21年一级建造师答疑精华6节 第1节
软土地基加固土桩处理包括（ ）。
A：粒料桩
B：粉喷桩
C：水泥粉煤灰碎石桩
D：CFG桩
E：浆喷桩
答案：B,E
解析：
加固土桩适用于处理十字板抗剪强度不小于10kPa、有机质含量不大于10%的软土地基。加固土桩包括粉喷桩与浆喷桩。
下列关于项目管理的目标说法正确的是()。
A.业主方项目管理目标包括进度目标.质量目标.投资目标
B.供货方项目管理目标包括进度目标.质量目标.投资目标
C.施工方和设计方及业主方的项目管理目标都包含总投资目标
D.工程总承包方和施工方的项目管理目标都包含安全目标和成本目标
E.以上说法都不正确
答案：A,D
解析：
2020/2019教材P5
业主方项目管理服务于业主的利益，其项目管理的目标包括项目的投资目标、进度目标和质量目标。供货方项目管理的目标包括供货方的成本目标、供货的进度目标和供货的质量目标。设计方项目管理的目标包括设计的成本目标、设计的进度目标和设计的质量目标，以及项目的投资目标。总承包方其项目管理的目标应符合合同的要求，包括：(1)工程建设的安全管理目标；(2)项目的总投资目标和项目总承包方的成本目标（其前者是业主方的总投资目标，后者是项目总承包方本身的成本目标）；(3)项目总承包方的进度目标；(4)项目总承包方的质量目标。施工方项目管理的目标应符合合同的要求，它包括：(1)施工的安全管理目标；(2)施工的成本目标；(3)施工的进度目标；(4)施工的质量目标。
甲总承包单位将其承建的工程分包给乙承包单位，取方订立分包合同并约定因本合同发生的一切争议均由某仲裁委员会裁决。后双方因质量问题发生争议，同时发现该分包行为未经建设单位同意。下列关于本案中仲裁协议效力的说法，正确的是（ ）。
A．分包合同无效，则仲裁协议无效
B．分包合同有效，则仲裁协议有效
C．分包合同效力待定，则仲裁协议效力待定
D．分包合同效力与仲裁协议效力没有相关性
正确答案：D
64.D【解析】《仲裁法》第19条规定，仲裁协议独立存在，合同的变更、解除、终止或者无效，不影响仲裁协议的效力。
建设项目工程总承包的基本出发点是借鉴工业生产组织的经验，实现建设生产过程的()。（2013）
A.组织柔性化
B.组织集成化
C.组织扁平化
D.组织高效化
机场助航灯光按出射光的方向可分为（ ）。
A.定向发光、全向发光和单向发光
B.定向发光、全向发光和全向定向发光
C.全向发光和定向发光
D.双向发光、全向发光和全向定向发光
答案：B
解析：
见《民航机场工程管理与实务》1D115021，《民用机场灯具一般要求》GB 7256——2005和 《民用机场目视助航设施施工及验收规范》MH/T 5012——2010中2. 0. 5的规定。
某二级公路K20+ 550～K20 + 600段的路基右侧有一滑坡体,施工单位采取了下述滑坡防治措施。其中正确的有 （ ）
A.整平滑坡表面的积水坑，并封堵裂缝 B.在滑坡体以外修筑环形截水沟
C.在滑坡体上部堆放沙袋 D.修筑抗滑桩进行支挡
E.截断并排出滑坡体下部的地下水
答案：A,B,D,E
解析：
滑坡防治的工程措施：（1）对于滑坡的处治，应分析滑坡的外表地形、滑动面、滑坡体的构造、滑动体的土质及饱水情况，以了解滑坡体的形式和形成的原因，根据公路路基通过滑坡体的位置、水文、地质等条件，充分考虑路基稳定的施工措施。（2）路基滑坡直接影响到公路路基稳定时，不论采用何种方法处理，都必须做好地表水及地下水的处理。（3）对于滑坡顶面的地表水，应采取截水沟等措施处理。不让地表水流入滑动面内。必须在滑动面以外修筑一两条环形截水沟；对于滑坡体下部的地下水源应截断或排出。（4）在滑坡体未处治之前，禁止在滑坡体上增加荷载（如停放机械、堆放材料、弃土等）。（5）对于挖方路基上边坡发生的滑坡，应修筑一条或数条环形截水沟。（6）当挖方路基上边坡发生的滑坡不大时，可采用刷方（台阶）减重、打桩或修建挡土墙 进行处理以达到路基边坡稳定。（7)填方路堤发生的滑坡，可采用反压土方或修建挡土墙等方法处理。（8）沿河路基发生滑坡，可修建河流调治构造物（堤坝、丁坝、稳定河床等）及挡土墙方法处理。（9）滑坡表面处治可采用整平夯实山坡，填筑积水坑，堵塞裂隙或进行山坡绿化固定表土。
21年一级建造师答疑精华6节 第2节
可供投资者分片的利润分配包括（ ）。
A．应付优先股利
B．提取任意盈余公积金
C．应付普通股股利
D．提取法定公积金
E．转作资本的普通股股利
下列作业属于特种作业的有（ ）。
A．电工作业
B．起重机械操作
C．钢筋调直作业
D．金属焊接作业
E．登高架设脚手架
分期实施的疏浚工程按（ ）划分单位工程。
A.工程量 B.疏浚土质情况
C.施工阶段 D.工期长短
关于民航监视系统，下列说法正确的有（）。
A．广播式自动相关监视系统可以在无雷达覆盖地区提供ATC监视
B．区域管制主要用近程空管一次雷达
C．二次雷达对管制空域的有源反射目标进行监测
D．多点定位系统是场监雷达的重要补充手段
E．空管自动化系统不属于监视系统
某项目部承接一项直径为4.8m的隧道工程，起始里程为DK10+100，终点里程为DK10+868，环宽为1.2m，采用土压平衡盾构施工。盾构隧道穿越地层主要为淤泥质黏土和粉砂土，有少量地下水。盾构初始掘进前，根据相关因素确定了始发段长度为50m。项目部拟定的盾构始发施工流程如下：
安装始发基座→盾构组装调试→C→安装洞门密封→洞门凿除→D→始发掘进，盾尾通过洞门，压板加固，壁后注浆→初始掘进。盾构始发示意图如下：
项目施工过程中发生了以下事件：
事件一：盾构始发时，发现洞门处地质情况与勘察报告不符，需改变加固形式。洞门出现小范围失稳，项目部采取措施对土体临空面进行封闭。
事件二：盾构侧面下穿一座房屋后，由于项目部设定的盾构土仓压力过低，造成房屋最大沉降达到50mm。穿越后房屋沉降继续发展，项目部采用二次注浆进行控制。最终房屋出现裂缝，维修费用为40万。
事件三：随着盾构逐渐进入全断面粉砂地层，出现掘进速度明显下降现象，并且刀盘扭矩和总推力逐渐增大，最终停止盾构推进。经分析为粉砂流塑性过差引起，项目部对粉砂采取改良措施后继续推进，造成工期延误5天，费用增加25万元。区间隧道贯通后计算出平均推进速度为8环/天。
事件四：为了减少地层变形，项目部确定的地层监测要求及项目如下：
（1）在隧道中心线及其两侧范围内设定变形监测点；
（2）地面和隧道内监测点不在同一断面上布设；盾构通过后，监测数据应同步收集；
（3）必测项目有地表沉降、沿线建筑物变形和地下管线变形。
【问题】
1.指出示意图中A、B设施的名称。决定盾构初始掘进长度因素有哪些？
2.指出盾构始发施工流程中C、D的名称。
3.事件一洞口常用的加固方法有哪些？
4.指出事件一中项目部针对小范围洞门失稳应采取的措施。如果土体坍塌严重，如何处理？
5.事件二中，项目部能索赔的工期和费用各是多少？说明理由。二次注浆的目的是什么？
6.事件三中采用何种材料可以改良粉砂的流塑性？
7.整个隧道掘进的完成时间是多少天（写出计算过程）？
8.改正事件四中地层监测要求的错误之处，并补充施工必测项目。
答案：
解析：
1.A——托架：B——反力架。决定盾构初始掘进长度因素：衬砌与周围地层的摩擦阻力，后续台车长度。
2.C——安装反力架；D——拼装负环管片。
3.化学注浆法、砂浆回填法、深层搅拌法、高压喷射注浆法、冷冻法。
4.边破除洞门砼，边喷素砼。土体坍塌严重时，封闭洞门重新加固。
5.事件二不可索赔，由于施工单位错误操作引起，责任在施工单位，可索赔的工期和费用为0；二次注浆目的是加固和止水。
6.应采用加泥（或膨润土泥浆、加泡沫（或界面活性系材料）等改良材料。（加水、膨润土、黏土、CMC、聚合物或泡沫等）
7.总里程：10868－10100=768m
完成时间：768÷（1.2×8）＝80d
8.地面和隧道内监测点应在同一断面上布设。
监测项目还有：隧道结构变形。
下列自动气象观测设备的各传感器中，安装在跑道附近的是（）。
A.大气透射仪
B.气温
C.风速仪
D.降水
E.云高仪
21年一级建造师答疑精华6节 第3节
某施工单位承建一矿井井底车场及硐室工程，编制的施工网络计划如图所示，其中井底车场中属于主要排水系统的工程有：泵房及变电所工程H，吸水井及配水巷工程I，水仓工程L。监理认为该网络计划的主要排水系统工程安排不合理，要求进行调整。 建设单位提供的地质资料预测，E工作需穿过一断层破碎带。在实际施工中，E工作较地质资料数据提前8m揭露该断层破碎带，造成工作面突水。施工单位按应急方案进行了处理并顺利通过，增加费用20万元，工期延误1个月。施工单位以地质资料不准为由，向建设单位提出索赔。 K工作因围岩破碎严重，经建设单位同意增加了钢棚支护，费用增加10万元，工期延误1个月；施工单位提出了补偿费用10万元、总工期顺延1个月的索赔要求。
【问题】
1.按照图1计算该施工网络计划工期，指出其关键线路。
2.调整网络计划中排水系统的施工安排，并说明理由。
3.施工单位对处理E工作断层破碎带提出的索赔是否合理？说明理由。
4.施工单位针对K工作增加钢棚支护提出的索赔是否合理？说明理由。
5.E工作的延误，对哪个紧后工作有影响？说明理由。
答案：
解析：
1.按照图1计算该施工网络计划工期，指出其关键线路。
答：网络计划工期为13个月。关键路线有2条，分别为A→D→G→J，C→F→I→L。
2.调整网络计划中排水系统的施工安排，并说明理由。
答：水仓工程L作为吸水井及配水巷工程的I的紧前工作，并与泵房及变电所工程H平行施工。 理由：（1）吸水井及配水巷工程I实际施工中不做为水仓工程L的紧前工作，其紧前工作只能是水仓入口工程；（2）水仓工程L与泵房及变电所工程H同时平行施工，有利于缩短工期；（3）水仓工程L与泵房及变电所工程H施工完成后，吸水井及配水巷工程I开工更为方便；（4）调整后的关键线路与总工期不变。
3.施工单位对处理E工作断层破碎带提出的索赔是否合理？说明理由。
答：不合理。建设单位提供的地质资料与实际揭露情况基本相符，造成工作面突水主要是施工单位的施工方法存在问题，没有坚持“有疑必探、先探后掘”的原则，穿越断层前没有进行探放水工作。该事故增加费用20万元，工期延误1个月，由施工单位自己承担。
4.施工单位针对K工作增加钢棚支护提出的索赔是否合理？说明理由。
答：费用索赔合理。K工作发生的情况是非施工单位原因造成的，可归纳为地质资料不准确，应由建设单位承担该风 险；另一方面，建设单位也已同意增加钢棚支护，所以该事故造成费用增加10万元；
工期索赔不合理，因为工期延误1个月，没有超过K工作的总时差，所以不予索赔。 5.E工作的延误，对哪个紧后工作有影响？说明理由。 答：E工作有两项紧后工作H和G，延误1个月不会影响关键线路工作G和总工期，但会影响非关键线路工作H的最早开
工时间（推迟1个月），同时，E工作仅有1个月的总时差，延误1个月E工作将成为关键工作，增加了关键线路。
背景
某施工队承担一锚喷支护巷道的施工任务。设计锚杆排距lm，每断面锚杆11根；采用树脂药卷锚固，每根锚杆采用中速和快速凝固各一卷；喷混凝土厚50mm。在对200m锚喷支护巷道中间验收时，有关锚杆部分的记录有以下内容：(1)树脂药卷检査：材料进场验收单一张，抽查药卷3个，合格；(2)锚杆检查：1)进场抽查单一张，抽查锚杆三根，合格；
2)拉拔力检查：有全部合格班组检查记录，中间验收采用平均分布（间隔50m）抽查共计三根，最小值不低于设计的90%；3)与拉拔力检查相同办法检查锚杆间排距离，共抽查三根，偏差小于100mm；4)锚杆孔深、锚杆方向、锚杆外露长度的检查数据均符合要求。
问题
1.锚杆和树脂药卷的材料进场检査单是否符合规定？它对锚喷支护验收有何影响？
2.哪些锚杆检查方法不符合要求？ .
3.记录说明，在锚杆检査中还遗漏哪些重要内容？它对锚杆支护作用有什么影响？
4.哪些检查内容是质量的主要控制点？
答案：
解析：
1.根据规定，锚杆及其配件的材质、品种、规格、强度和树脂卷的材质、规格、性能等进场后均应有检査报告，并且每300根（卷）应有不少于3根（卷）的抽样结果。100m巷道有锚杆和两种树脂卷各一千余根（卷），每样（种）材料至少应有3套抽查数据。显然，背景中的检查量不够。质量保证资料基本齐全是巷道验收合格的一项必要条件，因此不能对此有所疏忽。
2.根据要求，巷道分项工程中间验收时要求其检查点数不少于3个，间距不大于20m。因此，200m巷道验收点应不少于9个。此次验收的点数过少，不符合要求。
3.锚杆检查除所列项目外，遗漏了锚杆应安装牢靠的要求。即锚杆的托板应基本密贴壁面，不松动，锚杆的扭紧力矩不应小于100N ~m。锚杆托盘实际也和锚固力一样，是锚杆发挥作用的两个固定点，因此它是锚杆发挥作用的基本条件。
4.根据质量检査要求，主要控制点应为材料质量，锚杆拉拔力和托盘安装质量。
确定基坑开挖的土方边坡坡度时应考虑的主要因素有( )。
A.土质情况
B.所使用的开挖机械情况
C.施工地点气候情况
D.基坑的深度
E.边坡留置时间的长短
答案：A,C,D,E
解析：
边坡坡度可根据土质、开挖深度、开挖方法、施工工期、地下水位、坡顶荷载及气候条件等因素确定。
关于有机防火堵料特点的说法，正确的有（ ）。（2015 年真题）
A．不能重复使用
B．遇火时发泡膨胀
C．优异的水密性能
D．优异的气密性能
E．可塑性好
答案：B,C,D,E
解析：
本题考查的是防火堵料。有机防火堵料又称可塑性防火堵料，它是以合成树脂为胶粘剂，并配以防火助剂、填料制成的。此类堵料在使用过程长期不硬化，可塑性好，容易封堵各种不规则形状的孔洞，能够重复使用。遇火时发泡膨胀，因此具有优异的防火、水密、气密性能。施工操作和更换较为方便，因此尤其适合需经常更换或增减电缆、管道的场合。
关于施工总承包管理模式特点的说法，正确的有( )。（2013）
A.业主方的招标及合同管理工作量较大
B.分包工程任务符合质量控制的“他人控制”原则，对质量控制有利
C.各分包工程之间的关系由施工总承包管理单位负责协调，这样可以减轻业主方的管理的工作量
D.在开工前有较明确的合同价，有利于业主的总投资控制
E.多数情况下，由业主方与分包人直接签约，这样有可能减少业主方的风险
答案：A,B,C
解析：
D选项的正确说法应该是在进行对施工总承包管理单位的招标时，只确定施工总承包管理费，而不确定工程总造价，这可能称为业主控制总投资的风险，E选项的正确说法是多数情况下，由业主方与分包人直接签约，这样有可能增加业主的风险。
-45。
各种施工合同示范文本一般都由()组成。
A.协议书
B.投标书及其附件
C.专用条款
D.通用条款
E.中标通知书
答案：A,C,D
解析：
本题考核的是施工合同示范文本的组成。施工合同示范文本一般由协议书；通用条款；专用条款组成。
21年一级建造师答疑精华6节 第4节
下列关于承包人主要义务的表述中，错误的是（ ）。
A.隐蔽工程隐蔽前，承包人应通知发包人检查
B.建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成
C.如果工程质量不符合约定，承包人应免费维修或改建
D.发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下，可以随时对作业进度、质量进行检查
答案：C
解析：
2020版教材P131 / 2019版教材P130
（二）承包人的主要义务
1.不得转包和违法分包工程
承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人，不得将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人。
2. 自行完成建设工程主体结构施工
建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成。承包人将建设工程主体结构的施工分包给第三人的，该分包合同无效。
3.接受发包人有关检查
发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下，可以随时对作业进度、质量进行检查。隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。
4.交付竣工验收合格的建设工程
建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。
5.建设工程质量不符合约定的无偿修理
因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工工人应当承担违约责任。其中，工程质量的问题，有可能存在时建设单位造成的。
FIDIC合同条件中，合同计价方式只采用单价合同的是（ ）。
A. 永久设备和设计建造合同条件
B. EPC交钥匙合同条件
C. 施工合同条件
D. 简明合同条件
答案：C
解析：
本题主要考查FIDIC系列合同条件的合同计价方式。
因此，合同计价方式只采用单价合同的是《施工合同条件》（新红皮书）。
综上所述，本题正确选项为C项。
下列关于发包人支付担保的阐述中，正确的有（ ）。
A. 可由担保公司提供担保
B. 担保的额度为工程合同价总额的10%
C. 实行履约金分段滚动担保
D. 支付担保的主要作用是确保工程费用及时支付到位
E. 实行支付担保的担保合同应作为施工承包合同的附件
答案：A,C,D,E
解析：
本题主要考查支付担保的内容和作用。
A项：支付担保通常采用的担保形式包括银行保函、履约保证金、担保公司担保。所以A项正确。
C项：发包人的支付担保应是金额担保。实行履约金分段滚动担保。所以C项正确。
DE项：工程款支付担保的作用在于通过对业主资信状况进行严格的审查并落实各项担保措施，确保工程费用及时支付到位，一旦业主违约，付款担保人将代为履约。提供担保的内容、方式和相关责任，发包人和承包人除在专用条款中约定外，被担保方与担保方还应签订担保合同，作为和合同的附件。所以DE项正确。
B项：支付担保的额度为工程合同总额的20%~25%。所以B项错误。
综上所述，本题正确答案为ACDE。
在电源回路中，为消除电源纹波电压对信号的干扰，可广泛采用的方法是（ ）。
A．接地
B．屏蔽
C．滤波
D．隔离
编制某企业改扩建项目的投资估算时，生产准备费的计算基数应为（ ）。
A.新增建筑安装工程费用
B.原有设计定员
C.全部设计定员
D.新增设计定员
答案：D
解析：
生产准备费是指新建项目或新增生产能力的项目，为保证竣工交付使用进行必要的生产准备所发生的费用。费用内容包括：(1)生产职工培训费。自行培训、委托其他单位培训人员的工资、工资性补贴、职工福利费、差旅交通费、学习资料费、学费、劳动保护费。(2)生产单位提前进厂参加施工、设备安装、调试等以及熟悉工艺流程及设备性能等人员的工资、工资性补贴、职工福利费、差旅交通费、劳动保护费等。新建项目按设计定员为基数计算，改扩建项目按新增设计定员为基数计算：生产准备费=设计定员×生产准备费指标（元／人。
首级高程控制测量的精度标准是每千米高差的误差小于（ ）。
A.±10mm
B.±6mm
C.+20mm
D.±5mm
21年一级建造师答疑精华6节 第5节
袋装砂井施工工艺流程中，最后一步工艺是（ ）。
A：埋砂袋头
B：机具移位
C：摊铺上层砂垫层
D：拨出套管
答案：C
解析：
袋装砂井施工工艺程序：整平原地面→摊铺下层砂垫层→机具定位→打入套管→沉入砂袋→拔出套管→机具移位→埋砂袋头→摊铺上层砂垫层。
某建设工程项目的建设期为2年，第一年贷款600万元，第二年贷款800万元，贷款年利率10%，按年复利计息，则该项目建设期利息综合为（ ）万元。
A：103
B：140
C：133
D：200
答案：C
解析：
第一年建设期利息=（600/2）×10%=30 万元；第二年建设期利息=（600+30+800/2）×10%=103 万元；两年利息=30+103=133 万元。
企业实行的净利润应按照有关规定进行分配，必须按照一定的顺序，首先应当
( )。
A．可供分配的利润进行分配
B．可供投资者分配的利润进行分配
C．弥补以前年度的亏损
D．未分配利润在资产负债表中单独反映
在财产保险合同有效期内，保险标的危险程度显著增加的，被保险人应当按照合同约定及时通知保险人，保险人（ ）。 2016
A、不能增加保险费，可以解除保险合同
B、不能解除保险合同，可以增加保险费
C、可以增加保险费，也可以解除保险合同
D、不能增加保险费，也不能解除保险合同
答案：C
解析：
本题考查的是保险概述。在合同的有效期内，保险标的的危险程度显著增加的，被保险人应当按照合同约定及时通知保险人，保险人可以按照合同约定增加保险费或者解除合同。建筑工程一切险和安装工程一切险即为财产保险合同。
真空预压的要求有（ ）。
A.褥垫层宜采用静压法施工
B.真空预压前砂垫层表面应平整，表层无尖石、硬块
C.在正式抽气预压前应进行试抽气，检查抽气设备及密封系统的密封性能
D.测点应按设计要求的数量、位置埋设
E.按设计要求的观测频次和观测精度进行观测
答案：B,C,D,E
解析：
2020版教材页码P35-39
真空预压的要求：
1.真空预压前砂垫层表面应平整、表层无尖石、硬块。
2.在正式抽气预压前应进行试抽气，检查抽气设备及密封系统的密封性能。
3.测点应按设计要求的数量、位置埋设，并按设计要求的观测频次和观测精度进行观测。观测资料应齐全、翔实、规范。
（2014 年真题）供热管道安装补偿器的目的是（ ）
A.保护固定支架
B.消除温度应力
C.方便管道焊接
D.利于设备更换
答案：B
解析：
供热管网的介质温度较高，供热管道本身长度又长，故管网产生的温度变形量就大，其热膨胀的应力也会很大。为了释放温度变形，消除温度应力，以确保管网运行安全，必须根据供热管道的热伸长量及应力计算设置适应管道温度变形的补偿器。
21年一级建造师答疑精华6节 第6节
建设用地使用权人将建设用地使用权转让、互换、出资、赠与或者抵押，应当符合的规定有（ ）
A.应当向登记机构申请变更登记
B.当事人应当采取书面形式订立相应的合同
C.商业用地使用权届满，自动续期
D.附着于该土地上的建筑物、构筑物及其附属设施分开处分
E.使用期限由当事人约定，但不得超过建设用地使用权的剩余期限
答案：A,B,E
解析：
C 错误，住宅建设用地使用权期间届满，自动续期；D 错误，附着于该土地上的建筑物、构筑物及其附属设施一并处分。
下列劳动合同条款中，属于选择条款的有（ ）。2014
A.社会保险
B.试用期
C.保守商业秘密
D.补充保险
E.休息休假
答案：B,C,D
解析：
本题考查的是劳动合同的基本条款。选项A、选项E属于劳动合同的必备条款。
下列各项中，属于流动负债的是（ ）。
A、存入保证金
B、预付账款
C、应付工资
D、长期借款
答案：C
解析：
2020版教材P134 / 2019版教材P128
资产负债表应付职工薪酬属于流动负债
某施工企业累计提取的法定赢余公积尚未达到注册资本的50%，则可供投资者分配的利润等于（ ）
A、当期净利润一法定公积金一法定公益金一股东分配利润
B、当期净利润一弥补以前年度的亏损一法定公积金一任意公积金
C、当期净利润一法定公积金一任意公积金一应付优先股股利
D、当期净利润一法定公积金一任意公积金一增加注册资本
答案：B
解析：
2020版教材P124 / 2019版教材P118
税后利润、弥补公司以前年度亏损、提取法定公积金、提取任意公积金、向投资者分配的利润或股利。
28. 已知工作A的紧后工作是B和C，工作B的最迟开始时间为14，最开始时间为10；工作C的最迟完成时间为16，最早完成时间为14；工作A的自由时差为5天，则工作A的总时差为（ ）天。
A. 5
B. 7
C. 9
D. 11
正确答案：B
28．B【解析】工作B的总时差一(14-10)天-4天， 工作C的总时差一（16 - 14）天-2天，工作A的 总时差-5天+min{4，2}=7天。
背景资料：
某水力发电工程，施工单位中标的投标报价单如下表所示。
工程预付款为合同总价的10％，开工前支付；在工程最后2个月平均扣除。施工过程中发生的设计变更，采用以直接费为计算基数的全费用综合单价计算，间接费率为10％，利润率为6％，计税系数为11％；如实际工程量超过估算工程量±10％，则按照0．9(1．1)的系数进行价格调整。施工进度比较简单：
工程进行过程中由于遇上当地季节性梅雨，施工单位采取了合理的措施保证了工程进度；同时加强了已完工程的保护，但因此发生了2万元的保护措施费；在工程实施过程中出现了工程量超过估算工程量的情况，C工作增加了300m3；另外在A工作之后，C工作之前新增工程D，其工程量为2000m3，直接费为320元／m3，工期为2个月。
问题：
1．是否需要顺延工期
2．费用总共增加多少
3．施工单位欲向业主索赔保护措施费，是否合理
答案：
解析：
1．网络图绘制如下图所示。
进行网络图计算，总工期并未增加，故不应顺延工期。
2．C工作费用增加300m3，超过估算工程量10％，则[2800×10％×500+(300-2800×10％)×500×0．9]／10000=14．9(万元)。
新增D工作：直接费为320元／m3，间接费=直接费×10％=320×10％=32(元／m3)，利润=(直接费+间接费)×6％=(320+32)×6％=21．12(元／m3)，税金=(直接费+间接费+利润)×110．4=(320+32+21．12)×11％=41．04(元／m3)，全费用综合单价=320+32+21．12+41．04=414．16(元／m3)，新增费用=414．16×2000=828320(元)=82．83(万元)，共增加费用=14．9+82．83=97．73(万元)。
3．由于是季节性梅雨，因此施工单位的施工组织设计中应当已经考虑，因此发生的费用应在施工单位措施费之内，业主无须补偿，因此，施工单位的索赔不合理。
