一级建造师答疑精华9章 第1章
隧道围岩为Ⅰ～Ⅲ级的中小跨度隧道，宜采用（ ）。
A. 全断面
B. 留核心土法
C. 台阶法
D. 双侧壁导坑法
答案：A
解析：
（1）全断面法适用用于Ⅰ～Ⅲ级围岩的中小跨度隧道，Ⅳ级围岩中跨度隧道和Ⅲ级围岩大跨度隧道在采用了有效的预加固措施后，也可采用全断面法开挖。（2）台阶法适用于Ⅲ～Ⅴ级围岩的中小跨度隧道，Ⅵ级围岩的小跨度隧道在采用了有效的预加固措施后亦可采用台阶法开挖。（3）环形开挖预留核心土法适用于Ⅴ～Ⅵ级围岩或一般土质围岩的中小跨度隧道，每循环开挖长度宜为0.5～1.0m，核心土面积不应小于整个断面的50%。（4）双侧壁导坑法适用于浅埋大跨度隧道及地表下沉量要求严格而围岩条件很差的情况。
建设工程项目目标动态控制的核心是( )。
A.合理确定计划值
B.认真收集实际值
C.适当调整工程项目目标
D.比较分析，采取纠偏措施
水运工程施工中，由于（）造成工程延误，经监理工程师确认并报建设单位批准，施工期可以延长。
A.没有发布航行通告
B.没有办理抛泥区许可证
C.地震
D.地质条件与设计出入较大
E.施工船机备件延误
答案：A,B,C,D
解析：
2020版教材页码P313-P315
这些造成工期延误的原因一般都是业主应承担的工作，责任都在业主方，因此，一般可获得赔偿。
项目法人和相关单位应在收到审计结论（ ）个工作日内执行完毕，并向水利审计部门报送审计整改报告。
A.10
B.30
C.40
D.60
答案：D
解析：
2020版教材P172 / 2019版教材P174
项目法人和相关单位应在收到审计结论60个工作日内执行完毕，并向水利审计部门报送审计整改报告；确需延长审计结论整改执行期的，应报水利审计部门同意。
建设工程项目总投资组成中，工程建设其他费包括（ ）。
A．失业保险费
B．工程监理费
C．研究试验费
D．生活家具购置费
E．生产家具购置费
关于定额单价法编制施工图预算的说法，正确的有（ ）。
A. 当分项工程的名称、规格、计量单位与定额单价中所列内容完全一致时，可直接套用定额单价
B. 当分项工程的主要材料的品种与定额单价中规定的材料不一致时，应该把实际使用材料价格换算定额单价
C. 当分项工程施工工艺条件与定额单价不一致而造成人工、机械的数量增减时，应调价不换量
D. 当本地区统一的定额单价表中没有与本项目分项工程相应的内容时，可套用邻近地区的单价估算表
E. 当分项工程不能直接套用定额、不能换算和调整时，应编制补充单位估价表。
答案：A,B,E
解析：
2013年建设工程经济真题第70题
本题考查的是定额单价法。
计算直接工程费时需注意以下几项内容：
（1）分项工程的名称、规格、计量单位与定额单价或单位估价表中所列内容完全一致时，可以直接套用定额单价；
（2）分项工程的主要材料品种与定额单价或单位估价表中规定材料不一致时，不可以直接套用定额单价，需要按实际使用材料价格换算定额单价；
（3）分项工程施工工艺条件与定额单价或单位估价表不一致而造成人工、机械的数量增减时，一般调量不换价；
（4）分项工程不能直接套用定额、不能换算和调整时，应编制补充单位估价表。
选项ABE分别对应上述第（1）、（2）、（4）点。
综上所述，本题正确答案为ABE项。
关于职业健康安全与环境管理体系运行的合规性评价的要求的说法正确的是（ ）
A.合规性评价分为公司级、项目级、班组级评价三个层次
B.当某个施工阶段施工时间超过半年时，项目组级评价不少于一次
C.公司级评价每半年进行一次
D.合规性评价后，对发现的问题，应通过管理方案或纠正措施立即进行整改
答案：B
解析：
2020教材P214 / 2019教材P212
为了履行遵守法律法规要求的承诺，合规性评价分为公司级和项目组级评价两个层次进行。
项目组级评价，由项目经理组织有关人员对施工中应遵守的法律法规和其他要求的执行情况进行一次合规性评价。当某个阶段施工时间超过半年时，合规性评价不少于一次。
项目工程结束时应针对整个项目工程进行系统的合规性评价，公司级评价每年进行一次，制定计划后由管理者代表组织企业相关部门和项目组，对公司应遵守的法律法规和其他要求的执行情况进行合规性评价。
各级合规性评价后，对不能充分满足要求的相关活动或行为，通过管理方案或纠正措施等方式进行逐步改进。上述评价和改进的结果，应形成必要的记录和证据，作为管理评审的输入。
有五位先生通过了建造师执业资格考试，目前打算申请注册。下列情形中不予注册的有（ ）。
A．李先生三年前担任工长时，由于偷工减料导致了安全生产事故而受到刑事处罚
B．赵先生就职于工商行政主管部门，希望能利用业余时间从事施工管理工作
C．王先生由于业务水平高，同时受聘于两家施工企业，申请在这两个单位分别注册
D．周先生拖欠农民工工资环球
E．张先生由于在今年的施工过程中擅自修改图纸而受到了处分
正确答案：AC
77. AC 【解析】申请人有下列情形之一的，不予注 册：(1)不具备完全民事行为能力；(2)申请在两个 或两个以上单位注册；(3)未达到注册建造师继续 教育要求；(4)受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行 完毕；(5)因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚 执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年； (6)因前款规定以外的原因受到刑事处罚，自刑事 处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满 3年；(7)被吊销注册证书，自处罚决定之日起至 申请注册之日止不满2年；(8)在申请注册之日前 3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重 大质量和安全事故；(9)申请人的聘用单位不符合 注册单位要求；(10)年龄超过65周岁；(11)法律、 法规规定不予注册的其他情形。
一级建造师答疑精华9章 第2章
施工现场临时用电工程，电源中性点直接接地的220V/380V三相四线制低压电力系统，下列各项中符合相关规定的有()。
A.采用TN-S接零保护系统
B.采用二级配电系统
C.采用三级配电系统
D.采用二级漏电保护系统
E.采用三级漏电保护系统
答案：A,C,D
解析：
2020教材P174 / 2019教材P176
施工现场临时用电工程电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统，必须符合下列规定：采用三级配电系统；采用TN-S接零保护系统；采用二级漏电保护系统
矿山工程进度拖延时，正确的事后措施包括有( )。
A．分析原因和影响工期程度
B．经过业主同意，删减工程量或工程范围
C．采用外包方法请专业公司帮助解决
D．分析网络计划，根据影响工期与否选择是否调整资源投入
E．集中到验收前一并处理
答案：A,B,C,D
解析：
进度拖延的事后措施，其最关键内容的是要分析引起拖延的原因，并针对原因采取措施；还可以采取投入更多的资源加速活动、采取措施保证后期的活动按计划执行；分析进度网络，找出有工期延迟的路径；改进方法和技术提高劳动生产率；或者征得,业主的同意后，缩小工程的范围，甚至删去一些工作包(或分项工程)；或采用外包策，让更专业的公司完成一些分项工程。集中到项目验收时一并处理显然是不合适的，首先时时间上已经来不及，已没有补救的余地；同时，验收时的工作时非常繁重而繁杂，有其自身的程序。
建设工程项目施工成本考核的主要指标有()。
A.项目成本管理绩效
B.施工成本降低额
C.施工成本偏差情况
D.施工成本偏差的原因
E.施工成本降低率
答案：B,E
解析：
本题考核的是成本考核的主要指标。以施工成本降低额和施工成本降低率作为成本考核的主要指标。?
关于履约担保的说法，正确的有（ ）。
A、履约担保是为保证正确、合理使用发包人支付的预付款而提供的担保
B、履约担保有效期始于工程开工之日，终止日期可以约定在工程竣工交付之日
C、银行履约保函担保金额通常为合同金额的10%左右
D、保留金由发包人从工程进度款中扣除，总额一般限制在合同总价款的3%
E、履约担保书由商业银行开具，金额在保证金的担保金额之内
答案：B,C,D
解析：
教材P305
【知识点】履约担保。选项A，正确的说法应为“履约担保，是指招标人在招标文件中规定的要求中标的投标人提交的保证履行合同义务和责任的担保”；选项E，正确的说法应为“履约担保书由担保公司或者保险公司开具履约担保书”。@##
（2018 年真题）桥梁活动支座安装时，应在聚四氟乙烯板顶面凹槽内满注（ ）。
A.丙酮
B.硅脂
C.清机油
D.脱模剂
答案：B
解析：
考试用书原文“活动支座安装前应采用丙酮或酒精解体清洗其各相对滑移面，擦净后在聚四氟乙烯板顶面凹槽内满注硅脂”。
悬臂浇筑施工法适用于大跨径的（ ）。
A.T型刚构桥
B.连续刚构桥
C.预应力混凝土悬臂梁桥
D.连续梁桥
E.双曲拱桥
答案：A,B,C,D
解析：
2020版教材P184/2019版教材P177
适用于大跨径的预应力混凝土悬臂梁桥、连续梁桥、T型刚构桥、连续刚构桥。其特点是无须建立落地支架，无须大型起重与运输机具，主要设备是一对能行走的挂篮。
在某工程双代号网络计划中，如果以关键节点为完成节点的工作有3项，则该3项工作（ ）。
A.自由时差相等
B.总时差相等
C.全部为关键工作
D.至少有一项为关键工作
答案：D
解析：
2020教材P213 / 2019教材P215
工作自由时差一节点最早时间一该工作最早完成时间，工作总时差一节点的最迟时间一该工作的最早完成时间。但3项工作的最早完成时间不一定相等。
某工程釆用工料单价法计价程序计算工程造价，以直接费为计算棊数，已知该工程直接工程费为2000万元，措施费为200万元，间接费费率为10%，利润率为5%，综合计税系数为3.41%,则该工程的含税造价为（ ）万元
A. 2388.7710
B. 2605.9320
C. 2616.2730
D. 2627.6481
答案：D
解析：
.本题考核的是工程含税造价的计算。含税造价(直接工程费+措施费）X （1+间接费率）X (1+利润率）X (1+计税系数)=(2000+200)万元X (1+10%) X (1+5%) X (1+3.41%) =2627.6481 万元。
一级建造师答疑精华9章 第3章
某工程双代号网络计划如下图所示，其关键线路有（ ）条。
A．1
B．2
C．3
D．4
关于稳定车进行有砟轨道动力稳定作业的说法，正确的有（ ）。
A．稳定车在上桥前应提高加载值
B．稳定车在桥上应避开桥梁自振频率
C．稳定车在桥上工作速度不得低于1km／h
D．稳定车在桥上不得开始起振
E．稳定车不宜在桥上结束作业
答案：B,C,D,E
解析：
本题考核的是桥上轨道稳定作业的方法。从路基向桥上进行动力稳定时，应在上桥前30m范同内把加载值逐步降低50％，并在下桥后30m范围内再把加载值逐渐提高到原来的数值。稳定车在桥上进行动力稳定时应避开桥梁自振频率，工作速度不得低于1km／h，在桥上不得开始起振，也不宜结束动力稳定作业。
某承包商中标一高速公路工程项目，包括一条全长4576m 的隧道，属特长公路隧道，根据地质详勘报告，隧址区域地下水分布广泛，地表、地下水力联系十分复杂，岩溶、高压富水的发育受岩性与构造控制，岩溶构造及富水主要发育在观音峡背斜两翼的三叠系雷口坡组和嘉陵江组地层中，同时，本隧道所穿越的地表水库、泉眼、鱼塘密布，地下水资源丰富，隧道左侧岩溶分布规模不均，隧道施工遇高压涌水、突泥风险性较高；且进、出口须家河地层地段含煤而引起的瓦斯聚集，因此，施工期间，应针对上述重大工程地质问题在全隧开展综合地质超前预报工作。
项目部还实行安全目标管理，采取了一系列措施，要求进入隧道施工现场的所有人员必须经过专门的安全知识教育，接受安全技术交底，编制相应的施工组织设计：
事件一：施工单位拟采取二台阶开挖方法施工，施工顺序如下图和表所示，并按①→⑨的顺序作业。
事件二：为了控制围岩稳定性，进行实时监控量测，某断面围岩量测数据绘制了位移（u）—时间（t）关系图见下图。
事件三：针对Ⅳ围岩,采用台阶法开挖，施工单位做法如下：
① 仰拱混凝土超前拱墙混凝土施工的超前距离，保持3 倍以上衬砌循环作业长度；
② 仰拱左右半幅分次浇筑完成。
③ 仰拱与掌子面的距离为90m；
④ 二次衬砌距掌子面的距离为50m；
⑤ 下台阶在上台阶喷射混凝土强度达到设计强度的70%后开挖。
事件四：按照交通运输部颁发的《公路桥梁和道路工程施工安全风险评估指南（试行）》的要求，施工单位对隧道进行了总体风险评估和专项风险评估，专项风险等级为Ⅲ级。施工单位对隧道涌水、突泥事故从前期资料收集、施工计划等方面分级制定控制措施，经项目总工程师审批后进行施工，监理工程师认为审批程序不合理，要求施工单位停止施工，整改后再施工。
【问题及答案】
1. 本隧道可以采取哪些地质超前预报？
2. 改正事件一中③→⑥的施工工序，说明修改原因。补充表列⑦～⑨项工作的内容。
3. 针对事件二，指出该段围岩位移管理等级，并写出应对措施。
4. 指出并改正事件三中的错误之处。
5. 事件四中监理工程师要求是否合理？并说明理由。
答案：
解析：
1.
可采取地质超前预报方法：超前钻探法、地质调查法、地震波反射法、超声波反射法、陆地声纳法、地质雷达法、瞬变电磁法、红外探测法。
2.
正确的工序是：④→⑥→③→⑤。修改理由是：下台阶应先开挖围岩较弱处，各部分初期支护应在开挖后立即进行（或早支护、或边开挖边支护）。
表列⑦ 项为核心土开挖，⑧ 项为施工仰拱，⑨ 项为施作二次衬砌。
3.
该段围岩位移管理等级为I 级管理。
措施：① 暂停开挖；② 人员撤离；③ 加强支护（临时仰拱、减小钢支撑间距、增加钢支撑截面和初期支护厚度等）；④ 加强监控量测（缩小监测测点间隔和增加监控量测频率等）。
4.
① 对。
② 错。改正：仰拱宜整断面一次成型。
③ 错。改正：仰拱与掌子面的距离不超过50m。
④ 对。
⑤ 对。
5.
合理。
理由：重大风险源（隧道涌水突泥事故）的监控与防治措施、应急预案经施工企业技术负责人和项目总监理工程师审批后，由建设单位组织论证或复评估。施工项目经理或技术负责人在施工前应对施工人员进行安全技术教育与交底；现场应设立危险告知牌。
钢结构中使用的连接螺栓一般分为普通螺栓和高强度螺栓两种，其中，高强度螺栓按连接形式通常分为（ ）。
A.平接连接
B.摩擦连接
C.张拉连接
D.承压连接
E.搭接连接
答案：B,C,D
解析：
2020教材P121 / 2019教材P120
（1）高强度螺栓按连接形式通常分为摩擦连接、张拉连接和承压连接等，其中，摩擦连接是目前广泛采用的基本连接形式。
对弯道浅滩的整治应采取（ ）等措施。
A.束窄河床
B.围定和加高边滩
C.修整岸线
D.减小曲率
E.裁弯取直
答案：C,D,E
解析：
束窄河床、围定和加高边滩适用于过渡段浅滩的整治。
有耐磨要求的混凝土优先选用的常用水泥有（ ）。
A.矿渣水泥
B.火山灰水泥
C.普通水泥
D.硅酸盐水泥
E.复合水泥
答案：C,D
解析：
2020/2019版教材P36
考查的是常用水泥的选用 表1A414011-4中内容，有耐磨性要求的混凝土优先选用硅酸盐水泥、普通水泥。
方形补偿器的优点包括（ ）。
A．制造方便
B．轴向推力小
C．补偿性能大
D．占地面积小
E．维修方便，运行可靠
施工企业承建的办公大楼没有经过验收，建设单位就提前使用，2年后该办公楼主体结构出现质量问题。关于该大楼质量问题的说法，正确的是（ ）。
A. 主体结构的最低保修期限是设计的合理使用年限，施工企业应当承担保修责任
B. 由于建设单位提前使用，施工企业不需要承担保修责任
C. 施工企业是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经全额支付工程款
D. 超过2年保修期后，施工企业不承担保修责任
答案：A
解析：
2012年建设工程法规真题第54题
本题主要考查竣工工程质量争议的处理。
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第13条规定：“建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。”
因此，关于办公楼主体结构出现的问题，不论发包人是否擅自使用，承包人的责任都不能免除。
综上所述，本题正确答案为A。
一级建造师答疑精华9章 第4章
1．背景材料：某桥梁施工企业在长江上施工一座大桥，上部结构为后张法预应力箱梁形式，在施工组织设计中制订了后张法预应力筋的加工和张拉的主要检测内容如下：
（1）预应力筋的各项技术性能。
（2）预应力管道坐标及管道间距。
（3）张拉时的应力值、张拉伸长率和张拉断丝滑丝数。
2．问题：
（1）这家企业在完成以上检测内容前，还需要做哪些工作？
（2）其中对张拉伸长率和张拉断丝滑丝数有什么具体的要求？
答案：
解析：
（1）加工张拉以前还必须对千斤顶、油表、钢尺等检查校正。
（2）①张拉伸长率，要求符合设计规定，设计未规定时控制在±6% 范围以内；②钢束的断丝滑丝数每束允许1 根，且每断面不超过钢丝总数的1%；钢筋不允许断丝。
当事人对人民法院委托鉴定部门所作的鉴定结论有异议申请重新鉴定时，其所提出的证据证明（ ），人民法院就应予准许重新鉴定。( 2015真题 )
A.当事人对鉴定人员不满意的
B.鉴定程序有轻微瑕疵的
C.鉴定结论有缺陷的
D.鉴定结论明显依据不足的
答案：D
解析：
本题考查的是证据的种类。当事人对人民法院委托的鉴定部门作出的鉴定结论有异议申请重新鉴定，提出证据证明存在下列情形之一的，人民法院应予准许：（1）鉴定机构或者鉴定人员不具备相关的鉴定资格的；（2）鉴定程序严重违法的；（3）鉴定结论明显依据不足的；（4）经过质证认定不能作为证据使用的其他情形。
对直方图的分布位置与质量控制标准的上下限范围进行比较时，如质量特性数据分布（ ），说明质量能力偏大、不经济。
A．偏下限
B．充满上下限
C．居中且边界与上下限有较大距离
D．超出上下限
沥青贯入碎石基层施工步骤包括：①撒布主层集料；②压路机碾压；③浇洒沥青；④撒布嵌缝料；⑤撒布封层料。正确的施工顺序是（ ）。
A、①→②→③→④→②→③→④→②→③→⑤→②
B、①→③→④→②→③→④→②→③→⑤→②
C、①→②→④→②→③→④→②→③→⑤→②→③
D、①→③→②→④→②→③→④→②→③→⑤→②→③
答案：A
解析：
【知识点】路面沥青稳定基层施工。沥青贯入碎石基层施工顺序：撒布主层集料→压路机碾压→浇洒沥青→撒布嵌缝料→撒布封层料→最后碾压。
根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)，预付款最迟应在开工通知载明的开工日期（ ）天前支付。
A.3
B.5
C.7
D.10
答案：C
解析：
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF2013-0201)规定，预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但至迟应在开工通知载明的开工日期7天前支付。预付款应当用于材料、工程设备、施工设备的采购及修建临时工程、组织施工队伍进场等。
耙吸挖泥船挖掘沙性土宜采用（ ）耙头。
A.冲刷型 B.挖掘型
C.吸入型 D.混合型
工程工期延误可以分为可索赔延误和不可索赔延误，这是按（ ）划分的。
A.延误事件之间的关联性
B.工期延误的原因
C.延误工作所在的工程网络计划的线路性质
D.索赔要求和结果
答案：D
解析：
2020教材P333 / 2019教材P329
按照承包商可能得到的要求和索赔结果划分，工程延误可以分为可索赔延误和不可索赔延误。
某双代号时标网络计划如下图，工作F、工作H的最迟完成时间分别为（）。2018真题
A、第8天、第11天
B、第8天、第9天
C、第7天、第11天
D、第7天、第9天
答案：C
解析：
本题考查的是双代号时标网络计划。识图发现，工作F的最早完成时间为第5天，工作F的总时差为2天，所以工作F的最迟完成时间=5+2=7（天）。工作H的最早完成时间为第9天，工作H的总时差为2天，所以工作H的最迟完成时间=9+2=11（天）。所以选项C正确。参见教材25。
一级建造师答疑精华9章 第5章
关于机电施工的安全作业要求，说法正确的是（）。
A.带电挪移机电设备时机壳不得带静电
B.操作高压电气设备时应另设有监护人员
C.在有架线地段装卸矿车时应先立好长柄工具
D.同一供电线路上同时作业人数不得超过2人
答案：B
解析：
2020版教材页码P289-295
机电安全事故预防措施：
1.检查、检修、安装、挪移机电设备时，禁止带电作业，必须遵循验电、放电、封线（装设短路地线）的顺序进行工作。
2.从事高压电气作业时，必须有2人以上工作，操作高压设备时一人监护，一人操作，严格执行停送电制度。
3.采掘工作面电缆、照明信号线、管路应按《煤矿安全规程》规定悬挂整齐。使用中的电缆不准有鸡爪子、羊尾巴、明接头。加强对采掘设备用移动电缆的防护和检查，避免受到挤压、撞击和炮崩，发现损伤后，应及时处理。
4.在有架线的地点施工或从矿车装卸物料时，应先停电；不能停电时，长柄工具要平拿、平放，操作时不准碰到架线，以防触电。
工程项目分部工程质量验收合格的基本条件是( )
A.所含分项工程验收合格 B.质量控制资料完整
C.观感质量验收应符合要求D.主控项目质量检验合格
E.涉及安全和使用功能的分部工程检验结果符合规定
答案：A,B,C,E
解析：
分部工程质量验收合格应符合下列 规定：（1)所含分项工程的质量均应验收合格； (2)质量控制资料应完整；（3)地基与基础、主体结构和设备安装等分部工程有关安全、使用功能、节 能、环境保护的检验和抽样检验结果应符合有关 规定；（4)观感质量验收应符合要求。
某省直机关办公楼建设项目进行招标，招标文件中明确规定投标人的资质等级必须是施工总承包二级以上(包括二级)，甲(施工总承包三级)、乙(施工总承包二级)、丙(施工总承包一级)、丁(施工总承包一级)纷纷组成投标联合体参与投标，则下列说法正确的是()。
A.甲可以与乙组成联合体以一个投标人的身份共同投标
B.乙、丙组成投标联合体，其资质等级应为施工总承包一级
C.若丙、丁组成的投标联合体中标，由丁与招标人签订施工合同
D.丙、丁组成联合体，将共同投标协议连同投标文件一并提交给招标人
答案：D
解析：
2020版教材P103 / 2019版教材P101
联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。。
在材料质量控制中，对进场材料要合理组织材料（ ），减少材料损失。
A．供应
B．使用
C．采购
D．运输
下列防火门构造的基本要求中，正确的有（ ）。
A.甲级防火门耐火极限应为1.0h
B.向内开启
C.关闭后应能从内外两侧手动开启
D.具有自行关闭功能
E.开启后，门扇不应跨越变形缝
答案：C,D,E
解析：
P8
A.甲级防火门耐火极限应为1.5h；
B.向疏散方向开启。
施工项目材料储备资金分析可以应用（）。
A.比较法
B.因素分析法
C.比率法
D.“三同步”法
答案：B
解析：
2020/2019教材P110
材料的储备资金是根据日平均用量、材料单价和储备天数（即从采购到进场所需要的 时间）计算的。上述任何一个因素变动，都会影响储备资金的占用量。材料储备资金的分 析，可以应用“因素分析法 1Z202042施工成本分析的方法
关于建设工程合同承包人工程价款优先受偿权的说法，正确的是()。
A.承包人的优先受偿权优于抵押权
B.承包人的优先受偿权可以对抗已经交付购买商品房大部分款项的消费者
C.优先受偿权的范围包括承包人因发包人违约所造成的损失
D.承包人行使优先受偿权的期限为1年
答案：A
解析：
本题考核的是承包人工程价款的优先受偿权。《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》中规定：(1)人民法院在审理房地产纠纷案件和办理执行案件中，应当依照《合同法》第286条的规定，认定建筑工程的承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权。(2)消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买受人。(3)建筑工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用，不包括承包人因发包人违约所造成的损失。(4)建设工程承包人行使优先权的期限为6个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算。
民事法律行为的成立要件包括（ ）。
A．行为人具有相应的民事权利能力和行为能力
B．行为人意思表示真实
C．行为内容合法
D．行为目的有利于国家、集体及第三人的利益
E．行为形式合法
一级建造师答疑精华9章 第6章
木材的干缩湿胀变形在各个方向上有所不同，变形量从小到大依次是（ ）。
A、顺纹、径向、弦向
B、径向、顺纹、弦向
C、径向、弦向、顺纹
D、弦向、径向、顺纹
答案：A
解析：
【知识点】木材的基本知识。由于木材构造的不均匀性，木材的变形在各个方向上也不同；顺纹方向最小，径向较大，弦向最大。
关于建设工程代理行为的说法，正确的是（ ）。（2015）
A.建设工程承包活动属于法定代理
B.建筑材料设备的采购不得委托代理
C.建设工程诉讼只能委托律师代理
D.建设工程招标活动可以委托代理
答案：D
解析：
建设工程的承包活动不得委托代理。
招标代理机构是依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的社会中介组织。
建设工程代理行为多为民事法律行为的委托代理。（简单说就是招标是法定代理，投标时委托代理）
《民事诉讼法》第 58条规定：“下列人员可以被委托为诉讼代理人：（1）律师、基层法律服务工作者；（2）当事人的近亲属或者工作人员；（3）当事人所在社区、单位以及有关社会团体推荐的公民。”
中标人经（ ）同意，可将中标项目的部分工作分包给他人完成。
A.项目监督部分
B.招标人
C.招标管理机构
D.质量监督机构
答案：B
解析：
2020版教材页码P221
中标人按照合同约定或者经招标人同意，可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。
关于安全生产许可证有效期的说法，正确的有（）（2016）
A.安全生产许可的有效期为3年
B.施工企业应当向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续
C.安全生产许可证有效期满需要延期的，施工企业应当于期满前一个月办理延期手续
D.施工企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，自动延期
E.安全生产许可证有效期延期3年
答案：A,B,E
解析：
安全生产许可证的有效期为 3 年。安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前 3 个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3 年。
1
建设工程项目总概算是确定整个建设项目从筹建开始到竣工验收、交付使用所需的全部费用的文件，它是由（ ）等汇总编制而成。
A. 各单项工程综合概算
B. 工程建设其他费用概算
C. 预备费
D. 建设期利息概算
E. 设计概算
答案：A,B,C,D
解析：
本题考查建设工程项目总概算的相关内容。
建设工程项目总概算是确定整个建设工程项目从筹建开始到竣工验收、交付使用所需的全部费用的文件，它由各单项工程综合概算、工程建设其他费用概算、预备费、建设期利息概算和经营性项目铺底流动资金概算等汇总编制而成。
综上所述，本题ABCD项正确，E项错误。
高桩码头在浇筑码头面层时，应埋置()的沉降、位移观测点，定期进行观测，并做好记录。
A.临时
B.固定
C.活动
D.长期
港口与航道工程安全生产要求中，水上沉桩操作人员都必须做到“二戴一穿”， “二戴一穿”是指（ ）。
A.穿防滑鞋 B.穿救生衣
C.戴安全带 D.戴护目镜
E.戴安全帽
从空间占位看，电梯一般由（）部位组成。
A.按钮
B.机房
C.井道
D.轿厢
E.层站
答案：B,C,D,E
解析：
2020版教材P219 / 2019版教材P206
电梯一般由机房、井道、轿厢、层站四大部位组成。
一级建造师答疑精华9章 第7章
下列建设投资中，属于项目静态投资的是（ ）。
A．基本预备费
B．建设期间新增税费
C．涨价预备费
D．建设期利息
施工企业在项目施工准备阶段编制的估算成本计划，属于( )成本计划。
A.指导性
B.实施性
C.作业性
D.竞争性
答案：B
解析：
实施性成本计划是项目施工准备阶段的施工预算成本计划，它是以项目实施方案为依据。
工程观感质量应由验收人员通过（）来评定。
A.讨论确定
B.查阅资料确认
C.用影像资料评定
D.现场检查
答案：D
解析：
2020版教材P477/2019版教材P465
10.工程的观感质量应由验收人员通过现场检查，并应共同确认。
风机是机电工程常用的工程设备，风机按结构形式可分为（）。
A.单级风机
B.多级风机
C.通风机
D.压气机
E.鼓风机
答案：A,B
解析：
2020版教材P21 / 2019版教材P12
按结构形式划分，可分为:单级风机、多级风机。
强夯法处理地基的施工特点，说法正确的是( )。
A.使用机具设备较多
B.施工工艺复杂
C.费用较高
D.施工速度快
答案：D
解析：
强夯法又称动力固结法，是利用大吨位夯锤起吊到6～30m高度后夯落的作用加固土层的方法。这种方法的特点是设备简单，施工工艺、操作简单；适用土质范围广，加固效果显著；工效高，施工速度快；施工费用低，节省投资。
下列关于路堑纵向台阶开挖施工说法正确的有（ ）。
A.根据土石方调配要求，采用适当的钻爆、运输机具施工
B.既有线旁或边坡较高时，应分级开挖
C.路堑较长时，可适当开设马口
D.纵向台阶开挖不适用于土、石质傍山路堑
E.边坡高度大于20m的软弱、松散岩质路堑，宜采取分级开挖、分级支挡、分级防护和坡脚预加固措施
对于建设工程项目业主方而言，项目管理的进度目标是指项目（ ）的时间目标。
A．建安工程完成
B．竣工验收
C．动用
D．保修期结束
编制水上工程()的同时，必须制定工程船舶施工安全技术措施，并报上级主管部门审核批准。
A.安全技术措施
B.施工组织设计
C.质量技术措施
D.生产计划
一级建造师答疑精华9章 第8章
国际工程项目管理的核心是（ ）。
A.工程进度
B.工程质量
C.工程合同
D.工程造价
答案：C
解析：
2020教材P337 / 2019教材P332
合同管理是整个项目管理的核心，合同双方对合同的内容和条款非常重视。
（2018年广东海南）关于混凝土路面模板安装的说法，正确的是（ ）。
A.使用轨道摊铺机浇筑混凝土时应使用专用钢制轨模
B.为保证模板的稳固性应在基层挖槽嵌入模板
C.钢模板应顺直、平整，每2m 设置1 处支撑装置
D.支模前应核对路基平整度
答案：A
解析：
B 项应为“严禁在基层上挖槽嵌入模板”。C 项应为“钢模板应顺直、平整，每1m 设置1 处支撑装置”。D 项应为“支模前应核对路面标高、面板分块、胀缝和构造物位置”。
从事《特种设备安全监察条例》规定的特种设备检验检测人员应当经国务院特种设备安全监督管理部门组织考核合格，（ ），方可从事检验检测工作。
A.通过考评
B.获得检验检测技术等级
C.取得检验检测人员资格
D.操作技能熟练
答案：C
解析：
教材P457
特种设备检验检测人员特种设备检验、检测机构的检验、检测人员应当经考核，取得检验、检测人员资格，方可从事检验、检测工作。
根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500—2008）编制施工图预算时，“分项工程量×相应单价”计算得到的价款中已经包含（ ）。 (2012)
A.措施费
B.管理费
C.税金
D.规费
答案：B
解析：
管理费
《 建设工程工程量清单计价规范》中的工程量清单综合单价是指完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用。该定义并不是真正意义上的全费用综合单价，而是一种狭义上的综合单价，规费和税金等不可竞争的费用并不包括在项目单价中。
关于企业质量管理体系的认证与监督，下列选项中，正确的是（ ）。
A.企业质量管理体系实行自我认证，自我监督的方式
B.企业质量管理体系获准认证的有效期2年，认证后一年监督一次
C.认证撤销后，企业可申诉，3年后方可重新认证
D.在认证证书有效期内，体系认证证书持有者发生变更，可按规定重新换证
答案：D
解析：
A 选项错误，企业认证制度是由公正的第三方进行评价；B 选项错误，企业质量管理体系获准认证的有效期3 年，认证后一年监督一次；C 选项错误，认证撤销后，企业可申诉，1 年后可重新认证。
投标人根据招标文件内容在约定的期限内向招标人提交投标文件，为（ ）。
A. 承诺
B. 合同生效
C. 要约
D. 要约邀请
答案：C
解析：
本题主要考查合同订立程序。
C项：要约是当事人一方向对方发出的希望与对方订立合同的意思表示。投标人根据招标文件内容在约定的期限内向招标人提交投标文件，属于合同要约行为。所以C项正确。
A项：承诺是指受要约人按照所指定的方式，对要约的内容表示同意的一种意思表示。招标人通过评标确定中标人，发出中标通知书，属于承诺行为。所以A项错误。
B项：招标人和中标人签订合同后合同生效。所以B项错误。
D项：根据《合同法》第15条的规定，要约邀请是指希望他人向自己发出要约的意思表示。招标人通过媒体发布招标公告，或向符合条件的投标人发出招标文件，属于要约邀请行为。所以D项错误。
综上所述，本题正确选项是C项。
张某因不能胜任工作，公司经理办公会研究决定，从8月1日起解除与张某的劳动合同。 根据《劳动法》的规定，该公司最迟应于（ ）前以书面形式通知张某。
A. 6月1日 B. 6月16日 C. 7月2日 D. 7月16日
答案：C
解析：
劳动合同的核心重点是劳动合同的法定解除条件，即随时解除、预告解除、不得解除等。预告解除：用人单位应当提前30日以书面形式通 知劳动者本人方可解除合同。
根据《建筑法》，有权对建筑工程实施强制监理的范围进行规定的机构是（）。
A.住房和城乡建设部
B.省级建设行政主管部门
C.国家安全生产监督管理行政主管部门
D.国务院
答案：D
解析：
根据《建筑法》第30条的规定，国家推行建筑工程监理制度。国务院可以规定实行强制监理的建筑工程的范围。故应选D项。
一级建造师答疑精华9章 第9章
适宜开挖坚硬土的绞刀是（ ）。
A.开式绞刀 B.闭式绞刀
C.齿式绞刀 D.立式绞刀 E.冲水式绞刀
甲乙双方签订的合同中约定了违约金为3万元，同时乙方要求甲方支付4万元定金。如果乙方违约，甲方()。
A.只能要求乙方返还4万元定金
B.只能要求乙方支付3万元违约金
C.要求乙方支付3万元违约金并双倍返还定金
D.只能要求乙方支付3万元违约金加返还定金的本金4万元或双倍返还定金
答案：D
解析：
2020版教材P147 / 2019版教材P146
该题主要考察的是：违约金和定金当事人可以依照《担保法》约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。
某工程双代号时标网络计划如下图所示，则 A 工作的总时差为（ ）。
A.0
B.1
C.2
D.3
答案：C
解析：
在双代号时标网络图中，总时差=本身波浪线+紧后线路中波浪线的最小值。
高桩码头预制构件吊运时应使各吊点同时受力，并应注意防止构件产生扭曲。吊绳与构件水平面的夹角（ ）。
A.不应大于45°
B.不应大于60°
C.不应小于45°
D.不应小于60°
答案：C
解析：
预制构件吊运时应使各吊点同时受力，并应注意防止构件产生扭曲。吊绳与构件水平面所成夹角不应小于45°（沉桩吊桩时除外，吊点另行设计）。
建设工程项目在投资决策以前，对项目有关的社会、经济和技术等各方面情况进行
深入细致的调查研究，主要是要论证项目的()。
A．技术先进性 B．适用性
C．筹资手段 D．经济合理性
E．可靠性
（2018年真题）建设项目管理供货进度计划应包括的供货环节是（）。
A、采购、制造、运输
B、采购、制造、安装
C、选型、制造、运输
D、选型、供货、存储
答案：A
解析：
本题考查的是项目进度控制的任务。供货进度计划应包括供货的所有环节，如采购、加工制造、运输等。
施工机械时间定额，是指在合理劳动组织与合理使用机械条件下，完成单位合格产品所必需的工作时间，包括（ ）。
A、有效工作时间
B、多余工作时间
C、不可避免的中断时间
D、损失时间
E、不可避免的无负荷工作时间
答案：A,C,E
解析：
2020版教材P198 / 2019版教材P192
施工机械时间定额，是指在合理劳动组织与合理使用机械条件下，完成单位合格产品所必需的工作时间，包括有效工作时间（正常负荷下的工作时间和降低负荷下的工作时间）、不可避免的中断时间、不可避免的无负荷工作时间。
建造师的执业范围包括（ ）。
A.担任建设工程项目施工的项目经理
B.从事其他施工活动的管理工作
C.法律、行政法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务
D.以建造师的名义单独执业，参与建设工程的招投标
E.开展建设项目施工管理的培训工作
