21年一级建造师历年真题解析8辑 第1辑
当材料、设备已用于或安装在永久工程之中时，材料、设备预付款应从进度付款证书中扣回，扣回期不超过（ ）个月。
A.1
B.2
C.3
D.4
答案：C
解析：
本题考查的是公路工程合同价款支付。当材料、设备已用于或安装在永久工程之中时，材料、设备预付款应从进度付款证书中扣回，扣回期不超过3个月。参见教材P395。
混凝土预制桩施工中的沉桩方法有（ ）等。
A.水冲法
B.静力压桩法
C.锤击法
D.爆扩桩法
E.振动法
答案：A,B,C,E
解析：
本题考核的是钢筋混凝土预制桩施工中沉桩的方法。混凝土预制桩的沉桩方法有锤击法、静力压桩法、振动法和水冲法等。
当地基土质软弱且很不均匀，十字形基础不能满足承载或变形要求时，则宜采用( )基础。
A.墙下条形
B.筏形
C.柱下独立
D.柱下条形
答案：B
解析：
如地基基础软弱而荷载又很大，采用十字基础仍不能满足要求或相邻基槽距离很小时，可用钢筋混凝土做成片筏基础。它可增强基础的整体性和抗弯刚度，并能调整和避免结构局部发生显著的不均匀沉降，适用于地基土质软弱且不均匀的地基或上部荷载很大的情况。
某工程发生多次索赔事件以后，承包商要重新计算该工程的实际总费用。采用总费用法的计算式，索赔金额等于（ ）。
A．直接费+间接费+利润
B．人工费+材料费+机械使用费
C．实际总费用一施工计划总费用
D．实际总费用一投标报价估算总费用
对混凝土有快硬高强要求的条件下不宜使用（ ）。
A.硅酸盐水泥
B.普通硅酸盐水泥
C.快硬硅酸盐水泥
D.火山灰水泥
公司留存收益525万元属于（ ）。
A．利得
B．收入
C．所有者权益
D．利润
正确答案：C
所有者权益包括实收资本、资本公积、盈余公积和未分配利润，分别来源于所有者投入的资本、直接计人所有者权益的利得和损失以及留存收益。因此，公司留存收益525万元属于所有者权益范畴。
按照《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013的规定，其他项目费的构成包括（ ）。
A、暂列金额
B、总承包服务费
C、暂估价
D、计日工
E、规费
答案：A,B,C,D
解析：
2020版教材P238 / 2019版教材P232
其他项目费由暂列金额、暂估价、记日工、总承包服务费等内容构成。
21年一级建造师历年真题解析8辑 第2辑
关于电气设备及灯具施工方法的说法，正确的有（ ）。
A.当有配电箱及电控设备的房间内使用了低于B1级的材料进行装修时，配电箱必须采用不燃材料制作
B.配电箱的壳体可采用B1级材料，底板应采用A级材料制作
C.配电箱不应直接安装在低于B1级的装修材料上
D.灯具直接安装在B1级以下（含B1级）的材料上时，应采取隔热、散热等措施
E.灯具的发热表面不得靠近B2级以下（含B2级）的材料
答案：A,C,D
解析：
2020教材P371 / 2019教材P372
（3）电气设备及灯具的施工应满足以下要求：
1）当有配电箱及电控设备的房间内使用了低于B1级的材料进行装修时，配电箱必须采用不燃材料制作；
2）配电箱的壳体和底板应采用A级材料制作。配电箱不应直接安装在低于B1级的装修材料上；
3）动力、照明、电热器等电器设备的高温部位靠近B1级以下（含B1级）材料或导线穿越B1级以下（含B1级）装修材料时，应采用瓷管或防火封堵密件分隔，并用岩棉、玻璃棉等A级材料隔热；
4）安装在B1级以下（含B1级）装修材料内的配件，如插座、开关等，必须采用防火封堵密件或具有良好隔热性能的A级材料隔绝；
5）灯具直接安装在B1级以下（含B1级）的材料上时，应采取隔热、散热等措施；
6）灯具的发热表面不得靠近B1级以下（含B1级）的材料。
（2019年真题）关于建筑市场诚信行为公布的说法，正确的是()
A.针对不良行为的整改结果不需要公示
B.应当将整改结果列于相应不良记录后，供有关部门和社会公众查询
C.对于警告，罚款和责令整改的行政处理，都应当给予公告
D.对于拒绝不整改，或者整改不力的单位，信息发布部门可以延长其整改期限
答案：B
解析：
P120-121
省、自治区和直辖市建设行政主管部门负责审查整改结果，对整改确有实效的，由企业提出申请，经批准，可缩短其不良行为记录信息、公布期限，但公布期限最短不得少于3个月，同时将整改结果列于相应不良行为记录后，供有关部门和社会公众查询;对于拒不整改或整改不力的单位，信息发布部门可延长其不良行为记录信息公布期限。
某工程现场临时用水总量Q=14.8L/s，管网中水流速度v=1.88m/s，该工程现场施工用水的供水管径宜选用()mm水管。
A.100
B.150
C.200
D.250
答案：A
解析：
2020教材P178 / 2019教材P180
4*14.8/(3.1415926*1.88*1000)＝100mm
（2017年）型号为QL2*80D的启闭机属于（ )
A.螺杆式启闭机
B.液压式启闭机
C.卷扬式启闭机
D.移动式启闭机
某施工企业与建设单位签订了开挖80km 直埋光缆沟的施工合同，该工程挖沟工程量为60000 延米，假设综合施工费用为10 元/延米。合同约定，施工单位采用租赁机械施工，机械租赁费为500 元/台班，若增加工作量，按比例增加工期，费用单价不变，工程量均匀分布在路由上。合同工期为30 天，7 月1 日开工，7 月30 日完工，在实际工程中发生如下事件：
事件一：租赁机械操作不当故障，晚开工5 天，造成人员窝工25 个工日。
事件二：施工中路由发生改变，于7 月7 日停工，配合进行路由复查，配合用工为40 工日。
事件三：7 月17 日复工，光缆路由加长，设计增加挖沟6000 延米。
事件四：7 月20 日至28 日因山洪暴发阻断交通，迫使停工，造成窝工60 个工日。
问题：
1.指出上述事件中，施工单位是否可以向建设单位提出索赔或变更要求，并说明原因。
2.可索赔和变更的工期为多少天？
3.假设人工费单价50 元/工日，增加用工所需管理费为增加人工费的50%，则索赔和变更的费用是多少？
4.假设窝工费为人工费的50%（含管理费），请计算7 月30 日开工前整个项目的BCWS、BCWP、ACWP，并计算CV、SV。
5.开挖光缆沟的质量控制点有哪些？
6.针对光缆质量不符合设计要求施工单位应该如何做？谁承担相应损失？
答案：
解析：
1.
事件一：不能索赔工期，不能索赔费用；因为租赁机械的故障属于施工单位的责任。
事件二：可以索赔工期，可以索赔费用；因为路由变更属于甲方的责任。
事件三：可以索赔工期，可以索赔费用；属于工程变更，因为设计变更，增加了工程量。
事件四：可以索赔工期，不可以索赔费用；因为山洪暴发属于不可抗力。
2.
事件二可索赔工期10 天；
事件三变更增加的工期6000/（60000/30）=3 天；
事件四可索赔工期9 天；
索赔和变更的总工期为：10+3+9=22 天
3.
事件二可索赔费用：人工费40 工日×50 元/工日×（1+50%）=3000 元
机械费500 元/台班×10 天=5000 元
事件三设计变更增加的施工费：6000 延米×10 元/延米=60000 元
索赔和变更的合计费用为：3000+5000+60000=68000 元
4.
BCWS=29/30×60000×10=58 万元
BCWP=（29-5-10-9）/30×60000×10=10 万元
ACWP= 24 天×500 元/台班+ 85 工日×50×50%+40 工日×50×（1+50%）+5 天×60000×10/30
机械窝工人工窝工配合用工施工费
=11.7125 万元
CV=BCWP-ACWP=10-11.7125=-1.7125 万元
SV=BCWP-BCWS=10-58=48 万元
5.开挖光缆沟的质量控制点有：挖沟的位置、深度、沟宽、穿越障碍物、与其他管线的间距;路由上的障碍处理;掘路、顶管、截流。
6.施工单位应进行的后续工作：（1）施工单位应向监理和建设单位现场代表汇报；（2）施工单位应对不合格的部分进行返工；（3）注意检查同批次的其他材料的质量状况；
损失承担：（1）光缆损失由建设单位承担； （2）工期及人工损失由施工单位承担；
人民法院对符合规定的起诉，必须受理；认为不符合起诉条件的，应当在()日内裁定不予受理，原告对裁定不服的，可以提起上诉。
A.3
B.5
C.7
D.10
答案：C
解析：
2020版教材P348 / 2019版教材P347
《民事诉讼法》规定，人民法院应当保障当事人依照法律规定享有的起诉权利。对符合本法第119条的起诉，必须受理。符合起诉条件的，应当在7日内立案，并通知当事人；认为不符合起诉条件的，应当在7日内作出裁定书，不予受理；原告对裁定不服的，可以提起上诉。
民用建筑根据控制室内环境污染的不同要求，划分为两类，下列属于Ⅰ类民用建筑的是（ ）。
A.办公楼
B.图书馆
C.住宅
D.旅馆
答案：C
解析：
2020教材P372 / 2019教材P373
民用建筑工程根据控制室内环境污染的不同要求，划分为以下两类：（1）I类民用建筑工程：住宅.医院.老年建筑.幼儿园.学校教室等民用建筑工程。（2）Ⅱ类民用建筑工程：办公楼.商店.旅馆.文化娱乐场所.书店.图书馆.展览馆.体育馆.公共交通等候室.餐厅.理发店等民用建筑工程。
21年一级建造师历年真题解析8辑 第3辑
施工企业为从事危险作业的建筑安装施工人员支付的工伤保险费属于建筑安装工程的（ ）。
A、人工费
B、企业管理费
C、措施费
D、规费
答案：D
解析：
2020版教材P170 / 2019版教材P164
规费是指按国家法律、法规规定，由省级政府和省级有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用。包括：1-社会保险费（1）养老保险费：是指企业按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费。（2）失业保险费：是指企业按照规定标准为职工缴纳的失业保险费。（3）医疗保险费：是指企业按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费。（4）生育保险费：是指企业按照规定标准为职工缴纳的生育保险费。（5）工伤保险费：是指企业按照规定标准为职工缴纳的工伤保险费。
根据《绿色施工导册》，关于临时用地指标和临时用地保护的说法，正确的是（ ）。
A、根据施工规模及现场条件等因素合理确定临时设施的占地指标，临时设施的占地面积应该按用地指标所需的一半面积设计
B、要求平面布置合理、紧凑，在满足环境、职业健康与安全级文明施工要求的前提下尽可能减少废弃地和死角，临时设施占地面积有效利用率大于80%
C、应对深基坑施工方案进行优化，减少土方开挖和回填量，最大限度地减少对土地的扰动，保护周边自然生态环境
D、利用和保护施工用地范围内原有绿色植被，对于施工周期较短的现场，可按建筑永久绿化的要求，安排场地新建绿化
答案：C
解析：
教材P212
【知识点】施工节能的规定。选项A，应是按用地指标所需的最低面积设计；选项B，应是临时设施占地面积有效利用率大于90%；选项D，应为施工周期较长的现场。
某土方工程，招标工程量清单中挖土方工程数量为1000㎡。投标人依据地质资料和施工方案计算的实际挖土方量为2100㎡，挖土方的人、料、机费为28000元，人工运土的人、料、机费用11000元，机械运土的人、料、机费用30000元。企业管理费取人、料、机总费用的14％，利润率取人、料、机总费用与管理费和的8％，不考虑其他因素，则投标人挖土方的投标综合单价为（ ）元。
A：84.95
B：60.74
C：78.66
D：69
答案：A
解析：
本题考查综合单价的计算。综合单价＝（人、料、机总费用＋管理费＋利润）/清单工程量=（28000+11000+30000）×（1+14%）×（1+8%）/1000=84.95 元/m3。
背景资料
某高桩码头，水工工程由栈桥及码头两部分组成。码头长336m，宽35m，设计为一个泊
位。结构形式为高桩梁板式结构。桩基为Φ1200 预应力大管桩，现浇桩帽、现浇横梁、预制
安装纵梁、面板、现浇面层。栈桥长510m，宽16m，结构形式为高桩梁板式。码头结构断面
如图所示。
{图}
问题：
码头工程分为哪些分部工程，这些分部工程分为哪些分项工程？
答案：
解析：
码头单位工程的分部工程划分为：桩基分部工程、上部结构分部工程、码头设施分部工
程。
桩基分部工程所包含的分项工程为：预制桩、沉桩、现浇桩帽。
上部结构分部工程所包含的分项工程为：现浇横梁、预制靠船构件、安装靠船构件、预
制纵梁、安装纵梁、预制轨道梁、安装轨道梁、预制面板、安装面板、现浇面层混凝土。
附属设施分部工程所包含的分项工程为：现浇护轮坎、钢轨安装、系船柱制作与安装、
护舷制作与安装、系网环制作与安装、铁爬梯制作与安装、栏杆制作与安装。
关于砌筑砂浆的说法，正确的有（ ）。
A、砂浆应采用机械搅拌
B、水泥粉煤灰砂浆搅拌时间不得小于3min
C、留置试块为边长7.07cm的正方体
D、同盘砂浆应留置两组试件
E、六个试件为一组
答案：A,B,C
解析：
教材P114
【知识点】砌筑砂浆。选项D应留置一组；选项E，一组应包括3块试件。
背景资料
某航道工程采用耙吸式挖泥船，挖泥量50 万m3。轻载航速12kn，重载航速8kn，挖泥
速度3kn，挖泥时间50min，上线掉头时间15min，挖泥和抛泥之间的距离是25km，挖泥船
的一次挖泥装舱量2800m3，三班作业。
问题：
耙吸式挖泥船的施工方法有哪些？
答案：
解析：
耙吸式挖泥船的施工方法有：裝舱（裝舱溢流）施工法、旁通（边抛）施工法、吹填施
工法。
甲、乙两公司建设工程合同纠纷一案，经某仲裁委员会作出裁决，甲、乙两公司对裁决 结果均不满意。下列选项正确的是（ ）。
A.双方可就此纠纷再次向该仲裁委员会申请仲裁
B.双方可就此纠纷重新达成仲裁协议后向另外的仲裁委员会申请仲裁
C.双方可就此纠纷向人民法院起诉
D.双方可向人民法皖申请撤销仲裁栽决
答案：D
解析：
本题考核的是《仲裁法》的内容。根据《仲裁法》的相关规定合同双方由于发生纠纷向仲裁委员会申请仲裁的，经仲裁委员会作出裁决，双方对仲裁均不满的可向人民法院申请撤销仲裁裁决。
21年一级建造师历年真题解析8辑 第4辑
吹填施工排泥管线的布设间距应根据（ ）等因素确定。
A.泥泵功率
B.吹填土流程
C.挖深
D.挖宽
E.吹填土坡度
答案：A,B,E
解析：
2020版教材页码P205-P208
排泥管线的间距应根据设计要求、泥泵功率、吹填土的特性、吹填土的流程和坡度等因素确定。
冬期浇筑的没有抗冻耐久性要求的C50混凝土，其受冻临界强度不宜低于设计强度等级的（ ）。
A、20%
B、30%
C、40%
D、50%
答案：B
解析：
【知识点】混凝土冬期施工的受冻临界强度。冬期浇筑的混凝土强度等级等于或高于C50的，其受冻临界强度不宜低于设计混凝土强度等级值的30%。
人工开挖沟槽的槽深超过（ ）m 时应该分层开挖。
A．4
B．3
C．2
D．1
答案：B
解析：
人工开挖沟槽的槽深超过3m 时应分层开挖，每层深度不超过2m。
关于建设工程施工和标标前会议的说法，正确的有（ ）。
A.标前会议是招标人按投标须知在规定的时间，地点召开的会议
B.标前会议纪要与招标文件不一致时，应以招标文件为准
C.标前会议结束后，招标人应将会议纪要用书面形式发给每个投标人
D.招标人可以根据实际情况在标前会议上确定延长投标截止时间
E.招标人的答复函件对问题的答复须注明问来源
安装坡度要求最大的采暖管道是（ ）。
A. 热水采暖管道（正向：3‰，不得小于2‰；逆向：不应小于5‰）
B. 蒸汽管道（正向：3‰，不得小于2‰；逆向：不应小于5‰）
C. 散热器支管（应为1%）
D. 蒸汽凝结水管道（正向：3‰，不得小于2‰）
根据我国现行《企业会计准则》，不能列入工程成本支出的是（ ）。
A.处置固定资产的净损失
B.生产所耗用的人工费
C.生产所耗用的材料费
D.企业下属的施工单位为组织和管理施工生产活动所发生的费用
某集团公司2012年底中标某客运专线站前工程。
该项目位于西南某低山丘陵区；地层岩性主要以千枚岩、板岩为主；地下水类型主要有碎屑岩类裂隙孔隙水、基岩裂隙水等。
该项目有隧道2座，均为单洞双线隧道。1#隧道长2600m，2#隧道长8760m。附近村庄和乡村道路距1#隧道进口端约100m。2#隧道设横洞2座，共划分4个作业面，其中进口至1#横洞之间为1个作业面，由施工队从进口向1#横洞施工，该段为高承压水地段。2#隧道进口段纵断面如图1所示。
该项目概算按照《铁路基本建设工程设计概(预)算编制办法》(铁建设[2006] 113号文)编制，合同约定施工过程中主要材料价格变化幅度在±5％以内部分由施工单位承担。施工中发生以下事件：
事件1：项目经理部编制了隧道，临时用电方案，具体做法如下：
(1)在实施性施工组织设计中编制了临时用电方案，报集团公司审批后实施；
(2)配电系统设置配电柜、分配电箱、开关箱，实行三级配电；
(3)洞内动力机械及照明供电电压标准分别为380V和220V；
(4)施工现场内禁止使用电炉。
事件2：项目经理部根据设计要求及现场施工条件，确定了隧道施工进度指标，见表3；为便于施工及保证安全，对洞内施工步距提出了要求，见表4。2#隧道进口段在开挖至30m时，仰拱开始连续施工；在开挖至90m时，二次衬砌开始施工。
事件3：2013年2季度，项目经理部根据《关于铁路建设项目实施阶段材料价差调整的指导意见》(铁建设[2009146号文)，对该季度水泥、钢筋自购材料进行了价差计算(不含税金)。具体材料价格及数量见表5。
事件4：当2#隧道进口段掘进至740m时，对距洞口690～720m段进行测点埋设并实施了量测，发现该段初期支护出现变形侵限，经专家论证排除了设计原因。经调查，初期支护钢架型号、间距、锁脚锚杆施工及喷射混凝土强度、厚度均符合设计要求；预留变形量按设计初始值设置；初期支护表面存在股状涌水、背后存在局部空洞。
事件5：在1#隧道进口作业面洞口明挖段施工前，项目经理部对该段爆破作业技术参数进行了专项设计。经计算，按设计爆破参数实施爆破作业，可以将爆破飞散物控制在60m范围内，需对80m范围内的设备进行防护，可不采取其他安全措施。施工队严格按照爆破设计方案的各种参数进行了爆破作业，在爆破后，发生少量飞石散落于道路及村庄，导致行人受伤、房屋受损。
【问题】
1．逐条判断事件1中的做法是否正确，如做法错误，请写出正确做法。
2．针对表3，分别指出Ⅳ级围岩和Ⅴ级围岩施工段控制进度的作业名称。
3．针对事件2，给出2#隧道进口作业面Ⅳ级围岩段洞身开挖工作所需的最短施工天数。(四舍五入取整数)
4．针对事件3，分别列式计算2013年2季度水泥和钢筋的可调整价差(不含税金)。
5．针对事件4，指出造成初期支护变形侵限的施工原因。
6．针对事件5，为防止此类事件再次发生，请完善安全防范措施。
答案：
解析：
1．逐条判断事件1的做法：(1)不正确。应编制临时用电专项施工方案，除报集团公司审批外，应报监理工程师审批；(2)正确；(3)不正确。成洞地段照明可采用220V，工作地段照明和手持电动工具按规定选用电压36V；(4)正确。
2．表3中施工段控制性的作业名称：Ⅳ级围岩段为仰拱施工，Ⅴ级围岩段为洞身开挖。
3．2#隧道进口作业面Ⅳ级围岩段洞身开挖工作所需的最短施工天数为：293d。
4．分别列式计算2013年2季度水泥和钢筋的可调整价差(不含税金)：
(1)水泥价差为：[390-360×(1+5％)]×500=6000元；
(2)钢筋价差为：[3600-3900×(1-5％)]×300=-31500元。
5．事件4中造成初期支护变形侵限的施工原因：(1)初期支护表面涌水未及时进行注浆堵水处理，造成围岩水浸压力增大；(2)初期支护背后空洞未及时采用混凝土或注浆方式回填密实，造成支护受力局部过大(或不均匀)；(3)预留沉降量未根据围岩量测结果进行调整；(4)隧道围岩量测工作未及时开展，未及时采取加强措施。
6．为防止事件5再次发生需完善的安全防范措施：(1)爆破设计参数需进一步优化；(2)需对爆破体进行覆盖防护；(3)爆破前应对周边进行安全警戒。
21年一级建造师历年真题解析8辑 第5辑
某项目的设备及工器具购置费2000万元，建筑安装工程费800万元，工程建设其他费200万元，基本预备费费率5%，则该项目的基本预备费为（）万元。
A.100
B.110
C.140
D.150
下列分项工程中不属于中短波天馈线系统安装工程的是( )。
A.架设拉绳式桅杆
B.架设自立式钢塔
C.架设无线幕
D.安装大型电感线圈
关于施工企业资质序列的说法，正确的是，正确的是( )。（2014）
A.专业承包企业可以将所承接的专业工程再次分包给其他专业承包企业
B.专业承包企业可以将所承接的劳务作业依法分包给劳务分包企业
C.劳务分包企业只能承接施工总承包企业分包的劳务作业
D.劳务分包企业可以承接施工总承包企业或专业承包企业或其他劳务分包企业分包的劳务作业
答案：B
解析：
专业承包企业可以将所承接的专业工程全部自行施工，也可以将劳务作业依法分包给具有相应资质的劳务分包企业。
2 教材原文被删除。但是不影响知识点。
根据《关于贯彻落实进一步加强水利安全生产工作的实施意见》（水安监[2012]57号）， 安全生产“三项行动”不包括（ ）。
A.执法 B.预防
C.治理 D.宣教
答案：B
解析：
本题考查的是水利工程建设安全生产管理。三项行动分别是安全生产执法行动、 安全生产治理行动、安全生产宣传教育行动。
当建设工程条件相同时，用同类已完工程的预算或未完但已经过审查修正的工程预算审查 拟建工程的方法是( )
A.标准预算审查法 B.对比审查法
C.筛选审査法 D.全面审查法
答案：B
解析：
B项，对比审查法是当工程条件相同时，用已完工程的预算或未完但已经过审査修正的工程预算对比审查拟建工程的同类工程预算的一种方法。A项，标准预算审查法就是对利用标准图纸或通用图纸施工的工程，先集中力量编制标准预算，以此为准来审查工程预算的一种方法。C项，筛选审查法是能较快发现问题的一种方法。D项，全面审查法又称逐项审查法，即按定额顺序或施工顺序，对各项工程细目逐项全面详细审查的一种方法。
为了使沉箱更顺利地通过浅点区，当采取从沉箱中向外抽水的措施时，最少应该使沉箱仓格内的压载水面下降多少米，才能使沉箱通过浅点区？
正确答案：
沉箱仓格内抽出1m深的水，沉箱上升的高度为 2.65×3.65×4×1.0=6×8×hh=0.81m（3分） 过浅区点时差1.0m水深，应抽水使沉箱上升1.0m（2分） 1.0÷0.81=1.23m最少应使沉箱仓格内的压载水下降1.23m（3分）
在旅客候机大厅应设置（ ）显示设施。
A.安全检查引导
B.值机办票
C.出港航班动态
D.进港航班动态
21年一级建造师历年真题解析8辑 第6辑
下列关于陆上开挖、弃渣的施工说法，正确的有（ ）。
A.开挖施工由高到低开挖至设计底高
B.开挖施工从里向外开挖至设计底高
C.清渣施工应先挖运水面以上石渣
D.陆上弃渣高程应满足设计要求
E.陆上弃渣边坡应满足设计要求
答案：A,C,D,E
解析：
2020版教材页码P176-P179
陆上开挖、弃渣应符合下列规定:
（1）开挖施工宜从临水一侧开始，由高到低、从外向里开挖至设计底高。
（2）采取机械挖运出渣应保持边坡稳定，工程机械与水边应有足够的安全距离。
（3）清渣施工应先挖运水面以上石渣，并根据施工期多年平均水位，确定预留开挖水下石渣施工平台高程。
（4）陆上弃渣高程、范围、边坡应满足设计要求。
监理单位的安全责任事项是()。
A.编制施工组织设计文件
B.制定安全技术措施
C.对安全事故隐患要求施工单位整改
D.确定建设工程安全费用
答案：C
解析：
2020版教材P282 / 2019版教材P281
一、工程监理单位的安全责任 （一）对安全技术措施或专项施工方案进行审查； （二）依法对施工安全事故隐患进行处理； 《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工企业整改；情况严重的，应当要求施工企业暂时停止施工，并及时报告建设单位；施工企业拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告； （三）承担建设工程安全生产的监理责任。
进行大型基本建设工程，()应当事先报请省、自治区、直辖市人民政府文物行政部门组织从事考古发掘的单位在工程范围内有可能埋藏文物的地方进行考古调查、勘探。
A.建设单位
B.施工单位
C.监理单位
D.设计单位
答案：A
解析：
2020版教材P220 / 2019版教材P219
本题考核的是配合建设工程进行考古发掘工作的规定。进行大型基本建设工程，建设单位应当事先报请省、自治区、直辖市人民政府文物行政部门组织从事考古发掘的单位在工程范围内有可能埋藏文物的地方进行考古调查、勘探。
下列关于 GCL 垫施工的说法，正确的是（ ）。
A.每一工作面施工前都要对基底进行修整和检验
B.搭接宽度为 180mm
C.搭接应顺坡搭接，即下压上的搭接方式
D.当日铺设次日覆盖
答案：A
解析：
搭接宽度为 200-300mm，搭接应顺坡搭接，即上压下的搭接方式，当日铺设当日覆盖
灯具和设备安装项目内容包括（ ）。
A.泊位系统安装
B.指点标安装
C.导航系统安装
D.风向标安装
答案：D
解析：
见《民航机场工程管理与实务》1D435012和《民用机场目视助航设施施工及验收规范》MH／T 5012--2010中3．5．5。泊位系统安装属于弱电工程。指点标安装和导航系统安装属于空管工程，只有风向标安装属于灯具和设备安装项目。
某项目期望在2年后获得一笔100万的投资额，在年利率为10%情况下，每年年末应存的金额是（ ）．
A、40万
B、50万
C、47.6万
D、45万
答案：C
解析：
2020/2019版教材P9
考点:年金的计算，终值计算：F=A[（1+i）^n-1]／i,其中已知F，求A，所以A=Fi／[（1+i）^n-1]=100×10%／﹙1.1^2-1﹚=47.62
注浆是矿山和岩土工程常用的技术，它的作用包括（）。
A．治水防渗
B．对构筑物加固
C．地基加固
D．地层加固
E．是建造工程的必需的工序
答案：A,C,D
解析：
地层注浆是将具有固结性能的浆液注入地层的孔隙、裂隙或孔洞中，以固结岩土，充填地层空隙和裂隙，堵塞岩土渗流通道，提高其力学性能。注浆的作用包括治水防渗、地层加固和地基加固三个方面，是矿山和岩土工程常用的技术。故选ACD。
21年一级建造师历年真题解析8辑 第7辑
定额单价法和实物量法是编制施工图预算的两种方法，关于这两种方法的编制步骤和特点，下列说法中正确的是（ ）。
A、定额单价法在计算得到分项工程工程量后，先套用消耗量，再进行工料分析
B、实物量法在计算得到分项工程工程量后，先套用消耗量定额，再进行工料机费用计算
C、定额单价法反映市场价格水平
D、实物量法编制速度快，但调价计算繁琐
答案：B
解析：
2020版教材P226 / 2019版教材P220
定额单价法是用事先编制好的分项工程的定额单价表来编制施工图预算的方法。根据施工图设计文件和预算定额，按分部分项工程顺序兜计算出分项工程量，然后乘以对应的定额单价，求出分项工程人、料、机费用；将分项工程人、料、机费用汇总为单位工程人、料、机费用；汇总后另加企业管理费、利润、规费和税金生成单位工程的施工图预算。用实物量法编制施王图预算，主要是先用计算出的各分项工程的实物工程量，分别套取预算定额中工、料、机消耗指标，并按类相加，求出单位工程所需的各种人工、材料、施工机械台班的总消耗量，然后分别乘以当时当地各种人工、材料、机械台班的单价，求得人工费、材料费和施X机械使用费，再汇总求和。对于企业管理费、利润等费用的计算则根据当时当地建筑市场供求情况予以具体确定。
关于成本加酬金合同的说法，正确的是（ ）。2017
A、成本加固定费用合同是指在工程直接费中加一定比例的报酬费
B、最大成本加费用合同是指承包商报一个工程成本总价和一个固定的酬金
C、成本加奖金合同是指对直接成本实报实销,同时确定固定数目的报酬金额
D、成本加固定比例费用合同是指按成本估算的60%～75%作为酬金计算的基数
答案：B
解析：
本题考查的是成本加酬金合同的运用。选项A，指的是成本加固定比例费用合同。选项C，指的是最大成本加费用合同。选项D，指的是成本加奖金合同。
（2019年真题）关于建筑企业资质证书的申请和延续的说去,正确的有()。
A.企业首次申请或增项申请资质,应当申请最低等级资质
B.申请人以书面形式承诺符合审批条件的,行政审批机关据申请人的承诺直接作出行政批准决定
C.建筑企业只能申请一项建筑企业资质
D.建筑业企业资质证有效期届满前6个月,企业应当向原资质许可机关提出延续申请
E.企业按规定提出延续申请后,资质许可机关未在资质证书有效期届满前作出是否准予延续决定的，视为准予延续
答案：A,B,E
解析：
P64-71
《建筑业企业资质管理规定》中规定，建筑业企业可以申请一项或多项建筑业企业资质;企业首次申请或增项申请资质，应当申请最低等级资质。A正确，C错误； 告知承诺审批，是指对提出资质行政审批申请的申请人，由行政审批机关一次性告知其审批条件，申请人以书面形式承诺符合审批条件，行政审批机关根据申请人承诺直接作出行政审批决定的制度，B正确；
建筑业企业资质证书有效期届满，企业继续从事建筑施工活动的，应当于资质证书有效期届满3 个月前，向原资质许可机关提出延续申请，D错误；
资质许可机关应当在建筑业企业资质证书有效期届满前做出是否准予延续的决定;逾期未做出决定的，视为准予延续，E正确。
矿山项目决策阶段影响工程投资的因素有（ ）。
A.市场因素
B.建设的标准
C.建设地点
D.环境因素
E.总平面设计
答案：A,B,C,D
解析：
市场因素、建设的标准、建设地点和环境因素均为矿山项目决策阶段影响工程投资的因素，总平面设计为项目设计阶段影响工程投资的因素。
属于项目资本金现金流量表中现金流出构成的是（ ）。
A．建设投资
B．借款本金偿还
C．流动资金
D．调整所得税
某建筑工程竣工验收后投入使用,因建设单位擅自改动主体结构引发质量问题并造成临近用户的损失,关于该质量问题责任的说法,正确的是()。
A.施工单位承担保修责任,责任人承担相应责任
B.施工单位不承担保修责任,责任人承担相应责任
C.施工单位承担保修责任和相应的损失赔偿责任
D.建设单位承担保修责任,不承担相应的损失赔偿责任
答案：A
解析：
2020版教材P328 / 2019版教材P327
因建设单位（含监理单位错误管理而造成的质量缺陷），先由施工单位负责维修，其费用由建设单位承担；不管谁的责任，维修都是施工单位，但是责任人承担相应责任。@##
水运工程施工监理，施工准备期监理工作中，监理单位应按监理合同要求，在规定时间内（ ）进驻现场，组建监理机构。
A.派监理人员 B.派总监理工程师
C.派一定数量的监理人员 D.派出能满足工作需要的监理人员
21年一级建造师历年真题解析8辑 第8辑
建设单位在施工合同履行中未能按约定付款，由此可能承担的法律责任是( )。
A．警告 B．支付违约金
C．罚款 D．赔礼道歉
手机电视业务的实现方式有()。
A.卫星广播网络
B.移动通信网络
C.地面数字电视广播网络与移动通信网络相结合
D.移动多媒体网络
E.地面数字电视广播网络
答案：A,B,C,E
解析：
本题考核的是手机业务的实现方式。手机电视业务的实现方式主要有三种：(1)利用卫星广播网络方式；(2)利用移动通信网络方式；(3)利用地面数字电视广播网络与移动通信网络相结合方式。
与 GSM 相比，CDMA 的优点有（ ）。
A.系统容量大
B.频带利用率较低，但频率规划灵活
C.可以采用频分多址方式和时分多址方式
D.手机备用时间长
E.通信质量更佳
招标发包的工程以投标截止日前2 8天的日期以及直接发包的工程以合同签订日前2 8天的日期为（ ）日期。
A.合同开始
B.招标
C.开工
D.基准
答案：D
解析：
2020教材P267 / 2019教材P264
：基准日期：招标发包的工程以投标截止日前2 8天的日期为基准日期，直接发包的工程以合同签订日前2 8天的日期为基准日期。
施工单位按照合同规定的施工范围和质量标准完成施工任务后，应先（ ）组织有关人员进行质量检查评定。
A.自行
B.由监理单位
C.由建设单位
D.由设计单位
答案：A
解析：
2020/2019教材P187
单位工程完工后，施工单位应组织有关人员进行自检。
《港口建设管理规定》第三十三条规定港口工程实行（ ）的质量保证体系。
A.政府监督
B.法人负责
C.社会监理
D.第三方抽检
E.企业自检
答案：A,B,C,E
解析：
航道建设工程实行政府监督、法人负责、社会监理、企业自检的质量管理制度。
根据事故的具体情况，事故调查组由（ ）派人组成，并应当邀请人民检察院派人参加。( 2015真题 )
A.公安机关
B.有关人民政府
C.人民法院
D.安全生产监督管理部门
E.负有安全生产监督管理职责的有关部门
答案：A,B,D,E
解析：
本题考查的是施工生产安全事故的调查。根据事故的具体情况，事故调查组由有关人民政府、安全生产监督管理部门、负有安全生产监督管理职责的有关部门、监察机关、公安机关以及工会派人组成，并应当邀请人民检察院派人参加。事故调查组可以聘请有关专家参与调查。
