一级建造师历年真题和解答7辑
发布时间：2021-08-10
一级建造师历年真题和解答7辑 第1辑
建设工程项目总进度目标的控制是（ ）项目管理的任务。
A．施工方
B．业主方
C．设计方
D．供货方
正确答案：B
应由施工单位项目技术负责人填写的质量检验记录表有（ ）。
A．检验批 B．分项工程 C．分部工程
D．单位工程 E．建设项目
D．单位工程 E．建设项目
答案：C,D
解析：
根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201），发包人的责任和义务不包括（ ）。
A：办理建设工程施工许可证和建设工程规划许可证
B：负责办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续
C：承担承包人运输超重件所需的道路临时加固费用
D：提供场外交通条件和场内交通条件
B：负责办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续
C：承担承包人运输超重件所需的道路临时加固费用
D：提供场外交通条件和场内交通条件
答案：C
解析：
由一个国家现行的各个部门法构成的有机联系的统一整体通常称为()。
A.法律形式
B.法律体系
C.法律规范
D.法律部门
B.法律体系
C.法律规范
D.法律部门
答案：B
解析：
2020 / 2019版教材P1
法律体系也称法的体系，通常指由一个国家现行的各个部门法构成的有机联系的统一整体。
法律体系也称法的体系，通常指由一个国家现行的各个部门法构成的有机联系的统一整体。
根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)，投标企业可以根据拟建工程的具体施工方案进行列项的清单是( )。 (2014)
A.分部分项工程量清单
B.措施项目清单
C.其他项目清单
D.规费项目清单
B.措施项目清单
C.其他项目清单
D.规费项目清单
答案：B
解析：
本题考查的是投标报价审核方法。根据“计价规范”，分部分项工程量清单以及规费、税金，投标人必须执行招标工程量清单以及有关规定；其他项目清单中的暂估价、暂列金额，投标人必须执行。由于工程建设施工特点和承包人组织施工生产的施工装备水平、施工方案及其管理水平的差异，同一工程、不同承包人组织施工所采用的施工措施可能有所不同。因此，措施项目清单应根据拟建工程的实际情况列项。@##
某项目净现金流量见下表，则项目的静态投资回收期为（ ）年。
A. 5.33 B. 5.67 C. 6.33 D. 6.67
A. 5.33 B. 5.67 C. 6.33 D. 6.67
答案：B
解析：
砂浆的保水性用（） 表示。
A.稠度
B.坍落度
C.分层度
D.沉入度
B.坍落度
C.分层度
D.沉入度
答案：C
解析：
一级建造师历年真题和解答7辑 第2辑
根据《水利工程设计概估算编制规定（工程部分）》（水总【2014】429号），下列属于夜间施工增加费的有（ ）。
A.施工场地的照明费用
B.照明线路工程费用
C.加工厂的照明费用
D.车间的照明费用
E.公用施工道路的照明费用
A.施工场地的照明费用
B.照明线路工程费用
C.加工厂的照明费用
D.车间的照明费用
E.公用施工道路的照明费用
答案：A,E
解析：
P325
某工程双代号网络计划如下图所示，其关键线路有（ ）条。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
答案：C
解析：
本题考核的是双代号网络计划。
总时间最长的是关键线路。箭线下方的数字表示该工作的时间，从图中可以看出，关键线路有3条，分别为1-3-4-7-10-12，1-2-6-9-11-12，1-3-4-6-9-11-12 ，总时间均为35。
综上所述，本题正确答案为C。
总时间最长的是关键线路。箭线下方的数字表示该工作的时间，从图中可以看出，关键线路有3条，分别为1-3-4-7-10-12，1-2-6-9-11-12，1-3-4-6-9-11-12 ，总时间均为35。
综上所述，本题正确答案为C。
背景资料
某炸礁工程，签订施工合同后项目部组织了相应的耙吸船、炸礁船、抓斗船等进场施工，
发现该施工河段属于2 个海事局共同管辖，在办理了各种相应的手续后，于合同规定日期正
常开工。在节日的安全大检查中，发现了如下一些问题：
①项目部尚未制订防护性安全技术措施；
②发现作业船上有船员就餐时饮酒；
③发现在船上的生活区内有船员穿拖鞋行走；
④发现存储炸药的仓库没有炸药进出台帐；
⑤炸礁船的水上安全标志不醒目，夜间警示灯光不足。
监理工程师对上述问题要求项目部立即整改。
问题：
项目部申办水上水下施工许可证时应向管辖该河段的两个海事局的哪一个申请？
某炸礁工程，签订施工合同后项目部组织了相应的耙吸船、炸礁船、抓斗船等进场施工，
发现该施工河段属于2 个海事局共同管辖，在办理了各种相应的手续后，于合同规定日期正
常开工。在节日的安全大检查中，发现了如下一些问题：
①项目部尚未制订防护性安全技术措施；
②发现作业船上有船员就餐时饮酒；
③发现在船上的生活区内有船员穿拖鞋行走；
④发现存储炸药的仓库没有炸药进出台帐；
⑤炸礁船的水上安全标志不醒目，夜间警示灯光不足。
监理工程师对上述问题要求项目部立即整改。
问题：
项目部申办水上水下施工许可证时应向管辖该河段的两个海事局的哪一个申请？
答案：
解析：
施工单位水上水下活动水域涉及两个以上海事管理机构的，许可证的申请应当向其共同
的上一级海事管理机构或者共同的上一级海事管理机构指定的海事管理机构提出。
的上一级海事管理机构或者共同的上一级海事管理机构指定的海事管理机构提出。
建设工程项目总进度目标认证时，在进行项目的工作编码前应完成的工作有（ ）。（2016）
A.编制各层进度计划
B.协调各层进度计划的关系
C.调查研究和收集资料
D.进度计划系统的结构分析
E.项目结构分析
B.协调各层进度计划的关系
C.调查研究和收集资料
D.进度计划系统的结构分析
E.项目结构分析
答案：C,D,E
解析：
建设工程项目总进度目标论证的工作步骤如下：（1）调查研究和收集资料；（2）项目结构分析；（3）进度计划系统的结构分析；（4）项目的工作编码；（5）编制各层进度计划；（6）协调各层（各级）进度计划的关系，编制总进度计划；（7）若所编制的总进度计划不符合项目的进度目标，则设法调整；（8）若经过多次调整，进度目标无法实现，则报告项目决策者。
关于工程合同风险分配的说法，正确的是（ ）。
A、业主.承包商谁能更有效的降低风险损失，则应由谁承担相应的风险责任
B、承包商在工程合同风险分配中起主导作用
C、业主.承包商谁承担管理风险的成本最高，则应由谁来承担相应的风险责任
D、合同定义的风险没有发生，业主不用支付承包商投标中的不可预见风险费
B、承包商在工程合同风险分配中起主导作用
C、业主.承包商谁承担管理风险的成本最高，则应由谁来承担相应的风险责任
D、合同定义的风险没有发生，业主不用支付承包商投标中的不可预见风险费
答案：A
解析：
教材P300
【知识点】工程合同风险分配。A选项，属于工程风险分配的原则即：谁能最有效地（有能力和经验）预测、防止和控制风险，或能有效地降低风险损失，或能将风险转移给其他方面，则应由他承担相应的风险责任。
【知识点】工程合同风险分配。A选项，属于工程风险分配的原则即：谁能最有效地（有能力和经验）预测、防止和控制风险，或能有效地降低风险损失，或能将风险转移给其他方面，则应由他承担相应的风险责任。
根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）编制分部分项清单时，编制人员须确定项目名称、计量单位、工程数量和（ ）。 (2015)
A.填表须知 B.项目特征
C.项目总说明 D.项目工程内容
A.填表须知 B.项目特征
C.项目总说明 D.项目工程内容
答案：B
解析：
分部分项工程项目工程量清单应按建设工程工程量计量规范的规定，确定项目编码、项目名称、项目特征、计量单位，并按不同专业工程量计量规范给出的工程量计算规则，进行工程量的计算。
由于铁路运输部门原因，承包方机械未按期运入现场，导致工期延误，该种工期延误属于（）延误。2018真题
A、可原谅，可补偿
B、可原谅，不可补偿
C、不可原谅，可补偿
D、不可原谅，不可补偿
B、可原谅，不可补偿
C、不可原谅，可补偿
D、不可原谅，不可补偿
答案：D
解析：
本题考查的是公路项目施工索赔管理。不可原谅的延误是指由于承包商的原因引起的工期延误。承包方机械运输会与铁路部门签订运输合同，由于铁路部门原因造成机械未能运到现场的话，承包商应该找铁路部门按运输合同进行处理。参见教材。
一级建造师历年真题和解答7辑 第3辑
铁路建设单位未对高速铁路和地质构造复杂的铁路建设工程实行工程地质勘察监理，或者在铁路线路及其邻近区域进行铁路建设工程施工不执行铁路营业线施工安全管理规定，影响铁路运营安全的，处理规定为()。
A.由铁路监管部门责令改正，处10万元以上50万元以下的罚款
B.由铁路监管部门责令改正，处10万元以上30万元以下的罚款
C.由铁路监管部门责令改正，处5万元以上10万元以下的罚款
D.由铁路监管部门责令改正，处5万元以上30万元以下的罚款
B.由铁路监管部门责令改正，处10万元以上30万元以下的罚款
C.由铁路监管部门责令改正，处5万元以上10万元以下的罚款
D.由铁路监管部门责令改正，处5万元以上30万元以下的罚款
答案：A
解析：
关于瓦斯发生爆炸的条件，不正确的说法是（ ）。
A.瓦斯浓度5％～16％
B.空气中的氧含量不低于12％
C.引爆火源温度650～750℃
D.空气中的氧含量必须在18％以上
B.空气中的氧含量不低于12％
C.引爆火源温度650～750℃
D.空气中的氧含量必须在18％以上
答案：D
解析：
当同时具备下列三个条件时，就会发生瓦斯爆炸: (1)空气中瓦斯浓度达到5% - 16%;
(2)要有温度为650 - 750℃的引爆火源;
(3)空气中氧含量不低于12% 。
(2)要有温度为650 - 750℃的引爆火源;
(3)空气中氧含量不低于12% 。
企业的应收账款增加将导致企业( )。
A．每股净资产减少 B．流动资产减少
C．总资产减少 D．坏账的风险增加
A．每股净资产减少 B．流动资产减少
C．总资产减少 D．坏账的风险增加
答案：D
解析：
本题考核的是应收账款的含义。在施工企业中，应收账款是指因承包工程应向发包单位收取的工程价款和列入营业收入的其他款项，以及销售产品、材料、提供劳务、作业等业务，应向购货单位或接受劳务、作业单位收取货款及劳务补偿的要求权。企业的各项应收账款，可能会因购货人拒付、破产、死亡等原因而无法收回。因此，企业的应收账款增加将导致企业坏账的风险增加。
隧道水害的原因主要有()。
A.隧道衬砌物理性腐蚀
B.隧道衬砌化学性腐蚀
C.测量放样错误或误差较大
D.隧道穿过含水的地层
E.隧道衬砌防水及排水设施不完善
B.隧道衬砌化学性腐蚀
C.测量放样错误或误差较大
D.隧道穿过含水的地层
E.隧道衬砌防水及排水设施不完善
答案：D,E
解析：
2020版教材P263/2019版教材P257
隧道水害的原因：(1)隧道穿过含水的地层；(2)隧道衬砌防水及排水设施不完善。
隧道水害的原因：(1)隧道穿过含水的地层；(2)隧道衬砌防水及排水设施不完善。
关于政府质量监督的说法，正确的是（ ）。
A. 县级建管部门每两年对监督人员进行一次岗位考核
B. 政府质量监督机构应对质量检测单位的工程质量行为进行监督
C. 政府质量监督属于行政调解行为
D. 工程质量监督的具体工作必须由当地人民政府建设主管部门实施
E. 质量监督手续由建设单位在开工前申报
B. 政府质量监督机构应对质量检测单位的工程质量行为进行监督
C. 政府质量监督属于行政调解行为
D. 工程质量监督的具体工作必须由当地人民政府建设主管部门实施
E. 质量监督手续由建设单位在开工前申报
答案：B,E
解析：
工伤医疗的停工留薪期一般不超过()个月。
A.8
B.10
C.12
D.15
B.10
C.12
D.15
答案：C
解析：
本题考核的是工伤医疗的停工留薪期。职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，在停工留薪期内，原工资福利待遇不变，由所在单位按月支付。停工留薪期一般不超过12个月。
某公司中标一座跨河桥梁工程，上部结构采用悬臂浇筑施工，桥墩平均高15m，下部为直径1.5m群桩钻孔桩基础，上接3m厚承台。该桥上部结构为现浇预应力钢筋混凝土箱梁，0号块采用墩顶混凝土现浇施工，临时固结构造示意图如下图。
施工中发生如下事件：
事件1：项目部拟定合龙段施工方案如下：
（1）合龙前应按设计规定，将两悬臂端合龙口予以临时连接，并将合龙跨一侧墩的临时锚固放松或改成活动支座。
（2）合龙选在某天中午时分进行。
（3）梁跨体系转换时，支座反力的调整应以反力为主。
事件2：项目部确定的危险性较大的分部分项工程有：桩基础、塔吊安装拆卸，并编制了专项施工方案。
事件3：该桥梁自锚式夹片式锚具进场时，按出厂合格证和质量证明书检查了其锚固性能类别、型号、规格及数量。低松驰预应力筋张拉程序按照0→初应力→1.03σcon（锚固）进行。
事件4：为使合龙段线形平顺，浇筑每段悬臂段时严格控制轴线和高程，确定标高时考虑的因素有：挂篮前端垂直变形值；施工中已浇段实际标高。
事件5：项目部确定的悬臂施工主控项目有桥墩两侧平衡偏差、轴线挠度。
【问题】
1.写出A、B、C结构的名称。
2.改正事件1中项目部编制方案的错误之处。
3.补充事件2需要编制专项施工方案的分部分项工程。
4.事件3预应力筋加工所用锚具、夹具和连接器进场时，除背景中所做的检查外，还应做哪些检验或试验？预应力筋张拉程序是否正确？说明理由。
5.补充事件4中悬臂浇筑段标高时应考虑的因素。
6.补充事件5悬臂施工主控项目，指出受力裂缝的检验方法有哪些？
施工中发生如下事件：
事件1：项目部拟定合龙段施工方案如下：
（1）合龙前应按设计规定，将两悬臂端合龙口予以临时连接，并将合龙跨一侧墩的临时锚固放松或改成活动支座。
（2）合龙选在某天中午时分进行。
（3）梁跨体系转换时，支座反力的调整应以反力为主。
事件2：项目部确定的危险性较大的分部分项工程有：桩基础、塔吊安装拆卸，并编制了专项施工方案。
事件3：该桥梁自锚式夹片式锚具进场时，按出厂合格证和质量证明书检查了其锚固性能类别、型号、规格及数量。低松驰预应力筋张拉程序按照0→初应力→1.03σcon（锚固）进行。
事件4：为使合龙段线形平顺，浇筑每段悬臂段时严格控制轴线和高程，确定标高时考虑的因素有：挂篮前端垂直变形值；施工中已浇段实际标高。
事件5：项目部确定的悬臂施工主控项目有桥墩两侧平衡偏差、轴线挠度。
【问题】
1.写出A、B、C结构的名称。
2.改正事件1中项目部编制方案的错误之处。
3.补充事件2需要编制专项施工方案的分部分项工程。
4.事件3预应力筋加工所用锚具、夹具和连接器进场时，除背景中所做的检查外，还应做哪些检验或试验？预应力筋张拉程序是否正确？说明理由。
5.补充事件4中悬臂浇筑段标高时应考虑的因素。
6.补充事件5悬臂施工主控项目，指出受力裂缝的检验方法有哪些？
答案：
解析：
1.A为临时锚固钢筋（或钢绞线）、B为临时支座、C为支座垫石（或支座垫块）。
2.（1）合龙宜在一天中气温最低时段进行。
（2）支座反力的调整应以高程控制为主，反力作为校核。
3.挂篮施工；边跨支架搭设。
4.外观检查、硬度检验、静载锚固性能试验（或生产厂提供的静载锚固性能报告）。
不正确；因为不需超张拉（或：张拉力达到σcon即可）以及未持荷（2min）。
5.预拱度设置；温度影响。
6.梁体表面不得出现超过设计规定的受力裂缝；悬臂合龙时两侧梁体高差。受力裂缝检验方法：观察或用读数放大镜观测。
2.（1）合龙宜在一天中气温最低时段进行。
（2）支座反力的调整应以高程控制为主，反力作为校核。
3.挂篮施工；边跨支架搭设。
4.外观检查、硬度检验、静载锚固性能试验（或生产厂提供的静载锚固性能报告）。
不正确；因为不需超张拉（或：张拉力达到σcon即可）以及未持荷（2min）。
5.预拱度设置；温度影响。
6.梁体表面不得出现超过设计规定的受力裂缝；悬臂合龙时两侧梁体高差。受力裂缝检验方法：观察或用读数放大镜观测。
一级建造师历年真题和解答7辑 第4辑
掘进井巷和硐室时，必须采用（ ）等综合防尘措施。
A.爆破喷雾
B.净化风流
C.冲洗井壁巷帮
D.干式捕尘凿岩
E.装岩洒水
B.净化风流
C.冲洗井壁巷帮
D.干式捕尘凿岩
E.装岩洒水
答案：A,B,C,E
解析：
本题考核的是巷道掘进综合防尘措施。矿山井巷工程施工中，有关防尘工作的具体要求包括： (1)掘进井巷和硐室时，必须采取湿式钻眼、冲洗井壁巷帮、水炮泥、爆破喷雾、装岩(煤)洒水和净化风流等综合防尘措施。
(2)在易产生矿岩粉尘(矿岩粉碎、岩石爆破后与装矸、水泥搅拌施工、喷混凝土等)的作业地点均应采取专门的洒水防尘措施。
(3)凿岩、出渣前，应清洗工作面10m内的岩壁。进风道、人行道及运输巷道的岩壁，应每季至少清洗一次。
(4)风流中的粉尘应采取净化风流措施予以防治。
(5)无法实施洒水防尘的工作地点，可密闭抽尘措施来降尘。
(6)对在易产生矿尘作业点的施工人员，要加强个体防护。
(2)在易产生矿岩粉尘(矿岩粉碎、岩石爆破后与装矸、水泥搅拌施工、喷混凝土等)的作业地点均应采取专门的洒水防尘措施。
(3)凿岩、出渣前，应清洗工作面10m内的岩壁。进风道、人行道及运输巷道的岩壁，应每季至少清洗一次。
(4)风流中的粉尘应采取净化风流措施予以防治。
(5)无法实施洒水防尘的工作地点，可密闭抽尘措施来降尘。
(6)对在易产生矿尘作业点的施工人员，要加强个体防护。
工序能力状态一般用工序能力指数表达，下列与该指数大小无关的是（ ）。
A.工序质量标准差
B.公差上限
C.公差下限
D.工序质量方差
B.公差上限
C.公差下限
D.工序质量方差
答案：D
解析：
关于深水承台施工注意要点的说法，错误的是（ ）。
A.混凝土中可掺入粉煤灰
B.浇筑水下封底混凝土只能直接泵送
C.对于重要的、大体积的承台最好不要采用普通泵送混凝土，应采用水下不离析混凝土较宜
D.对围堰封底应全断面一次连续浇筑完成
B.浇筑水下封底混凝土只能直接泵送
C.对于重要的、大体积的承台最好不要采用普通泵送混凝土，应采用水下不离析混凝土较宜
D.对围堰封底应全断面一次连续浇筑完成
答案：B
解析：
本题考核的是深水承台施工的注意要点。 1. 深水桩基础的承台一般均为大体积钢筋混凝土施工，必须进行温控防裂措施。
2. 混凝土中可掺入粉煤灰，当加入粉煤灰后其强度龄期可按60d或90d计，这样更合理。
3. 处于最低水位以下的承台，特别是设计将围堰作为模板时，由于承台的施工偏差难以控制，所以必须在施工时考虑相应的控制措施。
4. 浇筑水下封底混凝土可以直接泵送，亦可以按灌注水下混凝土的导管法进行。对于重要的、大体积的承台最好不要采用普通泵送混凝土，应采用水下不离析混凝土较宜。
采用导管法时要注意扩散范围，经验值可取6m。选项B错误。
5. 对围堰封底应全断面一次连续浇筑完成，并在整个封底混凝土初凝前浇筑完成。
6. 承台混凝土浇筑采用低热水泥和良好的粗、细骨料，掺加合格的粉煤灰和适当的外加剂，使拌合物具有和易性好、可泵性好、初凝时间长、坍落度损失小等特性。
7. 混凝土浇筑应一次连续完成。对于二次浇筑的施工缝，除凿毛外还应增设凹型桦槽，并埋设槽钢或工字钢，以增强其整体性。分层浇筑时，上下层浇筑间隔不能过长，以
免后浇的混凝土出现裂缝。
2. 混凝土中可掺入粉煤灰，当加入粉煤灰后其强度龄期可按60d或90d计，这样更合理。
3. 处于最低水位以下的承台，特别是设计将围堰作为模板时，由于承台的施工偏差难以控制，所以必须在施工时考虑相应的控制措施。
4. 浇筑水下封底混凝土可以直接泵送，亦可以按灌注水下混凝土的导管法进行。对于重要的、大体积的承台最好不要采用普通泵送混凝土，应采用水下不离析混凝土较宜。
采用导管法时要注意扩散范围，经验值可取6m。选项B错误。
5. 对围堰封底应全断面一次连续浇筑完成，并在整个封底混凝土初凝前浇筑完成。
6. 承台混凝土浇筑采用低热水泥和良好的粗、细骨料，掺加合格的粉煤灰和适当的外加剂，使拌合物具有和易性好、可泵性好、初凝时间长、坍落度损失小等特性。
7. 混凝土浇筑应一次连续完成。对于二次浇筑的施工缝，除凿毛外还应增设凹型桦槽，并埋设槽钢或工字钢，以增强其整体性。分层浇筑时，上下层浇筑间隔不能过长，以
免后浇的混凝土出现裂缝。
某施工单位承接了一条双向四车道一级公路“白改黑”工程，即在原水泥混凝土路面上加铺沥青混凝土面层的改造工程。加铺路面结构示意图如图5所示。
施工单位采用直接加铺法施工。对破损严重的板块进行凿除，并重新浇筑水泥混凝土板；对脱空板、不均匀沉降板采用如下工艺流程进行处理：
经弯沉检测合格后进行下一道工序。所有面板处理完成后，施工单位对旧路面接缝进行了处理，然后进行沥青混凝土加铺施工。
整平层与下面层采用SK-70普通沥青，中面层与上面层采用SBSSK-70改性沥青。采购材料前，施工单位项目部材料采购部门填写了《材料试验通知单》，并交项目部试验室，由试验室主任指派试验人员配合材料采购人员到货源处取样，然后进行性能试验。经试验合格后，项目部与供应方签订了供应合同。某批沥青材料运至工地后，试验人员检查了出厂合格证，并认真核对供应商提供的检测报告上的数据，确认合格后，用于该工程。
为保证边施工、边通车，开工前项目部向媒体发布了施工信息，并确定了施工区的范围及施工安全管理方案，在施工区两端设置了安全标志，所有施工车辆均配置黄色标志灯，现场足额配置了专职安全员。
【问题】
1．写出对脱空板、不均匀沉降板进行处理的工艺流程中A、B工序名称。
2．上面层中“AC”和“16”分别表示什么含义
3．结合图5加铺路面结构示意图分析，在水泥混凝土板处理完后铺筑整平层前，应浇洒什么功能层并简述其作用。
4．指出项目部材料试验管理中的错误做法，并给出正确做法。
5．为保证社会车辆安全通行，在施工区两端应设置哪些安全标志对安全员的着装和在施工路段安全巡查的时问有何要求
施工单位采用直接加铺法施工。对破损严重的板块进行凿除，并重新浇筑水泥混凝土板；对脱空板、不均匀沉降板采用如下工艺流程进行处理：
经弯沉检测合格后进行下一道工序。所有面板处理完成后，施工单位对旧路面接缝进行了处理，然后进行沥青混凝土加铺施工。
整平层与下面层采用SK-70普通沥青，中面层与上面层采用SBSSK-70改性沥青。采购材料前，施工单位项目部材料采购部门填写了《材料试验通知单》，并交项目部试验室，由试验室主任指派试验人员配合材料采购人员到货源处取样，然后进行性能试验。经试验合格后，项目部与供应方签订了供应合同。某批沥青材料运至工地后，试验人员检查了出厂合格证，并认真核对供应商提供的检测报告上的数据，确认合格后，用于该工程。
为保证边施工、边通车，开工前项目部向媒体发布了施工信息，并确定了施工区的范围及施工安全管理方案，在施工区两端设置了安全标志，所有施工车辆均配置黄色标志灯，现场足额配置了专职安全员。
【问题】
1．写出对脱空板、不均匀沉降板进行处理的工艺流程中A、B工序名称。
2．上面层中“AC”和“16”分别表示什么含义
3．结合图5加铺路面结构示意图分析，在水泥混凝土板处理完后铺筑整平层前，应浇洒什么功能层并简述其作用。
4．指出项目部材料试验管理中的错误做法，并给出正确做法。
5．为保证社会车辆安全通行，在施工区两端应设置哪些安全标志对安全员的着装和在施工路段安全巡查的时问有何要求
答案：
解析：
1．A工序：钻孔；B工序：灌浆孔封堵。2．AC表示沥青混凝土，16表示材料公称最大粒径为16mm。
3．应喷洒粘层。其作用是：使上下层沥青结构层或沥青结构层与结构物(或水泥混凝土路面)完全粘结成一个整体。
4．某批沥青材料运至工地后，施工单位仅凭供货商提供的检测报告上的数据就认定质量合格的做法错误。
正确的做法是：实验室对进场的该批原材料应按施工技术规定的批量和项目进行检测试验，检验合格，材料方可用于施工。
5．在施工区两端应设的安全标志有：彩旗、安全警示灯、闪光方向标、限速标志、施工提示标志。
安全员应着橘黄色的反光安全服。安全员应分班实行24h施工路段安全巡查。
3．应喷洒粘层。其作用是：使上下层沥青结构层或沥青结构层与结构物(或水泥混凝土路面)完全粘结成一个整体。
4．某批沥青材料运至工地后，施工单位仅凭供货商提供的检测报告上的数据就认定质量合格的做法错误。
正确的做法是：实验室对进场的该批原材料应按施工技术规定的批量和项目进行检测试验，检验合格，材料方可用于施工。
5．在施工区两端应设的安全标志有：彩旗、安全警示灯、闪光方向标、限速标志、施工提示标志。
安全员应着橘黄色的反光安全服。安全员应分班实行24h施工路段安全巡查。
关于导线连接要求,错误的说法是（ ）。
A.跨越河流的导线不允许有接头
B.跨越铁路的导线允许有接头
C.电阻不超过同长度导线电阻的1.2倍
D.接头处的机械强度不低于导线自身强度的90%
B.跨越铁路的导线允许有接头
C.电阻不超过同长度导线电阻的1.2倍
D.接头处的机械强度不低于导线自身强度的90%
答案：B
解析：
教材P74
五导线连接要求每根导线在每一个档距内只准有一个接头，但在跨越公路、河流、铁路、重要建筑物、电力线和通信线等处，导线和避雷线不得有接头
五导线连接要求每根导线在每一个档距内只准有一个接头，但在跨越公路、河流、铁路、重要建筑物、电力线和通信线等处，导线和避雷线不得有接头
竣工结算实施过程中,错误的说法是()。
A.发包人应在收到承包人提交的竣工结算文件后规定期限内核对
B.发包人可以向承包人提出核实意见,并要求提供竣工结算补充资料
C.合同工程竣工结算核对已完成并确认后,发包人可要求承包人与造价咨询人进行第三方核对
D.有争议的部分,按合同规定执行,无争议的部分,应按合同办理竣工结算
B.发包人可以向承包人提出核实意见,并要求提供竣工结算补充资料
C.合同工程竣工结算核对已完成并确认后,发包人可要求承包人与造价咨询人进行第三方核对
D.有争议的部分,按合同规定执行,无争议的部分,应按合同办理竣工结算
答案：C
解析：
教材P333-344
发包人应在收到承包人提交的竣工结算文件后的28天内核对。发包人经核实，认为承包人还应进一步补充资料和修改结算文件的，应在上述时限内向承包人提出核实意见，承包人收到核实意见后的28天内应按照发包人提出的合理要求补充资料，修改竣工结算文件，并应洱次提交发包人复核后批准。合同工程竣工结算核对完成，发承包双方签字确认后，发包人不得要求承包人与另一个或多个工程造价咨询人重复核对竣工结算。发包人或承包人对复核结果有异议的，无异议部分按照前款规定办理不完全竣工结算，有异议部分由发承包双方协商解决，协商不成的，应按照合同约定的争议解决方式处理。
发包人应在收到承包人提交的竣工结算文件后的28天内核对。发包人经核实，认为承包人还应进一步补充资料和修改结算文件的，应在上述时限内向承包人提出核实意见，承包人收到核实意见后的28天内应按照发包人提出的合理要求补充资料，修改竣工结算文件，并应洱次提交发包人复核后批准。合同工程竣工结算核对完成，发承包双方签字确认后，发包人不得要求承包人与另一个或多个工程造价咨询人重复核对竣工结算。发包人或承包人对复核结果有异议的，无异议部分按照前款规定办理不完全竣工结算，有异议部分由发承包双方协商解决，协商不成的，应按照合同约定的争议解决方式处理。
港航工程有抗冻性要求的混凝土，抗冻性合格的指标是在满足所要求的冻融循环次数后（ ）。
A.抗压强度损失≤20％
B.抗渗性≥P5
C.重量损失≤5％
D.动弹性模量下降≤25％
E.抗拉强度损失≤20％
B.抗渗性≥P5
C.重量损失≤5％
D.动弹性模量下降≤25％
E.抗拉强度损失≤20％
答案：C,D
解析：
以相对动弹模量下降至75%或重量损失率达5%时，即可认为试件已达到破坏，并以相应的冻融循环次数作为该混凝土的抗冻融等级。如相对动弹模量和重量损失率均未达到上述指标，但冻融循环次数己满足设计要求，亦可停止试验。
一级建造师历年真题和解答7辑 第5辑
为搞好工程的技术总结，工程竣工后（ ）是不适宜的。
A.安排技术总结计划
B.确定总结题材
C.整理已经收集和积累的资料
D.由亲自参加项目的施工者执笔
B.确定总结题材
C.整理已经收集和积累的资料
D.由亲自参加项目的施工者执笔
答案：A
解析：
2020版教材页码P280-P281
工程竣工后，认真做好工程的技术总结是项目部的责任，同时也是一个提高的过程。通过技术总结，可以积累和汲取成功的经验，重新客观地分析和认识失误的教训，有时候教训比经验来得更深刻，从而可以提高技术水平，更可以使今后少走弯路。
工程伊始就要做好技术总结的计划，任务要落实到人。总结的执笔人应是亲自参加该项目的施工者，在施工的过程中就要详细、具体地积累和记录与该项目有关的诸如其结构、作用与功能、施工的方法、成功的经验、走了哪些弯路、遇到哪些问题、这些问题的解决措施与效果、施工过程中的试验检测数据（包括必要的图示、图表）、有关的技术经济指标等，这样的总结才是宝贵的。
工程竣工后，认真做好工程的技术总结是项目部的责任，同时也是一个提高的过程。通过技术总结，可以积累和汲取成功的经验，重新客观地分析和认识失误的教训，有时候教训比经验来得更深刻，从而可以提高技术水平，更可以使今后少走弯路。
工程伊始就要做好技术总结的计划，任务要落实到人。总结的执笔人应是亲自参加该项目的施工者，在施工的过程中就要详细、具体地积累和记录与该项目有关的诸如其结构、作用与功能、施工的方法、成功的经验、走了哪些弯路、遇到哪些问题、这些问题的解决措施与效果、施工过程中的试验检测数据（包括必要的图示、图表）、有关的技术经济指标等，这样的总结才是宝贵的。
A点高程40.150m，B点高程41.220m；施工单位一个测同引入场内M点高程：从A点引测，前视读数1.10m，后视读数1.40m；现从B点校核M点高程，后视读数1.10m，前视读数应为（ ）m。
A．1.25 B．1.37 C．1.49 D．1.87
正确答案：D
工程月、旬（或周）施工进度计划是（ ）。
A.实施性的计划
B.控制性计划
C.确定总进度目标的计划
D.控制总工期的计划
B.控制性计划
C.确定总进度目标的计划
D.控制总工期的计划
答案：A
解析：
月、旬（或周）施工进度计划是实施性的作业计划，应在月、旬（或周）末，由项目经理部提出，经工地例会协调后编制。月、旬（或周）施工进度计划应逐级落实，最终过施工任务书由班组实施。
下列关于新线隧道开挖安全控制措施的说法，正确的有（ ）。
A.加强地质情况观察，合理开挖防止塌方
B.钻爆人员负责找顶找帮
C.两端工作面接近10m时一端停止工作
D.两端工作面接近200m爆破时提前通知对方撤离
E.爆破后经过15min通风排烟检查人员方可进入工作面
B.钻爆人员负责找顶找帮
C.两端工作面接近10m时一端停止工作
D.两端工作面接近200m爆破时提前通知对方撤离
E.爆破后经过15min通风排烟检查人员方可进入工作面
答案：A,D,E
解析：
列入国家高等级航道且是投资在（）以上的航道建设项目省级交通主管部门在审批前应征求交通部的意见。
A. 1亿元（含1亿元） B. 1亿元以上
C. 2亿元（含2亿元） D. 2亿元以上
A. 1亿元（含1亿元） B. 1亿元以上
C. 2亿元（含2亿元） D. 2亿元以上
答案：A
解析：
关于长距离输电线路铁塔基础设施测量的说法，正确的是（ ）。
A.根据沿途实际情况测设铁塔基础
B.采用钢尺量距时的丈量长度适宜于 80-10m
C.一段架空线路的测量视距长度不宜超过 400m
D.大跨越档距之间不宜采用解析法测量
B.采用钢尺量距时的丈量长度适宜于 80-10m
C.一段架空线路的测量视距长度不宜超过 400m
D.大跨越档距之间不宜采用解析法测量
答案：C
解析：
考查机电工程中常见的工程测量。选项 A，长距离输电线路定位并检查后，可根据起、止点和转折点及沿途障碍物的实际情况，测设钢塔架基础中心桩，并非直接测设基础；选项 B，当采用钢尺量距时，其丈量长度不宜大于 80m。同时，不宜小于 20m；选项 D，大跨越档距测量。在大跨越档距之间，通常采用电磁波测距法或解析法测量
下列税种中只有( )是从利润中扣除。
A．增值税 B．营业税 C．消费税 D．所得税
正确答案：D
一级建造师历年真题和解答7辑 第6辑
建设工程项目管理信息系统主要用于项目的（ ）。
A. 投标报价
B. 合同管理
C. 目标控制
D. 技术资料管理
A. 投标报价
B. 合同管理
C. 目标控制
D. 技术资料管理
答案：C
解析：
本题主要考查建设工程项目管理信息系统的作用。
建设工程项目管理信息系统是项目进展的跟踪和控制系统，主要运用于项目的目标控制。功能包括投资控制或成本控制、进度控制、合同管理等。
综上所述，本题正确选项为C项。
建设工程项目管理信息系统是项目进展的跟踪和控制系统，主要运用于项目的目标控制。功能包括投资控制或成本控制、进度控制、合同管理等。
综上所述，本题正确选项为C项。
应急预案体系应针对各级各类（ ），制订专项应急预案和现场应急处置方案。
A.可能发生的事故
B.部分危险源
C.所有危险源
D.可能发生的事故和所有危险源
B.部分危险源
C.所有危险源
D.可能发生的事故和所有危险源
答案：D
解析：
2020教材P235 / 2019教材P233
应急预案应形成体系，针对各级各类可能发生的事故和所有危险源制订专项应急预案和现场应急处置方案，并明确事前、事发、事中、事后的各个过程中相关部门和有关人员的职责。生产规模小、危险因素少的生产经营单位，其综合应急预案和专项应急预案可以合并编写。
应急预案应形成体系，针对各级各类可能发生的事故和所有危险源制订专项应急预案和现场应急处置方案，并明确事前、事发、事中、事后的各个过程中相关部门和有关人员的职责。生产规模小、危险因素少的生产经营单位，其综合应急预案和专项应急预案可以合并编写。
对工程项目的关键测量科目必须实行（ ）。
A.同级换手测量
B.彻底换手测量
C.更换全部测量仪器
D.更换全部测量人员
B.彻底换手测量
C.更换全部测量仪器
D.更换全部测量人员
答案：B
解析：
对工程项目的关键测量科目必须实行彻底换手测量，一般测量科目应实行同级换手测量。彻底换手测量，须更换全部测量人员、仪器及计算资料；同级换手测量，须更换观测和计算人员。
采用实物法编制施工图预算的特点是（ ）。
A、工作量小
B、误差小
C、计算过程简便
D、适用于市场经济条件变动不大的情况
B、误差小
C、计算过程简便
D、适用于市场经济条件变动不大的情况
答案：B
解析：
2020版教材P229 / 2019版教材P223
实物量法编制施工图预算所用人工、材料和机械台班的单价都是当时当地的实际价格，编制出的预算可较准确地反映实际水平，误差较小，适用于市场经济条件波动较大的情况。由于采用该方法需要统计入工、材料、机械台班消耗量，还需搜集相应的实际价格，因而工作量较大、计算过程繁琐。
实物量法编制施工图预算所用人工、材料和机械台班的单价都是当时当地的实际价格，编制出的预算可较准确地反映实际水平，误差较小，适用于市场经济条件波动较大的情况。由于采用该方法需要统计入工、材料、机械台班消耗量，还需搜集相应的实际价格，因而工作量较大、计算过程繁琐。
下列说法中，不符合粒料基层原材料技术要求的是（ ）。
A.填隙碎石用作基层时，骨料的公称最大粒径应不大于53mm
B.填隙碎石用作底基层时，应不大于63mm
C.用作基层时骨料的压碎值应不大于22％
D.用作底基层时应不大于30％
B.填隙碎石用作底基层时，应不大于63mm
C.用作基层时骨料的压碎值应不大于22％
D.用作底基层时应不大于30％
答案：C
解析：
本题考核的是粒料基层原材料的技术要求。填隙碎石用作基层时，骨料的公称最大粒径应不大于53mm；用作底基层时，应不大于63mm。用作基层时骨料的压碎值应不大于26％，用作底基层时应不大于30％。
通用机械设备是指通用性强、用途较广泛的机械设备，下列不属于通用机械的是（）。
A.压缩机
B.锅炉设备
C.输送设备
D.风机
B.锅炉设备
C.输送设备
D.风机
答案：B
解析：
2020版教材P20 / 2019版教材P10
机电工程项目通用机械设备是指通用性强、用途较广泛的机械设备，主要有：泵、风机、压缩机、输送设备。
机电工程项目通用机械设备是指通用性强、用途较广泛的机械设备，主要有：泵、风机、压缩机、输送设备。
根据《贯彻质量发展纲要提升水利工程质量的实施意见》（水建管[2012]581 号），对于存在安全问题、可能从质量隐患或者影响工程正常运行的检测结果，质量检测单位应及时向（ ）报告。
A.项目法人
B.水行政主管部门
C.委托方
D.质量监督机构
E.施工单位
B.水行政主管部门
C.委托方
D.质量监督机构
E.施工单位
答案：C,D
解析：
本题考查的是水利工程项目法人质量管理内容。对存在工程安全问题、可能形成质量隐患或者影响工程正常运行的检测结果，质量检测单位应及时向委托方和质量监督机构报告
一级建造师历年真题和解答7辑 第7辑
某装配式混凝土住宅楼工程，基础为筏板基础，地下两层，基坑开挖深度为8m。建设单位通过招投标确定施工单位A中标，并按照《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）签订了施工总承包合同。
施工总承包单位施工前制定了装配式混凝土结构施工专项方案，内容包括工程概况、编制依据、进度计划、施工场地布置、预制构件运输与存放，监理工程师检查时发现，内容不完整，要求补充完善专项方案。
为了保证预制构件在生产、吊运与存放过程中能满足施工要求，施工单位在预制构件生产前编制生产方案，建立首件验收制度，运输过程中做好安全与成品保护措施，存放库区实行分区管理和信息化台账管理。
问题：
1.装配式混凝土结构施工专项方案，还应包括哪些内容？
2.预制构件在运输过程中，对采用靠放架立式运输时，有哪些要求？
3.预制构件钢筋的连接方式有哪些？
施工总承包单位施工前制定了装配式混凝土结构施工专项方案，内容包括工程概况、编制依据、进度计划、施工场地布置、预制构件运输与存放，监理工程师检查时发现，内容不完整，要求补充完善专项方案。
为了保证预制构件在生产、吊运与存放过程中能满足施工要求，施工单位在预制构件生产前编制生产方案，建立首件验收制度，运输过程中做好安全与成品保护措施，存放库区实行分区管理和信息化台账管理。
问题：
1.装配式混凝土结构施工专项方案，还应包括哪些内容？
2.预制构件在运输过程中，对采用靠放架立式运输时，有哪些要求？
3.预制构件钢筋的连接方式有哪些？
答案：
解析：
1.装配式混凝土结构施工应制定专项方案，还应包括安装与连接施工、绿色施工、安全管理、质量管理、信息化管理、应急预案等。
2.采用靠放架立式运输时，构件与地面倾斜角应大于80°，构件应对称靠放，每侧不大于2层，构件层间上部采用木垫块隔离。
3.预制构件钢筋可以采用钢筋套筒灌浆连接、钢筋浆锚搭接连接、焊接或螺栓连接、钢筋机械连接等连接方式。
2.采用靠放架立式运输时，构件与地面倾斜角应大于80°，构件应对称靠放，每侧不大于2层，构件层间上部采用木垫块隔离。
3.预制构件钢筋可以采用钢筋套筒灌浆连接、钢筋浆锚搭接连接、焊接或螺栓连接、钢筋机械连接等连接方式。
甲、乙双方当事人达成仲裁协议(仲裁协议有效)，甲方向人民法院起诉未声明有仲裁协议，人民法院受理后，乙方在首次开庭前提交仲裁协议的，人民法院应当( )。
A.驳回起诉
B.予以审理
C.终止审理
D.终止起诉
B.予以审理
C.终止审理
D.终止起诉
答案：A
解析：
当事人达成仲裁协议，一方向人民法院起诉未声明有仲裁协议，人民法院受理后，另一方在首次开庭前提交仲裁协议的，人民法院应当驳回起诉，但仲裁协议无效的除外。
在生产事故应急救援预案中，应急响应分级的依据主要有（ ）。2013年
A．事故发生所在地行政区域
B．事故危害程度
C．事故影响范围
D．发生事故的工程合同金额
E．事故单位控制事态的能力
B．事故危害程度
C．事故影响范围
D．发生事故的工程合同金额
E．事故单位控制事态的能力
答案：B,C,E
解析：
针对事故危害程度、影响范围和单位控制事态的能力，将事故分为不同的等级。
下列不属于施工合同文件组成的是（ ）。
A．中标通知书
B．投标须知
C．工程报价单
D．合同通用条款
正确答案：B
钢梁采用高强螺栓连接，施拧顺序从板束（ ）处开始
A．刚度小、缝隙小 B．刚度小、缝隙大 C．刚度大、缝隙小 D．刚度大、缝隙大
正确答案：D
雷达天线的馈线进入机房处应设置（ ），以防感应雷侵入。
A．避雷针
B．避雷带
C．避雷网
D．避雷器
正确答案：D
（2019年真题）某施工项目有甲乙两个对比工艺方案，均不需要增加投资。采用甲方案需年固定费用120万元，单位产量可变费用为450元；采用乙方案需年固定费用100万元，单位产量可变费用为500元。下列关于该对比方案决策的说法，正确的有（）
A.年产量为5000单位时，应选择乙方案
B.两方案年成本相等时的临界点产量为4000单位
C.年产量为3000单位时，应选择甲方案
D.应该选择甲方案，因为其单位产量可变费用低
E.两个方案总成本相等时，甲方案的单位产量固定成本大于乙方案
B.两方案年成本相等时的临界点产量为4000单位
C.年产量为3000单位时，应选择甲方案
D.应该选择甲方案，因为其单位产量可变费用低
E.两个方案总成本相等时，甲方案的单位产量固定成本大于乙方案
答案：B,E
解析：
P33-38
列式1200000+450x=1000000+500x，求得x=4000，即为临界点。低于4000时，选乙；高于4000时，选甲。@##
列式1200000+450x=1000000+500x，求得x=4000，即为临界点。低于4000时，选乙；高于4000时，选甲。@##
上一篇：一级建造师模拟冲刺试题集7篇
下一篇：2021一级建造师预测试题6节
热门文章
