2021一级建造师经典例题7章

发布时间:2021-08-07
2021一级建造师经典例题7章

2021一级建造师经典例题7章 第1章


关于施工项目成本核算方法的说法,正确的是( )。

A.表格核算法的优点是覆盖面较大
B.会计核算法方便操作,实用性较好
C.表格核算法进行工程项目成本核算
D.项目财务部门一般采用会计核算法

答案:D
解析:
选项 A,会计核算法科学严密,人为控制的因素较小而且核算的覆盖面较大;
选项 B,表格核算法简便易懂,方便操作,实用性较好;C 选项,用表格核算法进行工程项目施工岗位成本的责任核算和控制,用会计核算法进行工程项目成本核算。


行政诉讼期间,原则上不停止具体行政行为的执行。但具体行政行为即刻停止执行的有()。

A.被申请人认为需要停止执行的
B.人民法院认为应当停止执行的
C.申请人申请停止执行,行政复议机关认为其要求合理,决定停止执行的
D.被告申请停止执行,人民法院经审查裁定停止执行的
E.原告申请停止执行的

答案:A,C
解析:
2020版教材P377 / 2019版教材P376
《行政复议法》第二十一条 行政复议期间具体行政行为不停止执行;但是,有下列情形之一的,可以停止执行:
(一)被申请人认为需要停止执行的;
(二)行政复议机关认为需要停止执行的;
(三)申请人申请停止执行,行政复议机关认为其要求合理,决定停止执行的;
(四)法律规定停止执行的。
@##


关于人工挖孔施工要求的说法,正确的有( )。

A.孔口处护圈应与地面水平
B.挖孔桩施工应按桩号顺序依次开挖
C.施工前应制定安全专项施工方案
D.井孔内电缆应为防水绝缘电缆,照明电压安全电压
E.挖孔作业时,应经常检查孔内空气情况

答案:C,D,E
解析:
孔口处应设置高出地面至少300mm 的护圈。挖孔桩施工时相邻两桩孔不得同时开挖,宜间隔交错跳挖。井孔内电缆应为防水绝缘电缆,照明电压为安全电压。


港口与航道工程常用的水泥品种有( )。
A.硅酸盐水泥
B.普通硅酸盐水泥
C.烧黏土质火山灰质硅酸盐水泥
D.粉煤灰硅酸盐水泥
E.矿渣硅酸盐水泥

答案:A,B,D,E
解析:


根据项目目标动态控制的工作程序,第一步工作是()(2013)

A.进行项目目标分解
B.收集项目目标的实际值
C.进行目标的计划值与实际值比较
D.确定各种资源投入量

答案:A
解析:


(2019年真题)根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纷案件适用法律问题的解释》,发包人的下列行为中,造成建设工程质量缺陷,应当承担过错责任的有()。

A.提供的设计有缺陷
B.提供的建筑料不符合强制性标准
C.同意总承包人选择分包人分包专业程
D.指定购买的建筑构配件不符合强制性标准
E.直接指定分包人分包专业工程

答案:A,B,D,E
解析:
P320-324
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第12 条规定,发包人具有下列情形之一,造成建设工程质量缺陷,应当承担过错责任:(1)提供的设计有缺陷;(2)提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准;(3)直接指定分包人分包专业工程。


滑行道与滑行道交叉处应设( )。

A.增补面

B.过渡面

C.扩展面

D.加宽面

正确答案:A


室内消火栓由消火栓和( )主要部件组成。

A.消防水池
B.供水管网
C.报警按钮
D.水带
E.水枪

答案:D,E
解析:
教材P214
1.消火栓灭火系统消火栓灭火系统可分为室外消火栓灭火系统和室内消火栓灭火系统。(1)室外消火栓系统由室外消火栓、供水管网和消防水池组成,用作消防车供水或直接接出消防水带及水枪进行灭火。(2)室内消火栓由消火栓、水带、水枪三个主要部件组成,用以直接接出消防水带及水枪进行灭火,为了在发生火灾时能迅速启动消防泵进行灭火,设有直接启动消防泵的按钮。


2021一级建造师经典例题7章 第2章


某高校图书馆工程,地下二层,地上五层,建筑面积约35000m2,现浇钢筋混凝土框架结构,部分屋面为正向抽空四角锥网架结构,施工单位与建设单位签订了施工总承包合同,合同工期为21个月。
在工程开工前,施工单位按照收集编制依据、划分施工过程(段)、计算劳动量、优化并绘制正式进度计划图等步骤编制了施工进度计划,并通过了总监理工程师的审查与确认,项目部在开工后进行了进度检查,发现施工进度拖延,其部分检查,结果如图2所示。



图2(时间单位:月)
项目部为优化工期,通过改进装饰装修施工工艺,使其作业时间缩短为4个月,据此调整的进度计划通过了总监理工程师的确认。
项目部计划采用高空散装法施工屋面网架,监理工程师审查时认为高空散装法施工高空作业多、安全隐患大,建议修改为采用分条安装法施工。
管道安装按照计划进度完成后,因甲供电缆电线未按计划进场,导致电缆电线安装工程最早开始时间推迟了1个月,施工单位按规定提出索赔工期1个月。
<1>、单位工程进度计划编制步骤还应包括哪些内容?
<2>、图2中工程总工期是多少?管道安装的总时差和自由时差分别是多少?除工期优化外,进度网络计划的优化目标还有哪些?
<3>、监理工程师的建议是否合理?网架安装方法还有哪些?网架高空散装法施工的特点还有哪些?
<4>、施工单位提出的工期索赔是否成立?并说明理由。

答案:
解析:
<1>、单位工程进度计划的编制步骤还应包括的内容:确定施工顺序、计算劳动量或机械台班需用量、确定待续时间、绘制可行的施工进度计划图。
<2>、(1)由图中分析计算可知工程总工期:22个月(8+5+3+5+1=22)。
(2)管道安装的总时差为1。自由时差为0。(装饰装修工程优化前)。
(3)除工期优化外,进度网络计划的优化目标还有资源优化、费用优化。
<3>、(1)监理工程师建议合理,理由:因本题中部分屋面为正向抽空四角锥网架结构,分条安装法施工适用于分割后刚度和受力状况改变较小的网架,如正向抽空四角锥网架等。因此建议合理。
(2)网架安装方法还有:滑移法、整体吊装法、整体提升法、整体顶升法。
(3)网架高空散装法施工的特点还有:脚手架用量大、工期较长、需占建筑物场内用地、技术上有一定难度。
<4>、施工单位提出的工期索赔不成立。
理由:电缆电线未按计划进场,虽然是甲方原因导致最早开始时间推迟了1个月,但并未超过该工作的总时差(3个月),未对总工期造成影响。故索赔不成立。


根据《建设工程安全生产管理条例》,下列分部分项工程中,应当组织专家进行专项施工方案论证的有( )。

A. 深基坑工程
B. 地下暗挖工程
C. 脚手架工程
D. 高大模板工程
E. 爆破工程

答案:A,B,D
解析:
本题主要考查专项施工方案专家论证制度。

依据《建设工程安全生产管理条例》第二十六条的规定:施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案,对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案,并附具安全验算结果,经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施,由专职安全生产管理人员进行现场监督:(1) 基坑支护与降水工程; (2) 土方开挖工程;(3)模板工程;(4)起重吊装工程;(5) 脚手架工程;(6)拆除、爆破工程;(7) 国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。

ABD项:对上述所列工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案,施工单位还应当组织专家进行论证、审查。因此ABD项正确。

CE项:选项应编制专项施工方案,但不需要组织专家论证。所以,CE项错误。

综上所述,本题正确选项为ABD项。


冻结井筒的混凝土施工中的合理措施有(  )。

A.限制混凝土搅拌环境的最低温度
B.限制混凝土料的入模最低温度
C.适当提高水灰比以便于溜灰管下料
D.C40以上混凝土采用吊桶下料
E.对搅拌机进行预热

答案:B,D,E
解析:
冻结井筒混凝土施工属于低温混凝土施工。按照低温混凝土施工方法和要求,为保证混凝土乳模温度,可以用热水(水温不宜高于60~80℃)进行水泥搅拌,也可以对砂、石加温,或对搅拌机进行预热。《煤矿井巷工程施工规范》GB 50511--2010规定,采用冻结法凿井时,混凝土的入模温度以15℃为宜;低温季节施工时的入模温度应不低于10℃(高温季节施工时的人模温度应不高于30℃)。 规定的向井下输送混凝土的方式是:强度小于或等于C40的混凝土可采用溜灰管下料,但应采取防止混凝土离析的措施,显然不能以提高水灰比的方式实现溜灰管下料;强度大于C40的混凝土宜采用底卸式吊桶下料;控制搅拌施工的环境温度难以实现;井筒冻结施工的低强度等级混凝土可以采用溜灰管下料。因此选项按A、C要求施工不合理。


1.背景
华北某新建机场飞行区指标为4E,单跑道运行,双指廊航站楼。在招标文件中明确了绿色施工要求,同时指出机场弱电系统应进行效能优化。某施工单位经过合法的招投标程序承揽了该机场弱电系统工程建设项目。
2.问题
(1)机场弱电系统主要覆盖哪些区域?
(2)机场弱电系统施工中除应注意环境保护外,还应符合哪些要求?
(3)机场弱电系统效能优化应符合哪些要求?

答案:
解析:
(1)机场弱电系统工程主要覆盖航站区、飞行区、货运区及生产办公区等区域。
(2)还应符合以下要求:
回收利用设备包装废弃物,并与设备厂家建立回收机制;对于含有有毒物质成分或易对环境造成污染的破损设备(部件)和材料,应进行回收管理。
(3)机场弱电系统效能优化应符合以下要求:
1)应从运行稳定、提高效率以及节能等方面对实施方案进行优化设计;
2)软件开发时,在保证系统正确性、稳定性的前提下,应提高代码效率,并通过优化数据库结构和算法,减少对硬件的需求;
3)设备配置时,应开展节能方案设计,并进行实际能耗测量;
4)应采用敏捷开发、搭建测试模拟环境等方式,开发原型系统,缩短开发周期;
5)对客户化的定制系统宜进行全面测试验证,以保证系统功能、效能和质量。


施工作业者提出水上水下施工作业申请时,提供的申请资料包括()。

A.有关管理部门对该项目批准的文件
B.项目的施工组织设计
C.工地文明施工计划及措施
D.施工作业者的资质认证文件
E.法人资格证明文件

答案:A,D,E
解析:


根据《合同法》,允许单方解除合同的情形是( )。

A、由于不可抗力致使合同不能履行
B、法定代表人变更
C、当事人一方发生合并、分立
D、当事人一方违约

答案:A
解析:
【知识点】建设工程合同制度。当事人可以解除合同:(1)因不可抗力致使不能实现合同目的;(2)在履行期间届满之前,当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务;(3)当事人一方延迟履行主要债务,经催告后在合理期限内仍未履行;(4)当事人一方延迟履行或者其他违约行为致使不能实现合同目的;(5)法律规定的其他情形。


出现( )的情况时,延期申请不能成立。
A.由于分包人的失职造成的工期延长
B.设计变更或工程量增加造成工期延误
C.不可抗力或地质条件变化造成工程延误
D.建设单位原因造成工程延误

答案:A
解析:


施工总平面图设计要点中,关于布置临时房屋的表述,正确的是(  )。

A.尽可能利用已建的永久性房屋为施工服务
B.办公用房不宜设在工地入口处
C.作业人员宿舍一般宜设在现场附近,方便工人上下班
D.食堂宜布置在生活区,也可视条件设在施工区与生活区之间
E.现场条件不允许时,可以采用送餐制

答案:A,C,D,E
解析:
本题考核的是施工总平面图设计要点。施工总平面图设计中布置临时房屋的要点包括:(1)尽可能利用已建的永久性房屋为施工服务,如不足,再修建临时房屋。(2)办公用房宜设在工地人口处。(3)作业人员宿舍一般宜设在现场附近,方便工人上下班。(4)食堂宜布置在生活区,也可视条件设在施工区与生活区之间。如果现场条件不允许,也可采用送餐制。@##


2021一级建造师经典例题7章 第3章


生产安全事故发生后,有关单位和人员应当妥善保护事故现场以及相关证据,确因特殊情况需要移动事故现场物件的,必须同时满足的条件有()。(2016)

A.疏散、撤离、安置受到威胁的人员,并采取必要措施防止发生次生、衍生事故
B.抢救人员、防止事故扩大以及疏散交通的需要
C.做出标志,绘制现场简图,拍摄现场照片,对被移动物件贴上标签,并做出书面记录
D.经事故单位负责人或组织事故调查的安全生产监督管理部门和负有安全生产监督职责的有关部门同意
E.尽量使现场少受破坏

答案:B,C,D,E
解析:
确因特殊情况需要移动事故现场物件的,须同时满足以下条件:(1)抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通的需要;(2)经事故单位负责人或者组织事故调查的安全生产监督管理部门和负有安全生产 监督管理职责的有关部门同意;(3)做出标志,绘制现场简图,拍摄现场照片,对被移动物件贴 上标签,并做出书面记录;(4)尽量使现场少受破坏。
-269。


某在建商业建筑区在项目风险管理过程中,风险评估工作包括( )。

A.确定各种风险的损失量
B.确定应对各种风险的对策
C.确定风险因素
D.确定风险等级
E.确定各种风险因素的发生概率

答案:A,D,E
解析:
风险评估包含以下工作:利用已有数据资料和相关专业方法分析各种风险因素发生的概率;分析各种风险的损失量,包括可能发生的工期损失、费用损失,以及对工程的质量、功能和使用效果等方面的影响;根据各种风险发生的概率和损失量,确定各种风险的风险量和风险等级。


某施工单位承接了一项移动通信基站设备安装工程,工程包括部分管道工程施工,第一次施工会议上现场勘察人员进行了安全技术交底,参会人员包括施工单位各中继段项目负责人和各班组组长,交底人从施工作业特点、危险因素、安全操作规程和标准等方面,对施工人员进行了详细说明和讲解,并要求参会人员交底记录上签名。
管道部分开工后,一人打开井盖下作业,不久晕倒,经消防人员施救后生还。工程如期完成,施工单位提交了竣工资料和质量保修书,其中竣工文件包括:工程说明、开工报告、建筑安装工程量总表、工程设计变更单及洽商记录、停(复)工报告、、交、(完)工报告、交接书,监理工程师交竣工资料退回,要求补全后再提交。
问题:
1.指出本项目安全技术交底的不妥之处并说明正确的做法。
2.有限空间工作的安全防护有哪些?
3.请补全竣工文件中缺少部分。
4.管道光缆线路工程中哪些部分需要进行隐蔽验收?
5.质量保修证书应包括哪些内容?

答案:
解析:
1.(1)不妥之处1:第一次施工会议上进行安全技术交底,交底时间不妥。
正确做法:安全技术交底应该在施工前进行。
(2)不妥之处2:现场勘察人员进行安全技术交底,交底人不妥。
正确做法:交底人应该为施工单位负责项目管理的技术人员。
(3)不妥之处3:参会人员包括施工单位各中继段项目负责人和各班组组长,被交底人不全。
正确做法:被交底人应包括施工作业班组和作业人员。
(4)不妥之处4:交底内容不全面。
正确做法:安全技术交底的内容还应包括:
1)针对危险因素制定的具体预防措施;
2)在施工生产中应注意的安全事项;
3)发生事故后应采取的应急措施。
2.有限空间工作的安全防护如下:
(1)必须严格实行作业审批制度,严禁擅自进入有限空间作业;
(2)必须做到“先通风、再检测、后作业,严禁通风、检测不合格作业;
(3)必须配备个人防中毒窒息等防护装备设置安全警示标识,严禁无防护监护措施作业;
(4)必须制定应急措施,现场配备应急装备,严禁盲目施救。
3.需要补充的竣工资料如下:
(1)已安装设备明细表
(2)重大工程质量事故报告
(3)隐蔽工程/随工验收签证
(4)验收证书
4.管道光缆线路工程中需要进行隐蔽验收的有:
(1)塑料子管的规格及质量
(2)子管敷设安装质量
(3)光缆敷设安装质量
(4)光缆接头装置的安装质量
5.质量保修证书应包括:工程简况;使用管理要求;保修范围和内容;保修期限;保修情况记录;保修说明;保修单位名称、地址、电话、联系人等。


航道整治工程施工组织设计中的主要技术经济指标一般应包括( )。

A.施工工期
B.施工成本
C.施工质量
D.施工条件
E.施工效率

答案:A,B,C,E
解析:
主要技术经济指标:包括施工工期、施工成本、施工质量、施工安全和施工效率以及其他技术经济指标。


统计水上交通事故的基本计算方法包含( )等。

A.死亡(含失踪)人数按事故发生后7日内的死亡(含失踪)人数进行统计
B.重伤人数参照国家有关人体伤害鉴定标准确定
C.船舶溢油数量按实际流入水体的数量进行统计
D.直接经济损失按水上交通事故对船舶和其他财产造成的直接损失进行统计
E.船舶沉没或者全损按发生沉没或者全损的船舶原值进行统计

答案:A,B,C,D
解析:
2020版教材页码P247-P249
统计水上交通事故,应当符合以下基本计算方法:
(1)重伤人数参照国家有关人体伤害鉴定标准确定。
(2)死亡(含失踪)人数按事故发生后7d内的死亡(含失踪)人数进行统计。
(3)船舶溢油数量按实际流人水体的数量进行统计。
(4)除原油、成品油以外的其他污染危害性物质泄漏按直接经济损失划分事故等级。
(5)船舶沉没或者全损按发生沉没或者全损的船舶价值进行统计。
(6)直接经济损失按水上交通事故对船舶和其他财产造成的直接损失进行统计,包括船舶救助费、打捞费、清污费、污染造成的财产损失、货损、修理费、检(查勘)验费等;船舶全损时,直接经济损失还应包括船舶价值。
(7)一件事故造成的人员死亡失踪、重伤、水域环境污染和直接经济损失如同时符合2个以上等级划分标准的,按最高事故等级进行统计。


施工无抗浮结构设计的水池时,正确的降排水做法有( )。

A.选择可靠的降低地下水位方法
B.基坑受承压水影响时,应进行承压水降压计算
C.施工过程中间断降、排水
D.有备用降水机具
E.降排水应输送至抽水影响半径范围以外的河道或排水管道

答案:A,B,D,E
解析:
本题考查的是水池施工中的抗浮措施。在施工过程中不得间断降水排水。教材P199。


根据现行《企业会计准则》,下列交易事项中,应计入当期利润表的是( )。

A. 收到上期出售产品的货款
B. 上期购买的货物,但是本期才支付的货款
C. 当期已经出售的产品,但是货款还没有收到
D. 上期已经进行的销售宣传,但是本期才支付的宣传费

答案:C
解析:
2013年建设工程经济真题第20题

本题考查的是对权责发生制的理解。

权责发生制是以会计分期假设和持续经营为前提的会计基础。权责发生制要求,凡是当期已经实现的收入和已经发生或应当负担的费用,无论款项是否首付,都应当作为当期的收入和费用,计入利润表;凡是不属于当期的收入和费用,及时款项已在当期收付,也不应作为当期的收入和费用。题干中ABD都不属于当期所发生的经济业务。

综上所述,本题的正确答案为C。


融资后分析应该以融资前分析和初步的融资方案为基础,判断技术方案在融资条件下的可行性,考察技术方案在拟定融资条件下的相关能力,包括( )。

A、筹资能力
B、盈利能力
C、生产能力
D、偿债能力
E、财务生存能力

答案:B,D,E
解析:
2020/2019版教材P16
2.融资后分析应以融资前分析和初步的融资方案为基础,考察技术方案在拟定融资条件下的盈利能力、偿债能力和财务生存能力,判断技术方案子啊融资条件下的可行性。


2021一级建造师经典例题7章 第4章


关于仲裁裁决的执行,下列说法中不正确的有( )。

A. 一方当事人不履行义务的,另一方当事人可以依照《民事诉讼法》和相关法律法规的规定,向人民法院申请执行
B. 一方当事人申请执行裁决,另一方当事人申请撤销裁决的,人民法院应该终结执行
C. 撤销裁决的申请被裁定驳回的,人民法院应当恢复执行
D. 人民法院裁定撤销裁决的,应当裁定终结执行
E. 人民法院裁定撤销裁决的,应当裁定中止执行

答案:B,E
解析:
B项:一方当事人申请执行裁决,另一方当事人申请撤销裁决的,人民法院应当裁定中止执行。因此应是中止而不是终结执行。所以B项错误,当选。

DE项:人民法院裁定撤销裁决的,应当裁定终结执行。所以E项错误,当选;D项正确,不选。

A项:一方当事人不履行义务的,另一方当事人可以依照《民事诉讼法》和相关法律法规的规定,向人民法院申请执行。所以A项正确,不选。

C项:撤销裁决的申请被裁定驳回的,人民法院应当裁定恢复执行。所以C项正确,不选。

本题为选非题,综上所述,本题正确答案为BE。


物资采购管理程序中,完成编制采购计划后下一步应进行的工作是( )。2017

A、进行采购合同谈判,签订采购合同
B、选择材料设备的采购单位
C、进行市场调查,选择合格的产品供应单位并建立名录
D、明确釆购产品的基本要求、采购分工和有关责任

答案:C
解析:
本题考查的是物资采购的模式。采购管理应遵循下列程序:(1)明确采购产品或服务的基本要求、采购分工及有关责任;(2)进行采购策划,编制采购计划;(3)进行市场调查,选择合格的产品供应或服务单位,建立名录;(4)采用招标或协商等方式实施评审工作,确定供应或服务单位;(5)签订采购合同;(6)运输、验证、移交采购产品或服务;(7)处置不合格产品或不符合要求的服务;(8)采购资料归档。


某施工单位在参加投标中有违法行为,建设行政主管部门的处罚决定于5月20日作出,施工单位5月25日收到。如果施工单位申请行政复议,申请的最后期限为( )。

A. 6月4日
B. 6月9日
C. 7月19日
D. 7月24日

答案:D
解析:
2007年建设工程法规真题第66题

《行政复议法》规定,公民、法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的,可以自知道该具体行政行为之日起六十日内提出行政复议申请;但是法律规定的申请期限超过六十日的除外。

本题中,施工单位5月25日收到处罚决定,即施工单位25日才知道处罚这个具体行政行为,故复议期限自5月25日起算,在60日内提出即7月24日前。

综上所述,本题正确答案为D。


对企业财务报表使用者而言,利润表的作用有( )。

A、分析企业资产负债变动情况
B、考核企业的经营成果以及利润计划的执行情况
C、分析企业现金流量发生及结余情况
D、分析判断企业损益发展变化的趋势
E、了解一定期间的收入实现和费用耗费情况

答案:B,D,E
解析:
2020版教材P137 / 2019版教材P131
二、利润表的作用中提到利润表的作用主要体现在以下几个方面:(1)利润表能反映企业在一定期间的收入实现和费用耗费情况以及获得利润或发生亏损的数额,表明企业投入与产出之间的关系;(2)通过利润表提供的不同时期的比较数字,可以分析判断企业损益发展变化的趋势,预测企业未来的盈利能力;(3)通过利润表可以考核企业的经营成果以及利润计划的执行情况,分析企业利润增减变化原因。


某施工单位承接了了一项移动通信基站设备安装工程,主要包括传输设备、电源设备、基站设备及天馈线系统的安装、测试和开通;基站地网及市电引入工程的施工任务由建设单位单独分包。
施工单位增派人员,加快设备安装进度,在专项质量检查中,检查组发现基站天馈线驻波比不合格的数量偏高,要求项目部进行分析并及时整改。
问题:
1.指出本工程中天线和馈线安装的质量控制点。
2.用因果分析图法分析电压驻波比不合格的可能原因。

答案:
解析:
1.答:
(1)天线安装的质量控制点:①天线的位置;②天线的方向;③天线的紧固;
(2)馈线的安装的质量控制点:①馈线的接头;②馈线固定;③馈线的防水;④馈线弯曲度;⑤接地等装置的制作。
因果分析图如图:




某建设单位希望将总部大楼建成标志性建筑,于是向全社会征集设计方案,并声明如果方案被采纳奖励设计者人民币30万元。在对众多稿件的评审后,建设单位并没有发现满意的方案,于是委托工程师甲在综合乙和丙二人设计稿的基础上进行改进,完成了设计稿,并且支付给甲20万元报酬。该建设单位的行为()。

A.侵犯了乙和丙的著作权
B.侵犯了乙和丙的专利权
C.侵犯了乙和丙的商标权
D.没有侵犯乙和丙的任何权利

答案:A
解析:
2020 / 2019版教材P28
著作权,是指作者及其他著作权人依法对文学、艺术和科学作品所享有的专有权。在工程建设中的著作权包括图形作品。


依照《立法法》的规定,国务院根据宪法和法律,制定行政法规。行政法规可以就()的事项作出规定。

A.诉讼和仲裁制度
B.宪法规定的国务院行政管理职权
C.对公民政治权利的剥夺、限制人身自由的强制措施和处罚
D.为执行法律的规定需要制定行政法规
E.民族区域自治制度、特别行政区制度、基层群众自治制度

答案:B,D
解析:
2020 / 2019版教材P2
本题考核的是行政法规。依照《立法法》的规定,国务院根据宪法和法律,制定行政法规。行政法规可以就下列事项作出规定:(1)为执行法律的规定需要制定行政法规的事项;(2)宪法规定的国务院行政管理职权的事项。
@##


关于注册商标有效期的说法,正确的是()。(2015)

A.10年,自申请之日起计算
B.10年,自核准注册之日起计算
C.20年,自申请之日起计算
D.20年,自核准注册之日起计算

答案:B
解析:
注册商标的有效期为10年,自核准注册之日起计算。


2021一级建造师经典例题7章 第5章


在生产活动中,因生产过程及工作原因或其他相关的原因造成的伤亡事故称为()。

A.职业伤害事故
B.职业病
C.其他伤害事故
D.工伤事故

答案:A
解析:
2020教材P240 / 2019教材P238
一、职业伤害事故的分类 职业健康安全事故分两大类型,即职业伤害事故与职业病。职业伤害事故是指因生产过程及工作原因或与其相关的其他原因造成的伤亡事故


以下关于铁路工程项目成本管理叙述中正确的有()。

A.铁路工程项目成本管理是在保证满足工程质量、工期等合同要求的前提下,对项目实施过程中所发生的费用,通过计划、组织、控制和协调等活动实现预定的成本目标,并尽可能地降低成本费用的一种科学的管理活动
B.项目成本管理主要通过技术(如施工方案的制定比选)、经济(如核算)和管理(如施工组织管理、各项规章制度等)活动达到预定目标,实现赢利的目的
C.成本管理的内容贯穿于项目管理活动的全过程和每个方面,从项目投标开始到施工准备、现场施工、直至竣工验收
D.铁路工程项目成本管理,应当建立和完善包括公司、项目部二级的成本管理体系,并明确级职责和权限
E.项目部负责落实与公司签订的工程项目内部经济责任承包合同,并按照公司的要求和项目的实际情况对工程项目成本进行进一步的细化、分解,建立项目成本责任控制体系

答案:A,B,D,E
解析:
2020版教材页码P372-373
成本管理的内容很广泛,贯穿于项目管理活动的全过程和每个方面,从项目中标签约开始到施工准备、现场施工直至竣工验收,每个环节都离不开成本管理工作。故选项C错误。


建设工程发生纠纷时,当事人应事先考虑通过( )解决纠纷。

A. 调解
B. 诉讼
C. 仲裁
D. 和解

答案:D
解析:
2005年建设工程法规真题第20题

民事纠纷的法律解决途径主要有四种:和解、调解、仲裁、诉讼。(1)和解是民事纠纷的当事人在自愿互谅的基础上,就已经发生的争议进行协商、妥协与让步并达成协议,自行解决争议的一种方式。(2)调解是指双方当事人以外的第三人应纠纷当事人的请求,以法律、法规和政策或合同约定以及社会公德为依据,对纠纷双方进行疏导,促使双方互相谅解自愿达成协议解决纠纷。(3)仲裁是当事人根据在纠纷前或者发生纠纷后达成的协议,自愿将纠纷提交第三方即仲裁机构作出裁决,纠纷各方都有义务执行该裁决的一种纠纷解决方式。(4)诉讼人民法院在当事人和其他诉讼参与人的参加下,以审理、裁判、执行等方式解决民事纠纷的活动,以及由此产生的各种诉讼关系的总和。

根据对比上诉四种纠纷解决方式可以看出,和解可以发生在任何阶段、费用较低、解决纠纷效率较高,无需涉及纠纷以外的第三人,是一种最直接、最有效率的形式。因此,应当成为建设工程纠纷的首要选择。

综上所述,本题正确答案是D。


施工现场的各种标识牌字体要做到()。

A.正确规范
B.工整美观
C.有艺术气息
D.保持整洁完好
E.色彩多样

答案:A,B,D
解析:


下列有关施工企业资质证书的延续和变更,正确的是( )。

A.资质证书有效期为 3 年,期满前 3 个月提出延续申请
B.企业在资质证书有效期内名称发生变更的,应在办理资质证书变更手续后 1 个月内在工商部门办理变更手续
C.跨地区承揽业务活动中,可以不提供建筑企业资质证书原件,只提供建筑企业资质证书复印件
D.在申请日期前 1 年至资质许可决定作出前,发生过质量安全事故的不予批准资质升级和增项申请

答案:C
解析:
资质证书有效期为 5 年,期满前 3 个月提出延续申请,A 错误;企业在资质证书有效期内名称发生变更的,应在工商部门办理变更手续后 1 个月内办理资质证书变更手续,B 错误;在申请日起前 1 年至资质许可决定作出前,发生过较大以上质量安全事故或者发生过两起以上一般质量安全事故的不予批准资质升级和增项申请,D 错误。


建设工程民事责任的主要承担方式包括()。

A.停业整顿
B.赔偿损失
C.返还财产
D.修理
E.支付违约金

答案:B,C,D,E
解析:
2020 / 2019版教材P52
建设工程民事责任的主要承担方式包括:返还财产、修理、赔偿损失、支付违约金。


我国规定以( )为海图深度基准面,亦为潮位基准面。

A.理论最低潮位
B.理论最高潮位
C.大潮平均高潮位
D.平均高潮位

答案:A
解析:
我国1956年以后基本统一采用理论深度基准面作为海图深度基准面。目前,我国规定以"理论最低潮位"为海图深度基准面,亦为潮位基准面。


风险管理包括()和控制方面的工作。

A.策划
B.组织
C.领导
D.评估
E.协调

答案:A,B,C,E
解析:
2020/2019教材P64
风险管理包括策划、组织、领导、协调和控制等方面的工作。


2021一级建造师经典例题7章 第6章


关于招标投标活动的投诉与处理,下列说法中正确的是( )。

A.投标人认为招标投标活动违法,可以自知道之日起的15日内投诉
B.投标人对招标过程和评标结果有异议的,应先向招标人提出
C.行政监管部门收到投诉后应在30个工作日内决定是否受理
D.行政监管部门处理投诉,不得责令暂停招标投标活动

答案:B
解析:
2020版教材P104 / 2019版教材P103
但是,对资格预审文件、招标文件、开标以及对依法必须进行招标项目的评标结果有异议的,应当依法先向招标人提出异议,其异议答复期间不计算在以上规定的期限内。
《招标投标法实施条例》规定,投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部起3个工作日内决定是否受理投诉,并自受理投诉之日起30个工作日内作出书面处理决定;需要检验、检测、鉴定、专家评审的,所需时间不计算在内。投诉人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的,行政监督部门应当予以驳回。


改性沥青SMA路面有非常好的( ),且构造深度大,抗滑性能好,耐老化性能及耐久性等路面性能都有较大提高。

A、粘结性
B、高温抗车辙能力
C、低温抗变形性能
D、安全性
E、水稳定性

答案:B,C,E
解析:
2020/2019教材P11
(四)改性沥青混合料(2)具有非常好的高温抗车辙能力、低温抗变形性能和水稳定性,且构造深度大,抗滑性能好,耐老化性能及耐久性等路面性能都有较大提高。


甲公司根据与乙公司建设工程合同中的仲裁条款,向仲裁委员会申请仲裁。在仲裁过程中,甲公司发现某仲裁员是对方当事人的近亲属,则甲公司最晚应于( )提出回避申请。

A.在首次开庭前
B.裁决书送达之前
C.辩论终结前
D.最后一次开庭结束前

答案:D
解析:
仲裁员有下列情形之一的,必须回避,当事人也有权提出回避申请:①是本案当事人或者当事人、代理人的近亲属;②与本案有利害关系;③与本案当事人、代理人有其他关系,可能影响公正仲裁的;④私自会见当事人、代理人,或者接受当事人、代理人的请客送礼。当事人申请回避的,应当说明理由,在首次开庭前提出。回避事由在首次开庭后知道的,可以在最后一次开庭结束前提出。


建设项目工程总承包的基本出发点是借鉴工业生产组织的经验,实现建设生产过程的( )。 (2014)

A.管理现代化
B.施工机械化
C.生产高效化
D.组织集成化

答案:D
解析:
建设项目工程总承包的基本出发点是借鉴工业生产组织的经验,实现建设生产过程的组织集成化,以克服由于设计与施工的分离致使投资增加,以及克服由于设计和施工的不
协调而影响建设进度等弊病。


建设工程项目质量的影响因素主要是指在建设工程项目目标质量、决策和实现过程中的各种客观因素和主观因素,包括人的因素、( )等

A.机械因素
B.组织因素
C.材料因素
D.环境因素
E.方法因素

答案:A,C,D,E
解析:
建设工程项目质量的影响因素,主要是指在项目质量目标策划、决策和实现过程中影响质量形成的各种客观因素和主观因素.包括人的因素、机械因素、材料(含设备)因素、方法因素和环境因素等。


砌筑拱和拱顶时,必须()。

A.从一侧拱脚开始,依次砌向另一侧拱脚处
B.从顶部中心开始,同步向两侧拱脚处砌筑
C.从两侧拱脚开始,同时向顶部中心对称砌筑
D.从一侧拱脚向顶部中心砌筑到位后,再从另一侧拱脚向顶部中心砌筑

答案:C
解析:
2020版教材P164 / 2019版教材P153
拱和拱顶必须从两侧拱脚同时向中心对称砌筑。砌筑时,严禁将拱砖的大小头倒置。


(2015年)反映水泥砂浆保水性的技术指标是( )。

A.沉入度
B.泌水度
C.分层度
D.坍落度

答案:C
解析:
新拌砂浆的和易性的技术指标包括流动性和保水性两个方面。
1.流动性
常用沉入度表示。
2.保水性
保水性可用泌水率表示,即砂浆中泌出水分的质量占拌合水总量的百分率。但工程上采用较多的是分层度这一指标。
砂浆的分层度以1~2cm为宜。


政府对建设工程项目质量监督的主要职能包括( )。

A. 监督评定施工企业的资质
B. 监督检查环境质量
C. 监督工程参与各方的质量行为
D. 监督检查工程实体的施工质量
E. 监督审核质量验收标准

答案:C,D
解析:
本题考查的是政府对建设工程质量监督的职能。

政府对建设工程质量监督的职能主要包括以下几个方面:

(1)监督检查施工现场工程建设参与各方主体的质量行为,包括检查施工现场工程建设各方主体及有关人员的资质或资格;

(2)监督检查工程实体的施工质量;

(3)监督工程质量验收。

CD项:CD项分别对应上边的第(1)、(2)条,故当选。

A项:政府监督的职能不包括评定,故A项不当选。

B项:B项是环境问题,不属于项目质量问题,故不当选。

E项:不是监督验收标准,而是监督质量验收是否符合标准,故不当选。

综上所述,本题正确选项为CD。


2021一级建造师经典例题7章 第7章


(2014 年真题)市政公用工程施工中,每一个单位(子单位)工程完成后,应进行( )测量。

A.竣工
B.复核
C.校核
D.放灰线

答案:A
解析:
在市政公用工程施工过程中,在每一个单位(体)工程完成时,应该进行竣工测量,并提出其竣工测量结果。


关于价款方面的索赔包括( )。

A.价格调整方面的索赔

B.货币贬值和严重经济失调导致的索赔

C.拖延支付工程款的索赔

D.增减工程量的索赔

E.各种额外的试验和检查费用的索赔

正确答案:ABC


(2019年真题)关于施工中产生的固体废物污染环境防治的说法,正确的是()

A.施工现场的生活垃圾实行散装清运
B.处置建筑垃圾的单位在运输建筑垃圾时,应当随车携带建筑垃圾处置核准文件
C.施工企业可以将建筑垃圾交给从事建筑垃圾运输的个人运输
D.转移固体废物,出省,自治区,直辖市行政区域处置的,应当同时向固体废物移出地和接受地的省级环境保护行政主管部门提出申请

答案:B
解析:
P202-203
施工现场生活区设置封闭式垃圾容器,施工场地生活垃圾实行袋装化,及时清运。A错误。
《城市建筑垃圾管理规定》规定,施工单位不得将建筑垃圾交给个人或者未经核准从事建筑垃圾运输的单位运输。处置建筑垃圾的单位在运输建筑垃圾时应当随车携带建筑垃圾处置核准文件,按照城市人民政府有关部门规定的运输路线、时间运行,不得丢弃、遗撒建筑垃圾,不得超出核准范围承运建筑垃圾。B正确,C错误。
转移固体废物出省、自治区、直辖市行政区域贮存、处置的,应当向固体废物移出地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门提出申请。移出地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门应当商经接受地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门同意后,方可批准转移该固体废物出省、自治区、直辖市行政区域。未经批准的,不得转移。D错误。


机械设备安装时,其地脚螺栓在预留孔中的任一部分与孔壁的距离应大于( )mm。

A.5 B.10 C.15 D.20

正确答案:C


热拌沥青混凝土路面施工时,在监理工程师批准的现场备齐全部机械设备进行试验段铺筑,以确定( )。

A.松铺系数
B.压实遍数
C.施工工艺
D.机械配备
E.地基回弹模量

答案:A,B,C,D
解析:
2020版教材P85/2019版教材P80
试验段开工前28d安装好试验仪器和设备,配备好的试验人员报请监理工程师审核。各层开工前14d在监理工程师批准的现场备齐全部机械设备进行试验段铺筑,以确定松铺系数、施工工艺、机械配备、人员组织、压实遍数,并检查压实度,沥青含量,矿料级配、沥青混合料马歇尔各项技术指标等。而选项E主要是用于道路设计的指标,


某建筑公司承包A市白云山隧道项目,现缺乏一种进口掘进机,公司领导决定用租赁方式向A市建筑机械租赁公司租赁,以节约资金。若A市建筑机械租赁公司的此种掘进机确实性能良好,但缺少产品合格证,则( )。

A. 不能出租
B. 可以出租
C. 经A市建筑局批准后可以出租
D. 经A市人民政府批准后可以出租

答案:A
解析:
《建设工程安全生产管理条例》规定,出租的机械设备和施工机具及配件,应当具有生产(制造)许可证、产品合格证。出租单位必须出租合格产品,还应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测,签订租赁协议时应当出具检测合格证明。

因此,缺少产品合格证,是不能出租的,不论是否经过市政府或者建筑局的批准。

综上所述,本题正确答案为A。


ABC分析法中,A类存货是指( )

A、数量多,但占有资金量少的存货
B、数量少,占有资金量少的存货
C、数量多,占有资金量也大的存货
D、数量少,但占有资金量大的存货

答案:D
解析:
2020版教材P164 / 2019版教材P157
从财务管理的角度来看,A类存货种类虽然较少,但占用资金较多,应集中主要精力,对其经济批量进行认真规划,实施严格控制;


说明本工程新增货车计重收费系统的变更依据和变更确认过程。

正确答案:
变更依据:   (1)工程变更对项目目标的影响;(2分)   (2)有关合同条款、会议和通信记录。(2分)   确认过程:   (1)首先应由一方提出工程变更;(1分)   (2)初步确定处理变更所需的费用、时间范围和质量要求;(1分)   (3)双方协商一致签署补充协议后确认变更。(1分)