21年一级建造师预测试题8辑 第1辑
采用新奥法施工隧道时,隧道开挖通常可采用全断面开挖法、台阶开挖法和分部开挖法。全断面开挖法的主要特点是( )
A.具有较大的断面进尺比
B.工作面较多,相互干扰大
C.对围岩的扰动次数多
D.主要适用于围岩软弱、破碎严重的隧道开挖
答案:A
解析:
全断面开挖施工的特点是:断面一次钻眼爆破而达到设计的全断面尺寸要求,待开挖断面向前推进一定距离或隧洞全线挖通后,便可进行混凝土衬砌或锚喷支护。全断面开挖工作面大,空间尺寸也大,有利于进行机械化施工作业。
某高速公路隧道施工项目是双洞隧道。其中左洞(起止桩号K3+300~K4+200),右洞(起止桩号K3+250~K4+300)穿越的岩层主要是坚硬岩,岩体较完整,块状或厚层状结构;采用新奥法钻爆施工。两洞口处设有明洞,边坡比较稳定。隧道洞身线路为人字坡。
问题:
(1)根据隧道分类,左右洞隧道属于哪种类型
(2)洞身穿越的岩层属于哪一级围岩
(3)明洞工程根据边坡情况,可采用的方法是哪一种
(4)采用新奥法钻爆施工的基本原则是什么 按照炮眼的位置和作用分为哪些 各种炮眼设置的作用是什么 光面爆破的分区起爆顺序是什么
(5)隧道的排水与防护施工技术应注意的问题有哪些
答案:
解析:
(1)根据隧道分类,左洞隧道属于中隧道,900m,小于1000m;右洞隧道属于长隧道,1050m,大于1000m。
(2)根据围岩定级,岩层主要是坚硬岩,岩体完整,块状整体结构或厚层状结构,该围岩属于Ⅱ级围岩。
(3)明洞工程根据边坡情况,可采用的方法是先墙后拱法。
(4)采用新奥法钻爆施工的基本原则是:“少扰动、早喷锚、勤量测,紧封闭”。按照炮眼的位置和作用分为:掏槽眼、辅助眼、周边眼。各种炮眼设置的作用分别是:掏槽眼(掏槽炮)的作用,将开挖面上适当部位先掏出一个小型槽口,以形成新的临空面,为后爆的辅助炮开创更有利的临空面,以达到提高爆破效率的作用。辅助眼的作用是进一步扩大掏槽体积和增大爆破量,并逐步接近开挖断面形状,为周边眼创造有利的爆破条件。周边眼的作用是一种辅助炮眼,目的是成型作用。光面爆破的分区起爆顺序是:掏槽眼→辅助眼→周边眼→底板眼。
(5)隧道的排水与防护施工技术应注意的问题有:施工防排水和结构防排水施工。
1)施工防排水:由于隧道洞身线路为人字坡,可采用顺坡排水,通过排水沟或管道向两个洞口排除积水和渗水。
2)结构防排水施工:洞内永久性防排水结构物施工时,防排水结构物的断面形状、尺寸、位置和埋设深度应符合设计要求。衬砌背后设置排水暗沟、盲沟和引水管时,应根据隧道的渗水部位和开挖情况适当选择排水设施位置,并配合衬砌进行施工。衬砌的施工缝和沉降缝采用橡胶止水带或塑料止水带防水。复合式衬砌中防水层的施工应在初期支护变形基本稳定后,二次衬砌施作前进行。防水层可在拱部和边墙按环状铺设,并视材质采
取相应的接合方法。
《计价规范》中规定发承包双方发生工程造价合同纠纷时,争议的解决办法包括( )。
A. 协商
B. 讨论
C. 调解
D. 诉讼
E. 仲裁
答案:A,C,D,E
解析:
本题主要考查了工程计价争议的解决办法。
《计价规范》中规定,发、承包双方发生工程造价合同纠纷时,应通过下列办法解决:
(1)双方协商;
(2)提请调解,工程造价管理机构负责调解工程造价问题;
(3)按合同约定向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提出诉讼。
综上所述,本题正确答案为ACDE项。
构成业主方项目管理的任务中,最重要的任务是( )。
A. 进度管理
B. 投资控制
C. 质量控制
D. 安全管理
答案:D
解析:
本题主要考查业主方项目管理。
业主方的项目管理工作涉及项目实施阶段的全过程,进行如下工作:(1)安全管理;(2)投资控制;(3)进度控制;(4)质量控制;(5)合同管理;(6)信息管理;(7)组织和协调。
其中安全管理是业主项目管理中的最重要的任务,因为安全管理关系到人身的健康与安全,而投资控制、进度控制、质量控制和合同管理等则主要涉及物质利益。
综上所述,本题正确选项是D项。
负责本行政区域内应急预案的综合协调管理工作的部门是()。
A.国务院其他负有安全生产监督管理职责的部门
B.县级以上地方各级人民政府
C.县级以上地方各级人民政府其他负有安全生产监督管理职责的部门
D.县级以上地方各级人民政府安全生产监督管理部门
答案:D
解析:
2020教材P239 / 2019教材P237
县级以上地方各级人民政府安全生产监督管理部门负责本行政区域内应急预案的综合协调管理工作。县级以上地方各级人民政府其他负有安全生产监督管理职责的部门按照各自的职责负责辖区内本行业、本领域应急预案的管理工作。
下列高压开关设备试验的内容中,不属于高压真空开关试验的内容是( )。
A.关断能力试验
B.主回路电阻测量和温升试验
C.绝缘试验
D.漏气率检查
答案:D
解析:
教材P68
绝缘试验,主回路电阻测量和温升试验,峰值受电流、短时耐受电流试验,关合、关断能力试验,机械试验,操作振动试验,内部故障试验,SF6气体绝缘开关设备的漏气率及含水率检查,防护等级检查。
甲和乙分别与某建筑公司签订了一份三年期劳动合同,合同中载明甲乙二人每月固定工资1200元,则下面说法正确的是( )。
A.甲、乙二人是法律关系的主体,建筑公司是法律关系的客体
B.建筑公司是法律关系的主体,甲、乙二人是法律关系的客体
C.甲、乙与建筑公司都是合同关系的主体
D.甲和乙分别与某建筑公司签订劳动合同的行为是法律关系的客体
E.固定工资1200元是合同关系的客体
下列项目中,不属于土压盾构初始掘进任务的是()
A.判断注浆量、注浆压力设定值是否适当
B.收集盾构掘进数据及地层变形量数据
C.把握盾构掘进方向控制特性
D.确定地面沉降控制值
答案:D
解析:
土压盾构初始掘进的主要任务:收集盾构掘进数据(推力、刀盘扭矩等)及地层变形量测数据,判断土压(泥水压)、注浆量、注浆压力等设定值是否适当,并通过测量盾构与衬砌的位置,及早把握盾构掘进方向控制特性,为正常掘进控制提供依据。
水利工程保修期从工程移交证书写明的工程( )日起计算。
A.完工
B.竣工
C.验收
D.使脂
21年一级建造师预测试题8辑 第2辑
下列提起诉讼的案件中,做法正确的是( )。
A.在一起侵权纠纷中,张某起诉被告李某,因李某住所地距离较远,张某遂在自己住所地法院起诉李某
B.甲公司欠付乙公司 50 万,乙公司起诉时发现甲公司分立成为了丙公司和丁公司,丙公司在 A 地,乙公司在 B 地。为避免麻烦,甲公司在自己住所地人民法院向丙、丁两公司提起诉讼
C.建设单位和勘察单位签订勘察合同后因价款发生争议协商不成,勘察单位可向建设单位住所地人民法院提起诉讼
D.建设单位与施工单位在施工合同中约定,若发生纠纷由施工单位住所地人民法院管辖,现双方因为工程质量产生争议,施工单位向住所地人民法院提起诉讼
答案:C
解析:
侵权纠纷,原告就被告,起诉应当去被告住所地法院进行起诉,公民住所地与经常居住地不一致,由经常居住地(离开住所地至起诉时连续居住满 1 年地方,但公民住院就医的地方除外)法院管辖,A 选项错误;同一诉讼的几个被告住所地、经常居住地在两个以上人民法院辖区的,原告可以向任何一个被告住所地或经常居住地人民法院起诉,B 错误;因合同纠纷提起的诉讼,由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖,C 正确;当事人可以在书面合同中协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点的人民法院管辖。协议管辖不得违反级别管辖和专属管辖的规定。建设工程施工合同纠纷按照不动产纠纷确定管辖。D 错误。
港口与航道工程施工企业专业承包资质企业近5年承担过()工程施工,工程质量合格才能评为一级资质企业。
A.沿海3万t级以上码头
B.内河3000t级码头
C.5万t级以上船坞
D.水深为5m的防波堤600m以上
E.1000m以上围堤护岸工程
桥梁上部结构悬臂浇筑法施工中,为减少因温度变化而使对合龙段混凝土产生拉应力,合 拢段混凝土浇筑时间应安排在一天中的( )时段浇筑。
A.平均气温 B.最高气温
C.最低气温 D.任意
答案:C
解析:
合龙段混凝土施工时,应尽量避免日温 差造成的影响,可选择在日温差较小的一天中温 度最低的时间浇筑。
城市道路工程的施工单位应当具有相应的(),并按照资质等级承担相应的城市道路的设计、施工任务。
A、营业执照
B、资质等级
C、施工业绩
D、施工经验
隐藏答案解析
答案:B
解析:
2020教材P463 / 2019教材P464
(2)承担城市道路设计、施工的单位,应当具有相应的资质等级,并按照资质等级1担相应的城市道路的设计、施工任务。
铺筑道面混凝土板的作业,是一项多工种的流水作业,它的主要施工工序是:施工前的准备、( )、做面、接缝施工。
A.摊铺混合料
B.振实
C.养护
D.灌缝
E.铺设反射层
答案:A,B
解析:
铺筑道面混凝土板的作业,是一项多工种的流水作业,它有机械铺筑和人工铺筑之分。对人工铺筑,它的主要施工工序是:施工前的准备;钢筋网的安装;摊铺拌合料;振实;做面;接缝施工。机械(轨道式摊铺机)铺筑的施工工序是:轨道模板安装→摊铺→振捣→修整表面→人工拉槽或刻槽。
关于大型金属储罐内挂脚手架正装法施工的要求,正确的是( )。
A.一台储罐施工宜用2至3层脚手架
B.在储罐壁板内侧挂设移动脚手架
C.脚手架随罐壁板升高逐层搭设
D.储罐的脚手架从上到下交替使用
答案:A
解析:
本題考核的是大型金属储罐內挂脚手架正装法施工的要求。一台储罐施工宜用 2 层至 3 层脚手架,1 个或 2 个楼梯间,脚手架从下至上交替使用。因此选项 A 说法正确, 选项 D 说法错误。在罐壁外侧挂设移动小车进行罐壁外侧施工。因此选项 B 说法错误。C 选项属于外搭脚手架正装法施工的要求。
下列招标文件中的内容,不合理的是()。
A.一个矿山的两个井筒分别招标
B.一个井筒分为井颈和井身两部分进行分别招标
C.对井筒漏水量较规程要求的水平更低
D.井筒规格的要求高于规程标准
E.井筒水文地质勘探工作在定标后进行
答案:B,C,E
解析:
2020版教材页码P328-330
本题主要考察招标文件的基本要求。对招标文件的基本要求主要内容有:
(1)内容全面。招标文件应标的明确、介绍内容清晰,能最大限度地满足投标人所需的全部资料和需求。
(2)条件合理。招标文件提出的各种要求合理、公正,符合惯例,考虑各方经济利益。
(3)标准和要求明确。招标文件应明确交代:投标人资质、资格标准;工程的地点、内容、规模、费用项目划分、分部分项工程划分及其工程量计算标准;工程的主要材料、设备的技术规格和质量及工程施工技术的质量标准、工程验收标准,投标的价格形式;投标文件的内容要求和格式标准,投标期限要求,标书允许使用的语言;相关的优惠标准,合同签订及执行过程中对双方的奖、惩标准,货币的支付要求和兑换标准;投标保证金、履约保证金等的标准;招标人授予合同的基本标准等。
下列消防设备中,不属于自动喷水灭火系统的设备是( )。
A.报警阀组
B.水流指示器
C.闭式喷头
D.消火栓箱
答案:D
解析:
自动喷水灭火系统由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)、末端试水装置、配水管道、供水设施等组成。
建设单位管理人员工资属于( )。
A、建筑工程费
B、安装工程费
C、市政工程费
D、工程建设其他费用
答案:D
解析:
2020版教材P185 / 2019版教材P179
此题主要是考查建设工程项目总投资内容的记忆。工程建设其他费用可分为三类:第一类是土地使用费,包括土地征用及迁移补偿费和土地使用权出让金;第二类是与项目建设有关的费用,包括建设管理费、勘察设计费、研究试验费等;第三类是与未来企业生产经营有关的费用,包括联合试运转费、生产准备费、办公和生活家具购置费等。
建设单位管理费是指建设单位发生的管理性质的开支。包括:工作人员工资、工资性补贴、施工现场津贴、职工福利费、住房基金、基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费,办公费、差旅交通费、劳动保护费、工具用具使用费、固定资产使用费、必要的办公及生活用品购置费、必要的通信设备及交通工具购置费、零星固定资产购置费、招募生产工人费、技术图书资料费、业务招待费、合同契约公证费、法律顾问费、咨询费、完工清理费、竣工验收费、印花税和其他管理性质开支。因为建设单位管理人员工资属于建设单位管理费,而建设单位管理费属于建设管理费,又建设管理费属于工程建设其他费用。
21年一级建造师预测试题8辑 第3辑
某建筑工程,承包人与专业分包人签订了《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》,下列属于承包人责任和义务的是( )。
A.提供总包合同供分包人全面了解合同内容
B.办理政府主管部门对施工场地交通、施工噪声及环境保护、安全文明施工的相关规定的手续,并承担由此发生的费用
C.按约定时间提交详细的施工组织设计
D.组织分包工程设计图纸交底
答案:D
解析:
2020教材P280 / 2019教材P277
承包人的工作:1、向分包人提供与分包工程相关的各种证件、批件和各种相关资料,向分包人提供具备施工条件的施工场地;2、组织分包人参加发包人组织的图纸会审,向分包人进行设计图纸交底;3、提供合同专用条款中的约定的设备和设施,并承担因此发生的费用;4、随时为分包人提供确保分包工程的施工所要求的施工场地和通道等,满足施工运输的需要,保证施工期间的畅通;5、负责整个施工场地的管理工作,协调分包人与同一施工场地的其他分包人之间的交叉配合,确保分包人按照经批准的施工组织设计进行施工。
职业健康安全与环境管理体系文件体现方式的多样性是指其文件可以用( )等表示。
A.程序文件、法律条款
B.管理规定、法规、手册
C.操作规程、活动准则
D.文字、表格、流程图
悬索桥索夹安装前必须测定主缆的空缆线形,( )确认索夹位置。
A.监理单位
B.施工单位
C.检测单位
D.设计单位
答案:D
解析:
本题考查的是城市桥梁工程施工与质量验收的有关规定。悬索桥索夹安装前必须测定主缆的空缆线形,由设计单位确认索夹位置。教材P466。
下列属于经济与管理风险的是( )。
A.合同风险
B.工程物资风险
C.工程机械风险
D.气象条件风险
答案:A
解析:
2020/2019教材P63
2. 经济与管理风险,如:(1) 宏观和微观经济情况。(2) 工程资金供应的条件。(3) 合同风险。(4) 现场与公用防火设施的可用性及其数量。 (5) 事故防范措施和计划。(6) 人身安全控制计划。(7) 信息安全控制计划等。@##
项目信息门户实施的条件中,最重要的条件是( )。
A. 组织件
B. 教育件
C. 软件
D. 硬件
答案:A
解析:
本题主要考查项目信息门户。
项目信息门户实施的条件包括:组织件、教育件、软件、硬件。
组织件起着支撑和确保项目信息门户正常运行的作用,因此,组织件的创建和在项目实施过程中动态地完善组织件是项目信息门户实施最重要的条件。
综上所述,本题正确选项是A项。
确定项目是否值得继续投资的阶段为( )。
A.寻找投资机会阶段 B.可行性研究阶段
C.详细设计阶段 D.财务分析阶段
能够反映直方图中数据离散程度的质量数据特征值有( )。
A.级差
B.算术平均数
C.变异系数
D.标准偏差
E.样本中位数
正确答案:ACD
在反映直方图统计特征的数据中,级差、变异系数和标准偏差都是反映数据离散程度的数据特征值,而选项B算数平均数和选项D样本中位数都是反映数据平均程度的数据特征值,故本题正确答案为A、C、D。
室内地面面层材料选材为花岗石块材,其可能产生的主要污染问题是( )。
A.甲醛释放量有可能超标
B.氨释放量有可能超标
C.放射性有可能超标
D.氡释放量有可能超标
答案:C
解析:
2020教材P375 / 2019教材P376
民用建筑工程中,建筑主体采用的无机非金属材料和建筑装饰材料必须有放射性指标检测报告,并应符合设计要求和规范的有关规定。
关于劳动工资保障制度的说法,正确的有()。(2016)
A.延长工作时间工资不包括在最低工资内
B.乡镇企业不适合用最低工资标准制度
C.劳动者依法参加社会活动期间,用人单位应当依法支付工资
D.最低工资的具体标准由省级人民政府规定,报国务院备案
E.有毒有害等特殊工作条件下的津贴包括在最低工资内
答案:A,C,D
解析:
在劳动者提供正常劳动的情况下,用人单位应支付给劳动者的工资在剔除下列各项以后,不得低于当地最低工资标准:(1)延长工作时间工资;(2)中班、夜班、高温、低温、井下、有毒有害等特殊工作环境、条件下的津贴;(3)法律、法规和国家规定的劳动者福利待遇等。实行计件工资或提成工资等工资形式的用人单位,在科学合理的劳动定额基础上,其支付劳动者的工资不得低于相应的最低工资标准。
@##
21年一级建造师预测试题8辑 第4辑
关于静态投资回收期的说法,正确的是()
A、静态投资回收期越短,资本周转速度越快
B、静态投资回收期越长,资本周转速度越快
C、静态投资回收期越短,财务净现值越大
D、静态投资回收期越长,技术方案抗风险能力越强
答案:A
解析:
2020/2019版教材P23
静态投资回收期指标容易理解,计算也比较简便,在一定程度上显示了资本的周转速度。 显然,资本周转属于愈快,静态投资回收期愈短,风险愈小,技术方案抗风险能力强。
施工过程中可以作为工程量计量依据的资料有( )。2017真题
A、质量合格证书
B、《计量规范》
C、招标工程量清单
D、技术规范
E、设计图纸
答案:A,B,D,E
解析:
本题考查的是工程计量。计量依据一般有质量合格证书、《计量规范》、技术规范中的“计量支付”条款和设计图纸。
施工进度计划检查不包括( )。
A、工程量完成情况
B、资源使用及进度的互配情况
C、上次检查提出问题的处理情况
D、标准化执行情况
答案:D
解析:
本题考查的是公路工程进度控制管理。公路工程项目进度检查应包括下列内容:(1)工作量的完成情况;(2)工作时间的执行情况;(3)资源使用及进度的互配情况;(4)上次检查提出问题的处理情况。
在工程开工至交付阶段,施工单位应如何做才符合质量行为规范的要求?
正确答案:
(1)进行材料进场检验;
(2)按合同标准及规范要求施工;
(3)自觉接受质量监督;
(4)提供完整准确的竣工资料(答对1项2分)。
止水带安装应牢固,位置准确,其中心线应与( )对正,带面不得有裂纹、孔洞等。不得在止水带上穿孔或用铁钉固定就位。
A、钢筋空隙中线
B、先浇混凝土边线
C、后浇混凝土边线
D、变形缝中心线
答案:D
解析:
2020教材P189 / 2019教材P191
止水带安装应牢固,位置准确,其中心线应与变形缝中心线对正。
某安装公司承接一条生产线的机电安装工程,范围包括工艺线设备、管道、电气安装和一座 35KV 变电站施工(含室外电缆建设)。合同明确工艺设备、钢材、电缆由业主提供。
该公司通过质量策划,编制了施工组织设计和施工方案,并建立了现场质量保证体系,制定了检验试验卡,严格执行三检制。
工程开工后,由于多个项目同时抢工,施工人员和机具紧张,安装公司项目部将工程按工艺线设备、管道、电气专业分包给三个有一定经验的施工队伍。
施工过程中,项目部根据进料计划、送货清单和质量保证书,按质量验收规范对送至现场的变压器、电动机、等设备进行开箱检查。
监理工程师组织防雷接地分项工程质量验收时,发现以下情况:(1)防静电的接地装置与防感应雷和电气设备的接地装置共同设置;(2)设备、机组、储罐、管道等的防静电接地线,应与接地体或接地干线相互串连;(3)一个容量为 50m3的储罐,其防静电接地点设置了
1 处,接地点的间距为 25m。监理工程师立即要求施工单位进行整改。
问题:
1、安装公司将工程分包应经谁同意?工程的哪些部分不允许分包?
2、变电器开箱检查中,应检查的内容有哪些?
3、施工单位在防静电接地装置中的不妥之处?指出正确的做法?
4、“三检制”包括哪些内容?“三检制”的程序是如何实施?
答案:
解析:
1.管道、电气专业属于特种设备和专业工程,依法告知建设单位并取得认可,可以进行分包。工程的工艺线设备属于合同中约定的主体工程不允许分包。
2. (1)按设备清单、施工图纸及设备技术文件核对变压器规格型号应与设计相符,附件与备件齐全无损坏。(2)变压器无机械损伤及变形,油漆完好、无锈蚀。(3)油箱密封应良好,带油运输的变压器,油枕油位应正常,油液应无渗漏。(4)绝缘瓷件及铸件无损伤、缺陷及裂纹。(5)充氮气或充干燥空气运输的变压器,应有压力监视和补充装置,在运输过程中应保持正压,气体压力应为 0.01?0.03MPa。
3.(1)设备、机组、储罐、管道等的防静电接地线,应与接地体或接地干线相互串连不妥;正确做法:设备、机组、储罐、管道等的防静电接地线,应单独与接地体或接地干线相连,除并列管道外不得互相串联接地。(2)一个容量为 50m3的储罐,其防静电接地点设置了 1 处,接地点的间距为 25m不妥;正确做法:容量为 50m3及以上的储罐,其接地点不应少于两处,且接地点的间距不应大于 30m,并应在罐体底部周围对称与接地体相连,接地体应连接成环形的闭合回路。
4.三检制包括:自检、互检和专检。工程施工工序完工后,由施工现场负责人组织质量“自检”,自检合格后,报请项目经理部,组织上下道工序“互检”,互检合格后由现场施工员报请质量检查人员进行“专检”。“自检”记录由施工现场负责人填写并保存,“互检”记录由领工员负责填写(要求上下道工序施工负责人签字确认)并保存,“专检”记录由各相关质量检查人员负责填写
关于建设工程索赔,说法正确的是( )。
A. 索赔方必须证明违约方存在过错,才可以提出索赔
B. 必须证明违约行为与财产损失具有因果关系,方可索赔
C. 索赔方必须证明自己采取了减损措施,才有权提出索赔
D. 索赔可以适当超过违约方订立合同时合理预见的范围
在项目初步设计前的总体设计应满足()的需要。
A.设备材料采购
B.非标设备制作
C.项目土地征用
D.工程施工安装
答案:C
解析:
教材P227
(3)大型机电工程项目设计,为做好建设的总体部署,在初步设计前,应进行总体设计,应满足初步设计展开的需要,满足主要大型设备、大宗材料的预安排和土地征用的需要。
关于探矿权的取得制度,说法正确的是( )。
A.探矿权通过申请获得
B.探矿权应经批准后获得
C.国家实行探矿权有偿取得制度
D.探矿权可以通过相互买卖获得
答案:C
解析:
按国家矿产资源法规定,国家实行探矿权、采矿权有偿取得制度,具体进行勘查、开采矿产资源之前,必须依法分别申请、经批准取得探矿权、采矿权,并办理登记,依规定缴费或减缴、免缴。禁止将探矿权、采矿权倒卖牟利。这些规定内容说明,采矿权是有偿获得,申请、批准均是获得的过程,并且禁止随意买卖。
21年一级建造师预测试题8辑 第5辑
沟通的两个层面是指( )。(2016)
A.信息的发送者和接受者
B.沟通内容和沟通方法
C.信息传递和交换
D.思维交流和语言交流
答案:D
解析:
本题考查的是沟通障碍。沟通有两个要素:思维与表达;沟通也有两个层面:思维的交流和语言的交流。
在招投标过程中,若招标文件某分部分项工程量清单项目特征描述与设计图纸不符,投标人报价时应按()确定综合单价。
A.设计图纸 B.预算定额
C.企业定额 D.工程量清单
答案:D
解析:
在招投标过程中,若出现招标文件中分部分项工程量清单特征描述与设计图纸不符,投标人应以分部分项工程量清单的项目特征描述为准,确定投标报价的综合单价;若施工中施工图纸或设计变更与工程量清单项目特征描述不一致时,发、承包双方应按实际施工的项目特征,依据合同约定重新确定综合单价。
(2017年)混凝土坝的施工质量检测方法中,属于物理监测的是( )。
A.钻孔压水试验
B.采用红外线检测弹模
C.钻孔灌桩试验
D.在混凝土浇筑中埋设测缝计监测裂缝
答案:B
解析:
物理监测,就是采用超声波、γ射线、红外线等仪表监测裂缝、空洞和弹模。
施工现场噪声的控制措施中,属于声源控制措施的是( )。
A.隔声
B.低噪声设备代替高噪声设备
C.减振降噪
D.吸声
(2019年真题)根据《安全生产法》,施工企业从业人员发现安全事故隐患,应当及时向()报告
A.安全生产监督管理部门或者建设行政主管部门
B.现场安全生产管理人员或者项目负责人
C.现场安全生产管理人员或者施工企业负责人
D.县级以上人民政府或者建设行政主管部门
答案:C
解析:
P232-234
《安全生产法》规定,从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素,应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告。接到报告的人员应当及时予以处理。
某国际工程合同额为5000万元人民币,合同实施天数为300d;由国内某承包商总承包施工,该承包商同期总合同额为5亿人民币,同期内公司的总管理费为1500万元;因为业主修改设计,承包商要求工期延期30d。该工程项目部在施工索赔中总部管理费的索赔额是( )万元。
A.50
B.15
C.12
D.10
答案:B
解析:
本题考核的是总部管理费索赔额的计算。以工程延期的总天数为基础,计算总部管理费的索赔额,计算步骤如下:对某一工程提取的管理费=同期内公司的总理费×同期内公司的总合同额该工程的合同额=1500x5000/50000=150 万元该工程的每日管理费=合同实施天数该工程向总部上缴的管理费=150/300=0.5 万元/d索赔的总部管理费=该工程的每日管理费×工程延期的天数=0.5×30=15 万元
根据《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》GF-2003-0214,某工程承包人租赁一台起重机提供给劳务分包人使用,则该起重机的保险应由( )。
A.工程承包人办理并支付保险费用
B.劳务分包人办理并支付保险费用
C.工程承包人办理,但由劳务分包人支付保险费用
D.劳务分包人办理,但由承包人支付保险费用
答案:A
解析:
本题考核的是施工劳务分包合同中保险的规定。工程承包人必须为租赁或提供给劳务分包人使用的施工机械设备办理保险,并支付保险费用。
具有“后退向下、自重切土”挖土特点的土方工程施工机械是( )。
A.正铲挖土机
B.反铲挖土机
C.拉铲挖土机
D.抓铲挖土机
答案:C
解析:
正铲挖土机的挖土特点是“前进向上,强制切土”;反铲挖土机的挖土特点是“后退向下,强制切土”;拉铲挖土机的挖土特点是“后退向下,自重切土”;抓铲挖土机的挖土特点是“直上直下,自重切土”。
严禁使用()洗刷空气压缩机曲轴箱、滤清器或空气通路的零部件。
A.柴油
B.煤油
C.水
D.酒精
答案:B
解析:
2020版教材页码P354-363
在易燃、易爆场所,必须使用防爆式用电工具。严禁使用汽油、煤油洗刷空气压缩机曲轴箱、滤清器或空气通路的零部件。严禁曝晒、烧烤储气罐。
21年一级建造师预测试题8辑 第6辑
下列对施工现场临时设施的安全卫生要求的表述中错误的是( )。
A. 施工现场的办公区、生活区应当与作业区分开设置,并保持安全距离
B. 办公、生活区的选址应当符合安全性要求
C. 未竣工的建筑物内不得设置员工集体宿舍
D. 施工现场使用的装配式活动房屋应当由有资质的单位装卸
答案:D
解析:
根据《建设工程安全生产管理条例》的规定,施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置,并保持安全距离;办公、生活区的选址应当符合安全性要求。职工的膳食、饮水、休息场所等应当符合卫生标准。施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求。施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证。
因此,D项说法错误,法律规定使用的装配式活动房屋应具有产品合格证,并没有规定要由有资质的单位装卸;ABC项说法正确。
本题为选非题,综上所述,本题的正确答案为D。
土工织物软体排护滩铺设方向宜()。
A.平行护滩带轴线,自下游向上游
B.垂直护滩带轴线,自下游向上游
C.平行护滩带轴线,自上游向下游
D.垂直护滩带轴线,自上游向下游
下列关于项目总承包方的项目管理的目标和任务的描述中,正确的是( )。
A.项目总承包方项目管理目标是项目的进度、质量、成本、总投资目标
B.项目总承包方项目管理工作涉及到项目的实施阶段的全过程
C.项目风险管理不属于项目总承包方项目管理工作的任务
D.项目总承包方项目管理的工作不涉及项目收尾
答案:B
解析:
选项 A,项目总承包方项目管理目标包括进度目标、质量目标、成本目标、总投资目标、安全管理目标;选项 C,项目总承包方项目管理工作的任务包括:项目风险管理,项目进度管理。项目质量管理。项目费用管理,项目安全、职业健康与环境管理,项目资源管理,项目沟通与信息管理,项目合同管理等;选项 D,项目总承包方的管理工作涉及项目设计管理、采购管理、施工管理、项目试运行管理、项目收尾等。
船舶防台锚地的选择应考虑( )因素。
A.有足够回旋距离的水域
B.船员是否容易上岸
C.满足施工现场船舶、设施的水深要求
D.水上服务设施
E.便于通信联系和应急抢险救助
答案:A,C,E
解析:
2020版教材页码P264-P268
船舶防台锚地的选择应考虑下列因素:
(1)满足施工现场船舶、设施的水深要求。
(2)在施工作业区或靠近施工作业区的水域。
(3)周围元障碍物的环抱式港湾、水道。
(4)有消除或减弱浪涌的天然屏障或人工屏障的水域。
(5)有足够回旋距离的水域。
(6)泥或泥沙混合的底质。
(7)流速平缓。
(8)便于通信联系和应急抢险救助。
对于结构呈巨块状整体结构,开挖后围岩稳定、不坍塌、可能产生岩爆,围岩弹性纵波速度Vp>4.5km/s的围岩,可判定为( )级围岩。
A.Ⅰ
B.Ⅱ
C.Ⅲ
D.Ⅳ
答案:A
解析:
此题主要考查隧道围岩级别的判定。根据教材表1C415011铁路隧道围岩分级判定表,Ⅰ级围岩开挖后的稳定状态为围岩稳定、不坍塌、可能产生岩爆,围岩弹性纵波速度Vp为>4.5 km/s;Ⅱ级围岩开挖后的稳定状态为暴露时间长可能会出现局部小坍塌层间结合差的平缓岩层、顶板易塌落、侧壁基本稳定、爆破震动过大易坍塌,围岩弹性纵波速度Vp为3.5~4.5km/s;Ⅲ级围岩开挖后的稳定状态为拱部无支护时可产生小坍塌、侧壁基本稳定、爆破震动过大易坍塌,围岩弹性纵波速度Vp为2.5~4.0km/s;Ⅳ级围岩开挖后的稳定状态为拱部无支护时可产生大坍塌、侧壁有时失去稳定,围岩弹性纵波速度Vp为1.5~3.0km/s。通过分析考试说明,每题的备选项中只有1个是最符合题意,那本题的正确项是“A.工级”。
互联网应用中,个人空间应用模式一般归属于( )方面的应用。
A.信息需求
B.交易需求
C.交流需求
D.娱乐需求
答案:C
解析:
互联网的基本应用模式可根据人们的不同需求做如下划分: 1. 信息需求方面,包括网络新闻模式、搜索引擎模式、信息分类模式、信息聚合模式、知识分享模式等。
2. 交易需求方面,主要是各种电子商务应用模式,包括B2B 、B2C 、C2C 、O2O等。
3. 交流需求方面,包括即时通信模式、个人空间模式、社交网络模式、网络论坛模式等。
4. 娱乐需求方面,包括网络游戏模式、网络文学模式、网络视频模式等。
5. 办公需求方面,包括各种电子政务应用模式和企业信息化应用模式。
根据《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500—2013,投标人向招标管理机构投诉招标控制价的编制不符合规定时,应当提交的书面投诉书上应有单位盖章和()签名或盖章。
A.法定代表人
B.购买标书的人
C.投标单位的造价工程师
D.投标单位的投标报价的编制人
E.法定代表人的委托人
答案:A,E
解析:
投诉人投诉时,应当提交由单位盖章和法定代表人或其委托人签名或盖章的书面投诉书。投诉书包括下列内容: ①投诉人与被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
②投诉的招标工程名称、具体事项及理由;
③投诉依据及有关证明材料;
④相关的请求及主张。
在施工机械使用费中的窝工费计算,如系租赁设备,一般按( )计算。
A、实际租金费
B、实际使用费
C、台班折旧费
D、按分包合同规定的内容
答案:A
解析:
2020版教材P279 / 2019版教材P273
工作内容增加引起的索赔费:按照机械台班费计算;施工企业自有机械窝工引起的设备费索赔:按照机械折旧费计算;施工企业租赁机械窝工引起的设备费索赔:按照设备租赁费计算
下列关于国际上对项目经理的地位和作用的说法,正确的有( )。
A.项目经理是企业任命的一个项目的项目管理班子的负责人
B.项目经理是一个管理岗位
C.项目经理是项目组织系统中的管理者,具有人权、财权、物资采购权
D.项目经理的主要任务是项目目标的控制和组织的协调
E.项目经理是企业法定代表人在项目上的代表人
答案:A,B,D
解析:
在国际上,项目经理是企业任命的一个项目的项目管理班子的负责人(领导人),但它并不一定是(多数不是)一个企业法定代表人在工程项目上的代表人,因为一个企业法定代表人在工程项目上的代表人在法律上赋予其的权限范围太大;项目经理是一个组织系统中的管理者,至于是否它有人权、财权和物资采购权等管理权限,则由其上级确定。所以选项C、E错误。
21年一级建造师预测试题8辑 第7辑
国际工程的间接费项目较多,一般经常遇到的费用项目不包括( )。
A.临时设施工程费
B.保函手续费
c.保险费
D.人工费
某公司承建一项道路改扩建工程,长3.3km,设计宽度40m,上下行双幅路;现况路面铣刨后铺表面层形成上行机动车道,新建机动车道层面为三层热拌沥青混合料。工程内容还包括新建雨水、污水、给水、供热、燃气工程。工程采用工程量清单计价;合同要求4月1日开工,当年完工。
项目部进行了现况调查:工程位于城市繁华老城区,现况路宽12.5m;人机混行,经常拥堵;两侧密布的企事业单位和民居多位于道路红线内;地下老旧管线多,待拆改移。在现场调查基础上,项目部编制了交通导行方案,经有关管理部门批准后组织施工。
为保证沥青表面层的外观质量,项目部决定分幅、分段施工沥青下面层和中面层后放行交通,整幅摊铺施工表面层。施工过程中,由拆迁进度滞后,致使表面层施工时间推迟到当年12月中旬。项目部对中面层进行了简单清理后摊铺表面层。
施工期间,根据建设单位意见,增加3个接顺路口,结构与新建道路相同。施工质量验收合格后,项目部以增加的工作量作为合同变更调整费用的计算依据。
<1> 、本工程施工部署应考虑哪些特点?
<2> 、简述本工程交通导行的整体思路。
<3> 、道路表面层施工做法有哪些质量隐患?针对隐患应采取哪些预防措施?
<4> 、接顺路口增加的工作量部分应如何计量计价?
答案:
解析:
<1> 、(1)多专业工程交错,综合施工,需与多方配合协调,施工组织难度大;
(2)于城市交通、市民生活相互干扰;
(3)地上、地下障碍物拆迁量大,影响施工部署;
(4)文明施工、环境保护要求高。
<2> 、本工程交通导行的总体思路:
(1)应首先争取交通分流,减少施工压力;
(2)以现况道路作为社会交通便线,施工新建半幅路;
(3)以新建半幅道路作为社会交通便线,施工现况道路的管线、路面结构。
<3> 、(1)质量隐患有:
1)中面层清理不到位,会导致中面层与表面层不能紧密粘结的质量隐患;
2)沥青面层施工气温低,会导致表面层沥青脆化的质量隐患(热拌沥青混合料面层施工温度应高于5℃)。
(2)应采取措施
1)加强对中面层的保护与清理,保证粘层油的施工质量;
2)选择温度高的时间段施工,材料采取保温措施,摊铺碾压安排紧凑。
<4> 、合同有约定时按约定处理,合同未约定时,增加部分应按实际完成工作量计量,单价采用清单中的综合单价计价,计算出调整增加的工程费用。
某工程基础施工中出现了意外情况,导致工程量由原来的3000m3增加到3500m3,原定工期是30d,合同规定工程量增减10%为承包商应承担的风险,则承包商可以提出的工期索赔值是()d。
A.2
B.4
C.6
D.8
答案:A
解析:
本题考核的是工期索赔值的计算。工期索赔值=原工期×新增工程量/原工程量=30d×(3500-3000×110%)d/3000m3=2d。
在矿山工程项目中,决定地面生产系统布局和影响施工设施布局的,主要是()。
A.施工方案
B.土建工程
C.大型施工设备
D.地下产生系统
答案:D
解析:
2020版教材页码P147-151
地下生产系统决定了地面生产系统的布局,同样也影响施工的布局。一个完整的矿业工程项目关系到井巷工程、土建工程以及采矿、选矿设备等大型生产和施工设备的安装工程。因此,矿业工程项目除有通常的各个环节之间关系的协调外,还要考虑井上、下工程的空间关系和工程间的制约关系,以及矿(建)、土(建)、安(装)工程间的平衡关系。
材料管理ABC分类法的内容不包括()。
A.计算项目各种材料所占用的资金总量
B.根据各种材料占用资金的多少,从大到小按顺序排列
C.确定材料的经济和安全存储量
D.计算各种材料的累计数及累计百分比
答案:C
解析:
教材P286
1.ABC分类法(1)计算项目各种材料所占用的资金总量。(2)根据各种材料的资金占用的多少,从大到小按顺序排列,并计算各种材料占用资金占总材料费用的百分比。(3)计算各种材料占用资金的累计金额及其占总金额的百分比,即计算金额累计百分比。(4)计算各种材料的累计数及其累计百分比。(5)按ABC三类材料的分类标准,进行ABC分类。
关于公路工程施工特种作业人员管理的说法,错误的是( )。
A.特种作业人员应具有初中及以上学历
B.特种作业人员应当参加年度安全教育培训或继续教有,每年不得少于24h
C.用人单位应与持有资格证书的特种人员订立劳动合同法
D.用人单位应当口头告知特种作业人员违章操作的危害
施工现场临时用电工程的定期检查应复测()。
A.对地绝缘值
B.接地电阻值
C.对地放电值
D.接地电流值
答案:B
解析:
2020版教材P452 / 2019版教材P440
临时用电工程应定期检查。施工现场每月一次,基层公司每季一次。基层公司检查时,应复测接地电阻值,对不安全因素,必须及时处理,并应履行复查验收手续。
按照铁路隧道围岩分级判定标准,下列属于Ⅱ级围岩判定特征的是( )。
A.呈巨块状整体结构
B.呈大块状整体结构
C.呈块碎状镶嵌结构
D.呈碎石状压碎结构
大型施工船舶的防风、防台是指船舶防御风力在( )级以上的季风和热带气旋。
A.6 B.8 C.10 D.12
21年一级建造师预测试题8辑 第8辑
长距离顶管技术中触变泥浆套是用来减少顶进的阻力。顶进施工完成后,用水泥砂浆或粉煤灰水泥砂浆来置换触充泥浆主要是为了( )。
A.封闭管周土体
B.保证管道位置准确
C.防止管道渗漏
D.减少地面沉降
电气安全标志分颜色标志和图形标志,下列关于安全标志的说法正确的是( )。
A.禁止标志用于制止某种危险行动
B.警告标志用于提醒和注意避免发生危险
C.指令标志用于指示人们必须遵守的规则
D.提示标志表示安全目标方向及安全措施
E.劝阻标志用于指示人们更好的选择行为
答案:A,B,C,D
解析:
电气安全标志分颜色标志和图形标志。颜色标志用以标志不同性质或用途的电器材料,或标志地域的安全程度;图形标志用以告诫。 (1)禁止标志。用于制止某种危险行动。如"禁止启动”“禁止入内“禁止合闸,有人工作"等。
(2) 警告标志。用于提醒和注意避免发生危险。如"当心触电"当心高压"当心电缆"等。
3. 指令标志。用于指示人们必须遵守的规则。如"必须穿绝缘鞋必须穿防静电服"等。
4 提示标志。表示安全目标方向及安全措施。如"安全通道方向"己接地"等。
短卸荷板式挡土墙的材料其最低强度等级( )。
A.水泥砂浆应为M10;混凝土应为C20
B.水泥砂浆应为M10;混凝土应为C30
C.水泥砂浆应为M20;混凝土应为C20
D.水泥砂浆应为M20;混凝土应为C30
钢筋质量检验时,若伸长率、( )和冷弯试验中有一个项目不合格,应取双倍数量对该项目复检。
A.弹性模量
B.抗剪强度
C.屈服强度
D.极限抗拉强度
E.剪切模量
答案:C,D
解析:
极限抗拉强度、屈服强度、伸长率、冷弯试验中,当有一个项目不合格时,取双倍数量对该项目复检,当仍有1根不合格时,则该批钢筋应判为不合格。
下列沿河河堤冲刷防护工程中属于间接防护的是( )。
A.石笼
B.顺坝
C.挡土墙
D.砌石
答案:B
解析:
2020版教材P36/2019版教材P34
该题主要考察沿河路基防护工程技术 间接防护包括丁坝、顺坝以及改移河道。石笼、砌石、挡土墙属于直接防护。
以项目实施方案为依据,落实项目经理的责任目标为出发点的实施性施工成本计划的编制依据是( )。
A.企业的施工定额
B.企业的预算定额
C.概算定额
D.投资估算指标
答案:A
解析:
2020/2019教材P75
三、实施性成本计划 实施性成本计划是项目施工准备阶段的施工预算成本计划,它是以项目实施方案为依 据,以落实项目经理责任目标为出发点,采用企业的施工定额通过施工预算的编制而形成 的实施性施工成本计划。
在太阳能供电系统中,( )是目前在通信系统应用最广泛的一种太阳电池,其效率可达18%,但价格较高。
A.单晶硅太阳电池
B.非晶硅太阳电池
C.砷化镓太阳电池
D.硫(碲)化镉太阳电池
根据《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》,诚信典型和连续( )年无不良信用记录的行政相对人办理行政许可过程中,能够享受“绿色通道”和“容缺受理”等便利服务措施。
A.3
B.2
C.5
D.6
答案:A
解析:
根据《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》,诚信典型和连续 3 年无不良信用记录的行政相对人办理行政许可过程中,能够享受“绿色通道”和“容缺受理”等便利服务措施。@##
关于可用于抵押和质押的财产的说法,正确的有()。2018真题
A、不动产既可用于抵押,也可用于质押
B、动产既可用于抵押,也可用于质押
C、动产既可用于抵押,但不可用于质押
D、不动产可用于抵押,但不可用于质押
E、动产既可用于质押,但不可用于抵押
答案:B,D
解析:
本题考查的是抵押权与质权。不动产只能用于抵押,动产既可用于抵押,也可用于质押。