2021一级建造师预测试题7节 第1节
职业健康安全管理体系与环境管理体系的维持需要进行合规性评价，下列有关合规性评价的表述正确的有（ ）。
A.为了履行对合规性承诺，合规性评价分公司级和项目组级评价两个层次进行
B.公司级评价每半年进行一次
C.当某个阶段施工时间超过半年时，合规性评价不少于一次
D.项目组级评价，由项目部的技术负责人组织有关人员对施工中应遵守的法律法规和其他要求的执行情况进行一次合规性评价
E.各级合规性评价后，对不能充分满足要求的相关活动或行为，通过管理方案或纠正措施等方式进行逐步改进
答案：A,C,E
解析：
2020教材P215 / 2019教材P213
3.合规性评价为了履行遵守法律法规要求的承诺，合规性评价分为公司级和项目组级评价两个层次进行。项目组级评价，由项目经理组织有关人员对施工中应遵守的法律法规和其他要求的执行情况进行一次合规性评当某个阶段施工时间超过半年时，合规性评价不少于一次。项目工程结束时应针对整个项目工程进行系统的合规性评价。公司级评价每年进行一次，制定计划后由管理者代表组织企业相关部门和项目组，对公司应遵守的法律法规和其他要求的执行情况进行合规性评价。各级合规性评价后，对不能充分满足要求的相关活动或行为，通过管理方案或纠正措施等方式进行逐步改进。上述评价和改进的结果，应形成必要的记录和证据，作为管理评审的输入。管理评审时，最高管理者应结合上述合规性评价的结果、企业的客观管理实际、相关法律法规和其他要求，系统评价体系运行过程中对适用法律法规和其他要求的遵守执行情况，并由相关部门或最高管理者提出改进要求。
脚手架主节点处两个直角扣件的中心距规定最大值是（ ）mm。
A.100
B.120
C.150
D.180
答案：C
解析：
2020教材P265 / 2019教材P267
（7）主节点处必须设置一根横向水平杆，用直角扣件扣接且严禁拆除。主节点处的两个直角扣件的中心距不应大于150mm。在双排脚手架中，离墙一端的外伸长度不应大于0.4倍的两节点的中心长度，且不应大于500mm作业层上非主节点处的横向水平杆，最大间距不应大于纵距的12。
某机电安装工程公司总承包一大型制药厂设备安装工程。合同约定，工程设备和主材由业主采购提供。管道工程安装时。因业主提供的水泵迟迟不能到货而影响工期，项目部为保证施工进度自行采购部分水泵并进行安装，安装后被监理工程师发现，下令停工。经与业主协商，同意采用项目部购买的水泵。在试压时，发现项目部购买的水泵密封部位泄漏。地下管网施工中，因设计图纸修改。增加了施工内容和工程量，业主仍坚持合同工期不变。为此项目部提出合同变更和索赔的申请。该工程施工环境不确定因素较多，工期紧、任务重，项日部在施工准备阶段制订了人力资源储备预案，因施工范围扩大超过预期，该预案仍不能满足工程进度需要。为赶工期，项目部将制药厂合成工段的压缩机安装分包给具备施工资质的施工单位。项目部编制了该工程施工组织设计，并编制压缩机施工方案，向分包单位进行交底，然后由分包单位组织施工。
【问题】
1.项目部可否自行采购水泵？若自行采购应履行何种程序？
2.项目部在设备采购管理中可能存在哪些失控而使所购水泵不能满足要求?
3.人力资源储备预案不能满足工范围扩大的要求，項目部还应采取哪些人力资源管理措施，以保证施工正常进行，如期完成合同工期？
4.项目部将压缩机安装进行分包的做法是否正确？说明理由。如果业主同意分包部分附属工程，项目部编制施工组织设计、施工方案后，即向分包单位交底的做法是否正确？分别说明理由。
5.合同变更的成立条件是什么？除专用合同条款另有约定外，合同履行过程中发生哪些情形的，应进行变更？
答案：
解析：
1.合同约定，全部工程设备和主材由业主提供，项目部自行采购是不允许的。
应在采购前要经业主同意并在进场时填报验收单。报监理单位认可后才能安装。
2.项目部在设备采购管理中可能有以下方面的失控：
（1）订立合同前供应商选择；
（2）设备监造；
（3）设备包装运输：
（4）设备交付验收。
3.人力资源储备预案不能满足施工范围扩大的要求，項目部还应采取如下人力资源管理措施，以保证施工正常进行，如期完成合同工期：
（1）根据工程量进行劳动力内部协调和补充；
（2）项目部向公司申请增加劳动力；
（3）如公司无力调入所需劳动力，则可提出将部分工程分包给其他施工企业。
（4）项目部将压缩机安装进行分包的做法不正确。
理由：合成工段压缩机安装属于主要设备的安装，按规定不可以分包。
（2）如果业主同意分包部分附属工程，项目部编制施工组织设计、施工方案后，即向分包单位交底的做法不正确。
理由：①项目部编制的施工组织设计应报监理单位批准后，才能向分包单位交底。
@施工方案应由分包单位制订，并报总承包单位项目部批准后，才能组织工。
5.合同变更的成立条件；
（1）合同关系已经存在。
（2）合同内容发生变化。如工程变更主要包括工程量变更、工程项目变重、进度计划变更、施工条件变更等。设计变更主要包括更改有关标高、基线、位置和尺寸等，
（3）经合同当事人协商一致。或者法院、仲裁庭裁决，或者援引法律直接规定。
（4）如果法律、行政法规对合同变更方式有要求，则应遵守这种要求.
除专用合同条款另有约定外，合同履行过程中发生以下情形的，应进行变更;
（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作：
（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；
（3）改变合同中任何工作的质量标准或其施特性;
（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸。
用于引导飞机着陆的设备包括（ ）。
A. 二次监视雷达
B.航向信标
C.下滑信标
D.全向信标
E.精密进近航道指示器
水运工程交工验收时，工程实体质量的抽查、检测应由（ ）负责实施。
A．施工单位 B．建设单位
C．监理单位 D．交通主管部门或其委托的质监机构
庭审中，北方建筑公司出示了施工承包合同以证明索要工程款的正当性，此合同（ ）。
A．书证
B．证人证言
C．物证
D．鉴定结论
气焊作业可导致的职业病有（）。
A.电焊尘肺
B.一氧化碳中毒
C.氮氧化合物中毒
D.电光性眼炎
E.电光性皮炎
轨道结构精磨前，焊接接头及两端1m范围内温度应控制在（ ）以下。
A.30℃
B.40℃
C.50℃
D.60℃
答案：C
解析：
2020版教材页码P126-127
轨道结构精磨前，焊接接头及两端1m范围内温度应控制在50℃以下。
2021一级建造师预测试题7节 第2节
加筋土挡土墙的使用范围和要求有（ ）。
A.加筋土挡土墙可在一般地区用作路堤墙
B.加筋土挡土墙的高度在Ⅰ级干线上不宜大于15m
C.安装直立式墙面板应按不同填料和拉筋预设仰斜坡，墙面不得前倾，坡度一般为1：0.02～1：0.05
D.拉筋应具有粗糙面，并按设计布置水平铺设，当局部与填土不密贴时应铺砂垫平
E.连续敷设的拉筋接头应置于其尾部；拉筋尾端宜用拉紧器拉紧，各拉筋的拉力应大体均匀，但应避免拉动墙面板
答案：A,C,D,E
解析：
2020版教材页码P40-42
选项B错误，加筋土挡土墙的高度在Ⅰ级干线上不宜大于10m。
（2014 年真题）关于隧道浅埋暗挖法施工的说法，错误的是（ ）。
A.施工时不允许带水作业
B.要求开挖面具有一定的自立性和稳定性
C.常采用预制装配式衬砌
D.与新奥法相比，初期支护允许变形量较小
在会计核算中，期间费用是指企业当期发生的（ ）费用
A、应由几项工程共同负担，分配计入工程成牵核算对象
B、可直接计入工程成本核算对象
C、应当直接计入当期损益
D、应当通过分配计入当期损益
答案：C
解析：
2020版教材P112 / 2019版教材P110
期间费用是指企业本期发生的、不能直接或间接归入营业成本，而是直接计入当期损益的各项费用，包括销售费用、管理费用和财务费用等。
某大型引调水工程施工投标最高限价8 亿元，主要工程内容包括水闸、渠道及管理设施等。招标文件按照《水利水电工程标准施工招标文件》（2009 版）编制，建设管理过程中发生如下事件：
事件一：招标文件有关投标保证金的条款如下：
条款1：投标保证金可以银行保函方式提交，以现金或支票方式提交的，必须从基本账户转出。
条款2：投标保证金在开标前3 天向招标人提交；
条款3：联合投标时，投标保证金必须由牵头人提交；
条款4：投标保证金有效期从递交投标文件开始，延续到投标有效期满后30 天止；
条款5：签订合同5 个工作日内，招标人向未中标的投标人退还投标保证金和利息，中标人的投标保证金和利息在扣除招标代理费后退还。
事件二：某投标人A 提交的投标报价函及附件正本1 份，副本4 份，函明投标总报价优惠5%，随同投标文件递交了投标保证金。
事件三：中标公示期间，第二中标候选人投诉第一中标候选人项目经理有在建项目（担任项目经理），经核查该项目已经竣工验收，但在当地建设行政主管部门监管平台中未销号；
事件四：招标阶段，初设批复的管理设施无法确定准确价格，发包人以暂列金额600 万方式在工程量清单中
明标列出，并说明若总承包单位未中标，该部分适用分包管理。合同实施期间，发包人对管理设施公开招标，总
承包单位参与投标，但未中标，随后发包人与中标人就管理设施签订合同。
事件五：承包人已按发包人要求提交履约保证金，合同支付条款中，工程质量保证金的相关规定如下：
条教1：工程建设期间，每月在工程进度支付中按3%比例预留，总额不超过工程价款结算总额的3%；
条款2：工程质量保修期间，以现金、支票、汇票方式预留工程质量保证金的，预留总额为工款价款结算总额的5%，以银行保函方式预留工程质量保证金的，预留总额为工程价款结算总额的3%；
条款3：工程质量保证金担保期限从通过工程竣工验收之日起计算；
条款4：工程质量保修期限内，由于承包人原因造成的缺陷，处理费用超过工程质量保证金数额的，发包人还可以索赔；
条款5：工程质量保修期满时，发包人将在30 个工作日内将工程质量保证金及利息退回给承包人。
问题：
1.指出并改正事件一中不合理的投标保证金条款。
2.事件三中，第二中标候选人的投诉程序是否妥当？调查结论是否影响中标结果，并分别说明理由。
3.依据背景资料，指出事件1 中投标人A 投标行为的不妥之处，并说明正确的做法。
4.指出事件四中发包人做法的不妥之处，并说明理由。
5.根据《建设工程质量保证金管理力法》（建质[2017]138 号）和《水利水电工程标准施工招标文件》（2009版），事件五中质量保证金条款中不合理的条款有哪些？说明理由。
答案：
解析：
1.不妥之处一：条款2；
改正：投标人在递交投标文件的同时，按照招标文件的要求递交投标保证金。
不妥之处二：条款4；
改正：投标保证金和投标有效期一致。
不妥之处三：条款5；
改正：招标人与中标人签订合同后5 个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金及相应利息。
2.投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价, 应同时修改“工程量清单”中的相应报价,并附修改后的单价分析表( 含修改后的基础单价计算表) 或措施项目表( 临时工程费用表)。
3.不妥当。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出；未在规定时间提出异议的，不得再针对评标提出投诉；对异议答复不满意的，投标人可以向行政监督部门投诉。
不影响。工程已进行竣工验收，只需要相关部门出具相应证明可。
4.管理设施，发包人以暂列金额600 万的方式在工程量清单中明标列出不妥，在工程招标阶段已经确定的材料、工程设备或工程项目，但又无法在当时确定准确价格，而可能影响招标效果的，可由发包人在工程量清单中给定一个暂估价；
发包人与中标人就管理设施签订合同不妥，应由总承包单位与中标人签订合同。
5.条款1，进度支付时发包人不得同时预留工程质量保证金；
条款2，工程质量保证金的预留比例上限不得高于工程价款结算总额的3%；
条款3，工程质量保证金担保期限从通过合同工程完工验收之日起起算；
条款5，在工程质量保修期满时，发包人将在30 个工作日内核实后将质量保证金支付给承包人。
《中华人民共和国船舶及其有关作业活动污染海洋环境防治管理规定》第五十三条规定违反本规定，船舶排放或者处置污染物处2万元以上10万元以下的罚款，下列适用此条款的行为有()。
A.超过标准向海域排放污染物的
B.未按照规定在船上留存船舶污染物排放记录的
C.未按照规定在船上留存船舶污染物处置记录的
D.船舶污染物处置记录与船舶运行过程中产生的污染物数量不符合的
E.未按照规定在船上留存船舶污染物排放样品的
在进度计划受影响时，措施不合理的是（??）。
A.调配人员和设备力量
B.建设或监理单位协调
C.采取一定经济措施
D.施工单位削减设计内容
答案：D
解析：
在项目的实施过程中，进度计划一旦发生延误或影响，应及时采取相关措施，通常可采用的措施包括有组织措施、技术措施、经济措施和管理措施等。采取调配人员和施工设备力量，属于组织措施和技术措施；由建设或监理单位协调属于管理措施；采取一定的经济措施属于经济措施；施工单位削减设计内容是不合理的，只有建设单位才有权利进行设计内容的变更。
机房电力设备应在直流配电屏输出端加( )装置。
A.浪涌吸收
B.防雷保护
C.接地保护
D.整流稳压
在某规则波的波浪模型试验中，波系列中波峰与相邻波谷通过同一测波传感器的时间间隔为5s，已知该波的波长为2.0m，则该波浪的传播速度为（）m/s。
A. 0. 1 B. 0.2
C. 0. 4 D. 0. 8
2021一级建造师预测试题7节 第3节
下列属于隧道监控量测必测项目的是（ ）。
A.隧道隆起
B.拱顶下沉
C.围岩压力
D.钢架受力
答案：B
解析：
2020版教材页码P97-100
按施工进度编制施工成本计划时，若所有工作均按照最早开始时间安排，则对项目目标控制的影响有（ ）。
A：工程按期竣工的保证率较高
B：工程质量会更好
C：不利于节约资金贷款利息
D：有利于降低投资
E：不能保证工程质量
碳质量分数小于且接近2 %的钢材是（ ）。
A.低碳钢 B.中碳钢
C.高碳钢 D.纯铁
答案：C
解析：
碳素钢包括：(1)低碳钢（C≤0.25%）；(2)中碳钢（0. 25%≤C≤0. 60%）； (3)高碳钢（C≥0.60%）。可以判断出碳质量分数小于且接近2%的钢材为高碳钢。
以下设计变更属于重大设计变更范畴的是（ ）。
A.超过初步设计批准概算
B.连续长度2公里以上（10公里以下）的路线方案调整
C.单项工程费用变化超过500万元的变更
D.变更路面结构类型、宽度和厚度
答案：A
解析：
2020版教材P449/2019版教材P439
属于重大设计变更：连续长度10km以上的路线方案调整的；特大桥的数量或结构型式发生变化的；特长隧道的数量或通风方案发生变化的；互通式立交的数量发生变化的；收费方式及站点位置、规模发生变化的；超过初步设计批准概算的。
随着项目周期的阶段性进展，影响项目投资的因素有（ ）的变化规律。
A．工作费用从小到大|考试|大|一级建造师|地变化，变化程度较小
B．要素费用从大到小地变化，变化程度居中
C．对项目使用功能的|考试|大|一级建造师|影响从大到小
D．工作费用从小到大地变化，变化程度很大
E．要素费用从小到大地变化，变化程度很大
施工单位在施工中未采取专项保护措施,给毗邻建筑物造成损害。建设行政主管部门不 能给予的处罚是（ ）。
A.责令停业 B.罚款 C.责令限期改正 D.责令赔偿损失
答案：D
解析：
考查行政处罚的种类，A、B、C项只属于行政处罚，注意行政处罚种类中不包括“责令赔偿损失”。
下列关于见证取样的表述，错误的是()。
A.涉及结构安全的试块、试件及有关材料，应在建设单位或监理单位监督下取样，并送相应检测机构检验
B.见证取样和送检的比例不得低于应取样数量的30%
C.见证人员应在试样或其包装上做出标识、封志
D.用于承重结构的混凝土试块必须取样
答案：C
解析：
2020版教材P301 / 2019版教材P300
本题考查的是对建筑材料、设备等进行检验检测的规定。见证人员应由建设单位或该工程的监理单位中具备施工试验知识的专业技术人员担任，取样人员应在试样或其包装上做出标识、封志，并由见证人员和取样人员签字。见证人员和取样人员应对试祥的代表性和真实性负责。
根据《财政部关于印发<企业产品成本核算制度（试行）>的通知》（财会[2013]17号）,建筑业企业可直接计入有关工程成本的有（ ）。
A.人工费
B.材料费
C.相关税费
D.其他直接费用
E.间接费
2021一级建造师预测试题7节 第4节
下列有关用电计量装置的规定，说法正确的是（ ）。
A.用电计量装置设计应征得检定机构的许可
B.用电计量装置必须装在供电设施的产权分界处
C.用电计量装置属于非强制检定范畴
D.现场校验后的用电计量装置应加封
答案：D
解析：
选项A错误，计量装置的设计应征得当地供电部门认可； 选项B错误，用电计量装置原则上应装在供电设施的产权分界处； 选项C错误，用电计量装置的量值指示是电费结算的主要依据，依照有关法规规定该装置属强制检定范畴。
施工单位进行通风空调工程深化设计时，若有重大变更，应征得（ ）的确认。
A.业主代表
B.监理工程师
C.项目总工程师
D.原设计人员
正确答案：D
只有原设计人员最清楚设计意图及各种技术参数，若有现场重大设计变更必须经原设计人员同意。故选D。
关于违约金条款的适用，下列说法正确的是（ ）。
A.约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加
B.违约方支付迟延履行违约金后，另一方仍有权要求继续履行
C.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金条款或定金条款
D.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时,对方可以同时适用违约金条款及定金条款
E.约定的违约金高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构按实际损失金额调减
答案：A,B,C,E
解析：
《合同法》第一百一十四条规定，当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。《合同法》第一百一十六条规定，当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。
关于井下作业防坠、防砸措施，说法正确的是（ ）。
A.竖井与各水平连接处应按规定设栅栏、金属网和阻车器
B.斜井与各水平连接处应按规定设栅栏、金属网和阻车器
C.天井口、溜进口应设盖板、标志和照明
D.漏斗口应设置感应灯，保证人员经过时的照明
E.开凿竖井时应有防止工具、材料坠落的安全措施
在建设工程施工合同分析时，关于承包人任务的说法，正确的是（ ）。
A、工程变更补偿范围以合同金额的一定百分比表示时，百分比值越大，承包人的风险越小
B、合同实施中，对工程师指令的变更，承包人必须无条件执行
C、工程变更的索赔有效期越短，对承包人越有利
D、应明确承包人的合同标的
答案：D
解析：
【知识点】建设工程施工合同实施。选项A，正确的表述应为“工程变更补偿范围以合同金额的一定百分比表示时，百分比值越大，承包人的风险越大”。
选项B，正确的表述应为“合同实施中，如果工程师指令的工程变更属于合同规定的工程范围，则承包人必须无条件执行”。
选项C，正确的表述应为“工程变更的索赔有效期越短，对承包人越不利”。
建造师采用弄虚作假的手段取得《注册建造师继续教育证书》，一经发现，其将承担的法律责任是()。
A.给予警告
B.撤销注册证书
C.取消继续教育记录
D.处1万元以上3万元以下罚款
答案：C
解析：
本题考核的是建造师继续教育违法行为应承担的法律责任。对于采取弄虚作假等手段取得《注册建造师继续教育证书》的，一经发现，立即取消其继续教育记录，并记入不良信用记录，对社会公布。
工程网络计划按工作持续时间的特点可划分为（ ）网络计划。
A．单代号
B．时标
C．肯定型问题
D．非肯定型问题
E．随机
（ ）是修建山岭隧道的最通行的方法。
A.矿山法
B.新奥法
C.钻爆法
D.盾构法
2021一级建造师预测试题7节 第5节
同一专业的单位组成联合体投标，按照（ ）单位确定资质等级。
A．资质等级较高的
B．资质等级较低的
C．联合体主办者的
D．承担主要任务的
某项目2008年3月1日确定了中标2008年3:月8日发出了中标通知书，2008年3月12日中标人收到了中标通知书，则签订合同的日期应该不迟于（ ）。
A. 2008年3月 16日
B. 2008年3月31 日
C. 2008年4月7日
D. 2008年4月 11 日
答案：C
解析：
根据《招标投标法》第四十六条第一款的有关规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
合同收入包括( )。
A．合同中规定的初始收入
B．合同规定的附加收入
C．因合同变更形成的收入
D．因合同索赔获得的收入
E．因合同奖励形成的收入
关于工程量偏差引起的合同价款调整，下列说法正确的是（ ）。
A、如果因工程量偏差和工程变更等原因导致工程量偏差超过10%时，可进行调整
B、当工程量增加15%以上时，增加部分的工程量的综合单价应予调低
C、当工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高
D、工程量出现超过10%的变化，工程量增加的措施项目费调减
E、工程量出现超过15%的变化，工程量减少的措施项目费调减
答案：B,C,E
解析：
2020版教材P265 / 2019版教材P259
此题主要是考查工程量偏差内容的记忆。《建设工程工程量清单价规范》GB 50500-2013对这部分的规定如下；合同履行期间，当予以计算的实际工程量与招标工程量清单出现偏差，且符合下述两条规定的，发承包双方应调整合同价歉。对于任一招标工程量清单项目，如果因工程最偏差和工程变更等原因导致工程量偏差超过15s%时，可进行调整。当工程量增加15%以上时，增加部分的工程量的综合单价应予调低；当工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高。如果工程量出现超过15%的变化，且该变化引起相关措施项目相应发生变化时，按系数或单一总价方式计价的，工程量增加的措施项目费调增，工程量减少的措施项目费凋减。
砌体墙身的水平防潮层的位置为（）。
A.做在墙体内、高于室外地坪、位于室内地层密实材料垫层中部、室内地坪以下60mm处
B.做在墙体内、低于室外地坪、位于室内地层密实材料垫层中部、室内地坪以下60mm处
C.做在墙体内、高于室外地坪、位于室内地层密实材料垫层下部、室内地坪以下60mm处
D.做在墙体内、低于室外地坪、位于室内地层密实材料垫层下部、室内地坪以下60mm处
按照我国现行规定，建筑业企业专业承包序列企业资质设（ ）个等级，60个资质类 别。
A. 1 ~2 B. 1 ~3 C. 2 ~3 D. 2—4
答案：C
解析：
2001年7月1日起实行的、由建设部颁布的《建筑业企业资质管理规定》，规定了专业承包序列企业的资质设2至3个等级，60个资质类别。
在合同分析中，应明确工程变更的补偿范围，工程变更补偿范围通常以合同金额一定的百分比表示，百分比越大，则（ ）。
A．合同金额越高
B．承包商利润越高
C．承包商的风险越大
D．对承包商的补偿越多
空调与通风系统调试时，主要考核的设计指标有( )
A.空气温度 B.相对湿度
C.气流速度D.噪声
E.空气含氧量
答案：A,B,C,D
解析：
通风与空调系统调试主要考核室内的空气温度、相对湿度、气流速度、噪声或空气 的洁净度能否达到设计要求，是否满足生产工艺 或建筑环境要求，防排烟系统的风量与正压是否 符合设计和消防的规定。
2021一级建造师预测试题7节 第6节
施工组织设计完成后，通过对“S”曲线的形状分析，可以（ ）。
A.定性分析施工组织设计中工作内容安排的合理性
B.可利用“香蕉”曲线对进度进行合理安排
C.结合“香蕉”曲线进行施工中的进度控制
D.结合“香蕉”曲线进行施工中的费用控制
E.结合“香蕉”曲线进行施工中的合同控制
答案：A,B,C,D
解析：
2020版教材P293/2019版教材P287
施工组织设计完成后，通过对“S”曲线的形状分析，可以定性分析施工组织设计中工作内容安排的合理性，并可利用“香蕉”曲线对进度进行合理安排。同时，“S”曲线还可以在工程项目实施的过程中，结合“香蕉”曲线（工程进度管理曲线）进行施工中的进度、费用控制。
按人民币计算，某进口设备离岸价为1000万元，到岸价1050万元，银行财务费5万元，外贸手续费15万元，进口关税70万元，增值税税率17％，不考虑消费税和海关监管手续费，则该设备的抵岸价为（ ）万元。
A. 1260.00
B. 1271.90
C. 1321.90
D. 1330.40
答案：D
解析：
2006年建设工程经济真题第52题
本题考查的是设备购置费的组成和计算。
进口设备抵岸价=到岸价+银行财务费用+外贸手续费+进口关税+（到岸价+进口关税）× 增值税=1050+5+15+70+（1050+70）× 17%=1330.40（万元）。
故本题的正确答案为D项。
爆破作业必须在船舶、人员全部撤离到()才能起爆。
A.爆破范围外
B.施工范围外
C.警戒范围外
D.通航范围外
根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》，关于对个人挂靠行为处罚的说法，正确的是（ ）。
A、有执业资格证书的，吊销其执业资格证书，5年内不予执业资格注册
B、处以一定比例的罚款
C、不得再担任项目负责人
D、造成重大质量安全事故的，吊销其执业资格证书，5年后可以重新注册
答案：A
解析：
教材P85
【知识点】注册人员未执行法规及因过错造成质量事故应承担的法律责任。对认定有挂靠行为的个人，不得再担任该项目施工单位项目负责人；有执业资格证书的吊销其执业资格证书，5年内不予执业资格注册；造成重大质量安全事故的，吊销其执业资格证书，终身不予注册。
某企业在一个会计期间内的营业收入 200 万，期初应收账款 20 万，期末应收账款 60 万，则企业应收账款周转天数为（ ）。
A.69
B.73
C.77
D.81
在矿区地面施工机械中，关于履带式起重机的说法，正确的是()。
A.稳定性较差，一般不宜超负荷吊装，行走速度慢，且对路面破坏性大
B.多层工业厂房结构安装工程中应用极为广泛
C.适宜于作业地点相对固定而作业量较大的现场
D.适用于安装比较集中的工程
答案：A
解析：
本题考核的是履带式起重机的施工技术。履带式起重机操作灵活，机身可作360°回转，使用方便，具有较大的起重能力和工作速度，在一般平整坚实的场地上可以载荷行驶和作业；其缺点是稳定性较差，一般不宜超负荷吊装，行走速度慢，且对路面破坏性大，在城市和长距离转场时，需用拖车运送；故选项A正确。目前，履带式起重机是结构安装工程中的主要起重机械，特别是单层工业厂房结构安装工程中应用极为广泛；故选项B错误。适宜于作业地点相对固定而作业量较大的现场属于轮胎式起重机的特点；故选项C错误。适用于安装比较集中的工程是桅杆式起重机的特点；故选项D错误。
公路施工规范规定路基弯沉测试的标准方法是（ ）。
A．环刀法
B．自动弯沉仪法
C．落锤弯沉仪法
D．贝克曼法
属于基床表层级配碎石或级配砂砾石填筑工艺“四区段”的是()。
A.填土区段
B.验收基床底层
C.整平区段
D.搅拌运输、摊铺碾压
E.验收基床表层
2021一级建造师预测试题7节 第7节
关于横道图特点的描述，不正确的是（ ）。
A.施工进度计划编制方法直观清晰
B.容易看懂施工进度计划编制的意图
C.便于工程施工的实际进度与计划进度的比较
D.能反映工作所具有的机动时间
答案：D
解析：
横道图施工进度计划编制方法直观清晰，容易看懂施工进度计划编制的意图。便于工程施工的实际进度与计划进度的比较，便于工程劳动力、物资和资金需要量的计算及安排。横道图施工进度计划不能反映工作所具有的机动时间，不能反映影响工期的关键工作和关键线路，也就无法反映整个施工过程的关键所在，因而不便于施工进度控制人员抓住主要矛盾，不利于施工进度的动态控制。
下列关于项目经理部法正确的是（）。
A.推行项目经理责任制,意味着项目经理部一旦成立即独立于施工企业,自行处理项目的生产经营活动
B.项目经理由企业法人委派
C.项目经理部可以具有法人资格
D.施工企业必须将项目经理部设立在施工现场
答案：B
解析：
2020 / 2019版教材P11
施工企业的项目经理，是受企业法人的委派，对建设工程施工项目全面负责的项目管理者，是一种施工企业内部的岗位职务。
动态分析指标中强调利用( )方法计算资金时间价值
A、等值
B、折现
C、复利
D、单利
答案：C
解析：
2020/2019版教材P19
动态分析指标中强调利用复利方法计算资金时间价值.
关于仪表校准要求的说法，正确的是（ ）。
A、在仪表最大工作量值范围内均匀选取校准点
B、称重仪表在安装中逐渐加载标准重量进行校准
C、指针式仪表在全标度范围内的示值误差和回程误差应符合仪表准确度的规定
D、施工现场不具备校准条件的仪表可用合格证明文件代替
答案：C
解析：
【知识点】自动化仪表调试的一般规定。单台仪表的校准点应在仪表全量程范围内均匀选取，一般不应少于5点。回路试验时，仪表校准点不应少于3点。选项A错误；称重仪表及其传感器可在安装完成后直接均匀加载标准重量进行校准，选项B错误；对于施工现场不具备校准条件的仪表，可对检定合格证明的有效性进行验证。选项D错误。指针在全标度范围内的示值误差和回程误差应符合仪表准确度的规定，选项C正确。
建设工程项目管理信息系统（PMIS）是利用计算机辅助进行项目管理的信息系统，它（ ）。
A. 主要用于项目的人、财、物的管理
B. 主要用于企业的产、供、销的管理
C. 是项目进展的跟踪和控制系统
D. 是项目信息门户（PIP）的一种方式
答案：C
解析：
本题主要考查项目管理信息系统。
C项：建设工程项目管理信息系统（PMIS）是利用计算机辅助进行项目管理的信息系统，主要用于项目的目标控制。建设工程项目管理信息系统的应用，主要是用计算机进行项目管理有关数据的手机、记录、储存、过滤和把数据处理的结果提供给项目管理班子的成员。它是项目进展的跟踪和控制系统，也是信息流的跟踪系统。所以C项正确。
AB项：管理信息系统（MIS）是基于计算机管理的信息系统，但主要用于企业的人、财、物、产、供、销的管理。AB项描述的功能主要是管理信息系统的，而非建设工程项目管理信息系统的功能。所以AB项错误。
D项：项目信息门户既不同于项目管理信息系统，也不同于管理信息系统。所以建设工程项目管理信息系统（PMIS）不是项目信息门户（PIP）的一种方式。所以D项错误。
综上所述，本题正确选项是C项。
港口与航道工程索赔成立应同时具备的条件包括（ ）。
A．与合同对照，事件将造成承包人可预见的额外费用增加或工期损失
B．与合同对照，事件已造成承包人实际的额外费用增加或工期损失
C．造成费用增加或工期损失的原因，根据合同约定不属于承包人的行为责任
D．造成费用增加或工期损失的原因，根据合同约定不属于承包人应承担的风险责任
E．承包人按照合同规定的时间和程序提交索赔意向通知和索赔报告
清孔后孔底的沉渣厚度应满足（ ）要求。
A.柱桩一般不大于5cm，摩擦桩不大于10cm
B.柱桩一般不大于5cm，摩擦桩不大于30cm
C.柱桩一般不大于10cm，摩擦桩不大于20cm
D.柱桩一般不大于10cm，摩擦桩不大于30cm
施工企业计提固定资产折旧，采用的方法包括( )。
A．平均年限法
B．双倍余额递减法
c．年数总和法
D．净现值法
E．工作量法
