一级建造师模拟冲刺试题集6章 第1章
某施工企业当期实现营业利润2000万元、其他业务利润1000万元、投资收益200万元、营业外收入80万元、营业外支出90万元，则该企业的利润总额为（ ）万元。
A．2190
B．2990
C．3190
D．3200
【背景资料】
某水利工程施工项目，项目法人依据《水利水电土建工程施工合同条件》GF-2000-0208，与施工单位签订了施工合同。招标文件中的工期为280d，协议书中的工期为240d。施工过程中，发生了下列事件：事件一：施工单位在按监理单位签发的设计文件组织施工前，发现某部位钢筋混凝土浇筑要求与相关规范规定不一致，向设计单位提出变更建议并附变更方案；设计单位审核后认为施工单位的建议正确、方案合理，向施工单位发出了设计修改文件。事件二：在施工过程中，根据监理单位的书面指示，施工单位进行了跨河公路桥基础破碎岩石开挖，但公路桥报价清单中无此项内容。主体工程报价清单中有以下单价：(1)混凝土坝A：砂卵石、岩石地基开挖70元/m3；B：基础处理80元/m3；(2)土石坝C：砂卵石、岩石地基开挖50元/m3；D：基础处理60元/m3；事件三：施工单位经监理单位批准后，对基础进行了混凝土覆盖。在下一仓浇筑准备时，监理单位对已覆盖的基础质量有疑问，指示施工单位剥离已浇混凝土并重新检验。检测结果表明，基础质量不合格。施工单位按要求进行返工处理并承担了相应的施工费用，但提出了检验费用支付申请和因此次检验影响进度的工期索赔。
【问题】
1.该工程的合同工期应为多少天？为什么？
2.在事件一设计文件变更过程中，施工单位、设计单位的做法有无不妥之处？说明理由。
3.在事件二中，如果从4个单价中选用，你认为哪一项单价最为合理？说明理由。
4.在事件三中，施工单位的检验费用支付申请和工期索赔是否成立？为什么？
答案：
解析：
【答案要点】
1.该工程的合同工期为240d。根据《水利水电工程施工合同和招标文件示范文本》，除合同另有规定外，解释合同的优先顺序中，协议书优先于招标文件，因此，合同工期应按协议书中的工期为准。
2.施工单位、设计单位的做法不妥。理由：工程变更可以由业主、监理机构提出，也可以由设计单位或承建单位提出变更要求和建议，报经业主或由业主授权监理机构按工程承建合同文件规定审查和批准。工程变更指令由业主或业主授权监理机构审查、批准后发出。因此，施工单位向设计单位提出变更建议不符合规定，设计单位向施工单位发出设计修改文件也不符合规定。
3.A最合理。理由：根据《水利水电工程施工合同》有关规定，工程量清单中无适用于变更工作的项目时，则可在合理的范围内参考类似项目的单价或合价作为变更估价的基础。A与“跨河公路桥基础破碎岩石开挖”最为类似，因此认为A单价最为合理。
4.检验费用支付申请和工期索赔不成立。理由：此事件是承包方施工质量不合格引起的。按照有关规定，由于承包方原因未能按合同进度计划完成预定工作，承包方应采取赶工措施赶上进度。若采取赶工措施后仍未能按合同规定的完工日期完工，承包方除自行承担采取赶工措施所增加的费用外，还应支付逾期完工违约金。检验结果证明该材料或工程设备质量不符合合同要求，则应由承包方承担抽样检验的费用；检验结果证明该材料或工程设备质量符合合同要求，则应由发包方承担抽样检验的费用。
关于施工质量计划，下列说法正确的是（ ）。
A. 施工质量计划应由业主组织编制
B. 施工质量计划应包括施工技术方案
C. 施工质量计划经总监理工程师审核批准后，不得修改
D. 施工质量计划编制范围应与施工单位已有的质量管理体系的范围一致
E. 施工总承包方有责任对分包方施工质量计划的编制进行指导和审核
答案：B,E
解析：
本题主要考查施工质量计划的编制方法。
施工质量计划的基本内容一般应包括：
（1）工程特点及施工条件分析（合同条件、法规条件和现场条件）
（2）质量总目标及其分解目标
（3）质量管理组织机构和职责、人员及资源配置计划
（4）确定施工工艺与操作方法的技术方案和施工任务的流程组织方案
（5）施工材料、设备物资等的质量管理及控制措施
（6）施工质量检验、检测、试验工作的计划安排及其实施方法与接收准则
（7）施工质量控制点及其跟踪控制的方式与要求
（8）记录的要求等。
B项：根据上述（4），施工质量计划应包括施工技术方案，故B项正确。
E项：施工总承包方有责任对分包方施工质量计划的编制进行指导和审核。故E项正确。
A项：施工质量计划应由自控主体即施工承包企业进行编制，而不是由业主组织编制。故A项错误。
C项：经过按规定程序审查批准的施工质量计划，在实施过程如因条件变化需要对某些重要决定进行修改时，其修改内容仍应按照相应程序经过审批后执行。C项中“施工质量计划经批准后，不得修改”的说法不正确，故C项错误。
D项：施工质量计划编制的范围，按工程项目质量控制的要求，应与建筑安装工程施工任务的实施范围相一致，以此保证整个项目建筑安装工程的施工质量总体受控。故D项错误。
综上所述，本题正确答案为BE。
股份有限公司发行的、无特别权力、最基本的、标准的有价证券是（ ）。
A．普通股股票
B．可转换为普通股的可转换债券．
C．优先股股票
D．股票期权
总进度规划（计划）、项目子系统进度（规划）与项目子系统中的（ ）进度计划之间要联系和协调。
A.分项工程
B.分部分项工程
C.单位工程
D.单项工程
答案：D
解析：
2020/2019教材P115
总进度规划（计划）、项目子系统进度规划（计划）与项目子系统中的单项工程进度计划之间的联系和协调。
根据《水利水电工程标准施工招标文件》，承包人的一般义务和责任包括（ ）等。
A．提交履约担保证件
B．保证工程质量
C．提交现场测量基准资料
D．文明施工
E．负责施工用地范围内的移民征迁工作
下列安全事故类型中，属于建筑业最常发生的五种事故的有()。2013年
A、高处坠落
B、物体打击
C、触电
D、中毒
E、爆炸
答案：A,B,C
解析：
高处坠落、物体打击、机械伤害、触电、坍塌事故为建筑最常见的五种。
注册建造师担任施工项目负责人，在其承建的工程项目竣工验收手续办结前，可以变更注册至另一个企业的情形是（ ）。
A、同一工程分期施工
B、发包方同意更换项目负责人
C、承包方同意更换项目负责人
D、停工超过120天承包方认为需要调整的
答案：B
解析：
教材P81
【知识点】建造师的受聘单位和执业岗位范围。注册建造师担任施工项目负责人期间原则上不得更换。如发生下列情形之一的，应当办理书面交接手续后更换施工项目负责人：（1）发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的；（2）发包方同意更换项目负责人的；（3）因不可抗力等特殊情况必须更换项目负责人的。
一级建造师模拟冲刺试题集6章 第2章
水利工程建设施工项目符合下列具体范围并达到规模标准之一的水利工程建设项目必须进行招标。其中提到的具体范围是指（ ）。
A.关系社会公共利益、公共安全的水利工程建设项目
B.使用国有资金投资或者国家融资的水利工程建设项目
C.使用国际组织或外国政府贷款、援助资金的水利工程建设项目
D.社会团体融资的水利工程建设项目
E.集体自筹资金的水利工程建设项目
答案：A,B,C
解析：
2020版教材P156 / 2019版教材P158
依法必须招标的项目中，全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的项目及国家重点水利项目、地方水利项目勘察（测）设计应当公开招标；国家及地方重点水利工程的项目建议书、可行性研究以及综合性强的重大专题研究等前期项目，应当公开招标。
过热器和再热器使用的无缝钢管根据不同壁温，通常采用（ ）。
A.优质碳素钢无缝钢管
B.15CrMo无缝钢管
C.低合金无缝钢管
D.镀锌钢管
E.12CrlMoV无缝钢管
答案：B,E
解析：
教材P3
例如，锅炉水冷壁和省煤器使用的无缝钢管一般采用优质碳素钢管或低合金钢管，过热器和再热器使用15CrMo或12CrlMoV等材质的无缝钢管
跑道号码标志应设置在（ ）
A、跑道中心处
B、第一排接地带标志中间
C、跑道入口处
D、升降带中心处
常用的给水处理工艺有（ ）。
A、过滤
B、浓缩
C、消毒
D、软化
E、厌氧消化
答案：A,C,D
解析：
【知识点】给水处理。常用的给水处理方法有自然沉淀、混凝沉淀、过滤、消毒、软化、除铁除锰。
下列合同形式中，承包人承担风险最大的合同类型是（ ）。
A. 固定总价合同
B. 成本加固定费用合同
C. 固定价格合同
D. 最大成本加费用合同
答案：A
解析：
本题主要考查固定单价合同的特征。
A项：采用固定单价合同，承包商承担了较大的风险，主要有两个方面：一是价格风险，二是工程量风险。所以A正确。
BD项：成本加固定费用合同和最大成本加费用合同均属于成本加酬金合同。这类合同是与固定总价合同正好相反，工程施工的最终合同价格将按照工程实际成本再加上一定的酬金进行计算。业主承担项目实际发生的一切费用，因此也就承担了项目的全部风险。故BD项错误。
C项：总价合同包括固定总价合同和变动总价合同，没有固定价格合同这一说法。故C错误。
综上所述，本题正确答案为A。
*@##
关于建设工程项目设计概算的说法，正确的是（ ）。
A、设计概算书是初步设计文件的重要组成部分，编制-作相对简略
B、设计概算是以初步设计文件为依据，对建设项目总投资及其构成进行的详细计算
C、设计概算是对建设项目从开工至竣工交付使用所需全部费用进行的预计
D、设计概算是在投资估算的控制下由项目施工单位负责编制
答案：A
解析：
2020版教材P209 / 2019版教材P203
“设计概算书是初步设计文件的重要组成部分，其特点是编制工作相对简略，无需达到施工图预算的准确程度。采用两阶段设计的建设项目，初步设计阶段必须编制设计概算；采用三阶段设计的，扩大初步设计阶段必须编制修正概算”
《建设工程质量管理条例》规定，()必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对建筑材料、建筑构（配）件、设备和商品混凝土进行检验，检验应当有书面记录和专人签字；未经检验或者检验不合格的，不得使用。
A.施工单位
B.建设单位
C.设计单位
D.监理单位
答案：A
解析：
2020版教材P300 / 2019版教材P299
本题考核的是工程建设各方主体实施强制性标准的法律规定。施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对建筑材料、建筑构（配）件、设备和商品混凝土进行检验，检验应当有书面记录和专人签字；未经检验或者检验不合格的，不得使用。
甲设计单位自行研发的异形特种结构设计技术获得国家专利，乙建设单位投资700万元建设某一必须使用该专利技术的旅游项目。则对该项目设计任务的发包方式表述正确的是（）
A.因施工合同估算价超过200万元，故必须公开招标
B.釆用特定的专利技术，经有关主管部门批准后可以直接发包
C.关系社会公共利益的项目，即使采用特定的专利技术也不能直接发包
D.若其设计费超过50万元必须公开招标
答案：B
解析：
本题考核的是招标方式的选择。经有关主管部门批准后，采用特定专利技术的项目可以直接发包。
一级建造师模拟冲刺试题集6章 第3章
电缆、可燃气体管道和甲、乙、丙类液体管道，不应敷设在变形缝内。当其穿过变形缝时（ ）。
A．应使用不燃烧材料的套管，并使用不燃烧材料密封，使其通过
B．应使用难燃烧材料的套管，并使用不燃烧材料密封，使其通过
C．应使用耐火极限为1.0h以上的难燃烧材料做套管，并使用不燃烧材料密封
D．应使用耐火极限为1．5h以上的难燃烧材料做套管，并使用不燃烧材料密封
成本分析的基础是（ ）。
A.分部分项工程成本分析
B.单位工程成本分析
C.单项工程成本分析
D.月（季）度成本分析
答案：A
解析：
2020/2019教材P107
分部分项工程成本分析是施工项目成本分析的基础。
某台分馏塔共分为三段，采用由下至上逐段组对安装的方法，其第三段（上段）吊装、找正的紧前工序是（ ）。2012
A．第一.二段段间环焊缝组对焊接
B．第二段找正
C．第二.三段段间环焊缝组对焊接
D．紧固地脚螺栓
答案：A
解析：
本题考查的是塔器设备的安装技术。在基础由下至上逐段组对安装程序：基础验收、设置垫铁→塔器的最下段(带裙座段)吊装就位、找正→吊装第二段(由下至上排序)、找正→组焊段间环焊缝、无损检测→逐段吊装直至吊装最上段(带顶封头段)、找正→组焊段间环焊缝、无损检测→整体找正、紧固地脚螺栓、垫铁点固及二次灌浆。
混凝土面板堆石坝中面板的主要功能是（ ）。
A.抗压
B.抗冲
C.抗拉
D.抗渗
答案：D
解析：
本题考查的是混凝土面板的施工。混凝土面板（面板可划分为面板与趾板）是面板堆石坝的主要防渗结构，厚度薄、面积大，在满足抗渗性和耐久性条件下，要求具有一定柔性，以适应堆石体的变形。
下列法律文书中，不具有强制执行效力的是()（2013）
A.在仲裁程序中形成的仲裁调解书
B.由行政主管部门主持达成的调解书
C.人民法院在民事案件审理中制作的调解书
D.司法确认的人民调解委员会主持达成的调解协议
答案：B
解析：
调解包括人民调解、行政调解、仲裁调解、法院调解等类别，其中，行政调解属于诉讼外调解。行政调解达成的协议也不具有强制约束力，仲裁调解和法院调解具有强制执行力。人民调解本没有强制执行力，但经司法确认的人民调解具有强制执行力。经人民调解委员会调解达成调解协议后，双方当事人认为有必要的，可自调解协议生效之日起30日内共同向人民法院申请司法确认。人民法院依法确认调解协议有效，一方当事人拒绝履行或者未全部履行的，对方当事人可向人民法院申请强制执行。
5
关于暗龙骨吊顶施工流程的说法，正确的是（ ）。
A.放线→安装水电管线→划龙骨分档线→安装主龙骨→安装副龙骨→安装罩面板→安装压条
B.放线→划龙骨分档线→安装水电管线→安装副龙骨→安装主龙骨→安装罩面板→安装压条
C.放线→安装水电管线→划龙骨分档线→安装副龙骨→安装主龙骨→安装罩面板→安装压条
D.放线→弹龙骨分档线→安装水电管线→安装主龙骨→安装副龙骨→安装罩面板→安装压条
答案：D
解析：
2020教材P149 / 2019教材P151
暗龙骨吊顶施工 1. 施工流程 放线-弹龙骨分档线-安装水电管线— 安装主龙骨-安装副龙骨-安装罩面板-安装压条。
我国采用的是多步式利润表，其主要优点是（ ）。
A、体现出收入与费用支出分配比的层次性
B、有利于不同企业之间进行比较
C、有利于预测企业未来的盈利能力
D、便于对企业的经营情况进行分析
E、便于对企业的利润来源进行分析
答案：A,B,C,D
解析：
2020版教材P136 / 2019版教材P130
我国采用的是多步式利润表，通过对当期的收入、费用、支出项目按性质加以归类，按利润形成的主要环节列示一些中间性利润指标，如营业利润、利润总额、净利润，分步计算当期净损益。这种多步式利润表注意了收入与费用支出配比的层次性，便于对企业的经营情况进行分析，有利于不同企业之间进行比较，有利于预测企业未来的盈利能力，从而满足报表使用者对会计信息的需求.
施工成本计划的编制依据包括（ ）。
A．合同报价书
B．已签订的工程合同
C．施工组织设计
D．监理质量签证
E．工程量清单
一级建造师模拟冲刺试题集6章 第4章
各通信运营商之间由于通信设施存在隐患等原因，可申请暂停网问互联或业务互通。运营商之间中止互联互通应具备的条件有（）。
A.经互联双方总部同时认可，互联一方的通信设施存在重大安全隐患
B.经互联双方总部同时认可，互联一方的通信设施对人身安全造成威胁
C.经互联双方总部同时认可，互联一方的系统对另一方的系统的正常运行有严重影响
D.经互联双方总部同时认可，有详细的实施计划、恢复通信和用户告知宣传方案
E.互联或业务互通严重影响到人员安全
答案：A,B,C,D
解析：
2020版教材页码P319-324
运营商之间中止互联互通应满足以下条件要求:
（1）经互联双方总部同时认可，互联一方的通信设施存在重大安全隐患或对人身安全造成威胁。
（2）经互联双方总部同时认可，互联一方的系统对另一方的系统的正常运行有严重影响。
黑钻压卷，瑞牛题库软件考前一周更新，下载链接 www.niutk.com
（3）有详细的实施计划、恢复通信和用户告知宣传方案等，能够使暂停网间互联或业务互通所造成的影响降至最低。
施工单位对建设行政管理部门的下列行为提起行政诉讼，人民法院应当受理的是（ ）。
A．对施工现场侵权赔偿纠纷进行的调解
B．撤销施工单位资质证书的决定
C．因工作人员违法颁发资质证书而给予的行政处分
D．关于资质证书颁发的条件不符合法律规定
正确答案：B
67.B【解析】本题考点为行政诉讼的管辖。《行政诉讼法》第11条规定：“人民法院受理公民、法人和其他组织对下列具体行政行为不服提起的诉讼： (1)对拘留、罚款、吊销许可证和执照、责令停产停业、没收财物等行政处罚不服的；(2)对限制人身自由或者对财产的查封、扣押、冻结等行政强制措施不服的；(3)认为行政机关侵犯法律规定的经营自主权的；(4)认为符合法定条件申请行政机关颁发许可证和执照，行政机关拒绝颁发或者不予答复的；(5)申请行政机关履行保护人身权、财产权的法定职责，行政机关拒绝履行或者不予答复的； (6)认为行政机关没有依法发给抚恤金的；(7)认为行政机关违法要求履行其他义务的；(8)认为行政机关侵犯其他人身权、财产权的。”
与工程网络计划方法相比，横道图进度计划方法的缺点是不能（ ）。
A．直观表示计划中工作的持续时间
B．确定实施计划所需要的资源数量
C．直观表示计划完成所需要的时间
D．确定计划中的关键工作和时差
根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-99-0201），建设工程的投料试车应（ ）。
A. 在工程竣工验收前由承包人负责
B. 在工程竣工验收前由供货人负责
C. 在工程竣工验收后由供货人负责
D. 在工程竣工验收后由发包人负责
答案：D
解析：
本题主要考查建设工程施工合同中质量控制主要条款的内容。
根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-99-0201），关于工程试车的有如下规定：
（1）单机无负荷试车。设备安装工程具备单机无负荷试车条件，由承包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知工程师。
（2）联动无负荷试车。设备安装工程具备联动无负荷试车条件，由发包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知承包人。
（3）投料试车。投料试车应在工程竣工验收后由发包人负责。
根据上述规定（3），投料试车应在工程竣工验收后由发包人负责。
综上所述，本题正确选项为D项。
在正式进行路基压实作业前，有条件时应做试验段，以便取得路基或基层施工相关的技术参数。试验的主要目的是()。
A、确定虚铺厚度
B、合理选用压实机具
C、选择压实方式
D、确定最佳含水量
E、确定压实遍数
答案：A,B,C,E
解析：
2020/2019教材P18
（2）试验目的主要有：1)确定路基预沉量值。2)合理选用压实机具；3)按压实度要求，确定压实遍数。4)确定路基宽度内每层虚铺厚度。5)根据土的类型、湿度、设备及场地条件，选择压实方式。
关于施工现场防火制度说法正确的有()。
A.施工现场都要建立健全防火检查制度
B.建立义务消防队，人数不少于施工总人数的10%
C.建立动用明火审批制度
D.易燃、易爆物品单独存放库不需建立防火制度
E.建立义务消防队，人数不少于施工总人数的8%
答案：A,B,C
解析：
2020教材P188 / 2019教材P190
一、建立防火制度(1)施工现场要建立健全防火安全制度。(2)建立义务消防队，人数不少于施工总人数的10%。(3)建立现场动用明火审批制度。
关于打桩船作业的说法中，错误的是（ ）。
A.打桩架上的活动物件应放稳、系牢，打桩架上的工作平台应设有防护栏杆和防滑装置
B.桩架底部两侧悬臂跳板的强度和刚度应满足作业要求
C.穿越群桩的前缆应选择合适位置，绞缆应缓慢操作，缆绳两侧20m范围内不得有工程船舶或作业人员进入
D.打桩船作业应统一指挥
答案：C
解析：
2020版教材P360/2019版教材P353
穿越群桩的前缆应选择合适位置，绞缆应缓慢操作，缆绳两侧10m范围内不得有工程船舶或作业人员进入。
下列挡土墙结构类型中，受地基承载力限制最大的是（ ）。
A：重力式挡土墙
B：加筋挡土墙
C：锚杆挡土墙
D：悬臂式挡土墙
答案：A
解析：
重力式挡土墙依靠圬工墙体的自重抵抗墙后土体的侧向推力（土压力），以维持土体的稳定，对地基承载力要求比较高。
一级建造师模拟冲刺试题集6章 第5章
先沿路线纵向挖通道，然后沿横向坡面挖掘，以增加开挖面。该法适用于路线纵向长度和挖深都很大的路堑开挖，这种作业方法称作（ ）。
A.单层横向全宽挖掘法
B.分层纵挖法
C.混合式挖掘法
D.通道纵挖法
答案：C
解析：
2020 / 2019版教材P3
3.混合式挖掘法先沿路线纵向挖通道，然后沿横向坡面挖掘，以增加开挖面。该法适用于路线纵向长度和挖深都很大的路堑开挖。
变更工程的单价原则，其一是（ ），其二是公平合理原则。
A.发包人最终确定原则
B.约定优先原则
C.监理工程师审批原则
D.协商一致原则
答案：B
解析：
2020版教材P371/2019版教材P363
变更工程的单价原则，其一是约定优先原则，其二是公平合理原则。
建设工程三级安全教育包括进入企业、进入（ ）、进入班组。
A.总包单位
B.分包单位
C.项目
D.建设单位
答案：C
解析：
2020教材P219 / 2019教材P216
三级安全教育通常是指进厂、进车间、进班组三级，对建设工程来说，具体指企业（公司）、项目（或工区、工程处、施工队）、班组三级。
根据我国现行《企业会计准则》，企业财务报表至少应当包括（ ） (2012)
A.资产负债表
B.利润表
C.现金流量表
D.所有者权益变动表
E.成本分析法
答案：A,B,C,D
解析：
根据现行会计准则的规定，财务报表至少应当包括资产负债表、利润表、现金流量
表、所有者权益（或股东权益）变动表和附注。
安全生产管理机构主要包括（ ）职责。
A．组织开展全员安全教育培训及安全检查等活动
B．配备专职安全生产管理人员
C．落实国家有关安全生产法律法规和标准
D．编制并适时更新安全生产管理制度
E．落实安全生产管理责任
正确答案：ACD
根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当设立安全生产管理机构，其职责主要包括：落实国家有关安全生产法律法规和标准、编制并适时更新安全生产管理制度、组织开展全员安全教育培训及安全检查等活动。故选择A、C、D。
根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发生工程变更的，承包人应在收到变更指示后（ ）内，向监理人提交变更估价申请。
A.7
B.10
C.14
D.15
答案：C
解析：
本题考查工程变更估价的程序。承包人应在收到变更指示后14天内，向监理人提交变更估价申请。
监理人应在收到承包人提交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送发包人，监理人对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后14天内审批完毕。发包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可承包人提交的变更估价申请。
根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，下列情况中属于特别重大事故的是（ ）。
A.国内民航客机在湖北省发生的机毁人亡事故死亡50人
B.外国民航客机在中国境内发生的机毁人亡事故造成直接经济损失2.3亿元
C.一次造成居民120人急性中毒事件
D.电力事故一次造成经济损失800万元
E.公路事故一次造成经济损失500万元
答案：A,B,C
解析：
2020教材P241 / 2019教材P239
（1）特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失的事故；
下列事件中，承包商可以向业主提出费用索赔的有( )
A.工程量发生变化，引起承包商费用的增加
B.货币出现贬值，导致承包商实际费用的增加
C.业主延期支付应付工程款，造成利润损失
D.由于不可抗力，造成停工损失
E.施工中出现了承包商难以预计的地下暗河，导致费用增加
答案：A,B,E
解析：
承包商可索赔的费用包括:由于非承包商责任的工效降低所增加的人工费用；超过法定工作时间加班劳动；法定人工费增长以及非承包商责任工程延.期导致的人员窝工费和工资上涨费；由于索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材枓费；由于客观原因材料价格大幅度上涨；由于非承包商责任工程延期导致的材料价格上涨和超期储存费用；由于完成额外工作增加的机械使用费；非承包商责任工效降低增加的机械使用费；由于业主或监理工程师原因导致机械停工的窝工费；分包费用；现场管理费；拖期付款的利息；错误扣款的利息；总部（企业）管理费；由于工程范围的变更、文件有缺陷或技术性错误、业主未能提供现场等引起的索赔,承包商可以列入利润。
一级建造师模拟冲刺试题集6章 第6章
建设工程项目信息管理中，为形成各类报表和报告，应当建立（ ）的工作流程。
A、收集信息、录入信息
B、信息管理和输出
C、审核信息、加工信息
D、信息整理和共享
E、信息传输和发布
答案：A,C,E
解析：
【知识点】建设工程项目信息管理的目的和任务。信息管理任务的工作流程，如：
（1）信息管理手册编制和修订的工作流程；
（2）为形成各类报表和报告，收集信息、录入信息、审核信息、加工信息、信息传输和发布的工作流程；
（3）工程档案管理的工作流程等。
铁路工程竣工文件编制的组织工作应由()单位负责。
A.建设
B.设计
C.施工
D.监理
耐蚀性较好的水泥品种有（ ）。
A.普通水泥
B.硅酸盐水泥
C.矿渣水泥
D.火山灰水泥
E.复合水泥
答案：C,D,E
解析：
2020/2019版教材P36
耐蚀性较好的水泥品种有矿渣水泥、火山灰水泥、粉煤灰水泥和复合水泥。
某工程由于安装的生产设备存在质量缺陷,导致其中某分部工程质量不合格，施工单位 在更换了该生产设备后，该分部工程应（ ）。
A.按验收程序，重新组织检查验收
B.经有资质的检测单位检测鉴定后，予以验收
C.征得建设单位同意后，可予以验收
D.按技术处理方案和协商文件进行验收
答案：A
解析：
按照《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300—2001)的规定，在检验 批验收时,对严重的缺陷应推倒重来，一般的缺陷通过翻修或更换器具、设备予以解决 后重新进行验收。
A. F一定、n相同时，i越高、P越大
B.F一定、n相同时，i越低、p越小
C. i、n相同时，F与P呈同向变化
D. i、n相同时，F与p呈反向变化
某商业建筑工程，地上六层，砂石地基，砖混结构，建筑面积24000m2。外窗采用铝合金窗，内外采用金属门。在施工过程中发生了如下事件：
事件一：砂石地基施工中，施工单位采用细砂（掺入30%的碎石）进行铺填。
监理工程师检查发现其分层铺设厚度和分段施工的上下层搭接长度不符合规范要求，令其整改。
事件二：二层现浇混凝土楼板出现收缩裂缝，经项目经理部分析认为原因有：混凝土原材料质量不合格（骨料含泥量大）、水泥和掺合料用量超出规范规定。同时提出了相应的防治措施：选用合格的原材料，合格控制水泥和掺合料用量。监理工程师认为项目经理部的分析不全面，要求进一步完善原因分析和防治方法。
事件三：监理工程师对门窗工程检查时发现：外窗未进行三性检查，内门采用“先立后砌”安装方式，外窗采用射钉固定安装方式。监理工程师对存在的问题提出整改要求。
事件四：建设单位在审查施工单位提交的工程竣工资料时，发现工程资料有涂改、违规使用复印件等情况，要求施工单位进行整改。
＜1> 、事件一中，砂石地基采用的原材料是否正确？砂石地基还可以采用哪些原材料？除事件一列出的项目外，砂石地基施工过程中还应检查哪些内容？
＜2> 、事件二中，出现裂缝原因还可能有哪些？并补充完善其它常见的防治方法？
＜3> 、事件三中，建筑外墙铝合金窗的三性试验是指什么？分别写出错误安装方式的正确做法。
＜4> 、针对事件四，分别写出工程竣工资料在修改以及使用复印件时的正确做法。
答案：
解析：
＜1> 、（1）事件一中，砂石地基采用的原材料正确（用细砂碎石含量25%～35%）；
（2）还可以用中砂、粗砂、卵石、石屑等；
（3）施工过程中还应检查：分层厚度、分段施工时搭接部位的压实情况、加水量、压实遍数、压实系数。
＜2> 、（1）事件二中，出现裂缝的原因还有：混凝土水灰比、坍落度偏大，和易性差；混凝土浇筑振捣差，养护不及时或养护差。
（2）常见的防治措施：根据现场情况、图纸设计和规范要求，由有资质的试验室配制合适的混凝土配合比，并确保拌制质量；确保混凝土浇筑振捣密实，并在初凝前进行二次抹压；确保混凝土及时养护，并保证养护质量满足要求。
＜3> 、（1）窗户的三性试验：气密性试验，水密性试验，抗风压性试验。
（2）内门应“先砌后立”；窗要采用膨胀螺栓。
＜4> 、工程资料不得随意修改，当需要修改时，应实行划改，并由划改人签署。当为复印件时，提供单位应在复印件上加盖单位公章，并由经办人签字和写明日期，提供单位应对资料的真实性负责。
在堤身铺料作业中，边线超余量机械施工时宜为（ ）cm。
A.20
B.10
C.30
D.25
答案：C
解析：
2020版教材P117 / 2019版教材P119
（4）堤边线超填余量，机械施工宜为30cm,人工施工宜为10cm。
当工程施工的实际进度与计划进度不符时，需要对网络计划作出调整，调整的内容有 ( )。
A.调整关键线路的长度 B.调整非关键工作时差
C.调整组织结构 D.增减工作项目 E.调整资源的投入
答案：A,B,D,E
解析：
网络计划调整的内容包括：调整关键线路的长度；调整非关键工作时差；增、减工作项目；调整逻辑关系;重新估计某些工作的持续时间；对资源的投入作相应调整。
