2021一级建造师考试真题及详解9篇 第1篇
在高桩码头工程中，代替码头后方抛石棱体上的反滤层可以采用（）。
A. 土工膜 B.非机织土工布
C. 土工网 D. 土工带
抗震设防在( )时，蓄电池组必须用钢抗震架或柜安装。
A.6度和7度
B.7度和8度
C.8度和9度
D.9度和10度
答案：C
解析：
8度和9度抗震设防时，蓄电池组必须用钢抗震架(柜)安装，钢抗震架(柜)底部应与地面加固。加固用的螺栓规格应符合表1L432015-2和表1L432015-3的要求。
下列隧道地段必须进行地表下沉测量的是（ ）。
A.双线隧道、Ⅵ级围岩、埋深30m
B.双线隧道、Ⅱ级围岩、埋深20m
C.单线隧道、Ⅵ级围岩、埋深25m
D.单线隧道、Ⅱ级围岩、埋深15m
答案：A
解析：
浅埋隧道通常位于软弱破碎岩层，稳定性较差，在V~VI级围岩中，当隧道覆盖层厚度对于单线隧道小于20m、双线隧道小于40m时，施工中往往出现拱部固岩受拉区连通，这种拉裂破坏情况成为洞体稳定的主要威胁。必须进行地表沉降监控测量，预测可能发生的危险。
光缆单盘检验中，光电性能检验不包括( )。
A．光纤长度测量
B．光纤单盘损耗测量
C．光缆对地绝缘电阻测试(应是光缆护层的绝缘检查)
D．光纤后向散射信号曲线观察
答案：C
解析：
光缆的广电特性检验包括光缆长度的复测、光缆单盘损耗测量、光纤后向散射信号曲线观察和光缆护层的绝缘检查等内容。
某施工单位承接了总长543m，最大可停靠2.5万t级集装箱船，三个泊位，高桩梁板式码头。
问题：
(1)高桩码头主要有哪几部分组成？
(2)沉桩时为了防止偏位，应采取什么措施？
(3)桩的极限承载力如何控制？
(4)如何控制沉粧时粧的裂缝产生？
答案：
解析：
(1)高桩码头主要由下列几部分组成：基桩、上部结构、接岸结构、岸坡和码头设备等。
(2)沉桩时要保证桩偏位不超过规定，应采取以下措施：
1)在安排工程进度时，避开在强风盛行季节沉桩，当风、浪、水流超过规定时停止沉桩作业。
2)要防止因施工活动造成定位基线走动，采用有足够定位精度的定位方法，要及时开动平衡装置和松紧锚缆，以维持打桩架坡度、防止打桩船走动。
3)掌握斜坡上打桩和打斜桩的规律。拟定合理的打桩顺序，采取恰当的偏离桩位下桩，以保证沉桩完毕后的最终位置符合设计规定，并采取削坡和分区跳打桩的方法，防止岸坡滑动和走桩。
(3)桩沉完以后，应保证满足设计承载力的要求。一般是控制粧尖标高和打桩最后贯入度(最后一阵平均每击下沉量），即“双控”。在黏性土中以标高控制为主，贯入度作校核；在砂层、强风化岩层以贯入度为主，标高作校核。必要时，进行高应变动测定桩的极 限承载力。
(4)在沉桩过程中，选用合适的桩锤、合适的冲程、合适的桩垫材料，要随时查看沉桩的情况，如锤、替打、桩三者是否在同一轴线上，贯入度是否有异常变化，桩顶碎裂情 况等等。桩下沉结束后，要检查桩身完好情况。
在招标时，当图纸、规范等准备不充分，不能据以确定合同价格，而仅能制定一个估算指标时可采用（ ）。
A.成本加固定费用合同
B.成本加固定比例费用合同
C.最大成本加费用合同
D.成本加奖金合同
答案：D
解析：
（1）成本加固定费用合同：在工程总成本一开始估计不准，可能变化不大的情况下。
（2）成本加固定比例费用合同：一般在工程初期很难描述工作范围和性质，或工期紧迫，无法按常规编制招标文件招标时采用。
（3）成本加奖金合同：在招标时，当图纸、规范等准备不充分，不能据以确定合同价格，而仅能制定一个估算指标时可采用这种形式。
（4）最大成本加费用合同：当设计深度达到可以报总价的深度，投标人报一个工程成本总价和一个固定的酬金（包括各项管理费、风险费和利润），非代理型（风险型）CM模式的合同中采用这种方式。
招标人编制工程量清单时，对各专业工程现行（计量规范）中未包括的项目应作补充，则关于该补充项目及其编码的说法，正确的是（ ）。
A：该项目编码应有对应《计量规范》的代码和三位阿拉伯数字组成
B：清单编制人应将补充项目报省级或行业工程造价管理机构备案
C：清单编制人在最后一个清单项目后面自行补充该项目，不需编码
D：该项目按《计量规范》中相近的清单项目编码
答案：B
解析：
本题考查的是分部分项工程项目清单的编制。工程量清单补充项目编码由对应计量规范的代码X 与B 和三位阿拉伯数字组成，并应从XB001 起顺序编制，同一招标工程的项目不得有重码。而且编制工程量清单时如果出现《计量规范》附录中未包括的项目，编制人应做补充，并报省级或行业工程造价管理机构备案。
根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB.50500－2013)，应列入规费清单的费用是（ ）。
A.检验试验费
B.大型机械进出场及安拆费
C.住房公积金
D.工程保险费
答案：C
解析：
规费清单包括：（1）社会保险费（2）住房公积金。
直流电源的( )是标志其电能质量的重要指标
A.电压
B.电流
C.稳定性
D.杂音
E.功率
答案：A,D
解析：
直流电源的电压和杂音是标志其电能质量的重要指标。
2021一级建造师考试真题及详解9篇 第2篇
2G移动通信系统主要由()组成。
A.无线基站(BTS)
B.移动交换子系统(NSS)
C.操作维护子系统(OSS)
D.基站子系统(BSS)
E.移动台(MS)
答案：B,C,D,E
解析：
本题考核的是2G移动通信系统的组成。2G移动通信系统主要由移动交换子系统(NSS)、操作维护子系统(OSS)、基站子系统(BSS)和移动台(MS)四大部分组成。
确定钢筋下料长度时，应考虑()等因素。
A.钢筋品种
B.钢筋级别
C.加工数量
D.弯钩要求
E.钢筋直径
答案：B,D,E
解析：
根据设计保护层厚度、钢筋级别、直径、锚固长度、绑扎及焊接长度、弯钩要求确定下料长度并编制钢筋下料表。
根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2017），项目经理的权限有（ ）。
A.参与组建项目管理机构
B.签订工程施工承包合同
C.参与选择大宗资源的供应单位
D.进行授权范围内的利益分配
E.参与工程竣工验收
答案：A,C
解析：
项目管理机构负责人的权限如下: （1）参与项目招标、投标和合同签订。 （2）参与组建项目管理机构。 （3）参与组织对项目各阶段的重大决策。 （4）主持项目管理机构工作。 （5）决定授权范围内的项目资源使用。 （6）在组织制度的框架下制定项目管理机构管理制度。 （7）参与选择并直接管理具有相应资质的分包人。 （8）参与选择大宗资源的供应单位。 （9）在授权范围内与项目相关方进行直接沟通。 （10）法定代表人和组织授予的其他权利。
强夯和重锤夯实都必须遵循的要求有（ ）。
A.施工前，施工单位应做夯实工艺性试验，确定主要工艺参数，并报监理单位确认
B.每遍夯实后应该将夯坑填平，再进行下一遍夯击，夯完应按设计要求平整场地
C.应按设计要求采取隔振措施
D.锤重、落距应满足有效加固深度的要求
E.夯前应确定砂垫层表面平整，表层无尖石、硬块
答案：A,B,C,D
解析：
强夯的要求：1.施工前，施工单位应做试夯工艺性试验，确定主要工艺参数，并报监理单位确认。
2.每遍夯击后应将夯坑填平，再进行下一遍夯击；强夯完毕，应按设计要求平整场地。
3.强夯施工应按设计要求采取隔振措施。
4.强夯锤重、落距应满足有效加固深度的要求。
重锤夯实的要求：
1.施工前，施工单位应做地基土天然含水量试验和试夯工艺性试验，确定主要工艺参数，并报监理单位确认。
2.每遍夯击后应将夯坑填平，再进行下一遍夯击；重锤夯实完毕，应按设计要求平整场地。
3.重锤夯实施工应按设计要求采取隔振措施。
4.重锤夯实的锤重、落距应满足有效加固深度的要求。
选项E属于真空预压的要求。
国际工程投标报价决策的影响因素包括（ ）。
A. 项目投资规模
B. 市场条件
C. 工程质量
D. 竞争程度
E. 风险偏好
答案：B,D,E
解析：
本题的考点为国际工程投标报价决策的影响因素。
影响国际工程投标报价决策的因素主要有成本估算的准确性、期望利润、市场条件、竞争程度、公司的实例与规模。此外，在投标报价决策时，还应考虑风险偏好的影响。
综上所述，本题的正确答案为BDE。
钢质普通型防火卷帘(单层)耐火极限为（ ）h。
A.1．5～3．0
B.2．0～4．0
C.3．0～4．0
D.4．0～5．0
答案：A
解析：
本题考核的是防火卷帘构造的基本要求。在设置防火墙确有困难的场所，可采用防火卷帘作防火分区分隔。钢质普通型防火卷帘(单层)耐火极限为1．5～3．0h。
施工单位从事建设工程的施工，必须拥有（ ）。
A．质量认证证书
B．资质证和安全生产许可证
C．资质证
D．安全生产许可证
某公司以单利方式一次性借人资金2000万元，借款期限3年，年利率8%，期满一次还本付息，则第三年末应偿还的本利和为（）万元。
A.2160 B.2240
C.2480 D.2519
答案：C
解析：
第一年利息=2000X8%=160（万）。三年总利息=160X3=480（万）。三年本利和=2000+480=2480（万元）。
下列关于建设单位申请领取施工许可证应具备的法定条件的说法中，正确的是 ( )。
A.施工场地中需征收房屋的,其征收进度符合施工要求
B.施工单位的装备和人员已进驻现场
C.有满足开工需要的施工图纸
D.建设工期不足1年的,到位资金不得少于工程合同价的30%
答案：A
解析：
2020 / 2019版教材P58
《建筑工程施工许可管理办法》进一步规定，建设单位申请领取施工许可证，应当具备下列条件，并提交相应的证明文件：
（1）依法应当办理用地批准手续的，已经办理该建筑工程用地批准手续；（2）在城市、镇规划区的建筑工程，已经取得建设工程规划许可证；
（3）施工场地已经基本具备施工条件，需要征收房屋的，其进度符合施工要求；
（4）已经确定施工企业；
（5）有满足施工需要的技术资料，施工图设计文件已按规定审查合格；
（6）有保证工程质量和安全的具体措施
（7）建设资金已落实，建设单位应当提供建设资金已经落实承诺书；
（8）法律、行政法规规定的其他条件。
2021一级建造师考试真题及详解9篇 第3篇
招投标中，应作为废标处理的情况有（ ）。
A、投标文件未加盖投标人公章
B、投标文件字迹潦草，无法辨认
C、投标人对同一标段提交两份以上内容不同的投标文件，但书面声明了其中一份有效
D、投标人承诺的施工工期超过招标文件规定的期限
E、投标人未按招标文件要求提交投标保证金
答案：A,B,D,E
解析：
【知识点】开标、评标和中标。选项C，投标人对同一标段提交两份以上内容不同的投标文件，未书面声明其中哪一份有效，这种情况下才是废标。
压力管道元件的制造单位，应经国家（）许可方可从事相应活动。
A.规划行政主管部门
B.负责安全生产监督的部门
C.负责特种设备安全监督管理的部门
D.建设行政主管部门
答案：C
解析：
2020版教材P461 / 2019版教材P449
锅炉、压力容器、电梯、起重机械等特种设备及其安全附件、安全保护装置的制造、安装、改造单位，以及压力管道元件（管子、管件、阀门、法兰、补偿器、安全保护装置等）的制造单位和场（厂）内专用机动车辆的制造、改造单位，应当经国家负责特种设备安全监督管理的部门（国务院特种设备安全监督管理部门）许可，方可从事相应的活动。
民事诉讼的基本特征包括()。
A.自愿性
B.公正性
C.公权性
D.强制性
E.程序性
答案：C,D,E
解析：
2020版教材P334 / 2019版教材P333
本题考核的是民事诉讼的基本特征。民事诉讼的基本特征是：(1)公权性；(2)程序性；(3)强制性。
在建设工程项目管理中，管理目标中包含项目总投资目标的单位有（ ）。
A. 建设工程项目总承包单位
B. 业主委托的工程咨询单位
C. 业主委托的工程监理单位
D. 设计单位
E. 施工单位
答案：A,B,C,D
解析：
本题主要考查业主方和项目其他参与方项目管理的目标和任务。
ABC项：建设工程项目总承包单位、业主方委托的工程咨询单位、工程监理单位项目管理的目标包括项目的投资目标、进度目标和质量目标。其中投资目标指的是项目的总投资目标。故ABC项正确。
D项：设计方其项目管理的目标包括设计的成本目标、设计的进度目标和设计的质量目标，以及项目的投资目标。故D项正确。
E项：施工单位项目管理的投资目标是施工投资目标而不是项目总投资目标。故E项错误。
综上所述，本题正确答案为ABCD。
通常，混凝土中石子的最大粒径不得超过结构最小断面的( )。
A.1／2
B.1／4
C.1／8
D.1／16
答案：B
解析：
混凝土用的粗骨料，宜选用粒形良好、质地坚硬、颗粒洁净的碎石或卵石。石子有最大粒径的要求。粒径偏大可以节省水泥，但会使混凝土结构不均匀并引起施工困难。规范规定，石子的最大粒径不得超过最小结构断面的1/4(除实心板有不得超过1/2且不大于50mm的要求以外),同时不得超过钢筋最小间距的3/4。
某施工单位为避免破坏施工现场区域内原有地下管线，欲查明相关情况，应由（ ）负责向其提供施工现场区域内地下管线资料。
A. 城建档案管理部门
B. 相关管线产权部门
C. 市政管理部门
D. 建设单位
答案：D
解析：
2010年建设工程法规真题第32题
本题主要考查依法向有关单位提供原始资料。
建设单位作为建设活动的总负责方，向有关单位提供原始资料，并保证这些资料的真实、准确、齐全，是其基本的责任和义务。
同时，根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设单位应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。建设单位因建设工程需要，向有关部门或者单位查询前款规定的资料时，有关部门或者单位应当及时提供。
综上所述，本题正确答案为D。
国内外有许多施工成本管理方法，选用施工成本管理方法应遵循的原则之一是（ ）。
A、坚定性原则
B、统一性原则
C、适应性原则
D、基础性原则
答案：A
解析：
2020教材P301 / 2019教材P302
（二）国内外有许多施工成本管理方法，企业和施工项目部应依据自身情况和实际需求进行选用，选用时应遵循以下原则：（1）实用性原则（2）灵活性原则（3）坚定性原则（4）开拓性原则。
（2018年真题）某项目机电工程由某安装公司承接，该项目地上 10 层，地下 2 层。工程范围主要是防雷接地装置、 变配电室、机房设备和室内电气系统等的安装。
工程利用建筑物金属铝板屋面及其金属固定架作为接闪器，并用混凝土柱内两根主筋作为防雷引下 线，引下线与接闪器及接地装置的焊接连接可靠。但在测量接地装置的接地电阻时，接地电阻偏大，未达 到设计要求，安装公司采取了能降低接地电阻的措施后，书面通知监理工程师进行隐蔽工程验收。
变配电室位于地下二层。变配电室的主要设备（三相干式变压器、手车式开关柜和抽屉式配电柜）由 业主采购，其他设备、材料由安装公司采购。在变配电室的低压母线处和各弱电机房电源配电箱处均设置 电涌保护器（SPD），电涌保护器接线形式满足设计要求，接地导线和连接导线均符合要求。变配电室设 备安装合格，接线正确。设备机房的配电线路敷设，采用柔性导管与动力设备连接，符合规范要求。
在签订合同时，业主还与安装公司约定，提前一天完工奖励 5 万，延后一天罚款 5 万，赶工时间及赶 工费用见表 4。变配电室的设备进场后，变压器因保管不当受潮，干燥处理增加费用 3 万，最终安装公司 在约定送电前，提前 6 天完工，验收合格。
在工程验收时还对开关等设备进行抽样检验，主要使用功能符合相应规定。
【问题】
1.防雷引下线与接闪器及接地装置还可以有哪些连接方式？写出本工程降低接地电阻的措施。
2.送达监理工程师的隐蔽工程验收通知书应包括哪些内容？
3.本工程电涌保护器接地导线位置和连接导线长度有哪些要求？柔性导管长度和与电气设备连接有 哪些要求？
4.列式计算变配电室工程的成本降低率。
5.在工程验收时的抽样检验，还有哪些要求应符合相关规定？
答案：
解析：
1.防雷引下线与接闪器可采用卡接器连接，与接地装置可采用螺栓连接。
降低接地电阻的措施：使用降阻剂、换土和安装接地模块。
2.隐蔽工程验收通知书包括：隐蔽验收内容、隐蔽形式、验收时间和地点。
3.电涌保护器的接地导线位置不宜靠近出线位置，连接导线长度不宜大于 0.5m。
柔性导管长度不宜大于 0.8m，柔性导管与电气设备连接应采用专用接头。
4.成本降低率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。
原计划费用：10+5+20+10+30+90+80+5+30+4+2=286 万元
工程赶工总费用为：2×1+2×1+3×2+3×2=16 万元
提前 6 天奖励 5×6=30 万元
赶工后实际费用为：286+16+3-30=275 万元
变配电室工程成本降低率：（286-275）/286×100%=3.85%
5.在工程验收时的抽样检验，还有接地安全、节能、环境保护应符合相应规定
出海拖航时，被拖船在限定航区内，为短途拖航，超越限制航区或在限制航区超过（ ）时为长途拖航。
A.50海里
B.300海里
C.100海里
D.200海里
答案：D
解析：
出海拖航被拖船在限定航区内为短途拖航，超越限制航区或在限制航区超过200海里时为长途拖航。长途拖航应向验船部门申请拖航检验，并取得验船师签发的拖航检验报告或适航批准书。
2021一级建造师考试真题及详解9篇 第4篇
施工单位对铁路施工测量质量实行过程检查和最终检查，其中承担过程检查的人员是（ ）。
A.测量队检查人员
B.架子队质检人员
C.安质部质检人员
D.现场监理工程师
答案：A
解析：
施工单位对施工测量质量实行过程检查和最终检查，其中过程检查由测量队（或班）检查人员承担，最终检查由施工单位的质量管理机构负责实施。
下列适用于锚杆挡土墙的有（ ）。
A.高度在Ⅰ级干线上不宜大于10m
B.可以根据地形采用单级或多级
C.高度宜控制在20m以内，墙面胸坡宜为1：0．1～1：0．4
D.安装墙板时应随安装随做墙背填土
E.可以用于一般地区岩质路堑地段，根据地质及工程地质情况，可以选用肋柱式或无肋柱式结构形式
答案：B,D,E
解析：
选项A适用于加筋土挡土墙，选项C适用于土钉墙。
根据《水法》第十四条规定，流域规划分为（ ）。
A.流域综合规划
B.流域统一规划
C.流域分级规划
D.流域专业规划
E.流域通用规划
砖石材料强度、规格应符合设计要求。（）的施工质量标准应符合有关规定。
A.砖石砌筑
B.砂浆拌制
C.勾缝抹面
D.地基处理
E.土坡加固
根据《中华人民共和国水土保持法》，在陡坡地上开垦种植农作物，坡度不得陡于（ ）度。
A. 十
B. 十五
C. 二十
D. 二十五
答案：D
解析：
《水土保持法》第二十条规定：“禁止在25°以上陡坡地开垦种植农作物，在25°以上坡地植树造林的，应当科学选择树种……。”
施工组织总设计应由（ ）审批。
A. 项目经理
B. 总监理工程师
C. 建设单位项目负责人
D. 总承包单位技术负责人
关于大体积混凝土温控指标的说法， 正确的是（）。
A.混凝土浇筑体最大升温值不宜大于25℃
B.在养护阶段混凝土浇筑体表面温度与环境温度最大差值不应大于25℃
C.混凝土浇筑体的降温速率不宜大于2.5℃/d
D.混凝土浇筑体内部相邻两测温点的温度差值不应大于25℃
答案：D
解析：
温控技术措施：
1）入模温度要求：不宜大于 30℃；混凝土浇筑体最大升温值不宜大于 50℃。
2）浇筑体表面（以内约 50mm 处）的温度：
①在养护阶段，表面与内部（约 1/2 截面处）的差值不宜大于 25℃；
②结束养护时，表面与环境温度差值不宜大于 25℃。
3）混凝土浇筑体内部相邻两测温点的温度差值不应大于 25℃。
4）混凝土的降温速率不宜大于 2℃/d。
矿井竣工移交的水文地质资料包括（）。
A.水文地质观测台账和成果
B.突水点台账及相应记录
C.建井水文地质补充勘探资料
D.井筒与主要巷道布置图
E.建井水文地质报告
答案：A,B,C,E
解析：
2020版教材页码P368-370
矿业工程项目竣工应移交的地质资料，除一般的工程地质资料（这主要是适用于地面工程内容）外，尚应有矿井地质资料和水文地质资料；矿井地质资料应汇编为建井地质报告，包括有地质勘探报告和现场素描、矿井储量核算等；矿井水文地质资料包括：
1）水文地质观测台账和成果。
2）突水点台账、记录和有关防治水的技术总结，以及注浆堵水记录和有关资料。
3）井筒及主要巷道水文地质实测剖面。
4）建井水文地质补充勘探成果。
5）建井水文地质报告（可与建井地质报告合在一起）。
49. 工程质量统计分析方法中，因果分析图的主要作用是（ ）。
A.对一个质量特性或问题进行深入的原因分析
B.判断工程质量是否处于受控状态
C.对工程项目的总体质量进行评价
D.反映质量的变动情况
正确答案：A
49．A【解析】因果分析图法，也称为质量特性要因 分析法，其基本原理是对每一个质量特性或问题， 逐层深入排查可能原因。然后确定其中最主要原 因，进行有的放矢的处置和管理。
2021一级建造师考试真题及详解9篇 第5篇
机场工程中通常采用（ ）的处理方法保证机场道面下土基的强度和稳定性。
A.降低地下水位
B.土基专项治理措施
C.土基进行充分压实
D.设置隔离层
E.抬高道槽设计标高
答案：B,C,D,E
解析：
B、C、D、E
降低地下水位实施极为困难，不宜采用此方法保证土基的强度和稳定性。
关于动产物权的设立、转让和保护,下列说法正确的是
A.动产物权以所有权登记为公示手段
B.船舶、航空器和机动车等物权的设立转让和消灭,未经登记,不发生法律效力
C.动产物权受到侵害的,权利人可以通过和解、调解、仲裁、诉讼等途径解决
D.对于动产物权保护方式,只能单独适用
答案：C
解析：
2020 / 2019版教材P20
动产物权以占有和交付为公示手段。动产物权的设立和转让，应当依照法律规定交付。动产物权的设立和转让，自交付时发生效力，但法律另有规定的除外。船舶、航空器和机动车等物权的设立、变更、转让和消灭，未经登记，不得对抗善意第三人。物权受到侵害的，权利人可以通过和解、调解、仲裁、诉讼等途径解决。对于物权保护方式，可以单独适用，也可以根据权利被侵害的情形合并适用。
如果在保险期内工程不能完工，对建筑工程一切险可以延期，不过投保人须（ ）。
A.降低投保限额
B.提前交纳保费
C.交纳补充保险费
D.重填保单
陈村拦河闸设计过闸流量2000m3／s，河道两岸堤防级别为1级，在拦河闸工程建设中发生如下事件：
事件1：招标人对主体工程施工标进行公开招标，招标人拟定的招标公告中有如下内容：
(1)投标人须具备堤防工程专业承包一级资质，信誉佳，财务状况良好，类似工程经验丰富。
(2)投标人必须具有××省颁发的投标许可证和安全生产许可证。
(3)凡有意参加投标者，须派员持有关证件于2014年6月15日上午8：00～12：00，下午14：30～17：30向招标人购买招标文件。
(4)定于2014年6月22日下午3：00在×××市新华宾馆五楼会议室召开标前会，投标人必须参加。
事件2：由于石材短缺，为满足工期的需要，监理人指示承包人将护坡形式由砌石变更为混凝土砌块，按照合同约定，双方依据现行水利工程概(估)算编制管理规定编制了混凝土砌块单价，单价中人工费、材料费、机械使用费分别为10元／m3、389元／m3、1元／m3。
受混凝土砌块生产安装工艺限制，承包人无力完成，发包人向承包人推荐了专业化生产安装企业A作为分包人。
事件3：按照施工进度计划，施工期第1月承包人应当完成基坑降水、基坑开挖(部分)和基础处理(部分)的任务，除基坑降水是承包人应完成的临时工程总价承包项目外，其余均是单价承包项目，为了确定基坑降水方案，承包人对基坑降水区域进行补充勘探，发生费用3万元，施工期第1月末承包人申报的结算工程量清单见表3。
【问题】
?1．指出上述公告中的不合理之处。
?2．发包人向承包人推荐了专业化生产安装企业A作为分包人，对此，承包人可以如何处理?对承包人的相应要求有哪些?
?3．若其他直接费费率取2％，间接费费率取6％，企业利润率取7％，计算背景资料中每立方米混凝土砌块单价中的其他直接费、间接费、企业利润(保留两位小数)。
?4．指出施工期第1月结算工程量清单中结算工程量(全额)不妥之处，并说明理由。
答案：
解析：
1．上述公告不合理之处如下： (1)堤防工程专业承包一级的资质要求不合理；
(2)××省投标许可证的要求不合理；
(3)招标文件的出售时间不合理，招标文件的发售期不得少于5 日 ；
(4)投标人必须参加标前会的要求不合理。
2．承包人分具体情况进行不同的处理，情况如下：
(1)承包人可以同意。承包人必须与分包人A签订分包合同，并对分包人A的行为负全部责任。
(2)承包人有权拒绝。可以自行选择分包人，承包人自行选择分包人必须经发包人书面认可。
3．其他直接费：(10+389+1)×2％=8元／m3。
间接费：(10+389+1+8)×6％=24.48元／m3。
企业利润：(10+389+1+8+24.48)×7％=30.27元／m3。
4．施工期第1月结算工程量清单中结算工程量(全额)的不妥之处及理由如下：
不妥之处：补充勘探费用。
理由：承包人为其临时工程所需进行的补充勘探费用由承包人自行承担。
不妥之处：不可避免的土方开挖超挖量。
理由：该费用已包含在基坑土方开挖单价中。
不妥之处：以合同工程量作为申报结算工程量。
理由：合同工程量是合同工程估算工程量，结算工程量是承包人实际完成的，并按合同约定的计量方法进行计量的工程量。
振动水冲法是利用振冲器的振动和水冲作用加固地基的一种方法，可分为（）。
A.水冲排水板法 B.振冲置换法
C.水冲袋砂井法 D.振冲密实法
E.水冲砂桩法
根据《建筑施工企业生产许可证管理规定》安全生产许可证颁发管理机关可以撤销已经颁发的安全生产许可证的情形有（ ）。2017
A、安全许可证颁发管理机关工作人员滥用职权颁发安全生产许可证的
B、安全许可证颁发管理机关工作人员超越法定职权颁发安全生产许可证的
C、安全许可证颁发管理机关工作人员违反法定程序颁发安全生产许可证的
D、安全许可证颁发管理机关工作人员对不具备安全生产条件的施工企业颁发安全生产许可证的
E、取得安全生产许可证的施工企业发生较大安全生产事故的
答案：A,B,C,D
解析：
本题考查的是安全生产许可证的有效期和政府监管的规定。安全生产许可证颁发管理机关或者其上级行政机关发现有下列情形之一的，可以撤销已经颁发的安全生产许可证：（1）安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的；（2）超越法定职权颁发安全生产许可证的；（3）违反法定程序颁发安全生产许可证的；（4）对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的；（5）依法可以撤销已经颁发的安全生产许可证的其他情形。
（四）
项目部承接的新建道路下有一条长750m、直径1000mm的混凝土污水管线，埋深地面以下6m。管道在（0+400）m至（0+450）m处穿越现有道路。
场地地质条件良好，地下水位于地面以下8m，设计采用明挖开槽施工。项目部编制的施工方案以现有道路中线（按半幅断路疏导交通）为界将工程划分A1、B1两段施工（如图2所示），并编制了施工进度计划，总工期为70d。其中，A1段（425m）工期40d，B1段（325m）工期30d，A1段首先具备开工条件。
由于现有道路交通繁忙，交通管理部门要求全幅维持交通。按照交通管理部门要求，项目部建议业主将现有道路段（C2段）50m改为顶管施工，需工期30d，取得了业主同意。项目部在考虑少投入施工设备及施工人员的基础上，重新编制了施工方案及施工进度计划。
【问题】
1．现有道路段（C2段）污水管由明挖改为顶管施工需要设计单位出具什么文件?该文件必须履行哪些手续方为有效?
2．因现有道路段（C2段）施工方法变更，项目部重新编制的施工方案应办理什么手续?
3．采用横道图说明作为项目经理应如何安排在70d内完成此项工程?横道图采用图3。
4．顶管工作井在地面应采取哪些防护措施?
正确答案：
(四)1．现有道路段(C2段)污水管由明挖改为顶管施工需要设计单位出具设计变更通知单，该文件上必须由原设计人和设计单位负责人签字，并加盖设计单位印章，方为有效。2．因现有道路段(C2段)施工方法变更，项目部重新编制的施工方案应办理施工单位技术负责人、总监理工程师签字手续。3．项目经理应安排在70d内完成此项工程的横道图，见图4。4．顶管工作井在地面应采取的防护措施：设置警示牌、防护围栏、作业警示灯光标志等。
下列具体情况中，施工组织设计应及时进行修改或补充的有（ ）。
A.对工程设计图纸进行细微修改或更正
B.涉及工程验收的标准、规范修改
C.主要施工方法有重大调整
D.主要施工资源配置有重大调整
E.施工环境有重大改变
答案：B,C,D,E
解析：
项目施工过程中，发生以下情况之一时，施工组织设计应及时进行修改或补充：
（1）工程设计有重大修改；（2）有关法律、法规、规范和标准实施、修订和废止；（3）主要施工方法有重大调整；（4）主要施工资源配置有重大调整；（5）施工环境有重大改变。
关于施工现场的文明生活环境要求，说法不合理的是（ ）。
A.施工现场设有足够的急救器材
B.办公区设在作业区以联系方便
C.现场要求有防噪声的措施
D.夜间施工要得到允许
答案：B
解析：
地面现场文明施工管理的主要内容包括有： (1)场区布置合理，施工作业区与办公区需划分明显，场地整洁，服务卫生。
(2)有足够的急救措施和急救器材、保健医药箱以及急救人员。
(3)有防尘、防噪声措施。
2021一级建造师考试真题及详解9篇 第6篇
以下关于地下连续墙优点说法正确的是（ ）。
A.施工时振动大、噪声高
B.墙体刚度大
C.对周边地层扰动小
D.适用于多种土层
E.各种地层均能高效成槽
答案：B,C,D
解析：
本题考查的是深基坑围护结构。地下连续墙的优点：施工振动小、噪声低，墙体刚度大，对周边地层扰动小；可用于多种土层，除夹有孤石、大颗粒卵砾石等局部障碍物时影响成槽效率外，对黏性土、无粘性土、卵砾石层等各种地层均能高效成槽。教材P124。
根据企业质量管理体系认证制度，当在认证证书有效期内出现体系认证范围变更企业可采取的行动是（ ）。
A、申请复评
B、重新换证
C、认证暂停
D、认证撤销
答案：B
解析：
P163-167
本题考查的是企业质量管理体系的认证与监督。在认证证书有效期内，出现体系认证标准变更、体系认证范围变更、体系认证证书持有者变更，可按规定重新换证。
进港行李输送显示终端应显示进港行李转盘所输送行李的航班号、（ ）和备注。
A.目的地
B.始发站
C.经停站
D.到达港
建设工程项目的工作流程图随工程进展应该（ ）。
A. 逐层细化
B. 由项目工程师确定
C. 一成不变
D. 发生设计变更即需要修改
答案：A
解析：
本题主要考查工作流程图。
工作流程组织的任务，即定义工作的流程。工作流程图应视需要逐层细化，如投资控制工作流程可细化为初步设计阶段投资控制工作流程图、施工图阶段投资控制工作流程图和施工阶段投资控制工作流程图等。
综上所述，本题正确选项为A项。
港口与航道工程安全生产要求中，起重作业要做好（ ），交底和被交底人都必须在记录文件上签字。
A.工作计划 B.提出明确的安全要求
C.费用计划 D.做好交底记录 E.起重作业前安全技术交底
塔器做水压试验正确的程序是（ ）。
A.充液后缓慢升至设计压力，确认无泄漏→升压至试验压力，保压30min→压力降至设计压力的80%→检查
B.充液后缓慢升至设计压力，确认无泄漏→升压至试验压力，保压30min→压力降至试验压力的80%→检查
C.充液后缓慢升至试验压力，确认无泄漏→保压30min→压力降至试验压力的80%→检查
D.充液后缓慢升至设计压力，确认无泄漏→升压至试验压力，保压10min→压力降至操作压力的80%→检查
答案：B
解析：
本题考查塔器的耐压试验与气密性试验。塔器的水压试验：充液后缓慢升至设计压力，确认无泄漏后继续升压至试验压力，保压时间不少于30min，然后将压力降至试验压力的80%，对所有焊接接头和连接部位进行检查。
接入网的主要功能不包括（ ）。
A.交换功能
B.传送功能
C.用户口功能
D.业务口功能
答案：A
解析：
接入网的主要功能可分解为用户口功能（UPF）、业务口功能（SPF）、核心功能（CF），传送功能（TF）和系统管理功能（AN-SMF）。
某单价合同的投标报价单中，投标人的投标书出现了明显的数字计算错误，导致总价和单价计算结果不一致，下列行为中，属于业主权利的是（ ）。
A、业主有权先作修改再评价，以总价作为最终报价结果
B、业主没有权利先修改后评价，可以宣布该投标人废标
C、业主没有权利修改再评标，可以请该投标人再报价
D、业主有权利先作修改再评标，以单价为准调整的总价作为最终报价结果
答案：D
解析：
【知识点】单价合同的运用。虽然在投标报价、评标以及签订合同中，人们常常注重总价格，但在工程款结算中单价优先，对于投标书中明显的数字计算错误，业主有权力先作修改再评标，当总价和单价的计算结果不一致时，以单价为准调整总价。
隧道围岩为坚硬岩,岩体较破碎,其围岩基本质量指标为450~351,该围岩属于（ ）级。
A.Ⅰ
B.Ⅱ
C.Ⅲ
D.Ⅵ
答案：C
解析：
2020版教材P227/2019版教材P221
坚硬岩，岩体较破碎，巨块碎状镶嵌结构较坚硬岩或较软硬质岩，岩体较完整，块状体或中厚层状结构。BQ450-351属于Ⅲ级岩。
2021一级建造师考试真题及详解9篇 第7篇
铁路区间信号自动闭塞系统是按照一定的组织方法，让列车在一定的（ ）内运行，避免在同一线路上运行的列车迎面相撞或追尾相撞。
A．空间间隔
B．时间间隔
C．区间间隔
D．车站间隔
答案：A
解析：
本题考核的是区问闭塞系统。区间闭塞系统又称“列车间隔控制系统”。是按照一定的组织方法让列车在一定的空间间隔内运行，保障在同一线路上运行的列车，不会产生迎面相撞或追尾相撞。故选项A正确。
索赔证据应该具有（ ）。
A. 真实性
B. 及时性
C. 全面性
D. 独立性
E. 有效性
答案：A,B,C,E
解析：
本题主要考查索赔证据的要求。
索赔证据应该具有真实性、及时性、全面性、关联性、有效性。
综上所述，本题正确选项是ABCE项。
关于生产安全应急预案评审的说法，错误的是（ ）。
A.地方各级安全生产监督管理部门应当组织有关专家对本部门的应急预案审定
B.参加预案评审的人员应只允许应急预案涉及的政府部门工作人员参加
C.评审人员与所评审预案的生产经营单位有利害关系的，应当回避
D.应急预案的评审必要时可以召开听证会，听取社会有关方面的意见
答案：B
解析：
2020教材P239 / 2019教材P237
地方各级安全生产监督管理部门应当组织有关专家对本部门编制的应急预案进行审定，必要时可以召开听证会，听取社会有关方面的意见。涉及相关部门职能或者需要有关部门配合的，应当征得有关部门同意。参加应急预案评审的人员应当包括应急预案涉及的政府部门工作人员和有关安全生产及应急管理方面的专家。评审人员与所评审预案的生产经营单位有利害关系的，应当回避。
为保证飞机的飞行安全，旅客的（ ）必须经过X射线安检机的安全检查。
A．身份证
B．随身携带行李
C．钥匙
D．手表
答案：B
解析：
身份证主要通过仪器和人工面视来验证其有效性，而钥匙和手表尺寸较小通过人工面视完全可以辨别，只有旅客的随身携带行李无法直接看到、甄别其内部容纳的物品，所以才必须经过X射线安检机的安全检查。
施工企业建筑材料、构件进行一般性鉴定性检査所发生的费用属于（ ）。.
A、措施费
B、企业管理费
C、材料费
D、工程建设其他费
答案：B
解析：
2020版教材P168 / 2019版教材P162
四、企业管理费8.
检验试验费:是指施工企业按照有关标准规定，对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，包括自设试验室进行试验所耗用的材料等费用。
下列属于营业线普速铁路Ⅰ级施工的是（）。
A.繁忙干线封锁正线3h及以上
B.干线封锁正线4h及以上
C.干线影响信联闭设备6h及以上的施工
D.干线封锁2h及以上的大型上跨铁路结构物施工
答案：D
解析：
2020版教材页码P453-454
普速铁路Ⅰ级施工：
（1）繁忙干线封锁5h及以上、干线封锁6h及以上或繁忙干线和干线影响信联闭8h及以上的大型站场改造、新线引入、信联闭改造、电气化改造、CTC中心系统设备改造施工。
（2）繁忙干线和干线大型换梁施工。
（3）繁忙干线和干线封锁2h及以上的大型上跨铁路结构物施工。
（4）中断繁忙干线6h及以上或干线7h及以上且同时中断两站以上行车通信业务的通信网络设备施工。
选项ABC属于普速铁路Ⅱ级施工。
当干地施工采用黏土回填时，每层填土的虚铺厚度，应按（ ）。
A.人工夯实不宜大于0.1m，机械夯实不宜大于0.2m
B.人工夯实不宜大于0.15m，机械夯实不宜大于0.3m
C.人工夯实不宜大于0.2m，机械夯实不宜大于0.4m
D.人工夯实不宜大于0.3m，机械夯实不宜大于0.5m
下列关于施工任务委托模式的说法中，正确的是业主（ ）。
A．可以合法委托多个施工单位承担施工任务
B．可以委托施工联合体同时作为施工总包管理单位和施工总包单位
C．不能委托施工合作体作为施工总包单位
D．不能委托施工联合体作为施工总包管理单位
背景
某地扩建一民用机场，工程项目包括航站楼工程、场道工程、助航灯光工程、空管工程和航站楼弱电工程，工程总概算的费用情况分别为：航站楼工程费用6000万元；场道工程费用3000万元；助航灯光建筑工程费用1000万元；空管建筑工程费用600万元；航站楼弱电工程设备购置费500万元；设计变更增加工程费用300万元。场道工程：征地费1800万元；建设单位管理费50万元；建设期贷款利息200万元；勘察设计费80万元;监理费30万元；工程质量监督、招投标管理费30万元。
考虑到当地的自然条件，在总概算中增列了防洪措施费270万元。
问题
(1)本工程概算中，民航机场专业“工程费用”由哪几项组成？计算其费用总额。
(2)本工程概算中，民航机场专业“其他费用”由哪几项组成？计算其费用总额。
(3)本工程概算中，“基本预备费”由哪几项组成？计算其费用总额。
(4)列出本工程静态部分费用组成和动态部分费用组成，计算本工程总概算额。
答案：
解析：
分析
(1)民航机场专业“工程费用”由场道工程、助航灯光工程、空管工程和航站楼弱电工程的建筑工程费用组成，不包括航站楼工程费用。
场道工程费用：3000万元；
助航灯光工程费用：1000万元；
空管工程费用：600万元；
航站楼弱电工程费用：500万元；
工程费用总额为：3000 + 1000 + 600 + 500 = 5100万元。
(2)民航机场专业“其他费用”由征地费、建设单位管理费、勘察设计费、监理费、工程质量监督费、招标投标管理费等组成，其费用总额为：
1800+ 50+ 80+ 30+30 = 1990 万元。
(3)“基本预备费”由设计变更引起的工程费用和防洪措施费组成，其费用总额为：300+270 = 570 万元。
(4)“静态部分”费用由工程费用（或其组成），其他费用（或其组成）和基本预备费（或其组成）组成；
“动态部分”费用由建设期贷款利息组成。
工程总概算额=工程费用+其他费用+基本预备费+建设期贷款利息 = 5100 + 1990 + 570 + 200 = 7860 万元。
2021一级建造师考试真题及详解9篇 第8篇
成本计划的编制依据不包括（ ）。
A.价格信息
B.相关定额
C.项目管理规划大纲
D.类似项目的成本资料
答案：C
解析：
成本计划的编制依据包括：
（1）合同文件；
（2）项目管理实施规划；
（3）相关设计文件；
（4）价格信息；
（5）相关定额；
（6）类似项目的成本资料。
流水施工中最常见的一种施工形式是( )。
A.无节奏流水施工
B.有节奏流水施工
C.等节奏流水施工
D.异节奏流水施工
答案：A
解析：
本题考核的是流水施工的基本组织形式。无节奏流水施工是指在组织流水施工时，全部或部分施工过程在各个施工段上的流水节拍不相等的流水施工。这种施工是流水施工中最常见的一种。?
下列情形中，人民法院应当将被执行人纳入失信被执行人名单的是（ ）。
A、拒不执行生效法律文书确定义务的
B、拒绝申请执行人查询财产情况报告的
C、拒不履行执行和解协议的
D、以威胁方法妨碍、抗拒执行的
答案：D
解析：
P350-355
本题考查的是民事诉讼执行措施。被执行人未履行生效法律文书确定的义务，并具有下列情形之一的，人民法院应当将其纳人失信被执行人名单，依法对其进行信用惩戒：（1）有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的；（2）以伪造证据、暴力、威胁等方法妨碍、抗拒执行的；（3）以虚假诉讼、虚假仲裁或者以隐匿、转移财产等方法规避执行的；（4）违反财产报告制度的；（5）违反限制消费令的；（6）无正当理由拒不履行执行和解协议的。
关于工程质量检测机构职责的说法，正确的有（ ）。2014
A.检测机构出具的检测报告应由检测机构法定代表人或其授权的签字人签署
B.检测机构对涉及结构安全的所有检测结果应及时报告建设主管部门
C.检测机构对发现的违反强制性标准的情况应及时报告建设主管部门
D.检测机构应当对检测结果不合格的项目建立单独的项目台账
E.检测机构对发现的项目参与方的违规行为应及时报告建设单位
答案：A,C,D
解析：
本题考查的是工程质量检测机构的职责。检测机构完成检测业务后，应当及时出具检测报告。检测报告经检测人员签字、检测机构法定代表人或者其授权的签字人签署，并加盖检测机构公章或者检测专用章后方可生效。检测机构应当将检测过程中发现的建设单位、监理单位、施工单位违反有关法律、法规和工程建设强制性标准的情况，以及涉及结构安全检测结果的不合格情况，及时报告工程所在地建设主管部门。检测机构应当建立档案管理制度，并应当单独建立检测结果不合格项目台账。
航耙吸挖泥船实际挖槽长度32km，其开工展布、收工集合按（ ）次计算。
A．3 B．3.5 C．4 D．4.5
按照铁路建设程序，组织工程招投标属于（ ）阶段的工作。
A．立项决策
B．勘察设计
C 工程实施
D．竣工验收
施工成本核算中，是按照规定开支范围对()进行归集。
A.施工费用
B.管理费用
C.调研费用
D.组织费用
答案：A
解析：
2020/2019教材P73
本题考查对施工成本核算的理解，施工成本核算包括两个基本环节：一是按照规定的成本开支范围对施工费用进行归集和分配，计算出施工费用的实际发生额。
一、背景
A公司项目部承包了42层办公大楼的机电安装工程，工程内容包括建筑给水排水、建筑电气、通风与空调、建筑智能化、电梯等机电安装工程，合同总工期为24个月。施工中，在电线采购中，业主向A公司竭力推荐B电线生产厂的产品。A公司为了搞好和业主的关系，尽量接受业主的推荐。项目部合理加快施工进度，编制了质量预控方案，设置了质量控制点，选择施工机具，材料能及时送到施工现场，使工程进展顺利。
二、问题
1．A公司接受采购B电线生产厂家的产品后，应做哪些后续工作?
2．进场的材料应如何进行验收和确认?进货检验时发现，B单位运至现场的电线中有一种导线直径偏小，误差超过了标准要求，A公司应做何处理?
3．A公司项目部选择施工机具时应着重从哪些方面来选择?
4．A公司项目部应在工程的哪些部位和工序设置质量控制点?
5．A公司项目部在工程质量上可采取哪些方面的预控措施?
答案：
解析：
1．在签订正式供货合同之前，A单位应对B厂家的生产能力和质量保证能力进行考察调研，如果B厂家的工艺流程、生产能力和质量保证能力满足要求，则应写出供方评价报告，按照质量体系的相关程序办理批准手续后将其列入合格供应商名册，再签订供货合同。
2．进场的材料应进行数量验收和质量确认，做好相应的验收记录和标识。对不合格的材料应更换、退货或让步接收(降级使用)，严禁使用不合格的材料。在进场验收时，A公司发现导线直径偏小并超过标准规定的误差，应作为不合格品处理，将不合格的导线进行退货或更换。
3．施工机具的选择应着重从设备的选型、主要性能参数和使用操作要求三方面予以控制；应严格执行对新设备采购前的审批制度和库存设备使用前的验证制度。
4．A公司项目部应在对工程的性能、安全、寿命、可靠性等有严重影响的关键部位或对下道工序有严重影响的关键工序设置质量控制点。
5．A公司可采取的预控措施有：对实施关键技术的人员控制；对实施关键技术所用的施工机具控制；对实施关键技术所用材料的控制；对实施关键技术所采用的方法、工艺的控制；对实施关键技术所需环境的控制等。
根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2013一0201)，除在专用合同条款中明确的事项外，承包人必须向发包人提交（ ），项目经理才能履行职责。
A、项目经理与承包人之间的劳动合同
B、项目经理工作履历
C、项目经理持有的建造师执业资格证书
D、承包人为项目经理缴纳社会保险的有效证明
E、项目经理的专业技术职称证书
答案：A,D
解析：
教材P52
【知识点】施工企业项目经理的工作性质。项目经理应是承包人正式聘用的员工，承包人应向发包人提交项目经理与承包人之间的劳动合同，以及承包人为项目经理缴纳社会保险的有效证明。选项B、C、E不属于必须要向发包方提交的资料。
2021一级建造师考试真题及详解9篇 第9篇
网络指标从移动终端感知来讲主要有( )。
A.掉话率
B.呼叫建立成功率
C.语音质量
D.上下行速率
E.容量
答案：A,B,C,D
解析：
从移动终端感知来讲，网络指标主要包括掉话率、呼叫建立成功率、语音质量、上下行速率等。
铁路工程施工中，临时用电量设备配置要考虑（）等因素来配置。
A.供电部位
B.变压器的容量
C.用电设备的容量
D.配电导线截面
E.内燃发电机的功率
答案：B,D,E
解析：
2020版教材页码P282-283
临时用电量的需求计划是施工组织设计中比较重要的一项工作，是确定工程项目临时电力设施设备配置的重要依据，黑钻压卷，瑞牛题库软件考前一周更新，下载链接 www.niutk.com 如：选择变压器的容量，选择内燃发电机的功率，选择配电导线截面等。编制计划时主要分为动力用电量和生活用电量。
采用周转信贷协议向银行借款时,企业（ ）。
A.可以周转使用信贷资金，贷款额度不受限制
B.在有效期和最高限额内,可在任何时候借款
C.可以周转使用信贷资金，不必偿还本金
D.必须按规定的周期和固定的金额借
答案：B
解析：
本题考核的是周转信贷协议的内容。周转信贷协议是指银行从法律上承诺向 企业提供不超过某一最高限额的贷款协议。.在协议的有效期内，只要企业的借款总额 未超过最高限额，银行必须满足企业任何时候提出的借款要求。企业享用周转信贷协 议，通常要对贷款限额的未使用部分付给银行一笔承诺费。
项目的投资项编码（业主方）／成本项编码（施工方），它并不是概预算定额确定的分部分项工程的编码，它应综合考虑（ ）等因素，建立统一的编码，以服务于项目投资目标的动态控制。
A.人工单价
B.机械租赁单价
C.标底
D.合同价
E.工程款支付
答案：C,D,E
解析：
2020教材P346 / 2019教材P341
（5）项目的投资项编码（业主方）/成本项编码（施工方），它并不是概预算定额确定的分部分项工程的编码，它应综合考虑概算、预算、标底、合同价和工程款的支付等因素，建立统一的编码，以服务于项目投资目标的动态控制。
新建、扩建民用机场，应当由民用机场所在地（ ）发布公告。公告应当在当地主要报纸上刊登，并在拟新建、扩建机场的周围地区张贴。
A.交通管理部门
B.民航地区管理局
C.县级以上地方人民政府
D.市级人民政府
下列选项中，属于与项目建设有关的其他费用的是（ ）。
A、联合试运转费
B、生产准备费
C、办公和生活家具购置费
D、市政公用配套设施费
答案：D
解析：
2020版教材P187 / 2019版教材P181
与项目建设有关的其他费用包括建设管理费、可行性研究费、研究试验费、勘察设计费、专项评价费、劳动安全卫生评价费、场地准备及临时设施费、引进技术和进口设备其他费、工程保险费、特殊设备安全监督检验费、市政公用配套设施费。
A、B、C属于与未来企业生产经营有关的其他费用。
建筑物细部点平面位置的测设方法中， 测量精度最低的是（）。
A.极坐标法
B.角度前方交会法
C.距离交会法
D.方向线交会法
价值工程对象选择的方法有很多种，常用的方法包括( )。
A、因素分析法
B、ABC分析法
C、强制确定法
D、百分比分析法
E、问卷调查法
答案：A,B,C,D
解析：
2020版教材71 / 2019版教材P70
价值工程对象选择的方法有很多种，不同方法适宜于不同的价值工程对象，根据企业条件选用适宜的方法，就可以取得较好效果。常用的方法有因素分析法、ABC 分析法、强制确定法、百分比分析法、价值指数法等。
在光纤传输系统中,直接影响传输距离的因素有（）。
A.设备发光功率
B.光纤衰减系数
C.设备中心频率
D.设备输入抖动容限
E.设备接收灵敏度
