一级建造师考试题目下载9章 第1章
下列梁桥中，以同等抗弯能力的构件断面就可建成的桥梁跨径最小的是（ ）。
A.简支梁
B.固端梁
C.连续梁
D.悬臂梁
答案：A
解析：
2020版教材P116/2019版教材P111
梁作为承重结构是以它的抗弯能力来承受荷载的。梁分简支梁、悬臂梁、固端梁和连续梁等。悬臂梁、固端梁和连续梁都是利用支座上的卸载弯矩去减少跨中弯矩，使梁跨内的内力分配更合理，以同等抗弯能力的构件断面就可建成更大跨径的桥梁。
提出电信管道、电信杆路、通信铁塔联合建设意向的电信业务经营者召集各参建电信运营商，共同商定（ ），并签订联合建设协议。
A.建设维护方案
B.投资分摊方式
C.资产分割原则
D.牵头单位
E.建设施工方案
答案：A,B,C,D
解析：
建设各方应按照以下程序组织电信管道、电信杆路、通信铁塔等电信设施联合建设活动:(1)首先提出建设意向的电信运营商应向当地的电信管理机关或电信管理机关授权的社会中介组织提出书面申请，并将拟建项目的基本情况向电信管理机关或指定的社会中介组织报告。(2)电信管理机关或指定的社会中介组织在接到申请后应及时将有关建设信息通知其他电信运营商，其他运营商应及时回复是否参加联合建设逾期未书面答复视为主动放弃联合建设。(3)首先提出建设意向的电信业务经营者召集各参建电信运营商，共同商定建设维护方案、投资分摊方式、资产分割原则和牵头单位，并签订联合建设协议。(4)联合建设的牵头单位将商定的并经电信管理机关盖章同意的建设方案报城市规划、市政管理部门审批，履行建设手续。项目竣工验收后，工程相关文件应及时向当地电信管理机关备案。不参与联合建设的电信业务经营者原则上在3年之内不得在同路由或同位置建设相同功能的电信设施。
先张法构件中预应力钢筋在全预应力状态下的保护层厚度可与普通钢筋相同，否则应比普通钢筋增加()mm。
A.10
B.20
C.30
D.40
答案：A
解析：
本题考核的是混凝土结构耐久性的要求。先张法构件中预应力钢筋在全预应力状态下的保护层厚度可与普通钢筋相同，否则应比普通钢筋增加10mm。
水运工程施工监理是指监理单位根据（ ）的要求，对水运工程建设的质量、进度、费用进行控制，对合同和信息进行管理并协调有关参建各方关系。
A.国家法律 B.业主要求
C.监理合同 D.上级的要求
E.设计单位要求
边坡植物防护的植被成活率应达到（ ）以上。
A.80％
B.85％
C.90％
D.95％
使用质量特性要因分析法时，应注意的事项有（ ）。
A．若干个质量问题可在一张图中一起分析
B．应收集足够多的质量特性数据，一般不少于50个
C．通常采用QC小组活动方式进行，以便集思广益，共同分析
D．根据管理需要和统计目的，分类收集数据
E．分析时要充分发表意见，层层深入，列出所有可能原因
甲建筑公司对企业员工进行了培训，通过学习，员工乙对于撤销权有了一定的了解，总结了四个观点，其中正确的是()。
A.撤销权仅指债权人对债务人的危害其债权实现的不当行为的撤销
B.撤销权仅指合同当事人对欠缺生效条件的合同的撤销
C.撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起1年内行使
D.撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起2年内行使
答案：C
解析：
2020版教材P144 / 2019版教材P143
（二）合同撤销权的行使。需要注意的是，行使撤销权应当在知道或者应当知道撤销事由之日起一年内行使，并应当向人民法院或者仲裁机构申请。
一级建造师考试题目下载9章 第2章
石方路基实测项目不包括（ ）。
A.压实、纵断高程
B.中线偏位
C.宽度、平整度、横坡
D.砂浆强度
答案：D
解析：
2020版教材P327/2019版教材P321
石方路基实测项目有：压实、弯沉、纵断高程、中线偏位、宽度、平整度、横坡、边坡坡度和平顺度。
装卸线宜设在直线上，坡度不宜（ ）。
A.小于1．0％，困难条件下，坡度不得小于2．0％
B.小于1．5％，困难条件下，坡度不得小于2．0％
C.大于1．5％，困难条件下，坡度不得大于2．5％
D.大于1．0％，困难条件下，坡度不得大于2．5％
以下组织关系中，属于相对静态组织关系的有（ ）。
A. 物质流程组织
B. 管理职能分工
C. 组织结构模式
D. 工作流程组织
E. 工作任务分工
答案：B,C,E
解析：
本题主要考查组织论的基本内容。
组织结构模式反映了一个组织系统中各子系统之间或各元素（各工作部门）之间的指令关系。组织分工反映了一个组织系统中各子系统或各元素的工作任务分工和管理职能分工。组织结构模式和组织分工都是一种相对静态的组织关系。
综上所述，本题正确答案为BCE。
工程施工过程中，影响施工安全生产的主要环境因素有（ ）。
A、水文地质
B、项目人文氛围
C、防护设施
D、冬雨期施工
E、邻近建构（筑）物
答案：A,C,D,E
解析：
2020教材P410 / 2019教材P411
环境条件往往会对工程施工安全产生特定的影响，环境因素包括：工程技术环境（如地质、水文、气象等），工程作业环境（如作业面大小、防护设施、通风、通信等），现场自然环境（如冬期、雨期等），工程周边环境（如邻近地下管线、建（构）筑物等）。针对环境条件，采取必要的措施，是控制环境对施工安全影响的重要保证。
对于已经公布的严重危及施工安全的工艺、设备和材料，建设单位和施工单位都应当严格遵守和执行，不得（ ）。
A.冒险使用
B.继续使用
C.转让他人使用
D.改装使用
E.创新使用
答案：B,C
解析：
2020教材P221 / 2019教材P219
对于已经公布的严重危及施工安全的工艺、设备和材料，建设单位和施工单位都应当严格遵守和执行，不得继续使用此类工艺和设备，也不得转让他人使用。
（2013年真题）建筑安装工程分部工程划分的原则是（ ）。
A.按主要工种、材料来确定
B.按设备类别来确定
C.按专业性质、建筑部位来确定
D.按施工工艺来确定
答案：C
解析：
本题考查的是建筑安装工程施工质量验收的项目划分。分部工程划分的原则是：按专业性质、建 筑物部位来确定。注：16 年版教材将建筑物部位更改为工程部位
这一举措可能产生的结果是（ ）。
A．商业银行持有的法定准备金增加，导致货币供给的增加
B．商业银行持有的法定准备金增加，导致货币供给的减少
C．商业银行持有的法定准备金减少，导致货币供给的减少
D．商业银行持有的法定准备金减少，导致货币供给的增加
正确答案：B
准备率提高，商业银行在中央银行的准备金增加，可用于贷款的资金减少，发放的贷款相应降低，相应的创造的货币就减少，故答案选B。
一级建造师考试题目下载9章 第3章
建设项目工程总承包施工阶段工作内容不包括()。
A.任命项目经理，组建项目部
B.开工前的准备工作
C.移交工程资料
D.进行竣工决算
答案：A
解析：
2020/2019教材P36
( 5 )施工阶段：施工开工前的准备工作，现场施工，竣工试验，移交工程资料，办理管理权移交，进行竣工决算。故A错误。
工程抗震设防类别为()类的水工建筑物，可根据其遭受强震影响的危害性，在基本烈度基础上提高1度作为设计烈度。
A.甲
B.乙
C.丙
D.丁
答案：A
解析：
2020/2019教材P18
各类水工建筑物抗震设计的设计烈度应按下列规定确定，工程抗震设防类别为甲类的水工建筑物，可根据其遭受强震影响的危害性，在基本烈度基础上提高1度作为设计烈度。
国内外用于进度计划编制的商业软件，可以辅助建设工程项目进度计划的编制和调整，其原理是（ ）。
A.横道图进度计划
B.工程网络计划
C.责任矩阵图
D.形象进度
答案：B
解析：
2020/2019教材P115
我国也开始研制进度计划的软件，这些软件都是在工程网络计划原理的基础上编制的。
建设工程环境管理的目的是( )。
A.保护生态环境
B.对影响生产的具体因素进行状态控制
C.保障人民群众的生命和财产免受损失
D.保护和改善施工现场的环境
答案：D
解析：
2020教材P209 / 2019教材P207
对于建设工程项目，职业健康安全管理的目的是防止和尽可能减少生产安全事故、保护产品生产者的健康与安全、保障人民群众的生命和财产免受损失；控制影响或可能影响工作场所内的员工或其他工作人员（包括临时工和承包方员工)、访问者或任何其他人员的健康安全的条件和因素；避免因管理不当对在组织控制下工作的人员健康和安全造成危害。
下列工程项目策划工作中，属于项目决策阶段合同策划的是（ ）。
A、组织方案设计竞赛
B、确定项目设计合同结构方案
C、拟定施工合同文本
D、确定实施期合同结构总体方案
答案：D
解析：
本题考查的是项目决策阶段策划的工作内容。合同策划主要内容包括：（1）决策期的合同结构；（2）决策期的合同内容和文本；（3）实施期合同结构总体方案。选项D是正确的。@##
某设备3年前的价值为20万元，每年的折旧费用为2万元，当前的市场价值为10万元，则该设备的沉没成本为（ ）万元。
A、4
B、6
C、8
D、10
答案：A
解析：
2020版教材57 / 2019版教材P56
设备沉没成本=当前账面价值-当前市场价值=20-3×2-10=4万元。
属于人工费的有（ ）。
A.含人工费的施工机械台班单价
B.管理人员工资
C.流动津贴和特殊地区施工津贴
D.劳动保护费
答案：C
解析：
人工费是支付给施工人员和附属生产单位工人的各项费用，包括工资(计时或计件工资)；对超额劳动和增收节支支付给个人的劳动报酬，即奖金(如节约奖、劳动竞赛奖等)；津贴和(物价)补贴(流动施工津贴、特殊地区施工津贴等)；加班工资；类似于产假工资的特殊情况下支付的工资等5项。故选项C是正确的。施工机械台班单价由人工费等七项费用组成，属于施工机具使用费部分；管理人员工资属于管理费部分；劳动保护费属于企业管理费部分。这些都不列入人工费。
一级建造师考试题目下载9章 第4章
总承包单位甲公司经建设单位同意，将幕墙工程分包给乙公司施工。后该分包工程出现了施工质量问题，建设单位要求乙赔偿。下列责任赔偿的说法中，能够成立的是（ ）。
A. 乙与建设单位无直接合同关系，建设单位应要求甲赔偿
B. 若甲已全部赔偿建设单位损失，则建设单位无权再向乙要求赔偿
C. 该质量问题是乙造成的，与甲无关
D. 对该质量问题乙与甲负有同等责任，乙仅承担赔偿的50%
答案：B
解析：
2012年建设工程法规真题第57题
本题主要考查总承包单位的责任。
根据《建筑法》第29条第2款的规定：“建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责；分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。”
连带责任是指依照法律规定或者当事人约定，两个或者两个以上当事人对其共同债务全部承担或部分承担，并能因此引起其内部债务关系的一种民事责任。当责任人为多人时，每个人都负有清偿全部债务的责任，各责任人之间有连带关系。
本题中，总承包单位甲与分包单位乙承担的是连带责任，所以ACD错误。连带责任一方承担全部赔偿责任后，该责任就归于消灭，建设单位也就无权要求乙赔偿，所以B正确。
综上所述，本题正确答案为B。
下列能改善混凝土耐久性的外加剂有()。
A.泵送剂
B.引气剂
C.防水剂
D.速凝剂
E.缓凝剂
答案：B,C
解析：
2020/2019教材P37
混凝土的外加剂，改善混凝土耐久性的外加剂，包括引气剂、防水剂、阻锈剂、养护剂等。
(2010年)在坠落高度基准面以上10m处的施工作业属于（）级高处作业。
A.一
B.二
C.三
D.特
质量验收评定机构应由（ ）组成。
A.建设单位
B.监理单位
C.设计单位
D.施工单位
E.地方质检单位
答案：A,B,C,D
解析：
教材P464
1.工程质量验收评定主要由施工单位、建设单位、监理单位、质量监督部门、勘察、设计单位等单位组成。在进行此项工作的全过程中，应做到彼此互相沟通、协同工作，从而达到确保工程质量的共同目标，以保障工程质量验收评定工作顺利开展。
箱涵施工流程中工作坑开挖→后背制作→滑板制作→铺设润滑隔离层→下一步程序是（ ）。
A.顶进设备安装
B.既有线路加固
C.箱涵制作
D.吃土顶进
答案：C
解析：
箱涵施工流程：现场调查→工程降水→工作坑开挖→后背制作→滑板制作→铺设润滑隔离层→箱涵制作→顶进设备安装→既有线加固→箱涵试顶进→吃土顶进→监控量测→箱体就位→拆除加固设施→拆除后背及顶进设备→工作坑恢复。
某建设工程， 施工单位编制如下网络计划， 经监理批准后实施（单位： 月）。
假设各项工程匀速实施并按最早开始时间作业， 箭线下方的数字表示该工作每月计划完成的投资额（单位： 万元）。 11 月底的施工进度计划监测结果如上图实际进度前锋线所示。
问题：
1.施工进度计划监测方法还有哪些？ 根据 11 月底的实际进度前锋线分析工程实际进展情况。
2.运用赢得值法分析 11 月底的进度偏差及进度情况。
答案：
解析：
1.（1） 施工进度计划实施监测方法还有： 横道图比较法； 图洛计划法； S 形曲线法； 香蕉型曲线比较法。
（2） 工作 E 实际进度滞后 1 个月， 其为关键工作， 使总工期延长 1 个月；
工作 K 实际进度与计划进度一致；
工作 M 实际进度滞后三个月， 其有 2 个月的总时差， 使总工期延长 1 个月；
所以该项目总工期延长一个月。
2.已完工作预算费用=112 万元； 计划工作预算费用=129 万元。
进度偏差=已完工作预算费用-计划工作预算费用=112-129=-17 万元＜0。
所以进度滞后 17 万元。
3.12 月初至工程结束的网络图如下：
需要安装的一列设备有多个机架时，应先安装（）。
A.列头首架
B.列中机架
C.列尾机架
D.都可以
答案：A
解析：
2020版教材页码P96-100
一列有多个机架时，应先安装列头首架，然后依次安装其余各机架，整列机架前后允许偏差为3mm，机架之间的缝隙上下应均匀一致。
一级建造师考试题目下载9章 第5章
企业拖欠劳动报酬，则劳动者可以处理该争议的途径有（ ）。2017
A、向企业调解委员会申请调解
B、向用人单位所在地的劳动仲裁委员会申请仲裁
C、向约定的仲裁委员会申请仲裁
D、直接向人民法院起诉
E、直接向人民法院申请支付令
答案：A,B,E
解析：
本题考查的是劳动争议的解决。选项C错误，劳动争议不适用于《仲裁法》的调整。选项D错误，《劳动法》规定，劳动争议当事人对仲裁裁决不服的，可以自收到仲裁裁决书之日起15日内向人民法院提起诉讼。不能直接向人民法院起诉。
滑模施工时顶架横梁或千斤顶座间的水平允许高差为（ ）。
A.20mm
B.30mm
C.50mm
D.70mm
答案：A
解析：
滑模施工时顶架横梁或千斤顶座间的水平允许高差为20mm。
业主方项目进度控制的任务是控制()的进度。
A.项目设计阶段
B.整个项目实施阶段
C.项目施工阶段
D.整个项目决策阶段
答案：B
解析：
2020/2019教材P114
业主方项目进度控制的任务是控制整个项目实施阶段的进度。
某工程项目施工合同约定竣工日期为2018年6月30日，在施工中因天气持续下雨导致甲供材料未能及时到货，使工程延误至2018年7月30日竣工，但由于2018年7月1日起当地计价政策调整，导致承包人额外支付了300万元工人工资。2018真题关于这300万元的责任承担的说法，正确的是（）。2018真题
A、增加的300万元因政策变化造成，属于承包人的责任，应由承包人承担
B、发包人原因导致的工期延误，因此政策变化增加的300万元应由发包人承担
C、因不可抗力原因造成工期延误，增加的300万元应由承包人承担
D、工期延误是承包人原因，增加的300万元是政策变化造成，应由双方共同承担
答案：B
解析：
本题考查的是法律法规变化。由于甲供材料未能及时到货导致工期延误，属于发包人原因引起的工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用由发包人承担。
铁路桥梁墩台应该按照()的施工顺序施工。
A.墩台底面放线→基底处理→绑扎钢筋→安装模板→浇筑混凝土→养护、拆模
B.基底处理→墩台底面放线→绑扎钢筋→安装模板→浇筑混凝土→养护、拆模
C.墩台底面放线→基底处理→安装模板→绑扎钢筋→浇筑混凝土→养护、拆模
D.基底处理→墩台底面放线→安装模板→绑扎钢筋→浇筑混凝土→养护、拆模
下列计量设备中,属于B类计量设备的有（）。
A.兆欧表
B.百分表
C.接地电阻测量仪
D.焊接检验尺
E.压力表
答案：B,D,E
解析：
2020版教材P448 / 2019版教材P436
2)B一为用于工艺控制、质量检测及物资管理的周期性检定的计量器具，例如:卡尺可测量轴及孔的直径、塞尺可测量不同深度缝隙的大小、百分表在设备安装找正时可用来测量设备的端面圆跳动和径向圆跳动，还有焊接检验尺、5m以上卷尺、温度计、压力表、万用表等等。
根据《建筑起重机械安全监督管理规定》,出租单位对建筑起重机械特种设备应当出具的证明资料是()。
A.出厂合格证
B.检测单位资质等级证明
C.自检合格证明
D.安全合格证明文件
答案：C
解析：
2020版教材P284 / 2019版教材P283
《建筑起重机械安全监督管理规定》中规定，出租单位应当在签订的建筑起重机械租赁合同中，明确租赁双方的安全责任，并出具建筑起重机械特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、备案证明和自检合格证明，提交安装使用说明书。
一级建造师考试题目下载9章 第6章
适用于较小面积涂装的方法是（）。
A.弹涂
B.喷涂
C.刷涂
D.滚涂
答案：C
解析：
2020版教材P146 / 2019版教材P136
刷涂法是一种最简单的手工涂装方法。采用刷涂法施工的主要优点：漆膜渗透性强，可以深人到细孔、缝隙中；工具简单，投资少，操作容易，适应性强；对工件形状要求不严，节省涂料等。缺点：该施工方法劳动强度大，生产效率低，涂膜易产生刷痕，外观欠佳。因此，刷涂法常用于小面积涂装。
设计单位在建设工程项目施工阶段进行质量控制和验收的主要工作内容包括（ ）。
A.控制原材料、半成品质量 B.参与审核主体结构的施工方案
C.对变更设计图纸进行控制 D.纠正施工中发现的设计问题
E.完善工程竣工图
答案：C,D
解析：
设计单位的质量控制目标是，通过对关键部位和重要施工项目施工质量验收签证、设计变更控制及纠正施工中所发现的设计问题，采纳变更设计的合理化建议等， 保证竣工项目的各项施工结果与设计文件（包括变更文件）所规定的标准相一致。
应当取得安全生产考核合格证的人员包括 （）
A.特种作业人员 B.项目经理
C.总工程师 D.质量监督员
E.监理工程师
答案：B,C
解析：
关于施工企业管理人员（施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员）安全生产考核的基本要求：水利水电工程施工企业管理人员必须经水行政主管部门安全生产考核，考核合格取得安全生产考核合格证书后，方可担任相应职务。
扩大单价法编制单位工程概算以（ ）为依据。
A.概算指标
B.概算定额
C.预算定额
D.类似工程预算资料
答案：B
解析：
概算定额法又称为扩大单价法或扩大结构定额法，它与利用预算定额编制单位建筑工程施工图预算的方法基本相同。其不同之处在于编制概算所采用的依据是概算定额，所采用的工程量计算规则是概算工程量计算规则。
根据《水利工程建设重大质量与安全事故应急预案》，下列不属于应急保证措施的是（ ）。
A.通信与信息保障
B.应急支援与交通保障
C.物资与装备保障
D.人力资源保障
答案：B
解析：
2020版教材P238 / 2019版教材P241
本题考查的是水利工程建设突发安全事故应急预案。应急保障措施包括通信与信息保障、人力资源保障、应急经费保障、物资与装备保障。
设备安装基准线是根据施工图按（ ）来确定。
A.土建提交的纵横中心线
B.建筑物的定位轴线
C.设备底座地脚孔的位置
D.地脚螺栓孔的位置
正确答案：B
实际现场许多施工者以土建提供的基础中心线作为安装基准线，也有以地脚孔中心距作为基准，也有个别施工人员以实测的设备底座的地脚孔位置作基准，这些都是不正确的。因为工业设备大部分属于连续性生产线，全车间甚至全生产线必须由同一定位轴线引出，否则各设备将因标高或中心线偏差而出现许多问题，造成不能正常生产。为实现设备安装精确定位，必须依据工艺总平面布置图和厂区首级控制网建立安装控制网。安装基准线的测设就是根据施工图，按建筑物的定位轴线来测定机械设备的纵、横中心线并标注在中心标板上，作为设备安装的基准线。设备安装平面基准线不少于纵、横两条。所以，建筑物的定位轴线与设备安装的定位轴线是相同的，建筑施工在前，故采用建筑物的定位轴线。
预应力混凝土中钢筋的张拉，应控制在其（）范围之内。
A.塑性变形 B.弹性变形
C.屈服点左右 D.极限拉伸变形
一级建造师考试题目下载9章 第7章
仲裁裁决被人民法院裁定不予执行的，当事人（ ）。
A．只能重新申请仲裁
B．只能向人民法院起诉
C．必须重新决定解决争议的方式
D．可以重新申请仲裁，也可以向人民法院起诉
根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），编制工程量清单时，计日工表中的人工应按（ ）列项。( 2015真题 )
A.工种
B.职称
C.职务
D.技术等级
答案：A
解析：
本题考查的是其他项目清单的编制。编制工程量清单时，计日工表中的人工应按工种，材料和机械应按规格、型号详细列项。
某工程施工中，由于施工方在低价中标后偷工减料，导致出现重大工程质量事故，该质量事故发生的原因属于（ ）。
A、社会、经济原因
B、管理原因
C、技术原因
D、人为事故原因
答案：A
解析：
【知识点】施工质量不合格的处理。施工质量事故发生的原因大致有：技术原因；管理原因；社会、经济原因；人为事故和自然灾害原因。提示：
以下关于女职工的特殊劳动保护的说法，正确的是()。
A.禁止安排女职工从事3级体力劳动强度的劳动
B.禁止安排怀孕女职工延长工作时间
C.禁止安排怀孕女职工夜班劳动
D.女职工生育享受98天产假，其中产前可以休假15天，难产的，增加产假15天
答案：D
解析：
2020版教材P165 / 2019版教材P164
女职工生育享受98天产假，其中产前可以休假15天;难产的，增加产假15天。 《劳动法》规定，禁止安排女职工从事矿山井下、国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。不得安排女职工在经期从事高处、低温、冷水作业和国家规定的3级体力劳动强度的劳动。不得安排女职工在怀孕期间从事3级体力劳动强度的劳动和孕期禁忌从事的活动。对怀孕7个月以上的女职工，不得安排延长工作时间和夜班劳动。女职工生育享受不少于90天产假。哺乳期不得从事3级体力劳动，不得延长工作时间和夜班。
用人单位（ ），劳动者可以立即解除劳动合同，不需事先告知用人单位。
A.未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的
B.未及时足额支付劳动报酬的
C.以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动的
D.规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者权益的
E.违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的
答案：C,E
解析：
立即解除，无需告知：（1）用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段 强迫劳动；（2）用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全。
财务评价中所涉及的营业税、消费税、城市维护建设税和教育费附加，其产生的来源应是（ ）。
A．营业收入
B．销售利润
C．建设投资
D．销售成本
关于竣工工程质量问题处理的说法，正确的是（ ）。
A.工程竣工时发现质量问题，无论是建设单位责任还是施工企业责任，施工企业都有义务进行修复或返修
B.因发包人提供的设计有缺陷，造成建设工程质量缺陷的，发包人不承担责任
C.因承包人的过错造成的质量问题，发包人可以要求承包人修理、返工，但不能减少支付工程价款
D.未经竣工验收，发包人擅自使用建设工程的，工程质量责任全部由发包人承担
答案：A
解析：
建设工程竣工时发现的质量问题或者质量缺陷，无论是建设单位的责任还是施工单位的责任，施工单位都有义务进行修复或返修。发包人具有下列情形之一，造成建设工程质茧缺陷，应当承担过错责任: (1)提供的设计有缺陷；(2) 提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准；(3) 直接指定分包人分包专业工程。因承包人的过错造成建设工程质量不符合约定，承包人拒绝修理、返工或者改建，发包人请求减少支付工程价款的，应予支持。建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。
一级建造师考试题目下载9章 第8章
出海拖航时，被拖船在限定航区内，为短途拖航，超越限制航区或在限制航区超过（ ）时为长途拖航。
A. 50海里 B. 300海里
C. 100海里 D. 200海里
对建设工程项目信息进行综合分类，即按多维进行分类时第二维是指（ ）。
A. 按管理工作的任务
B. 按项目实施的工作过程
C. 按项目信息的内容
D. 按项目的分解结构
答案：B
解析：
第一维：按项目的分解结构
第二维：按项目实施的工作过程
第三维：按项目管理工作的任务
下列关于滑行道灯光系统中各种灯特性要求的表述，正确的有（ ）。
A．滑行道边灯发绿色光
B．滑行道中线灯的直线段灯发绿色光
C．滑行道边灯为闪光灯
D．滑行道中线灯为恒定发光灯
E．滑行道边灯为全向发光灯
索赔资料准备阶段的主要工作不包括（ ）。
A.跟踪和调查干扰事件，掌握事件产生的详细经过
B.提交索赔意向通知和索赔报告
C.损失或损害调查分析与计算，确定工期索赔和费用索赔值
D.分析干扰事件产生的原因，划清各方责任，确定索赔根据
答案：B
解析：
2020教材P328 / 2019教材P323
在索赔资料准备阶段，主要工作有： (1)跟踪和调查干扰事件，掌握事件产生的详细经过； (2)分析干扰事件产生的原因，划清各方责任，确定索赔根据； (3)损失或损害调査分析与计算，确定工期索赔和费用索赔值； (4)搜集证据，获得充分而有效的各种证据； (5)起草索赔文件
甲人民法院受理案件后,发现不属于本院管辖而移送给乙人民法院,乙人民法院经査明应当归丙人民法院管辖,这时乙人民法院应当()。
A.移送丙人民法院
B.退回给甲人民法院,由其移送给丙人民法院
C.移送乙人民法院和丙人民法院的共同上级法院
D.由乙人民法院的上级人民法院指定管辖
答案：D
解析：
2020版教材P338 / 2019版教材P337
指定管辖是指有管辖权的法院由于特殊原因不能行使管辖权，以及人民法院之间因管辖权发生争议不能协商解决，申请或共同报请上级人民法院指定案件管辖法院。
当计划工期等于计算工期时，在双代号网络计划中，关键线路是（ ）。
A.所有线路中线路上各项工作持续时间之和最小的线路
B.线路上各项工作的总时差均为零的线路
C.线路上各项工作的自由时差均为零的线路
D.自始至终全部由关键工作组成的线路
E.线路上各项工作的最迟开始时间与最早开始时间相等的线路
答案：B,C,D,E
解析：
2020/2019教材P128
关键工作是总时差为最小的工作。工作总时差最小的工作，也即是其具有的机动时间最小。当计划工期等于计算工期时，工作的总时差为零是最小的总时差。当有要求工期，且要求工期小于计算工期时，总时差最小的为负值，当要求工期大于计算工期时，总时差最小的为正值。关键线路是自始至终全部由关键工作组成的线路或线路上总的工作持续时间最长的线路；从起点节点开始到终点节点均为关键工作，且所有工作的时间间隔均为零的线路应为关键线路
现要分析甲乙丙三个因素对评价指标FNPV 的敏感性，已知甲乙丙三个因素的敏感度系数分别是-0.2，0.03，-0.07，则下列说法正确的是（ ）。
A.敏感度系数的值越大，则该因素对评价指标越敏感
B.甲因素对评价指标最敏感
C.乙因素对评价指标最不敏感
D.甲因素和评价指标反方向变化
E.丙因素和评价指标同方向变化
答案：B,C,D
解析：
A：敏感度系数的绝对值越大，则该因素对评价指标越敏感；BC：三个因素的敏感性大小：甲-丙-乙；DE：甲、丙因素和评价指标反方向变化，乙因素和评价指标同方向变化。
一级建造师考试题目下载9章 第9章
下列属于措施项目综合计价方法，且适用于夜间施工费计价的方法是（ ）。
A、参数法计价
B、实物量法计价
C、分包法计价
D、费用分析法
答案：A
解析：
2020版教材P246 / 2019版教材P240
参数法计价是指按一定的基数乘系数的方法或自定义公式进行计算。这种方法简单明了，但最大的难点是公式的科学性、准确性难以把握。这种方法主要适用于施工过程中必须发生，但在投标时很难具体分项预测，又无法单独列出项目内容的措施项目。如夜间施工费、二次搬运费、冬雨季施工的计价均可以采用该方法。
路面基层在整个路面中的主要作用是（ ）。
A．隔水
B．承重
C．防冻
D．降噪
挤密砂桩的施工顺序应该从两侧开始，逐渐向中间推进，或者（ ）环绕打设。
A.由外向内
B.由内向外
C.由上而下
D.由下而上
答案：A
解析：
挤密砂桩的施工顺序应从两侧开始，逐渐向中间推进，或由外向内环绕打设。
分部工程验收的成果文件是（ ）。
A.分部工程验收鉴定书
B.分部工程验收签证书
C.分部工程验收报告
D.分部工程验收证明书
答案：A
解析：
2020版教材P270 / 2019版教材P272
8.分部工程验收的成果性文件是分部工程验收鉴定书。
长距离输电线路铁塔基础中心粧测定后，一般采用（）和平行基线法进行控制。
A．头尾控制法
B．三角法
C．十字线法
D．菱形控制法
答案：C
解析：
本题考查的是测量的方法。中心桩测定后，一般采用十字线法或平行基线法进行控制。
关于混凝土立方体抗压强度测定的说法， 正确的是（）。
A.标准养护温度为20±5℃，湿度95%以上
B.混凝土立方体试件的边长为70.7mm
C.测得的抗压强度保证率为100%
D.标准养护28d
答案：D
解析：
混凝土立方体标准抗压强度：
制作边长 150mm 的立方体、在标准养护条件（温度 20±2℃、 相对湿度 95%以上）下养护 28d 龄期，用标准方法测得抗压强度值不低于 95%的保证率。
根据合同法相关规定，承包人行使优先受偿权的期限应当自建设工程（ ）起计算。
A. 合同订立之日
B. 实际竣工之日
C. 开工之日
D. 保修期届满之日
E. 合同约定竣工之日
答案：B,E
解析：
2011年建设工程法规真题第94题
本题考查的是承包人工程价款的优先受偿权。
根据《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》的规定，建设工程承包人行使优先权的期限为六个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算。
综上所述，本题的正确答案为BE。
