一级建造师经典例题9篇 第1篇
根据《建设项目工程总承包管理规范》（GB/T 50358—2017）规定，项目总承包的工作中“项目管理收尾”工作的主要内容有（ ）。
A.办理项目资料归档
B.进行项目总结
C.办理决算手续
D.取得履约证书
E.解散项目部
在粗直径钢筋的机械连接中，钢筋连接接头断面强度有损耗的是（ ）。
A．滚压直螺纹连接 B．套筒冷挤压连接
C．镦粗直螺纹连接 D．锥螺纹连接
下列施工合同风险中，属于管理风险的是（ ）。
A. 业主改变设计方案
B. 自然环境的变化
C. 合同所依据法律环境的变化
D. 对环境调查和预测的风险
某水利枢纽工程由混凝土重力坝、溢洪道和坝后式厂房等组成。发包人与承包人签订了混凝土重力坝施工合同。合同约定的节点工期要求：（1）2005年12月1日进场准备（指“四通一平”）（2）围堰填筑及基坑排水在2006年11月1日开始；（3）围堰拆除及蓄水在2009年6月1日前结束。
施工项目部技术人员根据资源配置的基本条件编制了重力坝网络进度计划，其工作逻辑关系及持续时间见表1。
事件1：技术人员根据表1绘制的初始网络进度计划如图1
项目部技术负责人审核时发现，表1中的工作逻辑关系及持续时间正确合理，初始网络进度计划（图1）中部分逻辑关系有错，且不能满足节点工期要求。
技术人员根据审核意见重新编制了符合要求的进度计划，并上报得到批准。
注：①重力坝混凝土总工程量为430万立方米：②每月按30天计。施工过程中发生如下事件：
事件二、由于未能及时提供场地，C1工作于2006年7月10日开始，承包人按监理人的要求采取了赶工措施，经170天完成任务，赶工费用2万元，承包人据此提出了赶工费和工期的索赔要求。
事件三、坝体混凝土浇筑初期，因对已完成混凝土质量有疑问，监理人要求承包人对已完成混凝土进行钻孔重新检验，由此增加费用4万元，承包人提出了索赔要求。
事件四：重力坝混凝土的浇筑，至2008年6月30日累计完成工程量300万m3。现场混凝土制备、运输、浇筑能力为22万m3/月
【问题】
1.按照费用增加最小原则，绘制符合要求的网络进度计划图，并计算增加的费用。
2.根据事件2，分析承包人提出的索赔要求的合理性
3.根据事件3，分析说明承包人是否该获得增加费用4万元的索赔。
4.根据事件4，判断重力坝的混凝土浇筑能否按期完成？说明理由。
答案：
解析：
1.修改后的网络计划如图所示。由于缩短工期A1和C5各1个月，所以增加的费用为：
10+25=35万元
2.承包人提出的赶工费和工期的索赔要求合理。因为业主未及时提供场地导致工期延长：C1总时差4
个月，A1压缩后工期3个月，原定2012年12月1日开工，实际最迟要到2013年7月1日才能开工
3.由有资质的检测单位进行检测，若检测混凝土质量合格，发包人应支付承包人4万元的施工增加费若检测混凝土质量不合格，则不支付所增加的施工费，并由承包人进行混凝土质量缺陷处理，处理完成后再由监理工程师组织验收
4.重力坝的混凝土浇筑能完成
理由:剩余工程量在现有浇筑能力条件需要：（430—300）/22=5.91个月，小于C5剩余工作时间：6+5-5=6个月，可以完成工作任务
以下玻璃不属于安全玻璃的是（ ）。
A.钢化玻璃
B.夹层玻璃
C.真空玻璃
D.防火玻璃
答案：C
解析：
2020/2019版教材P60
安全玻璃包含：（一）防火玻璃（二）钢化玻璃（三）夹层玻璃
真空玻璃属于节能装饰型玻璃
以下关于尾矿库闭库的规定，符合要求的是（ ）。
A.尾矿库使用到设计年限就应闭库
B.尾矿库应在到期前12个月内进行闭库设计
C.尾矿库闭库必须有新建尾矿库衔接
D.闭库设计应经省级以上安检部门审查
E.尾矿库闭库工作及闭库后的安全管理由原生产经营单位负责
答案：B,D,E
解析：
尾矿库的闭库是根据设计的最终高程决定，当使用到达设计最终高程前2～3年时，先应进行闭库设计，确定是否需要新建或者扩建尾矿库接续生产，所以尾矿库的衔接可以是新、老库之间的衔接，也可以是通过扩建库来满足衔接要求，或者甚至无需新库、无需扩建的情况也可能；但是所有这些设计，必须经过省级安全生产监督部门审查，闭库的审查不仅是设计的内容，还包括闭库的施工方案，如果审查不通过，则不允许进行闭库施工。
某建设工程由于场地狭小，项目经理准备将部分工人安置在建材仓库的二楼房间内，但其他人员对此有不同意见，则下列意见中符合法律规定的是（ ）。
A．因为底层是建材仓库，所以二楼不得用作工人集体宿舍
B．因该工程暂时确有困难，经公安消防机构批准，可以安排员工集体宿舍
C．可以临时安置员工集体宿舍，但应尽快解决
D．只要不是在仓库里边安置员工宿舍就不违反法律规定
在井下含水地层中实施钻眼爆破作业，应选用（ ）炸药。
A．铵梯
B．铵油
C．浆状
D．乳化
应用疏竣工程预算定额时，对新建港区工况确定时应考虑（）等因素。
A.风 B.雾
C.浪 D.潮汐 E.停电
一级建造师经典例题9篇 第2篇
高强度螺栓施工中，摩擦面处理方法有（ ）。
A.喷砂（丸）法
B.汽油擦拭法
C.化学酸洗法
D.化学碱洗法
E.砂轮打磨法
答案：A,C,E
解析：
2020教材P121 / 2019教材P120
（2） 高强度螺栓连接处的摩擦面的处理方法通常有喷砂（丸）法、酸洗法、砂轮打磨法和钢丝刷人工除锈法等。可根据设计抗滑移系数的要求选择处理工艺，抗滑移系数必须满足设计要求。答案选ACE。
建设工程项目质量目标实现的最重要和最关键的过程是在()阶段。
A.决策
B.设计
C.策划
D.施工
答案：D
解析：
本题考核的是建设工程质量目标的实现阶段。建设工程项目质量目标实现的最重要和最关键的过程是在施工阶段，包括施工准备过程和施工作业技术活动过程。?
非生产性建设工程项目总投资等于（ ）。
A、建设投资
B、建设投资+建设期利息
C、建设投资+预备费
D、建筑安装工程投资
答案：A
解析：
2020版教材P165 / 2019版教材P159
一、建设工程项目总投资的概念非生产性建设工程项目总投资则只包括建设投资。
预应力张拉用液压千斤顶分为（）。
A.槽式
B.穿心式
C.拉杆式
D.锥锚式
E.台座式
答案：B,C,D,E
解析：
预应力张拉用液压千斤顶分为：拉杆式、穿心式、锥锚式和台座式等类型。
投标文件中商务部分不包括（ ）。
A、联合体协议书
B、环境保护措施
C、资格审查资料
D、投标保证金
答案：B
解析：
2020教材P278 / 2019教材P279
（二）1商务部分：（1）投标函及投标函附录；（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；（3）联合体协议书；（4）投标保证金；（5）资格审查资料；（6）投标人须知前附表规定的其他材料。
某单代号网络图如下图所示，存在的错误有（ ）。
A.多个起点节点
B.有多余虚箭线
C.出现交叉箭线
D.没有终点节点
E.出现循环回路
答案：A,B
解析：
本题考查单代号网络计划图的特点：工作之间的逻辑关系容易表达，且不用虚箭线，故绘图较简单；网络图便于检查和修改；由于工作持续时间表示在节点之中，没有长度，故不够直观；表示工作之间逻辑关系的箭线可能产生较多的纵横交叉现象。参见教材35。@##
喷射混凝土应采用早强混凝土，严禁使用（ ）。
A、速凝剂
B、碱活性集料
C、早强剂
D、都不对
答案：B
解析：
2020教材P173 / 2019教材P175
喷射混凝土应采用早强混凝土，其强度必须符合设计要求。严禁选用具有碱活性集料。
施工单位对所承包项目的施工质量负责，在监理单位验收前对施工质量负（ ）责任。
A.部分
B.间接
C.直接
D.全面
答案：D
解析：
施工单位对所承包项目的施工质量负责,在监理单位验收前对施工质量负全部责任,在监理单位验收后.对其隐瞒或虚假部分负直接责任。
【背景资料】
某安装公司中标了某贸易中心大楼的电气安装工程，该工程采用以人工费为取费基数的全费用综合单价计价。
合同签订后，安装公司编制了施工进度网络计划，并经监理工程师批准。如图所示（单位：月）。
施工中发生了如下事件：
事件1：施工开始后遇到季节性降雨，安装公司对已完工程采取了保护措施并发生了保护措施费用10万元；由于地处繁华路段，安装公司提高了安全防范等级，比常规工程增加了10万元的防护措施费用。
事件2：施工至第2月末，建设单位发出设计变更，将原计划由电力部门施工的高压配电柜安装工作改由安装公司实施，按照施工工艺，高压配电柜安装工作需在变压器安装工作结束后开始，在低压配电柜安装工作开始前完成，持续时间需要1个月。
事件3：高压配电柜安装完成后，安装公司向建设单位提出承担包括高压试验在内的高压配电柜试验调整工作的请求，建设单位和监理单位审查后认为安装公司未获得许可，予以拒绝。
【问题】
1.安装公司就事件1中的两项费用向建设单位索赔，是否合理？分别说明理由。
2.按施工进度网络计划节点编号指出关键线路，计算合同工期。
3.新增加的高压配电柜安装工作是否影响总工期？说明理由。
4.高压配电柜试验调整包括哪些内容？事件3中，安装公司从事高压柜试验和调整应获得何种许可？
答案：
解析：
1.保护措施费用索赔不合理。因为季节性降雨的风险费用已包括在合同总价中。
防护措施费用索赔不合理。因为安全防护的风险费用已包括在合同总价中。
2.按施工进度网络计划节点编号指出关键线路,计算合同工期。
进度网络计划中,①—②—③—⑤—⑦—⑧是关键线路,合同总工期=2+1+2+1=6个月。
3.新增加的高压配电柜安装工作是否影响总工期
新增加的高压配电柜安装工作要影响总工期。因为该工作要加在变压器安装工作和低压配电柜安装工作之间,而变压器安装工作和低压配电柜安装工作位于关键线路上。
4.（1）高压配电柜试验调整包括的内容：绝缘试验，主回路电阻测量和温升试验，峰值耐受电流、短时耐受电流试验，关合、关断能力试验，机械试验，操作振动试验，内部故障试验，SF6气体绝缘开关设备的漏气率及含水率检查，防护等级检查。
（2）事件3中,安装公司从事高压柜试验和调整应获得当地供电部门的高压试验单位许可。
一级建造师经典例题9篇 第3篇
比率法是指用两个以上的指标的比例进行分析的方法。常用的比率法不包括（ ）。
A.相关比率法
B.构成比率法
C.动态比率法
D.置换比率法
答案：D
解析：
本题考核的是常用的成本分析比率法。常用的比率法包括；相关比率法；构成比率法；动态比率法。
副井井筒与车场连接硐室的规格尺寸与（ ）无关。
A．井筒深度
B．提升罐笼的类型
C．井筒直径
D．下放材料的最大长度尺寸
答案：A
解析：
井筒与车场连接硐室规格主要取决于罐笼的类型、井筒直径以及下放材料的最大长度。与井筒深度无关，故选A。
对建设工程项目进行价值工程分析，最关建的环节是（ ）．
A、设计方案优化
B、施工招标管理
C、竣工结算管理
D、材料采购控制
答案：A
解析：
2020版教材70 / 2019版教材P69
对于建设工程，应用价值工程的重点是在规划和设计阶段，因为这两个阶段是提高技术方案经济效果的关键环节。一旦设计完成并施工，建设工程的价值就基本决定了，这时再进行价值工程分析就变得更加复杂，不仅原来的许多工作成果要付诸东流，而且更改可能会造成很大的浪费，使价值工程活动的技术经济效果大大下降。
按建标[2003]206号文的规定，下列各项中属于规费的是（ ）。
A.住房公积金 B.安全施工费 C.劳动保护费 D.劳动保险费
答案：A
解析：
本题考核的是规费的组成内容。规费是指政府和权力部门规定必须缴纳的费用（简称规费），包括工程排污费、工程定额测定费、社会保障费、住房公积金和危险作业意外伤害保险。
钢架安装找正的方法有（ ）。
A.用经纬仪检查中心位置
B.用经纬仪检查立柱垂直度
C.用拉钢卷尺检查大梁间的对角线误差
D.用水准仪检查大梁水平度
E.用水平仪测查炉顶水平度
答案：B,C,D,E
解析：
钢架安装找正的方法：用拉钢卷尺检查中心位置和大梁间的对角线误差；用经纬仪检查立柱垂直度；用水准仪检查大梁水平度；用水平仪测查炉顶水平度，同时要注意标尺正负读数与炉顶高低的偏差关系等。
避雷线的地下延伸部分应埋在离地面( )以下。
A.500mm
B.600mm
C.800mm
D.700mm
答案：D
解析：
本题考核的是避雷线及地线的敷设要求。避雷线的地下延伸部分应埋在离地面700mm以下，延伸线的延长部分及接地电阻应符合设计或相关验收规范的要求。
航向天线安装所需仪器有（ ）。
A.全站仪
B.水平尺
C.示波器
D.万用表
E.矢量网络分析仪
答案：A,B,E
解析：
航向天线系统安装包括天线基础施工、底座安装、支撑杆及振子安装、天线系统接地、电缆敷设等。天线安装所需仪器:全站仪(经纬仪、水平仪)、水平尺、矢量网络分析仪(或矢量电压表)。
建设工程质量监督档案归档前，应由（ ）签字。
A.质量监督机构负责人
B.项目业主代表
C.项目总监理工程师
D.建设行政主管机构负责人
答案：A
解析：
2020/2019教材P203
项目工程质量监督档案按单位工程建立。要求归档及时，资料记录等各类文件齐全，经监督机构负责人签字后归档，按规定年限保存。
建设工程项目质量控制系统按控制原理可划分为计划、网络、措施和信息四个系统，在质量控制网络系统中，应明确（ ）。
A．质量总目标及其分解
B．质量责任主体构成
C．质量控制措施
D．质量方针与建设标准
一级建造师经典例题9篇 第4篇
根据《安全生产许可证条例》,施工企业安全生产许可证有效期满,未办理延期手续的,应责令停止生产,限期补办延期手续,没收违法所得,并处()罚款。
A.5万元以上,10万元以下
B.5万元以上,20万元以下
C.10万元以上,20万元以下
D.10万元以上,50万元以下
答案：A
解析：
2020版教材P226 / 2019版教材P225
《安全生产许可证条例》规定，安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续进行生产的，责令停止生产，限期补办延期手续，没收违法所得，并处 5 万元以上 10 万元以下的罚款；逾期仍不办理延期手续，继续进行生产的，依照未取得安全生产许可证擅自进行生产的规定处罚。
计量器具应在适宜的环境下工作。如（）等。必要时应采取措施消除或减少环境对测量结果的影响，保证测量结果的准确可靠。
A.温度
B.湿度
C.振动
D.屏蔽、隔音
E.噪声95dB
答案：A,B,C,D
解析：
2020版教材P446 / 2019版教材P434
( 8 )计量器具应在适宜的环境下工作。如温度、湿度、震动、屏蔽、隔音等。必要时应采取措施消除或减少环境对测量结果的影响，保证测量结果的准确可靠。
下列关于脚手架的搭设， 说法正确的有（）。
A.立杆底部应设置垫板，垫板应采用长度不少于2跨、厚度不小于50mm、宽度不小于200mm的木垫板
B.纵向水平杆应设置在立杆外侧，长度不应小于3跨
C.水平杆对接接头中心至最近主节点的距离不应大于纵距的1/3
D.立杆的接长可以采用搭接
E.高度24m以下的脚手架可以采用只有钢筋的柔性连墙件
项目经理在承担项目施工管理过程中，需履行的职责有（ ）。
A：贯彻执行国家和工程所在地政府的有关法律、法规和政策
B：调配并管理进入工程项目的各种生产要素
C：对工程项目施工进行有效控制
D：严格财务制度，加强财务管理
E：确保工程质量和工期，实现安全、文明生产
压缩机性能参数包括有（ ）。
A.容积
B.转速
C.流量
D.扬程
E.吸气压力
答案：A,C,E
解析：
压缩机性能参数：容积、流量、吸气压力、排气压力、工作效率、输入功率、输出功率、性能系 数、噪声
下列关于建设工程预算定额的叙述正确的是（ ）。
A、预算定额是以施工定额为基础综合扩大编制的
B、预算定额是企业性的
C、预算定额是编制概算定额的基础
D、预算定额是确定工程造价的基础和依据
E、预算定额是编制施工定额的主要依据
答案：A,C,D
解析：
2020版教材P191 / 2019版教材P185
预算定额是以建筑物或构筑物各个分部分项工程为对象编制的定额。预算定额是以施工定额为基础综合扩大编制的，同时也是编制概算定额的基础。其中的人工、材料和机械台班的消耗水平根据施工定额综合取定，定额项目的综合程度大于施工定额。预算定额是编制施工图预算的主要依据，是编制单位估价表、确定工程造价、控制建设工程投资的基础和依据。与施工定额不同，预算定额是社会性的，而施工定额则是企业性的。
从工程地质的角度，根据地下水的埋藏条件可将地下水分为上层滞水、()、承压水。
A、毛细水
B、重力水
C、潜水
D、吸着水
答案：C
解析：
2020/2019教材P21
（一）（2）从工程地质的角度，根据地下水的埋藏条件又可将地下水分为上层滞水、潜水、承压水。
（2018年广东海南）城市排水体制选择中，对旧城区改造与新区建设必须树立的生态文明理念有（ ）。
A.尊重自然
B.认识自然
C.顺应自然
D.保护自然
E.绿化自然
答案：A,C,D
解析：
考试用书原文“旧城改造与新区建设必须树立尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念，按照低影响开发的理念，有效控制地表径流，最大限度地减少对城市原有水生态环境的破坏”。
根据发改委和水利部2017 年组织制定《政府和社会资本合作建设重大水利工程操作指南（试行）》，水利PPP 项目移交完成后，政府有关主管部门可组织对项目开展后评价，其内容包 括（ ）。
A. 效率
B. 效果
C. 影响
D. 可持续性
E. 必要性
答案：A,B,C,D
解析：
水利PPP 项目移交完成后，政府有关主管部门可组织对项目开展后评价，
对项目全生命周期的效率、效果、影响和可持续性等进行评价。
一级建造师经典例题9篇 第5篇
钢结构的防腐涂料施涂顺序的原则是（）
A.先上后下,先难后易 B.先下后上，先难后易
C.先下后上，先易后难 D.先上后下，先易后难
答案：A
解析：
防腐涂料的施涂顺序：一般应按先上后下、先左后右、先里后外、先难后易的原则施涂， 不漏涂，不流坠，使漆膜均匀、致密、光滑和平整。
疏浚与吹填工程合同双方对于采用同一测图分别计算的工程土方量，两者的差值小于或等于两者中()的2％时，其土方量取两者的平均值。
A.较大值
B.较小值
C.平均值
D.测量值
在资金等值计算中，(P／F，i，n)表示( )。
A．一次支付终值系数
B．一次支付现值系数
c．等额分付终值系数
D．等额分付现值系数
建设工程项目进度控制任务包括( )。
A．业主方进度控制任务
B．设计方进度控制任务
C．施工方进度控制任务
D．协作方进度控制任务
E．上级管理机构进度控制任务
建设工程项目开工前的质量监督内容不包括（ ）。
A. 检查参与工程项目建设各方的质量保证体系建立情况
B. 审查施工组织设计
C. 检查的结果记录保存
D. 检查工程实体质量
答案：D
解析：
本题主要考查施工质量政府监督的实施。
在工程项目开工前，监督机构在施工现场召开由参与工程建设各方代表参加的监督会议，公布监督方案，提出监督要求，并进行第一次的监督检查工作。检查的重点是参与工程建设各方主体的质量行为。检查的主要内容有：
（1）检查参与工程项目建设各方的质量保证体系建立的情况，包括组织机构、质量控制方案、措施及质量责任等制度；
（2）审查参与建设各方的工程经营资质证书和相关人员的资格证书；
（3）审查按建设程序规定的开工前必需办理的各项建设行政手续是否齐全完备；
（4）审查施工组织设计、监理规划等文件以及审批手续；
（5）检查的结果记录保存。
ABC项分别对应（1）（4）（5）。
本题为选非题，综上所述，本题正确答案为D。
关于尾矿库建设对企业资质要求的说法，错误的是()。
A.勘察单位应具有矿山或岩土工程类勘察资质
B.设计单位应具有金属非金属矿山工程设计资质
C.施工单位应具有矿山工程施工资质
D.安全评价单位应具有选矿工程安全评价资质
答案：D
解析：
本题考核的是尾矿库建设对企业资质的要求。尾矿库的勘察单位应当具有矿山工程或者岩土工程类勘察资质;故选项A正确。设计单位应当具有金属非金属矿山工程设计资质；故选项B正确。安全评价单位应当具有尾矿库评价资质；故选项D错误。施工单位应当具有矿山工程施工资质;故选项C正确。
政府质量监督部门在施工期间的质量监督，对于问题严重的单位可以（ ）。
A. 撤销该企业资质
B. 注销该企业资质
C. 发出临时收缴资质通知书
D. 对该企业进行资质降级处理
答案：C
解析：
本题主要考查政府质量监督。
政府质量监督机构对施工单位的施工过程中产生的各种质量问题、质量事故进行查处。根据质量监督检查的状况，对查实的问题可签发“质量问题整改通知单”或“局部暂停施工指令单”，对问题严重的单位也可根据问题的性质签发“临时收缴资质证书通知单”等处理意见。
综上所述，本题正确选项是C项。
台风是中心风力达（ ）级以上的风。
A.12
B.10
C.8
D.13
答案：A
解析：
台风:中心风力12-13级（风速32.71-4 1.4m/s）。
某水利枢纽由主坝、副坝、溢洪道、电站及灌溉引水隧洞等建筑物组成，水库总库容5.84*108m3，电站装机容量6.0MW，主坝为黏土心墙土石坝，最大坝高90.3 米。
问：说明本水库枢纽工程的等别、主要建筑物和临时建筑物的级别。
答案：
解析：
本水利枢纽工程等别为II 等，主要建筑物级别为2 级，其中大坝为1 级，临时建筑物级别为4 级。
一级建造师经典例题9篇 第6篇
根据《建设项目工程总承包合同示范文本（试行）》（GF-2011-0216），发包人的义务是（ ）。
A、组织竣工验收
B、提交临时占地资料
C、提供设计审查所需的资料
D、负责办理项目备案手续
答案：D
解析：
【知识点】项目总承包合同的主要内容。发包人的主要义务和权利如下：负责办理项目的审批、核准或备案手续等。
管内径大于（ ）mm的柔性管道，回填施工中应在管内设竖向支撑。
A、600
B、700
C、800
D、900
答案：C
解析：
2020教材P394 / 2019教材P396
一、回填前的准备工作：（一）管道检查：回填前，检查管道有无损伤及变形，有损伤管道应修复或更换，管内径大于800mm的柔性管道，回填施工中应在管内设坚向支撑。
纠纷审议委员会的委员在建设工程项目开始时就介入项目，目的是（ ）。
A．了解项目管理情况及其问题
B．预防纠纷发生
C．能够正确处理纠纷
D．保护当事人权益
某设备供应商对其提供的设备进行了技术改进，使其在不增加成本的情况下增强了节能功效，这种技术改进应属于（ ）。
A. 产品发明
B. 实用新型
C. 外观设计
D. 方法发明
答案：B
解析：
B项：根据《专利法》的规定，实用新型，是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。本题中对设备的技术改进并取得了在产业应用上产生节能效果，符合取得实用新型保护的技术方案。因此，B项正确。
AD项：根据《专利法》的规定，发明，是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。发明是指对提出一个新的方案产生一个新的产品，是一个从无到有的过程。本题中，设备已经存在，提出的是对设备技术的改进，既不是产品发明也是方法发明。因此，AD项错误。
C项：根据《专利法》的规定，外观设计，是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。因此，C项错误。
综上所述，本题的正确答案为B。
分组传送网线性保护倒换包括()方式。
A.1+1
B.N+1
C.1：1
D.N：1
E.1：N
答案：A,C,E
解析：
本题考核的是分组传送网线性保护倒换的方式。线性保护倒换包括1+1、1：1和1：N方式，支持单向、双向、返回和非返回倒换模式。
（ ）是成本管理中编制成本计划的依据。
A.项目预算（直接）成本
B.计划预算（直接）成本
C.实际预算（直接）成本
D.责任目标成本
答案：B
解析：
本题考查的是公路项目标后预算编制。计划预算（直接）成本是在施工过程中，根据年度生产计划中计划的工程量和标后预算清单单价计算的预算成本，是成本管理中编制成本计划的依据。参见教材P371。
属于人工费的有（ ）。
A.含人工费的施工机械台班单价
B.管理人员工资
C.流动津贴和特殊地区施工津贴
D.劳动保护费
答案：C
解析：
人工费是支付给施工人员和附属生产单位工人的各项费用，包括工资(计时或计件工资)；对超额劳动和增收节支支付给个人的劳动报酬，即奖金(如节约奖、劳动竞赛奖等)；津贴和(物价)补贴(流动施工津贴、特殊地区施工津贴等)；加班工资；类似于产假工资的特殊情况下支付的工资等5项。故选项C是正确的。施工机械台班单价由人工费等七项费用组成，属于施工机具使用费部分；管理人员工资属于管理费部分；劳动保护费属于企业管理费部分。这些都不列入人工费。
路基填筑按作业区段分为填土、整平、压实、（ ）区段。
A．反馈
B．检测
C．调整
D．验收
下列关于路基支挡结构施工要求说法正确的是（ ）。
A.岩体完整地段修建支挡结构宜在旱季施工
B.浆砌片石使用石料最小块径应大于10cm
C.大块片石浆砌可以采用灌浆法施工
D.支挡结构施工前应作好截排水设施
答案：D
解析：
2020版教材页码P42-43
选项A错误，在岩体破碎、土质松软或有水地段修建支挡结构，宜在旱季施工，并应集中力置，分段施工，不应长段拉开挖基。选项B错误，浆砌片石砌体必须选用质地坚硬、不易风化、无裂纹、无水锈的片石，其母岩强度等级应≥MU30；各类石料最小块径应大于15cm。选项C错误，片石应采用挤浆法砌筑；严禁使用灌浆法施工。
一级建造师经典例题9篇 第7篇
会计职能会随着经济的发展和会计内容、作用的扩大而发展，下列不属于现代会计的职能的是（ ）。
A、决策
B、投资
C、预测
D、评价
答案：B
解析：
2020版教材P88 / 2019版教材P86
现代会计职能还包括预测、决策、评价等，但核算和监督两项基本职能始终不变。现代会计的预测、决策、评价等职能是建立在核算和监督职能基础之上的。
根据《矿山井巷工程施工及验收规范》，井筒施工采用爆破方式穿越有煤与沼气突出的煤层时，做法错误的是（ ）。 A.爆破时，人员必须撤至井外安全地带
B.须采用安全炸药和瞬发雷管
C.采用分段爆破时，雷管的总延时必须小于130ms
D.爆破后应立即检查工作面的沼气含量
引入、引出广播系统中央控制室的电源线缆和信息线缆，均应做等电位连接，屏蔽线缆至少应在（ ）处，做等电位连接。
A.电缆一端
B.电缆两端
C.电缆中间
D.中间连接器
E.电缆头
甲公司与乙公司(建筑企业)于2015年4月签订了一份买卖合同，约定2015年8月30日由甲向乙提供建筑用水泥100吨。同年5月初，甲公司所在地发生洪水灾害，甲公司未将灾情之事通知乙公司。同年8月底，乙公司催促交货，甲公司未交。同年9月30日，甲公司发货，同时致函乙公司，表明因受水灾迟延交货事实。乙公司因延期收到水泥而影响工程进度，被发包方扣罚工程款1万元。有关该案的正确表达是( )。
A.甲公司因不可抗力而延迟交货，对乙公司被扣罚的1万元损失不承担赔偿责任
B.甲公司因不可抗力而延迟交货，只对乙公司被扣罚的1万元承担赔偿责任
C.甲公司在取得主管机关有关灾情的证明后，免予承担赔偿乙公司1万元损失的责任
D.由于甲公司未能及时通知乙公司不能按时交货，故应向乙公司承担1万元损失的赔偿责任
答案：D
解析：
《合同法》规定，当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。因此甲公司应向乙公司承担1万元损失的赔偿责任。
2016年4月18日，甲市B区某生产经营单位发生了安全生产事故，造成29人死亡，直接经济损失6000万元。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定。该事故属于（ ）事故。
A.特别重大
B.重大
C.较大
D.一般
答案：B
解析：
本题考核的是生产安全事故的等级划分标准。重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故。
房间进行涂饰装修，必须使用耐水腻子的是（ ）。
A.起居室 B.餐厅 C.卫生间 D.书房
关于建设项目投资及矿业工程项目投资特点的说法，正确的是（ ）。
A.建设项目投资构成要比建筑安装工程费的内容更宽更多
B.井巷工程辅助费是直接费形成
C.特殊凿井的费用属于技术措施费
D.井筒地质检查钻探费应列入矿业工程建设其他费用
E.由施工单位使用和代管的锚喷支护巷道维修费属于直接T程费
答案：A,C,D
解析：
建设项目投资构成包括项目的设备购置、项目建设的建安施工，以及预备费、其他费、建设利息、税金；同时还需要部分流动资金等内容，而建筑安装工程费只是它其中的一项(A)。矿山井巷工程辅助费没有建筑实物形成，故(B)选项不正确。特殊凿井属于建筑安装工程费中的技术措施费(C)；井筒地质检查钻探费和由施工单位使用和代管的锚喷支护巷道维修费均属于工程建设其他费用，所以(D)选项合理而(E)选项不正确。故答案应为A、C、D。
关于双代号网络图绘制规则的说法，正确的是（ ）。
A.箭线不能交叉
B.关键工作必须安排在图画中心
C.只有一个起点节点
D.工作箭线只能用水平线
答案：C
解析：
箭线可以交叉，比如过桥法或指向法。故选项A错误。关键工作不一定安排在图画中心。故选项B错误。工作箭线可以竖向和水平线。故选项D错误。
采用先张法张拉钢绞线的最大张拉应力不得超过钢绞线极限抗拉强度标准值的()倍。
A.0．7
B.0．75
C.0．8
D.0．85
一级建造师经典例题9篇 第8篇
如果某技术方案在经济上可行，则一定有（ ）。
A. 静态投资回收期大于项目的寿命周期
B. 财务内部收益率大于或等于基准收益率
C. 财务净现值大于或等于零
D. 财务净现值大于项目总投资
E. 财务内部收益率大于单位资金成本
答案：B,C
解析：
本题主要考查了投资回收期分析，财务内部收益率分析，财务净现值分析。
BE项：财务内部收益率计算出来后与基准收益率进行比较，当财务内部收益率大于或等于基准收益率时，则技术方案在经济上可以接受。因此，B项正确，E项错误。
CD项：财务净现值是评价技术方案盈利能力的绝对指标，当财务净现值大于等于零时，说明该技术方案在经济上可行。因此，C项正确，D项错误。
A项：利用静态投资回收期评价技术方案经济上是否可行，一般是将静态投资回收期与所确定的基准投资回收期进行比较，当静态投资回收期小于或等于基准投资回收期时，表明该项目可行。因此，A项错误。
综上所述，本题正确答案为BC项。
全员参与质量控制的重要手段是（ ）。
A．操作者的自我控制
B．技术改进
C．目标管理
D．PDCA循环
港口与航道工程中，电化学的阴极防护方法对（ ）的钢结构防护无效。
A．浪溅区 B．水位变动区 C．水下区 D 泥下区
施工单位在施工图核对时，重点检查的项目有()。
A.设计文件是否齐全
B.设计文件有无差错漏项
C.将设计文件与现场核对
D.确认设计文件是否符合实际情况
E.确认设计标准是否符合规范要求
按照《节约能源法》、《循环经济促进法》的规定，我国目前主要采取的节约能源激励措施包括（ ）。
A. 安排专项节能财政资金
B. 给予节能产业税收优惠
C. 对节能项目信贷支持
D. 节能价格策略
E. 限制高能耗进口
答案：A,B,C,D
解析：
根据《节约能源法》、《循环经济法》的规定，主要由如下相关的节能激励措施：（1）财政安排节能专项资金；（2）税收优惠；（3）信贷支持；（4）价格政策；（5）表彰奖励。
本题中，A项属于（1）；B项属于（2）；C项属于（3）；D项属于（4）；E项不属于节能激励措施。
综上所述，本题的正确答案为ABCD。
施工企业接受的海外侨胞的现金捐赠应列入企业的（）
A．实收资本
B．资本公积
C．盈余公积
D．未分配利润
通信网的功能中最具智能的部分是（）。
A.信息传送
B.信令机制
C.网络管理
D.信息处理
答案：C
解析：
网络管理功能主要负责网络的运营管理、维护管理和资源管理，保证网络在正常和故障情况下的服务质量，是整个通信网中最具智能的部分。
中短波广播发射机测试项目中，三大电声指标包括非线性失真、频率响应和（ ）。
A.频率稳定度
B.整机效率
C.噪声电平
D.调幅度
答案：C
解析：
中短波广播发射机测试项目中三大电声指标：非线性失真、频率响应和噪声电平（第四版改为信噪比）。其他技术指标：频率稳定度、调幅度、载波跌落、输出功率、整机效率、载波频率容差、杂散辐射和可靠性与过载能力等。
对于连续使用期限长、价值高的生产所需设备，在企业筹资难度较大时，可以采用（ ）获得设备的使用权。
A.经营租赁
B.融资租赁
C.采购设备
D.自行研制
正确答案：B
企业所需的生产设备，主要有购买和租赁两种方式获取，在设备价值高、资金筹集难度大的情况下，购买设备难以实现，若采用自行研制的方式，则投入更大，所以CD不符合题意；在租赁方式中，设备租赁一般有融资租赁和经营租赁两种方式。在融资租赁中，租赁双方承担确定时期的租让和付费义务，而不得任意中止和取消租约，贵重的设备(如重型机械设备等)宜采用这种方法；而在经营租赁中，租赁双方的任何一方可以随时以一定方式在通知对方后的规定期限内取消或中止租约，临时使用的设备(如车辆、仪器等)通常采用这种方式。题意说明设备使用期限长、价值高，宜采用融资租赁方式。本题答案为B。
一级建造师经典例题9篇 第9篇
在碾压水泥稳定土时，头两遍压路机的碾压速度以（ ）为宜。
A.0．5～1．0km／h
B.1．5～1．7km／h
C.2．0～2．5km／h
D.2．5～3．5km／h
答案：B
解析：
本题考核的是水泥稳定土施工技术要求。压路机的碾压速度，
头两遍以1.5～1.7km/h为宜，以后逐渐增加到2.0～2.5km/h。
《注册建造师管理规定》规定，注册建造师应当履行的义务包括()。
A.对侵犯本人权利的行为进行申述
B.保证执业成果的质量，并承担相应责任
C.接受继续教育，努力提高执业水准
D.与当事人有利害关系的，应当主动回避
E.保管和使用本人注册证书、执业印章
答案：B,C,D
解析：
本题考核的是注册建造师应当履行的义务。《注册建造师管理规定》规定，注册建造师应当履行下列义务：(1)遵守法律、法规和有关管理规定，恪守职业道德；(2)执行技术标准、规范和规程；(3)保证执业成果的质量，并承担相应责任；(4)接受继续教育，努力提高执业水准；(5)保守在执业中知悉的国家秘密和他人的商业、技术等秘密；(6)与当事人有利害关系的，应当主动回避；(7)协助注册管理机关完成相关工作。
【背景资料】
某施工单位承担了矿山井巷工程，与业主签订了建设施工合同，合同约定工期15个月，开工日期为2005年11月1日，竣工日期为2007年1月31日。工期奖惩额为5000元／d，工程保修期为1年。
在施工过程中，由于发生地质条件变化，建设单位进行了设计变更，影响工期10d；由于雨期影响材料进场，影响工期5d；工程累计停电20d；在施工过程中由于冒顶事故导致2人当场死亡，影响工期10d；由于项目工期紧，井下一机电硐室未经验收，建设单位就投入使用；该工程实际竣工日期为2007年2月20日。
【问题】
1．按事故发生的原因和事故后果严重程度，本工程发生的人身伤害事故属于哪一类别的事故?
2．根据《矿山安全法实施条例》，对本起伤亡事故处理时限是如何规定的?
3．施工单位是否应该承担该工程延误的责任?应该如何计算工期延误的奖惩数额?
4．该机电硐室未经验收便投入使用，其质量问题施工单位是否应当承担质量责任?应该如何处理?
答案：
解析：
1．按事故发生的原因，本工程发生的人身伤害事故属于物体打击类安全事故；按事故后果严重性属于重大伤亡事故。 2．根据《矿山安全法实施条例》，矿山事故调查处理工作应当自事故发生之日起90日内结束，遇有特殊情况可以适当延长，但不得超过180日。矿山事故结案后，应当处理结果。
3．工期延误20d，其中设计变更影响的10d和停电影响的工期延误20d由建设单位承担；对于雨季影响材料进场和冒顶是一个有经验的承包商应当可以预见的，可以认为已经包含在合同工期内或者说是施工单位应当承担的风险。工期应该按提前10d计算，应该奖励施工单位5万元。
4．工程未经验收建设单位就投入使用，投入使用之日起即可视为工程移交日，由此发生的质量问题由业主承担责任。但出现质量问题的时间在保修期内，施工单位应当承担保修责任，派人检查维修；检查质量问题确实是由于施工单位的施工责任或施工质量造成的，施工单位应当承担维修费用。
在平硐开拓方式中，为排水方便，平硐必须有( )的流水坡度。
A.2‰～4‰
B.2‰～5‰
C.3‰～4‰
D.3‰～5‰
答案：D
解析：
平硐开拓方式中，一般地下涌水由各采区巷道流人平硐水沟中，自行流出地面。为排水方便，平硐必须有3‰～5‰的流水坡度。
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释》，关于实际施工人主张工程价款的说法，正确的是（）。（2016）
A.实际施工工人只能起诉与其合同关系的转包人或违法分包人
B.发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任
C.实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院不得追加转包人或违法分包人为本案当事人
D.发包人和转包人或违法分包人对实际是公认的就工程价款的清偿承担连带责任
答案：B
解析：
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第26条规定，|实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人，发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承担责任
沥青混合料的松铺系数应根据实铺试压确定，摊铺过程中应随时检查（ ），并辅以使用的沥青混合料总量与面积之比检校平均厚度。
A.接缝
B.平整度
C.层厚
D.路拱
E.横坡
答案：C,D,E
解析：
沥青混合料的松铺系数应根据实铺试压确定，摊铺过程中应随时检查层厚、路拱、横坡，
并辅以使用的沥青混合料总量与面积之比检校平均厚度。
水流从四周沿径向进入转轮，然后近似以轴向流出转轮的水轮机是（ ）。
A.混流式
B.轴流式
C.斜流式
D.贯流式
答案：A
解析：
2020版教材P133 / 2019版教材P135
水轮机分类：反击式水轮机中的混流式水轮机。反击式水轮机分为ABCD四种形式，其中混流式水轮机的水流从四周沿径向进入转轮，然后近似以轴向流出转轮。混流式水轮机应用水头范围广（约为20 7 0 0 m）、结构简单、运行稳定且效率高,是现代应用最广泛的一种水轮机。
阀控式密封铅酸蓄电池在使用前，若低于2.13v或储存期达3-6个月，应运用（）进行充电。
A.浮充充电
B.均衡充电
C.电压降法
D.恒压限流
答案：D
解析：
阀控式密封铅酸蓄电池在使用前应检查各单体的开路电压，若低于 2.13V 或储存期已达到 3-6 个月，则应运用恒压限流法进行均衡充电。
【背景资料】某开发商投资新建一栋24 层住宅楼，经公开招投标，某施工总承包单位中标，双方依据《建设工程施工合同（示范文本）》GF—2013—0201 签订了施工总承包合同。本合同总价5000 万元，其中工程价款约定如下：（1）工程预付款为合同价的10%；（2）工程预付款扣回的时间及比例：自工程款（含工程预付款）支付至合同价款的60%后，开始从当月的工程款中扣回工程预付款，分两个月等额扣回；（3）工程质量保修金为工程结算总价的5%，竣工结算时一次性扣留；（4）工程款按月支付，工程款达到合同总造价的90%停止支付，余款待工程结算完成并扣除保修金后一次性支付。施工过程中，发生如下事件：事件一：公司委派另一处于后期收尾阶段项目的项目经理兼任该项目的项目经理。由于项目经理较忙，责成项目总工程师组织编制该项目的《项目管理实施规划》。项目总工程师认为该项目《施工组织设计》编制详细、完善.满足指导现场施工的要求，可以直接用《施工组织设计》代替《项目管理实施规划》，不需要再单独编制。事件二：本工程总施工时间7 个月，施工过程中，每月完成的工作量统计如下表：
事件三：施工过程中，双方签订《关于钢筋价格调整的补充协议》，确定因钢材涨价增补价差40 万元。因施工单位现场管理不力，建设单位罚款5 万元。【问题】1.列式计算本工程预付款及其起扣点分别是多少万元？工程预付款从几月份开始起扣？2.指出事件一中不妥之处，并分别说明理由。3.事件二中，7、8 月份开发公司应支付工程款多少万元？截至8 月末累计支付工程款多少万元？4.事件三中，工程竣工验收合格后双方办理了工程结算。工程竣工结算之前累计支付工程款是多少万元？本工程竣工结算是多少万元？本工程保修金是多少万元（结果均保留两位小数）？5.《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2013-0201 由哪些部分组成？并说明事件一中《关于钢筋价格调整的补充协议》归属于合同的哪个部分？
答案：
解析：
1.工程预付款：5000×10%=500 万元。工程预付款起扣点：5000×60%=3000 万元。施工单位每月完成的工作量进行累加，如下表：
因为预付款的扣点为3000 万元，从上表可以查得只有在7 月份才超过3000 万元，因此从7 月份开始扣回预付款。所以，从7 月开始起扣工程预付款。2.10事件一中不妥之处和理由分别如下：不要一：公司委派另一未完工项目的项目经理兼任该项目的项目经理；理由：项目经理不应同时承担两个未完项目领导岗位的工作。不妥二：由项目总工程师组织编制项目管理实施规划；理由：项目管理实施规划应由项目经理组织编制。不妥三：不需要再单独编制项目管理实施规划；理由：本项目24 层为中型项目，大中型项目应单独编制项目管理实施规划。3.从事件一中得知预付款共计500 万元，按照题目中要求分两个月扣回，则得出每月应扣回250 万元。从7、8 月完成工作量中分别扣回250 万元即可。7 月支付工程款：800-250=550 万元；8 月应支付工程款：650-250=400 万元；截至8 月末累计应支付工程款：2950+550+400=3900 万元。4.工程竣工结算之前累计应支付工程款：5000×90%=4500 万元；竣工结算：5000+40-5=5035 万元；工程保修金：5035×5%=251.75 万元。5.《建设工程施工合同（示范文本）》GF—2013—0201 由协议书、通用条款、专用条款三部分组成。《关于钢筋价格调整的补充协议》属于协议书部分。@##
