2021一级建造师考试真题精选及答案9辑
发布时间：2021-07-03
2021一级建造师考试真题精选及答案9辑 第1辑
预算定额是以（ ）为对象编制的。
A．同一性质的施工过程——序
B．建筑物或构筑物各个分部分项工程
C．扩大的分部分项工程
D．独立的单项工程或完整的工程项目
正确答案：B
钢丝绳用作载人吊篮时，其安全系数一般不小于（ ）。
A.3.5
B.5
C.14
D.10
B.5
C.14
D.10
答案：C
解析：
教材P35
作拖拉绳时，应大于或等于3.5；
作卷扬机走绳时，应大于或等于5；
作捆绑绳扣使用时，应大于或等于6；
作系挂绳扣时，应大于或等于5；
作载人吊篮时，应大于或等于14.
作拖拉绳时，应大于或等于3.5；
作卷扬机走绳时，应大于或等于5；
作捆绑绳扣使用时，应大于或等于6；
作系挂绳扣时，应大于或等于5；
作载人吊篮时，应大于或等于14.
（2019年真题）下列文件资料中属于建设单位办理工程质量监督手续应当提交的（）
A.建设用地规划许可证
B.建设工程规划许可证
C.施工企业资质等级证书及营业执照副本
D.可行性研究报告
E.工程勘察设计文件
B.建设工程规划许可证
C.施工企业资质等级证书及营业执照副本
D.可行性研究报告
E.工程勘察设计文件
答案：B,C,E
解析：
P304-308
建设单位办理工程质量监督手续，应提供以下文件和资料：(1)工程规划许可证；(2)设计单位资质等级证书；(3)监理单位资质等级证书，监理合同及《工程项目监理登记表》；(4)施工单位资质等级证书及营业执照副本；(5)工程勘察设计文件；(6)中标通知书及施工承包合同等。
建设单位办理工程质量监督手续，应提供以下文件和资料：(1)工程规划许可证；(2)设计单位资质等级证书；(3)监理单位资质等级证书，监理合同及《工程项目监理登记表》；(4)施工单位资质等级证书及营业执照副本；(5)工程勘察设计文件；(6)中标通知书及施工承包合同等。
某建设工程施工过程中，由发包人供应的材料没有及时到货，导致承包人的工人窝工5个工作日，每个工日单价为200元；承包人租赁的一台挖土机窝工5个台班，台班租赁费为500元；承包人自有的一台卸汽车窝工2个台班，该自卸汽车折旧费每台300元，工作时燃油动力费每台班80元。则承包人可以索赔的费用是（ ）元。
A、2500
B、3500
C、4260
D、4100
B、3500
C、4260
D、4100
答案：D
解析：
教材P273
本题索赔费用的组成。机械费用如果是租赁设备，按照租赁台班费来计算，如果是承包人自有设备，那么按照台班折旧费计算。本题中，租赁设备的索赔费用是5×500=2500元，自有设备索赔费用是2×300=600元，人工索赔费用是5×200=1000元。合计索赔费用是2500+600+1000=4100元。
本题索赔费用的组成。机械费用如果是租赁设备，按照租赁台班费来计算，如果是承包人自有设备，那么按照台班折旧费计算。本题中，租赁设备的索赔费用是5×500=2500元，自有设备索赔费用是2×300=600元，人工索赔费用是5×200=1000元。合计索赔费用是2500+600+1000=4100元。
柱板式锚杆挡土墙墙后的土压力传递顺序，正确的是（ ）。2013年
A．墙后的土压力→锚杆→挡土板
B．墙后的土压力→挡土板→锚杆
C．墙后的土压力→挡土板→肋柱→锚杆
D．墙后的土压力→肋柱→挡土板→锚杆
B．墙后的土压力→挡土板→锚杆
C．墙后的土压力→挡土板→肋柱→锚杆
D．墙后的土压力→肋柱→挡土板→锚杆
答案：C
解析：
柱板式锚杆挡土墙是由挡土板、肋柱和锚杆组成，肋柱是挡土板的支座，锚杼是肋柱的支座，墙后的侧向土压力作用于挡土板上，并通过挡土板传给肋柱，再由肋柱传给锚杆；壁板式锚杆挡土墙是由墙面板（壁面板）和锚杆组成，墙面板直接与锚杆连接，并以锚杆为支撑，土压力通过墙面板传给锚杆。
关于建筑施工企业安全生产许可证的说法，正确的是（ ）。2017
A、未取得安全生产许可证从事施工活动不会产生行政责任
B、申请补办安全生产许可证应当在公众媒体上声明原许可证作废
C、只有经过再次审查，安全生产许可证有效期才可能延期
D、施工企业是否具有安全生产许可证不影响施工许可证的核发
B、申请补办安全生产许可证应当在公众媒体上声明原许可证作废
C、只有经过再次审查，安全生产许可证有效期才可能延期
D、施工企业是否具有安全生产许可证不影响施工许可证的核发
答案：B
解析：
本题考查的是安全生产许可证的有效期和政府监管的规定。选项A，建筑施工企业未取得安全生产许可证的，不得从事建筑施工活动；选项C，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查；选项D，施工企业具备了安全生产许可证中标后，建设单位才能申请施工许可证。
某企业现金管理有四个方案可供选择，其最佳现金持有量方案为（ ）方案。
A.甲
B.乙
C.丙
D.丁
B.乙
C.丙
D.丁
答案：C
解析：
机会成本、管理成本和短缺成本三种成本之和最小对应的现金流量为最佳现金持有量，经计算，甲方案三个成本之和为19500；乙方案三个成本之和为20200；丙方案三个成本之和为17800；丁方案三个成本之和为19000。丙方案的现金持有成本（三种成本之和）为17800 元最小。
GPS测量的外业观测规定中，测站观测应满足下列要求：卫星高度角不小于15°；观测时间不少于30min；采样时间间隔为15 ~60s；观测卫星不少于（ ），卫星分布象限不少于2个。
A. 3颗 B. 4颗
C. 2颗 D. 6颗
A. 3颗 B. 4颗
C. 2颗 D. 6颗
答案：B
解析：
lO．有两个投资方案，投资的时间和数额相等，甲方案从现在开始每年现金流．,<4000
元，连续 6 年；乙方案从现在开始每年现金流人 6000 元，连续 4 年，假设它们的净现值相
等且小于零，则( )。
A．乙方案优于甲方案 B．甲方案优于乙方案
C．甲乙均是可行方案 D．甲乙均不是可行方案
正确答案：D
2021一级建造师考试真题精选及答案9辑 第2辑
下列关于粒料基层或底基层说法错误的是（ ）。
A. 粒料基层（底基层）包括嵌锁型和级配型两种
B. 级配碎石可用于各级公路的基层和底基层
C. 级配砾石、级配碎砾石以及符合级配、塑性指数等技术要求的天然砂砾，适用于二级以下公路的基层以及各级公路的底基层
D. 填隙碎石可用于各等级公路的底基层和二级以下公路的基层
B. 级配碎石可用于各级公路的基层和底基层
C. 级配砾石、级配碎砾石以及符合级配、塑性指数等技术要求的天然砂砾，适用于二级以下公路的基层以及各级公路的底基层
D. 填隙碎石可用于各等级公路的底基层和二级以下公路的基层
答案：C
解析：
粒料基层（底基层）包括嵌锁型和级配型两种，嵌锁型包括泥结碎石、泥灰结碎石、填隙碎石等，其中填隙碎石可用于各等级公路的底基层和二级以下公路的基层。
级配型包括级配碎石、级配砾石、符合级配的天然砂砾、部分砾石经轧制掺配而成的级配砾、碎石等，其中级配碎石可用于各级公路的基层和底基层；级配砾石、级配碎砾石以及符合级配、塑性指数等技术要求的天然砂砾，可适用于轻交通的二级和二级以下公路的基层以及各级公路的底基层。
级配型包括级配碎石、级配砾石、符合级配的天然砂砾、部分砾石经轧制掺配而成的级配砾、碎石等，其中级配碎石可用于各级公路的基层和底基层；级配砾石、级配碎砾石以及符合级配、塑性指数等技术要求的天然砂砾，可适用于轻交通的二级和二级以下公路的基层以及各级公路的底基层。 1．背景
某机场工程建设项目，经国家有关部门批准后，开始对本项目筹集资金和施工图设计，该项目资金由自筹资金和银行贷款两部分组成，自筹资金已经全部到位，银行贷款预计于2010年7月30日到位。2010年3月18日设计单位完成了初步设计图纸，12日进入施工图设计阶段，预计5月8日完成施工图设计。该工程建设单位(空军某部)考虑到该项目要在年底前竣工，遂决定于3月19日进行施工招标，招标方式采用邀请招标方式，并于3月20日向与其合作过的施工单位中选择了两家发出了投标邀请书。
2．问题
(1)建设工程施工招标的必备条件有哪些?
(2)本项目在上述条件下是否可以进行工程施工招标，为什么?
(3)在何种情况下，经批准可以采用邀请招标方式进行招标?
(4)招标人在招标过程中的不妥之处有哪些?说明理由。
某机场工程建设项目，经国家有关部门批准后，开始对本项目筹集资金和施工图设计，该项目资金由自筹资金和银行贷款两部分组成，自筹资金已经全部到位，银行贷款预计于2010年7月30日到位。2010年3月18日设计单位完成了初步设计图纸，12日进入施工图设计阶段，预计5月8日完成施工图设计。该工程建设单位(空军某部)考虑到该项目要在年底前竣工，遂决定于3月19日进行施工招标，招标方式采用邀请招标方式，并于3月20日向与其合作过的施工单位中选择了两家发出了投标邀请书。
2．问题
(1)建设工程施工招标的必备条件有哪些?
(2)本项目在上述条件下是否可以进行工程施工招标，为什么?
(3)在何种情况下，经批准可以采用邀请招标方式进行招标?
(4)招标人在招标过程中的不妥之处有哪些?说明理由。
答案：
解析：
(1)招标必须具备的基本条件： 1)需按现行规定履行审批、核准、备案手续；
2)有相应资金或资金来源已经落实。
(2)本项目在上述条件下不能进行工程施工招标。因为，该项目还不具备工程项目招标所需的设计图纸。
(3)有下列情形之一的，经批准可以选择邀请招标：
1)建设项目技术复杂或有特殊要求，只有少量几家潜在投标人可供选择的；
2)受自然地域环境限制的；
3)涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾，适宜招标但不宜公开招标的；
4)拟公开招标的费用与项目的价值相比，不值得的；
5)法律法规规定不宜公开招标的。
(4)招标人在招标过程中的不妥之处和理由是：
1)招标人于2010年3月19日进行施工招标。
理由：该项目建设资金没有全部落实，不具备开展施工招标所需的设计图纸。
2)招标人向两家施工单位发出了邀请书。
理由：《中华人民共和国招标投标法》(以下简称《招标投标法》)规定，进行邀请招标时，必须向不少于3家的投标人发出投标邀请函。
2)有相应资金或资金来源已经落实。
(2)本项目在上述条件下不能进行工程施工招标。因为，该项目还不具备工程项目招标所需的设计图纸。
(3)有下列情形之一的，经批准可以选择邀请招标：
1)建设项目技术复杂或有特殊要求，只有少量几家潜在投标人可供选择的；
2)受自然地域环境限制的；
3)涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾，适宜招标但不宜公开招标的；
4)拟公开招标的费用与项目的价值相比，不值得的；
5)法律法规规定不宜公开招标的。
(4)招标人在招标过程中的不妥之处和理由是：
1)招标人于2010年3月19日进行施工招标。
理由：该项目建设资金没有全部落实，不具备开展施工招标所需的设计图纸。
2)招标人向两家施工单位发出了邀请书。
理由：《中华人民共和国招标投标法》(以下简称《招标投标法》)规定，进行邀请招标时，必须向不少于3家的投标人发出投标邀请函。
关于项目结构分析的说法，正确的是（）。
A、同一个建设工程项目只有一个项目结构的分解方法
B、居住建筑开发项目可根据建设的时间对项目结构进行逐层分解
C、群体项目最多可进行到第二层次的分解
D、单体工程不应再进行项目结构分解
B、居住建筑开发项目可根据建设的时间对项目结构进行逐层分解
C、群体项目最多可进行到第二层次的分解
D、单体工程不应再进行项目结构分解
答案：B
解析：
教材P15
本题考查的是项目结构图。选项A，项目结构分解并没有统一的模式，因此可以有多种分解方法。选项C，群体项目可以逐层分解，不是最多可进行到第二层次；选项D，单体工程如有必要，也应进行项目结构分解。
本题考查的是项目结构图。选项A，项目结构分解并没有统一的模式，因此可以有多种分解方法。选项C，群体项目可以逐层分解，不是最多可进行到第二层次；选项D，单体工程如有必要，也应进行项目结构分解。
光纤通信选用的波长范围在800～1800nm，并称800～900nm为短波长波段，主要用850nm一个窗口。1300～1600nm为长波长波段，主要有（ ）两个窗口。
A.1300nm和1540nm
B.1310nm和1550nm
C.1320nm和1560nm
D.1330nm和1570nm
B.1310nm和1550nm
C.1320nm和1560nm
D.1330nm和1570nm
答案：B
解析：
光纤通信选用的波长范围在800~1800nm，并称800~900nm为短波长波段，主要用850nm一个窗口。1300~1600nm为长波长波段，主要有1310nm和1550nm两个窗口。
2009年9月，某安装施工企业处理固定资产净损失2万元。根据企业会计准则及其相关规定，处理固定资产净损失属于（ ）。
A、间接成本
B、营业外支出
C、期间费用
D、资本性支出
B、营业外支出
C、期间费用
D、资本性支出
答案：B
解析：
2020版教材P97 / 2019版教材P95
营业外支出指企业发生的与其生产经营无直接关系的各项支出，如固定资产盘亏、处置固定资产净损失、债务重组损失、计提资产减值准备、罚款、捐赠支出、非常损失等。
营业外支出指企业发生的与其生产经营无直接关系的各项支出，如固定资产盘亏、处置固定资产净损失、债务重组损失、计提资产减值准备、罚款、捐赠支出、非常损失等。
根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》GF-2003-0214，合同中对固定劳动报酬可以约定调整的情况是（ ）。2017
A、市场人工价格低于合同约定基准价格，按变化前后价格差予以调整
B、工程量超出设计图纸范围导致劳务价格变化的，按变化前后价格差予以调整
C、施工时超出原施工要求导致劳务价格变化的，按变化前后价格差予以调整
D、法律及政策变化导致劳务价格变化的，按变化前后价格差予以调整
B、工程量超出设计图纸范围导致劳务价格变化的，按变化前后价格差予以调整
C、施工时超出原施工要求导致劳务价格变化的，按变化前后价格差予以调整
D、法律及政策变化导致劳务价格变化的，按变化前后价格差予以调整
答案：D
解析：
本题考查的是施工劳务分包合同的内容。在合同中可以约定，下列情况下，固定劳务报酬或单价可以调整：（1）以本合同约定价格为基准，市场人工价格的变化幅度超过一定百分比时，按变化前后价格的差额予以调整；（2）后续法律及政策变化，导致劳务价格变化的，按变化前后价格的差额予以调整；（3）双方约定的其他情形。
一次雷达可用于（）。
A、空中交通管制
B、飞行起降引导
C、场面监视
D、气象探测
E、飞行代码识别
B、飞行起降引导
C、场面监视
D、气象探测
E、飞行代码识别
答案：A,B,C,D
解析：
某新建机场场道的基层采用水泥稳定土，在填筑过程中，施工单位根据现场实际情况选择合理级配，采用光轮压路机和振动压路机，分层碾压。碾压完成后，检测了高程、压实度、平整度符合规范要求，认定施工质量合格，提请下道工序开工。
问题
(1)碾压原则怎么规定?碾压速度是多少?
(2)压实度检测标准是什么?检测频次是多少?检测方法是什么?
(3)检测项目是否存在漏项，如有请补充。
问题
(1)碾压原则怎么规定?碾压速度是多少?
(2)压实度检测标准是什么?检测频次是多少?检测方法是什么?
(3)检测项目是否存在漏项，如有请补充。
答案：
解析：
(1)碾压原则是从高到低，从边到中，先轻后重，先慢后快。碾压速度为，头两遍以1．5～1．7km／h为宜，以后用2．0～2．5km／h。
(2)检测标准：(重型击实法)上基层不得少于98％；底基层不得小于97％。检测频次每2000m2检查3次以上。检测方法为灌砂法或水袋法。
(3)检测项目有漏项，还应检测厚度、宽度、横坡度。
解析：
(1)《民用机场飞行区土(石)方与道面基础施工技术规范》MH 5014--2002规定：碾压原则是从高到低，从边到中，先轻后重，先慢后快。碾压速度为，头两遍以1．5～1．7km／h为宜，以后用2．0～2．5km／h。
(2)《民用机场飞行区土(石)方与道面基础施工技术规范》MH 5014--2002规定：(重型击实法)上基层不得少于98％；底基层不得小于97％。检测频次每2000m2检查3次以上。检测方法为灌砂法或水袋法。
(3)厚度、宽度、横坡度是基层摊铺非常重要的技术指标，它们不但决定自身的施工质量，而且对后续面层铺筑产生重要影响。
(2)检测标准：(重型击实法)上基层不得少于98％；底基层不得小于97％。检测频次每2000m2检查3次以上。检测方法为灌砂法或水袋法。
(3)检测项目有漏项，还应检测厚度、宽度、横坡度。
解析：
(1)《民用机场飞行区土(石)方与道面基础施工技术规范》MH 5014--2002规定：碾压原则是从高到低，从边到中，先轻后重，先慢后快。碾压速度为，头两遍以1．5～1．7km／h为宜，以后用2．0～2．5km／h。
(2)《民用机场飞行区土(石)方与道面基础施工技术规范》MH 5014--2002规定：(重型击实法)上基层不得少于98％；底基层不得小于97％。检测频次每2000m2检查3次以上。检测方法为灌砂法或水袋法。
(3)厚度、宽度、横坡度是基层摊铺非常重要的技术指标，它们不但决定自身的施工质量，而且对后续面层铺筑产生重要影响。
建筑市场信用体系的建立，要按照诚信激励和失信惩戒的原则建立诚信奖惩机制，对失信行为特别恶劣的单位和人员，要()。
A.进行诚信法制教育，促其执法、懂法、守法
B.予以行政处罚、经济制裁
C.坚决追究失信者的法律责任，提高失信成本，使失信者得不偿失
D.采用行政、经济、法律和社会舆论等综合治理措施公布、曝光
B.予以行政处罚、经济制裁
C.坚决追究失信者的法律责任，提高失信成本，使失信者得不偿失
D.采用行政、经济、法律和社会舆论等综合治理措施公布、曝光
答案：C
解析：
2020版教材P123 / 2019版教材P121
行为特别恶劣的，要坚决追究失信者的法律责任，提高失信成本，使失信者得不偿失。
行为特别恶劣的，要坚决追究失信者的法律责任，提高失信成本，使失信者得不偿失。
2021一级建造师考试真题精选及答案9辑 第3辑
公路工程设计变更分为（ ）设计变更。
A.特大
B.重大
C.较大
D.一般
E.轻微
B.重大
C.较大
D.一般
E.轻微
答案：B,C,D
解析：
2020版教材P449/2019版教材P439
公路工程设计变更分为重大设计变更、较大设计变更和一般设计变更。
公路工程设计变更分为重大设计变更、较大设计变更和一般设计变更。
在航站楼广播、电视系统安装施工过程中，必须与土建施工同时进行的工序是（）。
A.预埋管线
B.绝缘测试
C.设备定位测量
D.音频矩阵的安装
B.绝缘测试
C.设备定位测量
D.音频矩阵的安装
答案：A
解析：
下列属于民事责任的是（ ）。
A.继续履行
B.记过
C.撤职
D.罚金
B.记过
C.撤职
D.罚金
答案：A
解析：
BC属于行政处分，D属于刑事责任。
滑行道桥的混凝土浇筑包括（ ）、养护及拆模等工序。
A.拌制
B.运输
C.灌注
D.振捣
E.提浆
B.运输
C.灌注
D.振捣
E.提浆
答案：A,B,C,D
解析：
（2019年真题）某装饰工程共有墙纸裱糊、墙面软包两项相互独立的施工过程,每项施工过程包括备料、运输、现场施工三项工作,墙纸裱糊各项工作的持续时间分别为2、1、6天，墙面软包各项工作的时间分别是3、2、4天;由于运输工具的限制,每天只能运输一项施工过程的材料，该装饰工程的最短施工工期是（）。
A.9
B.10
C.11
D.12
B.10
C.11
D.12
答案：A
解析：
P118-129
最短施工工期为：2+1+6=9天。
最短施工工期为：2+1+6=9天。
关于膨胀土地区路基施工中，膨胀土填筑技术要点的说法中，正确的是（ ）。
A.强膨胀土应作为优先选用的路堤填料
B. 路基完成后，当年不能铺筑路面时，应按设计要求做封层，其厚度应不小于200mm，横坡不小于2％
C. 膨胀土路基填筑松铺厚度不得大于250mm；土块粒径应小于37．5mm
D. 中等膨胀土经处理后可作为填料，用于二级及二级以上公路路堤填料时，改性处理后胀缩总率应大于0．7％
B. 路基完成后，当年不能铺筑路面时，应按设计要求做封层，其厚度应不小于200mm，横坡不小于2％
C. 膨胀土路基填筑松铺厚度不得大于250mm；土块粒径应小于37．5mm
D. 中等膨胀土经处理后可作为填料，用于二级及二级以上公路路堤填料时，改性处理后胀缩总率应大于0．7％
答案：B
解析：
膨胀土的填筑： (1)强膨胀土不得作为路堤填料。中等膨胀土经处理后可作为填料，用于二级及二级以上公路路堤填料时，改性处理后胀缩总率应不大于0.7% 。胀缩总率不超过0.7%的弱膨胀土可直接填筑。
(2)膨胀土路基填筑松铺厚度不得大于300mm；土块粒径应小于37.5mm。
(3)填筑膨胀土路堤时，应及时对路堤边坡及顶面进行防护。
(4)路基完成后，当年不能铺筑路面时，应按设计要求做封层，其厚度应不小于200mm，横坡不小于2%。
(2)膨胀土路基填筑松铺厚度不得大于300mm；土块粒径应小于37.5mm。
(3)填筑膨胀土路堤时，应及时对路堤边坡及顶面进行防护。
(4)路基完成后，当年不能铺筑路面时，应按设计要求做封层，其厚度应不小于200mm，横坡不小于2%。
垫层是介于基层和土基之间的层位，垫层材料有粒料稳定土和无机结合料稳定土两类。其中粒料不包括的是（ ）。
A．天然砂砾
B．水结碎石
C．粗砂
D．炉渣
正确答案：B
关于建设工程项目招标或资格预审文件的表述中，错误的是（ ）。
A.招标文件或者资格预审文件收取的费用应当限于补偿印刷、邮寄的成本支出，不得以营利为目的
B.招标文件或者资格预审文件售出后，可以退还
C.对于所附的设计文件，招标人可以向投标人的收押金
D.招标人在发布招标公告、发出投标邀请书后或者售出招标文件或资格预审文件后不得擅自终止招标
B.招标文件或者资格预审文件售出后，可以退还
C.对于所附的设计文件，招标人可以向投标人的收押金
D.招标人在发布招标公告、发出投标邀请书后或者售出招标文件或资格预审文件后不得擅自终止招标
答案：B
解析：
本题考核的是招标信息的相关概述。投标人必须自费购买相关招标或资格预审文件，但对招标文件或者资格预审文件收取的费用应当限于补偿印刷、邮寄的成本支出，不得以营利为目的。对于所附的设计文件，招标人可以向投标人附收押金；对于开标后投标人退还设计文件的，招标人应当向投标人退还押金。招标文件或者资格预审文件售出后，不予退还。招标人在发布招标公告、发出投标邀请书后或者售出招标文件或资格预审文件后不得擅自终止招标。
下列对于法人的表述中，正确的是（ ）。
A.法人可以分为企业法人和事业法人
B.机关法人从设立时起具有法人资格，无须经专门机构核准登记
C.企业法人经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格
D.企业法人分立、合并，应当向登记机关办理登记并公告
E.企业法人分立、合并，其权利和义务由变更后的法人享有和承担
B.机关法人从设立时起具有法人资格，无须经专门机构核准登记
C.企业法人经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格
D.企业法人分立、合并，应当向登记机关办理登记并公告
E.企业法人分立、合并，其权利和义务由变更后的法人享有和承担
答案：B,C,D,E
解析：
法人可以分为营利法人.非营利法人和特别法人
2021一级建造师考试真题精选及答案9辑 第4辑
下列安全生产条件中，属于建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件有（ ）。
A. 有职业危害应急救援预案，建立应急救援组织，并配备必要的应急救援器材和设备
B. 依法为现场危险作业人员办理工伤保险，并为现场全部人员办理意外伤害险
C. 特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书
D. 设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员
E. 有全部分部分项工程的预防、监控措施和应急预案
B. 依法为现场危险作业人员办理工伤保险，并为现场全部人员办理意外伤害险
C. 特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书
D. 设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员
E. 有全部分部分项工程的预防、监控措施和应急预案
答案：C,D
解析：
立井井筒基岩施工可以不采用临时支护的施工作业方式的是( )。
A.短段掘砌平行作业
B.混凝土支护作业
C.长段掘砌单行作业
D.混合作业
B.混凝土支护作业
C.长段掘砌单行作业
D.混合作业
答案：D
解析：
井筒施工时，一般情况下，为了确保工作的安全都需要进行临时支护，但若采用短段作业，因围岩暴露高度不大，暴露时间不长，在进行永久支护之前不会片帮，这时可不采用临时支护。本题中给出的四个选项，短段掘砌平行作业，掘砌工作自上而下同时进行，砌壁是在多层吊盘上，掘进工作距离砌壁工作有一定高度，也问隔了一定的时间，掘进需要在掩护筒(或锚喷临时支护)保护下进行，因此，工作面需要进行临时支护；混凝土支护作业，不是井筒基岩施工作业方式，只是一个工序；长段掘砌单行作业，先掘进30～40m，然后停止掘进进行砌壁，中间间隔时间长，且掘进段高大，需要进行临时支护方能保证围岩稳定；混合作业是在短段掘进后立即进行砌壁工作，且段高通常在4m～5m以下，可以不进行临时支护，也能保证围岩稳定。因此D。
《建筑法》规定，有（ ）情形，建设单位应当按照国家有关规定办理申请批准手续。
A.需要进行爆破作业的
B.需要临时占用规划批准范围以内场地的
C.需要临时停水、停电、中断道路交通的
D.可能损坏电力、邮电通信等公共设施的
E.可能损坏道路、管线等公共设施的
B.需要临时占用规划批准范围以内场地的
C.需要临时停水、停电、中断道路交通的
D.可能损坏电力、邮电通信等公共设施的
E.可能损坏道路、管线等公共设施的
答案：A,C,D,E
解析：
本题考核的是建设单位的安全责任。《建筑法》规定，有下列情形之一的。建设单位应当按照国家有关规定办理申请批准手续：(1)需要临时占用规划批准范围以外场地的；(2)可能损坏道路、管线、电力、邮电通信等公共设施的；(3)需要临时停水、停电、中断道路交通的；(4)需要进行爆破作业的；(5)法律、法规规定需要办理报批手续的其他情形。
关于土地权属的说法，正确的有（ ）。 2016
A、城市郊区的土地归国家所有
B、自留地集体所有
C、城市市区土地归国家所有
D、农村土地均归集体所有
E、宅基地归农民个人所有
B、自留地集体所有
C、城市市区土地归国家所有
D、农村土地均归集体所有
E、宅基地归农民个人所有
答案：B,C
解析：
本题考查的是土地所有权。城市市区的土地属于国家所有。农村和城市郊区的土地，除由法律规定属于国家所有的以外，属于农民集体所有；宅基地和白留地、自留山，属于农民集体所有。
现场冷再生中关键技术是（ ）。
A：添加的胶黏剂（如乳化沥青、泡沫沥青、水泥）与旧混合料的均匀拌和技术
B：旧沥青混合料的加热重熔技术
C：新加沥青、再生剂与旧混合料的均匀复拌技术
D：解决旧沥青混合料中沥青的加热重熔问题与旧沥青混合料的精确计量问题
B：旧沥青混合料的加热重熔技术
C：新加沥青、再生剂与旧混合料的均匀复拌技术
D：解决旧沥青混合料中沥青的加热重熔问题与旧沥青混合料的精确计量问题
答案：A
解析：
现场冷再生中关键技术是添加的胶黏剂（如乳化沥青、泡沫沥青、水泥）与旧混合料的均匀拌和技术。
混凝土面板堆石坝在进行坝料压实检查时，对于砂砾料的检查项目包括（ ）。
A. 干密度
B. 相对密度
C. 颗粒级配
D. 孔隙率
E. 块石体积
B. 相对密度
C. 颗粒级配
D. 孔隙率
E. 块石体积
答案：A,B,C
解析：
坝料压实检查项目、取样次数见下表：
某装饰公司承接了寒冷地区某商场的室内外装饰工程。其中，室内地面釆用地面砖镶 贴，吊顶工程部分采用木龙骨，室外部分墙面为铝板幕墙，采用进口硅酮结构密封胶、铭塑 复合板，其余外墙为加气混凝土外镶贴陶瓷砖。施工过程中，发生如下事件：
事件一：因木龙骨为曱提供的材料，施工单位未对木龙骨进行检验和处理就用到工程 上。施工单位对新进场外墙陶瓷砖和内瑜转的啄水率进行了复试，对铝塑复合板核对了产品 质量证明文件。 -,
事件二：在送样待检时,为赶工期，施工单位未经监理工程师许可就进行了外墙饰面 砖镶贴施工，待复验报告出来，部分指标未能达到要求。
事件三：外墙面砖施工前，工长安排工人在陶粒空心砖墙面上做了外墙饰面砖样板 件，并对其质量验收进行了允许偏差的检验。
事件一中，施工单位对甲提供的木龙骨是否需要检查验收？木龙骨使用前应进行什 么技术处理？
指出事件三中外墙饰面砖样施工中存在的问题，写出正确做法，.补充外墙饰面砖质 量验收的其他检验项目。
事件一：因木龙骨为曱提供的材料，施工单位未对木龙骨进行检验和处理就用到工程 上。施工单位对新进场外墙陶瓷砖和内瑜转的啄水率进行了复试，对铝塑复合板核对了产品 质量证明文件。 -,
事件二：在送样待检时,为赶工期，施工单位未经监理工程师许可就进行了外墙饰面 砖镶贴施工，待复验报告出来，部分指标未能达到要求。
事件三：外墙面砖施工前，工长安排工人在陶粒空心砖墙面上做了外墙饰面砖样板 件，并对其质量验收进行了允许偏差的检验。
事件一中，施工单位对甲提供的木龙骨是否需要检查验收？木龙骨使用前应进行什 么技术处理？
指出事件三中外墙饰面砖样施工中存在的问题，写出正确做法，.补充外墙饰面砖质 量验收的其他检验项目。
答案：
解析：
事件三中外墙饰面砖样板件施工中存在的问题：未对样板件的饰面砖粘结强度进行 检验。正确做法：应对枰板件的饰面砖粘结强度进行检验。 外墙饰面砖质量验收的其他检验项目：对外墙饰面砖隐蔽工程进行验收，平整度、光 洁度的检验、尺寸检验、饰面板嵌缝质量检验。
建设工程安全隐患包括的不安全因素有（ ）。
A.人的不安全因素
B.物的不安全状态
C.技术的不成熟因素
D.环境的不稳定因素
E.组织管理上的不安全因素
B.物的不安全状态
C.技术的不成熟因素
D.环境的不稳定因素
E.组织管理上的不安全因素
答案：A,B,E
解析：
下列案件调解达成协议,人民法院可以不制作调解书的有()。
A.调解和好的离婚案件
B.调解维持收养关系的案件
C.能够即时履行的案件
D.给付财产的调解书
E.分期给付的调解书
B.调解维持收养关系的案件
C.能够即时履行的案件
D.给付财产的调解书
E.分期给付的调解书
答案：A,B,C
解析：
2020版教材P366 / 2019版教材P365
下列案件调解达成协议， 人民法院可以不制作调解书： 调解和好的离婚案件； 调解维持收养关系的案件； 能够即时履行的案件； 其他不需要制作调解书的案件。
下列案件调解达成协议， 人民法院可以不制作调解书： 调解和好的离婚案件； 调解维持收养关系的案件； 能够即时履行的案件； 其他不需要制作调解书的案件。
2021一级建造师考试真题精选及答案9辑 第5辑
矿山项目决策阶段影响工程投资的因素有（??）。
A.市场因素
B.资源条件因素
C.技术因素
D.环境因素
E.总平面设计
B.资源条件因素
C.技术因素
D.环境因素
E.总平面设计
答案：A,B,C,D
解析：
制约项目规模合理化的因素有矿产资源和资源条件因素、市场因素、技术因素、环境因素等。
建筑施工企业在结构和安装装饰装修施工阶段,应采取以下防止扬尘污染的措施( )。
A.作业区目测扬尘高度小于1米
B.对易产生扬尘的堆放材料应采取覆盖措施,对粉末状材料密网覆盖存放
C.高层或多层建筑清理垃圾应搭设封闭性临时专用道或采用容器吊运
D.浇筑混凝土前清理灰尘和垃圾时尽量使用吸尘器,避免使用吹风器等易产生扬尘的设备
E.机械剔凿作业时可用局部遮挡、掩盖、水淋等防护措施
B.对易产生扬尘的堆放材料应采取覆盖措施,对粉末状材料密网覆盖存放
C.高层或多层建筑清理垃圾应搭设封闭性临时专用道或采用容器吊运
D.浇筑混凝土前清理灰尘和垃圾时尽量使用吸尘器,避免使用吹风器等易产生扬尘的设备
E.机械剔凿作业时可用局部遮挡、掩盖、水淋等防护措施
答案：C,D,E
解析：
2020版教材P199 / 2019版教材P198
3.结构施工、安装装饰装修阶段，作业区目测扬尘高度小于0.5米。对易产生扬尘的堆放材料应采取覆盖措施；对粉末状材料应封闭存放；场区内可能引起扬尘的材料及建筑垃圾搬运应有降尘措施，如覆盖、洒水等；浇筑混凝土前清理灰尘和垃圾时尽量使用吸尘器，避免使用吹风器等易产生扬尘的设备；机械剔凿作业时可用局部遮挡、掩盖、水淋等防护措施；高层或多层建筑清理垃圾应搭设封闭性临时专用道或采用容器吊运。
3.结构施工、安装装饰装修阶段，作业区目测扬尘高度小于0.5米。对易产生扬尘的堆放材料应采取覆盖措施；对粉末状材料应封闭存放；场区内可能引起扬尘的材料及建筑垃圾搬运应有降尘措施，如覆盖、洒水等；浇筑混凝土前清理灰尘和垃圾时尽量使用吸尘器，避免使用吹风器等易产生扬尘的设备；机械剔凿作业时可用局部遮挡、掩盖、水淋等防护措施；高层或多层建筑清理垃圾应搭设封闭性临时专用道或采用容器吊运。
指令标记牌包括（ ）标记牌。
A.跑道号码
B.跑道等待位置
C.禁止进入
D.脱离跑道
E.飞机机位号码
B.跑道等待位置
C.禁止进入
D.脱离跑道
E.飞机机位号码
答案：A,B,C
解析：
见《民航机场工程管理与实务》D415033和《民用机场飞行区技术标准》MH 5001--2013中6．3．2的规定。指令标记牌是用来传达—个必须照办的指令。
财务关系是企业在财务活动过程中与各方所形成的（ ）。
A．经济利益关系
B．资金往来关系
C．结算关系
D．货币关系
正确答案：A
为保证堆石体的坚固、稳定，面板堆石坝主要部位石料的抗压强度不应低于（ ）MPa。
A.58
B.68
C.78
D.88
B.68
C.78
D.88
答案：C
解析：
本题考查的是堆石材料的质量要求。为保证堆石体的坚固、稳定，面板堆石坝主要部位石料的抗压强度不应低于78MPa。
提高安装精度应从人、机、料、法、环等方面着手，尤其要强调施工（ ）的作用。
A.环境
B.人员
C.机具
D.工艺
B.人员
C.机具
D.工艺
答案：B
解析：
教材P66
提高安装精度的方法应从人、机、料、法、环等方面着手。尤其要强调人的作用，应选派具有相应技术水平和责任心的人员去从事相应的安装工作。
提高安装精度的方法应从人、机、料、法、环等方面着手。尤其要强调人的作用，应选派具有相应技术水平和责任心的人员去从事相应的安装工作。
某施工企业购入一台施工机械，原价60000元，预计残值率3%，使用年限8年，按平均年限法计提折旧，该设备每年应计提的折旧额为（ ）元。
A. 5820
B. 7275
C. 6000
D. 7500
A. 5820
B. 7275
C. 6000
D. 7500
答案：B
解析：
2010年建设工程经济真题第13题
本题主要考查了成本费用的计量。
固定资产折旧的方法包括年限平均法、工作量法、双倍余额递减法和年数总和法，其中工作量法又分为行驶里程法和工作台班法。
平均年限法是指将固定资产按预计使用年限平均计算折旧均衡地分摊到各期的方法。其计算公式如下：
因此，本题正确答案为B项。
本题主要考查了成本费用的计量。
固定资产折旧的方法包括年限平均法、工作量法、双倍余额递减法和年数总和法，其中工作量法又分为行驶里程法和工作台班法。
平均年限法是指将固定资产按预计使用年限平均计算折旧均衡地分摊到各期的方法。其计算公式如下：
因此，本题正确答案为B项。
根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，关于建筑起重机械安装单位安全责任的说法，正确的是（ ）。
A、安装单位应当与建设单位签订建筑起重机械安装工程安全协议书
B、施工总承包企业不负责对建筑起重机械安装工程专项施工方案进行审查
C、建筑起重器械安装完毕后，建设主管部门应当参加验收
D、建筑起重机械安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明
B、施工总承包企业不负责对建筑起重机械安装工程专项施工方案进行审查
C、建筑起重器械安装完毕后，建设主管部门应当参加验收
D、建筑起重机械安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明
答案：D
解析：
教材P284
【知识点】机械设备等单位相关的安全责任。选项A，实行施工总承包的，施工总承包单位应当与安装单位签订建筑起重机械安装、拆卸工程安全协议书；选项B，施工总承包单位需要对专项施工方案审核；选项C，建筑起重机械安装完毕后，使用单位应当组织出租、安装、监理等有关单位进行验收。
【知识点】机械设备等单位相关的安全责任。选项A，实行施工总承包的，施工总承包单位应当与安装单位签订建筑起重机械安装、拆卸工程安全协议书；选项B，施工总承包单位需要对专项施工方案审核；选项C，建筑起重机械安装完毕后，使用单位应当组织出租、安装、监理等有关单位进行验收。
下列建设工程项目风险中，属于组织风险的有（）。（2014）
A．人身安全控制计划
B．工作流程组织
C．引起火灾和爆炸的因素
D．任务分工和管理职能分工
E．设计人员和监理工程师的能力
B．工作流程组织
C．引起火灾和爆炸的因素
D．任务分工和管理职能分工
E．设计人员和监理工程师的能力
答案：B,D,E
解析：
建设工程项目的风险有如下几种类型：1组织风险。2经济与管理风险3工程环境风险4技术风险
1 .组织风险，如 ：
( 1 ) 组织结构模式；
( 2 ) 工作流程组织；
( 3 ) 任务分工和管理职能分工；
( 4 ) 业主方（包括代表业主利益的项目管理方）人员的构成和能力；
( 5 ) 设计人员和监理工程师的能力；
( 6 ) 承包方管理人员和一般技工的能力；
( 7 ) 施工机械操作人员的能力和经验；
( 8 ) 损失控制和安全管理人员的资历和能力等。
1 .组织风险，如 ：
( 1 ) 组织结构模式；
( 2 ) 工作流程组织；
( 3 ) 任务分工和管理职能分工；
( 4 ) 业主方（包括代表业主利益的项目管理方）人员的构成和能力；
( 5 ) 设计人员和监理工程师的能力；
( 6 ) 承包方管理人员和一般技工的能力；
( 7 ) 施工机械操作人员的能力和经验；
( 8 ) 损失控制和安全管理人员的资历和能力等。
2021一级建造师考试真题精选及答案9辑 第6辑
（2015 年真题）钢筋混凝土结构外表面需设置保温层和饰面层的水处理建筑物是（ ）。
A．沉砂池
B．沉淀池
C．消化池
D．浓缩池
B．沉淀池
C．消化池
D．浓缩池
答案：C
解析：
本题考查的是构筑物与施工方法。污水处理构筑物中卵形消化池，通常采用无粘结预应力筋、曲面异型大模板施工。消化池钢筋混凝土主体外表面，需要做保温和外饰面保护；保温层、饰面层施工应符合设计要求。 @##
引起债权债务关系发生的最主要、最普遍的根据是()。
A.合同
B.扶养
C.不当得利
D.无因管理
B.扶养
C.不当得利
D.无因管理
答案：A
解析：
本题考核的是债的发生根据。合同引起债的关系，是债发生的最主要、最普遍的依据。
在运用分层法对工程项目质量进行统计分析时，通常可以按照（）等分层方法获取质量原始数据。
A.作业班组 B.作业时间 C.工程材料
D.投资主体 E.工程部位建设工程
A.作业班组 B.作业时间 C.工程材料
D.投资主体 E.工程部位建设工程
答案：A,B,C,E
解析：
在运用分层法对工程项目质量进行统计分析时，根据管理需要和统计目的，通常可按以下分层方法取得原始数据：按施工时间；按地区部位；按产品材料；按检测方法；按作业组织；按工程类型；按合同结构。
可用于桥梁建造的吊装方法是（ ）。
A.桅杆系统吊装
B.缆索系统吊装
C.直升机吊装
D.液压提升系统
B.缆索系统吊装
C.直升机吊装
D.液压提升系统
答案：B
解析：
缆索系统吊装用在其他吊装方法不便或不经济的场合，重量不大，跨度、高度较大的场合。如桥梁建造、电视塔顶设备吊装。
分部分项工程量清单编制的依据有( )。
A．招标文件
B．设计文件
C．有关的工程施工规范与工程验收规范
D．拟采用的施工组织设计和施工技术方案
E．相关定额标准
正确答案：ABCD
综合布线工程线缆测试内容不包括（）。
A.近端串扰
B.绝缘电阻
C.回波损耗
D.传播时延
B.绝缘电阻
C.回波损耗
D.传播时延
答案：B
解析：
线缆测试内容包括接线图测试、布线链路长度测试、衰减测试、近端串扰测试、衰减串扰比测试传播时延测试、回波损耗测试等。
铁路甲供物资达到国家规定依法必须招标规模标准的，须采用公开招标方式，由建设卑位作为招标人依法进行招标采购，评标办法采用（ ）。
A.综合评价法
B.技术评分合理标价法
C.经评审的最低投标价法
D.固定标价评分法
B.技术评分合理标价法
C.经评审的最低投标价法
D.固定标价评分法
答案：C
解析：
幕墙工程必须进行的安全与功能检测项目有（ ）。
A.硅酮结构胶相容性试验
B.耐风压性能
C.空气渗透性能
D.饰面砖的粘结强度
E.后置埋件现场拉拔试验
B.耐风压性能
C.空气渗透性能
D.饰面砖的粘结强度
E.后置埋件现场拉拔试验
答案：A,B,C,E
解析：
（2019年真题）不同行政法规对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致,不能确定如何适用时,由（）裁决。
A.国务院
B.最高人民法院
C.国务院司法行政部门
D.全国人大常委会
B.最高人民法院
C.国务院司法行政部门
D.全国人大常委会
答案：A
解析：
P1-6
本题考查的是法的形式和效力层级。行政法规之间对同一事项新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时,由国务院裁决。
本题考查的是法的形式和效力层级。行政法规之间对同一事项新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时,由国务院裁决。
2021一级建造师考试真题精选及答案9辑 第7辑
城市范围内主要路段的施工工地应设置高度不小于（） 的封闭围挡
A.1.5m
B.2.5m
C.3.5m
D.0.5m
B.2.5m
C.3.5m
D.0.5m
答案：B
解析：
2020版教材P199
城市范围内主要路段的施工工地应设置高度不小于2.5m 的封闭围挡，一般路段的施工工地应设置高度不小于1.8m 的封闭围挡。施工工地的封闭围挡应坚固、稳定、整洁、美观。
城市范围内主要路段的施工工地应设置高度不小于2.5m 的封闭围挡，一般路段的施工工地应设置高度不小于1.8m 的封闭围挡。施工工地的封闭围挡应坚固、稳定、整洁、美观。
在下列特殊钢中,常使用（ ）制造加热炉、锅炉、燃气轮机等高温装置上的零件。
A.耐磨钢
B.耐热钢
C.耐候钢
D.表面处理钢材
B.耐热钢
C.耐候钢
D.表面处理钢材
答案：B
解析：
教材P2
例如，在加热炉、锅炉、燃气轮机等高温装置中的零件就是使用耐热钢
例如，在加热炉、锅炉、燃气轮机等高温装置中的零件就是使用耐热钢
预应力箱梁应在（ ）达到要求后进行预应力钢绞线终张拉。
A.梁体混凝土强度
B.梁体混凝土弹性模量
C.梁体混凝土龄期
D.梁体混凝土收缩徐变
E.梁体刚度和稳定性
B.梁体混凝土弹性模量
C.梁体混凝土龄期
D.梁体混凝土收缩徐变
E.梁体刚度和稳定性
答案：A,B,C
解析：
某建设单位根据城市市政有关部门提供的地下管线资料提交施工单位施工，由于该资料的准确性有误差，导致施工过程中出现挖断管道的工程事故，造成施工单位经济损失，施工单位应该()。
A.就此向建设单位要求赔偿
B.就此向市政有关部门要求赔偿
C.施工单位自行负担一切损失
D.建设单位和市政管理部门承担连带责任
B.就此向市政有关部门要求赔偿
C.施工单位自行负担一切损失
D.建设单位和市政管理部门承担连带责任
答案：A
解析：
2020版教材P278 / 2019版教材P277
《建设工程安全生产管理条例》进一步规定，建设单位应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。
《建设工程安全生产管理条例》进一步规定，建设单位应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。
不宜用于填土土质的降水方法是（ ）。
A、轻型井点
B、降水管井
C、喷射井点
D、电渗井点
B、降水管井
C、喷射井点
D、电渗井点
答案：B
解析：
P87
本题考查的是人工降排地下水的施工。降水常用的有轻型井点、多级轻型井点、喷射井点、电渗井点、真空降水管井、降水管井等方法。它们大多都适用于填土、黏性土、粉土和砂土，只有降水管井不宜用于填土,但又适合于碎石土和黄土。
本题考查的是人工降排地下水的施工。降水常用的有轻型井点、多级轻型井点、喷射井点、电渗井点、真空降水管井、降水管井等方法。它们大多都适用于填土、黏性土、粉土和砂土，只有降水管井不宜用于填土,但又适合于碎石土和黄土。
甲建设单位拖欠乙施工企业工程款，乙发函催告甲还款。乙的催告行为在提起诉讼时产生的效果是（ ）。2017真题
A、诉讼时效的中止
B、诉讼时效的中断
C、诉讼时效的延长
D、改变法定时效期间
B、诉讼时效的中断
C、诉讼时效的延长
D、改变法定时效期间
答案：B
解析：
本题考查的是民事诉讼时效的规定。诉讼时效因提起诉讼、当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断。从中断时起，诉讼时效期间重新计算。所以正确答案为B。
（2019年真题）根据建设项目信息的内容属性，质量控制信息应归类为（）。
A.组织类信息
B.技术类信息
C.管理类信息
D.经济类信息
B.技术类信息
C.管理类信息
D.经济类信息
答案：B
解析：
P340
质量控制技术类信息:前期技术信息、设计技术信息、质量控制信息、材料设备技术信息、施工技术信息、竣工验收技术信息。
质量控制技术类信息:前期技术信息、设计技术信息、质量控制信息、材料设备技术信息、施工技术信息、竣工验收技术信息。
反映企业盈利能力的核心指标是（ ）。
A．利润
B．净资产收益率
C．总资产报酬率
D．平均净资产
正确答案：B
请参见书中 IZ102132 营运能力分析
请参见书中 IZ102132 营运能力分析
根据《民事诉讼法》及司法解释，因建设工程施工合同纠纷提起诉讼的管辖法院为（ ）。
A.被告所在地法院
B.原告所在地法院
C.合同签订地法院
D.工程所在地法院
B.原告所在地法院
C.合同签订地法院
D.工程所在地法院
答案：D
解析：
因不动产纠纷提起的诉讼， 由不动产所在地人民法院管辖，如房屋买卖纠纷、土地使用权转让纠纷等。建设工程施工合同纠纷按照不动产纠纷确定管辖。不动产已登记的，以不动产登记簿记载的所在地为不动产所在地；不动产未登记的，以不动产实际所在地为不动产所在地。
2021一级建造师考试真题精选及答案9辑 第8辑
污水处理构筑物中，通常采用无粘结预应力筋，曲面异型大模板施工的构筑物是 （ )
A.矩形水池 B.圆柱形消化池 C.圆形蓄水池 D.卵形消化池
A.矩形水池 B.圆柱形消化池 C.圆形蓄水池 D.卵形消化池
答案：D
解析：
污水处理构筑物中卵形消化池，通常采 用无粘结预应力筋、曲面异型大模板施工。消化 池钢筋混凝土主体外表面，需要做保温和外饰面 的保护，但必须在主体结构施工质量验收合格后施 工；保温层、饰面层和骨架施工应符合设计要求。
从“价差”方面分析材料成本增加的可能原因，并提出通过物耗管理控制成本的方法。
正确答案：
因为材料原价未变，所以从“价差”分析，材料成本增加可能是因为运杂费（1分）、场外运输损耗率（1分）、采购及保管费（1分）的增加而引起。物耗管理的办法有： （1）量差控制。（或节约降耗、控制物耗）（1分） （2）量差考核。（1分） （3）推行限额领料制度。（1分）
因为材料原价未变，所以从“价差”分析，材料成本增加可能是因为运杂费（1分）、场外运输损耗率（1分）、采购及保管费（1分）的增加而引起。物耗管理的办法有： （1）量差控制。（或节约降耗、控制物耗）（1分） （2）量差考核。（1分） （3）推行限额领料制度。（1分）
关于新技术应用方案技术经济分析的说法，正确的是（ ）。
A、有无对比法是新技术应用方案比选常用的方法
B、新技术应用方案技术经济分析的内容不包括环境分析
C、技术应用方案比选只能采用定性分析方法
D、横向对比法适宜于不同行业的新技术应用方案对比
B、新技术应用方案技术经济分析的内容不包括环境分析
C、技术应用方案比选只能采用定性分析方法
D、横向对比法适宜于不同行业的新技术应用方案对比
答案：A
解析：
教材P79。
本题考查的是新技术应用方案的技术经济分析分类。选项B；新技术应用方案的技术经济分析分为技术分析、经济分析、社会分析、环境分析和综合分析。选项C：技术应用方案比选可采用定性分析法，定量分析法，专家评议法等方法。选项D。
本题考查的是新技术应用方案的技术经济分析分类。选项B；新技术应用方案的技术经济分析分为技术分析、经济分析、社会分析、环境分析和综合分析。选项C：技术应用方案比选可采用定性分析法，定量分析法，专家评议法等方法。选项D。
单项工程综合概算的构成中，不包括下列选项中的（ ）。
A、设备及安装单位工程概算
B、工程建设其他费用概算
C、建筑单位工程概算
D、固定资产投资方向调节税
B、工程建设其他费用概算
C、建筑单位工程概算
D、固定资产投资方向调节税
答案：D
解析：
2020版教材P210 / 2019版教材P204
单项工程综合概算的组成内容如图1Z103041-2：建筑单位工程概算，设备及安装单位工程概算及工程建设其他费用概算
单项工程综合概算的组成内容如图1Z103041-2：建筑单位工程概算，设备及安装单位工程概算及工程建设其他费用概算
下列说法正确的是()。
A．在现金流量表编制中，银行帐号中不能随时支取的不能列入现金
B．提前通知金融企业可以支取的定期存款，也不能包括在现金内
C．现金等价物是指从购买日起，六个月内到期的短期投资
D．现金流量表中的现金不仅指“现金”账户的库存现金，而且指银行账户中可随时支
取的部分
E．现金流量表中的现金仅指“现金”账户的库存现金
正确答案：AD
在直方图中质量特性数据分布均已出现超出质量标准的上下界限，这些数据说明生产过程存在质量不合格，需要分析原因，（ ）纠偏。
A.保证质量
B.采取措施
C.分析现状
D.分析理论
B.采取措施
C.分析现状
D.分析理论
答案：B
解析：
2020/2019教材P201
：（6）图1Z204064-3（e）、（f）的数据分布均已出现超出质量标准的上下界限，这些数据说明生产过程存在质量不合格，需要分析原因，采取措施进行纠偏。
：（6）图1Z204064-3（e）、（f）的数据分布均已出现超出质量标准的上下界限，这些数据说明生产过程存在质量不合格，需要分析原因，采取措施进行纠偏。
主要适用于施工过程中必须发生，但在投标时很难具体分项预测，又无法单独列出项目内容的措施项目的措施项目费的计价方法是（ ）。
A.综合单价法
B.定额基价法
C.参数法计价
D.分包法计价
B.定额基价法
C.参数法计价
D.分包法计价
答案：C
解析：
本题考查的是不同种类措施项目费计算方法的区分。（1）综合单价法适用于可以计算工程量的措施项目，如混凝土模板、脚手架、垂直运输等；（2）参数法计价适用于施工过程中必须发生，但在投标时很难具体分项预测，又无法单独列出项目内容的措施项目。如夜间施工费、二次搬运费、冬雨期施工；（3）分包法计价适合于可以分包的独立项目，如室内空气污染测试等。
建设单位办理大型公共建筑工程竣工验收备案应提交的材料有（ ）。
A. 工程竣工验收备案表
B. 住宅使用说明书
C. 工程竣工验收报告
D. 施工单位签署的工程质量保修书
E. 公安机关消防机构出具的消防验收合格证明文件
A. 工程竣工验收备案表
B. 住宅使用说明书
C. 工程竣工验收报告
D. 施工单位签署的工程质量保修书
E. 公安机关消防机构出具的消防验收合格证明文件
答案：A,C,D,E
解析：
2013年建设工程法规真题第89题
建设单位办理工程质量竣工验收备案应当提交下列文件：
（1）工程竣工验收备案表
（2）工程竣工验收报告
（3）法律、行政法规规定应当由规划、环保等部门出具的认可文件或准许使用文件
（4）法律规定应当由公安消防部门出具的对大型的人员密集场所和其他特殊建设工程验收合格的证明文件
（5）施工单位签署的工程质量保修书
（6）法律、规章规定必须提供的其他文件。住宅工程还应当提交《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》
由于是大型公共建筑，不是住宅，所以不需要提供住宅质量保证书和住宅使用说明书，所以ACDE正确，B错误。
综上所述，本题正确答案为ACDE。
建设单位办理工程质量竣工验收备案应当提交下列文件：
（1）工程竣工验收备案表
（2）工程竣工验收报告
（3）法律、行政法规规定应当由规划、环保等部门出具的认可文件或准许使用文件
（4）法律规定应当由公安消防部门出具的对大型的人员密集场所和其他特殊建设工程验收合格的证明文件
（5）施工单位签署的工程质量保修书
（6）法律、规章规定必须提供的其他文件。住宅工程还应当提交《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》
由于是大型公共建筑，不是住宅，所以不需要提供住宅质量保证书和住宅使用说明书，所以ACDE正确，B错误。
综上所述，本题正确答案为ACDE。
按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）投标的工程，完全不能竞争的部分是（ ）。
A. 分部分项工程费
B. 措施项目费
C. 其他项目费
D. 规费
A. 分部分项工程费
B. 措施项目费
C. 其他项目费
D. 规费
答案：D
解析：
2013年建设工程经济真题第45题
本题考查的是规费的概念。
规费是指征服和有关权力部门规定必须缴纳的费用。规费应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。每一项规费的规定文件中，对其计算方法都有明确的说明，故可以按各项法规和规定的计算方式计取。具体计算时，一般按国家及有关部门规定的计算公式和费率标准进行计算。
综上所述，本题的正确答案为D。
本题考查的是规费的概念。
规费是指征服和有关权力部门规定必须缴纳的费用。规费应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。每一项规费的规定文件中，对其计算方法都有明确的说明，故可以按各项法规和规定的计算方式计取。具体计算时，一般按国家及有关部门规定的计算公式和费率标准进行计算。
综上所述，本题的正确答案为D。
2021一级建造师考试真题精选及答案9辑 第9辑
隧道线形控制的主要任务是控制（ ）。
A、盾构姿态
B、盾尾密封
C、注浆压力
D、拼装质量
B、盾尾密封
C、注浆压力
D、拼装质量
答案：A
解析：
2020教材P158 / 2019教材P160
五、盾构姿态控制：线形控制的主要任务是通过控制盾构姿态，使构建的衬砌结构几何中心线线形顺滑，且位于设计中心线的容许误差范围内。
五、盾构姿态控制：线形控制的主要任务是通过控制盾构姿态，使构建的衬砌结构几何中心线线形顺滑，且位于设计中心线的容许误差范围内。
碳素结构钢应在（ ）后进行焊缝探伤检验。
A.完成焊接后至少24h
B.完成焊接后至少48h
C.焊缝冷却到50°C以下
D.焊缝冷却到环境温度
B.完成焊接后至少48h
C.焊缝冷却到50°C以下
D.焊缝冷却到环境温度
答案：D
解析：
2020教材P404 / 2019教材P405
三、钢结构焊接工程（一）一般规定碳素结构钢应在焊缝冷却到环境温度、低合金结构钢应在完成焊接24h以后，进行焊缝探伤检验。
三、钢结构焊接工程（一）一般规定碳素结构钢应在焊缝冷却到环境温度、低合金结构钢应在完成焊接24h以后，进行焊缝探伤检验。
地铁隧道之间的联络通道起（ ）作用。
A.安全疏散乘客
B.隧道排水
C.防水
D.消防
E.隧道止水
B.隧道排水
C.防水
D.消防
E.隧道止水
答案：A,B,D
解析：
本题考查的是不同方法施工地铁区间隧道的结构形式。联络通道是设置在两条地铁隧道之间的一条横向通道，起到安全疏散乘客、隧道排水及防火、消防等作用。教材P111。
某企业进行设备租赁和购买方案比选。甲方案为租赁设备，租赁每年50万，租赁5年，乙方案为购买投资，购置费200万元，全部来源银行借款，借款单利计息，年利率10%，借款期限5年，设备可使用年限5年，预计净残值为0，企业所得税率25%，其他条件不考虑，关于方案比选的说法，正确的是( )。 (2015)
A.考虑税收影响时，甲方案优于乙方案
B.考虑税收影响时，甲、乙方案税后成本相同
C.考虑税收影响时，乙方案优于甲方案
D.设备方案比选不应考虑税收的影响
B.考虑税收影响时，甲、乙方案税后成本相同
C.考虑税收影响时，乙方案优于甲方案
D.设备方案比选不应考虑税收的影响
答案：A
解析：
本题考查的是设备经营租赁与购置方案的经济比选方法。由于每个企业都要依利润大小缴纳所得税，按财务制度规定，租赁设备的租金允许计入成本；购买设备每期计提的折旧费也允许计入成本；若用借款购买设备，其每期支付的利息也可以计入成本。在其他费用保持不变的情况下，计人成本越多，则利润总额越少，企业交纳的所得税也越少。因此在充分考虑各种方式的税收优惠影响下，应该选择税后收益更大或税后成本更小的方案。
设备租赁： 所得税率X 租赁费一租赁费
设备购置： 所得税率X (折旧+ 贷款利息)一设备购置费一贷款利
设备租赁：（25%*50-50）*5=-187.5
设备购买：25%*（200/5+200*10%）*5-200-200*10%*5=-225
所以甲方案现金流出更小，所以甲更优；
-68
设备租赁： 所得税率X 租赁费一租赁费
设备购置： 所得税率X (折旧+ 贷款利息)一设备购置费一贷款利
设备租赁：（25%*50-50）*5=-187.5
设备购买：25%*（200/5+200*10%）*5-200-200*10%*5=-225
所以甲方案现金流出更小，所以甲更优；
-68
下列工程不属于A类运输机场工程的有（??）的工程。
A.飞行区指标为4F，且批准的可行性研究报告总投资为l亿元
B.飞行区指标为4E，且批准的可行性研究报告总投资为1．5亿元
C.飞行区指标为4E，且批准的可行性研究报告总投资为2亿元
D.飞行区指标为4D，且批准的可行性研究报告总投资为2．5亿元
E.飞行区指标为4D，且批准的可行性研究报告总投资为3亿元
B.飞行区指标为4E，且批准的可行性研究报告总投资为1．5亿元
C.飞行区指标为4E，且批准的可行性研究报告总投资为2亿元
D.飞行区指标为4D，且批准的可行性研究报告总投资为2．5亿元
E.飞行区指标为4D，且批准的可行性研究报告总投资为3亿元
答案：D,E
解析：
《公路水运工程安全生产监督管理办法》第五十五条规定从业单位及相关责任人违反本办法规定，逾期未改正的，对从业单位处1万元以上3万元以下的罚款，下列适用此条款的行为有()。
A.未按照规定配备安全生产管理人员的
B.未按照规定设置安全生产管理机构的
C.主要负责人和安全生产管理人员未按照规定经考核合格的
D.未按批准的专项施工方案进行施工，导致重大事故隐患的
E.从业单位未全面履行安全生产责任，导致重大事故隐患的
B.未按照规定设置安全生产管理机构的
C.主要负责人和安全生产管理人员未按照规定经考核合格的
D.未按批准的专项施工方案进行施工，导致重大事故隐患的
E.从业单位未全面履行安全生产责任，导致重大事故隐患的
答案：D,E
解析：
根据物资采购合同的规定，交货日期的确定可以按照（ ）方式。
A. 供货方负责送货的，以采购方收货戳记的日期为准
B. 凡委托运输部门或单位运输、送货或代运的产品，一般以向承运单位提出申请的日期为准
C. 凡委托运输部门或单位运输、送货或代运的产品，一般以供货方发运产品时承运单位签发的日期为准
D. 采购方提货的，以供货方按合同规定通知的提货日期为准
E. 供货方负责送货的，以供货方发出日期为准
A. 供货方负责送货的，以采购方收货戳记的日期为准
B. 凡委托运输部门或单位运输、送货或代运的产品，一般以向承运单位提出申请的日期为准
C. 凡委托运输部门或单位运输、送货或代运的产品，一般以供货方发运产品时承运单位签发的日期为准
D. 采购方提货的，以供货方按合同规定通知的提货日期为准
E. 供货方负责送货的，以供货方发出日期为准
答案：A,C,D
解析：
本题主要考查交货日期。
交货日期的确定可以按照下列方式：（1）供方负责送货的，以采购方收货戳记的日期为准；（2）需采购方提货的，以供方按合同规定通知的提货日期为准；（3）凡委托运输部门或单位运输、送货或代运的产品，一般以供方发运产品时承运单位签发的日期为准。
综上所述，本题正确选项为ACD项。
交货日期的确定可以按照下列方式：（1）供方负责送货的，以采购方收货戳记的日期为准；（2）需采购方提货的，以供方按合同规定通知的提货日期为准；（3）凡委托运输部门或单位运输、送货或代运的产品，一般以供方发运产品时承运单位签发的日期为准。
综上所述，本题正确选项为ACD项。
港口与航道工程的图纸会审，参加单位应包括（ ）。
A.总包施工单位
B.分包施工单位
C.设计单位
D.质检单位
E.监理单位
B.分包施工单位
C.设计单位
D.质检单位
E.监理单位
答案：A,B,C,E
解析：
2020版教材页码P278-P279
收到项目的施工图后，由总包单位和分包单位分别对图纸进行审查和熟悉，然后进行综合会审，或在设计交底时与设计单位、建设单位和监理单位一起进行综合会审，以解决大的方案性问题和各专业之间的搭接和协调问题。
收到项目的施工图后，由总包单位和分包单位分别对图纸进行审查和熟悉，然后进行综合会审，或在设计交底时与设计单位、建设单位和监理单位一起进行综合会审，以解决大的方案性问题和各专业之间的搭接和协调问题。
机坪上的飞机机位操作引导灯应满足的条件包括（ ）。
A.飞机机位操作引导灯应为恒定发蓝色光的灯
B.飞机机位操作引导灯应为恒定发黄色光的灯
C.用来标出引入线、转弯线和引出线的灯具在直线段上的间距应不大于15m
D.标示停住位置的灯应为恒定发红色光的单向灯
E.用来标出引入线、转弯线和引出线的灯具在曲线上的间距应不大于7. 5m
B.飞机机位操作引导灯应为恒定发黄色光的灯
C.用来标出引入线、转弯线和引出线的灯具在直线段上的间距应不大于15m
D.标示停住位置的灯应为恒定发红色光的单向灯
E.用来标出引入线、转弯线和引出线的灯具在曲线上的间距应不大于7. 5m
答案：B,C,D,E
解析：
B、C、D、E
见《民航机场工程管理与实务》1D415052。
见《民航机场工程管理与实务》1D415052。
上一篇：2021一级建造师经典例题5辑
热门文章
