2021一级建造师试题6篇 第1篇
施工组织设计中对于资源利用的优化不包括（ ）。
A.物资采购的优化
B.机械需要计划的优化
C.施工方案的优化
D.供应计划的优化
答案：C
解析：
本题考查的是公路工程施工组织设计的评价与优化。施工组织设计的优化包括施工方案的优化和资源利用的优化。资源利用的优化主要包括物资采购与供应计划的优化、机械需要计划的优化。参见教材P289。
停工待检（H）点应包括（）。
A.重要工序节点
B.隐蔽工程
C.重要部位的加工
D.关键的试验验收点
E.不可重复试验验收点
答案：A,B,D,E
解析：
教材P265
停工待检点的监督2.重要工序节点、隐蔽工程、关键的试验验收点或不可重复试验验收点。
（2019年真题）关于违约金的说法，正确的有（）
A.支付违约金是一种民事责任的承担方式
B.约定的违约金低于造成的损失时，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加
C.违约支付违约金后，非违约方有权要求其继续履行
D.当事人既约定违约金又约定定金的,一方违约时对方可以同时适用违约金条款和定金条款
E.约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以减少
答案：A,B,C,E
解析：
P152
《民法总则》规定，承担民事责任的方式主要有：(1)停止侵害；(2 )排除妨碍;( 3 )消除危险；(4 )返还财产；( 5 )恢复原状；( 6 )修理、重作、更换；(7)继续履行;( 8 )赔偿损失；( 9 )支付违约金；( 10) 消除影响、恢复名誉；( 11 )赔礼道歉。以上承担民事责任的方式，可以单独适用，也可以合并适用。 继续履行可以与违约金、定金、赔偿损失并用，但不能与解除合同的方式并用。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。@##
正确答案：
A公司应负责汇集（1分）施工资料,整理所有的有关施工技术文件（1分）,并应随施工进度及时整理（1分）;B公司应主动移交（1分）分包工程的施工资料（1分）。
斜井明槽开挖时，做法不正确的是（ ）。
A.采用机械挖掘要求运输设备能力尽量大
B.槽内用泵排水也要挖设顺水沟
C.为防止冬季土体冻结可在其表面铺膜保温
D.含水软土中的机械挖掘可先采取更换土基的办法
答案：A
解析：
本题说明斜井明槽开挖的注意事项。明槽挖掘施工一般应采取机械挖掘、运输。挖掘机械的设备型号应根据土石方量大小、工期的要求选择，挖掘机械和运输机械要配套，以运输能力有富余量为好，但也不是越大越好。在含水软弱地层、承载力差的地段施工时，为保证挖、运机械的正常运转，对底板应采取抛石砂浆换底等加固措施。斜井施工要重视排水工作。一般斜井不宜在雨期破土开工，当必须在雨期施工时，施工前应在井口四周挖排水沟，并应做好防雨、防滑坡、防坍塌的有效措施。当明槽内涌水量超过3m3／h，应设水泵排水，同时明槽应设顺水沟，将水集中在集水槽，用水泵将水排至地面排水沟。冬期施工为防止土壤冻结，可在表面用当地保温材料加以覆盖，或先将表土翻耕耙松。
某一世行贷款的工程项目，施工阶段执行FIDIC合同条款。工程计量与支付采用承包人投标书中单价或合价构成的有效合同价(不含预备费)一次性包干完成的形式结算。 本项目合同价为2000万元，预备费160万元，动员预付款为10%，原付款证书的最少金额为合同价的3%，保留金为合同价的5%。
问题：
(1)业主向承建商支付动员预付款应满足的条件是什么？
(2)动员预付款在何时开始扣回？采用何种方法扣回？如果某一中期支付证书的金额大于或等于合同约定的中期付款证书最低金额，而小于动员预付款的计划回扣金额，请问如何处理？
(3)确定本项目计量与支付基本程序(可不考虑计日工和工程变更情况）。
下面提供了9项工作内容，请按项目计量与支付程序排列正确的程序次序。
1)已完工程量达到规定的质量标准；
2)监理方专业工程师现场计量核验并填报工程计量核验单；
3)将以上4表报总监理工程师审核，审核批准；
4)专业监理工程师对支付申请及清单进行核准报总监理工程师；
5)由业主向承建商支付工程款；
6)承建商填报工程计量申请表和T程计量主要指标等；
7)监理方专业工程师填报计量支付证书；
8)承建商汇总，用支付清单和计量支付款申请报监理方；
9)总监理工程师审核并签发支付证书，报送业主。
(4)在项目实施过程中承建商将上月永久工程材料款发票呈报监理工程师，工程师认可所购材料及其存放后，承建商在上月付款中获得材料费的多少？本月该批材料按规定的 质量标准用于工程上，请问该批材料款该如何扣回？
(5)保留金何时开始在每月承包人应得的支付款中扣留10%，直至保留金总额达到多少？保留金的退还还应满足什么条件？
答案：
解析：
(1)签订合同协议，承包商提交履约保证金和提交接受动员预付款的银行保证书；监理工程师提交一份由总监签署的“动员预付款支付证书”给业主。
(2)动员预付款在累计完成金额达到合同总价的20%之后开始起扣，并应在合同规定的完工期前3个月全部扣完，期间按月等额分摊扣款金额；题中所述其差额部分转入下一期付款中作为一笔债务偿还。
(3)本项项目计量与支付基本程序次序为：1)、6)、2)、7)、3)、8)、4)、9)、5)。
(4)承建商在上月的付款中获得材料费的75%;该批材料款应在本期付款金额中 扣回。
(5)从第一个月：合同价5%。
保留金的退还应满足的条件为：
1)在签发全部T.程移交证书时，由监理方出具，把一半保留金支付给承包人。
2)缺陷责任期(指保修期)满后，另一半保留金由监理方出具支付给承包人。
根据“矿山安全法实施条例”、“煤矿建设安全规范”等规章要求，下列强令性条款，正确的是建设单位（ ）。
A.应对建设项目实行全面安全管理
B.应给施工单位提供安全施工条件
C.不得削减施工安全投入
D.不得强令施工单位改变正常施工工艺
E.不得强令施工单位抢进度
答案：A,C,D,E
解析：
根据“矿山安全法实施条例”、“煤矿建设安全规范”等规章要求，建设单位必须对建设项目实行全面安全管理；当建设项目由2家施工单位共同施工时，应由建设单位负责组织制定和督促落实有关安全技术措施，并签订安全生产管理协议。建设单位还应为施工单位提供必要的安全施工条件；这些必要的施工条件往往指施工单位必须依靠的安全施工条件，例如提供安全施工场地、安全施工环境等；但是并不包括所有的安全施工条件，有的安全施工条件应由施工单位自身保障(B)。建设单位还不得削减施工安全投入，不得强令施工单位改变正常施工工艺，不得强令施工单位抢进度、冒险施工(选项C、D、E)。故答案应为A、C、D、E。
钢管坡口焊接时，焊接层数不得少于（ ）层，每层焊完后，清除熔渣、飞溅物，同一部位焊缝的返修不得超过（ ）次。
A、2.2
B、3.2
C、2.3
D、3.3
答案：A
解析：
2020/2019教材P220
（7）电焊连接有坡口的钢管和管件时，焊接层数不得少于两层。每层焊完后，清除熔渣、飞溅物，并进行外观检查，发现缺陷，铲除重焊。不合格的焊接部位，应采取措施返修，同一部位焊缝的返修不得超过两次。
关于岩体断层特点的说法，不正确的是( )。
A.断层是岩体的断裂形式
B.沿断裂岩面水平运动的是平推断层
C.断层的断距和落差不同
D.断层都会引起涌水
答案：D
解析：
断层不一定都是涌水的。有的断层没有沟通含水层就可能没有涌水，也可能是挤压性断层，由于层问的紧密的泥质成分就可能不会造成渗水条件也不会涌水。通常安全规程对于断层的涌水情况会有不同的说明。故本题D。
2021一级建造师试题6篇 第2篇
背景资料
某施工单位施工防波堤工程，堤长 800m，堤头为沉箱直立式结构，堤身为抛石斜坡堤，
扭王字块护面。施工组织设计编制完成后，因业主和监理催促，项目经理审查后直接报给了
监理和业主。施工中检查发现，扭王字块摆放中竖杆全部整齐排列朝上，经询问，施工单位
说，如此排列观瞻整齐、美观。
胸墙混凝土掺入粉煤灰，取代 15%的水泥，超量取代，超量取代系数K=1.3，混凝土的
水胶比为0.6，拌和水用量180kg/m3。
混凝土入模温度 38℃，测温系统显示混凝土内部最高温度82℃，表面温度52℃，混凝土
养护7 天，发现有裂缝数条。
质量检验评定时，整个防波堤工程作为一个单位工程进行评定，由施工单位进行了质量
等级核定。
问题：
质量等级评定的核定单位对否？应由哪个部门核定？
答案：
解析：
单位工程质量等级的核定单位不对。应由港口工程质量监督站或主管部门进行核定。
机电工程现场焊接时，电焊机至焊钳的连接电线宜选用（ ）。
A．BX
B．BV
C．BVV
D．RVV
答案：D
解析：
2020版教材P13
RVV适用于各种交直流电器、电工仪器、小型电动工具、家用电器装置的连接@##
反映一个组织系统中各项工作之间的逻辑关系的是()。
A.组织结构模式
B.组织分工
C.工作流程组织
D.组织工具
答案：C
解析：
2020/2019教材P12
工作流程组织则可反映一个组织系统中各项工作之间的逻辑关系，是一种动态关系。
根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标2013-44号），工程施工中所使用的仪器仪表维修费应计入（ ）。
A、施工机具使用费
B、工具用具使用费
C、固定资产使用费
D、企业管理费
答案：A
解析：
【知识点】施工机具使用费。施工机具使用费包括施工机械使用费和仪器仪表使用费。
关于生产作业人员的安全教育、培训工作，做法正确的是（ ）。
A.所有新进矿山行业的职工都应接受不得少于40小时的安全教育
B.所有生产作业人员，每年安全教育、培训不应少于20小时的
C.井下作业的新职工经培训、考试合格后可独立工作
D.调换工种须重新培训后方可上岗作业
答案：B
解析：
矿山企业必须对职工进行安全教育、培训： (1)新进矿山的井下作业职工，接受安全教育、培训的时间不得少于72h ，考试合格后，必须在有安全工作经验的职工带领下工作满4个月，然后经再次考核合格，方可独立工作。
(2)新进露天矿的职工，接受安全教育、培训的时间不得少于40h ，经考试合格后，方可上岗作业。
(3)瓦斯检查工、爆破工、通风工、信号工、拥罐工、电工、金属焊接(切割)工、矿井泵工、瓦斯抽放工、主扇风机操作工、主提升机操作工、绞车操作工、输送机操作工、尾矿工、安全检查工和矿内机动车司机等特种作业人员应当接受专门技术培训，经考核合格取得操作资格证书后，方可上岗作业。
(4)所有生产作业人员，每年接受在职安全教育、培训的时间不少于20h 。
(5)对调换工种和采用新工艺作业的人员，必须重新培训，经考试合格后，方可上岗作业。
下列说法不正确的是( )。
A．企业支付现金可从本企业的现金收入中直接支付 ’
B．企业应当定期和不定期地进行现金盘点 ‘
C．企业除在规定限额内留存少量现金以外，其余货币资金必须全部存人银行
D．银行为企业办理结算
矿井设计是分阶段进行的，矿区总体设计批准后应进行（）。
A.矿井可行性研究
B.矿井初步设计
C.矿井初步设计安全专篇
D.矿井施工图设计
答案：A
解析：
2020版教材页码P100-102
矿井设计必须根据下面的编制依据进行认真的编制工作:
（1）设计单位必须依据被批准作为设计依据的井田地质勘察成果（报告）进行设计。
（2）批准的矿区总体设计和单项工程可行性研究报告。
（3）与有关部门达成的协议和工程地质等资料。
（4）国家和部门的技术政策，矿井设计规范，各类安全规程等有关规范、规程和文件。
（5）国家或部门（行业）、地区制定颁发的有关经济定额和指标。
（6）区内或邻近相似的生产矿井（露天矿）的主要技术资料。
碾压土石坝施工中，具有生产效率高等优点的碾压机械开行方式是（ ）。
A.进退错距法
B.圈转套压法
C.进退平距法
D.圈转碾压法
答案：B
解析：
2020版教材P85 / 2019版教材P88
圈转套压法要求开行的工作面较大，适合于多碾滚组合碾压。其优点是生产效率较高，但碾压中转弯套压交接处重压过多，易超压。当转弯半径小时，容易引起土层扭曲，产生剪力破坏，在转弯的四角容易漏压，质量难以保证，
项目信息门户实施最重要的条件是（ ）。
A. 组织件
B. 教育件
C. 软件
D. 硬件
答案：A
解析：
组织起着支撑和确保项目信息门户正常运行的作用，因此，组织件的创建和在项目实施过程中动态地完善组织件是项目组织门户实施最重要的条件。P363
2021一级建造师试题6篇 第3篇
管桩基础可适用于各种土质的基底，尤其在（ ）的自然条件下，不宜修建其他类型基础时，均可采用。
A.深水
B.无水
C.岩面不平
D.无覆盖层
E.覆盖层很厚
答案：A,C,D,E
解析：
管桩基础可适用于各种土质的基底，尤其在深水、岩面不平、无覆盖层或覆盖层很厚的自然条件下，不宜修建其他类型基础时，均可采用。
选派项目经理阶段的预算成本计划是以（）为依据，按照企业的预算定额标准制定的。
A.技术规程
B.设计图纸
C.合同标书
D.工程量清单
已知某单代号工程网络计划中工作M的紧后工作是K和L，工作K的最迟开始时间为16，最早开始时间为12;工作L的最迟完成时间为18，最早完成时间为15;工作M的持续时间为6天，自由时差为3天，则工作M的总时差为（ ）天。
A.6
B.7
C.8
D.9
答案：A
解析：
2020/2019教材P134
LS i=ESi+T Fi
LFi=EFi+TFi
而M的总时差=A的自由时差+紧后工作的最小总时差Min（16-12,18-15）=3+3=6（天）
建设工程施工合同订立过程中，发承包双方开展合同谈判的时间是（）。2018真题
A、投标人提交投标文件时
B、订立、签署书面合同时
C、招标人退还投标保证金后
D、明确中标人并发出中标通知书后
答案：D
解析：
本题考查的是合同订立的程序。在明确中标人并发出中标通知书后，双方即可就建设工程施工合同的具体内容和有关条款展开谈判，直到最终签订合同。
某施工单位承接了某一级公路水泥混凝土路面“白改黑”工程施工，该工程路基
宽2×12m，路面宽度2×10m，长45.5km，工期4 个月。施工内容包括：旧路面病害的治理、玻纤格栅铺设、6cm 厚AC-20 下面层摊铺、5cm 厚AC-16 中面层摊铺，4cm厚SBS 改性沥青SMA 上面层摊铺。设计中规定上面层SMA 混合料必须采用耐磨值高的玄武岩碎石。
施工单位采用厂拌法施工。为保证工期，施工单位配置了2 台3000 型间歇式沥
青混凝土拌和站（假设SMA 沥青混合料的压实密度为2.36t/m2，每台3000 型拌和站每拌制一满盘料的重量为3000kg），4 台10m 可变宽摊铺机，8 台双钢轮压路机及4台胶轮压路机。
玻纤格栅采用人工铺设：先洒一层热沥青作粘层油（0.4～0.6kg/㎡），然后用
固定器将一端固定好，用人工将玻纤格栅拉平、拉紧后，用固定器固定另一端。
施工单位采用马歇尔试验配合比设计法通过三阶段确定了混合料的材料品种、配
合比、矿料级配及最佳沥青用量，用以指导施工。
该工程施工期间，原材料价格波动很大，施工合同中约定只对沥青、柴油及玄武
岩采用调值公式法进行价差调整。
基期为当年5 月，工程款按月计量，每月调整价差，该工程投标函投标总报价中，
沥青占35%，柴油占15%，玄武岩占20%.各月价格如下表：
各月现行价格
施工单位7 月份完成工程产值3156 万元，8 月份完成工程产值4338 万元。
【问题】
1.该工程中，铺设玻纤格栅的主要作用是什么？
2.指出并改正玻纤格栅施工的错误之处。
3.配合比设计包含了哪三个阶段？
4.该工程SMA 沥青混合料最少需要拌制多少盘？（列式计算）
5.8 月份调价之后的当月工程款是多少？（列式计算）
答案：
解析：
1.主要作用是防止反射裂缝。（防止水泥面板的接缝反射到新铺的沥青路面上）。
2.施工顺序错误，应改为先铺设玻纤格栅，再洒热沥青作粘层油。
3.目标配合比设计阶段、生产配合比设计阶段、生产配合比验证阶段。
4.SMA 混合料重量：T=0.04×20×45500×2.36=85904（t）。
至少要拌制的盘数：85904÷3=28635（盘）。
5.8 月份：4338×（0.3+0.35×4280/3800+0.15×6.13/5.9+0.2×215/200）
=4338×（0.3+0.394+0.156+0.215）
=4338×1.065
=4619.97 万元@##
下列建筑结构体系中，抵抗水平荷载最有效的是（ ）。
A.筒体结构
B.剪力墙体系
C.框架一剪力墙结构
D.拱式结构
答案：A
解析：
筒体结构便是抵抗水平荷载最有效的结构体系。它的受力特点是，整个建筑犹如一个固定于基础上的封闭空心筒式悬臂梁来抵抗水平力。
一台混凝土搅拌机的纯工作正常生产率是2t/h，其工作班延续时间8h，机械正常利用系数为0.8，则施工机械时间定额为（ ）。
A. 0.0417
B. 0.0781
C. 0.1042
D. 0.0625
答案：B
解析：
本题考查的是施工机械时间定额的计算。
施工机械时间定额=1/施工机械台班产量定额=1/（机械净工作生产率×工作班延续时间×机械利用系数）=1/（2×8×0.8）=0.0781。
综上所述，本题的正确答案为B。
当年资金来源不足以偿付当期债务时，常常表现为偿债备付率（ ）。
A. 小于1
B. 小于1.5
C. 小于2
D. 小于3
答案：A
解析：
本题主要考查了偿债能力分析。
债备付率应分年计箅，它表示企业可用于还本付息的资金偿还借款本息的保证倍率。
正常情况偿债备付率应当大于1，并结合债权人的要求确定；
当指标小于1时，表示企业当年资金来源不足以偿付当期债务，需要通过短期借款偿付已到期债务。
综上所述，本题正确答案为A项。
关于施工成本过程控制中管理行为控制程序的说法，错误的是()。
A.进行管理行为控制，要考察体系是否处在有效的运行状态
B.是为规范项目施工成本的管理行为而制定的约束和激励机制
C.管理行为控制是对成本进行过程控制的重点
D.目的是确保每个岗位人员在成本管理过程中的管理行为符合事先确定的程序
答案：C
解析：
2020/2019教材P87
要做好施工成本的过程控制，必须制定规范化的过程控制程序。成本的过程控制中，有两类控制程序，一是管理行为控制程序，二是指标控制程序。管理行为控制程序是对成本全过程控制的基础，指标控制程序则是对成本进行过程控制的重点。两个程序既相对独立又相互联系，既相互补充又相互制约。管理行为控制的目的是确保每个岗位人员在成本管理过程中的管理行为符合事先确定的程序和方法的要求。从这个意义上讲，首先要清楚企业建立的成本管理体系是否能对成本形成的过程进行有效地控制，其次要考察体系是否处在有效的运行状态。管理行为控制程序就是为规范项目施工成本的管理行为而制定的约束和激励机制。
2021一级建造师试题6篇 第4篇
在整体组立杆塔施工过程中，下列有关临时拉线的规定，正确的是（ ）。
A．调整杆塔倾斜时，可以增设临时拉线 B．安装一根永久拉线，方可拆除一根临时接线 C．组立杆塔的临时拉线不得超过两天 D．杆塔上有人时，仅可以微调临时拉线
水利水电工程施工企业项目经理应具备的资格包括（ ）。
A.大学本科以上学历
B.水利水电工程专业注册建造师
C.有一定数量类似工程业绩
D.具备有效的安全生产考核合格证书
E.中级以上技术职称
答案：B,C,D
解析：
根据根据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)，项目经理应当由本单位的水利水电工程专业注册建造师担任。拟担任项目经理的注册建造师应符合《注册建造师执业管理办法(试行)》(建市[2008]48号)的有关规定，有一定数量类似工程业绩，具备有效的安全生产考核合格证书。故本题应选BCD。
国际工程项目的价格构成比例中，（ ）确定的准确与否直接影响标价中成本的准确性，是影响投标成败的重要因素。
A、设备价格
B、材料价格
C、人工费
D、分包费用
答案：B
解析：
2020版教材P311 / 2019版教材P304
国际工程项目的价格构成比例中，材料部分约占30%-50%的比重。因此材料价格确定的准确与否直接影响标价中成本的准确性，是影Ⅱ向投标成败的重要因素。
沉预制桩时，锤击过程应采用 ( )
A.重锤高击 B.重锤低击
C.轻锤高击 D.轻锤低击
答案：B
解析：
桥梁工程中常用的沉入桩有钢筋混凝土桩、预应力混凝土桩和钢管桩。施工的基本技术要求：锤击初始宜用较低落距，桩锤、替打、送桩与桩宜保持同一轴线。锤击过程应采用重锤低击。
建设工程项目风险可分为组织风险、经济与管理风险、工程环境风险和技术风险等，下列风险因素中属于技术风险的是( )。
A.工程物资
B.现场防火设施
C.事故防范计划
D.一般技工的能力
采用折算费用法来进行新技术、新工艺和新材料方案比较，可以通过下式： Zj=Cj+Pj
x ic,对于该式的理解，有误的是( )。
A．Zj 表示第 j 个方案的折算费用
B．Cj 表示第 j 个方案的工程成本
C．Pj 表示第 j 个方案的投资额
D．ic 表示财务内部收益率
施工组织设计的基本内容包括：工程概况；施工部署及施工方案；施工进度计划；施工平面图；主要技术经济指标，其中施工部署及施工方案的内容包括（）。
A.合理安排施工顺序
B.确定主要工程的施工方案
C.编制资源需求计划
D.绘制施工平面图
E.全面部署施工任务
答案：A,B,E
解析：
2020/2019教材P44
施工部署及施工方案包括：(1)根据工程情况，结合人力、材料、机械设备、资金、施工方法等条件，全面部署施工任务，合理安排施工顺序，确定主要工程的施工方案；(2)对拟建工程可能采用的几个施工方案进行定性、定量的分析，通过技术经济评价，选择最佳方案。
配制港航工程混凝土可采用（ ）水泥。
A.硅酸盐 B.矿渣硅酸盐
C.火山灰质硅酸盐 D.粉煤灰硅酸盐
E.烧黏土质火山灰质硅酸盐
2021一级建造师试题6篇 第5篇
汽轮机转子测量的内容不包括（ ）。
A.轴颈圆度测量
B.转子跳动测量
C.转子中心测量
D.转子水平度测量
答案：C
解析：
汽轮机转子测量应包括：轴颈圆度、圆柱度的测量、转子跳动测量（径向、端面和推力盘不平度）、转子水平度测量。
建设单位和施工单位就工程款利息支付进行仲裁，后自行达成和解协议，向仲裁委员会申请撤回仲裁申请。但建设单位未按和解协议履行其义务，则甲公司( ) 。
A.可以根据原仲裁协议重新申请仲裁
B.只能向人民法院提起诉讼
C.双方只能自己解决
D.可以向仲裁委员会申请继续原仲裁程序
答案：A
解析：
当事人申请仲裁后，可以自行和解。达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书，也可以撤回仲裁申请。若撤回仲裁申请后反悔的，可以根据仲裁协议再申请仲裁。故 A 选项正确。
根据《安全生产许可证条例》规定，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生( )事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原发证管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。
A.安全
B.重大死亡
C.死亡
D.重伤
答案：C
解析：
《安全生产许可证条例》规定，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。
会计核算处理中，我国有关文件规定企业应当以（ ）为基础进行会计确认。
A、收付实现制
B、权责发生制
C、历史成本
D、重置成本
答案：B
解析：
2020版教材P94 / 2019版教材P92
为了更加真实地反映特定会计期间的财务状况和经营成果，我国《企业会计准则》规定，企业应当以权责发生制为基础进行会计确认、计量和报告。权责发生制是以会计分期假设和持续经营为前提的会计基础。
工程保修担保，主要用于确保承包商对工程完工后在缺陷责任期内的（ ）进行维修。
A.自然损坏
B.工程缺陷
C.运营损坏
D.意外损坏
E.不符合合同约定的质量问题
答案：B,E
解析：
自然损坏、运营损坏、意外损坏均不属于“质量不符合工程建设强制性标准、设计文件以及承包合同约定”，不在工程保修担保之列。
背景
某建筑安装公司承包了某机场航站楼行李处理系统的建设工程，合同中约定于7月29日之前由机场方提供220V、500kW的电源，以便该公司从即日起进行系统联调。但由于该地区今年气候异常炎热，电力紧张，市供电局决定推迟到8月1日再为机场提供该部分电力。因乙方工程安装部分已经结束，只等联调，故机场方希望建筑安装公司停工3d，以弥补这几日其他项目电力供应的不足。
问题
(1)若要求该建筑安装公司停工，机场方应进行哪些工作，接到停工通知后该建筑安装公司应进行哪些工作?
(2)停工造成的费用应由哪一方来承担?
答案：
解析：
分析与答案 (1)机场方应向该公司提出停工要求后48h之内提出处理意见。该建筑安装公司按机场方要求停止施工，妥善保护好已完成的工程，直到机场代表向其提出复工要求后，再复工。
(2)此次停工是因机场方供电不到位造成的，是机场方的责任，由机场方承担因停工造成的经济损失，并应允许工期顺延。
4．解析
建设工程施工合同管理规定：甲方代表应按合同约定，及时向乙方提供所需指令、批准、图纸并履行其他约定的义务，否则乙方在约定时间后24h内将具体要求、需要的理由和迟误的后果通知甲方代表，甲方代表收到通知后48h内不予答复，应承担由此造成的经济支出，顺延因此延误的工期，赔偿乙方有关损失。
根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500---2013，投标企业可以根据拟建工程的具体施工方案进行列项的清单是（ ）。
A.分部分项工程量清单
B.措施项目清单
C.其他项目清单
D.规费项目清单
答案：B
解析：
不同的施工方案，措施项目不一样，所以措施项目允许施工单位进行调整增减。
下列工程担保中，以保护承包人合法权益为目的的是( )。（2012）
A.投标担保
B.支付担保
C.履约担保
D.预付款担保
答案：B
解析：
支付担保是中标人要求招标人提供的保证履行合同中约定的工程款支付义务的担保。
作用在于，通过对业主资信状况进行严格审查并落实各项担保措施，确保工程费用及时支付到位;一旦业主违约，付款担保人将代为履约。因此保证了承包人的合法权益。
下列电器设备中属于开关电器的是（ ）
A.熔断器
B.断路器
C.继电器
D.启动器
答案：B
解析：
开关电器，如断路器、隔离开关、负荷开关、接地开关等。
2021一级建造师试题6篇 第6篇
为了保证在投标报价中不错报、不漏报，投标人应将工程量清单与合同条件、技术规范和图纸及（ ）等认真核对。
A．同类工程
B．当地在建工程
C．投标人须知
D．代理人提供的关于标底的情报
根据拟建工程的具体情况，列入工程量清单中其他项目清单的有（ ）。
A．预留金
B．已完工程及设备保护费
C．由招标人采购的材料购置费
D．零星工作费
E．文明施工费
某分部工程时标网络计划如下图所示，当计划执行到第3周末及第6周末时，检查得到的 实际进度如图中的实际进度前锋线所示。该图表明
A.第3周末检查时预计工期拖后1周
B.工作A和工作D在第4周至第6周内实际进度正常
C.第6周末检查时预计工期拖后1周
D.工作B和工作E在第4周至第6周内实际进度正常
E.第6周末检查时工作G实际进度拖后1周
答案：A,C
解析：
本题关键线路有3条分别为：①—②—⑥—⑧， 1-2-4-5-7-8,1-4-5-7-8，第三周时检查B拖后一周，位于关键线路上，所以预计工期拖后1周，A正确；第六周检查D拖后一周所以C正确，..............AC
在碾压土石坝坝体填筑中，各分段之间的接坡坡比一般应缓于（ ）。
A.1：3
B.1：2
C.1：2.5
D.1：1
答案：A
解析：
2020版教材P85 / 2019版教材P88
在坝体填筑中，层与层之间分段接头应错开一定距离，同时分段条带应与坝轴线平行布置，各分段之间不应形成过大的高差。接坡坡比一般缓于1:3
关于大型建设工程项目结构分析的说法，正确的是（ ）。
A.项目结构分析是将整个项目逐层分解，并确立工作编码
B.项目结构分析是将项目计划逐层分解，并确立工作目录
C.项目结构分析是将项目计划逐层分解，并确立工作编码
D.项目结构分析是将整个项目逐层分解，并确立工作目录
答案：D
解析：
大型建设工程项目的结构分析是根据编制总进度纲要的需要，将整个项目进行逐层分解，并确立相应的工作目录
根据施工质量控制点的要求，混凝土冬期施工应重点控制的技术参数是（）。2018真题
A、受冻临界强度
B、养护标准
C、内外温差
D、保温系数
答案：A
解析：
本题考查的是施工质量控制点的设置与管理。混凝土的水胶比和外加剂掺量，回填土的含水量，砌体的砂浆饱满度，防水混凝土的抗渗等级，建筑物沉降与基坑边坡稳定监测数据，大体积混凝土内外温差及混凝土冬期施工受冻临界强度，装配式混凝土预制构件出厂时的强度等技术参数都是应重点控制的质量参数与指标。参见教材73。
关于中空玻璃的特性， 说法正确的是（ ）。
A.光学性能良好
B.良好的隔声性能
C.保温隔热
D.具有稳定的化学性能
E.可以防结露，但会增加能耗
答案：A,B,C
解析：
空玻璃：1）光学性能良好；2）保温隔热、降低能耗；3）防结露。
港口与航道工程现场文明施工的基本要求中，施工现场必须设置明显的标牌，标明工程项目名称、建设单位、设计单位、施工单位、项目经理和施工现场总代表人的姓名，开、竣工日期，（ ）等。
A.施工许可证批准文号 B.合同号
C.卫生许可证文号 D.施工进度表
对于深水不规则波，波浪特征值换算正确的有（ ）。
A.H1／100≈H0.4％
B.H1／100=H1％
C.H1／10≈H4％
D.H1／10=H10％
E.H1／3≈H13％
