2021一级建造师考试真题及答案8辑
发布时间：2021-07-15
2021一级建造师考试真题及答案8辑 第1辑
仲裁协议中必不可少的内容有（ ）。
A.仲裁事项
B.仲裁委员会名称
C.服从仲裁的意思表示
D.请求仲裁的意思表示
E.自觉履行仲裁裁决的意思表示
A.仲裁事项
B.仲裁委员会名称
C.服从仲裁的意思表示
D.请求仲裁的意思表示
E.自觉履行仲裁裁决的意思表示
答案：A,B,D
解析：
本题考核的是仲裁协议的内容仲裁协议的内容有：请求仲裁的意思表示：仲裁事项；选定的仲裁委员会
某投标人中标后，招标人要求其压低报价10%，否则不签合同。于是双方先按照中标人的投标报价签订了甲合同并备案。接着，双方又根据施工单位同意压价后的价格签订了乙合同。后来，双方因工程款结算产生纠纷。关于工程款结算的合同依据，下列说法中，正确的是（ ）。
A. 甲合同不是双方实际履行的合同，应当作为无效合同处理
B. 乙合同是双方真实意思的表示，应当以乙合同作为结算依据
C. 乙合同背离了中标合同的实质性内容，应当以甲合同作为结算依据
D. 两份合同均不能作为结算依据，双方应当申请工程造价鉴定
A. 甲合同不是双方实际履行的合同，应当作为无效合同处理
B. 乙合同是双方真实意思的表示，应当以乙合同作为结算依据
C. 乙合同背离了中标合同的实质性内容，应当以甲合同作为结算依据
D. 两份合同均不能作为结算依据，双方应当申请工程造价鉴定
答案：C
解析：
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。
综上所述，本题正确答案为C。
综上所述，本题正确答案为C。
设计交底会的主持方是()。
A.发包人
B.设计单位
C.承包人
D.监理人
B.设计单位
C.承包人
D.监理人
答案：A
解析：
某施工企业拟租赁一施工设备，租金按附加率法计算，每年年末支付。已知设备的价格为95万元，租期为6年，折现率为8%，附加率为5%，则该施工企业每年年末应付租金为（ ）万元。
A. 17.89
B. 20.58
C. 23.43
D. 28.18
A. 17.89
B. 20.58
C. 23.43
D. 28.18
答案：D
解析：
2007年建设工程经济真题第16题
本题主要考查了设备经营租赁与购置方案的经济比选方法。
租金的计算主要有附加率法和年金法。附加率法是在租赁资产的设备货价或概算成本上再加上一个特定的比率来计算租金。
式中，P表示租赁资产的价格，N表示租赁期数，i表示折现率，r表示附加率
因此，本题正确答案为D项。
本题主要考查了设备经营租赁与购置方案的经济比选方法。
租金的计算主要有附加率法和年金法。附加率法是在租赁资产的设备货价或概算成本上再加上一个特定的比率来计算租金。
式中，P表示租赁资产的价格，N表示租赁期数，i表示折现率，r表示附加率
因此，本题正确答案为D项。
在下述企业流动资产项目中，流动性最强的是（ ）。
A、存货
B、短期投资
C、货币资金
D、应收及预付账款
B、短期投资
C、货币资金
D、应收及预付账款
答案：C
解析：
2020版教材P160 / 2019版教材P153
现金是企业流动性最强的资产。具体包括：库存现金、各种形式的银行存款、银行本票、银行汇票等。
现金是企业流动性最强的资产。具体包括：库存现金、各种形式的银行存款、银行本票、银行汇票等。
自动化仪表线路安装中，线路的终端接线处及经过建筑物的（ ）处应留有余度。
A.伸缩缝和沉降缝
B.直缝和沉降缝
C.搭缝和伸缩缝
D.膨胀缝和直缝
B.直缝和沉降缝
C.搭缝和伸缩缝
D.膨胀缝和直缝
答案：A
解析：
教材P121
（6）线路的终端接线处及经过建筑物的伸缩缝和沉降缝处应留有余度。
（6）线路的终端接线处及经过建筑物的伸缩缝和沉降缝处应留有余度。
下列关于采用一种绝热层品种分层施工的说法，错误的是（ ）。
A.保温层厚度大于或等于100mm
B.保冷层厚度大于或等于80mm
C.应分为两层或多层逐层施工
D.厚度宜内厚外薄
B.保冷层厚度大于或等于80mm
C.应分为两层或多层逐层施工
D.厚度宜内厚外薄
答案：D
解析：
教材P144
二、绝热层施工技术要求1.一般规定，（1）分层施工，当采用一种绝热制品，保温层厚度100mm或保冷层厚度为80mm时，应分为两层或多层逐层施工，各层厚度宜接近。
二、绝热层施工技术要求1.一般规定，（1）分层施工，当采用一种绝热制品，保温层厚度100mm或保冷层厚度为80mm时，应分为两层或多层逐层施工，各层厚度宜接近。
下列关于项目经理部的说法，正确的是()。
A.项目经理仅对质量安全负责
B.项目经理部是企业常设机构
C.项目经理部具有独立责权利
D.项目经理部具备法人资格
B.项目经理部是企业常设机构
C.项目经理部具有独立责权利
D.项目经理部具备法人资格
答案：C
解析：
必须实施鉴证取样和送检的试块，试件和材料有()（2013）
A.用于承重结构的混凝土试块
E.用于承重墙体的砌筑砂浆试块
C.用于承重机构的钢筋及连接头试件
D.所有的水泥材料
E.地下、屋面、厕浴间使用的防水材料
E.用于承重墙体的砌筑砂浆试块
C.用于承重机构的钢筋及连接头试件
D.所有的水泥材料
E.地下、屋面、厕浴间使用的防水材料
答案：A,B,C,E
解析：
下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检:
(1)用于承重结构的混凝土试块;
(2)用于承重墙体的砌筑砂浆试块;
(3)用于承重结构的钢筋及连接接头试件;
(4)用于承重墙的砖和混凝土小型砌块;
(5)用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥;
(6)用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂;
(7)地下、屋面、厕浴间使用的防水材料;
(8)国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。
7
(1)用于承重结构的混凝土试块;
(2)用于承重墙体的砌筑砂浆试块;
(3)用于承重结构的钢筋及连接接头试件;
(4)用于承重墙的砖和混凝土小型砌块;
(5)用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥;
(6)用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂;
(7)地下、屋面、厕浴间使用的防水材料;
(8)国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。
7
2021一级建造师考试真题及答案8辑 第2辑
某地区为岩质路堑，且该岩质破碎软弱，则应优先选择（ ）。
A.重力式挡土墙
B.预制短卸荷板式挡土墙
C.锚杆挡土墙
D.土钉墙
B.预制短卸荷板式挡土墙
C.锚杆挡土墙
D.土钉墙
答案：D
解析：
土钉墙可用于一般地区土质及破碎软弱岩质路堑地段，在地下水较发育或边坡土质松散时，不宜采用土钉墙。
施工承包单位对工程质量问题的责任不能因（ ）而减轻或免除。
A.设计图样错误
B.勘察资料失实
C.监理机构验收失误
D.试桩检测有误
B.勘察资料失实
C.监理机构验收失误
D.试桩检测有误
答案：C
解析：
2020/2019教材P169
施工作业质量自控的意义施工方不能因为监控主体的存在和监控责任的实施而减轻或免除其质量责任。
施工作业质量自控的意义施工方不能因为监控主体的存在和监控责任的实施而减轻或免除其质量责任。
造成设备无形磨损的原因有（）。
A、高强度的使用导致设备自然寿命缩短
B、自然力的作用使设备产生磨损
C、技术进步创造出效率更高、能耗更低的新设备
D、社会劳动生产率提高使同类设备的再生产价值降低
E、设备使用过程中实体产生变形
B、自然力的作用使设备产生磨损
C、技术进步创造出效率更高、能耗更低的新设备
D、社会劳动生产率提高使同类设备的再生产价值降低
E、设备使用过程中实体产生变形
答案：C,D
解析：
教材P53
本题考查的是设备磨损的类型。设备无形磨损不是由生产过程中使用或自然力的作用造成的，而是由于社会经济环境变化造成的设备价值贬值，是技术进步的结果。
本题考查的是设备磨损的类型。设备无形磨损不是由生产过程中使用或自然力的作用造成的，而是由于社会经济环境变化造成的设备价值贬值，是技术进步的结果。
根据《节约能源法》的规定，国家实行固定资产投资项目( )制度。
A.节能评估
B.节能复查
C.节能审查
D.节能审核
E.节能测试
B.节能复查
C.节能审查
D.节能审核
E.节能测试
答案：A,C
解析：
《节约能源法》规定，国家实行固定资产投资项目节能评估和审查制度。不符合强制性节能标准的项目，建设单位不得开工建设；已经建成的，不得投入生产、使用的政府投资项目不符合强制性节能标准的，依法负责项目审批的机关不得批准建设。
施工企业为购置和建造固定资产、无形资产和其他长期资产而发生的支出属于（ ）。
A.营业外支出
B.投资性支出
C.资本性支出
D.期间费用支出
B.投资性支出
C.资本性支出
D.期间费用支出
答案：C
解析：
资本性支出是指某项效益及于几个会计年度(或几个营业周期)的支出，如企业购置和建造固定资产、无形资产及其他资产的支出、长期投资支出等，对于这类支出应予以资本化，而不能作为当期的费用。
雨期路基施工地段一般应选择（ ）。
A.砂类土地段
B.碎砾石地段
C.岩石地段
D.粘土地段
E.路堑的弃方地段
B.碎砾石地段
C.岩石地段
D.粘土地段
E.路堑的弃方地段
答案：A,B,C,E
解析：
2020版教材P14/2019版教材P13
（一）雨期施工地段的选择1.雨期路基施工地段一般应选择丘陵和山岭地区的砂类土、碎砾石和岩石地段和路堑的弃方地段。重粘土、膨胀土及盐渍土地段不宜在雨期施工；平原地区排水困难，不宜安排雨期施工。
（一）雨期施工地段的选择1.雨期路基施工地段一般应选择丘陵和山岭地区的砂类土、碎砾石和岩石地段和路堑的弃方地段。重粘土、膨胀土及盐渍土地段不宜在雨期施工；平原地区排水困难，不宜安排雨期施工。
施工临时用水需求计划编制的主要根据是（ ）等因素。
A.工程数量
B.职工数量
C.机械设备数量
D.施工工序
E.消防和环保要求
B.职工数量
C.机械设备数量
D.施工工序
E.消防和环保要求
答案：A,B,C,E
解析：
施工临时用水需求计划编制的主要根据是工程数量、职工数量、机械设备数量以及消防和环保要求等，编制用水需求计划时一般分生产、生活和消防三个方面考虑。
分包工程的预验收应由（）负责组织。
A.分包单位
B.总包单位
C.监理单位
D.建设单位
B.总包单位
C.监理单位
D.建设单位
答案：B
解析：
2020版教材P266 / 2019版教材P251
3.分包单位工作中的停检点应在自检合格的前提下，由总包单位检查合格后，总包单位报请监理（业主代表）进行检查。分包单位对开工、关键工序交验、竣工验收等过程经自行检验合格后，均应事先通知总承包单位组织预验收，认可后再由总承包单位代表通知业主组织检查验收。
3.分包单位工作中的停检点应在自检合格的前提下，由总包单位检查合格后，总包单位报请监理（业主代表）进行检查。分包单位对开工、关键工序交验、竣工验收等过程经自行检验合格后，均应事先通知总承包单位组织预验收，认可后再由总承包单位代表通知业主组织检查验收。
某分部工程双代号时标网络计划执行到第2周末及第8周末时，检查实际进度后绘制的前锋线如下图所示，图中表明（ ）。
A.第2周末检查时，A工作拖后1周，并影响工期1周
B.第2周末检查时，B工作拖后1周，并影响工期1周
C.第2周末检查时，C工作按匀速进展，完成其任务量的20%
D.第8周末检查时，D工作拖后2周，不影响工期
E.第8周末检查时，E工作拖后1周，并影响工期1周
B.第2周末检查时，B工作拖后1周，并影响工期1周
C.第2周末检查时，C工作按匀速进展，完成其任务量的20%
D.第8周末检查时，D工作拖后2周，不影响工期
E.第8周末检查时，E工作拖后1周，并影响工期1周
答案：D,E
解析：
本题考核的是双代号时标网络计划前锋线的应用。第2 周末检查时，工作A、B均拖后1 周，均不影响工期。工作C 拖后1 周，影响工期1 周。第8 周末检查时，工作D拖后2 周，由于其有2 周的总时差，故不影响工期。工作E 拖后1 周，由于工作E 是关键工作，所以将影响工期1 周。
2021一级建造师考试真题及答案8辑 第3辑
某施工单位未按规定对齒品混凝土进行检验，后由于商品混凝土不合格致使工程被迫炸毁。则施工单位可能承受的不利法律后果包括（ ）。
A.罚款但不影响企业资质，并不承担赔偿责任
B.罚款且影响企业资质，但不承担赔偿责任
C.罚款且影响企业资质，并承担赔偿责任
D.罚款但不影响企业资质，需承担赔偿责任
A.罚款但不影响企业资质，并不承担赔偿责任
B.罚款且影响企业资质，但不承担赔偿责任
C.罚款且影响企业资质，并承担赔偿责任
D.罚款但不影响企业资质，需承担赔偿责任
答案：C
解析：
本题考核的是不合格产品的法律后果。根据《建设工程质量管理条例的规 定》，施工单位未检验建筑材料安全性能的，责令改正，罚款10万 ~20万元；情节严重的，降低资质等级或吊销资质证书；造成损失的，依法承担赔偿责任。
工程勘察报告关于地质构造的描述中应包括：场地的地质构造稳定性和与工程有关的地质构造现象；其对工程影响的分析和防治措施的建议；地质构造对( )影响的分析。
A.建筑物稳定性
B.地基强度
C.岸坡稳定性
D.上部结构稳定性
B.地基强度
C.岸坡稳定性
D.上部结构稳定性
答案：C
解析：
@##
依法必须招标的建设项目，招标人应当自确定中标人之日起（ ）日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报考。( 2015真题 )
A.15
B.20
C.30
D.60
A.15
B.20
C.30
D.60
答案：A
解析：
本题考查的是中标的法定要求和招标投标投诉处理。依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起15日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。所以，选项A是正确的。
建设工程总承包合同中对总承包的内容规定一般包括从（ ）到交付使用的工程建设全过程，具体的承包内容由当事人约定。
A.施工图设计
B.工程开工
C.工程立项
D.勘察设计
B.工程开工
C.工程立项
D.勘察设计
答案：C
解析：
2020教材P284 / 2019教材P281
（一）项目总承包的任务建设工程项目总承包的任务应该明确规定。从时间范围上，一般可包括从工程立项到交付使用的工程建设全过程，具体可包括：勘察设计、设备采购、施工、试车（或交付使用）等内容。
（一）项目总承包的任务建设工程项目总承包的任务应该明确规定。从时间范围上，一般可包括从工程立项到交付使用的工程建设全过程，具体可包括：勘察设计、设备采购、施工、试车（或交付使用）等内容。
根据《民事诉讼法》的规定，以下不属于民事诉讼的证据是（ ）。
A. 当事人陈述
B. 鉴定结论
C. 视听资料
D. 科学试验
A. 当事人陈述
B. 鉴定结论
C. 视听资料
D. 科学试验
答案：D
解析：
根据《民事诉讼法》的规定，民事诉讼证据包括：（一）当事人的陈述；（二）书证；（三）物证；（四）视听资料；（五）电子数据；（六）证人证言；（七）鉴定意见；（八）勘验笔录。
本题为选非题，综上所述，本题正确答案为D。
本题为选非题，综上所述，本题正确答案为D。
当网络计划关键线路的实际进度比计划进度拖后时，应在尚未完成的关键工作中，选择（ ）的工作进行调整。
A.资源强度小或直接费用高
B.资源强度小或费用低
C.资源占用量大或直接费用高
D.资源占用量小或直接费用高
B.资源强度小或费用低
C.资源占用量大或直接费用高
D.资源占用量小或直接费用高
答案：B
解析：
当关键线路的实际进度比计划进度拖后时，应在尚未完成的关键工作中，选择资源强度小或费用低的工作缩短其持续时间。
关于施工缝处继续浇筑混凝土的说法，正确的是（ ）。
A.已浇筑的混凝土，其抗压强度不应小于 1.0N/mm2
B.清除硬化混凝土表面水泥薄膜和松动石子以及软弱混凝土层
C.硬化混凝土表面干燥
D.浇筑混凝土前，严禁在施工缝处刷水泥砂浆
B.清除硬化混凝土表面水泥薄膜和松动石子以及软弱混凝土层
C.硬化混凝土表面干燥
D.浇筑混凝土前，严禁在施工缝处刷水泥砂浆
答案：B
解析：
在施工缝处继续浇筑混凝土时，应符合下列规定：
（1）已浇筑的混凝土，其抗压强度不应小于1.2N/mm2；
（2）在已硬化的混凝土表面上，应清除水泥薄膜和松动石子以及软弱混凝土层，并加以充分湿润和冲洗干净，且不得积水；
（3）在浇筑混凝土前，宜先在施工缝处刷一层水泥浆（可掺适量界面剂）或铺一层与混凝土内成分相同的水泥砂浆；
（4）混凝土应细致捣实，使新旧混凝土紧密结合。
（1）已浇筑的混凝土，其抗压强度不应小于1.2N/mm2；
（2）在已硬化的混凝土表面上，应清除水泥薄膜和松动石子以及软弱混凝土层，并加以充分湿润和冲洗干净，且不得积水；
（3）在浇筑混凝土前，宜先在施工缝处刷一层水泥浆（可掺适量界面剂）或铺一层与混凝土内成分相同的水泥砂浆；
（4）混凝土应细致捣实，使新旧混凝土紧密结合。
基站馈线安装中，馈线弯曲半径应大于等于馈线外径的（ ）倍。
A.10
B.15
C.20
D.25
B.15
C.20
D.25
答案：C
解析：
P116
@##
@##
某施工项目部根据以往项目的材料实际耗用情况，结合具体施工项目要求，制定领用材料标准控制发料。这种材料用量控制方法是（ ）。( 2015真题 )
A.定额控制
B.计量控制
C.指标控制
D.包干控制
B.计量控制
C.指标控制
D.包干控制
答案：C
解析：
本题考查的是施工成本的过程控制方法。对于没有消耗定额的材料，则实行计划管理和按指标控制的办法。根据以往项目的实际耗用情况，结合具体施工项目的内容和要求，制定领用材料指标，以控制发料。超过指标的材料，必须经过一定的审批手续方可领用。参见教材01。
2021一级建造师考试真题及答案8辑 第4辑
划定机械设备安装基准线的依据有（ ）。
A.设备中心线
B.工艺布置图
C.土建单位提供的标高线
D.工艺系统原理图
E.有关建筑物的边缘线
B.工艺布置图
C.土建单位提供的标高线
D.工艺系统原理图
E.有关建筑物的边缘线
答案：B,C,E
解析：
机械设备就位前，应按工艺布置图并依据相关建筑物轴线、边缘线、标高线，划定安装的基准线和 基准点。
施工质量问题调查处理程序中，制定纠正措施的紧前工作是（ ）。
A.质量问题调查
B.原因分析
C.质量问题评审处置
D.组织实施
B.原因分析
C.质量问题评审处置
D.组织实施
答案：C
解析：
下列建设工程项目实施阶段策划的工作中，属于项目目标分析和再论证工作内容的有()（2013）
A.编制项目投资总体规划
B.编制项目建设总进度规划
C.项目功能分解
D.建筑面积分配
E.项目实施环境调查
B.编制项目建设总进度规划
C.项目功能分解
D.建筑面积分配
E.项目实施环境调查
答案：A,B,C,D
解析：
项目目标的分析和再论证
其主要工作内容包括：
( 1 ) 投资目标的分解和论证；
( 2 ) 编制项目投资总体规划；
( 3 ) 进度目标的分解和论证；
( 4 ) 编制项目建设总进度规划；
( 5 ) 项目功能分解；
( 6 ) 建筑面积分配；
( 7 ) 确定项目质量目标。
其主要工作内容包括：
( 1 ) 投资目标的分解和论证；
( 2 ) 编制项目投资总体规划；
( 3 ) 进度目标的分解和论证；
( 4 ) 编制项目建设总进度规划；
( 5 ) 项目功能分解；
( 6 ) 建筑面积分配；
( 7 ) 确定项目质量目标。
关于施工项目经理任职条件的说法，正确的有（ ）。
A：承包人应向发包人提交与项目经理的劳动合同以及项目经理的职称证书，项目经理才能履行职责
B：项目经理在紧急情况下采取措施，应在 48小时内向发包人代表和总监理工程师提交书面报告
C：发包人要求更换项目经理，必须取得承包人同意
D：项目经理可以同时担任其他项目的项目经理
B：项目经理在紧急情况下采取措施，应在 48小时内向发包人代表和总监理工程师提交书面报告
C：发包人要求更换项目经理，必须取得承包人同意
D：项目经理可以同时担任其他项目的项目经理
答案：B
解析：
用水量估算应考虑的有()。
A.绿化用水
B.施工用水
C.生活用水
D.消防用水
E.储备用水
B.施工用水
C.生活用水
D.消防用水
E.储备用水
答案：B,C,D
解析：
对混凝土的水化热温升有明显影响的外加剂是()。
A.减水剂
B.促凝剂
C.引气剂
D.防冻剂
B.促凝剂
C.引气剂
D.防冻剂
答案：B
解析：
竣工验收委员会成员不包括（ ）的单位代表。
A：公路管理机构
B：质量监督机构
C：监理单位
D：造价管理机构
B：质量监督机构
C：监理单位
D：造价管理机构
答案：C
解析：
竣工验收委员会由交通运输主管部门、公路管理机构、质量监督机构、造价管理机构等单位代表组成。项目法人、设计、施工、监理、接管养护等单位代表参加竣工验收工作,但不作为竣工验收委员会成员。
当基床顶面应力不大于地基承载力时，基床厚度不小于（ ）。
A．0.5m B．1.0m C．1.5m D．2.0m
答案：A
解析：
某企业从银行借入一笔长期借款3000 万元，年利率为7%，期限为5 年，每年结息一次，到期一次还本，企业所得税率为25%，则该项借款每一年的资金成本率为（ ）。
A.5.25%
B.7.2%
C.7.01%
D.5.45%
B.7.2%
C.7.01%
D.5.45%
答案：A
解析：
3000×7%×（1-25%）/3000=5.25%。
2021一级建造师考试真题及答案8辑 第5辑
（2019年真题）施工组织设计的核心部分是（ ）
A.管理体系
B.质量、安全保证计划
C.技术规范及检验标准
D.施工方案
B.质量、安全保证计划
C.技术规范及检验标准
D.施工方案
答案：D
解析：
P313-316
施工方案是施工组织设计的核心部分。
施工方案是施工组织设计的核心部分。
关于静力压桩法施工要求说法中， 正确的是( )。
A.场地狭长时， 沿建筑物短边从中间向两端对称进行
B.同一承台桩数大于 5 根时， 不宜连续压桩
C.密集群桩区的静压桩不宜 24h 连续作业， 停歇时间不宜少于 4h
D.施工前进行试压桩， 数量不少于 5 根
B.同一承台桩数大于 5 根时， 不宜连续压桩
C.密集群桩区的静压桩不宜 24h 连续作业， 停歇时间不宜少于 4h
D.施工前进行试压桩， 数量不少于 5 根
答案：B
解析：
场地狭长时， 沿着建筑物长边从中间向两端对称进行。 同一承台桩数大于 5 根时， 不宜连续压桩； 密集桩区， 静压桩不宜 24h 连续作业， 每天停歇时间不宜少于 8h。 施工前进行试压桩，数量不少于 3 根
根据《物权法》建设用地使用权自（ ）时设立。
A、划拨
B、登记
C、支付出让金
D、转让
B、登记
C、支付出让金
D、转让
答案：B
解析：
教材P19
【知识点】土地所有权、建设用地使用权。设立建设用地使用权的，应当向登记机构申请建设用地使用权登记。建设用地使用权自登记时设立。
【知识点】土地所有权、建设用地使用权。设立建设用地使用权的，应当向登记机构申请建设用地使用权登记。建设用地使用权自登记时设立。
深基坑的支护形式包括（ ）。
A.斜拉支撑
B.地下连续墙
C.挡土灌注桩支护
D.排桩
E.水泥土墙
B.地下连续墙
C.挡土灌注桩支护
D.排桩
E.水泥土墙
答案：B,D,E
解析：
2020教材P393 / 2019教材P394
（1）排桩支护适用条件：基坑侧壁安全等级为一级、二级、三级；适用于可采取降水或止水帷幕的基坑。（2）地下连续墙适用条件：基坑侧壁安全等级为一级、二级、三级；适用于周边环境条件复杂的深基坑。（3）水泥土桩墙适用条件：基坑侧壁安全等级宜为二、三级；水泥土桩施工范围内地基土承载力不宜大于150kPa;基坑深度不宜大于6m。（4）逆作拱墙适用条件：基坑侧壁安全等级宜为三级；淤泥和淤泥质土场地不宜采用；拱墙轴线的矢跨比不宜小于1/8;基坑深度不宜大于12m;地下水位高于基坑底面时，应采取降水或截水措施。
（1）排桩支护适用条件：基坑侧壁安全等级为一级、二级、三级；适用于可采取降水或止水帷幕的基坑。（2）地下连续墙适用条件：基坑侧壁安全等级为一级、二级、三级；适用于周边环境条件复杂的深基坑。（3）水泥土桩墙适用条件：基坑侧壁安全等级宜为二、三级；水泥土桩施工范围内地基土承载力不宜大于150kPa;基坑深度不宜大于6m。（4）逆作拱墙适用条件：基坑侧壁安全等级宜为三级；淤泥和淤泥质土场地不宜采用；拱墙轴线的矢跨比不宜小于1/8;基坑深度不宜大于12m;地下水位高于基坑底面时，应采取降水或截水措施。
结构简单、坚固耐用、运行可靠、维护方便、启动容易、成本低，但调速困难、功率因数偏低的电动机应是（ ）。
A.同步电动机
B.直流电动机
C.单相电动机
D.异步电动机
B.直流电动机
C.单相电动机
D.异步电动机
答案：D
解析：
教材P23
异步电动机是现代生产和生活中使用最广泛的一种电动机。它具有结构简单、制造容易、价格低廉、运行可靠、使用维护方便、坚固耐用，重量轻等优点
异步电动机是现代生产和生活中使用最广泛的一种电动机。它具有结构简单、制造容易、价格低廉、运行可靠、使用维护方便、坚固耐用，重量轻等优点
根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》(GF―2000―0201)，监理人发现工程设计不符合国家规定的质量标准时，正确的做法是( )。（2012）
A.指令施工单位征求设计人的修改意见
B.及时向设计人报告问题的具体情况
C.口头联系设计人并书面报告委托人
D.书面报告委托人并要求设计人更正
B.及时向设计人报告问题的具体情况
C.口头联系设计人并书面报告委托人
D.书面报告委托人并要求设计人更正
答案：D
解析：
工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的，有权要求建筑施工企业改正。工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当报告建设单位要求设计单位改正。
背景资料：
A公司以EPC交钥匙总承包模式中标非洲北部某国一机电工程项目，中标价2.5亿美元，合同约定，总工期36个月，支付币种为美元，设备全套由中国制造，所有技术标准、规范全部执行中国标准和规范。工程进度款每月10日前按上月实际完成量支付，竣工验收后全部付清，工程进度款支付每拖欠一天，业主需支付双倍利息给A公司。工程价格不因各种费率、汇率、税率变化及各种设备、材料、人工等价格变化而作调整，施工过程中发生下列事件：
事件1：A公司因：（1）当地发生短期局部战乱，造成工期延误30天，直接经济损失30万美元；（2）原材料涨价，增加费用150万美元；（3）所在国劳务工因工资待遇罢工，工期延误5天，共计增加劳务工工资50万美元；（4）美元贬值，损失人民币1200万元；（5）进度款多次拖延支付，影响工期5天，经济损失（含利息）40万美元；（6）所在国税率提高，税款比原来增加50万美元；（7）遭遇百年一遇的大洪水，直接经济损失20万美元，工期拖延10天。
事件2：中央控制室接地极施工时，A公司以镀锌角钢作为接地极，遭到业主制止，要求用铜棒作接地极，双方发生分歧。
问题：
1.A公司中标的工程项目包含哪些承包内容？
2.从事件1中分析，国际机电工程总承包除项目实施中自身风险外，还存在哪些风险？
3.事件1中，A公司可向业主索赔的工期和费用金额分别是多少？
4.事件2中，业主的做法是否合理？简述理由。双方协调后，可怎样处理？
A公司以EPC交钥匙总承包模式中标非洲北部某国一机电工程项目，中标价2.5亿美元，合同约定，总工期36个月，支付币种为美元，设备全套由中国制造，所有技术标准、规范全部执行中国标准和规范。工程进度款每月10日前按上月实际完成量支付，竣工验收后全部付清，工程进度款支付每拖欠一天，业主需支付双倍利息给A公司。工程价格不因各种费率、汇率、税率变化及各种设备、材料、人工等价格变化而作调整，施工过程中发生下列事件：
事件1：A公司因：（1）当地发生短期局部战乱，造成工期延误30天，直接经济损失30万美元；（2）原材料涨价，增加费用150万美元；（3）所在国劳务工因工资待遇罢工，工期延误5天，共计增加劳务工工资50万美元；（4）美元贬值，损失人民币1200万元；（5）进度款多次拖延支付，影响工期5天，经济损失（含利息）40万美元；（6）所在国税率提高，税款比原来增加50万美元；（7）遭遇百年一遇的大洪水，直接经济损失20万美元，工期拖延10天。
事件2：中央控制室接地极施工时，A公司以镀锌角钢作为接地极，遭到业主制止，要求用铜棒作接地极，双方发生分歧。
问题：
1.A公司中标的工程项目包含哪些承包内容？
2.从事件1中分析，国际机电工程总承包除项目实施中自身风险外，还存在哪些风险？
3.事件1中，A公司可向业主索赔的工期和费用金额分别是多少？
4.事件2中，业主的做法是否合理？简述理由。双方协调后，可怎样处理？
答案：
解析：
1.A公司中标的工程项目包含：设计、采购、施工。
2.国际合同除了风险本身的风险外还有环境风险，包括：（1）政治风险；（2）市场和收益风险；（3）财经风险；（4）法律风险；（5）不可抗力风险。
3.事件1中：
（1）当地发生短期局部战乱，造成工期延误30天，直接经济损失30万美元；本事件为不可抗力，可索赔工期30天；费用不能索赔。
（2）原材料涨价，增加费用150万美元；按合同约定不能索赔。
（3）所在国劳务工因资待遇罢工，工期延误5天，共计增加劳务工资50万美元；按合同约定人工费用上涨不可以索赔。
（4）美元贬值，损失人民币1200万元；按合同约定不能索赔。
（5）进度款多次拖延支付，影响工期5天，经济损失（含利息）40万美元；可索赔工期5天，费用40万美元。
（6）所在国税率提高，税款比原来增加50万美元；按合同约定得不到索赔。
（7）遭遇百年一遇的大洪水：直接经济损失20万美元，工期拖延10天，为不可抗力，可索赔工期10天，
直接经济损失费用如果只是设备人员窝工等损失，得不到索赔。
以上事件可索赔工期：30+5+10=45（天）
可索赔费用：40（万元）
4.不合理，因为镀锌角钢做接地极符合中国规范（合同规定执行中国标准和规范）
处理方法：双方协调继续按A公司方案施工；如果按业主要求施工，业主应补材料价差及其他损失。
2.国际合同除了风险本身的风险外还有环境风险，包括：（1）政治风险；（2）市场和收益风险；（3）财经风险；（4）法律风险；（5）不可抗力风险。
3.事件1中：
（1）当地发生短期局部战乱，造成工期延误30天，直接经济损失30万美元；本事件为不可抗力，可索赔工期30天；费用不能索赔。
（2）原材料涨价，增加费用150万美元；按合同约定不能索赔。
（3）所在国劳务工因资待遇罢工，工期延误5天，共计增加劳务工资50万美元；按合同约定人工费用上涨不可以索赔。
（4）美元贬值，损失人民币1200万元；按合同约定不能索赔。
（5）进度款多次拖延支付，影响工期5天，经济损失（含利息）40万美元；可索赔工期5天，费用40万美元。
（6）所在国税率提高，税款比原来增加50万美元；按合同约定得不到索赔。
（7）遭遇百年一遇的大洪水：直接经济损失20万美元，工期拖延10天，为不可抗力，可索赔工期10天，
直接经济损失费用如果只是设备人员窝工等损失，得不到索赔。
以上事件可索赔工期：30+5+10=45（天）
可索赔费用：40（万元）
4.不合理，因为镀锌角钢做接地极符合中国规范（合同规定执行中国标准和规范）
处理方法：双方协调继续按A公司方案施工；如果按业主要求施工，业主应补材料价差及其他损失。
关于职业健康安全管理体系标准的说法，正确的是（）。
A.职业健康安全是影响作业场所外员工和其他人员的健康安全条件和因素
B.职业健康安全管理体系标准主要包括要求和实施指南
C.职业健康安全管理体系应独立于组织的管理体系之外
D.职业健康安全管理体系标准在我国是最强制性标准
B.职业健康安全管理体系标准主要包括要求和实施指南
C.职业健康安全管理体系应独立于组织的管理体系之外
D.职业健康安全管理体系标准在我国是最强制性标准
答案：B
解析：
2020教材P205 / 2019教材P203
职业健康安全管理体系是企业总体管理体系的一部分。作为我国推荐性标准的职业健康安全管理体系标准，目前被企业普遍采用，用以监理职业健康安全管理体系。该标准覆盖了国际上的OHSAS 18000体系标准，即：《职业健康安全管理体系要求》GB/T28001-2011和《职业健康安全管理体系实施指南》GB/T28002-2011
职业健康安全管理体系是企业总体管理体系的一部分。作为我国推荐性标准的职业健康安全管理体系标准，目前被企业普遍采用，用以监理职业健康安全管理体系。该标准覆盖了国际上的OHSAS 18000体系标准，即：《职业健康安全管理体系要求》GB/T28001-2011和《职业健康安全管理体系实施指南》GB/T28002-2011
根据建筑物的用途，建筑物可以分为()。
A.民用建筑
B.工业建筑
C.农业建筑
D.大量性建筑
E.大型性建筑
B.工业建筑
C.农业建筑
D.大量性建筑
E.大型性建筑
答案：A,B,C
解析：
2020/2019版教材P1
按建筑物的用途通常可以将建筑物分为民用建筑、工业建筑和农业建筑。
@##
按建筑物的用途通常可以将建筑物分为民用建筑、工业建筑和农业建筑。
@##
2021一级建造师考试真题及答案8辑 第6辑
方某回家的路上，被一小区3 楼放置的花盆砸到了，该房屋房主为郑某，但已出租给刘某，刘某正在居住，则方某造成的损失应由（ ）承担责任。
A.小区物业
B.方某
C.郑某
D.刘某
B.方某
C.郑某
D.刘某
答案：D
解析：
建筑物、构筑物或者其他设施及其搁置物、悬挂物发生脱落、坠落造成他人损害，所有人、管理人或者使用人不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。
某库容10亿m3的水库大坝的施工临时围堰，围堰高55m，施工期防洪库容8×10^7m3，使用年限3年。该临时围堰的级别应为()。
A.2
B.3
C.4
D.5
B.3
C.4
D.5
答案：C
解析：
2020/2019教材P16
水利水电工程施工期使用的临时性挡水和泄水建筑物的级別。，按表1F411021-5。
当临时性水工建筑物根据表1F411021-5指标同时分属于不同级别时，其级别应按照其中最高级别确定。但对于3级临时性水工建筑物，符合该级别规定的指标不得少于两项。本题中施工期防洪库容同堰高必须的同时符合才能算为1项,根据高度和库容判断，对应的临时性水工建筑物为4级。
水利水电工程施工期使用的临时性挡水和泄水建筑物的级別。，按表1F411021-5。
当临时性水工建筑物根据表1F411021-5指标同时分属于不同级别时，其级别应按照其中最高级别确定。但对于3级临时性水工建筑物，符合该级别规定的指标不得少于两项。本题中施工期防洪库容同堰高必须的同时符合才能算为1项,根据高度和库容判断，对应的临时性水工建筑物为4级。
关于主体结构混凝土浇筑的说法，正确的是（ ）。
A.混凝土自高处倾落的自由高度，不宜超过3m
B.浇筑高度超过1m时，应采用串筒、溜槽、溜管或振动溜管
C.浇筑与柱和墙连成整体的梁和板时，应在柱和墙浇筑完毕后停歇1～1.5h，再继续浇筑
D.浇筑竖向结构混凝土前，应先在底部填以100～200mm厚与混凝土成分相同的水泥砂浆
B.浇筑高度超过1m时，应采用串筒、溜槽、溜管或振动溜管
C.浇筑与柱和墙连成整体的梁和板时，应在柱和墙浇筑完毕后停歇1～1.5h，再继续浇筑
D.浇筑竖向结构混凝土前，应先在底部填以100～200mm厚与混凝土成分相同的水泥砂浆
答案：C
解析：
2020教材P111 / 2019教材P110
（ 4 ） 在浇筑竖向结构混凝土前，应先在底部填以不大于 30mm 厚与混凝土内砂浆成分相同的水泥砂浆； 浇筑过程中混凝土不得发生离析现象。 （5） 柱、墙模板内的混凝土浇筑时，为保证混凝土不产生离析，其自由倾落高度应符合如下规定： 1 ） 粗骨料料径大于 25mm 时，不宜超过 3m; 2 ） 粗骨料料径小于 25mm 时，不宜超过 6m 当不能满足时，应加设串筒、溜管、溜槽等装置。（9） 在浇筑与柱和墙连成整体的梁和板时， 应在柱和墙浇筑完毕后停歇 1 ~ 1.5h, 再继续浇筑。
（ 4 ） 在浇筑竖向结构混凝土前，应先在底部填以不大于 30mm 厚与混凝土内砂浆成分相同的水泥砂浆； 浇筑过程中混凝土不得发生离析现象。 （5） 柱、墙模板内的混凝土浇筑时，为保证混凝土不产生离析，其自由倾落高度应符合如下规定： 1 ） 粗骨料料径大于 25mm 时，不宜超过 3m; 2 ） 粗骨料料径小于 25mm 时，不宜超过 6m 当不能满足时，应加设串筒、溜管、溜槽等装置。（9） 在浇筑与柱和墙连成整体的梁和板时， 应在柱和墙浇筑完毕后停歇 1 ~ 1.5h, 再继续浇筑。
水上作业船舶如遇（ ）应停止作业。
A.高温
B.雨天
C.浓雾
D.大浪
E.超过船舶抗风等级
B.雨天
C.浓雾
D.大浪
E.超过船舶抗风等级
答案：C,E
解析：
2020版教材页码P261-P264
浓雾，当能见度低，看不清施工导标或对航行安全不利时，应停止施工。
调度部门和总指挥均应及时掌握拖航航区的气象情况，如遇有超过船队抗风等级的大风或大雾以及能见度不良的天气时，当气象预报有热带气旋在预定航区经过时，均不得强行起航。
浓雾，当能见度低，看不清施工导标或对航行安全不利时，应停止施工。
调度部门和总指挥均应及时掌握拖航航区的气象情况，如遇有超过船队抗风等级的大风或大雾以及能见度不良的天气时，当气象预报有热带气旋在预定航区经过时，均不得强行起航。
机房应位于开阔地带，并有利于信号接收，周围无大的工业干扰和电子发射设备，距离交通繁忙的街道大于( )。
A.20m
B.30m
C.40m
D.50m
B.30m
C.40m
D.50m
答案：D
解析：
机房应位于开阔地带，并有利于信号接收，周围无大的工业干扰和电子发射设备，50m 内无高大建筑物，无遮挡，距离交通繁忙的街道大于50m ，距离高压线路、大型医院、电气化铁路、大型工厂、大型金属构件、发电厂、广播电视和通信发射塔等应大于200m。
甲建设单位和乙施工企业在施工合同中约定：“甲方于工程交付使用后15日内结清所欠 乙方所有工程款”。乙施工企业于2009年1月8日提交了工程竣工验收报告，2009年1月 12日工程验收合格并于三天后交付甲方使用，但甲建设单位直到2009年2月10日仍未支 付工程欠款。乙施工企业当天即到工程所在地人民法院起诉，要求甲建设单位支付乙 施工企业工程欠款并支付相应利息，则该工程欠款的利息应当从( )计付。
A.2009年1月8日
B.2009年1月15日
C.2009年1月31日
D.2009年2月10日
B.2009年1月15日
C.2009年1月31日
D.2009年2月10日
答案：B
解析：
2020版教材P135 / 2019版教材P134
利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：（1） 建设工程已实际交付的，为交付之日；（2） 建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；（3） 建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日.
@##
利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：（1） 建设工程已实际交付的，为交付之日；（2） 建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；（3） 建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日.
@##
工程观感质量应按（ ）进行。
A.验收人员现场检查 B.必要的测量
C.验收人员共同确认 D.评分(10分制)制
E.典型区域检查法
A.验收人员现场检查 B.必要的测量
C.验收人员共同确认 D.评分(10分制)制
E.典型区域检查法
答案：A,B,C
解析：
机场飞行区指标Ⅱ与所起降飞机的（ ）有关。
A．最大机身长度 B．最大翼展建设工 程教 育网提供 C．最大前后轮距 D．最大转弯半径 E．最大主起落架外轮外侧间距
正确答案：BE
当年利率为 10％时，以一年 2 次按半年计息和以一年 365 次按日计息，则有效利率分别为( )。
A．10．25％ 10．46％ B．10．25％10．51％
C．10．25％ 10．38％D．10．38％ 10．46％
正确答案：B
2021一级建造师考试真题及答案8辑 第7辑
按照工期延误划分，工期索赔的原因不包括（ ）。
A.因业主和工程师原因引起的延误
B.因承包商原因引起的延误
C.可索赔延误
D.不可控制因素引起的延误
B.因承包商原因引起的延误
C.可索赔延误
D.不可控制因素引起的延误
答案：C
解析：
2020教材P333 / 2019教材P328
1.按照工期延误的原因划分（1）因业主和工程师原因引起的延误（2）因承包商原因引起的延误（3）不可控制因素引起的延误。
1.按照工期延误的原因划分（1）因业主和工程师原因引起的延误（2）因承包商原因引起的延误（3）不可控制因素引起的延误。
地面建筑防水的结构类型可分为（ ）。
A．卷材防水和涂料防水
B．高分子聚合物防水和沥青类卷材防水
C．刚性防水和柔性防水
D．合成高分子卷材防水和高聚物改性沥青卷材防水
A．卷材防水和涂料防水
B．高分子聚合物防水和沥青类卷材防水
C．刚性防水和柔性防水
D．合成高分子卷材防水和高聚物改性沥青卷材防水
答案：C
解析：
【背景资料】
某施工单位承担了矿山井巷工程，与业主签订了建设施工合同，合同约定工期15个月，开工日期为2005年11月1日，竣工日期为2007年1月31日。工期奖惩额为5000元／d，工程保修期为1年。
在施工过程中，由于发生地质条件变化，建设单位进行了设计变更，影响工期10d；由于雨期影响材料进场，影响工期5d；工程累计停电20d；在施工过程中由于冒顶事故导致2人当场死亡，影响工期10d；由于项目工期紧，井下一机电硐室未经验收，建设单位就投入使用；该工程实际竣工日期为2007年2月20日。
【问题】
1．按事故发生的原因和事故后果严重程度，本工程发生的人身伤害事故属于哪一类别的事故?
2．根据《矿山安全法实施条例》，对本起伤亡事故处理时限是如何规定的?
3．施工单位是否应该承担该工程延误的责任?应该如何计算工期延误的奖惩数额?
4．该机电硐室未经验收便投入使用，其质量问题施工单位是否应当承担质量责任?应该如何处理?
某施工单位承担了矿山井巷工程，与业主签订了建设施工合同，合同约定工期15个月，开工日期为2005年11月1日，竣工日期为2007年1月31日。工期奖惩额为5000元／d，工程保修期为1年。
在施工过程中，由于发生地质条件变化，建设单位进行了设计变更，影响工期10d；由于雨期影响材料进场，影响工期5d；工程累计停电20d；在施工过程中由于冒顶事故导致2人当场死亡，影响工期10d；由于项目工期紧，井下一机电硐室未经验收，建设单位就投入使用；该工程实际竣工日期为2007年2月20日。
【问题】
1．按事故发生的原因和事故后果严重程度，本工程发生的人身伤害事故属于哪一类别的事故?
2．根据《矿山安全法实施条例》，对本起伤亡事故处理时限是如何规定的?
3．施工单位是否应该承担该工程延误的责任?应该如何计算工期延误的奖惩数额?
4．该机电硐室未经验收便投入使用，其质量问题施工单位是否应当承担质量责任?应该如何处理?
答案：
解析：
1．按事故发生的原因，本工程发生的人身伤害事故属于物体打击类安全事故；按事故后果严重性属于重大伤亡事故。 2．根据《矿山安全法实施条例》，矿山事故调查处理工作应当自事故发生之日起90日内结束，遇有特殊情况可以适当延长，但不得超过180日。矿山事故结案后，应当处理结果。
3．工期延误20d，其中设计变更影响的10d和停电影响的工期延误20d由建设单位承担；对于雨季影响材料进场和冒顶是一个有经验的承包商应当可以预见的，可以认为已经包含在合同工期内或者说是施工单位应当承担的风险。工期应该按提前10d计算，应该奖励施工单位5万元。
4．工程未经验收建设单位就投入使用，投入使用之日起即可视为工程移交日，由此发生的质量问题由业主承担责任。但出现质量问题的时间在保修期内，施工单位应当承担保修责任，派人检查维修；检查质量问题确实是由于施工单位的施工责任或施工质量造成的，施工单位应当承担维修费用。
3．工期延误20d，其中设计变更影响的10d和停电影响的工期延误20d由建设单位承担；对于雨季影响材料进场和冒顶是一个有经验的承包商应当可以预见的，可以认为已经包含在合同工期内或者说是施工单位应当承担的风险。工期应该按提前10d计算，应该奖励施工单位5万元。
4．工程未经验收建设单位就投入使用，投入使用之日起即可视为工程移交日，由此发生的质量问题由业主承担责任。但出现质量问题的时间在保修期内，施工单位应当承担保修责任，派人检查维修；检查质量问题确实是由于施工单位的施工责任或施工质量造成的，施工单位应当承担维修费用。
对证据有无证明力和证明力大小进行审查确认是由()。
A.当事人进行质证
B.法院进行认证
C.证人出庭作证
D.鉴定人进行鉴定
B.法院进行认证
C.证人出庭作证
D.鉴定人进行鉴定
答案：B
解析：
2020版教材P343 / 2019版教材P342
认证，即证据的审核认定，是指法院对经过质证或当事人在证据交换中认可的各种证据材料作出审查判断，确认其能否作为认定案件事实的根据。认证是正确认定案件事实的前提和基础，其具体内容是对证据有无说明力和证明力大小进行审查确认。
认证，即证据的审核认定，是指法院对经过质证或当事人在证据交换中认可的各种证据材料作出审查判断，确认其能否作为认定案件事实的根据。认证是正确认定案件事实的前提和基础，其具体内容是对证据有无说明力和证明力大小进行审查确认。
热力管道的二级管网是指（ ）。
A、从热源至热力站的供回水管网
B、从热力站至热用户的供热管道
C、从热源至热用户的供水管网
D、从热用户至热源的回水管网
B、从热力站至热用户的供热管道
C、从热源至热用户的供水管网
D、从热用户至热源的回水管网
答案：B
解析：
2020/2019教材P213
图1K415021-2供热管网按所处位置分类示意图，二级管网：由热力站至热用户的供热管道。
图1K415021-2供热管网按所处位置分类示意图，二级管网：由热力站至热用户的供热管道。
下列属于阻燃型仪表电缆的特性有（ ）。
A.耐高压
B.防干扰
C.电气性能稳定
D.适宜于移动
E.耐低温
B.防干扰
C.电气性能稳定
D.适宜于移动
E.耐低温
答案：B,C
解析：
阻燃仪表电缆具有防干扰性能高、电气性能稳定，能可靠地传送数字信号和模拟信号，兼有阻燃等 特点
（2019 年真题）沿隧道轮廓采取自上而下一次开挖成形，按施工方案一次进尺并及时进行初期支护的方法称为（ ）。
A.正台阶法
B.中洞法
C.全断面法
D.环形开挖预留核心土法
B.中洞法
C.全断面法
D.环形开挖预留核心土法
答案：C
解析：
全断面开挖法采取自上而下一次开挖成型，沿着轮廓开挖，按施工方案一次进尺并及时进行初期支护。
施工合同跟踪有两个方面的含义。一是承包单位的合同管理职能部门对合同执行者的履行情况进行的跟踪、监督和检查，二是（ ）。
A.监理单位对合同计划的执行情况进行的跟踪、检查与对比
B.合同执行者本身对合同计划的执行情况进行的跟踪、检查与对比
C.业主对合同计划的执行情况进行的跟踪、检查与对比
D.政府部门对合同计划的执行情况进行的跟踪、检查与对比
B.合同执行者本身对合同计划的执行情况进行的跟踪、检查与对比
C.业主对合同计划的执行情况进行的跟踪、检查与对比
D.政府部门对合同计划的执行情况进行的跟踪、检查与对比
答案：B
解析：
2020教材P315 / 2019教材P311
施工合同跟踪有两个方面的含义。一是承包单位的合同管理职能部门对合同执行者（项目经理部或项目参与人）的履行情况进行的跟踪、监督和检查，二是合同执行者（项目经理部或项目参与人）本身对合同计划的执行情况进行的跟踪、检查与对比。在合同实施过程中二者缺一不可。
施工合同跟踪有两个方面的含义。一是承包单位的合同管理职能部门对合同执行者（项目经理部或项目参与人）的履行情况进行的跟踪、监督和检查，二是合同执行者（项目经理部或项目参与人）本身对合同计划的执行情况进行的跟踪、检查与对比。在合同实施过程中二者缺一不可。
注册建造师卫某2006年1月办理了延续注册，2007年1月因工作调动而办理了变更注册，变更后他的注册证书和执业印章在()年内有效。
A.2
B.3
C.4
D.5
B.3
C.4
D.5
答案：A
解析：
2020 / 2019版教材P78
在注册有效期内，注册建造师变更执业单位，应当与原聘用单位解除劳动关系，并按照规定办理变更注册手续，变更注册后仍延续原注册有效期。
在注册有效期内，注册建造师变更执业单位，应当与原聘用单位解除劳动关系，并按照规定办理变更注册手续，变更注册后仍延续原注册有效期。
2021一级建造师考试真题及答案8辑 第8辑
满足施工可操作性要求是混凝土配制的基本要求之一，其含义包括（ ）。
A．流动性 B．耐久性 C．可塑性 D．易于密实性 E．经济性
正确答案：ACD
为了保证燃气管网的安全与操作方便，地下燃气管道的阀门一般都设置在（ ）。
A、地上
B、阀门盖
C、阀门井口
D、保温层
B、阀门盖
C、阀门井口
D、保温层
答案：C
解析：
2020教材P240 / 2019教材P241
四、阀门井为保证管网的安全与操作方便，燃气管道的地下阀门宜设置阀门井。阀门井应坚固耐久，有良好的防水性能，并保证检修时有必要的空间。井筒结构可采用砌筑、现浇混凝土、预制混凝土等结构形式。
四、阀门井为保证管网的安全与操作方便，燃气管道的地下阀门宜设置阀门井。阀门井应坚固耐久，有良好的防水性能，并保证检修时有必要的空间。井筒结构可采用砌筑、现浇混凝土、预制混凝土等结构形式。
铁路线路两侧应当设立铁路线路安全保护区。城市郊区居民居住区高速铁路的安全保护范围为（ ）m，其他铁路为（ ）m。
A.12，10
B.10，8
C.15，12
D.20，15
B.10，8
C.15，12
D.20，15
答案：A
解析：
根据铁路线路安全的规定，铁路线路两侧应当设立铁路线路安全保护区。铁路线路安全保护区的范围，从铁路线路路堤坡脚、路堑坡顶或者铁路桥梁外侧起向外的距离。选项A．属于城市郊区居民区保护范围，选项B．属于市区保护范围，选项C．属于村镇居民区保护范围，选项D．属于其他地区保护范围。选项A正确。
不宜于采用振动沉桩法施工的土质是（）。
A．砂土
B．黏土
C．砂质黏土
D．粉质黏土
B．黏土
C．砂质黏土
D．粉质黏土
答案：B
解析：
振动沉桩主要适用于砂土、砂质黏土、亚黏土层，在含水砂层中的效果更为显著。但在砂砾层中采用此法时，尚需配以水冲法，沉桩工作应连续进行。故选B。
港口与航道工程的图纸会审，参加单位应包括（ ）。
A.总包施工单位
B.分包施工单位
C.设计单位
D.质检单位
E.监理单位
B.分包施工单位
C.设计单位
D.质检单位
E.监理单位
答案：A,B,C,E
解析：
2020版教材页码P278-P279
收到项目的施工图后，由总包单位和分包单位分别对图纸进行审查和熟悉，然后进行综合会审，或在设计交底时与设计单位、建设单位和监理单位一起进行综合会审，以解决大的方案性问题和各专业之间的搭接和协调问题。
收到项目的施工图后，由总包单位和分包单位分别对图纸进行审查和熟悉，然后进行综合会审，或在设计交底时与设计单位、建设单位和监理单位一起进行综合会审，以解决大的方案性问题和各专业之间的搭接和协调问题。
急滩整治时，采取扩大滩口过水面积和筑坝壅高水位等措施，调整（）。
A.流速分布与比降 B.流态
C.流量的大小 D.流速的大小
A.流速分布与比降 B.流态
C.流量的大小 D.流速的大小
答案：A
解析：
一段较长的土质路堑纵向开挖，采用沿路堑全宽，以深度不大的纵向分层进行挖掘作业，这种作业方法称作（）。
A.分层纵挖法
B.通道纵挖法
C.分段纵挖法
D.混合式纵挖法
B.通道纵挖法
C.分段纵挖法
D.混合式纵挖法
答案：A
解析：
土质路堑开挖方法
（1）横向挖掘法：从开挖路堑的一端或两端按断面全宽挖到设计标高。
a.单层横向全宽挖掘法适用于挖掘浅且短的路堑。
b.多层横向全宽挖掘法适用于挖掘深且短的路堑。
（2）纵向挖掘法
a.分层纵挖法适用于较长的路堑开挖。
b.通道纵挖法适用于较长、较深、两端地面纵坡较小的路堑开挖。
c.分段纵挖法适用于过长，弃土运距过远，一侧堑壁较薄的傍山路堑开挖。
（3）混合挖掘法是指多层横向全宽挖掘法和通道纵挖法混合使用。
（1）横向挖掘法：从开挖路堑的一端或两端按断面全宽挖到设计标高。
a.单层横向全宽挖掘法适用于挖掘浅且短的路堑。
b.多层横向全宽挖掘法适用于挖掘深且短的路堑。
（2）纵向挖掘法
a.分层纵挖法适用于较长的路堑开挖。
b.通道纵挖法适用于较长、较深、两端地面纵坡较小的路堑开挖。
c.分段纵挖法适用于过长，弃土运距过远，一侧堑壁较薄的傍山路堑开挖。
（3）混合挖掘法是指多层横向全宽挖掘法和通道纵挖法混合使用。
设备采购工作中，准备阶段主要工作不包括（ ）
A.建立组织、执行设备采购计划
B.需求分析、市场调查
C.编制采购计划
D.接收请购文件
B.需求分析、市场调查
C.编制采购计划
D.接收请购文件
答案：D
解析：
本题考核的是设备采购工作的阶段划分。设备采购工作中，准备阶段的主要工 作有建立组织执行设备采购程序，需求分析、市场调查，确定采购方式和策略，编制采购计 划。接收请购文件属于设备采购工作的实施阶段的主要工作。
大型汽轮发电机组轴系对轮中心找正时，应以（ ）为基准。
A.低压转子
B.中压转子
C.高压转子
D.电机转子
B.中压转子
C.高压转子
D.电机转子
答案：A
解析：
轴系对轮中心找正主要是对高中压对轮中心、中低压对轮中心、低压对轮中心和低压转子－电转子对轮中心的找正。在轴系对轮中心找正时，首先要以低压转子为基准。
上一篇：2021一级建造师真题下载5卷
下一篇：2021一级建造师每日一练5节
热门文章
