2021一级建造师答疑精华8章

1.项目成本控制措施主要包括：成本管理责任体系、成本指标高低的分析及评价、成本控制措施等。

2020版教材67 / 2019版教材P66
价值工程是以提高产品（或作业）价值和有效利用资源为目的，P69（一）价值工程的目标，是以最低的寿命周期成本，使产品具备它所必须具备的功能.

水利部主管全国水利工程质量监督工作，水利工程质量监督机构按总站（含流域分站）、中心站、站三级设置。

2020教材P229 / 2019教材P231
此题考察防水施工质量验收程序。（三）厨房、厕浴间防水工程厨房、厕浴间防水层完成后，应做24h蓄水试验，确认无渗漏时再做保护层和面层。设备与饰面层施工完后还应在其上继续做第二次24h蓄水试验，达到最终无渗漏和排水畅通为合格，方可进行正式验收。墙面间歇淋水试验应达到30min以上不渗漏。得出：防水层-蓄水试验-保护层-面层-二次蓄水试验-验收。

1.根据要求，矿山施工项目经理部必须有专职安全副经理。本案例的项目经理部缺少安全副经理；技术经理只有施工技术经理也不妥，另应配备地质经理（或工程师）。本案 例仅施工井筒工程，通风工作可以由安全或技术经理负责，如涉及二、三期工程，则有主管通风工作的经理外，还必须建立通风队。
2.项目经理制定技术方案时安排顺序不妥，应该是首先考虑工期的安排，施工准备期是可以提前估算，马头门的施工工期也可基本确定，这样，就可以估算出井筒施工应该安排的工期，再计算出井筒施丁进度需求，然后根据井筒施工进度需求制定井筒施工技术方案和设备的配备。
井筒布置2套单钩提升不妥，因为井筒净直径5m只能布置1套单钩，而且副提升机为JK-2. 5/11. 5也不能提升4m3吊桶；2台中心回转抓岩机不妥，井筒布置不下。1趟Ф400金属风筒，不能满足通风需求，以1趟Ф 800胶质风筒为宜。80DGL-75X8吊泵排水不妥，不能满足排水深度要求。
3.该项目部掘进队采取四六制综合班组作业方式，不适合组织快速施工，因为立井井筒施工凿岩爆破、出渣、砌壁、清底4个主要工序专业性非常强，而且人员变化大，如 凿岩爆破班组一般为6个伞钻手，2~3名辅助人员即可，出渣班组则主要是抓岩机司机和把钩信号工，而清底班则以力工为主。如果采取综合班组作业方式则要求所有职工必须熟练掌握所有工序的作业，每个班组都要按工序最多的人员配备，易造成窝工，浪费专业技术工人，且易引发怠工现象。建议适宜组织快速作业的方式是采用固定工序滚班作业，这样可以充分发挥专业技术工人的特长，便于组织管理。

P129

2020教材P445 / 2019教材P446
三（一）（4）两条平行隧道（含导洞）相距小于1倍洞跨时，其开挖面前后错开距离不得小于15m。

教材P2。
本题考查的是建筑物的分类。建筑层数应按建筑的自然层数计算，下列空间可不计入建筑层数：（1）室内顶板面高出室外设计地面的高度不大于1.5m的地下或半地下室；（2）设置在建筑底部且室内高度不大于2.2m的自行车库、储藏室、敞开空间；（3）建筑屋顶上突出的局部设备用房、出屋面的楼梯间等。

教材P287
【知识点】监理人职责。选项A，当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决；选项B，在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人；选项D，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。

建设项目需要配套建设的环境保护设施未建成、未经验收或者经验收不合格，主体工程正式投入生产或者使用的，由审批该建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表的环境保护行政主管部门责令停止生产或者使用，可以处10万元以下的罚款。
环境保护设施竣工验收，应当与主体工程竣工验收同时进行。需要进行试生产的建设项目，建设单位应当自建设项目投入试生产之日起3 个月内，向审批该建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表的环境保护行政主管部门，申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。分期建设、分期投入生产或者使用的建项目，其相应的环境保护设施应当分期验收。
《 建设项目环境保护管理条例》还规定，建设项目投入试生产超过3 个月，建设单位未申请环境保护设施竣工验收的，由审批该建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表的环境保护行政主管部门责令限期办理环境保护设施竣工验收手续；逾期未办理的，责令停止试生产，可以处5 万元以下的罚款。

2020教材P221 / 2019教材P219
安全检查制度是清除隐患、防止事故、改善劳动条件的重要手段，是企业安全生产管理工作的一项重要内容。

2020版教材页码P253-P254
伤亡事故预防，就是要做好安全生产风险评估，消除人和物的不安全因素，实现作业行为和作业条件安全化。

本题考查的是钢梁制作与安装要求。焊接顺序宜为纵向从跨中向两端、横向从中线向两侧对称进行。教材P83。

本题考核的是招标的程序。招标的一般程序如下：组织招标机构→编制招标文件→发出招标通告或邀请函→投标人资格预审→发售招标文件→组织现场踏勘、召开标前会议→接受投标书→开标→初评→技术评审→商务评审→综合评审报告→决标→发出意向书→签订承包合同。

教材P230
【知识点】供热管道严密性试验。严密性试验压力为设计压力的1.25倍，且不小于0.6MPa

【知识点】单位工程施工组织设计和施工方案的内容。单位工程施工组织设计主要内容如下：
（1）工程概况；
（2）施工进度计划；
（3）施工准备与资源配置计划；
（4）主要施工方案；
（5）施工现场平面布置。
施工方案的主要内容如下：
（1）工程概况；
（2）施工安排；
（3）施工进度计划；
（4）施工准备与资源配置计划；
（5）施工方法及工艺要求。

静态会计等式是反映企业在某一特定日期财务状况的会计等式，是编制资产负债表的重要依据；动态会计等式是反映企业在一定会计期间经营成果的会计等式，是由动态会计要素(收入、费用和利润)组合而成。其公式为“收入=费用-利润”，它是编制利润表的重要依据。

集成式系统、开放式系统是从系统的兼容性方面考虑划分的；双纤单向系统、单纤双向系统是按传输方向的不同划分的；单纤单向系统是迷惑项。

执行中止是指在执行过程中，因发生特殊情况，需要暂时停止执行程序。有下列情况之一的，人民法院应裁定中止执行：①申请人表示可以延期执行的；②案外人对执行标的提出确有理由异议的；③作为一方当事人的公民死亡，需要等待继承人继承权利或承担义务的；④作为一方当事人的法人或其他组织终止，尚未确定权利义务承受人的；⑤人民法院认为应当中止执行的其他情形，如被执行人确无财产可供执行等。中止的情形消失后，恢复执行。

本题考查的是法人在建设工程中的地位。选项B不严谨，企业法人经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格。选项C非企业法人包括行政法人、事业法人和社团法人三类。选项D建设单位一般也应当具有法人资格,但有时候，建设单位也可能是没有法人资格的其他组织。

2020版教材P94 / 2019版教材P93
招标项目设有标底的，招标人应当在开标时公布。标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动范围作为否决投标的条件。有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标： 投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字； 投标联合体没有提交共同投标协议； 投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件； 同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外； 投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价； 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应； 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

2020版教材页码P108-P113
标准养护的试件应在温度为20±2°C和相对湿度为95% 以上的潮湿空气中养护。采用标准养护的试件，在成型后应覆盖表面，防止水分蒸发，并在温度为20 ±5°C 、相对湿度为50% 以上的环境下至少放置一昼夜（但不得超过两昼夜） ，然后编号拆模，并立即移入标准养护室中养护。

【知识点】会计核算的基础。我国《企业会计准则》规定，企业应当以权责发生制为基础进行会计确认、计量和报告。

2020/2019教材P63
2 . 经济与管理风险 ， 如 ： ( 1 ) 宏观和微观经济情况 ； ( 2 ) 工程资金供应的条件 ； ( 3 ) 合同风险 ； ( 4 ) 现场与公用防火设施的可用性及其数量 ; ( 5 ) 事故防范措施和计划 ； ( 6 ) 人身安全控制计划 ； ( 7 ) 信息安全控制计划等

选项B应为发包方同意更换项目负责人，才可以更换施工项目负责人，选项B错误。选项ACD均正确。

调查研究和收集资料包括如下工作：
（1）了解和收集项目决策阶段有关项目进度目标确定的情况和资料；
（2）收集与进度有关的该项目组织、管理、经济和技术资料；
（3）收集类似项目的进度资料；
（4）了解和调查该项目的总体部署；
（5）了解和调查该项目实施的主客观条件等。

2020教材P226 / 2019教材P228
（3）施工结束后，应检验灰土、砂和砂石地基的承载力。

A项承包商原因不可索赔。C项应该在签署合同时候予以考虑得出，也不予索赔。

对于不能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或者交易习惯确定的，定作人应当在承揽人支付工作成果时支付；工作成果部分交付的，定作人应当相应支付。

2020/2019版教材P16
1.事前评价事前评价，是指在技术方案实施前为决策所进行的评价。显然，事前评价都有一定的预测性，因而也就有一定的不确定性和风险性

《合同法》规定，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满之前要求其承担违约责任。

本题中，乙的公寓在合同即将到期时只盖了2层，乙的行为表明其不履行合同的主要义务，构成了预期违约，因此甲可以在履行期限届满前要求乙承担违约责任。

综上所述，本题正确答案为A。

本题考核的是扭工字块的安放，应满足的要求：采用定点随机安放时，可先按设计块数的95％计算网点的位置进行安放，完成后应进行检查或补漏。当采用随机安放2层扭工字块体时，其外侧在波浪作用范围内的上层块体应有60％以上保持垂直杆件在堤坡下方。

根据《侵权责任法》的规定，建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由建设单位与施工单位承担连带责任。建设单位、施工单位赔偿后，有其他责任人的，有权向其他责任人追偿。因其他责任人的原因，建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由其他责任人承担侵权责任。

综上所述，本题的正确答案为BD。

考试用书原文“预制桩的接桩可采用焊接、法兰连接或机械连接”。

分部分项工程项目清单的编制要确定项目编码、项目名称、项目特征、计量单位，并按不同专业工程量计算规范给出的工程量计算规则，进行工程量的计算。

2020教材P413 / 2019教材P414
建筑地面的变形缝应按设计要求设置，并应符合下列规定：（1）建筑地面的沉降缝、伸缝、缩缝和防震缝，应与结构相应缝的位置一致，且应贯通建筑地面的各构造层；（2）沉降缝和防震缝的宽度应符合设计要求，缝内清理干净，以柔性密封材料填嵌后用板盖封，并应与面层齐平。

　　4-296.大标题

本题考查的是专项施工方案专家论证制度的内容。

根据《建设工程安全生产管理条例》第二十六条的规定，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全检验结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督，包括基坑支护与降水工程；土方开挖工程；模板工程；起重吊装工程；脚手架工程；拆除、爆破工程；国务院建设行政主管部门或者其他相关部门规定的其他危险性较大的工程。

对上述所列工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。

AD项：AD项在规定的需要组织专家进行论证、审查的范围之内，故AD项当选。

BCE项：BCE项虽然也属于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程，但是不必组织专家进行论证、审查，故BCE不当选。

综上所述，本题正确答案为AD。

根据不同时期泄水道的特点，分段围堰 法导流包括束窄河床导流和通过已建或在建的建 筑物导流。通过建筑物导流的主要方式，包括设置在混凝土坝体中的底孔导流、混凝土坝体上预留缺 口导流、梳齿孔导流，平原河道上低水头河床式径 流电站可采用厂房式导流等。全段围堰法导流可 分为明渠导流、隧洞导流、涵管导流等。

2020版教材页码P314-316
路基排水设施布置合理，排水系统良好，能迅速排泄最大降雨量时的地面水，并能排除影响路基稳定的地下水，避免破坏路基并渗入路基内部使土体软化形成病害，造成边坡坍塌、滑动。

1．A公司可向建设单位索赔停工损失费(包括设备租赁费、管理费、人员窝工费等)；缩短工期增加费用。 2．施工方式问题：还应要求三辊轴机组的直径应与摊铺层厚度匹配；切缝问题：应根据昼夜温差确定切缝的方式和深度，深度为45～50mm可能偏小；养护问题：养护时间可能太短，养护时间不得少于混凝土到达80％设计弯拉强度所需时间，一般14～21d。设计弯拉强度到达100％，才能开放交通。
3．(1)总监组织预验收；配合分包单位进行资料组卷。
(2)还应有设计单位和勘察单位。
4．“A公司将B公司的质保金全部扣除”不妥，应由分包单位进行维修，验收合格后，保修期满退还保证金。

选项B，和解达成的协议不具有强制执行力。
选项C，一审中的和解，可以撤销诉讼，也可以继续诉讼；
选项D,民事案件二审期间，双方当事人达成和解协议，人民法院准许撤回上诉的，该和解协议未经人民法院依法制作调解书，属于诉讼外达成的协议。一方当事人不履行和解协议，另一方当事人申请执行一审判决的，人民法院应予支持（超出教材范围）。

目前，GPS测量主要分为事后差分处理和实时差分处理，前者精度可达毫米级，而后者可达厘米级，所以应用于建立各等级的测量控制网时所采用的方法是A。

2020教材P346 / 2019教材P341
（5）项目的投资项编码（业主方）/成本项编码（施工方），它并不是概预算定额确定的分部分项工程的编码，它应综合考虑概算、预算、标底、合同价和工程款的支付等因素，建立统一的编码，以服务于项目投资目标的动态控制。

建设工程管理工作是一种增值服务工作，其核心任务是为工程的建设和使用增 值。业主方的项目管理工作涉及项目实施阶段的全过程。项目立项是项目决策的标志，决策阶段 管理工作的主要任务是确定项目的定义。建造师的业务范围并不限于项目实施阶段的工程项目管 理工作，还包括项目决策的管理和项目使用阶段的物业管理工作，故D项错误。施工方的项目 管理不能认为它只是施工企业对项目的管理，施工企业委托工程项目管理咨询公司对项目管理的 某个方面提供的咨询服务也属于施工方项目管理的范畴，故E项错误。

2020版教材P127/2019版教材P123
（二）设计荷载
1.计算模板、支架和拱架时，应考虑下列荷载并按表1B413021-1进行荷载组合：
（1）模板、支架自重和拱架自重；
（2）新浇筑混凝土、钢筋、预应力筋或其他污工结构物的重力；
（3）施工人员及施工设备、施工材料等荷载；
（4）振捣混凝土时产生的振动荷载；
（5）新浇筑混凝土对模板侧面的压力；
（6）混凝土入模时产生的水平方向的冲击荷载；
（7）设于水中的支架所承受的水流压力、波浪力、流冰压力、船只及其他漂浮物的撞击力；
（8）其他可能产生的荷载，如风荷载、雪荷载、冬季保温设施荷载等。

2020教材P328 / 2019教材P324
索赔意向通知要简明扼要地说明索赔事由发生的时间、地点、简单事实情况描述和发展动态、索赔依据和理由、索赔事件的不利影响等。

两个补偿器之间（20-40m）以及每个补偿器两侧，应设置固定支架。

1、加电前检查所有设备，电源开关应置于断开位置，衰减器应置于衰减最大位置。
2、从输入设备到输出设备按序逐台加电。
3、通电后注意观察各设备有无芦常现象，开通半小时无异常现象后可进行试运行。
4、在试运行中检查各设备功^操作使用是否正常，各开关、旋钮是否起作用。调试时输人电平应由小逐渐 加大，衰减器的衰减值应由大逐渐变小，直到全部系统正常运行。 5、单机调整完毕后，对系统指标进行统调。
6、各系统开通后，对全系统进行联调。

2020/2019教材P151
建设工程实行总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责;（6）施工单位必须建立、健全施工质量的检验制度，严格工序管理，作好隐蔽工程的质量检查和记录。隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督机构。

本题主要考查的是成本加酬金合同的形式。

C项：成本加酬金合同也称为成本补偿合同，这是与固定总价合同正好相反的合同，工程施工的最终合同价格将按照工程的实际成本再加上一定的酬金进行计算。在招标时，当图纸、规范等准备不充分，不能据以确定合同价格，而仅能制定一个估算指标时可采用此种形式。故C项正确。

A项：成本加固定费用合同适用于工程总成本一开始估计不准，但可能变化不大的情况下，有时可分几个阶段谈判付给固定报酬。故A项错误。

B项：成本加固定比例费用合同适用于工程初期很难描述工作范围和性质，或工期紧迫，无法按常规编制招标文件招标时采用。故B项错误。

D项：当设计深度可以达到报总价的深度时采用，即设计完成程度很高，可以根据设计得到较精确的预算时采用。故D项错误。

综上所述，正确选项为C。

本题考查的是盾构类型与适用条件。模拟式盾构包括土压式（泥土加压式），泥水式。

本题考核的是城市维护建设税的缴纳。根据国务院《城市维护建设税暂行条例》的规定,缴纳营业税（包括缴纳产品税和增值税）的单位和个人，应当词时缴纳城市维护建设税。在缴纳营业税的情况下，城市维护建设税以营业税为税基。

1.



2.关键工作代号为：A、B、C、D、G、I、J
计划工期：2天（A）+4天（B）+5天（C）+6天（D）+5天（G）+4天（I）+1天（J）=27天
3.实际工期：2天（A）+4天（B）+7天（C）+7天（F）+5天（G）+4天（I）+1天（J）=30天
4.330kV的架空线路，应全线装设双接闪线，并且接闪线对导线的保护角宜为20-30°。

2020版教材P136 / 2019版教材P126
取源部件安装完毕后，应与设备和管道同时进行压力试验。

P262-272
发包人应按照专用合同条款约定的期限、数量和内容向承包人免费提供图纸，并组织承包人、监理人和设计人进行图纸会审和设计交底。发包人至迟不得晚于第7.3.2 项〔开工通知〕载明的开工日期前14 天向承包人提供图纸。A错误，B正确； 发包人应提供场内交通设施的技术参数和具体条件，并应按照专用合同条款的约定向承包人免费提供满足工程施工所需的场内道路和交通设施，C正确；
发包人应提供场外交通设施的技术参数和具体条件，承包人应退守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。D正确；
发包人应根据施工需要负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用，E正确。