观察记录突水点的（ ）等情况。
A.轨道破坏
B.设备破坏
C.具体位置
D.涌水量
E.水温
B.设备破坏
C.具体位置
D.涌水量
E.水温
答案：C,D,E
解析：
矿井淹井恢复时，井下要观察、检查、记录的项目很多，如恢复后井巷的冒顶、片帮、淋水情况，施工设施破坏情况等。A、B选项也是要观察的内容，但在突水点应重点观察、记录突水点的具体位置、涌水量和水温等情况，以便掌握水情的变化。
在建设工程项目施工索赔中，不可索赔的材料费的是（ ）。
A.由于承包人管理不善，造成材料损坏失
B.由于客观原因材料价格大幅度上涨
C.由于索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料
D.由于非承包人责任工程延期导致的材料价格上涨和超期储存费
B.由于客观原因材料价格大幅度上涨
C.由于索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料
D.由于非承包人责任工程延期导致的材料价格上涨和超期储存费
答案：A
解析：
2020教材P330 / 2019教材P326
2.材料费。材料费的索赔包括：由于索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费；由于客观原因材料价格大幅度上涨；由于非承包人责任工程延期导致的材料价格上涨和超期储存费用。材料费中应包括运输费、仓储费以及合理的损耗费用。如果由于承包人管理不善，造成材料损坏失效，则不能列入索赔计价。
2.材料费。材料费的索赔包括：由于索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费；由于客观原因材料价格大幅度上涨；由于非承包人责任工程延期导致的材料价格上涨和超期储存费用。材料费中应包括运输费、仓储费以及合理的损耗费用。如果由于承包人管理不善，造成材料损坏失效，则不能列入索赔计价。
分部工程质量合格标准包括（ ）。
A.所含分项工程质量全部合格
B.所含分项工程质量合格率达到90％以上
C.工程质量控制资料完整
D.所含分项工程质量合格率达到80％以上
E.地基基础的安全功能检验结果符合有关规定
B.所含分项工程质量合格率达到90％以上
C.工程质量控制资料完整
D.所含分项工程质量合格率达到80％以上
E.地基基础的安全功能检验结果符合有关规定
答案：A,C,E
解析：
2020版教材页码P327-P328
分部工程质量合格标准:
1）分部工程所含分项工程的质量均应符合合格规定。
2）质量控制资料完整。
3）地基与基础、主体结构和设备安装等分部工程有关安全功能的检验和抽检结果应符合有关规定。
分部工程质量合格标准:
1）分部工程所含分项工程的质量均应符合合格规定。
2）质量控制资料完整。
3）地基与基础、主体结构和设备安装等分部工程有关安全功能的检验和抽检结果应符合有关规定。
机场助航灯光中具有易折性要求的灯具是（ ）。
A.跑道中线灯
B.接地带灯
C.跑道边灯
D.滑行等待位置灯
B.接地带灯
C.跑道边灯
D.滑行等待位置灯
答案：C
解析：
跑道中线灯，接地带灯，滑行等待位置灯都在道面上，不是立式灯具，没有易折问题，见《民航机场工程管理与实务》1D415022。
热门文章
