2021一级建造师模拟试题8卷 第1卷
当事人在听证中的权利和义务包括( )。
A.有权对案件涉及的事实、适用法律及相关隋况进行陈述和申辩
B.有权对案件调查人员提出的证据质证并提出新的证据
C.如实回答主持人的提问
D.遵守听证程序
E.核实听证参加人名单
【2014 年案例】背景资料：略
事件1：A 公司在设备采购时，在性价比方面对制造厂进行了咨询，从中选择了备选厂商，进行了邀请招标。然而在制造过程中仍出现个别厂商因交通运输不便或生产任务过于饱和拖延了交货期；个别厂商因加工能力不足或管理不善满足不了质量要求。
问：针对事件1，在选择制造厂商时主要考虑哪几方面因素？
答案：
解析：
应考虑供货商的：供货商的地理位置，生产许可资质，技术能力、生产能力，质量保证，交货期，价格，供货商执行合同的信誉等方面。
起重作业中平衡梁形式的选用根据（ ）。
A．被吊设备重量
B．被吊设备规格尺寸
C．被吊设备的结构特点
D．平衡梁尺寸
E．现场环境条件、要求
答案：A,B,C,E
解析：
P47
一般都是根据设备的重量、规格尺寸、结构特点及现场环境要求等条件来选择平衡梁的形式
根据《建设工程监理规范》(GB/T50319—2013)，工程建设监理规划应在（ ）后开始编制。
A、第一次工地会议
B、建设单位指定日期
C、签订委托监理合同
D、施工单位进场
E、收到设计文件
答案：C,E
解析：
教材P69
【知识点】监理的工作方法。工程建设监理规划应在签订委托监理合同及收到设计文件后开始编制，完成后必须经监理单位技术负责人审核批准，并应在召开第一次工地会议前报送业主。
《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，安全事故调查组应当自事故发生之日起60日内提交事故调查报告；特殊情况，经批准可以适当延长，但延长的期限最长不超过( )。
A.15日
B.30日
C.60日
D.120日
答案：C
解析：
2020版教材P274 / 2019版教材P273
四）事故调查报告的期限与内容 事故调查组应当自事故发生之日起60日内提交事故调查报告；特殊情况下，经负责事故调查的人民政府批准，提交事故调查报告的期限可以适当延长，但延长的期限最长不超过60日。
在巷道掘进循环中占时最多的工序是（）。
A.永久支护
B.钻眼爆破
C.安全检查
D.装载运输
答案：D
解析：
2020版教材页码P122-125
巷道施工的装载与运输是掘进中劳动量大，占循环时间最长的工序，一般情况下它可占掘进循环时间的35%—50%。选择合理的装运设备，加快掘进装运工作，可有效提高巷道的掘进速度。
规费是指省级政府和省级有关权力部门规定必须缴纳的费用，其内容不包括( )。
A.环境保护费
B.社会保险费
C.工程排污费
D.住房公积金
答案：A,C
解析：
本题考核的是规费的内容。规费包括：社会保险费(养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费)；住房公积金。@##
航向天线基础施工定位要求天线阵（ ）与跑道中心线垂直。
A.中心基准点
B.横向基准线
C.基础平面
D.主体
2021一级建造师模拟试题8卷 第2卷
建筑密封材料应满足的性能要求有（）。
A.粘结性
B.流动性
C.固结强度
D.耐热性
E.延性
答案：A,D,E
解析：
2020版教材页码P37-39
评价建筑密封材料的性能好坏，主要应考虑其粘结性、延性、耐热性、低温柔性以及施工要求等;对于一些特殊环境，如路、桥等受振动、循环荷载的建（构）筑物密封，应满足特殊性能的要求。
属于公路路基直接防护中的圬工防护是（）。
A.框格防护
B.挂（土工）网式坡面防护
C.水泥混凝土空心块护坡
D.抹面防护
答案：D
解析：
本题考查的是路基防护工程类型。圬土防护有喷浆和喷射混凝土防护，干砌片石护坡，浆砌片（卵）石护坡，护面墙防护，锚杆钢丝网喷浆或喷射混凝土护坡，封面，捶面。框格防护、水泥混凝土空心块护坡属于骨架植物防护，选项A、C错误。选项B属于土工织物防护。
乙建筑公司承包了甲房地产公司投资建设的商场工程的施工任务，甲方为回收资金而边建设边招商，未经交工验收而提前占用了全部商业面积，后来该工程竣工验收时发现存在下列质量问题，其中应由乙方承担责任的是（ ）。
A．10家电脑经销商租用的面积中，地面面砖有空鼓现象
B．底层家具经销商租用的面积中，有一处砖墙和混凝土大梁裂缝
C．已经使用部分的铝合金窗有程度不同的变形，暗锁损坏较多
D．外墙内保温层有裂缝、脱落现象
正确答案：B
按照最高人民法院对审理建设工程施工合同纠纷案件的《解释》第13条规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合规定为由主张权利的，不予支持，但地基基础和主体结构工程质量问题例外。故本题正确选项为B。
某平原区拦河闸工程，施工中发生如下事件：
事件四：闸室地基采用帷幕灌浆，施工单位纯压式灌浆，按照灌浆采用上游排孔、中间排孔、下游排孔的顺序依次进行。施工中，地表有浆液冒出，施工立即对该情况进行了处理。
问题：指出事件四中做法的不妥之处并改正。说明事件4 中灌浆特殊情况的处理方法。
答案：
解析：
不妥之处：按照灌浆采用上游排孔、中间排孔、下游排孔的顺序依次进行不妥。
改正：先下游排孔，再上游排孔，最后中间排孔。
处理方法：根据具体情况采用嵌缝、表面封堵、低压、浓浆、限流、限量、间歇法、待凝、复灌等方发进行处理。
民用机场新建、扩建的公告发布后，任何单位和个人在按照国家规定划定的机场净空保护区域内修建、种植或者设置影响飞行安全的障碍物的，必须责令清除；由此造成的损失，由（ ）承担。
A.机场所在地的地方人民政府
B.修建该障碍物体的人
C.种植该障碍物体的人
D.新建或扩建的机场
E.设置该障碍物体的人
答案：B,C,E
解析：
2020版教材页码P301-302
民用机场新建、扩建的公告发布后，任何单位和个人违反本法和有关行政法规的规定，在依法划定的民用机场范围内和按照国家规定划定的机场净空保护区域内修建、种植或者设置影响飞行安全的建筑物、构筑物、树木、灯光和其他障碍物的，由机场所在地县以上地方人民政府责令清除。由此造成的损失，由修建、种植或者设置该障碍物体的人承担。
某铁路隧道施工测量质量实行过程检查和最终检查，其中最终检查由施工单位的（）负责实施。
A.施工测量队(或班)检查人员
B.质量管理机构
C.技术负责人
D.施工管理负责人
答案：B
解析：
施工单位对施工测量质量实行过程检查和最终检查，其中过程检查由测量队(或班)检查人员承担，最终检查由施工单位的质量管理机构负责实施。
净化空调系统进行风管严密性检验时，N1~N5级的系统按（ ）风管的规定执行。
A.微压系统
B.低压系统
C.中压系统
D.高压系统
答案：D
解析：
教材P192
（4）净化空调系统进行风管严密性检验时，N1~N5级的系统按高压系统风管的规定执行；N6-N9级，且工作压力小于等于1500Pa的，均按中压系统风管的规定执行。
（ ）要对承包人和分包人签订的分包合同的实施情况进行监督检查。
A.施工员
B.发包人或其委托的监理单位
C.技术员
D.安全员
答案：B
解析：
2020版教材P173 / 2019版教材P175
发包人或其委托的监理单位要对承包人和分包人签订的分包合同的实施情况进行监督检查。
2021一级建造师模拟试题8卷 第3卷
按现行会计制度及有关规定，企业因征地而支付的补偿费应计入（）。
A．营业外支出
B．单独入账的土地价值
C．与土地有关的房屋、建筑物的价值内
D．企业管理费
耙吸挖泥船开挖硬黏土宜选用的耙头是()。
A.主动挖掘型耙头
B.挖掘型耙头
C.吸人型耙头
D.冲刷型耙头
浅埋暗挖中，监控量测施工单位要有专门机构执行与管理，并由（ ）统一掌握、统一领导。
A. 项目负责人
B. 项目技术负责人
C. 施工单位技术负责人
D. 现场主管技术人员
答案：B
解析：
浅埋暗挖中，监控量测施工单位要有专门机构执行与管理，并由项目技术负责人统一掌握、统一领导。P106。
违约责任的规定可以弥补守约方因对方违约而蒙受的损失，符合（ ）。
A．平等原则
B．自愿原则
C．公平原则
D．诚实信用原则
在铁路连续梁顶推法施工中，梁体制造长度应考虑预应力混凝土( )的影
响，并及时调整。
A．弹性压缩、收缩、徐变
B．弹性压缩、收缩、挠度
C．非弹性压缩、收缩、徐变
D．非弹性压缩、收缩、挠度
对资产负债率指标，下列表述正确的是（ ）。
A、从债权人角度看，指标越高越好
B、企业负债总额对资产总额的比率关系
C、反映企业经营风险的程度
D、综合反映企业偿债能力的重要指标
E、从所有者经营角度看越低越好
答案：B,C,D
解析：
2020版教材P144 / 2019版教材P138
考点:资产负债率的内容，从企业债权人角度看，资产负债率越低，说明企业偿债能力越强，债权人的权益就越有保障。从企业所有者和经营者角度看，通常希望该指标髙些，有利于利用财务杠杆增加所有者获利能力。但资产负债率过髙，企业财务风险也增大。因此，一般地说，该指标为50%比较合适，有利于风险与收益的平衡。
当关键线路的实际进度比计划进度拖后时，应在尚未完成的关键工作中，选择（ ）的工作缩短其持续时间，并重新计算未完成部分的时间参数，将其作为一个新计划实施。
A．资源强度小或费用低
B．直接费用高
C．资源占用量大
D．工作时间长
项目经理部应在确定施工方案的初期就要确定需要分包的工程范围，决定分包范围的因素主要有（ ）。
A.施工项目的专业性
B.风险程度
C.清单工程量
D.工程预付款与保留金
E.项目规模
答案：A,E
解析：
项目经理部应在确定施工方案的初期就要确定需要分包的工程范围，决定分包范围的因素主要是施工项目的专业性和项目规模。
2021一级建造师模拟试题8卷 第4卷
设备采购评审包括（ ）。
A.资格预审
B.综合评审
C.商务评审
D.经验评审
E.技术评审
答案：B,C,E
解析：
本题考核的是设备采购评审。设备采购评审包括技术评审、商务评审和综合评审。
属于刚性道面类的有（ ）。
A.配筋混凝土道面
B.砂石道面
C.土道面
D.水泥混凝土道面
E.装配式道面
答案：A,D
解析：
水泥混凝土道面、配筋混凝土道面和预应力混凝土道面等都属于刚性道面；沥青类道面、砂石道面、土道面、装配式道面属于柔性道面。
非抗震设计时，梁上部纵向伸入端节点的锚固长度，直线锚固时不应小于( )d(d 为梁上部纵向钢筋的直径)。
A. 5 B. 8 C. 10 D. 32
答案：A
解析：
《混凝土结构设计规范》规定：框架梁上部纵向钢筋伸入中间层端节点的锚固长度，直线锚固时不应小于la，且伸过柱中心线的长度不宜小于5倍的梁纵向钢筋直径；当柱截面尺寸不足时，梁上部纵向钢筋应伸至节点对边并向下弯折，锚固段弯折前的水平投影长度不应小于0.4la,弯折后的竖直投影长度应取15倍梁纵向钢筋直径。
下列关于仲裁与诉讼特点的表述，正确的有（ ）。
A. 仲裁的程序相对灵活，诉讼的程序较严格
B. 仲裁以不公开审理为原则，诉讼则以不公开审理为例外
C. 仲裁实行一裁终局制，诉讼实行两审终审制
D. 仲裁机构由双方协商确定，管辖人民法院则不能由双方约定
E. 仲裁和诉讼是两种独立的争议解决方式
答案：A,B,C,E
解析：
2007年建设工程法规真题第97题
ABCE项：仲裁的基本特点：自愿性，专业性，独立性，保密性，快捷性。
仲裁的基本制度：协议仲裁制度，或裁或审制度，一裁终局制度。
诉讼的特点：公权性，强制性，程序性。
诉讼的基本制度：合议制，回避、公开审判和两审终审制度。
因此ABCE项均正确。
D项：对于合同纠纷的管辖法院双方当事人可以约定。所以D项错误。
综上所述，本题正确答案为ABCE。
关于土方填筑与压实的说法，正确的有（ ）。
A.直接将基底充分夯实和碾压密实
B.填土应从场地最低处开始，由下而上分层铺填
C.填土应在宽度上分幅分层进行铺填
D.填方应在相对两侧或周围同时进行回填和夯实
E.填土只能采用同类土填筑
答案：B,D
解析：
2020/2019版教材P90
清除基底上的垃圾、草皮、树根、杂物，排除坑穴中积水、淤泥和种植土，将基底充分夯实和碾压密实。填土应从场地最低处开始，由下而上整个宽度分层铺填。填方应在相对两侧或周围同时进行回填和夯实。填土应尽量采用同类土填筑，并不是只能采用同类土填筑。
泵类设备在安装时应认真核定水泵的型号、（ ）等。
A.流量
B.扬程
C.配用电机功率
D.供货单位
E.进场时间
答案：A,B,C
解析：
2020版教材P175 / 2019版教材P164
泵类设备在采购和安装时应认真核定设备型号、水泵的流量、扬程、水泵配用电机功率等，以免错用后达不到设计要求或不能满足使用需要。
下列对总承包单位和分包单位安全责任的描述中，错误的是（ ）。
A. 建设工程实行总包和分包的，总承包商具有施工现场的统一管理权
B. 总承包单位和分包单位对整体工程的安全生产承担连带责任
C. 分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任
D. 建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责
答案：B
解析：
B项：根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。因此，B项中总承包单位和分包单位是对分包工程的安全生产承担连带责任。故B项表述错误。
A项：根据《建筑法》的规定，施工现场安全由建筑施工企业负责。实行施工总承包的，由总承包单位负责。分包单位对总承包单位负责，服从总承包单位对施工现场的安全生产管理。由此可见，施工总承包商对施工现场具有统一管理权。因此，A项表述正确。
C项：根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。因此，C项表述正确。
D项：根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。因此，D项表述正确。
本题为选非题，综上所述，本题的正确答案为B。
某施工单位在雨季承接了南方某市管道光缆线路工程，主要工作内容有：敷设12芯光缆、清刷管孔、路由复测、布放3孔塑料子管、光缆接续、中继段测试和光缆配盘。
工程施工过程中，省通信管理局的质量监督人员通知项目部要到现场检查施工质量，项目经理以现场有监理人员和工期紧为由拒绝接受检查。
建设单位进行工程质量专项检查时，询问项目“三检”制度的落实情况，现场质检员说，施工人员以往一直干得很好，本工程就放松了对他们工作的检查。
【问题】
1．按照表1格式列出各项工作的紧前工作和紧后工作。
2．人孔内施工应注意哪些安全事项?
3．项目经理拒绝接受检查是否正确?说明原因。
4．“三检”制度的内容是什么?质检员的主要职责是什么?
答案：
解析：
1．各项工作的紧前工作和紧后工作，见表3。
2．人孔内施工应注意：(1)在井口处设置警示标志；(2)在井上设专人看护；(3)应先进行有害气体检测和通风，确认无有毒有害气体后方可下井施工；(4)抽水机或发电机的排气管不得靠近人孔口，应放在人孔的下风方向；(5)上下人孔必须使用梯子，不得蹬踩光(电)缆托板；(6)严禁在人孔内吸烟；(7)若遇人员中毒事件，井上人员应在保证自身安全的情况下方可施救，不得盲目下井施救。
3．项目经理的做法是不正确的。
原因：通信管理局依据有关质量法规、规章行使质量监督职能是其法定职责，施工单位应自觉接受其监督检查，并予积极配合。
4．“三检”是指自己检查、互相检查和专人检查。
质检员的主要职责是：检查工序质量是否合格；检查施工过程中操作方法是否正确；检查仪表、施工工具能否满足工程需要。
2021一级建造师模拟试题8卷 第5卷
对于中、远地区(超过2000km)广播的短波发射台，天线发射前方1km以内，总坡度一般不应超过( )。
A.2％
B.3％
C.4％
D.5％
答案：B
解析：
对于向中、远地区(超过2000km) 广播的短波发射台，天线发射前方1km 以内，总坡度一般不应超过3% 。在地形复杂的地区建台，应论证地形对电波发射的影响。
某行政办公大楼的初步设计深度不够，不能准确地计算工程量，但工程设计采用的技术比较成熟而又有类似工程概算指标可以利用，则最合适的编制工程概算的方法是（ ）。
A、概算指标法
B、概算定额法
C、扩大单价法
D、预算单价法
答案：A
解析：
2020版教材P214 / 2019版教材P208
“当初步设计深度不够，不能准确地计算工程量，但工程设计采用的技术比较成熟而又有类似工程概算指标可以利用时，可以采用概算指标法编制工程概算。概算指标法将拟建厂房、住宅的建筑面积或体积乘以技术条件相同或基本相同的概算指标而得出人、料、机费用，然后按规定计算出企业管理费、利润、规费和税金等。概算指标法计算精度较低，但由于其编制速度快，因此对一般附属、辅助和服务工程等项目，以及住宅和文化福利工程项目或投资比较小、比较简单的工程项目投资概算有一定实用价值。”
资本金的出资形态不包括（ ）。
A.工业产权
B.土地使用权
C.股票
D.资源开采权
答案：C
解析：
资本金的出资形态可以是现金，也可以是实物、工业产权、非专利技术、土地使用权、资源开采权作价出资，但必须经过有资格的资产评估机构评估作价。
高桩码头工程施工组织设计编制中，“自然条件”包括岸线和水深情况；水位资料；潮流资料；风；气温；降雨；（ ）等。
A.交通条件 B.水电供应条件
C.工程地质条件 D.建设项目地区预制构件加工能力
下列关于检验批的说法正确的是（ ）。
A. 检验批是质量验收的最小单位
B. 检验批应由总监理工程师组织验收
C. 主控项目和一般项目的检验结果均要全部符合要求
D. 检验批的观感质量验收应符合要求
穿越铁路的燃气管道应在套管上装设（ ）。
A、放散管
B、排气管
C、检漏管
D、排污管
答案：C
解析：
【知识点】燃气管道穿越构建筑物。套管两端与燃气管的间隙应采用柔性的防腐、防水材料密封，其一端应装设检漏管。
采用过程控制的方法控制施工成本时，控制的要点有（ ）。
A：人工费、材料费按量价分离原则进行控制
B：材料价格由项目经理负责控制
C：零星材料采用定额控制方法进行控制
D：合理安排施工生产，减少因安排不当引起的设备闲置
E：对分包费用的控制，重点是做好分包工程询价、验收和结算等工作
分部工程中对工程质量影响大的分项工程定为（）分项工程。
A.主体
B.关键
C.主要
D.重要
答案：C
解析：
2020版教材P473/2019版教材P461
若干个分项工程组成一个分部工程，其中对工程质量影响大的分项工程定为主要分项工程。
2021一级建造师模拟试题8卷 第6卷
根据《企业会计准则第15号——建造合同》，工程成本中不应该包括（ ）。
A、为工程施工所耗用的材料费用
B、企业下属的施工单位为组织和管理施工生产活动所发生的费用
C、为订立施工合同而发生的有关费用
D、在施工过程中发生的材料二次搬运费
答案：C
解析：
2020版教材P105 / 2019版教材P103
根据《企业会计准则第15号—建造合同》，工程成本包括从建造合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。间接费用是企业下属的施工单位或生产单位为组织和管理施工生产活动所发生的费用。合同成本不包括应当计入当期损益的管理费用、销售费用和财务费用。因订立合同而发生的有关费用，应当直接计入当期损益。
（ ）适用于地质条件好的地层，围岩必须有足够的自稳能力。
A.正台阶法
B.反台阶法
C.全断面法
D.导坑法
答案：C
解析：
本题考查的是浅埋暗挖法与掘进方式。全断面开挖法的优点是可以减少开挖对围岩的扰动次数，有利于围岩天然承载拱的形成，工序简便；缺点是对地质条件要求严格，围岩必须有足够的自稳能力。教材P164。
下列关于工程保险的说法中，正确的是（）
A.承包人租赁给劳务分包人使用的机械由劳务分包人购买保险
B.运至施工场地的用于劳务施工的材料和设备，由承包人办理保险并支付费用
C.劳务分包人需为自有的人员办理保险并支付保险费用
D.承包人应获得发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理的保险
E.劳务分包人自有的施工机械由承包人办理保险并支付费用
答案：B,C,D
解析：
承包人租赁给劳务分包人使用的机械应由承包人购买保险，所以A错误；劳务分包人自有的施工机械应由劳务分包人自行办理保险并支付费用，所以E错误。
根据《标准施工招标文件》，下列事件中，承包人向发包人既可索赔工期又可索赔费用的有（ ）。
A、发包人原因导致的工程缺陷和损失
B、承包人遇到不利物质条件
C、发包人要求向承包人提前交付工程设备
D、施工过程发现文物
E、承包人遇到异常恶劣的气候条件
答案：B,D
解析：
2020版教材P280 / 2019版教材P274
《标准施工招标文件》中合同条款规定的可以合理补偿承包人索赔的条款表1Z103084-1。
隧道地质超前预报方法主要有（ ）。
A.超前钻孔法
B.地质调查法
C.TSP法
D.TGP法
E.TBM法
答案：A,B,C,D
解析：
2020版教材P229/2019版教材P223
隧道地质超前预报方法主要有：地质调查法、超前钻探法、物理勘探法（TSP法、TGP法和TRT法）、超前导洞法、水力联系观测。
采用定额单价法和实物量法时,都需要做的一项工作是（ ）。
A、编制工料分析表
B、计算工程量
C、套用预算单价
D、套用消耗定额
答案：B
解析：
2020版教材P226 / 2019版教材P220
定额单价法：1.准备资料，熟悉施工图纸，2.计算工程量，3.套用定额单价，计算人、料、机费用，4.编制工料分析表，5.按计价程序计取其他费用，并汇总造价，6.复核，7.编制说明、填写封面。实物量法：1.准备资料，熟悉施工图纸，2.计算工程量，3.套用消耗定额，计算人料机消耗量，4.计算并汇总人工费、材料费、施工机械使用费，5.计算其他各项费用，汇总造价，6.复核，7.编制说明、填写封面。
在国际上业主方工程建设物资采购模式可能是()。
A.项目管理单位采购
B.承包商采购
C.由设计单位指定供货商
D.与承包商约定某些物资为指定供货商
E.业主方自行采购
答案：B,D,E
解析：
2020/2019教材P40
在国际上业主方工程建设物资采购有多种模式，如：( 1 )业主方自行采购；( 2 )与承包商约定某些物资为指定供货商；( 3 )承包商采购等。
按场地平整的施工程序，经过现场勘察、清除地面障碍后，即应进行( )工作。
A.计算挖方量
B.计算填方量
C.标定
D.平整土方
答案：C
解析：
根据场地平整的施工程序，清除场地障碍物以后，在正式施工、进行场地平整前，先应该确定施工范围，就是标定。标定工作包括标定平整范围、设置水准点并测定标高、操平放线。标定后还要建立方格网，然后计算确定挖、填工程量，这以后才能开始平整工作。故C。
2021一级建造师模拟试题8卷 第7卷
对金属、水泥、道砟等工程材料必须坚持（ ）的原则。
A.先检验后使用
B.先使用后检验
C.边使用边检验
D.以上均可
答案：A
解析：
对工程材料必须坚持先检验后使用的原则，金属、水泥、道砟、红砖和防水材料等应具有出厂合格证书，经试验确认材料合格后方可使用。
钢丝绳分类时，分类的标准主要有( )。
A.钢丝强度
B.钢丝断面形状
C.内芯材料
D.钢丝绳断面形状
E.旋捻方向
答案：B,C,D,E
解析：
钢丝绳的分类方法很多，常用的分类有： (1)按钢丝机械特性分有特级、I级和Ⅱ级钢丝绳； (2)按钢丝断面分有圆形、异形钢丝绳； (3)按内芯材料分有剑麻(或棉)内芯、石棉内芯、金属内芯； (4)按钢丝绳断面形状分有圆形、扁形钢丝绳； (5)按旋捻方向分为顺捻、交互捻、混合捻。
根据《职业健康安全管理体系 要求》GB/T 28001-2011，下列职业健康安全管理体系要素中，属于策划部分内容的是（）。
A.执业健康安全方针
B.资源、作用、职责、责任和权限
C.法律法规和其他要求
D.绩效测量和监视
答案：C
解析：
2020教材P206 / 2019教材P204
《职业健康安全管理体系要求》要素中，属于策划部分的有4.3.1 危险源 辨识、 风险评 价和控 制措施 的确定；4.3.2 法律法 规和其 他要求；4.3.3 目标 和方案
在建设工程项目施工阶段，建设单位职业健康安全与环境管理的任务包括（ ）。
A.办理安全与环保审批手续
B.将保证安全施工的措施报有关管理部门备案
C.提出保障施工作业人员安全和预防安全生产事故的措施建议
D.环保部门对项目完成验收
答案：B
解析：
A 选项属于决策阶段，C 选项属于设计阶段，D 选项属于试运行阶段。
工程计量的组织类型不包括（ ）。
A.监理工程师独立计量
B.承包人进行计量
C.监理工程师与承包人共同计量
D.监理工程师与业主共同计量
答案：D
解析：
本题考查的是公路工程计量管理。工程计量的组织类型有：监理工程师独立计量、承包人进行计量、监理工程师与承包人共同计量。参见教材P386。
下列钢筋连接方法中，不属于机械连接的方法是（）。
A.套筒挤压连接
B.钢丝绑扎连接
C.锥螺纹套筒连接
D.直螺纹套筒连接
答案：B
解析：
2020版教材页码P25-28
钢筋的连接通常焊接、机械连接和绑扎。钢筋机械连接的常用方法有套筒挤压连接、锥螺纹套筒连接、直螺纹套筒连接等。
帷幕灌浆施工完成后的质量检查应以检査（ ）为主。
A.灌浆施工过程记录
B.灌浆结果标准
C.检查孔压水试验结果
D.检查孔岩芯获得率
答案：C
解析：
本题考查的是灌浆施工技术。灌浆质量检查应以检查孔压水试验成果为主，结合 对竣工资料和测试成果的分析，综合评定。
灌浆泵容许工作压力应大于最大灌浆压力的（ ）倍。
A.0.8
B.1.0
C.1.5
D.2.0
答案：C
解析：
2020/2019教材P62
灌浆泵是灌浆用的主要设备。灌浆泵性能应与浆液类型、浓度相适应，容许工作压力应大于最大灌浆压力的1.5倍，并应有足够的排浆量和稳定的工作性能。灌注纯水泥浆液应采用多缸柱塞式灌浆泵。
2021一级建造师模拟试题8卷 第8卷
真空预压法加固软土地基，加固区土体的侧向变形是（ ）。
A.朝向未加固区土体挤出的 B.朝向加固区收缩的
C.从加固区四周挤出的 D.向下压缩沉降的
80. 当工程施工的实际进度与计划进度不符时，需要对网络计划做出调整，调整的内容有（ ）
A. 调整关键路线的长度
B. 调整非关键工作时差
C. 调整组织结构
D. 增减工作项目
E.调整资源的收入
正确答案：ABDE
80. ABDE【解析】网络计划调整的内容包括：调整关 键线路的长度；调整非关键工作时差；增、减工作 项目；调整逻辑关系；重新估计某些工作的持续时 间；对资源的投入作相应调整。
水运工程施工期监理工程质量控制工作中，监理单位组织隐蔽工程、()的验收。
A.分项和分部工程 B.分部与单位工程
C.单项与独立工程 D.工程项目
关于施工许可证的法定批准条件说法，正确的有（ ）。
A、已经确定施工企业
B、有满足施工需要的施工图纸及技术资料，施工图设计文件已按规定进行审查
C、建设资金已经落实
D、按照规定需要委托监理的工程已经委托监理
E、按照国务院规定的权限和程序已批准开工报告
答案：A,B,C,D
解析：
【知识点】建设工程施工许可制度。选项E办理开工报告的项目，无须申领施工许可证。
工程定额测定费属于（ ）。
A．直接工程费
B．规费
C．措施费
D．企业管理费
建设项目总概算是确定整个建设工程项目（ ）的文件。
A、从筹建开始到竣工验收.交付使用所需的全部费用
B、从筹建开始到竣工验收.交付使用所需的工程费用
C、从开工到竣工验收.交付使用所需的全部费用
D、从开工到竣工验收.交付使用所需的工程费用
答案：A
解析：
2020版教材P210 / 2019版教材P204
建设工程项目总概算。建设工程项目总概算是确定整个建设工程项目从筹建开始到竣工验收、交付使用所需的全部费用的文件，它由各单项工程综合概算、工程建设其他费用概算、预备费、建设期利息概算和经营性项目铺底流动资金概算等汇总编制而成。
预警体系功能的实现主要依赖于（ ）两大子系统作用的发挥。
A.预测评价
B.日常监控
C.预警分析
D.预警信息管理
E.预控对策
答案：C,E
解析：
2020教材P225 / 2019教材P223
预警体系功能的实现主要依赖于预警分析和预控对策两大子系统作用的发挥。
目视助航灯光监视系统应在（ ）s内显示停止排灯的状态改变。
A. 15
B. 10
C. 5
D. 2
答案：D
解析：
见《民航机场工程管理与实务》1D415042和《民用机场目视助航设施施工及验收规范》MH/T 5012——2010的规定。目视助航灯光监视系统应在2s内显示停止排灯的状态改变是对目视助航灯光监视系统的要求。
