一级建造师考试真题及详解9节
发布时间：2021-08-07
一级建造师考试真题及详解9节 第1节
助航灯光变电站构筑物距（ ）的距离是有要求的。
A.滑行道中线
B.跑道中线
C.滑行道边线
D.跑道边线
B.跑道中线
C.滑行道边线
D.跑道边线
答案：A
解析：
见《民航机场工程管理与实务》1D415041。
表明投资项目在正常生产年份，单位投资每年所创造的年净收益额的指标是( )。
A．财务净现值 B．动态投资回收期
C．投资收益率 D．财务净现值率
正确答案：C
非黏性土料的碾压试验，需作出（ ）的关系曲线。
A．干密度
B．压实遍数
C．铺土厚度
D．含水量
E．强度
正确答案：ABC
根据《安全生产法》规定，在进行施工组织设计时，储存危险物品的仓库与员工宿舍 ( )。
A.可以在同一座建筑物内，但必须保持安全距离
B.可以在同一座建筑物内，但必须设有紧急疏散出口
C.不能在同一座建筑物内，但有关部门同意的除外
D.不能在同一座建筑物内，并应当保持安全距离
A.可以在同一座建筑物内，但必须保持安全距离
B.可以在同一座建筑物内，但必须设有紧急疏散出口
C.不能在同一座建筑物内，但有关部门同意的除外
D.不能在同一座建筑物内，并应当保持安全距离
答案：D
解析：
生产、经营、贮存、使用危险物品的车间、商店、仓库与员工宿舍不得在同一座建筑内，并应当保持安全距离。
企业质量管理体系文件由（ ）构成。
A.质量方针和质量目标
B.质量记录
C.质量报告
D.质量手册
E.程序性文件
B.质量记录
C.质量报告
D.质量手册
E.程序性文件
答案：A,B,D,E
解析：
企业质量管理体系文件构成：①质量方针和质量日标；②质量手册；③程序性文件；④质量记录。
临时合同工应（ ）。
A.作为劳务由施工单位分级管理
B.一般应用于承担非技术工种
C.需用于承担技术工种的，施工单位应对其进行质量教育和技能培训，持证上岗
D.承担技术工种应持证上岗，并报监理单位备案
E.不得用于主体工程施工中
B.一般应用于承担非技术工种
C.需用于承担技术工种的，施工单位应对其进行质量教育和技能培训，持证上岗
D.承担技术工种应持证上岗，并报监理单位备案
E.不得用于主体工程施工中
答案：B,C,D
解析：
2020版教材P246 / 2019版教材P249
临时合同工应作为劳务由施工单位统一管理。临时合同工一般应用于承担非技术工种；需用于承担技术工种的，施工单位应对其进行质量教育和技能培训，持证上岗，并报监理单位备案。
临时合同工应作为劳务由施工单位统一管理。临时合同工一般应用于承担非技术工种；需用于承担技术工种的，施工单位应对其进行质量教育和技能培训，持证上岗，并报监理单位备案。
检查埋地管道防腐蚀结构涂层施工质量，不能采用目视检查的是（ ）。
A、针孔
B、气泡
C、粘结力
D、透底
B、气泡
C、粘结力
D、透底
答案：C
解析：
【知识点】设备及管道防腐蚀工程施工要求。对于复合层涂层防腐蚀结构的施工质量检查，除了涂层表面目视检查脱皮、漏涂、返锈、气泡、透底、针孔、流挂、皱皮、光亮与光滑、分色界限、颜色、刷纹外，还必须对干燥漆膜厚度用涂层测厚仪进行测厚。
工程量清单中有标价的单价或总额包括了工、料、机、管理、利润、缺陷修复、税金等费用，以及合同中明示或暗示的所有（ ）。
A.责任
B.权利
C.义务
D.保险
E.一般风险
B.权利
C.义务
D.保险
E.一般风险
答案：A,C,E
解析：
2020版教材P388/2019版教材P381
除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价或总额价均己包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一切风险。本条说明要求投标人认识自己在合同中的报价所包括的范围，强调风险自担的范围。
除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价或总额价均己包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一切风险。本条说明要求投标人认识自己在合同中的报价所包括的范围，强调风险自担的范围。
一级建造师考试真题及详解9节 第2节
产生无机结合料基层裂缝的原因可能有（ ）。
A.集料级配中细料偏少
B.碾压时含水量偏大
C.成型温度较低，强度形成较慢
D.碎石中含泥量较高
E.路基发生不均匀沉降
B.碾压时含水量偏大
C.成型温度较低，强度形成较慢
D.碎石中含泥量较高
E.路基发生不均匀沉降
答案：B,D,E
解析：
2020版教材P109/2019版教材P104
产生无机结合料基层裂缝的原因：（1）混合料中石灰、水泥、粉煤灰等比例偏大；集料级配中细料偏多，或石粉中性指数偏大。（2）碾压时含水量偏大。（3）成型温度较高，强度形成较快。（4）碎石中含泥量较高。（5）路基沉降尚未稳定或路基发生不均匀沉降。（6）养护不及时、缺水或养护时洒水量过大。（7）拌合不均匀。
产生无机结合料基层裂缝的原因：（1）混合料中石灰、水泥、粉煤灰等比例偏大；集料级配中细料偏多，或石粉中性指数偏大。（2）碾压时含水量偏大。（3）成型温度较高，强度形成较快。（4）碎石中含泥量较高。（5）路基沉降尚未稳定或路基发生不均匀沉降。（6）养护不及时、缺水或养护时洒水量过大。（7）拌合不均匀。
下列建筑安装工程检验批的质量验收中，属于一般检验项目的是（ ）。
A.重要材料
B.管道的压力试验
C.卫生器具给水配件安装
D.风管系统的测定
B.管道的压力试验
C.卫生器具给水配件安装
D.风管系统的测定
答案：C
解析：
考查检验批质量验收评定合格的标准。
主控项目的要求是必须达到的，主控项目包括的检验内容主要有：重要材料、构件及配件、成品及半成品、设备性能及附件的材质、技术性能等。如管道的压力试验；风管系统的测定；电梯的安全保护及试运行等。
一般项目。是指主控项目以外的检验项目，属检验批的检验内容。其规定的要求也是应该达到的，只不过对影响安全和使用功能的少数条文可以适当放宽一些要求。
主控项目的要求是必须达到的，主控项目包括的检验内容主要有：重要材料、构件及配件、成品及半成品、设备性能及附件的材质、技术性能等。如管道的压力试验；风管系统的测定；电梯的安全保护及试运行等。
一般项目。是指主控项目以外的检验项目，属检验批的检验内容。其规定的要求也是应该达到的，只不过对影响安全和使用功能的少数条文可以适当放宽一些要求。
就地浇筑沉井的施工工序在立外模和抽垫木之间进行的工作是()。
A.绑扎钢筋
B.安装钢刃角
C.浇筑底节混凝土、养护
D.支排架及底模板
B.安装钢刃角
C.浇筑底节混凝土、养护
D.支排架及底模板
答案：C
解析：
监理人应在开工通知（ ）天前向承包人发出开工通知。
A.5
B.7
C.14
D.30
B.7
C.14
D.30
答案：B
解析：
本题考查的是发包人的义务和责任。监理人应在开工通知7天前向承包人发出开工通知。
采用水准仪测量工作井高程时，测定高程为3.460m，后视读数为1.360m，已知前视测点高程为3.580m，前视读数应为（）。2018真题
A、0.960m
B、1.120m
C、1.240m
D、2.000m
B、1.120m
C、1.240m
D、2.000m
答案：C
解析：
本题考查的是施工测量常用仪器及测量方法。水准仪测量应遵循公式：后视点高程+后视读数=前视点高程+前视读数，即前视读数=3.460m+1.360m-3.580m=1.240m。
hAB＝a－b＝HB－HA，则1.360m－b＝3.580m－3.460m，故b＝1.240m。
hAB＝a－b＝HB－HA，则1.360m－b＝3.580m－3.460m，故b＝1.240m。
关于技术交底的说法，错误的是（ ）。
A.技术交底工作应分级进行，分级管理
B.项目经理部的技术交底工作由项目经理组织，项目总工程师主持实施
C.工长（技术负责人）负责组织向本责任区内的班组交底
D.项目经理部的技术交底工作由项目总工程部组织，工长主持实施
B.项目经理部的技术交底工作由项目经理组织，项目总工程师主持实施
C.工长（技术负责人）负责组织向本责任区内的班组交底
D.项目经理部的技术交底工作由项目总工程部组织，工长主持实施
答案：D
解析：
1．技术交底应按不同层次、不同要求和不同方式进行，应使所有参与施工的人员掌握所从事工作的内容、操作规程方法和技术要求。2．项目经理部的技术交底工作由项目经理组织，项目总工程师主持实施。3．工长（技术负责人）负责组织向本责任区内的班组交底。4．对于分包工程，项目经理部应向分包单位详细地就承包合同中有关技术管理、质量要求、工程监理和竣工验收办法以及合同规定中双方应承担的经济合同法律责任等内容进行全面交底。
关于齿轮装配要求说法，错误的是（）。
A.齿轮装配时，齿轮基准面端面与轴肩或定位套端面应靠紧贴合，且用0.05mm塞尺检查不应塞入
B.齿轮装配时，齿轮基准面端面与轴肩或定位套端面应靠紧贴合，且用0.06mm塞尺检查不应塞入
C.齿宽B＞100mm时，轴向错位应≤5mm
D.齿宽B≤100mm时，轴向错位应≤5%B
B.齿轮装配时，齿轮基准面端面与轴肩或定位套端面应靠紧贴合，且用0.06mm塞尺检查不应塞入
C.齿宽B＞100mm时，轴向错位应≤5mm
D.齿宽B≤100mm时，轴向错位应≤5%B
答案：B
解析：
2020版教材P72 / 2019版教材P62
1.齿轮装配时，齿轮基准面端面与轴肩或定位套端面应靠紧贴合，且用0.05mm塞尺检查不应塞入；基准端面与轴线的垂直度应符合传动要求。
2.相互啮合的圆柱齿轮副的轴向错位，应符合下列规定:
（1）齿宽B≤100mm时，轴向错位应≤5%B;
（2）齿宽B＞100mm时，轴向错位应≤5mm。
1.齿轮装配时，齿轮基准面端面与轴肩或定位套端面应靠紧贴合，且用0.05mm塞尺检查不应塞入；基准端面与轴线的垂直度应符合传动要求。
2.相互啮合的圆柱齿轮副的轴向错位，应符合下列规定:
（1）齿宽B≤100mm时，轴向错位应≤5%B;
（2）齿宽B＞100mm时，轴向错位应≤5mm。
甲乙双方因施工合同纠纷，经仲裁机构裁决乙方应承担责任，然而乙方拒不履行生效裁决，根据《仲裁法》规定，男方可以（）
A 向法院申请撤销裁决
B 向人民法院起诉
C 向上级仲裁机构申诉
D 向人民法院申请执行
正确答案：D
25.D【解析】仲裁裁决具有强制执行力，一方当事人 不履行的，对方当事人可以到法院申请强制执行。
25.D【解析】仲裁裁决具有强制执行力，一方当事人 不履行的，对方当事人可以到法院申请强制执行。
一级建造师考试真题及详解9节 第3节
能承受机械外力作用，但不能承受大的拉力的电缆主要有（ ）。
A.YJV22
B.YJV
C.BX
D.BV
B.YJV
C.BX
D.BV
答案：A
解析：
教材P9
YJV22型:内钢带铠装电力电缆.能承受一定的机械外力作用，但不能承受大的拉力。交联聚乙烯绝缘电力电缆YJV22型长期允许最高温为90°C
YJV22型:内钢带铠装电力电缆.能承受一定的机械外力作用，但不能承受大的拉力。交联聚乙烯绝缘电力电缆YJV22型长期允许最高温为90°C
企业的投资收益不包括（ ）。
A、对外投资享有的利润
B、股利
C、债券利息
D、中途转让投资取得低于账面价值的差额
B、股利
C、债券利息
D、中途转让投资取得低于账面价值的差额
答案：D
解析：
2020版教材P123 / 2019版教材P117
投资收益包括对外投资享有的利润、股利、债券利息、投资到期收回或中途转让取得高于账面价值的差额，以及按照权益法核算的股权投资在被投资单位增加的净资产中所拥有的数额等。
投资收益包括对外投资享有的利润、股利、债券利息、投资到期收回或中途转让取得高于账面价值的差额，以及按照权益法核算的股权投资在被投资单位增加的净资产中所拥有的数额等。
民用机场新建、扩建的公告发布后，任何单位和个人在按照国家规定划定的机场净空保护区域内修建、种植或者设置影响飞行安全的障碍物的，必须责令清除；由此造成的损失，由（ ）承担。
A.机场所在地的地方人民政府
B.修建该障碍物体的人
C.种植该障碍物体的人
D.新建或扩建的机场
E.设置该障碍物体的人
B.修建该障碍物体的人
C.种植该障碍物体的人
D.新建或扩建的机场
E.设置该障碍物体的人
答案：B,C,E
解析：
2020版教材页码P301-302
民用机场新建、扩建的公告发布后，任何单位和个人违反本法和有关行政法规的规定，在依法划定的民用机场范围内和按照国家规定划定的机场净空保护区域内修建、种植或者设置影响飞行安全的建筑物、构筑物、树木、灯光和其他障碍物的，由机场所在地县以上地方人民政府责令清除。由此造成的损失，由修建、种植或者设置该障碍物体的人承担。
民用机场新建、扩建的公告发布后，任何单位和个人违反本法和有关行政法规的规定，在依法划定的民用机场范围内和按照国家规定划定的机场净空保护区域内修建、种植或者设置影响飞行安全的建筑物、构筑物、树木、灯光和其他障碍物的，由机场所在地县以上地方人民政府责令清除。由此造成的损失，由修建、种植或者设置该障碍物体的人承担。
第一坝段取土区变更后．其土方填筑工程单价调整适用的原则是什么?
正确答案：
因投标辅助资料中有类似项目，所以在合理的范围内参考类似项目的单价作为单价调整的基础。
因投标辅助资料中有类似项目，所以在合理的范围内参考类似项目的单价作为单价调整的基础。
单元式玻璃幕墙主要特点不包括（ ）。
A. 工厂化程度高
B. 工期长
C. 建筑立面造型丰富
D. 造价高
B. 工期长
C. 建筑立面造型丰富
D. 造价高
答案：B
解析：
P164
联合试运转费中的试运转支出主要包括试运转所需的（ ）等费用。
A：产品
B：燃料
C：专家指导费
D：低值易耗品
E：工具用具使用费
B：燃料
C：专家指导费
D：低值易耗品
E：工具用具使用费
答案：B,C,D,E
解析：
试运转支出包括试运转所需原材料、燃料及动力消耗、低值易耗品、其他物料消耗、工具用具使用费、机械使用费、保险金、施工单位参加试运转人员工资以及专家指导费等。
根据《质量管理体系基础和术语》GB/T19000-2008/ISO9000：2005，“凡工程产品没有满足某个与预期或规定用途有关的要求”称为（ ）。2017
A、质量问题
B、质量事故
C、质量不合格
D、质量缺陷
B、质量事故
C、质量不合格
D、质量缺陷
答案：D
解析：
本题考查的是工程质量问题和质量事故的分类。根据我国标准《质量管理体系基础和术语》GB/T19000-2008/ISO9000：2005的规定，凡工程产品没有满足某个规定的要求，就称之为质量不合格；而未满足某个与预期或规定用途有关的要求，称为质量缺陷。
项目部提出变更申请,经现场设计、建设（监理）单位代表签字同意后生效的是（）。
A.小型设计变更
B.一般设计变更
C.重大设计变更
D.特大设计变更
B.一般设计变更
C.重大设计变更
D.特大设计变更
答案：A
解析：
2020版教材P306 / 2019版教材P292
（1）小型设计变更。由项目部提出设计变更申请单，经项目部技术管理部门审核，由现场设计、建设（监理）单位代表签字同意后生效。
（1）小型设计变更。由项目部提出设计变更申请单，经项目部技术管理部门审核，由现场设计、建设（监理）单位代表签字同意后生效。
一级建造师考试真题及详解9节 第4节
管道线路工程中，选用管孔的总体原则是（ ）。
A.先上后下，先侧后中
B.先下后上，先侧后中
C.先上后下，先中后侧
D.先下后上，先中后侧
B.先下后上，先侧后中
C.先上后下，先中后侧
D.先下后上，先中后侧
答案：B
解析：
选用管孔时，总原则是：先下后上，先侧后中，逐层使用。大对数电缆、干线光缆一般应敷设在靠下靠边的管孔。
关于建设工程项目管理进度计划系统的说法，正确的是( )。
A.由多个相互独立的进度计划组成
B.由项目各参与方共同参与编制
C.其建立是逐步完善的过程
D.一个特定项目的进度计划系统是唯一的
B.由项目各参与方共同参与编制
C.其建立是逐步完善的过程
D.一个特定项目的进度计划系统是唯一的
答案：C
解析：
建设工程项目进度计划系统是由多个相互关联的进度计划组成的系统，其建立和完善也有一个过程，它也是逐步完善的。业主方和项目各参与方可以编制多个不同的建设工程项目进度计划系统。
办公楼的实际成本为（ ）元。
A．200000
B．500000
C．2500000
D．2700000
正确答案：D
办公楼的实际成本=2000000+500000+200000=2700000元
下列关于填石路基工程质量检验基本要求的说法错误的是（ ）。
A.填石路基上路床允许有部分碾压轮迹
B.填筑层厚度应符合施工技术规范规定并满足设计要求，填石空隙用石碴，石屑嵌压稳定
C.修筑填石路堤时应进行地表清理
D.填石路基应通过试验路确定沉降差控制标准
B.填筑层厚度应符合施工技术规范规定并满足设计要求，填石空隙用石碴，石屑嵌压稳定
C.修筑填石路堤时应进行地表清理
D.填石路基应通过试验路确定沉降差控制标准
答案：A
解析：
2020版教材P327/2019版教材P321
填石路基应分层填筑压实，每层表面平整，路拱合适，排水良好，上路床不得有碾压轮迹，不得亏坡。修筑填石路堤时应进行地表清理，填筑层厚度应符合施工技术规范规定并满足设计要求，填石空隙用石碴，石屑嵌压稳定。填石路基应通过试验路确定沉降差控制标准。
填石路基应分层填筑压实，每层表面平整，路拱合适，排水良好，上路床不得有碾压轮迹，不得亏坡。修筑填石路堤时应进行地表清理，填筑层厚度应符合施工技术规范规定并满足设计要求，填石空隙用石碴，石屑嵌压稳定。填石路基应通过试验路确定沉降差控制标准。
背景资料：
为响应国家“节能减排”、“上大改小”的环保要求，某水泥厂把原有的一条日生产1000吨的湿法生产线，在部分设备不变动的基础上，改成日产1000吨的干法生产线（改建工程），同时将前几年因资金困难中途停建的一条日产4000吨干法生产线恢复建设（复建项目）；另外征用土地，再独立建设一条日产8000吨干法生产线（新建项目）。建设单位实施三项工程各自独立核算，分别管理，以PC承包形式分别招投标。最终A、B、C公司分别承担了三种不同类型的工程，C公司还同时承担了全厂110KV变电工程。工程以固定综合单价计算，工程量按实际调整，并明确施工场地、施工道路、100吨以上大型吊车及其操作司机由建设单位提供。
施工过程中发生下列事件：
事件1：A公司在设备采购时，在性价比方面对制造厂商进行了咨询，从中选择了备选厂商，进行了邀请招标。
然而在制造过程中仍出现个别厂商因交通运输不便或生产任务过于饱和，拖延了交货期；个别厂商因加工能力不足或管理不善满足不了质量要求。
事件2：B公司在施工过程中，因设备延期交付，延误工期5天，并发生窝工费及其他费用5万元，150吨吊车在吊装过程中因司机操作失误致使吊车零器件部分损坏造成停工4天，发生窝工费2万元；因大暴雨成灾停工3天；设备安装工程量经核实增加费用4万元；因材料涨价，增加费用20万元；非标准件制作安装因设计变更增加费用16万元。
事件3：C公司完成110KV变电站的施工后，编制了变压器送电试运行方案，变压器空载试运行12小时，记录了变压器的空载电流和一次电压，在验收时没有通过。
事件4：在球磨机基础验收时，未能对地脚螺栓孔认真检查验收，致使磨球机的地脚螺栓无法正常安装。
问题：
1.按照机电工程项目建设的性质划分，本案例包括哪几类工程？
2.针对事件1，在选择制造厂商时主要考虑哪几个方面的因素？
3.分别计算事件2中B公司可向建设单位索赔的费用和工期。
4.事件3中，变压器空载试运行应达到多少个小时？试运行中还应记录哪些技术参数？
5.事件4中，地脚螺栓孔应检查验收哪些内容？
为响应国家“节能减排”、“上大改小”的环保要求，某水泥厂把原有的一条日生产1000吨的湿法生产线，在部分设备不变动的基础上，改成日产1000吨的干法生产线（改建工程），同时将前几年因资金困难中途停建的一条日产4000吨干法生产线恢复建设（复建项目）；另外征用土地，再独立建设一条日产8000吨干法生产线（新建项目）。建设单位实施三项工程各自独立核算，分别管理，以PC承包形式分别招投标。最终A、B、C公司分别承担了三种不同类型的工程，C公司还同时承担了全厂110KV变电工程。工程以固定综合单价计算，工程量按实际调整，并明确施工场地、施工道路、100吨以上大型吊车及其操作司机由建设单位提供。
施工过程中发生下列事件：
事件1：A公司在设备采购时，在性价比方面对制造厂商进行了咨询，从中选择了备选厂商，进行了邀请招标。
然而在制造过程中仍出现个别厂商因交通运输不便或生产任务过于饱和，拖延了交货期；个别厂商因加工能力不足或管理不善满足不了质量要求。
事件2：B公司在施工过程中，因设备延期交付，延误工期5天，并发生窝工费及其他费用5万元，150吨吊车在吊装过程中因司机操作失误致使吊车零器件部分损坏造成停工4天，发生窝工费2万元；因大暴雨成灾停工3天；设备安装工程量经核实增加费用4万元；因材料涨价，增加费用20万元；非标准件制作安装因设计变更增加费用16万元。
事件3：C公司完成110KV变电站的施工后，编制了变压器送电试运行方案，变压器空载试运行12小时，记录了变压器的空载电流和一次电压，在验收时没有通过。
事件4：在球磨机基础验收时，未能对地脚螺栓孔认真检查验收，致使磨球机的地脚螺栓无法正常安装。
问题：
1.按照机电工程项目建设的性质划分，本案例包括哪几类工程？
2.针对事件1，在选择制造厂商时主要考虑哪几个方面的因素？
3.分别计算事件2中B公司可向建设单位索赔的费用和工期。
4.事件3中，变压器空载试运行应达到多少个小时？试运行中还应记录哪些技术参数？
5.事件4中，地脚螺栓孔应检查验收哪些内容？
答案：
解析：
1.（1）改建项目：原有的一条日生产1000吨的湿法生产线，在部分设备不变动的基础上，改成日产1000吨的干法生产线属于改建项目。
（2）复建项目：因资金困难中途停建的一条日产4000吨干法生产线恢复建设属于复建项目；
（3）新建项目：另外征用土地，再独立建设一天日产8000吨干法生产线属于新建项目。
2.在事件1中，出现了（1）个别厂商因交通运输不便或生产任务过于饱和拖延了交货期；（2）个别厂商因加
工能力不足或管理不善满足不了质量要求。其原因在于选择供货商时考虑不周全所造成，因此，在邀请招标过程中，应结合实际，审查潜在供货商的资质文件主要要考虑下述情况：
（1）供货商的地理位置。以能方便地取得原材料、方便地进行成品运输为关注点，一般以距建设现场或集货港口比较近为宜。
（2）技术能力、生产能力。力求与拟采设备的要求相匹配。
（3）生产任务的饱满性。一定要考虑供货商的生产安排能否与项目的进度要求协调。
（4）供货商的信誉。通过走访、调查、交流等手段，对潜在供货商的企业信誉做充分了解。
3.（1）事件设备延期交付，延误工期5天，并发生窝工费及其他费用5万元”不能索赔。原因是合同是PC
合同，施工单位负责设备的采购。
（2）事件150吨吊车在吊装过程中因司机操作失误致使吊车零部件部分损坏造成停工4天，发生窝工费2万元”可以索赔工期和费用。原因是100吨以上大型吊车及其操作司机由建设单位提供。
（3）因大暴雨成灾停工3天”属于不可抗力，工期可顺延3天。
（4）设备安装工程量经核实增加费用4万元”可以索赔。
（5）因材料涨价，增加费用20万元”不可以索赔。
（6）非标准件制作安装因设计变更增加费用16万元”能够索赔。
因此：可索赔的费用为：2+4+16=22万元
可索赔的工期为：4+3=7天
4.变压器空载试运行应达到24小时。
变压器试运行要注意冲击电流、空载电流、一、二次电压、温度、并做好试运行的记录。
5.预埋地脚螺栓的位置、标高及露出基础的长度应符合设计或规范要求，中心距应在其根部和顶部沿纵、横
两个方向测量，标高应在其顶部测量。
（2）复建项目：因资金困难中途停建的一条日产4000吨干法生产线恢复建设属于复建项目；
（3）新建项目：另外征用土地，再独立建设一天日产8000吨干法生产线属于新建项目。
2.在事件1中，出现了（1）个别厂商因交通运输不便或生产任务过于饱和拖延了交货期；（2）个别厂商因加
工能力不足或管理不善满足不了质量要求。其原因在于选择供货商时考虑不周全所造成，因此，在邀请招标过程中，应结合实际，审查潜在供货商的资质文件主要要考虑下述情况：
（1）供货商的地理位置。以能方便地取得原材料、方便地进行成品运输为关注点，一般以距建设现场或集货港口比较近为宜。
（2）技术能力、生产能力。力求与拟采设备的要求相匹配。
（3）生产任务的饱满性。一定要考虑供货商的生产安排能否与项目的进度要求协调。
（4）供货商的信誉。通过走访、调查、交流等手段，对潜在供货商的企业信誉做充分了解。
3.（1）事件设备延期交付，延误工期5天，并发生窝工费及其他费用5万元”不能索赔。原因是合同是PC
合同，施工单位负责设备的采购。
（2）事件150吨吊车在吊装过程中因司机操作失误致使吊车零部件部分损坏造成停工4天，发生窝工费2万元”可以索赔工期和费用。原因是100吨以上大型吊车及其操作司机由建设单位提供。
（3）因大暴雨成灾停工3天”属于不可抗力，工期可顺延3天。
（4）设备安装工程量经核实增加费用4万元”可以索赔。
（5）因材料涨价，增加费用20万元”不可以索赔。
（6）非标准件制作安装因设计变更增加费用16万元”能够索赔。
因此：可索赔的费用为：2+4+16=22万元
可索赔的工期为：4+3=7天
4.变压器空载试运行应达到24小时。
变压器试运行要注意冲击电流、空载电流、一、二次电压、温度、并做好试运行的记录。
5.预埋地脚螺栓的位置、标高及露出基础的长度应符合设计或规范要求，中心距应在其根部和顶部沿纵、横
两个方向测量，标高应在其顶部测量。
《建筑法》规定，违反本法规定，未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的，责令改正，对不符合开工条件的()。
A.吊销营业执照
B.降低资质等级
C.责令停止施工
D.可以处以罚款
E.责令停业整顿
B.降低资质等级
C.责令停止施工
D.可以处以罚款
E.责令停业整顿
答案：C,D
解析：
本题考核的是未经许可擅自开工应承担的法律责任。《建筑法》规定，违反本法规定，未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的，责令改正，对不符合开工条件的责令停止施工，可以处以罚款。
行李提取显示终端，应显示行李转盘所输送行李的（）信息。
A.航班号
B.到达港
C.始发站
D.客舱等级
E.提示
B.到达港
C.始发站
D.客舱等级
E.提示
答案：A,C,E
解析：
一般企业和股份盈余公积金的内容不包括( )。
A．法定盈余公积 B．任意盈余公积 C．储蓄基金 D．法定公益金
正确答案：C
一级建造师考试真题及详解9节 第5节
地下燃气管道与构筑物的水平间距无法满足安全距离时，应（ ）。
A、将管道设于管道沟或刚性套管内
B、采用管桥
C、埋高绝缘装置
D、采用加厚的无缝钢管
B、采用管桥
C、埋高绝缘装置
D、采用加厚的无缝钢管
答案：A
解析：
2020教材P233 / 2019教材P234
2）无法满足上述安全距离时，应将管道设于管道沟或刚性套管的保护设施中，套管两端应用柔性密封材料封堵。
2）无法满足上述安全距离时，应将管道设于管道沟或刚性套管的保护设施中，套管两端应用柔性密封材料封堵。
某施工企业2014年度利润总额8000万元。企业当年发生公益性捐赠支出1000万元。公益性捐赠支出准予扣除的最大金额是（ ）万元。
A、1000
B、250
C、960
D、125
B、250
C、960
D、125
答案：C
解析：
【知识点】所得税的计税基础。企业发生的公益性捐赠支出，在年度利润总额12%以内的部分，准予在计算应纳税所得额时扣除。8000×12%=960万。
甲与某施工企业签订了一份2年期的劳动合同,合同中约定的生效时间为2014年5月1日,为了考察甲是否具备相应的工作能力,合同约定了试用期,则试用期最长截止于（）。
A.2014年6月1日
B.2014年7月1日
C.2014年8月1日
D.2014年11月1日
B.2014年7月1日
C.2014年8月1日
D.2014年11月1日
答案：B
解析：
2020版教材P150 / 2019版教材P149
劳动合同期限 1 年以上不满 3 年的，试用期不得超过 2 个月。
劳动合同期限 1 年以上不满 3 年的，试用期不得超过 2 个月。
窗台低于（ ）m 时，应采取防护措施。
A. 0.8
B. 1
C. 1.2
D. 1.5
B. 1
C. 1.2
D. 1.5
答案：A
解析：
P8
关于项目信息门户，下列说法正确的是（ ）。
A. 项目信息门户是一种项目管理信息系统（PMIS）
B. 项目信息门户是一种企业管理信息系统（MIS）
C. 项目信息门户主要用于项目法人的人、财、物、产、供、销的管理
D. 项目信息门户可以为一个建设工程的各参与方服务
A. 项目信息门户是一种项目管理信息系统（PMIS）
B. 项目信息门户是一种企业管理信息系统（MIS）
C. 项目信息门户主要用于项目法人的人、财、物、产、供、销的管理
D. 项目信息门户可以为一个建设工程的各参与方服务
答案：D
解析：
本题主要考查项目信息门户的概念。
D项：项目信息门户为项目参与各方提供一个高效率信息交流和共同工作的环境，即为一个建设工程的各参与方服务。故D项正确。
AB项：由上述概念可知，项目信息门户既不同于项目管理信息系统，也不同于管理信息系统。因此AB项错误。
C项：管理信息系统（MIS）主要用于项目法人的人、财、物、产、供、销的管理。故C项错误。
综上所述，本题正确答案为D。
D项：项目信息门户为项目参与各方提供一个高效率信息交流和共同工作的环境，即为一个建设工程的各参与方服务。故D项正确。
AB项：由上述概念可知，项目信息门户既不同于项目管理信息系统，也不同于管理信息系统。因此AB项错误。
C项：管理信息系统（MIS）主要用于项目法人的人、财、物、产、供、销的管理。故C项错误。
综上所述，本题正确答案为D。
根据直方图或工序能力指标，比较两施工队施工能力的差异，说明西大巷施工队锚杆施工技术能力存在的问题（至少两项）。
正确答案：
西大巷锚固力施工的工序能力指数低于东大巷（或答西大巷的标准差、极差大于东大巷），因此东大巷工序能力强于西大巷（2分）。 工序能力低说明该队施工操作技术水平不稳定（2分），操作水平差异大（2分），操作不规范（2分）（上述三项最多计两项，共4分）。
西大巷锚固力施工的工序能力指数低于东大巷（或答西大巷的标准差、极差大于东大巷），因此东大巷工序能力强于西大巷（2分）。 工序能力低说明该队施工操作技术水平不稳定（2分），操作水平差异大（2分），操作不规范（2分）（上述三项最多计两项，共4分）。
下列建筑在施工期和使用期间可以不进行变形测量的是（ ）。
A.地基基础设计等级为乙级的建筑
B.受邻近深基坑开挖施工影响的建筑
C.扩建的建筑
D.加层的建筑
B.受邻近深基坑开挖施工影响的建筑
C.扩建的建筑
D.加层的建筑
答案：A
解析：
地基基础设计等级为甲级的建筑、复合地基或软弱地基上设计等级为乙级的建筑、
加层或扩建的建筑、受邻近深基坑开挖施工影响或受场地地下水等环境因素变化影响的建筑、需要积累经验或进行设计结果论证分析的建筑在施工和使用期间应进行变形测量。
加层或扩建的建筑、受邻近深基坑开挖施工影响或受场地地下水等环境因素变化影响的建筑、需要积累经验或进行设计结果论证分析的建筑在施工和使用期间应进行变形测量。 铁路连续梁顶推法施工时，梁体制造长度应考虑预应力混凝土的弹性压缩及（ ）的影响。
A．强度和收缩
B．弹性模量和徐变
C．收缩和徐变
D．强度和弹性模量
B．弹性模量和徐变
C．收缩和徐变
D．强度和弹性模量
答案：C
解析：
一级建造师考试真题及详解9节 第6节
关于楼梯空间尺度要求的说法，正确的是()。
A.梯段改变方向时，平台扶手处的最小宽度不应大于梯段净宽
B.楼梯休息平台宽度应小于或等于梯段的宽度
C.楼梯平台上部及下部过道处的净高不应小于4m
D.室内楼梯扶手高度自踏步前缘线量起不宜小于0.90m
B.楼梯休息平台宽度应小于或等于梯段的宽度
C.楼梯平台上部及下部过道处的净高不应小于4m
D.室内楼梯扶手高度自踏步前缘线量起不宜小于0.90m
答案：D
解析：
2020/2019版教材P5
(3)梯段改变方向时，平台扶手处的最小宽度不应小于梯段净宽。当有搬运大型物件需要时，应再适量加宽。(4)楼梯休息平台宽度应大于或等于梯段的宽度。(5)楼梯平台上部及下部过道处的净高不应小于2m。梯段净高不应小于2.20m。(6)室内楼梯扶手高度自踏步前缘线量起不宜小于0.90m。
(3)梯段改变方向时，平台扶手处的最小宽度不应小于梯段净宽。当有搬运大型物件需要时，应再适量加宽。(4)楼梯休息平台宽度应大于或等于梯段的宽度。(5)楼梯平台上部及下部过道处的净高不应小于2m。梯段净高不应小于2.20m。(6)室内楼梯扶手高度自踏步前缘线量起不宜小于0.90m。
根据《环境噪声污染防治法》，关于建设项目环境噪声污染防治的说法，正确的是（）。2018真题
A、建设项目可能产生环境噪声污染的，施工企业必须提出环境影响报告书
B、环境影响报告书中应当有施工企业的意见
C、环境影响报告书应当报环境保护行政主管部门批准
D、环境影响报告书，应当征得该建设项目所在地单位和居民的同意
B、环境影响报告书中应当有施工企业的意见
C、环境影响报告书应当报环境保护行政主管部门批准
D、环境影响报告书，应当征得该建设项目所在地单位和居民的同意
答案：C
解析：
本题考查的是施工现场环境噪声污染的防治。选项A，建设项目可能产生环境噪声污染的，建设单位必须提出环境影响报告书。选项B、D，环境影响报告书中应当有该建设项目所在地单位和居民的意见。
下列关于工程监理的说法中正确的是（ ）。
A. 监理单位与建设单位之间是法定代理关系
B. 工程监理单位可以依法分包监理业务
C. 监理单位不得与工程的设备供应商存在隶属关系
D. 监理合同是监理单位的监理依据之一
A. 监理单位与建设单位之间是法定代理关系
B. 工程监理单位可以依法分包监理业务
C. 监理单位不得与工程的设备供应商存在隶属关系
D. 监理合同是监理单位的监理依据之一
答案：C
解析：
BC项：根据《建筑法》和《建设工程质量管理条例》的规定，工程监理单位与被监理工程的承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位不得有隶属关系或者其他利害关系。工程监理单位不得转让工程监理业务。因此，C项正确，B项错误。
A项：根据《建筑法》的规定，实行监理的建筑工程，由建设单位委托具有相应资质条件的工程监理单位监理。建设单位与其委托的工程监理单位应当订立书面委托监理合同。因此，建设单位和监理单位之间是委托合同关系，故A项错误。
D项：根据《建设工程质量管理条例》的规定，工程监理单位应当依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同，代表建设单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任。因此，建设工程承包合同是监理的依据之一而不是监理合同。故D项错误。
综上所述，本题的正确答案为C。
A项：根据《建筑法》的规定，实行监理的建筑工程，由建设单位委托具有相应资质条件的工程监理单位监理。建设单位与其委托的工程监理单位应当订立书面委托监理合同。因此，建设单位和监理单位之间是委托合同关系，故A项错误。
D项：根据《建设工程质量管理条例》的规定，工程监理单位应当依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同，代表建设单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任。因此，建设工程承包合同是监理的依据之一而不是监理合同。故D项错误。
综上所述，本题的正确答案为C。
由于业主提供的塔板到场推迟，致使中段单圈筒节组焊延误12天，施工单位应安排250吨履带吊车在第几天开始施工曩为合理？请说明理由。这样做能否消除吊车在施工现场阁置的时间？
正确答案：
应安排250吨履带吊车在第29天开始施工最为合理（3分）。 因为中段组焊、吊装（E）任务必须在上段组焊、吊装（G）任务前完成，中段 组焊、吊装（E）任务由于前序工作延误推迟到第29天开始（4分）。 能消除（1分）。 因为中段组焊、吊装后，吊车不用等待，第37天直接进入上段组焊、吊装施工。
应安排250吨履带吊车在第29天开始施工最为合理（3分）。 因为中段组焊、吊装（E）任务必须在上段组焊、吊装（G）任务前完成，中段 组焊、吊装（E）任务由于前序工作延误推迟到第29天开始（4分）。 能消除（1分）。 因为中段组焊、吊装后，吊车不用等待，第37天直接进入上段组焊、吊装施工。
对于设计方案比较特殊，无同类工程可比，且审查精度要求高的施工图预算，适宜采用的审查方法是（ ）。( 2015真题 )
A.全面审查法
B.标准预算审查法
C.对比审查法
D.重点审查法
A.全面审查法
B.标准预算审查法
C.对比审查法
D.重点审查法
答案：A
解析：
本题考查的是施工图预算审查的方法。题干中要求设计方案比较特殊，无同类工程可比且审查精度较高，所以应当采用全面审查法。具有全面、细致，审查质量高、效果好的特点。
建筑施工企业违反规定,在城市市区噪声敏感建筑物集中区域夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业的,地方人民政府环境保护行政主管部门不可能对应采取的处罚措施是( )。
A.警告
B.停工整顿
C.责令改正
D.罚款
B.停工整顿
C.责令改正
D.罚款
答案：B
解析：
2020版教材P205 / 2019版教材P204
建筑施工单位违反规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，夜间进行禁止进行的产生环境噪声污染的建筑施工作业的，由工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门责令改正，可以并处罚款。
建筑施工单位违反规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，夜间进行禁止进行的产生环境噪声污染的建筑施工作业的，由工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门责令改正，可以并处罚款。
负荷传感器的安装应呈（）状态，保证传感器的主轴线与加荷轴线相重合。
A.平行
B.水平
C.垂直
D.中心
B.水平
C.垂直
D.中心
答案：C
解析：
2020版教材P140 / 2019版教材P130
电阻应变式称重仪表的负荷传感器应安装为垂直状态，传感器的主轴线应与加荷轴线相重合，各个传感器的受力应均匀。
电阻应变式称重仪表的负荷传感器应安装为垂直状态，传感器的主轴线应与加荷轴线相重合，各个传感器的受力应均匀。
对于硅酸盐水泥可能包含的组分，说法错误的是()。
A.熟料+石膏
B.粒化高炉矿渣
C.火山灰质混合料
D.石灰石
B.粒化高炉矿渣
C.火山灰质混合料
D.石灰石
答案：C
解析：
一级建造师考试真题及详解9节 第7节
某工程为全部使用政府投资的建设项目，该工程价款结算总额为12000万元，则该工程的保证金应预留()万元左右。
A.500
B.360
C.1200
D.2400
B.360
C.1200
D.2400
答案：B
解析：
2020版教材P329 / 2019版教材P328
发包人应按照合同约定方式预留保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的 3%。合同约定由承包人以银行保函替代预留保证金的，保函金额不得高于工程价款结算总额的 3%。
发包人应按照合同约定方式预留保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的 3%。合同约定由承包人以银行保函替代预留保证金的，保函金额不得高于工程价款结算总额的 3%。
在城市区域内进行影响水系安全的爆破、采石、取土,属于违反城市（）内建设活 动的规定。
A.黄线 B.蓝线 C.绿线 D.紫线
A.黄线 B.蓝线 C.绿线 D.紫线
答案：B
解析：
在城市蓝线内禁止进行下列活动：①违反城市蓝线保护和控制要求的建设括动；②擅自填埋、占用城市蓝线内水域；③影响水系安全的爆破、采石和取④擅自建 设各类排污设施；⑤其他城市水系保护构成破坏的活动。
（2010 年真题）路面结构中的承重层是（ ）。
A.基层
B.上面层
C.下面层
D.垫层
B.上面层
C.下面层
D.垫层
答案：A
解析：
基层是路面结构中的承重层，主要承受车辆荷载的竖向力，并把由面层下传的应力扩散到路基。
关于装配式施工说法错误的是（ ）。
A.装配式混凝土结构施工应制定专项方案
B.预制构件生产前应编制生产方案
C.预制构件的临时支撑不宜少于 3 道
D.水平运输时，预制梁、柱构件叠放不宜超过 3 层，板类构件叠放不宜超过 6 层。
B.预制构件生产前应编制生产方案
C.预制构件的临时支撑不宜少于 3 道
D.水平运输时，预制梁、柱构件叠放不宜超过 3 层，板类构件叠放不宜超过 6 层。
答案：C
解析：
预制构件的临时支撑不宜少于两道。
关于裱糊工程工艺流程的说法，正确的是（ ）。
A.基层处理→放线→刷封闭底胶→裁纸→刷胶→裱贴
B.基层处理→刷封闭底胶→裁纸→放线→刷胶→裱贴
C.基层处理→放线→刷封闭底胶→刷胶→裁纸→裱贴
D.基层处理→刷基膜→放线→裁纸→刷胶→裱贴
B.基层处理→刷封闭底胶→裁纸→放线→刷胶→裱贴
C.基层处理→放线→刷封闭底胶→刷胶→裁纸→裱贴
D.基层处理→刷基膜→放线→裁纸→刷胶→裱贴
答案：D
解析：
2020教材P158 / 2019教材P160
裱糊施工 （ 1 ） 工艺流程基层处理—刷基膜-放线-裁纸-刷胶- 裱贴。
裱糊施工 （ 1 ） 工艺流程基层处理—刷基膜-放线-裁纸-刷胶- 裱贴。
下列不属于卷扬机的基本参数的是( )。
A.额定牵引拉力
B.工作速度
C.卷筒强度
D.容绳量
B.工作速度
C.卷筒强度
D.容绳量
答案：C
解析：
卷扬机的基本参数包括：额定牵引拉力、工作速度和容绳量
某施工企业拟租赁一台设备,该设备价格为100 万元,寿命期和租期均为6 年，每年年末支付租金,折现率为6%,附加率为3%,则按附加率法计算每年租金为（ ）万元。
A.18.00
B.22.67
C.25.67
D.36.00
B.22.67
C.25.67
D.36.00
答案：C
解析：
R=P×(1+N×i)/N+P×r=100×(1+6×6%)/6+100×3%=25.67(万元)
保证混凝土抗冻性的措施有（ ）。
A.掺加引气剂
B.保证足够的含气量
C.降低水灰比
D.提高混凝土强度
E.提高混凝土的工作性能
B.保证足够的含气量
C.降低水灰比
D.提高混凝土强度
E.提高混凝土的工作性能
答案：A,B,C
解析：
一级建造师考试真题及详解9节 第8节
目前微波通信S波段的频率范围是( )。
A.1．0～2．0GHz
B.2．0～4．0GHz
C.4．0～8．0GHz
D.8．0～12．4GHz
B.2．0～4．0GHz
C.4．0～8．0GHz
D.8．0～12．4GHz
答案：B
解析：
关于项目施工进度计划编制步骤的说法，正确的有( )。
A.分解单项工程，列出每个单项工程的单位工程和每个单位工程的
分部工程
B.确定施工顺序
C.计算工程量
D.计算劳动量或机械台班需用量
E.确定单位工程和分部工程的持续时间
分部工程
B.确定施工顺序
C.计算工程量
D.计算劳动量或机械台班需用量
E.确定单位工程和分部工程的持续时间
答案：B,C,D
解析：
项目施工进度计划针对单位工程或专项工程进行编制，A 选项为总
进度计划的编制步骤之一，故不正确;单位工程进度计划编制时，确定
的持续时间应以施工过程、施工段或施工层为单位，故E 选项也不正确。
进度计划的编制步骤之一，故不正确;单位工程进度计划编制时，确定
的持续时间应以施工过程、施工段或施工层为单位，故E 选项也不正确。
根据《水利工程施工转包违法分包等违法行为认定查出管理暂行办法》（水建管[2016]420号）“工程款支付凭证上载明的单位与施工合同中载明的施工单位不一致”的情形属于（）。2018真题
A、转包
B、违法分包
C、出借借用资质
D、其他违法行为
B、违法分包
C、出借借用资质
D、其他违法行为
答案：C
解析：
本题考查的是水利水电工程承包单位分包管理职责。
出借借用资质
①单位或个人借用其他单位的资质承揽工程的
②投标人法定代表人的授权代表人不是投标人本单位人员的
③实际施工单位使用承包人资质中标后，以承包人分公司、项目部等名义组织实施，但两者无实质产权、人事、财务关系的
④工程分包的发包单位不是该工程的承包人的，但项目法人依约作为发包单位的除外
⑤劳务作业分包的发包单位不是该工程的承包人或工程分包单位的
⑥承包人派驻施工现场的项目负责人、技术负责人、财务负责人、质量管理负责人、安全管理负责人中部分人员不是本单位人员的
⑦承包人与项目法人之间没有工程款收付关系，或者工程款支付凭证上载明的单位与施工合同中载明的承包单位不一致的
⑧合同约定由承包人负责采购、租赁的主要建筑材料、工程设备等，由其他单位或个人采购、租赁，或者承包人不能提供有关采购、租赁合同及发票等证明，又不能进行合理解释并提供材料证明的；
⑨法律法规规定的其他出借借用资质行为
出借借用资质
①单位或个人借用其他单位的资质承揽工程的
②投标人法定代表人的授权代表人不是投标人本单位人员的
③实际施工单位使用承包人资质中标后，以承包人分公司、项目部等名义组织实施，但两者无实质产权、人事、财务关系的
④工程分包的发包单位不是该工程的承包人的，但项目法人依约作为发包单位的除外
⑤劳务作业分包的发包单位不是该工程的承包人或工程分包单位的
⑥承包人派驻施工现场的项目负责人、技术负责人、财务负责人、质量管理负责人、安全管理负责人中部分人员不是本单位人员的
⑦承包人与项目法人之间没有工程款收付关系，或者工程款支付凭证上载明的单位与施工合同中载明的承包单位不一致的
⑧合同约定由承包人负责采购、租赁的主要建筑材料、工程设备等，由其他单位或个人采购、租赁，或者承包人不能提供有关采购、租赁合同及发票等证明，又不能进行合理解释并提供材料证明的；
⑨法律法规规定的其他出借借用资质行为
属于矿井项目工程施工组织设计的技术经济指标的是（）。
A.施工准备工期长短
B.井筒及主要巷道月进度指标
C.建筑安装工人劳动生产率
D.大型机械台班用量及费用
E.临时工程预算占矿井建筑安装工程总投资的比重
B.井筒及主要巷道月进度指标
C.建筑安装工人劳动生产率
D.大型机械台班用量及费用
E.临时工程预算占矿井建筑安装工程总投资的比重
答案：B,C,E
解析：
2020版教材页码P162-165
矿井项目的工程施工组织设计一般应对以下内容提出技术经济指标:矿井建设总工期，井筒及主要巷道月进度指标，建筑安装工人劳动生产率，建筑安装工程的投资动态，临时工程预算占矿井建筑安装工程总投资的比重。
矿井项目的工程施工组织设计一般应对以下内容提出技术经济指标:矿井建设总工期，井筒及主要巷道月进度指标，建筑安装工人劳动生产率，建筑安装工程的投资动态，临时工程预算占矿井建筑安装工程总投资的比重。
我国现行《城市道路工程设计规范》CJJ37以道路在城市道路网中的地位、交通功能为基本原则，同时也考虑对沿线的服务功能，将城镇道路分类为（ )。
A.主干路
B.快速路
C.次干路
D.人行道
E.支路
B.快速路
C.次干路
D.人行道
E.支路
答案：A,B,C,E
解析：
城市道路应按道路在道路网中的地位、交通功能以及对沿线的服务功能等，分为快速路、主干路、次干路和支路四个等级，并应符合下列规定： (1)快速路，又称城市快速路，完全为交通功能服务，是解决城市大容量、长距离、快速交通的主要道路。
(2)主干路以交通功能为主，为连接城市各主要分区的干路，是城市道路网的主要骨架。
(3)次干路是城市区域性的交通干道，为区域交通集散服务，兼有服务功能，结合主干路组成干路网。
(4)支路为次干路与居住小区、工业区、交通设施等内部道路的连接线路，解决局部地区交通，以服务功能为主。
(2)主干路以交通功能为主，为连接城市各主要分区的干路，是城市道路网的主要骨架。
(3)次干路是城市区域性的交通干道，为区域交通集散服务，兼有服务功能，结合主干路组成干路网。
(4)支路为次干路与居住小区、工业区、交通设施等内部道路的连接线路，解决局部地区交通，以服务功能为主。
互联网应用中，个人空间应用模式一般归属于（）方面的应用。
A.信息需求
B.交易需求
C.交流需求
D.娱乐需求
B.交易需求
C.交流需求
D.娱乐需求
答案：C
解析：
2020版教材页码P14-17
互联网的基本应用模式可根据人们的不同需求做如下划分:
1.信息需求方面，包括网络新闻模式、搜索引擎模式、信息分类模式、信息聚合模式、知识分享模式等。
2.交易需求方面，主要是各种电子商务应用模式，包括B2B、B2C、C2C、O2O等。
3.交流需求方面，包括即时通信模式、个人空间模式、社交网络模式、网络论坛模式等。
4.娱乐需求方面，包括网络游戏模式、网络文学模式、网络视频模式等。
5.办公需求方面，包括各种电子政务应用模式和企业信息化应用模式。
互联网的基本应用模式可根据人们的不同需求做如下划分:
1.信息需求方面，包括网络新闻模式、搜索引擎模式、信息分类模式、信息聚合模式、知识分享模式等。
2.交易需求方面，主要是各种电子商务应用模式，包括B2B、B2C、C2C、O2O等。
3.交流需求方面，包括即时通信模式、个人空间模式、社交网络模式、网络论坛模式等。
4.娱乐需求方面，包括网络游戏模式、网络文学模式、网络视频模式等。
5.办公需求方面，包括各种电子政务应用模式和企业信息化应用模式。
建设工程项目质量控制的内容包括（ ）。
A．管理目标
B．工程方案
C．作业技术
D．质量手册
E．管理活动
正确答案：CE
下列法律文书中，不具有强制执行效力的是（ ）。
A. 在仲裁程序中形成的仲裁调解书
B. 由行政主管部门主持达成的调解书
C. 人民法院在民事案件审理中制作的调解书
D. 司法确认的人民调解委员会主持达成的调解协议
A. 在仲裁程序中形成的仲裁调解书
B. 由行政主管部门主持达成的调解书
C. 人民法院在民事案件审理中制作的调解书
D. 司法确认的人民调解委员会主持达成的调解协议
答案：B
解析：
2013年建设工程法规真题第58题
本题考查的知识点是执行根据。
执行根据主要有：(1）人民法院制作的发生法律效力的民事判决书、裁定书以及生效的调解书等；（2）人民法院作出的具有财产给付内容的发生法律效力的刑事判决书、裁定书；（3）仲裁机构制作的依法由人民法院执行的生效仲裁裁决书、仲裁调解书；（4）公证机关依法作出的赋予强制执行效力的公证债权文书；（5）人民法院作出的先予执行的裁定、执行回转的裁定以及承认并协助执行外国判决、裁定或裁决的裁定；（6）我国行政机关作出的法律明确规定由人民法院执行的行政决定。
B项：不属于以上的任何一项，故B错误，当选。
A项：属于（3），不当选。
C项：属于（1），不当选。
D项：属于（6），不当选。
本题是选非题，综上所述，B项正确。
本题考查的知识点是执行根据。
执行根据主要有：(1）人民法院制作的发生法律效力的民事判决书、裁定书以及生效的调解书等；（2）人民法院作出的具有财产给付内容的发生法律效力的刑事判决书、裁定书；（3）仲裁机构制作的依法由人民法院执行的生效仲裁裁决书、仲裁调解书；（4）公证机关依法作出的赋予强制执行效力的公证债权文书；（5）人民法院作出的先予执行的裁定、执行回转的裁定以及承认并协助执行外国判决、裁定或裁决的裁定；（6）我国行政机关作出的法律明确规定由人民法院执行的行政决定。
B项：不属于以上的任何一项，故B错误，当选。
A项：属于（3），不当选。
C项：属于（1），不当选。
D项：属于（6），不当选。
本题是选非题，综上所述，B项正确。
一级建造师考试真题及详解9节 第9节
投标文件中商务部分不包括（ ）。
A、联合体协议书
B、环境保护措施
C、资格审查资料
D、投标保证金
B、环境保护措施
C、资格审查资料
D、投标保证金
答案：B
解析：
2020教材P278 / 2019教材P279
（二）1商务部分：（1）投标函及投标函附录；（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；（3）联合体协议书；（4）投标保证金；（5）资格审查资料；（6）投标人须知前附表规定的其他材料。
（二）1商务部分：（1）投标函及投标函附录；（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；（3）联合体协议书；（4）投标保证金；（5）资格审查资料；（6）投标人须知前附表规定的其他材料。
岩石种类很多，按其成因可分为()。
A.岩浆岩
B.沉积岩
C.变质岩
D.石灰岩
E.花岗岩
B.沉积岩
C.变质岩
D.石灰岩
E.花岗岩
答案：A,B,C
解析：
2020/2019教材P31
天然石材的分类.天然石料：按形成条件不同分为岩浆岩（火成岩）、沉积岩（水成岩）、变质岩三大类; 按颗粒大小分为土料、砂、石三类；按其开采加工程度的不同分为毛石、块石、粗料石、建筑板材等。 @##
天然石材的分类.天然石料：按形成条件不同分为岩浆岩（火成岩）、沉积岩（水成岩）、变质岩三大类; 按颗粒大小分为土料、砂、石三类；按其开采加工程度的不同分为毛石、块石、粗料石、建筑板材等。 @##
下列属于牵引变电工程施工前需要进行接口调查和配合的专业有（）。
A.信号
B.接触网
C.电力
D.通信
E.房建
B.接触网
C.电力
D.通信
E.房建
答案：B,C,D,E
解析：
2020版教材页码P255-259
牵引变电工程施工前与房建、接触网、电力、通信等专业的接口调查和配合十分关键，特别是与房建专业的接口配合在施工方案的编制中应重点突出。
牵引变电工程施工前与房建、接触网、电力、通信等专业的接口调查和配合十分关键，特别是与房建专业的接口配合在施工方案的编制中应重点突出。
电梯安装自检试运行结束后，由（ ）负责进行校验和调试。
A.电梯安装单位
B.质量监督单位
C.电梯监理单位
D.电梯制造单位
正确答案：D
按照电梯准用程序的规定，电梯安装单位自检试运行结束后，整理记录，并向制造单位提供，由制造单位负责进行校验和调试。
按照电梯准用程序的规定，电梯安装单位自检试运行结束后，整理记录，并向制造单位提供，由制造单位负责进行校验和调试。
保冷结构的具体组成有（ ）。
A.保冷层
B.防潮层
C.保护层
D.防锈层
E.识别层
B.防潮层
C.保护层
D.防锈层
E.识别层
答案：A,B,C
解析：
教材P142
保冷结构由防腐层、保冷层、防潮层、保护层组成，保温结构由防腐层、保温层、保护层组成。
保冷结构由防腐层、保冷层、防潮层、保护层组成，保温结构由防腐层、保温层、保护层组成。
编制项目管理目标责任书应依据的信息不包括（ ）。
A.项目合同文件
B.工程概况
C.项目管理规划大纲
D.组织经营方针和目标
B.工程概况
C.项目管理规划大纲
D.组织经营方针和目标
答案：B
解析：
编制项目管理目标责任书应依据下列信息：（1）项目合同文件；（2）组织管理制度；（3）项目管理规划大纲；（4）组织经营方针和目标；（5）项目特点和实施条件与环境
某水闸除险加固工程主要工程内容包括：加固老闸，扩建新闸，开挖引河等。新闸设计流量1100m3/s。工程平面布置示意图如图3所示。
施工合同约定工程施工总工期为3年。工程所在地主汛期为6～9月份，扩建新闸、加固老闸安排在非汛期施工，相应施工期设计洪水水位为10.0m，该工程施工中发生了如下事件：
事件一：施工单位根据本工程具体条件和总体进度计划安排，提出的施工导流方案如图3所示。工程附近无现有河道可供施工导流，施工单位采用的导流方案为一次拦断河床（全段）围堰法施工，具体施工组织方案是在一个非汛期施工完成扩建新闸和加固老闸，在新闸和老闸上、下游填筑施工围堰，期间利用新挖导流明渠导流。监理单位审核后，认为开挖导流明渠工程量较大，应结合现场条件和总体工期安排，优化施工导流方案和施工组织方案。
事件二：施工单位优化施工导流方案和施工组织方案报监理单位审批，并开展施工导流工程设计，其中施工围堰采用均质土围堰，围堰工程级别为4级，波浪高度为0.8m。
事件三：施工单位在围堰施工完毕后，立即进行基坑初期排水，基坑初期水深为6.0m。开始排水的当天下午，基坑水位下降了2.0m，此时围堰顶部在基坑侧局部出现纵向裂缝，边坡出现坍塌现象。施工单位及时采取措施进行处理，处理完成并经监理单位同意后继续进行后续工作。
事件四：新闸闸室地基采用沉井基础，施工单位经项目法人同意选择符合资质条件符合的某专业基础处理公司进行施工，并要求该公司选派符合要求的注册建造师担任项目负责人。
＜1> 、根据事件一，提出适宜的施工导流方案及相应的施工组织方案。
＜2> 、根据《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303—2004），计算事件二中施工围堰的设计顶高程；该围堰的边坡稳定安全系数最小应为多少？
＜3> 、根据事件三，施工单位计算确定基坑初期排水设施时，应考虑的主要因素有哪些？
＜4> 、根据事件三，基坑围堰出现险情后，施工单位应采取哪些技术措施？
＜5> 、根据《注册建造师执业工程规模标准》，分析事件四中沉井工程的注册建造师执业工程规模标准以及该项目负责人应具有的注册建造师级别。
施工合同约定工程施工总工期为3年。工程所在地主汛期为6～9月份，扩建新闸、加固老闸安排在非汛期施工，相应施工期设计洪水水位为10.0m，该工程施工中发生了如下事件：
事件一：施工单位根据本工程具体条件和总体进度计划安排，提出的施工导流方案如图3所示。工程附近无现有河道可供施工导流，施工单位采用的导流方案为一次拦断河床（全段）围堰法施工，具体施工组织方案是在一个非汛期施工完成扩建新闸和加固老闸，在新闸和老闸上、下游填筑施工围堰，期间利用新挖导流明渠导流。监理单位审核后，认为开挖导流明渠工程量较大，应结合现场条件和总体工期安排，优化施工导流方案和施工组织方案。
事件二：施工单位优化施工导流方案和施工组织方案报监理单位审批，并开展施工导流工程设计，其中施工围堰采用均质土围堰，围堰工程级别为4级，波浪高度为0.8m。
事件三：施工单位在围堰施工完毕后，立即进行基坑初期排水，基坑初期水深为6.0m。开始排水的当天下午，基坑水位下降了2.0m，此时围堰顶部在基坑侧局部出现纵向裂缝，边坡出现坍塌现象。施工单位及时采取措施进行处理，处理完成并经监理单位同意后继续进行后续工作。
事件四：新闸闸室地基采用沉井基础，施工单位经项目法人同意选择符合资质条件符合的某专业基础处理公司进行施工，并要求该公司选派符合要求的注册建造师担任项目负责人。
＜1> 、根据事件一，提出适宜的施工导流方案及相应的施工组织方案。
＜2> 、根据《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303—2004），计算事件二中施工围堰的设计顶高程；该围堰的边坡稳定安全系数最小应为多少？
＜3> 、根据事件三，施工单位计算确定基坑初期排水设施时，应考虑的主要因素有哪些？
＜4> 、根据事件三，基坑围堰出现险情后，施工单位应采取哪些技术措施？
＜5> 、根据《注册建造师执业工程规模标准》，分析事件四中沉井工程的注册建造师执业工程规模标准以及该项目负责人应具有的注册建造师级别。
答案：
解析：
＜1> 、本工程应采用分期（分段）围堰法导流的导流方案。
施工组织方案为：扩建新闸、加固老闸分别安排在两个非汛期施工，第一个非汛期利用老河道、老闸导流，施工新闸，期间利用预留土埂挡水，开挖引河；第二个非汛期在老闸上下游筑围堰，利用新挖引河和已完新闸进行导流，加固老闸。
＜2> 、该围堰工程为土围堰，级别为4级，相应堰顶安全加高下限值为0.5m。
围堰设计顶高程：10+0.8+0.5＝11.3m
该土围堰级别为4级，相应边坡稳定安全系数应不小于1.05。
＜3> 、应考虑的主要因素包括：积水量、地下渗流量、围堰渗流量、降雨量、水位降落速度、排水时间等。
＜4> 、围堰出现险情后，施工单位应采取的措施包括：（1）首先停止抽水；（2）采取抛投物料、稳定基础、挖填裂缝等措施，加固堰体；（3）限制水位下降速率；（4）加强观测，注意裂缝发展和堰体变形情况，如有异常及时处理。
＜5> 、大型；一级建造师。
施工组织方案为：扩建新闸、加固老闸分别安排在两个非汛期施工，第一个非汛期利用老河道、老闸导流，施工新闸，期间利用预留土埂挡水，开挖引河；第二个非汛期在老闸上下游筑围堰，利用新挖引河和已完新闸进行导流，加固老闸。
＜2> 、该围堰工程为土围堰，级别为4级，相应堰顶安全加高下限值为0.5m。
围堰设计顶高程：10+0.8+0.5＝11.3m
该土围堰级别为4级，相应边坡稳定安全系数应不小于1.05。
＜3> 、应考虑的主要因素包括：积水量、地下渗流量、围堰渗流量、降雨量、水位降落速度、排水时间等。
＜4> 、围堰出现险情后，施工单位应采取的措施包括：（1）首先停止抽水；（2）采取抛投物料、稳定基础、挖填裂缝等措施，加固堰体；（3）限制水位下降速率；（4）加强观测，注意裂缝发展和堰体变形情况，如有异常及时处理。
＜5> 、大型；一级建造师。
根据《招标投标法》和相关法律法规，下列评标委员会的做法中，正确的有（ ）。( 2015真题 )
A.以所有招标都不符合招标文件的要求为由，否决所有投标
B.拒绝招标人在评标时提出新的评标要求
C.按照招标人的要求倾向特定投标人
D.在评标报告中注明评标委员会成员对评标结果的不同意见
E.以投标报价超过标底上下浮动范围为由否决投标
A.以所有招标都不符合招标文件的要求为由，否决所有投标
B.拒绝招标人在评标时提出新的评标要求
C.按照招标人的要求倾向特定投标人
D.在评标报告中注明评标委员会成员对评标结果的不同意见
E.以投标报价超过标底上下浮动范围为由否决投标
答案：A,B,D
解析：
本题考查的是招标基本程序。选项C应改为不应倾向特定投标人；选项E错误，评标委员会不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动范围作为是否应否决投标的条件。
上一篇：21年一级建造师答疑精华8篇
下一篇：2021一级建造师经典例题9章
热门文章
