2021一级建造师考试题库精选5节
发布时间：2021-07-23
2021一级建造师考试题库精选5节 第1节
城镇沥青路面道路结构由（）组成。
A.面层
B.基层
C.垫层
D.路基
E.保护层
B.基层
C.垫层
D.路基
E.保护层
答案：A,B,D
解析：
教材P2
本题考核的是城镇沥青路面道路的组成。城镇沥青路面道路结构由面层、基层和路基组成，层间结合必须紧密稳定，以保证结构的整体性和应力传递的连续性。@##
本题考核的是城镇沥青路面道路的组成。城镇沥青路面道路结构由面层、基层和路基组成，层间结合必须紧密稳定，以保证结构的整体性和应力传递的连续性。@##
根据《侵权责任法》的规定，建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由( )承担连带责任。有其他责任人的，有权向其他责任人追偿。
A.监理单位
B.建设单位
C.设计单位
D.施工单位
E.质量监督站
B.建设单位
C.设计单位
D.施工单位
E.质量监督站
答案：B,D
解析：
2020 / 2019版教材P22
建筑物、构筑物或者其他设倒塌造成他人损害的，由建设单位与施工单位承担连带责任。
建筑物、构筑物或者其他设倒塌造成他人损害的，由建设单位与施工单位承担连带责任。
某大型工程，由于技术特别复杂，对施工单位的施工设备及同类工程的施工经脸要求 较高，经省有关部门批准后决定采取请招标方式。招标人于2007年3月8日向通过资格预审 的A、B、C、D、E五家施工承包企业发出了投邀请书，五家企业接受了邀请并于规定时间 内购买了招标文件，招标文件规定：2007年4月20日下午4时为投标截止时间，2007年5月10 日发出中标通知书日。
在2007年4月20日上午A、B、D、E四家企业提交了投标文件，但C企业于2007年4月20 日下午5时才送达。2007年4月23日由当地招标投标监督办公室主持进行了公开开标。评标委员会共有7人组成其中当地招标投标监督办公室1人，公证处1人，招标人1 人，技术、经济专家4人。评标时发现B企业投标文件有项目经理签字并盖上公章，但无法 定代表签字和授权委托书；D企业投标报价的大写金额与小写金额不—致；E企此对某分项 工程报价有漏项。招标人于2007年5月10日向A企业发出了中标通知书，双方于2007年6月12 日签订了书面合同。
指出评标委员会人员组成的不妥之处
在2007年4月20日上午A、B、D、E四家企业提交了投标文件，但C企业于2007年4月20 日下午5时才送达。2007年4月23日由当地招标投标监督办公室主持进行了公开开标。评标委员会共有7人组成其中当地招标投标监督办公室1人，公证处1人，招标人1 人，技术、经济专家4人。评标时发现B企业投标文件有项目经理签字并盖上公章，但无法 定代表签字和授权委托书；D企业投标报价的大写金额与小写金额不—致；E企此对某分项 工程报价有漏项。招标人于2007年5月10日向A企业发出了中标通知书，双方于2007年6月12 日签订了书面合同。
指出评标委员会人员组成的不妥之处
答案：
解析：
评标委员会人组成的不妥之处：①评标委员 会人员组成不应包括当地招标监督办公室和公证处人员，②评标委员会的技术、经济专家人数少于成员总数的2/3。
关于内部收益率，下列说法不正确的是（ ）。
A、内部收益率的经济含义是投资方案占用的已回收资金的获利能力
B、项目的内部收益率是项目对贷款利率的最大承担能力
C、内部收益率大小率不受外部参数影响，完全取决于技术方案投资过程净现金流量系列的情况
D、内部收益率能反映项目自身的盈利能力，其值越高，方案的经济性越好
B、项目的内部收益率是项目对贷款利率的最大承担能力
C、内部收益率大小率不受外部参数影响，完全取决于技术方案投资过程净现金流量系列的情况
D、内部收益率能反映项目自身的盈利能力，其值越高，方案的经济性越好
答案：A
解析：
2020/2019版教材P25
内部收益率IRR是一个效率型指标，其经济含义是投资项目寿命期内尚未收回投资余额的盈利率。财务内部收益率（FIRR）指标考虑了资金的时间价值以及技术方案在整个计算期内的经济状况，不仅能反映投资过程的收益程度，而且的大小不受外部参数影响，完全取决于技术方案投资过程净现金流量系列的情况。这种技术方案内部决定性，使它在应用中具有一个显著的优点，即避免了像财务净现值之类的指标那样须事先确定基准收益率这个难题，而只需要知道基准收益率的大致范围即可。
内部收益率IRR是一个效率型指标，其经济含义是投资项目寿命期内尚未收回投资余额的盈利率。财务内部收益率（FIRR）指标考虑了资金的时间价值以及技术方案在整个计算期内的经济状况，不仅能反映投资过程的收益程度，而且的大小不受外部参数影响，完全取决于技术方案投资过程净现金流量系列的情况。这种技术方案内部决定性，使它在应用中具有一个显著的优点，即避免了像财务净现值之类的指标那样须事先确定基准收益率这个难题，而只需要知道基准收益率的大致范围即可。
下列关于光缆说法错误的是（）
A.层绞式光缆容纳的光纤数量多
B.束管式光缆中光纤余长不易控制
C.骨架式光缆光纤密度小，适用于管道布放
D.皮线光缆主要用于光缆线路入户引入段
B.束管式光缆中光纤余长不易控制
C.骨架式光缆光纤密度小，适用于管道布放
D.皮线光缆主要用于光缆线路入户引入段
答案：C
解析：
层绞式光缆中容纳的光纤数量多，光缆中光纤余长易控制；光缆的机械、环境性能好，适用于直埋、管道和架空。层绞式光缆结构的缺点是光缆结构、工艺设备较复杂，生产工艺环节繁琐，材料消耗多 。
中心束管式光缆结构简单、制造工艺简捷；对光纤的保护优于其他结构的光缆，耐侧压，因而提高了网络传输的稳定性；光缆截面小，重量轻，特别适宜架空敷设；在束管中，光纤数量灵活。缺点是光缆中的光纤数量不宜过多。
骨架式光缆对光纤具有良好的保护性能，侧压强度好；结构紧凑、缆径小，适用于管 道布放；光纤密度大，可上千芯至数千芯；施工接续中无需清除阻水油膏，接续效率高；缺点是制造设备复杂、工艺环节多、生产技术难度大 。
蝶形引入光缆又称作皮线光缆、皮纤，光缆中的光纤数一般为1芯、2芯或4芯 ，也可以是用户要求的其他芯数。
中心束管式光缆结构简单、制造工艺简捷；对光纤的保护优于其他结构的光缆，耐侧压，因而提高了网络传输的稳定性；光缆截面小，重量轻，特别适宜架空敷设；在束管中，光纤数量灵活。缺点是光缆中的光纤数量不宜过多。
骨架式光缆对光纤具有良好的保护性能，侧压强度好；结构紧凑、缆径小，适用于管 道布放；光纤密度大，可上千芯至数千芯；施工接续中无需清除阻水油膏，接续效率高；缺点是制造设备复杂、工艺环节多、生产技术难度大 。
蝶形引入光缆又称作皮线光缆、皮纤，光缆中的光纤数一般为1芯、2芯或4芯 ，也可以是用户要求的其他芯数。
下列表述中错误的是（ ）。
A．租赁合同的承租人未经出租人同意转租的，出租人可以解除合同
B．分期付款买卖合同的买受人未支付到期价款的金额，经出卖人催告在合理期间内仍未支付的，出卖人可以解除合同
C．因作为技术开发合同标的的技术已经由他人公开，致使技术开发合同的履行没有意义的，当事人可以解除合同
D．附解除条件的合同，当事人一方为自己的利益不正当地阻止条件成就的，另一方当事人可以解除合同
正确答案：B
建设单位向施工单位下达了某地区基站安装任务，约定工期 30 天，包工不包料，其中 13 个市区基站，15个近郊基站，17 个远郊县基站。施工单位立即组织项目部，然后派出两队勘察小组展开现场勘察工作，组建三个施工队伍进行施工，要求只能在该区域完成勘察工作才能进行基站安装工作，待所有基站安装完成后，才能开展测试割接工作，编制竣工资料，办理项目验收手续。施工单位编制了以下施工计划：
项目部在第 20 天检查中发现，市区施工现场，40 米馈线接地不合格，整改用时 2 天；近郊基站，馈线安装人员安全设备佩戴不合格，进度正常；远郊施工进度滞后 1 天，项目经理压缩 1 天工期，确保按期完工。
问题：
1.画出网络计划图，并标出完成时间参数。
2.写出关键工作有哪些？并计算计划工期是多杀。
3.为保证按期完工，项目经理应压缩哪项工作，说明理由。
项目部在第 20 天检查中发现，市区施工现场，40 米馈线接地不合格，整改用时 2 天；近郊基站，馈线安装人员安全设备佩戴不合格，进度正常；远郊施工进度滞后 1 天，项目经理压缩 1 天工期，确保按期完工。
问题：
1.画出网络计划图，并标出完成时间参数。
2.写出关键工作有哪些？并计算计划工期是多杀。
3.为保证按期完工，项目经理应压缩哪项工作，说明理由。
答案：
解析：
1.答：
2.答：关键工作为：A、C、F、G、H、I
计划工期为：3+3+17+3+3+1=30 天
3.答：为保证按期完成，项目经理需要压缩 H 工作 1 天，因为 H 工作的额费用强度 8 百元/天最低。
2.答：关键工作为：A、C、F、G、H、I
计划工期为：3+3+17+3+3+1=30 天
3.答：为保证按期完成，项目经理需要压缩 H 工作 1 天，因为 H 工作的额费用强度 8 百元/天最低。
2021一级建造师考试题库精选5节 第2节
要约可以以书面形式、口头对话形式作出，以下关于要约生效的表述中，正确的是（ ）。
A. 口头形式的要约自受要约人了解要约内容时发生效力
B. 书面形式的要约自发出时发生效力
C. 要约到达受要约人时生效
D. 当数据电文进入收件人任何系统的到达时间，该要约发生效力
A. 口头形式的要约自受要约人了解要约内容时发生效力
B. 书面形式的要约自发出时发生效力
C. 要约到达受要约人时生效
D. 当数据电文进入收件人任何系统的到达时间，该要约发生效力
答案：C
解析：
根据《合同法》第十六条的规定，要约到达受要约人时生效。采用数据电文形式订立合同，收件人指定特定系统接收数据电文的，该数据电文进入该特定系统的时间，视为到达时间；未指定特定系统的，该数据电文进入收件人的任何系统的首次时间，视为到达时间。
结合上述法条可知，C项正确，D项错误。
A项：采用口头形式的要约到达受要约人即生效，不要求受要约人了解要约内容。因此，A项错误。
B项：采用书面形式的要约也是到达受要约人时生效，而不是发出即生效。因此，B项错误。
综上所述，本题的正确答案为C。
结合上述法条可知，C项正确，D项错误。
A项：采用口头形式的要约到达受要约人即生效，不要求受要约人了解要约内容。因此，A项错误。
B项：采用书面形式的要约也是到达受要约人时生效，而不是发出即生效。因此，B项错误。
综上所述，本题的正确答案为C。
施工机械工作时间不包括（ ）。
A. 有效工作时间
B. 可避免的无负荷工作时间
C. 不可避免的中断时间
D. 正常负荷下的工作时间
A. 有效工作时间
B. 可避免的无负荷工作时间
C. 不可避免的中断时间
D. 正常负荷下的工作时间
答案：B
解析：
本题主要考查了施工机械时间定额的编制。
施工机械时间定额的分类如图：
如表所示，有效工作时间、不可避免的中断时间和正常负荷下的工作时间均属于机械工作时间。
本题为选非题，综上所述，本题正确答案为B项。
施工机械时间定额的分类如图：
如表所示，有效工作时间、不可避免的中断时间和正常负荷下的工作时间均属于机械工作时间。
本题为选非题，综上所述，本题正确答案为B项。
常用的热轧带肋钢筋级别为Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅳ级，牌号主要有（ ）。
A.HRB300
B.HRB335
C.HRB400
D.HRB435
E.HRB500
B.HRB335
C.HRB400
D.HRB435
E.HRB500
答案：B,C,E
解析：
2020版教材页码P20
常用的热轧带肋钢筋级别为Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅳ级，牌号主要有HRB335、HRB400、HRB500三种。
常用的热轧带肋钢筋级别为Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅳ级，牌号主要有HRB335、HRB400、HRB500三种。
17 、 分部工程质量优良时，单元工程有（ ）以上达到优良．
A ． 50 ％
B ． 60 ％
C ． 80 ％
D ． 85 ％
正确答案：A
分部工程质量优良时，单元工程 全部合格，其中 有 50 ％以上 的 单元工程达到优良 。
分部工程质量优良时，单元工程 全部合格，其中 有 50 ％以上 的 单元工程达到优良 。
施工单位与物资供应单位因采购的钢筋质量问题发生争议，双方多次协商，但没有达成和解，则关于此争议的处理，下列说法中，正确的是( )。
A.如果双方通过诉讼方式解决争议，不能再和解
B.如果双方在申请仲裁后达成了和解协议，该和解协议即具有法律强制执行力
C.双方依仲裁协议申请仲裁后，仍可以和解
D.如果在人民法院执行中，双方当事人达成和解协议，则原判决书终止执行
B.如果双方在申请仲裁后达成了和解协议，该和解协议即具有法律强制执行力
C.双方依仲裁协议申请仲裁后，仍可以和解
D.如果在人民法院执行中，双方当事人达成和解协议，则原判决书终止执行
答案：C
解析：
和解可以在民事纠纷的任何阶段进行，无论是否已经进入诉讼或仲裁程序。例如，诉讼当事人之间为处理和结束诉讼而达成了解决争议问题的妥协或协议，其结果是撤回起诉或中止诉讼而无需判决。和解也可与仲裁、诉讼程序相结合:当事人达成和解协议的，已提请仲裁的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书或仲裁调解书;已提起诉讼的，可以请求法庭在和解协议基础上制作调解书。仲裁机构作出的调解书和法院调解书具有强制执行效力。 需要注意的是，当事人自行达成的和解协议不具有强制执行力，在性质上仍属于当事人之间的约定。如果一方当事人不按照和解协议执行，另一方当事人不可以请求法院强制执行，但可要求对方就不执行该和解协议承担违约责任。
《民事诉讼法》规定，在执行中，双方当事人自行和解达成协议的，执行员应当将协议内容记入笔录，由双方当事人签名或者盖章。一方当事人不履行和解协议的，人民法院可以根据对方当事人的申请，恢复对原生效法律文书的执行 。
故本题最符合题意的答案为C选项。
《民事诉讼法》规定，在执行中，双方当事人自行和解达成协议的，执行员应当将协议内容记入笔录，由双方当事人签名或者盖章。一方当事人不履行和解协议的，人民法院可以根据对方当事人的申请，恢复对原生效法律文书的执行 。
故本题最符合题意的答案为C选项。
招标人在某次招标投标活动中确定了某施工单位为中标人，则下列表述中正确的是（）
A.不必将中标结果通知未中标人，但须退还未中标人的投标保证金
B.同时将中标结果通知未中标人，但无须退还未中标人的投标保证金
C.不必将中标结果通知未中标人，且无须退还未中标人的投标保证金
D.同时将中标结果通知未中标人，且须退还未中标人的投标保证金
A.不必将中标结果通知未中标人，但须退还未中标人的投标保证金
B.同时将中标结果通知未中标人，但无须退还未中标人的投标保证金
C.不必将中标结果通知未中标人，且无须退还未中标人的投标保证金
D.同时将中标结果通知未中标人，且须退还未中标人的投标保证金
答案：D
解析：
本题考核的是中标结果的通知与投标保证金的退还。中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中的投标人，且返还未中标人的投标保证金。
关于生产安全事故报告和调查处理原则的说法，正确的有（ ）。
A.整改措施未落实不放过
B.事故未及时报告不放过
C.事故原因未查清不放过
D.有关人员未受到教育不放过
E.责任人员未处理不放过
B.事故未及时报告不放过
C.事故原因未查清不放过
D.有关人员未受到教育不放过
E.责任人员未处理不放过
答案：A,C,D,E
解析：
事故处理的“四不放过”原则：①事故原因未查清不放过；②责任人员未处理不放过；③有关人员未收到教育不放过；④整改措施未落实不放过。
2021一级建造师考试题库精选5节 第3节
在诉讼时效期间的最后6个月，因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的，诉讼时效中 止。从中止诉讼时效的原因消除之日起，诉讼时效期间（ ）计算。
A．不再
B．重新
C．继续
D．单独
正确答案：C
下列关于施工成本分析的依据的说明中，正确的是（ ）。
A. 会计核算的范围比业务核算大
B. 会计核算不仅能对已发生的业务进行核算，还能对未发生的业务进行核算
C. 会计核算的计量尺度比统计核算宽
D. 会计核算主要是价值核算
A. 会计核算的范围比业务核算大
B. 会计核算不仅能对已发生的业务进行核算，还能对未发生的业务进行核算
C. 会计核算的计量尺度比统计核算宽
D. 会计核算主要是价值核算
答案：D
解析：
本题主要考查施工成本分析的依据。
施工成本分析，就是根据会计核算、业务核算和统计核算提供的资料，对施工成本的形成过程和影响成本升降的因素进行分析，以寻求进一步降低成本的途径。（1）会计核算：会计核算主要是价值核算
（2）业务核算
业务核算的范围比会计、统计核算要广，会计和统计核算一般是对已经发生的经济活动进行核算，而业务核算，不但可以对已经发生的，而且还可以对尚未发生或正在发生的经济活动进行核算，看是否可以做，是否有经济效果。它的特点是，对个别的经济业务进行单项核算。
（3）统计核算
统计核算是利用会计核算资料和业务核算资料，把企业生产经营活动客观现状的大量数据，按统计方法加以系统整理，表明其规律性。它的计量尺度比会计宽，可以用货币计算，也可以用实物或劳动量计量。
D项：会计核算主要是价值核算。故D项正确。
AB项：业务核算的范围比会计、统计核算要广，不但可以对已经发生的，而且还可以对尚未发生或正在发生的经济活动进行核算。故AB项错误。
C项：统计核算的计量尺度比会计核算宽。故C项错误。
综上所述，本题正确答案为D。
施工成本分析，就是根据会计核算、业务核算和统计核算提供的资料，对施工成本的形成过程和影响成本升降的因素进行分析，以寻求进一步降低成本的途径。（1）会计核算：会计核算主要是价值核算
（2）业务核算
业务核算的范围比会计、统计核算要广，会计和统计核算一般是对已经发生的经济活动进行核算，而业务核算，不但可以对已经发生的，而且还可以对尚未发生或正在发生的经济活动进行核算，看是否可以做，是否有经济效果。它的特点是，对个别的经济业务进行单项核算。
（3）统计核算
统计核算是利用会计核算资料和业务核算资料，把企业生产经营活动客观现状的大量数据，按统计方法加以系统整理，表明其规律性。它的计量尺度比会计宽，可以用货币计算，也可以用实物或劳动量计量。
D项：会计核算主要是价值核算。故D项正确。
AB项：业务核算的范围比会计、统计核算要广，不但可以对已经发生的，而且还可以对尚未发生或正在发生的经济活动进行核算。故AB项错误。
C项：统计核算的计量尺度比会计核算宽。故C项错误。
综上所述，本题正确答案为D。
港口与航道工程中高桩码头的预制构件采用绳扣吊运时，其吊点位置偏差不应超过设计规定位置()。
A.±100mm
B.±150mm
C.±200mm
D.±300mm
B.±150mm
C.±200mm
D.±300mm
答案：C
解析：
某银行借款利率12%，按季度复利计息，则该银行半年的有效利率为（ ）。
A.6.15%
B.6.09%
C.6.28%
D.6.35%
B.6.09%
C.6.28%
D.6.35%
答案：B
解析：
季度利率=12%/4=3%，（1+3%）^2-1=6.09%。
下列关于5G技术，说法错误的是( )
A、流量密度在10Tbs/km2
B、设备密度达到600万个/km2
C、支持移动速度达到500km/h
D、用户体验速率为Gbps量级
B、设备密度达到600万个/km2
C、支持移动速度达到500km/h
D、用户体验速率为Gbps量级
答案：A
解析：
设备密集度达到600万个/km2；流量密度在20Tbs/km2以上；移动性达到500km/h，实现高铁运行环境的良好用户体验；用户体验速率为Gbps量级；端到端时延降低到40的1/10或1/5，达到毫秒级水平。
沉井基础下沉主要通过井孔内除土，消除刃脚正面阻力及沉井壁摩阻力，依靠（ ）下沉。
A.高压射水
B.炮振
C.压重
D.沉井自重
B.炮振
C.压重
D.沉井自重
答案：D
解析：
民航机场工程注册建造师执业工程规模标准所涉及单项工程合同额中，不包括设备费的是（ ）工程。
A.机场场道
B.空管
C.航站楼弱电
D.机场目视助航
B.空管
C.航站楼弱电
D.机场目视助航
答案：A
解析：
见《民航工程管理与实务》1D436001。
2021一级建造师考试题库精选5节 第4节
施工成本控制的主要依据包括（ ）。
A、工程承包合同
B、施工成本计划
C、施工图预算
D、进度报告
E、工程变更
B、施工成本计划
C、施工图预算
D、进度报告
E、工程变更
答案：A,B,D,E
解析：
教材P85
【知识点】施工成本控制的依据。施工成本控制的主要依据包括：工程承包合同；施工成本计划；进度报告；工程变更。
【知识点】施工成本控制的依据。施工成本控制的主要依据包括：工程承包合同；施工成本计划；进度报告；工程变更。
价值工程涉及到价值、（ ）和寿命周期成本等三个基本要素。
A. 价格
B. 成本
C. 功能
D. 费用
A. 价格
B. 成本
C. 功能
D. 费用
答案：C
解析：
2005年建设工程经济真题第9题
本题考查的是价值工程的概念。
价值工程是以提高产品价值和有效利用资源为目的，通过有组织的创造性工作，寻求用最低的寿命周期成本，可靠地实现使用者所需功能，以获得最佳的综合效益的一种管理技术。由价值工程的概念可知，价值工程设计价值、功能和寿命周期成本等三个基本要素。
综上所述，本题正确答案为C。
本题考查的是价值工程的概念。
价值工程是以提高产品价值和有效利用资源为目的，通过有组织的创造性工作，寻求用最低的寿命周期成本，可靠地实现使用者所需功能，以获得最佳的综合效益的一种管理技术。由价值工程的概念可知，价值工程设计价值、功能和寿命周期成本等三个基本要素。
综上所述，本题正确答案为C。
关于电子招标投标的说法，正确的有（ ）。 2016
A、投标人在投标截止时间前可以撤回投标文件
B、数据电文形式与纸质形式的招标投标活动具有同等法律效力
C、投标截止时间后送达的投标文件，电子招标投标平台不得拒收
D、依法必须进行公开招标项目的招标公告应当在电子招标投标交易平台和国家指定的招标公告媒介同步发布
E、投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，但不可补充、修改投标文件
B、数据电文形式与纸质形式的招标投标活动具有同等法律效力
C、投标截止时间后送达的投标文件，电子招标投标平台不得拒收
D、依法必须进行公开招标项目的招标公告应当在电子招标投标交易平台和国家指定的招标公告媒介同步发布
E、投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，但不可补充、修改投标文件
答案：A,B,D
解析：
本题考查的是建设工程招标投标交易场所。电子招标投标的程序与正常的招投标程序是相同的。投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，电子招标投标交易平台应当拒收。依法必须进行公开招标项目的上述相关公告应当在电子招标投标交易平台和国家指定的招标公告媒介同步发布。数据电文形式与纸质形式的招标投标活动具有同等法律效力。
跨度为8m 混凝土设计强度等级为C40 的钢筋混凝土简支梁，混凝土强度最少达到（ ）N/mm2时才能拆除底模。（2013 年真题）
A．28
B．30
C．32
D．34
B．30
C．32
D．34
答案：B
解析：
本题考查的是混凝土结构工程施工质量管理的有关规定。跨度8m的梁混凝土要达到75%的强度方可拆除底模，40×75%＝30MPa.@##
某施工项目在施工过程中，W施工单位与A材料供应商订立了材料买卖合同，但施工单位误将应支付给A材料供应商的货款支付给了B材料供应商。则W施工单位与B材料供应商之间形成了()。
A.买卖合同债
B.侵权之债
C.不当得利之债
D.施工合同债
B.侵权之债
C.不当得利之债
D.施工合同债
答案：C
解析：
2020 / 2019版教材P22
不当得利，是指没有法律上或者合同上的依据，有损于他人利益而自身取得利益的行为。由于不当得利造成他人利益的损害，因此在得利者与受害者之间形成债的关系。得利者应当将所得的不当利益返还给受损失的人。不当得利产生的债被称为不当得利之债
不当得利，是指没有法律上或者合同上的依据，有损于他人利益而自身取得利益的行为。由于不当得利造成他人利益的损害，因此在得利者与受害者之间形成债的关系。得利者应当将所得的不当利益返还给受损失的人。不当得利产生的债被称为不当得利之债
既有建筑装修时， 如需改变原建筑使用功能， 应取得（ ） 许可
A.原设计单位
B.建设单位
C.监理单位
D.施工单位
B.建设单位
C.监理单位
D.施工单位
答案：A
解析：
装修时不能自行改变原来的建筑使用功能。如若必要改变时，应该取得原设计单位的许可。
施工企业职业健康安全管理体系的纲领性文件是（ ）。
A.作业文件
B.管理手册
C.程序文件
D.监测活动准则
B.管理手册
C.程序文件
D.监测活动准则
答案：B
解析：
本题考核的是管理手册的內涵。管理手册是对施工企业整个管理体系的整体描述，为体系的进一步展开以及后续程序文件的制定提供了框架要求和原则规定，是管理体系的纲领性文件。
2021一级建造师考试题库精选5节 第5节
计费电能表及附件的购置、安装、移动、更换及拆除等,均由（）负责办理。
A.用户
B.电能表厂家
C.供电企业
D.持证电工
B.电能表厂家
C.供电企业
D.持证电工
答案：C
解析：
2020版教材P452 / 2019版教材P440
用电计量装置包括计费电能表（有功、无功电能表及最大需量表）互感器及二次连接线导线。加封、启封及表计接线等，计费电能表及附件的购置、安装、移动、更换、和电压、电流校验、拆除、均由供电企业负责办理，用户应提供工作上的方便。
用电计量装置包括计费电能表（有功、无功电能表及最大需量表）互感器及二次连接线导线。加封、启封及表计接线等，计费电能表及附件的购置、安装、移动、更换、和电压、电流校验、拆除、均由供电企业负责办理，用户应提供工作上的方便。
《防波堤设计与施工规范》JTS 154-1-2011对模型试验的规定是：()。
A.防波堤结构应进行数值模型试验验证
B.防波堤结构应进行物理模型试验验证
C.防波堤结构应进行波浪模型试验验证
D.防波堤结构应进行水流模型试验验证
B.防波堤结构应进行物理模型试验验证
C.防波堤结构应进行波浪模型试验验证
D.防波堤结构应进行水流模型试验验证
答案：C
解析：
根据《水利工程质量监督管理规定》，质量监督机构的兼职质量监督员可来自承担该工程任 务的（ ）单位。
A.招标代理 B.监理
C.设计 D.施工
A.招标代理 B.监理
C.设计 D.施工
答案：A
解析：
各级质量监督机构的质量监督人员有专职质量监督员和兼职质量监督员组成。其中，兼职质量监督员为工程技术人员，凡从事该工程 监理、设计、施工、设备制造的人员不得担任该工程的兼职质量监督员。
当事人对仲裁协议的效力有异议的，一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由（）。（2016）
A.受案的仲裁委员会决定
B.仲裁委员会所在地的中级人民法院裁定
C.工程所在地的基层人民法院裁定
D.合同签订地的中级人民法院裁定
B.仲裁委员会所在地的中级人民法院裁定
C.工程所在地的基层人民法院裁定
D.合同签订地的中级人民法院裁定
答案：B
解析：
当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁庭首次开庭前提出。当事人既可以请求仲裁委员会作出决定，也可以请求人民法院裁定。一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由人民法院裁定。
当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件，由仲裁协议约定的仲裁机构所在地的中级人民法院管辖;仲裁协议约定的仲裁机构不明确的，由仲裁协议签订地或者被申请人住所地的中级人民法院管辖。
当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件，由仲裁协议约定的仲裁机构所在地的中级人民法院管辖;仲裁协议约定的仲裁机构不明确的，由仲裁协议签订地或者被申请人住所地的中级人民法院管辖。
关于建筑意外伤害保险的说法，正确的是（ ）。
A、应当由建设单位统一投保
B、保险期限自开工之日起算
C、费用由作业人员负担
D、保险期至缺陷责任期届满之日止
B、保险期限自开工之日起算
C、费用由作业人员负担
D、保险期至缺陷责任期届满之日止
答案：B
解析：
P255-262
本题考查的是建筑意外伤害保险的规定。选项A，意外伤害保险由施工单位支付；选项C，保险费由施工企业支付，施工企业不得向职工摊派；选项D，意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。
本题考查的是建筑意外伤害保险的规定。选项A，意外伤害保险由施工单位支付；选项C，保险费由施工企业支付，施工企业不得向职工摊派；选项D，意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。
根据《招标投标法》第31条第2款规定，联合体各方的权利和义务分为（ ）两种。
A. 上部和下部
B. 大部和小部
C. 内部和外部
D. 以上说法都不正确
A. 上部和下部
B. 大部和小部
C. 内部和外部
D. 以上说法都不正确
答案：C
解析：
2005年建设工程法规真题第53题
根据《招标投标法》规定，联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力；国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
由此可以看出，其权利义务分为对内和对外两种。对内联合体各方签订共同投标协议，明确各方的权利和义务。对外，共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。
综上所述，本题的正确答案为C。
根据《招标投标法》规定，联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力；国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
由此可以看出，其权利义务分为对内和对外两种。对内联合体各方签订共同投标协议，明确各方的权利和义务。对外，共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。
综上所述，本题的正确答案为C。
对职业伤害事故，按照其后果的严重程度分类，特大伤亡事故是指一次死亡（ ）人及其以上的事故。
A. 3
B. 5
C. 10
D. 15
A. 3
B. 5
C. 10
D. 15
答案：C
解析：
本题主要考查企业伤亡事故的分类。
根据《企业职工伤亡事故分类》（GB 6441-1986）规定，按事故后果严重程度分类：
（1）轻伤事故：造成职工肢体或某些器官功能性或器质性轻度损伤，表现为劳动能力轻度或暂时丧失的伤害，一般每个受伤人员休息1个工作日以上，105个工作日以下。
（2）重伤事故：一般指受伤人员肢体残缺或视觉、听觉等器官受到严重损伤，能引起人体长期存在功能障碍或劳动能力有重大损失的伤害，或者造成每个受伤人损失105工作日以上的失能伤害。
（3）死亡事故：一次事故中死亡职工1～2人的事故。
（4）重大伤亡事故：一次事故中死亡3人以上（含3人）的事故。
（5）特大伤亡事故：一次死亡10人以上（含10人）的事故。
综上所述，正确选项为C。
根据《企业职工伤亡事故分类》（GB 6441-1986）规定，按事故后果严重程度分类：
（1）轻伤事故：造成职工肢体或某些器官功能性或器质性轻度损伤，表现为劳动能力轻度或暂时丧失的伤害，一般每个受伤人员休息1个工作日以上，105个工作日以下。
（2）重伤事故：一般指受伤人员肢体残缺或视觉、听觉等器官受到严重损伤，能引起人体长期存在功能障碍或劳动能力有重大损失的伤害，或者造成每个受伤人损失105工作日以上的失能伤害。
（3）死亡事故：一次事故中死亡职工1～2人的事故。
（4）重大伤亡事故：一次事故中死亡3人以上（含3人）的事故。
（5）特大伤亡事故：一次死亡10人以上（含10人）的事故。
综上所述，正确选项为C。
上一篇：21年一级建造师考试试题题库5章
热门文章
