21年一级建造师考试答案7节

2020版教材P294 / 2019版教材P288
竣工结算的审查应依据合同约定的结算方法进行，根据合同类型，采用不同的审查方法。（1）采用总价合同的，应在合同价的基础上对设计变更、工程洽商以及工程索赔等合同约定可以调整的内容进行审查；（2）采用单价合同的，应审查施工图以内的各个分部分项工程量，依据合同约定的方式审查分部分项工程价格，并对设计变更、工程洽商、工程索赔等调整内容进行审查；（3）采用成本加酬金合同的，应依据合同约定的方法审查各个分部分项工程以及设计变更、工程洽商等内容的工程成本，并审查酬金及有关税费的取定。除非已有约定，竣工结算应采用全面审查的方法，严禁采用抽样审查、重点审查、分析对比审查和经验审查的方法，避免审查疏漏现象发生。

2020版教材页码P360-364
承包人的垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、电气焊（割）作业人员、爆破作业人员、起重信号工、登高架设及水上（下）作业等特种作业人员，必须经过专门的安全作业培训，在取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

2020版教材79 / 2019版教材P77
一般说来，选择新技术方案时应遵循以下原则。一、技术上先进、可靠、适用、合理；二、综合效益上合理。

地面现场文明施工管理的主要内容包括有：(1)场区布置合理，施工作业区与办公区需划分明显，场地整洁，服务卫生。(2)有足够的急救措施和急救器材、保健医药箱以及急救人员。(3)有防尘、防噪声措施。

2020教材P307 / 2019教材P303
建设工程中经常采用的担保种类有：投标担保、履约担保、支付担保、预付款担保、工程保修担保等。

1． 不妥之处：安全质量部部长组织部门人员编制。正确做法：质量计划编制应由项目经理主持；相关职能部门均应参加。 质量计划内容不完整，还应补充：①质量目标；②施工过程、服务、检测和试验程序等；③确定关键工序和特殊过程及作业指导书。
[分析]此题主要考察对企业质量手册的掌握。项目经理部应当针对承包工程项目，引用本企业质量手册中与本施工项目相关的内容和程序文件，进行质量计划编制。编制要求是：项目经理应主持编制；相关职能部门参加；以业主质量要求为重点；体现工序及过程控制；体现投入产出全过程。对质量计划的内容要求是：编制依据；项目概况；质量目标；组织机构；质量控制及管理组织协调的系统描述；必要的质量控制手段，施工过程、服务、检验和试验程序等；确定关键工序和特殊过程及作业指导书；与施工阶段相适应的检验、试验、测量、验证要求；更改和完善质量计划的程序。解题思路是将背景资料与以上内容及要求进行对照回答问题。
2． 错误之处：(1)桥台过渡段采用大型压路机碾压；(2)碾压遍数按照相邻标段参数确定。
正确做法：(1)过渡段2m范围以外采用大型压路机碾压，2m以内应采用小型振动压实设备进行碾压；(2)碾压遍数通过工艺试验确定。
[分析]此题要求考生熟悉路堤与桥台过渡段填筑相关规定。教材中相关规定：过渡段路堤应与桥台锥体和相邻路堤同步填筑。台后2．0m范围外大型压路机能碾压到的部位，其填筑施工应符合一般路堤填筑施3-要求。大型压路机碾压不到的部位及在台后2．0m范围内，用小型振动压实设备进行碾压，填料的松铺厚度不宜大于20cm，碾压遍数应通过工艺试验确定。解题思路是将背景资料与以上内容及要求进行对照回答问题。
3． 该桥出现桥台移位的原因是：
①桥台及台后的地基未按设计要求施工，导致地基承载力达不到设计要求；
②台后路基填筑过程中未进行沉降观测，不能正确指导路基的填筑速率。
由于上述原因，而导致台后软土出现较大的侧压力，挤动桥台。
在质量管理方面存在的问题：
(1)不按图施工；(2)工序管理失控；(3)偷工减料；(4)质检资料弄虚作假。
[分析]此题要求考生具有一定的现场施工经验。关于查找桥台出现移位的原因解题思路是：根据背景资料桥梁施工质量合格，说明问题出在台后路基段，而路基段存在两个问题，一是发现无软土路基的沉降观测记录；二是发现软土地基处理深度不够，找到了路基质量问题也就找到了桥台出现移位的原因。关于查找质量管理存在问题的解题思路是：根据背景资料分别从按图施工、质量控制、资料编制、现场管理等方面对照查找，就可以找出问题所在。

教材P173
【知识点】施工生产要素的质量控制。对施工工艺方案的质量控制主要包括以下内容：深入正确地分析工程特征、技术关键及环境条件等资料，明确质量目标、验收标准、控制的重点和难点；制定合理有效的有针对性的施工技术方案和组织方案，前者包括施工工艺、施工方法，后者包括施工区段划分、施工流向及劳动组织等；合理选用施工机械设备和设置施工临时设施，合理布置施工总平面图和各阶段施工平面图；选用和设计保证质量和安全的模具、脚手架等施工设备；编制工程所采用的新材料、新技术、新工艺的专项技术方案和质量管理方案；针对工程具体情况，分析气象、地质等环境因素对施工的影响，制定应对措施。选项A属于施工人员的质量控制内容；选项B属于材料设备质量控制内容；选项C属于施工机械的质量控制。

教材P58
2.深基础（1）桩基础。由承台、桩组成的基础形式，可分为预制桩和灌注桩两大类，适用于需要减少基础振幅、减弱基础振动或控制基础沉降和沉降速率的精密、大型设备的基础。如透平压缩机、汽轮发电机组。

本题考查的是措施项目清单的编制。措施项目清单的设置，需要：（1）参考拟建工程的常规施工组织设计，以确定环境保护、安全文明施工、临时设施、材料的二次搬运等项目；（2）参考拟建工程的常规施工技术方案，以确定大型机械设备进出场及安拆、混凝土模板及支架、脚手架、施工排水、施工降水、垂直运输机械、组装平台等项目；（3）参阅相关的施工规范与工程验收规范，以确定施工方案没有表述的但为实现施工规范与工程验收规范要求而必须发生的技术措施；（4）确定设计文件中不足以写进施工方案，但要通过一定的技术措施才能实现的内容；（5）确定招标文件中提出的某些需要通过一定的技术措施才能实现的要求。

2020教材P185 / 2019教材P186
（2）二级处理以氧化沟为例，其工艺流程如图1K414012-2所示，主要去除污水中呈胶体和溶解状态的有机污染物质。通常采用的方法是微生物处理法，具体方式有活性污泥法和生物膜法。经过二级处理后，B0D5去除率可达90%以上，二沉池出水能达标排放。



@##

本题主要考查了分项工程的单价分析。

分摊系数等于整个工程项目的待摊费用之和除以所有分项的直接费之和。

综上所述，本题正确答案是B项。

2020教材P105 / 2019教材P104
对跨度不小于 4m 的现浇钢筋混凝土梁、板， 其模板应按设计要求起拱； 当设计无具体要求时， 起拱高度应为跨度的 1A000 ~ 3/1000。

圈转套压法要求开行的工作面较大，适合于多碾滚组合碾压。其优点是生产效率较高，但碾压中转弯套压交接处重压过多，易产生超压。

电磁波测距仪是电磁波运载测距信号测量两点间距离的仪器。激光准直（铅直）仪的主要应用范围：主要应用于大直径、长距离、回转型设备同心度的找正测量以及高塔体、高塔架安装过程中同心度的测量控制。

2020版教材P322 / 2019版教材P308
横道图施工进度计划编制方法直观清晰，容易看懂施工进度计划编制的意图，便于工程施工的实际进度与计划进度的比较，便于工程劳动力、物资和资金需要量的计算及安排。

1.A施工单位应编制蜡油深加工工程施工组织总设计。B建筑工程公司应编制单位工程（压缩机厂房工程）施工组织设计。
2.A施工单位至少还应编制：大型设备（反应器）吊装施工方案、管道清洗和试验方案、无损检测方案、单机试运行方案、冬期施工方案。
B建筑工程公司至少还应编制：网架吊装安装施工方案、汽液交换器吊装施工方案、高处作业施工方案。
3.施工方案一般内容包括：工程概况、编制依据、施工程序、施工方法（含技术要求和质量标准）、进度计划、资源配置计划、安全技术措施、质量管理措施、施工平面布置等。
4.网架吊装安装施工方案、汽液交换器吊装施工方案属于危险性较大的专项工程施工方案，其中网架吊装安装施工方案中，网架吊装是采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN（相当于10t）及以上的起重吊装工程，属于超过一定规模的危险性较大的专项工程。汽液交换器吊装施工方案由B建筑单位技术部门组织审核，单位技术负责人签字，然后报监理单位，由项目总监理工程师审核签字。网架吊装安装施工方案还应由总承包A施工单位组织召开专家论证会。

(1)工程工期耽误20d，其中15d是由于设计变更造成，施工单位不承担责任。雨天是正常的气候条件，施工单位在制定进度计划和确定工期时应该考虑这一因素，故承担由此造成的5d工期延误责任，工期延误惩罚额为5000元。 (2)建设单位让该工程不经过校飞就投入使用的做法不对。因为根据民航规定，对投产的导航设备必须进行投产校验，然后根据校验结果，由民航有关部门予以开放。
(3)施工单位需要保修。因为工程移交时是保修期的开始。而工程移交的实际时间为2007年10月21日。保修期应该到2008年10月21日止。
(1)因设计变更造成工期耽误与施工单位无关，施工单位只承担因雨天造成的工期延误5d。
(2)根据民航相关规定，机场在正式投入使用前，必须对导航设备进行投产校验，然后根据校验结果，由民航有关部门予以开放。
(3)根据合同规定，保质期一年。工程移交的实际时间为2007年10月21日。保修期应该到2008年10月21日止，2008年5月8日在保质期内，空管安装公司需要保修。

2020教材P232 / 2019教材P230
不安全行为的类型有：（1）操作失误、忽视安全、忽视警告；（2）造成安全装置失效；（3）使用不安全设备；（4）手代替工具操作；（5）物体存放不当等。

2020版教材P254~255 / 2019版教材P240
(一)开标1.开标应公开进行。开标时间应与提交投标文件截止时间相同 。开标地点应为招标文件中预先确定的地点。若有变化应提前告知投标人。投标人少于3个的，不得开标。招标人应当重新招标。
(二)评标定标1.评标委员会组成。一般由招标人代表和技术、经济等方面的专家组成，其成员人数为5人以上单数。其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。专家由招标人从招标代理机构的专家库或国家、省、直辖市人民政府提供的专家名册中随机抽取，特殊招标项目可由招标人直接定。

木材湿胀可造成表面鼓凸

1．【参考答案】该隧道设置明洞的理由有：(1)洞口有落石和塌方危险；(2)进口段隧道埋深太浅(或洞顸覆盖层较薄)。
【考点解析】当隧道埋深较浅、上覆岩(土)体较薄，难采用暗挖法时，则应采用明挖法来开挖隧道。用这种明挖法修筑的隧道结构，通常称明洞。明洞具有地面、地下建筑物的双重特点，既作为地面建筑物用以抵御边坡、仰坡的坍方、落石、滑坡、泥石流等病害，又作为地下建筑物用于在深路堑、浅埋地段不适宜暗挖隧道时，取代隧道的作用。背景中，“隧道进口洞顶覆盖层较薄，出口段的路堑地段受落石和塌方危害”正是设置明洞的理由。
2．【参考答案】拱式明洞有：路堑对称型、路堑偏压型。
【考点解析】首先我们来了解一下明洞的分类：明洞主要分为两大类，即拱式明洞和棚式明洞。按荷栽分布，拱式明洞又可分为路堑对称型、路堑偏压型、半路堑偏压型和半路堑单压型。按构造，棚式明洞又可分为墙式、刚架式、柱式等。背景中，“隧道进出口段均设置12m的拱式明洞。其中进口段的路堑对明洞有偏压，路床有软基处理，出口段的路堑对明洞无偏压。”所以，本题隧道的进出口隧道拱式明洞的类型是路堑对称型、路堑偏压型。
3．【参考答案】
合格。因为虽有两组试件平均强度低于设计强度，但不低于设计强度的80%且只有两组，少于总组数的15%即为合格。针对缺陷，应予修补或凿除喷层重喷。
【考点解析】此题考查喷射混凝土抗压强度检查。隧道工程质量检验的相关规定有：
①隧道(2车道隧道)每10延米，至少在拱脚部和边墙各取一组试样，材料或配合比变更时另取一组，每组至少取三个试块进行抗压试验。
②满足以下条件者为合格，否则为不合格。
同批(指同一配合比)试块的抗压强度平均值，不低于设计强度。
任意一组试块抗压强度平均值，不得低于设计强度的80%。
同批试块为3～5组时，低于设计强度的试块组数不得多于1组；试块为6～16组时，不得多于2组；17组以上时，不得多于总组数的15%。
③检查不各格时，应查明原因并采取措施，可用加厚喷层或增设锚杆的办法予以补强。
4．【参考答案】还需要施工的附属设施有：安全设施、供配电设施、应急设施。
【考点解析】隧道的附属设施是指为确保交通安全和顺适而设置的通风设施、照明设施、安全设施、供配电设施、应急设施等。背景中提到“路面施工完成后进行了隧道通风、照明设施的施工”，所以，还需要施工的附属设施有：安全设施、供配电设施、应急设施。

本题考核的是施工合同交底的概念。

施工合同交底是指承包人的合同管理人员向其内部项目管理人员交底。

综上所述，正确选项为A。

【知识点】投标价的编制原则。工程量清单计价下编制投标报价的原则如下：（1）投标报价由投标人自主确定，但必须执行《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013的强制性规定；（2）投标人的投标报价不得低于工程成本；（3）投标人必须按招标工程量清单填报价格；（4）投标报价要以招标文件中设定的承发包双方责任划分，作为设定投标报价费用项目和费用计算的基础；（5）应该以施工方案、技术措施等作为投标报价计算的基本条件；（6）报价计算方法要科学严谨，简明适用。

本题考核的是蓄电池的安装。安装固定型铅酸蓄电池时，电池标志、比重计、温度计应排在外侧。故选项D错误。

架梁前，检查桥头填土和线路质量，确定压道加固办法和有关事项。架桥机组装后的走行地段线路必须压道检查，线路状况不合格时，应由原施工单位进行处理直至达到标准。

本题考核的是提高价值的途径。提高价值的途径包括：双向型——在提高产品功能的同时，又降低产品成本；改进型——在产品成本不变的条件下，通过改进设计，提高产品的功能，提高利用资源的成果或效用，增加某些用户希望的功能等；节约型——在保持产品功能不变的前提下，通过降低成本达到提高价值的目的；投资型——产品功能有较大幅度提高，产品成本有较少提高；牺牲型——在产品功能略有下降、产品成本大幅度降低的情况下，也可达到提高产品价值的目的。这些途径中，牺牲型是一种灵活的企业经营策略，能够满足用户的要求。

答案：C
解析：P26。等高线发生弯曲表示矿体走向发生变化。等高线密集程度发生变化，表示矿体倾角发生变化。
如岩板等高线发生弯曲，一般说明是有褶曲构造；如岩层底板等高线出现中断或错开，则可能是由于陷落柱．断层等到地质构造而引起的。
正断层表现为等高线缺失；逆断层表现为等高线重叠，重叠部分为上下盘同一层岩体的重叠区。

2020教材P421 / 2019教材P422
（九）安全标志：（4）根据危险部位的性质不同分别设置禁止标志、警告标志、指令标志、指示标志、夜间留设红灯示警。应根据工程部位和现场设施的变化，调整安全标志牌设置。

本题考查的是竣工质量验收程序和组织。选项B，正确的表述应为“工程竣工验收合格后，建设单位应当及时提出工程竣工验收报告”。

教材P224
本题考查的是隧道地质超前预报。选项A属于B级地质灾害，选项B属于D级地质灾害，选项D属于C级地质灾害。

管理环境因素主要是指项目参建单位的质量管理体系、质量管理制度和各参建单位之间的协调等因素。比如，参建单位的质量管理体系是否健全，运行是否有效，决定了该单位的质量管理能力；在项目施工中根据承发包的合同结构，理顺管理关系，建立统一的现场施工组织系统和质量管理的综合运行机制，确保工程项目质量保证体系处于良好的状态，创造良好的质量管理环境和氛围，则是施工顺利进行，提高施工质量的保证。选项BCD均为社会环境因素。

2020版教材P318 / 2019版教材P311
暂定金额是业主在招标文件中明确规定了数额的一笔资金，标明用于工程施工，或供应货物与材料，或提供服务，或以应付意外情况，亦称待定金额或备用金

敏感度系数
（1）SAF＞0，表示评价指标与不确定因素同方向变化；SAF＜0，表示评价指标与不确定因素反方向变化。
（2）|SAF|越大，表明评价指标A 对于不确定因素F 越敏感；反之，则不敏感。
（3）敏感系数提供了各不确定因素变化率与评价指标变化率之间的比例，但不能直接显示变化后评价指标的值。

技术方案完全由企业自有资金投资时，可参考的行业平均收益水平，可以理解为一种资金的机会成本。

2020版教材页码P272
许可证上注明的实施施工作业的单位、活动内容、水域发生变更的，建设单位或者主办单位应当重新申请许可证。

2006年建设工程经济真题第62题

本题考查的是经济效果评价体系的作用。

经济效果评价的内容一般包括方案盈利能力、偿债能力、财务生存能力等评价内容，即分别对应题干选项中的盈利能力、清偿能力和抗风险能力。

故本题正确答案应为A、C、D。

2020版教材P340 / 2019版教材P339
在民事诉讼和仲裁过程中，应当遵循“优先提供原件或者原物”的原则。《民事诉讼法》规定，“书证应带提交原件。物证应当提交原物。提交原件或原物确有困难的，可以提交复制品、照片、副本、节录本”。需要说明的是，根据2008年12月经修正后发布的《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》（以下简称《民事诉讼证据规定》）的有关规定，当事人“如需自己保存证据原原物或者提供原件、原物确有困难的，可以提供经人民法院核对无异的复制件或者复制品”。但是，无法与原件、原物核对的复印件、复制品，不能单独作为认定案件事实的依据。。但是，无法与原件、原物核对的复印件、复制品，不能单独作为认定案件事实的依据。

项目经理部不是法人，行为的法律后果由企业法人承担。

2020版教材P49 / 2019版教材P39
（9）利用构筑物吊装
利用建筑结构作为吊装点，通过卷扬机、滑轮组等吊具实现设备的提升或移动。利用构筑物吊装法作业时应做到:
1.编制专门吊装方案，应对承载的结构在受力条件下的强度和稳定性进行校核。
2.选择的受力点和方案应征得设计人员的同意。
3.对于通过锚固点或直接捆绑的承载部位，还应对局部采取补强措施;如采用大块钢板、枕木等进行局部补强，采用角钢或木方对梁或柱角进行保护。
4.施工时，应设专人对受力点的结构进行监视。

本题考查会计核算的基础——权责发生制。我国《企业会计准则规定》，企业应当以权责发生制为基础进行会计确认、计量和报告。权责发生制基础要求，凡是当期已经实现的收入和已经发生或应当负担的费用，无论款项（货币）是否收付，都应当作为当期的收入和费用，计入利润表；凡是不属于当期的收入和费用，即使款项已在当期收付，也不应作为当期的收入和费用。

2020版教材页码P31-37
影响混凝土强度的主要因素：
（1）混凝土基本成分的影响。混凝土成分的影响包括水泥石的自身强度、骨料的强度以及水泥与骨料间的粘结力。决定水泥石自身强度及其粘结力的主要因素是水泥的强度等级及所采用的水灰比，过高的水灰比会严重降低混凝土强度。影响水泥与骨料间粘结力的因素包括水泥用量与骨料级配的配合，以及骨料的粗糙程度及其形态等。
（2）拌合物的搅拌与振捣程度。拌合物搅拌和振捣充分可以使水泥充分水化，混凝土更密实，有利于提高混凝土强度及其均匀性。混凝土的和易性要求也是为了在施工中容易通过搅拌与振捣使拌合物更密实和均匀。
（3）混凝土的养护。

根据《建设工程质量管理条例》的规定，建设工程中安装工程在正常使用条件下的最低保修期限 为：（1）建设工程的保修期自竣工验收合格之日起计算。 （2）电气管线、给水排水管道、设备安装工程保修期为 2 年。 （3）供热和供冷系统为 2 个供暖期、供冷期。 （4）其他项目的保修期由发包单位与承包单位约定

2020/2019教材P166
（三）获准认证后的维持与监督管理:企业质量管理体系获准认证的有效期为3年。获准认证后，企业应通过经常性的内部审核，维持质量管理体系的有效性，并接受认证机构对企业质量管理体系实施监督管理。

本题考核的是车站联锁系统。车站联锁系统又称“列车进路控制系统”，是将车站信号机、轨道区段、道岔之间建立一定相互制约的逻辑关系，使值班员可选择列车在车站内的运行进路，并通过按压按钮或点击鼠标自动准备进路、保证进路上的道岔位置正确、无敌对的进路，以保障列车在车站内运行安全。故选项C正确。

B 错，综合管廊施工所用的主要材料宜为高性能混凝土、高强度钢筋，C 错，管廊回填至顶板上部 1000 范围以外时，可以采用大型碾压机碾压。E 错，综合管廊建设期间的档案资料应由建设单位负责收集、整理、归档。

按国家矿产资源法规定，国家实行探矿权、采矿权有偿取得制度，具体进行勘查、开采矿产资源之前，必须依法分别申请、经批准取得探矿权、采矿权，并办理登记，依规定缴费或减缴、免缴。禁止将探矿权、采矿权倒卖牟利。这些规定内容说明，采矿权是有偿获得，申请、批准均是获得的过程，并且禁止随意买卖。

(1)违反在基坑附近有建筑物或构筑物时，应有专门的防止发生下沉和变形措施的规定(1分);
　　(2)违反基坑周边1m范围内不得堆载，不得超载堆荷规定(1分);
　　(3)违反基坑施工应有必要的变形监测的规定(2分);
　　(4)违反安全生产规定：发生重大安全事故时，应立即采取抢险措施(1分)。

1.（1）吸入管和排出管主要缺少的部件及作用如下：
1）吸入管上缺少过滤器。作用：过滤水中的固体颗粒。
2）排出管上缺少止回阀。作用：制止水倒流，防止水泵及电机逆转，烧毁电机。
（2）墙安装存在的问题有：
1）部分墙壁水泵接合器安装在距离地面1.0m 处；
整改为：安装高度距地面宜为0.7m.
2）部分墙壁水泵接合器安装在玻璃幕墙的下方，与墙面上的玻璃窗的净距为1.8m。
整改为：与墙面上的玻璃窗的净距为不小于2.0m，且不应安装在玻璃幕墙的下方。
2.（1）自动喷水灭火系统主要由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置、末端试水装置、配水管道、供水设施等组成。
（2） 消防施工单位应提交：竣工图、设备开箱记录、施工记录、隐蔽工程验收记录、设计变更记录、调试报告、竣工报告。
3.（1）风管穿墙套管厚度1.2mm 不妥，风管穿过防火墙时，应设钢板厚度不小于1.6mm 的预埋管或防护套管。
（2）采用水泥砂浆封堵不妥，水泥砂浆是刚性防水材料。风管与套管之间应采用不燃柔性材料封堵。
（3）防火阀未设置单独支架不妥，根据规范，边长或直径大于等于630mm 的防火阀应设置独立的支吊架。
（4）防火阀位置不妥，距防火墙250mm。根据规范，防火分区隔墙两侧的防火阀，距墙表面应不大于200mm。
（5）风管与水管共用支吊架不妥，按要求，应当分开敷设。
4.（1）事件2 中的风管压力为1800Pa，属于高压风管。因为按风管系统工作压力分类，风管分为微压、低压、中压、高压。当1500Pa＜P≤2500Pa 时，属于高压风管。
（2）该风管可以采用单咬口、立咬口、联合角咬口、转角咬口。
（3）风管内部加固形式有：扁钢内支撑、镀锌螺杆内支撑、钢管内支撑。
5.（1）对事件3 中灯具安装中的错误之处并整改如下：
1）螺口灯头的接线漏电，整改：螺口灯头的相线应接于螺口灯头中间的端子上；
2）3.5kg 的吊灯固定在直径5mm 的螺钉上不正确，整改：质量大于3kg 的悬吊灯具，应固定在螺栓或预埋吊钩上，螺栓或预埋吊钩的直径不应小于灯具挂销直径，且不应小于6mm；
3）重10.5kg 的嵌入式吸顶灯的固定及装置，按灯具重量的2 倍抽查了10%做了强度试验不正确，整改：
质量大于10kg 的灯具，固定装置及悬吊装置应按灯具重量的5 倍做强度试验，且持续时间不得少于15min。
应全数检查（检查比例100%）。
（2）质量验收时,电气工程应提交的安全和功能的检测资料包括：
1）照明全负荷试验记录；
2）大型灯具牢固性试验记录；
3）避雷接地电阻测试记录；
4）线路、插座、开关接地检验记录。